16号地主体合同-无外架

1、 合同同编号：建设工程施工劳务分包包合同（修订本） 工程名称称：郑州航空港区合合村并城建设项目目南区16号 地安置区 工程承包包人：中国建筑第第八工程局有限公公司 劳务分包包人：河南鸿展建建筑劳务有限公司司 2015年8月28日日 合同目录1 劳务分包人资质2 劳务分包工作对象象及内容3 劳务分包工作期限限4 质量标准和目标5 合同文件及解释顺顺序6 合同价款7 总包合同8 图纸9 项目经理（负责人人）10 工程承包人义务务11 劳务分包人义务务12 安全施工与检查查13 安全防护14 事故处理15 保险16 材料与设备供应应17工程计量及确认18合同价款的支付19施工机具与周转材材料供应20

2、施工变更21工程验收22施工配合23合同价款的最终结结算与支付24违约责任25索赔与签证26争议27禁止转包或再分包包28不可抗力29文物和地下障碍物物30合同解除31合同终止32保证金33质量保修34其他约定35合同份数36合同订立时间与地地点及生效 建设工程劳务分包施工工合同工程承包人（全称）：中国建筑第八工工程局有限公司 劳务分包人（全称）：河南鸿展建筑劳劳务有限公司 依照中华人民共和国国合同法、中中华人民共和国建建筑法及其他有有关法律、行政法法规，遵循平等、自愿、公平和诚诚实信用的原则，鉴鉴于郑州航空港区区航程置业有限公公司(以下简称“发包人”)与工程承包人已已经签订施工总承承包合同

3、(以下称为“总包合同”)，双方就劳务分分包事项协商达成成一致，订立本合合同。 1 劳务分包人资质资质证书号码：C1014041010113-4/1 发证机关：郑州市城乡乡建设委员会 资质专业及等级：木工工、砌筑、钢筋作作业分包壹级，抹抹灰、混凝土作业业分包资质复审时间及有效期：2015年年6月 一年 工程名称：郑州航空港港区合村并城建设设项目南区16号号地安置区工程地点：郑州航空港港区新港九路以北北、风华路以南、领航路以西、航航兴路以东。分包内容：本工程土建建主体结构工程。分包范围：具体如下：西边界为：南边规划红红线和Q轴往南1.6米米交西边规划红线线位置。南边界为：西边规划红红线和17轴往东

4、东0.9米交南边边规划红线；17轴轴往东0.9米和和18轴往东3.8米米交H轴往南2.968米米。东边界至：南边规划红红线和H轴往南2.968米米交17轴往东0.9米米；H轴往南2.968米米和J轴往北2.65米米交8轴往东3.8米米；13轴往西3米米交K轴往南5.45米米和N轴往南1.157米米。N轴往南1.157米米和Q轴往南1.6米米交11轴往西1.472米米。北边界为：西边规划红红线和11轴往西西1.472米交交Q轴往南1.6米米；11轴往西1.472米米和13轴往西3米米交N轴往南1.157米米；13轴往西3米米和18轴往东3.8米米交K轴往南5.45米米；H轴往南2.968米米交1

5、7轴往东0.9米米和18轴往东3.8米米。详见合同后附附件八区区域划分图纸三区区部分，如各家劳劳务分包人边界出出现争议，以工程程承包人最后解释释为准。包含且不限于以下（1）（17）内容容：（1）按工程承包人最最终交付的基坑配配合土方开挖单位位进行土方清理、基础砖模、砖模模抹灰、垫层、防防水保护层等；（2）图纸内按国家规规范完成主体框架架工作包含的所有有内容和外墙脚手手架的搭设拆除工工作；（3）预留洞口(包括括土建及其他专业业预留洞口)模板板加工、支设，拆拆除；（4）主体拆模后垃圾圾清理、运送到现现场指定地点；（5）模板支撑体系和和外墙脚手架的周周转工具进、退场场（场内、租赁站站）两装两卸、保保

6、管、清理、油漆漆、修复、清数，运运送到现场指定地地点并按要求分规规格摆放整齐；（6）砼的养护工作；（7）定位配合和楼层层放线工作；（8）材料试验的取样样、试件制作、养养护，送样的配合合工作；（9）施工材料进场后后的卸车及卸车配配合并按要求分类类堆放整理工作；（10）按主体结构施施工图与其它专业业的配合施工的工工作；（11）图纸设计、图图纸会审、设计变变更和国家、地方方有关规范所含的的其他工作；（12）安全文明施工工必须达到市级文文明工地要求。（13）按工程承包人人要求修复质量缺缺陷；所有工作工工完场清。（14）现场内外材料料运输车辆交通指指挥工作。（15）卫生间部位素素混凝土上翻梁的的模板的支

7、设，制制作并与主体一块块浇筑。（16）各部位和各种种类后浇带及安放放塔吊时楼地面板板洞口的预留和后后期洞口、后浇带带的吊模支模，模模板支设拆除，钢钢筋修复和混凝土土的浇捣养护工作作。（17）结构板上面部部位有需要预留构构造柱钢筋的工作作。 分包形式：包人工、包包部分材料、包部部分机械。3 劳务分包工作期限开工日期：2015年年8月30日（以工程承承包人下达书面开开工令为准）完工日期：2015年年12月30日总日历天数为：122天工期控制点：以工程承包人下达书面面工期控制点为准准劳务分包人施工的工作作面完成时间以工工程承包人现场实实际施工总进度计计划要求的控制点点为准，劳务分包包人必须按施工总总

8、进度计划要求的的时间完成每个工工期控制点，同时时必须保证工程承承包人的月、周、旬进度计划。以以上工期控制点必必须以满足施工验验收标准为前提。4 质量标准和目标工程质量：按总包合同同有关质量的约定定、国家现行的建建筑安装工程施工工及验收规范和和建筑安装工程程质量评定标准。质量标准：合格。质量目标：合格 。5 合同文件及解释顺顺序组成本合同的文件及优优先解释顺序如下下：(1)施工过程中签订订的补充协议；(2)本合同及其其附件；(3)劳务施工招招标文件；(4)劳务分包人投标标书及其附件；(5)本工程施工工总包合同。6 合同价款本合同价款暂定（人民民币）：1400万元其中，劳务报酬合同价价款暂定（人民

9、币币）：1000万元委托劳务分包人采购的的材料设备合同价价款暂定（人民币币）：300万元委托劳务分包人供应的的施工机具合同价价款暂定（人民币币）：100 万元最终合同价款依据本合合同约定按实结算算。6.1 本合同价款结结算按附件四工工程项目综合单价价明细表约定的的综合单价执行，工工程量按实际施工工完成量和合同约约定工程量计算规规则计算。6.2 本合同综合单单价包括以下内容容：人工费、材料料费、机械费、现现场经费，企业管管理费，利润，社社会保障费（含现现场工人社会保险险费），施工措施施费，夜间、冬雨雨季等施工增加费费，材料二次倒运运费，超高费,高高层建筑增加费，维维修电工，信号工工和其他配合人员

10、员用工费用，各工工种配合费，抢工工费，队伍调遣费费 ，消防保卫费，清清点验收、堆放、维修及进、退场场费，材料整理、保管费，建筑施施工垃圾清理并运运至现场指定地点点、生活垃圾清理理及运输费，缺陷陷修复、保修费，保保险费，成品保护护费，试块、试件件制作、取样费，测测量放线，试验检检验配合费，安全全、文明、CI达标人工费用用，安全防护用品品费，床铺费，安安全劳保用品、各各种工具用具、测测量工具等费用，按按规定向有关部门门交纳的建管费、暂住户口费、治治安费、生活区卫卫生费、计划生育育管理费以及不可可预见因素和施工工期内市场变化、风险等为完成分分包范围内工程项项目所发生的一切切费用和税金，除除工程变更外

11、综合合单价不再调整。6.3 劳务分包人不不再另行计取营业业税、城市维护建建设税、教育费附附加及规费。7 总包合同7.1 工程承包人认认为有必要时，提提供总包合同(有关承包工程的的价格细节除外)，供劳务分包人人查阅。当劳务分分包人要求时，工工程承包人应向劳劳务分包人提供一一份总包合同或专专业分包合同(有关承包工程的的价格细节除外)的复印件。7.2 劳务分包人应应全面了解总包合合同的各项规定(有关承包工程的的价格细节除外)。8 图纸8.1 工程承包人应应在劳务分包工作作开工3日前，向劳务分分包人提供电子图图纸 1 套。9 项目经理（负责人人）9.1 工程承包人委委派的担本工程任任驻工地履行本合合同

12、的项目经理崔崔国俊，职务：项目经理理，职称：工程师。9.2 劳务分包人委委派的担任本工程程驻工地履行本合合同的项目负责人人丁之峰 ，职务：项目主管管，职称：/。10 工程承包人义务务10.1 组建与工程程相适应的项目管管理班子，全面履履行总包合同，组组织实施施工管理理的各项工作，对对工程的工期和质质量向发包人负责责。10.2 除非本合同同另有约定，工程程承包人完成劳务务分包人施工前期期的下列工作并承承担相应费用。施工向劳务分包人交付付具备本合同劳务务作业开工条件的的施工场地，具备备开工条件的施工工场地交付要求为为：劳务分包人已已进行勘察，接受受现场条件，并自自行承担勘察现场场所发生费用。劳劳务

13、分包人进场施施工后不再向工程程承包人提出任何何要求和追加费用用。施工前完成水、电等施施工管线和施工道道路，并满足完成成本合同作业所需需的能源供应及施施工道路畅通的时时间和质量要求。必要时施工向劳务分包包人提供相应的工工程地质和地下管管网线路资料；施工前前向劳务分包人人提供相应的水准准点与坐标控制点点位置，其交验要要求与保护责任为为：书面交验，劳劳务分包人负责保保护。施工前向劳务分包人提提供生产、生活临临时设施，满足施施工需要，劳务分分包人验收后负责责保护及维修。若若委托劳务分包人人搭设其费用另行行约定。 劳务分包人使用的床具具、手头工具、灶灶具、生活燃料等等由劳务分包人自自行提供，费用包包括在

14、合同单价中中。10.3 负责编制施施工组织设计，统统一制定各项管理理目标，组织编制制年、季、月、旬旬、周施工计划和和物资需用量计划划表，实施对工程程质量、工期、安安全生产、文明施施工，计量检测、实验化验的控制制、监督、检查和和验收。10.4 负责工程测测量定位、技术交交底，组织图纸会会审，统一安排技技术档案资料的收收集整理及交工验验收。10.5 统筹安排、协调解决非劳务务分包人独立使用用的生产、生活临临时设施、施工用用水、用电及施工工场地。10.6 按时提供图图纸，及时供应材材料、设备，所提提供的施工机械设设备、周转材料、安全设施保证施施工需要。10.7 按本合同约约定，向劳务分包包人支付劳动

15、报酬酬等费用。10.8 负责与发包包人、监理、设计计及有关部门联系系，协调现场工作作关系。11 劳务分包人义务务11.1 对本合同劳劳务分包范围内的的工程质量向工程程承包人负责，组组织具有相应资格格证书的熟练工人人投入工作；未经经工程承包人授权权或允许，不得擅擅自与发包人及有有关部门建立工作作联系；自觉遵守守法律法规及有关关规章制度。11.2 劳务分包人人根据施工组织设设计总进度计划的的要求，每月25日提交下月施施工计划，有阶段段工期要求的提交交阶段施工计划，必必要时按工程承包包人要求提交旬、周施工计划，及及相应的劳动力安安排计划，经工程程承包人批准后严严格实施。11.3 严格按照设设计图纸、

16、施工验验收规范、有关技技术要求及施工组组织设计精心组织织施工，确保工程程质量达到约定的的标准；科学安排排作业计划，投入入足够的人力、物物力，保证工期；加强安全教育，认认真执行安全技术术规范，严格遵守守安全制度，落实实安全措施，确保保施工安全；加强强现场管理，严格格执行建设主管部部门及环保、消防防、环卫等有关部部门对施工现场的的管理规定，做到到文明施工；承担担由于自身责任造造成的质量修改、返工、工期拖延延、安全事故、农农民工工资纠纷、现场脏乱造成的的损失及各种罚款款。11.4 自觉接受工工程承包人及有关关部门的管理、监监督和检查；接受受工程承包人随时时检查其设备、材材料保管、使用情情况，及其操作

17、人人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位位协调配合，照顾顾全局。11.5 按工程承包包人统一规划堆放放材料、机具，按按工程承包人标准准化工地要求设置置标牌，搞好生活活区的管理，做好好自身责任区的治治安保卫工作。11.6 按时提交报报表和完整的原始始技术经济资料，配配合工程承包人办办理交工验收。11.7 做好施工场场地周围建筑物、构筑物、地下管管线和已完工程部部分的成品保护工工作，因劳务分包包人责任发生损坏坏，劳务分包人自自行承担由此引起起的一切经济损失失及各种罚款。11.8 妥善保管、合理使用工程承承包人提供或租赁赁给劳务分包人使使用的施工机具、周转材料及其他他设施。11.9 劳务分包人

18、人须服从工程承包包人转发的发包人人及工程师的指令令。11.10 劳务分包包人应对其作业内内容的实施、完工工负责，劳务分包包人应承担并履行行总包合同约定的的与劳务作业有关关的所有义务及工工作程序。11.11 配备完全胜胜任本工程各项要要求的项目管理人人员，项目负责人人及授权的现场劳劳务队长、劳资员员等其他管理人员员必须按投标文件件安排或其他承诺诺及时到位，施工工期间不得随意调调整。确需调整时时应提前通知工程程承包人，征得同同意后方可调整，否否则承担结算价款款10%的违约金。调调离人员必须在接接任者到位办理交交接后方可离任。劳劳务分包人投入施施工人数：350人，其中管理理人员详见附件三三。管理人员

19、必须须持有规定要求的的岗位证书，特殊殊工种必须具有相相应的上岗证书，劳劳务分包人按工程程承包人项目管理理计划对相应施工工范围要求的人员员工种、级别和人人数安排进场。劳劳务分包人进场后后7日内提供现场人人员花名册和有关关证件，并且必须须授权配备一名专职职劳资员，配合工程程承包人按照建设设主管部门及现场场实行的门禁管理理的规定进行管理，必须做做到实名制“六统一”（即花名册、身身份证、劳动合同同、工人月度工资资结算单、岗位技技能证、工人月度度应得及预发工资资表），即每月5日前提供上月真真实的分包商现现场工人月度应得得及预发工资表并并进行公示，劳务务分包人必须将农农民工工资直接支支付到劳动者手中中，严

20、禁将工人工工资支付给工头，并并积极配合和接受受工程承包人的监监督和检查、确保保稳定等管理工作作。及时按工程承承包人要求提交各各种劳务报表及每每月分包商现场场工人月度应得及及预发工资表并并作为上月款项拨拨付的依据。由于于劳务分包人劳务务管理措施不力、农民工上访，劳劳务分包人必须接接受工程承包人的的经济处罚和处理理。12 安全施工与检查查12.1 劳务分包人人应遵守工程建设设安全生产有关管管理规定，严格按按安全标准进行施施工，并随时接受受行业安全检查人人员依法实施的监监督检查，采取必必要的安全防护措措施，消除事故隐隐患，同时应满足足地方政府规定和和工程承包人的安安全施工要求，符符合工程承包人现现场

21、安全文明管理理规定，费用包括括在劳务分包人相相应的综合单价中中。由于劳务分包包人安全措施不力力造成事故的责任任和因此而发生的的费用，由劳务分分包人承担，并接接受地方政府或工工程承包人的处罚罚。12.2 工程承包人人应对其在施工场场地的工作人员进进行安全教育，并并对他们的安全负负责。工程承包人人不得要求劳务分分包人违反安全管管理的规定进行施施工。因工程承包包人原因导致的安安全事故，由工程程承包人承担相应应责任及发生的费费用。13 安全防护13.1 劳务分包人人在动力设备、输输电线路、地下管管道、密封防震车车间、易燃易爆地地段以及临街交通通要道附近施工时时，施工开始前应应向工程承包人提提出安全防护

22、措施施，经工程承包人人认可后实施，防防护措施费用由工工程承包人承担。13.2 实施爆破作作业，在放射、毒毒害性环境中工作作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工工时，劳务分包人人应在施工前10天以书面形式式通知工程承包人人，并提出相应的的安全防护措施，经经工程承包人认可可后实施，防护措措施费用由工程承承包人承担。13.3 劳务分包人人在施工现场内使使用的安全保护用用品(安全帽、安全带带及其他保护用品品等)，由劳务分包人人自行提供使用计计划、供应，费用用由劳务分包人承承担。13.4 劳务分包人人责任及目标 劳务分包人确保郑州市市安全文明工地，杜杜绝发生安全事故故，轻伤率控制在在1.2

23、以下，造成安全全事故的，劳务分分包人承担全部责责任，并赔偿工程程承包人因此带来来的一切损失。 决不允许在在建的建筑筑物内安排工人食食宿，更不允许男男女混住。 按国家规定建立安全管管理机构和配备安安全管理人员，安安全管理人员持证证上岗，安全管理理人员必须最先进进场和最后退场。 在容易发生火灾的地方方需动火作业时，要要到工程承包人开开动火证，并采取取有效的防护措施施，配置灭火器、安排看火人员。 按要求给施工人员配备备合格的劳动防护护用品，高处作业业人员配备安全带带，给每个施工人人员配备上正式编编号的合格的安全全帽。 接受工程承包人的安全全技术交底，门禁禁管理等交底，接接受交底班组的所所有人员都要签

24、名名和签时间。 建立安全检查制度，每每天进行安全巡查查，发现重大安全全隐患，要立即向向工程承包人报告告，同时要参加工工程承包人组织的的周检查和紧急情情况下的安全检查查；负责对工程承承包人整改通知单单提出的问题进行行整改，直至隐患患消除或得到有效效控制，并按要求求向工程承包人反反馈整改情况。 建立安全教育制度，负负责组织对工人进进行全面安全教育育。内容包括：强强制性标准、操作作规程和项目规章章制度、事故案例例，正确使用安全全防护用具、机械械设备等。未经教教育培训或者教育育培训考核不合格格的人员，不得上上岗作业。未进行行过三级安全教育育的人员及按照规规定进行门禁管理理而未进入门禁系系统刷卡的人员一

25、一律不得进入施工工现场。按时进行行季节变换的安全全教育，及时进行行变换工作岗位人人员的安全教育。 对自备的施工机械、工工具用具及时保养养和维修，对工程程承包人提供的机机械、设备有要求求按规定保养和维维修的权利。 炊事员持健康证上岗，当当天饭菜应留样到到第二天，防止食食物中毒。 发生交叉作业时，在施施工前，要与有交交叉作业的其他分分包人签订交叉作作业安全生产协议议书，明确规定双双方施工的顺序和和保护措施。 建立安全保证体系，配配备专职安全员，班班组设立兼职安全全员，形成安全管管理网络。制定安安全施工责任制度度，明确安全岗位位职责。认真执行行安全技术规范，严严守安全规则，落落实安全措施，层层层签订

26、安全生产产责任书，确保安安全施工。14 事故处理14.1 发生重大伤伤亡及其他安全事事故，劳务分包人人应按有关规定立立即上报有关部门门并报告工程承包包人，同时按国家家有关法律、行政政法规对事故进行行处理。14.2 劳务分包人人和工程承包人对对事故责任有争议议时，应按相关规规定处理。15 保险15.1 工程承包人人运至施工场地用用于施工的材料、机械和待安装设备备，由工程承包人人办理或获得保险险。15.2 工程承包人人为租赁或提供给给劳务分包人使用用的施工机械设备备办理保险，并支支付保险费用。 15.3 劳劳务分包人必须为为从事作业的职工工办理意外伤害保保险，并为施工场场地内自有人员生生命财产和施

27、工机机械设备办理保险险，支付保险费用用。劳务分包人自行投投保的范围(内容容)为：政府规定定由工程承包人统统一办理的保险（意意外伤害保险、工工伤保险、医疗保保险），工程承包包人办理后按劳务务分包人分包范围围工程造价的比例例分摊给劳务分包包人。劳务分包人人办理自有人员、材料、机械设备备等的保险。15.4 保险事故发发生时，劳务分包包人和工程承包人人有责任采取必要要的措施，防止或或减少损失。16 材料与设备供应应16.1 工程承包人人供应的材料、设设备： 钢筋、混凝土、水泥、砂子、石子、素素土、灰砂砖，安安全网，木跳板，平平网，竹芭，挑架架用槽钢，墙柱下下角钢，未加工的的套筒，钢板止水水带，对拉螺杆

28、用用钢筋或成品对拉拉螺栓。工程承包人供应的材料料、设备运到现场场后，由劳务分包包人负责验收、保保管和使用，其费费用包括在综合单单价中。16.2 工程承包人人委托劳务分包人人采购供应的材料料：除工程承包人人供应的材料设备备外，其余所有材材料（包括零星材材料和低值易耗品品）均有劳务分包包人采购供应，费费用已含在相应的的合同综合单价中中。包含且不限于于如：扎丝、钉子子、铁丝、钢筋保保护层垫块、砼水水平支撑、胶带、海棉条、脱模剂剂、养护液、养护护用塑料薄膜及棉棉毡、三防布（材材料覆盖）、海绵绵垫、后浇带用钢钢板网、快易收口口网、切割机锯片片、其他锯片、油油漆刷子、脚手钢钢管涂刷用油漆（乐乐化牌油漆）、

29、膨膨胀螺丝及螺丝螺螺帽（防护用）、图钉、防水胶布布、对拉螺杆配套套螺帽、PVC套套管、刀片、棕刷刷、美纹纸、温度度计、卡子、锯条条、钢锯、热熔器器、卷尺、钢卷尺尺、刮杠、靠尺、灰板条、大小扫扫把、扫把灰斗、粉笔、红蓝铅笔笔、记号笔、签字字笔、钢筋下料单单、钢筋垫块、线线绳、砂纸、墨汁汁、灯线、灯架、灯座、碘钨灯管管、水桶、碘钨灯灯具、灯管、防潮潮灯、手套、电焊焊条、氧气（含氧氧气瓶、气带、割割把、焊把）、乙乙炔（含乙炔瓶、气带、割把、焊焊把）、软水管、麻绳、麻线、劳劳保用品、雨衣雨雨具、中心对中线线锤、安全帽、安安全带、各种安全全网、各种现场安安全施工所需要的的材料、抹灰铁丝丝网等）以及振动动

30、器、振动棒、镐镐、锤、锹、钎、电机、小铲、环环刀、吸尘器、手手提电锯、手提电电刨、手推车、砂砂浆车等中小型机机械（具）及其相相应配套的辅材、配件等费用。自自带设备包含且不不限于三级箱及三三级箱以后的配电电、照明等（不含含塔吊大灯及临时时照明设施）等在在内的未注明由工工程承包人提供的的所有材料。劳务分包人供应材料的的质量、品牌、规规格、型号必须符符合设计和国家规规范要求，必须提提供出厂合格证、质量检测（检验验）报告原件。对对于按相关规范要要求材料进场后需需要进行复试或复复检的劳务分包人人必须及时进行，并并提供复试或复检检报告原件。材料料进场后及时通知知工程承包人安排排验收，经工程承承包人和监理单

31、位位验收材料质量符符合要求后，方可可使用。16.3工程承包人供供应的材料、设备备属于工程承包人人所有，只供本合合同约定劳务分包包人分包范围内的的工程使用，劳务务分包人不得挪用用、浪费、丢失和和擅自处理（包括括边角余料），超超过河南省建设工程工工程量清单综合单单价（2008）定额消耗量或施工图纸用量的，工程承包人按照附件六中约定超用的材料、设备价格在劳务分包人的结算中扣除，并承担因此造成的一切经济损失。材料节余的，工程承包人与劳务分包人按8:2分成。16.4工程承包人委委托由劳务分包人人采购供应的材料料，劳务分包人供供应不及时或质量量不符合要求影响响施工，工程承包包人将代为购买，并并及时向劳务分

32、包包人转账。在工程程结算时按照实际际购买价格增加20%的费用从劳劳务分包人结算中中扣除。17工程计量及确认17.1 工程量计算算规则：详见附表表四。17.2 每月20日日由劳务分包人按按照本合同的约定定将当月完成的工工程量报工程承包包人，由工程承包包人确认，并根据据定额和图纸材料料用量计算节超量量。劳务分包人未未经工程承包人认认可，超出设计图图纸范围或由于劳劳务分包人原因造造成返工的工程量量，工程承包人不不予计量。劳务分分包人未按时提交交或提交的报表不不符合工程承包人人要求且未做整改改的，工程承包人人不予计量，并视视为当期劳务分包包人无支付要求。劳劳务分包价款支付付程序执行工程承承包人相关规定

33、。18合同价款的支付18.1 本工程预付付款：无。18.2 工程进度款款支付：每月支付付上月完成工程量量价款的70%，春春节付至已完工程程量的85%，工工程竣工验收合格格并移交发包人，支支付至已完工程量量的90%，结算算完毕并结清往来来账务后半年内付付至结算值的95%，余余款作为保修金在在保修期满后28日日内无息付清。18.3 每次支付工工程进度款时，劳劳务分包人必须提提交经工人及班组组长签字确认的分分包商现场工人月月度应得及预发工工资表2份，报工程承包包人项目经理部备备案1份，在工程承包包人项目经理部指指定位置张贴公示示1份，公示10日内未收到工人投诉诉或质疑，方可向向劳务分包人付款款。18

34、.4 以上付款均均在满足本合同全全部要求的条件下下进行，否则工程程承包人视情况确确定减付、缓付或或停付。工程承包包人所支付的价款款，劳务分包人必必须首先足额并及及时支付工人工资资，因拖欠工人工工资而造成的一切切后果由劳务分包包人承担。工程承承包人每年年终付付款分两次进行，即即第一次先行支付付工人工资，待工工程分包人及工程程承包人落实工人人已经领取工资后后，与春节前再行行办理其他剩余款款项的支付工作。18.5 劳务分包人人每次收款时必须须开具工程所在地地有效的建筑业发发票及完税证明。19.施工机具与周转转材料供应19.1 施工机具供供应 工程承包人提供的施工工机具：现有的施工电梯梯、塔吊、混凝土

35、土泵、一二级配电电箱，工程承包人人提供的施工机具具由劳务分包人负负责保管，如丢失失、损坏劳务分包包人按施工机具的的购买原价赔偿工工程承包人。 工程承包人委托劳务分分包人提供的施工工机具：除工程承承包人提供的施工工机具外，为完成成分包施工所需的的其他施工机具均均由劳务分包人提提供，费用包含在在合同相应的综合合单价中。包含且且不限于：钢筋弯弯曲机、切断机、切割机、对焊机机、锥（直）螺纹纹接头加工机械、电焊机、调直机机，木工压刨机、台锯、振动棒等等加工及生产机械械、垂直运输机械械及三级以下配电电箱（含三级）等等在内的未注明由由工程承包人提供供的所有机械。 劳务分包人提供的机械械及工具用具必须须符合国

36、家有关质质量、安全、环保保、文明施工的有有关标准和规定。 为方便施工管理和协调调，劳务分包人负负责输送泵、塔吊吊司机的食宿和管管理，并为每台塔塔吊配两部对讲机机，塔吊司机用餐餐费用由劳务分包包人承担。19.2 周转材料供供应 工程承包人供应的周转转材料：钢管，扣扣件，模板，顶丝丝，山型卡，钢支支撑，木方，周转材料由工程程承包人依据现场场实际用量计划（工工程承包人认可的的）提供，由劳务务分包人负责（派派专人）装卸车、验收、保管、清清理、维护，拆除除后由劳务分包人人负责修整，费用用包括在合同综合合单价中。劳务分分包人应合理使用用工程承包人供应应的周转材料，严严禁大材小用，长长材短用，不得随随意切割

37、改制。劳劳务分包人拆除最最后一次模板和木木方时，须拔净所所有附着的铁钉，并并卸下钢管上所有有的夹具、扣件，并并按工程承包人要要求分类堆码整齐齐。钢管切割未经工程承包包人（项目经理）批批准，劳务分包人人按原价的双倍赔赔偿。工程承包人发现劳务分分包人有故意浪费费、丢弃、埋设、偷窃钢管、扣件件等材料，工程承承包人按照同期市市场价的100倍处罚劳务务分包人。周转材料使用完毕按下下列约定退还：a.钢管、钢支撑、脚脚手板退还99%，其中废品品率不得超过1%； 扣件和卡卡具退还97%，损耗率不不超过3%。b.竹、木胶合板退还还可继续使用材不不低于60%，其中原规规格材不低于50%。c.模板用木方退还可可继续

38、使用材不低低于80%，其中原规规格材不低于50%。 工程承包人委托劳务分分包人供应的周转转材料：无，劳务分包人供供应的周转材料必必须符合国家质量量标准和施工技术术规范、安全文明明施工以及环保等等有关规定，其费费用包含在合同相相应的综合单价中中。劳务分包人分分包范围内使用的的钢管和扣件等周周转料具须向工程程承包人所属物资资分公司租赁，租租赁价格按市场价价格，租赁数量钢钢管：/吨；扣件/套。劳务分包人人未按合同约定的的数量租赁工程承承包人所属物资分分公司的，又未经经工程承包人书面面批准，实际租赁赁数量与合同约定定的数量对比不足足部分按市场价在在分包结算中扣除除。工程承包人所属物资分分公司不能满足的

39、的，经工程承包人人项目经理书面同同意，由劳务分包包人另行租赁。20 施工变更20.1 施工中如发发生对原工作内容容进行变更，工程程承包人应提前3日以书面形式向向劳务分包人发出出变更通知，并提提供变更的相应图图纸和说明。劳务务分包人按照工程程承包人发出的变变更通知及有关要要求施工。20.2 因工程承包包人原因产生的需需返工的变更按现现场签证核定人工工工日，单价按零零星用工单价计算算；不需要返工的的工程变更，不增增加费用，费用包包含在综合单价中中。20.3 施工中劳务务分包人不得对原原工程设计进行变变更。因劳务分包包人擅自变更设计计发生的费用和由由此导致工程承包包人的直接损失，由由劳务分包人承担担

40、，延误的工期不不予顺延。20.4 施工期间劳劳务分包人不得以以任何理由拒绝施施工设计变更增加加或减少的工作内内容，否则视为劳劳务分包人不能完完成承包范围内施施工工作内容。21工程验收21.1 劳务分包人人应确保所完成施施工的质量，符合合本合同约定的质质量标准和要求。劳劳务分包人施工完完毕，应向工程承承包人提交完工报报告，通知工程承承包人验收；工程程承包人应当在收收到劳务分包人的的报告后7日内对劳务分包包人施工成果进行行验收，验收合格格或者工程承包人人在上述期限内未未组织验收的，视视为劳务分包人已已经完成了本合同同约定工作。但工工程承包人与发包包人间的隐蔽工程程验收结果或工程程竣工验收结果表表明

41、劳务分包人施施工质量不合格时时，劳务分包人应应负责无偿修复，不不延长工期，并承承担由此导致的工工程承包人的相关关损失。21.2 劳务分包人人应认真按照标准准、规范和设计要要求以及工程承包包人代表发出的指指令施工，加强内内部检查工作，坚坚持自检、互检、交接检制度，随随时接受工程承包包人代表或委派人人员、业主、监理理现场人员和各级级质检部门的检查查、检验，为检查查、检验提供便利利条件，并按检查查要求返工、修改改，承担由自身原原因导致的返工、修改的全部费用用及其他责任。21.3 隐蔽工程和和中间验收。劳务务分包人应在自检检合格后，验收48小时前通知工工程承包人组织验验收，经验收合格格，验收记录签字字

42、后方可进行隐蔽蔽或继续施工。如如验收不符合质量量要求，劳务分包包人应按验收提出出的整改意见返修修，合格后重新通通知验收。因劳务务分包人原因所导导致返修，全部费费用由劳务分包人人承担，工期不予予顺延。未经验收收不得自行隐蔽，如如有自行隐蔽，劳劳务分包人必须按按照工程承包人或或有关单位的要求求进行剥露或开口口，并负责恢复和和承担全部责任。中中间验收部位：按按工程承包人要求求。21.4 交工验收。劳劳务分包人承担施施工的内容全部完完成，经验收质量量达不到要求，劳劳务分包人应对所所施工部分存在的的问题按验收提出出的意见返修，并并在限定的期限内内完成，再通知重重新验收，直到符符合质量要求为止止，且承担自

43、身责责任造成的全部经经济损失和工期延延误责任。22 施工配合22.1 劳务分包人人应配合工程承包包人对其工作进行行的初步验收，以以及工程承包人按按发包人或建设行行政主管部门要求求进行的涉及劳务务分包人工作内容容、施工场地的检检查、隐蔽工程验验收及工程竣工验验收；工程承包人人或施工场地内第第三方的工作必须须劳务分包人配合合时，劳务分包人人应按工程承包人人的指令予以配合合。22.2 工程承包人人另行分包的工程程，涉及施工工序序交叉或需相互配配合的，劳务分包包人应无偿积极配配合，由于劳务分分包人不能配合造造成质量、安全事事故或停工窝工等等现象，工程承包包人有权对劳务分分包人进行处罚，由由此发生的费用

44、从从劳务分包人工程程款中扣除。23 合同价款的最终终结算与支付23.1 劳务分包人人将分包范围内的的所有工程内容完完成，并经验收合合格后14日内向工程承承包人项目经理部部递交结算书（一一式四份）。23.2 工程承包人人项目经理部收到到劳务分包人递交交的结算书后14日内进行初审审，给予确认或者者提出修改意见，并并按程序经工程承承包人结算主管部部门审定，加盖工工程承包人结算专专用章后生效，否否则无效。23.3 属于劳务分分包人分包施工范范围，未经工程承承包人认可而甩项项不干的项目，工工程承包人直接从从劳务分包人结算算中按2倍费用扣除。23.4 劳务分包人人未按时提交结算算书，工程承包人人有权单方办

45、理结结算，劳务分包人人对工程承包人单单方办理的结算予予以认可，劳务分分包人承担结算价价款千分之五的编编制费。23.5 结算按本合合同有关约定办理理。为完成本分包包范围的工程而发发生的所有费用，不不论在合同中是否否明示，均已包括括在合同价格中，劳劳务分包人不再计计取其他任何费用用。23.6 中间结算：/24 违约责任24.1 当发生下列列情况之一时，工工程承包人应承担担违约责任： 工程承包人违反本合同同第19条的约定，不不按时向劳务分包包人支付劳务报酬酬。 工程承包人不履行或不不按约定履行合同同义务的其他情况况。24.2 当发生下列列情况之一时，劳劳务分包人应承担担违约责任： 劳务分包人不按约定

46、工工期完工（含施工工进度计划各工期期控制点），每延延误一天，由劳务务分包人承担10000元元/天违约金，并承担担因此给工程承包包人造成的一切损损失。 劳务分包人施工项目质质量不符合本合同同约定的质量标准准，经返修仍然不不能达到合同约定定质量标准或质量量目标，工程承包包人有权拒付工程程款，劳务分包人人并向工程承包人人支付结算价款3%的违约金，并由由劳务分包人承担担因此给工程承包包人造成的一切损损失。 劳务分包人不履行或不不按约定履行合同同的其他义务时，向向工程承包人支付付因其违约给工程程承包人造成的经经济损失。 劳务分包人不服从管理理或聚众闹事或上上访，严重影响工工程承包人的形象象，每发生一次承

47、承担10000元的违违约金。 劳务分包人在施工过程程中，若达不到工工程承包人要求，不不能完成后续施工工，劳务分包人必必须无条件退场，未未经工程承包人书书面批准，对劳务务分包人已完成的的工作量按80%进行结算，并并没收履约保证金金，且劳务分包人人赔偿工程承包人人的相应损失。 劳务分包人未按合同要要求完成创建郑州州市安全文明工地地，向工程承包人人支付结算价款3%的违约金，并并承担由此给工程程承包人造成的全全部损失。24.3 一方违约后后，另一方要求违违约方继续履行合合同时，违约方承承担上述违约责任任后仍应继续履行行合同。25 索赔与签证25.1 工程承包人人根据总包合同向向发包人递交索赔赔意向通知

48、或其他他资料时，劳务分分包人应予以积极极配合，保持并出出示相应资料，以以便工程承包人能能遵守总包合同。25.2 在劳务作业业实施过程中，如如劳务分包人遇到到不利外部条件等等根据总包合同可可以索赔的情形出出现，则工程承包包人应该采取一切切合理步骤，向发发包人主张追加价价款或延长工期。当当索赔成功后，工工程承包人应该将将索赔所得的相应应部分转给劳务分分包人。25.3 当本合同的的一方向另一方提提出索赔时，应有有正当的索赔理由由，并有索赔事件件发生时有效的相相应证据。索赔有有效时限为索赔事事项发生后5日内，逾期视为为自动放弃。25.4 工程承包人人未按约定履行自自己的各项义务或或发生错误，以及及应由

49、工程承包人人承担责任的其他他情况，劳务分包包人可按上述时限限以书面形式向工工程承包人提出索索赔请求。25.5 劳务分包人人未按约定履行自自己的各项义务或或发生错误，给工工程承包人造成经经济损失，工程承承包人可按上述时时限以书面形式向向劳务分包人索赔赔。25.6 劳务分包包人需办理签证时时，必须在签证事事件发生后立即以以书面形式提交签签证单，且必须经经工程承包人经办办人、商务经理、总工程师（副经经理）、项目经理理共同签字，并按按工程承包人的内内部管理程序经上上级主管部门审核核后方可生效，否否则无效。签证实实行“日清月结”，未按时提交视视为劳务分包人自自动放弃签证。签签证零星用工每个个工日单价按

50、100元元结算，此工日单单价包括为完成该该项工作内容的全全部费用。25.7劳务分包人承承包范围以外的（综综合单价不包含的的）零星用工每8小时计算一个工工日，实际发生时时，现场签证 ，单项金额在500元以下的签签证，劳务分包人人不再计算，已在在合同价款中综合合考虑。如果劳务务分包人不执行工工程承包人的指令令，工程承包人有有权安排其他人员员完成，产生的费费用由工程承包人人在劳务分包人结结算中扣除。26.争议26.1 工程承包人人和劳务分包人在在履行合同时发生生争议，可以自行行和解或要求有关关主管部门调解，任任何一方不愿和解解、调解或和解、调解不成的，双双方约定采用下列列第（1）种方式解决争议议：

51、双方达成仲裁协议，向向济南仲裁委员会会申请仲裁； 向有管辖权的人民法院院起诉。26.2 发生争议后后，除非出现下列列情况，双方都应应继续履行合同，保保持工作连续，保保护好已完工作成成果： 单方违约导致合同确已已无法履行，双方方协议终止合同。 调解要求停止合同工作作，且为双方接受受。 仲裁机构要求停止合同同工作。 法院要求停止合同工作作。27.禁止转包或再分分包劳务分包人不得将本合合同项下的劳务作作业转包或再分包包给他人。否则，劳劳务分包人将依法法承担责任。28不可抗力28.1 本合同中不不可抗力的定义与与总包合同中的定定义相同。28.2 不可抗力事事件发生后，劳务务分包人应立即通通知工程承包人

52、项项目经理，并在力力所能及的条件下下迅速采取措施，尽尽力减少损失，工工程承包人应协助助劳务分包人采取取措施。工程承包包人项目经理认为为劳务分包人应当当暂停工作，劳务务分包人应暂停工工作。不可抗力事事件结束后48小时内劳务分分包人向工程承包包人项目经理通报报受害情况和损失失情况以及预计清清理和修复的费用用。不可抗力事件件持续发生，劳务务分包人应每隔7天向工程承包人人项目经理通报一一次受害情况。不不可抗力结束后14天内，劳务分分包人应向工程承承包人项目经理提提交清理和修复费费用的正式报告和和有关资料。28.3 因不可抗力力事件导致的费用用和延误的工作时时间由双方按以下下办法分别承担： 工程本身的损

53、害、因工工程损害导致第三三方人员伤亡和财产产损失以及运至施施工场地用于劳务务作业的材料和待待安装的设备的损损害由工程承包人人承担。 工程承包人和劳务分包包人的人员伤亡由由其所在单位负责责，并各自承担相相应费用。 劳务分包人提供的机械械设备损坏及停工工损失，由劳务分分包人自行承担。 工程承包人提供给劳务务分包人使用的机机械设备损坏，由由工程承包人承担担；因劳务分包人人使用不当造成的的损坏由劳务分包包人承担。停工损损失由劳务分包人人自行承担；一月月内因天气变化、停水停电、各种种管制等影响工程程进度累计7天以内，劳务分分包人不能对工程程承包人提出任何何索赔，累计超过过7天，双方协商解解决。28.4

54、因合同一方方迟延履行合同后后发生不可抗力的的，不能免除迟延延履行方的相应责责任。29 文物与地下障碍碍物29.1 在劳务作业业中发现古墓、古古建筑遗址等文物物和化石或其他有有考古、地质研究究价值的物品时，劳劳务分包人应立即即保护好现场并于于4小时内以书面形形式通知工程承包包人项目经理，工工程承包人项目经经理应于收到书面面通知后24小时内报告当当地文物管理部门门，工程承包人和和劳务分包人按文文物管理部门的要要求采取妥善保护护措施。工程承包包人承担由此发生生的费用，顺延合合同工作时间。如如劳务分包人发现现后隐瞒不报或哄哄抢文物，致使文文物遭受破坏，责责任者依法承担相相应责任。29.2 劳务作业中中

55、发现影响工作的的地下障碍物时，劳劳务分包人应于8小时内以书面形形式通知工程承包包人项目经理，同同时提出处置方案案，工程承包人项项目经理收到处置置方案后24小时内予以认认可或提出修正方方案，工程承包人人承担由此发生的的费用，顺延合同同工作时间。所发发现的地下障碍物物有归属单位时，工工程承包人应报请请有关部门协同处处置。30 合同解除30.1 如果工程承承包人不按照本合合同约定比例支付付工程款超过28日，劳务分包包人可以停止工作作（工程承包人与与劳务分包人达成成延期付款的除外外）。停止工作超超过28日，工程承包包人仍不支付工程程款，劳务分包人人可以发出通知解解除合同。30.2 工程承包人人发现劳务

56、分包人人有转包、再分包包行为或无履约能能力，可以发出通通知解除合同，合合同自解除通知发发出后5日内自动解除。30.3 如在劳务分分包人没有完全履履行本合同义务之之前，总包合同终终止，工程承包人人应通知劳务分包包人终止本合同。劳劳务分包人接到通通知后尽快撤离现现场，工程承包人人应支付劳务分包包人已完工程的费费用。30.4 如因不可抗抗力致使本合同无无法履行，或因一一方违约或因发包包人原因造成工程程停建或缓建，致致使合同无法履行行的，工程承包人人和劳务分包人可可以协商解除合同同。30.5 合同解除后后，劳务分包人应应妥善做好已完工工程和剩余材料、设备的保护和移移交工作，按工程程承包人要求撤出出施工

57、场地。工程程承包人应为劳务务分包人撤出提供供必要条件，并按按合同约定支付已已完工程的费用。有有过错的一方应当当赔偿因合同解除除给对方造成的损损失。合同解除后后，不影响双方在在合同中约定的结结算和清理条款的的效力。31合同终止双方履行完合同全部义义务，劳务分包人人向工程承包人交交付劳务作业成果果，并经工程承包包人验收合格后，结结算价款支付完毕毕，本合同即告终终止。32保证金32.1 劳务分包人人在合同签订后，向向工程承包人提交交合同价款的3%作为履约保证证金，此保证金可可从前三次付款中中扣留。履约保证证金返还时间为：工程完工，达到到本合同约定的质质量、工期、安全全文明施工要求后后一个月内无息退退

58、还；达不到要求求，工程承包人将将扣除劳务分包人人履约保证金。32.2劳务分包人在在合同签订后，向向工程承包人提交交合同价款的3%作为农民工工工资支付保证金，此此保证金可从前三三次付款中扣留。此此保证金返还时间间为：工程完工，未未发生工人上访或或恶意讨薪，劳务务分包人足额支付付工人工资后一个个月内无息返还。33.3 若劳务分包包人与工程承包人人已有合作项目，并并已经交纳了（或或已经在付款中扣扣除）履约保证金金和农民工工资支支付保证金，且保保证金未返还，则则后续施工项目可可不再另行交纳（或或扣除）上述保证证金。33.质量保修 质量保修范围：劳务分分包人施工的全部部范围。 质量保修期限：本工程程竣工

59、验收合格之之日起满两年。 保修期间劳务分包人必必须在接到修理通通知起2日内派人修理，否否则工程承包人安安排其他人员进行行维修，费用从预预留保修金内扣除除，不足部分由劳劳务分包人支付。保保修期满后28日内将余额无无息支付给劳务分分包人。34其他约定34.1一、二级（含含二级）水、电设设施由工程承包人人提供，二级以后后的水、电管线等等由劳务分包人按按工程承包人要求求或国家相关规定定配置，费用包含含在合同价款中。生生活用水电费由劳劳务分包人自行承承担，生活用水电电费承担方式和结结算方法：按劳务务分包人所完工程程造价的0.7%由由劳务分包人承担担，从劳务分包人人过程付款及结算算中予以扣除，此此水电费用

60、不包含含空调或电暖气费费用，空调或电暖暖气费用按实际抄抄表数量加10%损损耗扣除，结算单单价按抄表当月郑郑州市市场信息价价为准。 34.2因发包人或政政府以及不可抗力力原因造成的本工工程延期开工、停停建、缓建、暂停停施工，劳务分包包人按已完工程量量进行结算，劳务务分包人不得向工工程承包人提出任任何经济索赔。34.3劳务分包人应应设专职文明施工工人员负责合同内内文明施工、辅工工配合等工作内容容，负责承担施工工范围（包括加工工场区、施工楼层层、所属场区道路路、材料堆场等）和和生活区内（包括括办公区、宿舍区区楼梯、走道、花花坛、道路、厕所所、食堂、澡堂、开水房等各种相相关办公生活设施施）全部文明施工