零星工程施工合同模板样本

1、XXXXXX 工程施工合同合同编号：XXXXX 号 计量的，发包人、监理单位有权拒绝签证）提交补充预算或报发 包人、监理单位签证确认工程量。7. 2. 2.现场签证单统一使用发包人规定的格式，此单由承包 人填写，发包人及监理单位审核并加盖发包人、承包人、监理单 位的公章。7. 2. 3.办理签证时，承包人应提供经发包人确认的有关方案 或数据原件，签证单原件一式五份，发包人、承包人双方各两份， 监理单位一份。所有在施工过程中签发的签证单，承包人须凭原 件在结算时计取。7. 3确定变更价款所有变更工程（包含设计变更工程、新增工程、现场签证） 的计价原那么：当合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已

2、有的价格对 设计变更局部的造价进行结算；当合同中已有类似于变更工程的 价格，即工程分部的工艺及耗用人工、副材、机械都相同于已有 的工程分部，只是主材变更的，那么只调整主材价格差额局部，其 它费用均不调整；合同中没有适用或类似于变更工程的价格的， 按双方确认的价格计算。第八条：竣工验收与结算8. 1竣工验收工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规 定的验收要求，提早15天向监理单位提供完整竣工资料、竣工报 告及工程质量保修书。监理单位认为符合验收条件后组织发包 人、监理单位验收，发包人应在竣工验收后5天内提出整改意 见，承包人按意见整改后符合质量要求。承包人在竣工验收后15 天内向发

3、包人移交完整的竣工资料及竣工图纸（竣工资料及竣工 图纸必须准确真实的反映实际施工情况）8. 2工程移交承包人应在竣工验收后5天内撤出全部临建、施工人员、机 械设备和剩余材料（除收尾工程所需的以外），并将所有承包范 围内的工程清理洁净，如承包人不能及时撤除或清理，发包人有 权派人强行撤除并清理，承包人承当发包人由此支付的所有费用（包括但不限于托付处理费用）。工程在未移交发包人之前，承包人负责维护；如发包人提早 使用，因使用损坏发生的修理费用由发包人承当。工程竣工验收并到达合同验收要求，承包人不得因自身的经 济纠纷而拒绝交付工程。8. 3工程竣工结算8. 3. 1工程竣工结算承包人上报的结算额，不

4、得高出双方确认结算额的10%,否 那么，发包人收取超出局部造价的1%的违约金，并在结算工程总 价款中扣除。承包人一次性提交完整的预（结）算书，且每页预 （结）算书需要加盖公司公章。发包人收到后不再同意其它资料, 发包人对承包人提交的预（结）算书进行审核后，双方仅就发包 人提出疑问的局部进行核对，其余工程工程及数量不再核对。3. 2本工程的结算方式：按承包人投标最终确认的工程 量清单全费用综合单价包干（附件2）,工程量按经发包人确 认的竣工图计算。如工程施工过程中有发包人工程量清单未 包含内容发生时，材料、设备单价均按现行市场价格双方协 商确定，编制补充工程量清单全费用综合单价相关约定，按 实结

5、算。3. 3设计变更局部的结算方式所有变更工程（包含设计变更工程、新增工程、现场签证）的计价、计量原那么：当合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格对设计 变更局部的造价进行结算；当合同中已有类似于变更工程的价 格，即工程分部的工艺及耗用人工、副材、机械都相同于已有的 工程分部，只是主材变更的，那么只调整主材价格差额局部，其它 费用均不调整；合同中没有适用或类似于变更工程的价格的，按 双方确认的价格计算。第九条：质量保修按照有关法律、法规、规章的治理规定和合同约定，承 包人承当施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责 任。本工程的质量保修期以工程通过验收后完善整改意见并正式 移交

6、发包人且双方在移交书上签字之日起计算，保修期为1年。 凡属于承包人缘故造成的工程质量问题或其它缺陷的，或因承包 人进行保修作业时造成其它额外损失的，均属于承包人保修责任 范围；承包人不能在规定的时刻内履行保修义务，发包人有权托 付他人进行保修，产生的费用直接从保修金中扣除。因承包人缘 故而发生的实际保修费支出超出保修期工程质量保证金的局部 由承包人承当，并在发包人规定的时刻内以现金或其他方式支付 给发包人。不属于承包人责任，然而属于承包人保修范围的，应 由承包人维修，由此产生的费用由责任方承当。2保修金返还：工程竣工验收满1年之日起14天内，发 包人将保修金（同时扣除相应责任款）免息返还承包人

7、。第十条：违约责任1发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务，应当承 担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的损失，顺延延误 的工期。当发包人未按合同约定支付进度款时，承包人应向发包人发出要求付款的通知，发包人收到通知后仍不能按约定付款,那么发包人从约定应付之日起按银行同期贷款利率的1.2倍向 承包人支付违约金。2承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务，应当承当 违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。10. 3假如承包人履行合同时达不到国家有关规定及合同约定的 标准，承包人须按发包人和监理单位要求在指定期限内无条 件进行返工或撤除和重新施工，由此造成的一切损失由承包 人负责，假设在规定

8、的时刻内承包人没有按要求整改或整改后 还达不到要求的，发包人有权单方解除合同，并书面通知承 包人后收回工程，由此造成的经济损失，发包人有权在支付 给承包人的任何款项中扣款补偿。10. 4因承包人缘故不能按合同约定的工期竣工，每逾期一天按 5000元/天向发包人支付违约金，并赔偿发包人因此遭受的实 际损失。逾期超过10天的，承包人除必须支付违约金和赔偿 损失外，发包人有权单方面解除合同，对已施工并通过验收的局部按80%进行结算。由于发包人未给承包人提供必要的工作条件而造成停、窝工 或来回进出场地的，发包人顺延工期，但不给予任何费用补 偿。10. 5因承包人缘故造成现场平安事故，由承包人承当一切责

9、任。 第十一条：本合同条款中未尽事宜，执行建设工程施工合同示范 文本通用条款(GF19990201)第十二条:合同争议本合同发生争议，发包人、承包人应及时协商解决，也可由工 程所在地的建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、 承包人同意向工程所在地的人民法院起拆。第十三条：本合同自发包人、承包人签字盖章后生效。发包人、 承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。第十四条:合同份数双方约定合同正本份数：一式四份，双方各执两份，具同等 效力。双方约定合同副本份数：一式十份，发包人执柒份、承包人执叁份。合同附件附件一：合同价格清单附件二：廉洁合同协议书附件三：工程建设现场治理处分（奖励）条例

10、发包人：（公章）住 所：法定代表人：托付代表人： ： ：开户银行：帐号：承包人：（公章）住 所：法定代表人：托付代表人： TOC o 1-5 h z ： ：开户银行：帐号：邮政编码:邮政编码:附件一:附件二:廉洁合作协议书发包人（全称）：碧桂园房地产开发承包人（全称）： XXXXXXXXXXXXX公司发包人、承包人双方于XXXX年XX月签署了 XXXXXXX工程 施工合同,为加强工程工程建设期间的廉洁合作，确保工程高效 优质按期竣工，双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的廉 洁合作行为准那么。.发包人责任发包人有责任向承包人介绍本单位有关廉洁合作治理的 各项制度和规定。发包人有责任对本单位工

11、程治理人员进行廉洁合作教育。发包人人员应严格遵守本单位有关廉洁合作治理的规定， 不得同意承包人的宴请，不得同意任何形式的实物、现金或礼券。发包人在工程工程建设期间觉察发包人的人员任何形式 的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报承包 人领导。发包人的人员如违反廉洁合作治理制度及本协议规定，发 包人应视情节轻重、阻碍大小给予行政及经济处分。关于承包人举报发包人人员违反廉洁合作规定的情况，发 包人应及时进行调查，依照调查情况进行处理。.承包人责任发包人：承包人：工程名称：工程地点：签约地点：签约时刻：二0 年 月XXXX合同发包人（全称）:承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法、中华

12、人民共和国建筑法 及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用 的原那么，双方依照本工程施工事项协商一致，订立本合同。第一条：工程概况1.1工程名称:1.1工程名称:工程承包人应保证承包人有关人员了解发包人单位有关廉洁 合作治理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。承包人不得宴请发包人人员，不得以任何形式赠送实物、 现金或礼券。承包人在工程工程建设期间觉察承包人人员任何向发包 人的人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报发 包人单位领导。承包人有责任同意发包人对承包人在工程工程建设期间 廉洁合作治理执行情况的监督。承包人人员有义务就发包人人员任何形式的索贿或受贿 行为及时

13、向发包人单位领导举报；如承包人向发包人人员行贿， 或发包人人员向承包人索贿，承包人满足其要求且并未向发包人 举报的，一经查实，除追回由此给发包人造成的损失外，承包人 承诺在合同总价的基础上再让利10%,并对本方知情不报人员进 行相应处分。如因承包人单位及人员在工程工程建设期间贿赂发包人 人员，被检察机关立案查处的，发包人有权取消或终止工程合同 的履行，由此给发包人造成的损失由承包人负责赔偿。以下无正文发包人（公章）:发包人（公章）:法定代表人:承包人（公章）:法定代表人:签约代表人:2008年 月签约代表人:2008年 月 日日附件三:工程建设现场治理处分（奖励）条例一、处分条例1、总那么为了

14、保证辽宁地区碧桂园工程在施工治理与协调、工期目 标、资源供应、工程质量、文明施工、平安防护等方面的各项治 理制度及规定和保证措施得以有效执行，保证各参建单位严肃、 认确实履行“工程建设合同“，特制定本处分条例。2、处分条例细那么处分 分项处分理由罚款金, （元）备注会 议 相 关承包人各相关人员未按时参加会i 迟到、早退100/人次无故不参加会议或参加会议人员， 决策能力或未按会议要求预备相关资料或有G推脱责任、扯皮或未按要求整理纪要者500/次对会议纪要内容拒不执行1000/次文 件 管 理 相 关承包人未按要求建档或未履行签立手续或无专人治理者200/次文件、资料治理 传递程序及传递 原贝

15、1.1、由施工单位发 生的文件、资料， 经总承包单位阅 批后，由总包单 位报给监理单位（监理不对分 包），由监理单位 转发建设单位及 相关参建单位。2、由建设单位（1拒收参建单位行文、拒绝签收500/次承包人未报审备案进场500/次接到“监理通知”必须严肃对待，1 理工程师通知回复单及时返馈（附报告或t 明），文件批复意见要简洁明白、准确、落实到位 卷匕必须亲笔签字，严禁代笔仿签。500/次设计单位及有关咨询顾 单位）发生的文件、资料 经建设单位阅批后发 理单位，由监理J 位转发总包单位, 由总包单位转发I 分包 单位。施 工 过 程 控 制 相 关要求报审资料不及时提供或无证一山 冈1000

16、/次各承包单位进场后由于不执行国乡 及地点各专业”工程施工及验收规范”造成二 程质量不合格5000/次各承包单位由于没有严格执行建夕 平安工程质量检验评定标准及时、准确地斗 已完成的检验批、分项、分部工程质量进行 定造成质量评定滞后、造假2000/）（100/次）括号内为针对相5 责任人的处分，下同。各承包单位由于没有严格执行执彳 作业面交接制度造成工程质量不合格，有接收 位负责返工处理，并分不进行处分2000/次各承包单位没有向监理进行报验才 自进行下道工序施工1000/）（100/次）对工程放线定位不认真，致使标高, 差、位置偏移2000/1（100/次）各承包单位对工程质量未认真执彳 “

17、三检”制度，未及时上报三检记M2000/）（100/次）由于施工方法不当，不按操作规程力1000/）工造成工程质量不合格，除返工外，仍进行处（200/次）各承包单位由于施工机具配备缺乏精度不够，造成质量不合格2000/）（100/次）各承包单位由于无计量器具或计* 不准造成工程施工使用的组合材料配合比不准2000/）（100/次）施工过程中，由于气候变化的缘故 未采取相应的防护措施，造成工程质量不合格 除工程返工外，仍进行处分1000/次各承包单位在分项工程施工中，由二 没有做到经业主和监理工程师对质量认可的才板引路，就擅自大面积施工，造成质量不合格，B返工外，仍进行处分1000/）（100/

18、次）施工中未对任何缘故导致的质量2 平安事故按规定时刻逐级上报，隐瞒不报2000/1（200/次）工程施工所用材料没有按规范规方 抽样复检（监理工程师见证取样），2000/2（200/次）各承包单位在施工过程中未做好1 蔽工程记录2000/）（200/次）各承包单位在施工时使用新技术、1 工艺、新材料没有技术鉴定证书擅自使用1000/次各承包单位擅自将工程分包给资/ 不合格的施工单位造成工程质量不合格10000/）（looo/次:校结构、墙体结构没有按施工规范夕 定制作足够数量聆试块和砂浆试块1000/）（200/次）各施工单位不严格执行自检制度 不合格检验批、分项、分部报验的2000/）（2

19、00/次）只限定一次整改才 会，合第二次报验仍不合格格后书面申请； 检。各承包单位没有在指定时刻内发力 工人工资或工人工资不能在指定时刻内收到5000/）（500/次）成 品 保 护 相 关无成品保护方案（措施）5000/次未按审批后的成品保护方案（措施实施，且造成成品损害5000/次， 赔偿造成的二 期及损失无成品保护交底记录500/次施工人员在已安装完的保温管道2 电缆桥架上行走、蹬踩、当作支架支撑或跳板1000/）（50/次）未办理专门部位施工许可证，在已匕 行（或已安装）的变配电室、计算机房等功能i 内施工1000/次进 度 控 制 相 关未按时报送年、月打算1000/次未按时报周打算

20、500/次周进度打算未按时完成1000/次月打算完成可全彳 还月进度打算未按时完成对2000/次不服从业主和监理在进度方面协1 治理2000/次信 息 管 理 及 现 场 安 全 文未建立相应制度规定的或体系不5 善1000/次有制度规定未真正执行落实2000/次无平安技术措施，无平安技术交底2000/次无平安教育台帐200/次无平安设施投入台帐50/次无平安技术交底台帐和交接班记录200/次无平安检查台帐200/次无平安生产责任制台帐200/次无班前平安活动台帐100/次配电箱无门无锁、箱内有杂物、箱i 放开的100/处次机电设备使用无开关箱的、开关箱p200/处次明 管 理 相 关信 息

21、管 理 及 现 场 安 全 文 明 管 理 相 关无漏电保护 器或失灵箱内接线混乱、回路无编号、一闸（ 机、开关破损失灵的、闸刀无保护盖，用金属2 代替熔丝、电源线无插头100/处次机电设备未采取保护接零措施200/次关箱内电熔丝不按规定设置100/次办公室、库房、宿舍内使用超过6c大功率（如碘鸨灯等）灯具照明100/次，；没 收灯具用电线路未按规定架空，线缆随地i 拖拉的，电缆电线老化，破皮的100/处次未经同意，任意撤除或移动平安防力 设施100/次大型机电设备未进行专人专机相 固定200/次未经同意，乱接电、水300/次违章指挥20/次违章操作50/次专门工种未持证上岗50/次酒后操作1

22、00/次违反机械作业规程操作者200/次高空场所施工人员将钢管、扣件、夕 材料、钢筋头、水泥块及其它物件才 落下层1000/次在外架上堆放钢筋、木料、钢管等才 料100/次外架平台上超荷堆放300/次脚手架不规范200/次平安网内不得有任何材料或杂物100/次高处作业人员传递物件时，不能抛才100/次不带平安帽50/人工（100/ 人次）在会议室或工地吸烟50/次高空作业、临边作业不系平安带50/次明火作业不办动火证500/次防火措施未落实50/次工作区域出现烟火50/次未发生火灾险情、随意挪动防火器才100/次设备、材料丧失限期购进, 并不得阻石 施工进度。 如阻碍施二 进度按标彳 罚款，并

23、， 扣阻碍工3 损失费。施工治理不当，造成材料设备损坏原那么上重 购置。能彳 复的且业二 同意使/ 时，按材为 设备的5%： 款。损坏的材料设备不能使用按标价罚M 并加扣阻石 工期损失费未做到工完场清，垃圾未按指定地 堆放300/次不戴身份卡、赤脚或穿拖鞋、衣衫;整齐进入现场（50/次）随地大小便（50/次）在施工现场乱涂乱画（100/次）酒后进入施工现场（100/次）打架斗殴双方100/次，肇事;200-500/ y 次其 他 相未按时上报当月工程款计报表当月不支4程款关 处 罚 分 项没有建立行之有效的施工现场治工 机构，质量、工期目标或治理机构不完善而制约 阻碍工程施工5000施工治理人

24、员、施工技术人员不孑 位，不能保证施工人力资源和设备及物资供应? 约工程施工2000-5000工程经理没有施工现场处理事务） 度3000工程经理治理失职，造成施工失误5000/次施工单位未经建设单位和监理单彳 同意，更换项目经理20000/次施工治理人员玩忽职守，不能胜任二 作，人员及队伍没有按照要求及时更换，阻碍二 程施工质量、进度3000/次进入施工现场的分包商或成建制白 劳务队伍未向监理工程师申报并备案5000/人次未按审定的施工组织设计（或方案 组织施工，严格执行其质量打算，保证质量体; 的有效运行、未严格遵守材料的士 厂、选样、送审、报审和执行施工工序的质量保障制度3000/次工程施

25、工使用的物品与样品（试样 质量的不一致3000/次工程施工前未进行施工技术及安弓 交底3000/次未按建设单位要求积极采取技术三 段和增加资源（人、机、料）以及延长施工工日 等措施实现施工进度目标5000/次施工进度打算编制内容不符合要2 和不按规定时2000/次间报审打算未按审定的施工总进度打算及年、 季、月进度计划安排，供应材料和设备及指定分， 单位进场2000/次未有效建立施工进度计时三挂牌W 度3000将本工程建设资金挪做他用10000施工现场平安文明治理措施不到位 形成隐患2000/次总承包单位不履行总承包职责，分，单位不同意总承包单位治理5000处分责任方总承包单位与所有分包单位未

26、签1双方责任与义务的协议书5000处分责任方总包单位未对各分包单位实施有夕治理协调与配合服务，造成各分包单位的无序施二5000总包单位未及时向分包单位提供）足工程施工需要的基准点、基准线而阻碍施工3000/次承包人未有效建立和执行成品、- 成品保护措施2000/次承包人未有效执行成品、半成品5 护措施，造成工程损失5000/次，彳人工、材才 损失未有效执行成品、半成品保护交去 手续，擅自随意施工3000/次承包人对“监理通知”未在规定时? 内返馈1000/次监理人员向施工单位索要礼金和 意施工单位组织的有可能阻碍公正执行监理业乡 宴请1000以上次（500/ y 次）工程建设地点：工程技术要求

27、与任务（内容）：按照国家相关技术规范，对 本工程进行XXXXXXX施工。L4承包方式：本合同工程的承包方式为工程量清单全费用固定 综合单价，暂定合同总价。即在承包范围内，承包人包工、 包料、包质量、包工期、包平安、包文明施工、包各项税费、 包风险，假设不涉及设计变更或发包人要求增加工作内容的， 本合同价款已包括完成发包人、承包人确认施工图纸范围内 工程内容和本合同约定的工作内容的全部相关费用。全费用固定综合单价包含人工费、材料费、机械费、治理 费、利润、税金、规费（不含社会保障费）、措施费用及 其他费用（含不可竞争费用），并综合考虑风险因素等与该 工程所发生的相关费用在内。承包范围及内容：以发

28、包人、承包人确认的施工图纸和本合 同约定的工作内容为准。第二条：合同价款3、处分条例的执行各参建单位必须认真执行辽宁地区碧桂园工程的合 同条款及建设单位制定的工程建设现场治理的相关规定，履行其 合同义务，并承当本处分条例责任。本处分条例适用于所有参建单位，由建设单位、 监理单位共同监督执行，罚款由二方负责人签字后生效(违章罚 款500元(含)以下由监理工程师和建设单位现场工程师签字后 同等生效)，罚款以现金按标注期限内交纳建设单位专人、专帐 号。受罚单位不予签认或不按规定期限交纳，在工程结算或支付 工程款时加一倍直接扣罚，并罚拒签文件500元/次。(3)本处分条例依照工程建设的治理与协调、进度

29、操 纵、资源供应保证、质量操纵、文明施工、平安保护等措施的实 施状况和结果，对责任方处分，并在每周的监理例会(或建设单 位组织的工地例会)上执行(500元以下的可当即执行)。(4)处分事项由监理单位(或建设单位现场工程师)具体 办理，同时将处分单送达受罚单位，并由建设单位和监理单位存 档备案(资料员存档)。(5)本处分条例的执行解释权在建设单位和监理单位。 二、奖励条例(1)为了保证辽宁地区碧桂园工程，在施工治理与协调、 工期目标、资源供应、工程质量、文明施工、平安防护等方面的 保证措施得以有效实施，鼓舞各参建单位积极努力实现各工程 标，特制定本奖励条例。(2)本奖励条例对应工程建设现场治理规

30、定之处分条例，所有罚款由甲方设立专项资金治理，奖励基金从中列支。(3)对工程进度、工程质量作出积极贡献的工程部或个人 进行奖励；对幸免重大平安隐患、质量隐患的工程部或个人进行 奖励；对提出重大合理化建议并被采纳的工程部或个人进行奖 励。(4)按工程建设现场治理之规定，业主、监理或总包组织 定期(周或月、季、年)和不定期对所有参建单位进行综合考评, 对一贯表现良好、无违章、违纪行为或改进极大、变化明显的予 以奖励。(5)针对综合考评优秀的或有明显改进的工程部或个人由 业主、监理单位或总包单位提出建议，业主、监理、总包(对分 包)共同认可后，通报表扬并奖励，其他有专门贡献的评比程序 类同。(6)对

31、通报表扬并获奖励者，由甲方从专项资金中(10日 内)以现金(或者其他形式)支付给工程部或个人。(7)对业主方认为有必要重奖的事项，由甲方另行制定有 关规定，设立重奖基金。(8)本奖励条例对应工程建设现场治理之规定执行，执行解释权在建设单位和监理单位。辽宁地区工程处分单编号:受罚单位同意处 罚 单位签 字注：受罚单位不予签认或不按规定交纳罚款，在工程结算时加一 倍扣罚工程款，并加罚拒签文件500元/次。本单一式四份，建 设单位2份，监理单位、施工单位各一份。事由罚定 处规_依照施工合同相关条款规定，处分金 兀人民币,大写：O交款时 刻月日 年总监理工 程师签署 意见年 二 设扑 建位审见现场工程

32、师意见年 月 日工程部经理意见年 月 日工程总经理意见年 月 日本合同暂定总价金额（大写）：（小写）：_本工程的结算方式：工程量清单全费用固定综合单价包干，结算时不再调整工程量按经发包人确认的竣工图计算。第三条：工期本工程总工期：共计仝日历天（包括法定节假日）开工时刻：现场具备开工条件后，以发包人发出的开工通知书内的开工日期为准；竣工时刻：自开工日期之日起第 个日历天。（具体竣工日期按开工日期开始推算并经发包人、承包人双方确认为准）。以上时刻包括人员进场、临设搭设、施工预备、建筑物脚手架撤除至验收在内的所有工作所需的时刻。承包人必须采取一切 有效措施保证竣工日期，不得延误。第四条：付款方式 批

33、注皿 要与招标文件保持一致本工程无预付款。按每个月进度支付进度款：承包人应在每月XX日上报完成工程（包括已完工同时其补充预算差不多审核的工程变更）进度款申请表（进度款申请表必须按照发包人统一发放格式）,发包人应在28天审定并支付完毕。假设承包人虚报金额超过 10%时，发包方有权力要求承包人再次申报，因此而搁误的 时刻由承包人负责。按当月实物进度完成量的80%进行支付。假设所报工程的进 度滞后或质量达不到验收规范要求，发包人有权暂缓支付该 局部工程款。工程进度款累计支付达合同价款及已审定的补充预算（合同 价款）总额的80%时，那么停止支付进度款。5各种对承包人的违约金、罚款及合同规定应扣款项在当

34、期工 程进度款中扣除。在工程竣工验收通过、竣工资料完成移交之日起30天内支付 至合同总价的85%。在结算手续办理完毕之日起15天内支付至 结算总价的95%,留结算总价的5%作为保修金。6在发包人向承包人支付工程款前，承包人有义务向发包人出 具当地合法有效的建筑发票给发包人，否那么，发包人有权拒绝向承包人支付工程款而无须承当任何责任。第五条：双方责任5.1发包人责任1.1发包人托付任务时，必须提供相应的施工图纸，并以书面 形式向承包人明确工作任务及技术要求。2发包人应及时为承包人提供并解决现场的工作条件和出现 的问题，提供施工场地及水电接驳点，由承包人自行接驳使 用，水电费用由承包人承当。1.3由于发包人缘故造成承包人停工、窝工，工期顺延。发包人派驻为发包人代表,对工程进度，质量进行监督，解决现场事宜。5. 2承包人责任5. 2.1承包人应依照发包人签认后的施工图纸进行施工，具体