35KV变电站安装工程合同

1、PAGE PAGE 9GF-19999-00201建设工程施施工合同中 华 人人 民 共共 和 国国 建 设设 部国家工商行行政管理局局 一九九九年年十二月合 同 书第一部分 协 议 书发包人：开开滦(集团团)蔚州矿矿业有限责责任公司承包人：唐唐山开滦建建设（集团团）有限责责任公司 依照中华华人民共和和国合同法法、中中华人民共共和国建筑筑法及其其有他有关关法律、行行政法规、遵循平等等、自愿、公平和诚诚实信用的的原则，双双方就本建建设工程施施工事项协协商一致，订订立本合同同。一、工程概概况工程名称：开滦（集集团）蔚州州矿业有限限责任公司司北阳庄矿矿井35KKV变电站站安装工程程。工程地点：蔚州矿

2、业业有限责任任公司北阳阳庄。工程内容：35KVV变电站安安装工程。资金来源：自 筹。二、工程承承包范围承包范围： 35KVV开关柜115台; 6KV开开关柜355台；低压压开关柜99台；变压压器SF99-100000335 1100000KVA 3台；变变压器SCCB9-880066 8000KVAA干式电力力变压器22台；消弧弧线圈及小小电流接地地选线装置置2套；无无功补偿装装置2套；交流电源源屏1台；直流屏11套；继电电保护为综综合自动化化，详见招标文文件及设计计图纸。三、合同工工期1、开工日日期：以具具备开工条条件发包人人书面开工工令为准；2、竣工工工期：收到开工工令后400天完工。 总

3、日日历天数：40 天 四、质量标标准工程质量标标准：符合合国家及行行业现行的的施工质量量验收规范范，质量优优良。 五、合同价价款金额（大写写）： 壹佰伍拾拾万元 （人民币币）。￥:15000000元元。六、组成合合同的文件件组成本合同同的文件包包括：1、本合同同协议书；2、本合同同专用条款款；3、本合同同通用条款款；4、标准、规范及有有关技术文文件；5、图纸；6、工程报报价单或预预算书。7、招标文文件、投标标文件、答疑书及承诺书。8、中标通通知书双方有关工工程的洽谈谈、变更等等书面协议议或文件视视为本合同同的组成部部分。七、本协议议书有关词词语含义与与通用条条款中分分别赋予它它们的定义义相同。

4、八、承包人人向发包人人承诺按照照合同约定定进行施工工、竣工并并在质量保保修期内承承担工程质质量保修责责任。九、发包人人向承包人人承诺按照照合同约定定的期限和和方式支付付合同价款款及其它应应当支付的的款项。十、合同生生效合同订立时时间：20008年9月 25 日。合同订立地地点： 河北蔚县县 本合同双方方约定 签字盖章章 后生效。发包人：开开滦(集团团)蔚州矿矿业 承包人：唐山开滦滦建设（集集团）有限责任公公司 有限限责任公司司法定代表人人: 法定定代表人：委托代理人人： 委托代代理人：电 话： 电电 话：03155-302242122传 真真： 传 真：03315-228155503开 户银

5、行： 开户 银 行：建行西山山口支行账 号： 账 号：1330016629311105000007744邮政 编 码： 邮 政 编 码：0630000第二部分 通 用 条 款本合同所称称通用条条款指一一九九九年年十二月由由中华人民民共和国建建设部和国国家工商行行政管理局局制定的（GGF-19999-00201）建设工程程施工合同同示范文文本中的第第二部分通用条款款。详细细内容（略略） 第三部分分 专 用 条 款一、词语定定义及合同同文件：2、合同文文件及解释释顺序合同文件组组成及解释释顺序：执执行通用用条款。3、语言文文字和适用用法律、标标准及规范范3.1 本本合同除使使用 汉语 外，不使用其

6、他 语言文字字。3.2 适适用法律和和法规需要明示的的法律、行行政法规：中华人人民共和国国合同法、中华华人民共和和国建筑法法、建建设工程质质量管理条条例、建设工程程安全生产产管理条例例。3.3 适适用标准、规范使用标准、规范的名名称：执行行国家最新新标准及规规范 。 发包人提供供标准、规规范的时间间：不采用用。国内没有相相应标准、规范时的的约定：无无 。4、图纸4.1 发发包人向承承包人提供供图纸日期期和套数：开工前115日，提提供设计图图纸4套。发包人对图图纸的保密密要求：不不采用。使用国外图图纸的要求求及费用承承担：不采采用。 二、 双方方一般权利利和义务5、工程师师5.2 监监理单位委委

7、派的工程程师姓名： 吴吴承梅 职务：监理理工程师 。发包人委托托的职权：见监理理合同。需要取得发发包人批准准才能行使使的职权：见监理理合同。5.3 发发包人派驻驻的工程师师姓名： 曾曾文祥 职务：高级级工程师 。职权：全权权代表发包包人行使发发包人的权权利和义务务。5.6 不不实行监理理的，工程程师的职权权：执行55.3款7、项目经经理姓名： 林林荣新 职务： 项目经理理 8、发包人人工作8.1 发发包人应按按约定的时时间和要求求完成以下下工作：（1）施工工场地具备备施工条件件的要求及及完成的时时间：开工工前3日内内；（2）将施施工所需的的水、电接接至施工场场地的时间间、地点和和供应要求求：开

8、工前前3日内；（3）施工工场地与公公共道路的的通道开通通时间和要要求：开工工前3日内内；（4）工程程地质和地地下管线资资料的提供供时间：开开工前3日日内；（5）由发发包人办理理的施工所所需证件、批件的名名称和完成成时间：开开工前3日日内完成。（6）水准准点与坐标标控制点交交验要求：开工前33日内以书书面形式交交水准点及及坐标控制制点，并进行现现场复验。（7）图纸纸会审和设设计交底时时间：开工工前15日；（8）协调调处理施工工场地周围围地下管线线和邻近建建筑物、构构筑物（含含文物保护护建筑）、古树名木木的保护工工作：执行行通用条条款。（9）有权权对工程的的变更进行行签证并签签字盖章有有效。（10

9、）双双方约定发发包人应做做的其他工工作：无 。8.2、发发包人委托托承包人办办理的工作作：无。9、承包人人工作9.1、承承包人应按按约定时间间和要求，完完成以下工工作：（1）需由由设计资质质等级和业业务范围允允许的承包包人完成的的设计文件件提交时间间：不采用；（2）应提提供计划、报表的名名称及完成成时间：每每月20日前向发发包人提供供本月实际际完成进度度报表及下下月作业计计划；（3）承担担施工安全全保卫工作作及非夜间间施工照明明的责任和和要求：承承包人自行行负责；（4）向发发包人提供供的办公和和生活房屋屋及设施的的要求：无无；（5）需承承包人办理理的有关施施工场地交交通、环卫卫和施工噪噪音管理

10、等等手续:无；（6）已完完工程成品品保护的特特殊要求及及费用承担担：执行通用条款款 ；（7）施工工场地周围围地下管线线和邻近建建筑物、构构筑物（含含文物保护护建筑）、古树名木木的保护要要求及费用用承担：执执行通用用条款 ；（8）施工工场地清洁洁卫生的要要求：保持持场地清洁洁卫生，符符合环境卫卫生和文明明施工；（9）双方方约定承包包人应做的的其它工作作：无 ；（10）有有权拒绝非非发包人对工工程的变更更签证 。 9.2 遵遵守发包人人的各项管管理制度。三、施工组组织设计和和工期10、 进进度计划10.1、承包人提提供施工组组织设计（施施工方案）和和进度计划划的时间：开工前33日内提供供 。工程师

11、确认认的时间：收到后33日内 。10.2、群体工程程中有关进进度计划的的要求：无无 。13、 工工期延误13.1、双方约定定工期顺延延的其它情情况：执行行通用条条款 。四、质量与与验收 17、隐蔽蔽工程和中中间验收17.1、双方约定定中间验收收部位：另另行协商 。19、工程程试车 19.5、试车费用用的承担：执行通通用条款 。五、安全施施工：执行行通用条条款及双双方签订安全施工工协议 。六、合同价价款与支付付23、合同同价款及调调整23.2、本合同价价款采用 固定价格格 方式确定定。采取固定价价格合同，合合同价款中中包括风险险范围：承包包范围内工工程的风险险 。23.3、双方约定定合同价款款的

12、其它调调整因素：无。24、工程程预付款发包人向承承包人预付付工程款的的时间和金金额或占合合同价款总总额的比例例：合同生生效后7日内预付付合同价款款的 200% 。 扣回预付工工程款的时时间、比例例：工程进进度款支付付到合同总总额的400%时，按比例例逐月扣回回工程预付付款 。25、工程程量确认25.1、承包人向向工程师提提交已完工工程量报告告的时间：每月20日前提交交当月已完完成工程量量报表，33日内经发发包人审批批后生效。26、工程程款（进度度款）支付付双方约定的的工程款（进进度款）支支付的方式式和时间：次月10日内内发包人按签签批的进度度拨付工程程款，拨款款比例按885拨付付，竣工结结算后

13、100日内拨付付至总价款款的95%，余5%待项目审审计后100日内付清清。七、材料设设备供应27、发包包人供应材材料设备：发包人负责责提供本工工程设备、设备厂家家随机配套套高低压柜母线线。28、承包包人采购材材料：28.1、承包人采采购材料的的约定：本本工程全部部材料由承承包人负责责采购，采采购的材料料应满足设设计和有关关规范、标准要求求，保证质质量，资料齐全全。八、工程变变更：九、竣工验验收与结算算：执行通用条款款 。32、竣工工验收32.1、承包人提提供竣工图图的约定：工程竣工工验收合格格后，155日内向发发包人提供完整整的竣工图图纸四套和竣工资资料四套，质保期一一年，从实实际竣工之之日起

14、算。32.6、中间交工工工程的范范围和竣工工时间：另另行协商。十、违约、索赔和争争议35、违 约35.1、本合同中中关于发包包人违约的的具体责任任如下：本合同通用用条款第224条约定定发包人违违约应承担担的违约责责任：执行行通用条条款 。本合同通用用条款第226.4条条约定发包包人违约应应承担的违违约责任：执行通通用条款 。本合同通用用条款第333.3条条约定发包包人违约应应承担的违违约责任：执行通通用条款。双方约定的的发包人其其它违约责责任：执行行通用条条款。35.2、本合同中中关于承包包人违约的的具体责任任如下：执执行通用用条款。本合同通用用条款第114.2条条约定承包包人违约应应承担的违

15、违约责任：执行通通用条款。 本合同通用用条款第115.1条条约定承包包人违约应应承担的违违约责任：执行通通用条款。 双方约定的的承包人其其它违约责责任：执行行通用条条款。37、争 议37.1、双方约定定，在履行行合同过程程中产生争争议时：本合同在履履行过程中中发生的争争议，由双双方当事人人协商解决决，协商不不成的按以以下条款执执行（1）依法法向工程所在地地人民法院院提起诉讼讼。十一、其 它38、工程程分包38.1、本工程发发包人同意意承包人分分包的工程程：无。分包施工单单位为：无无。39、不可可抗力39.1、双方关于于不可抗力力的约定：执行通通用条款及风、洪洪水、地震震等自然灾灾害 。40、保 险40.6、本工程双双方约定投投保内容如如下：发包人投保保内容：不采用 。 发包人委托托承包人办办理的保险险事项：不不采用。承包人投保保内容：不不采用。 41、担保保41.3、本工程双双方约定担担保事项如如下：（1）发包包人向承包包人提供履履约担保，担担保方式为为：不采用用 担保合合同作为本本合同附件件。（2）承包包人向发包包人提供履履约担保，担担保方式为为：不采用用 担保合合同作为本本合同附件件。（3）双方方约定的其其它担保事事项：无。46、合同同份数46.1、双方约定定合同副本本份数：正正本两份，双方各持一份；副本共八份，双方各持四份 。47、补充充条款47.