水电劳务分包合同

1、PAGE PAGE 36 建 设 工 程 施 工劳务分包合合同（水电工程程）施工总承包包人：劳务 分 包人： 2015年年 月 日建设工程施施工劳务分分包合同施工总承包包人（简称称总承包人人）： 劳务分包人人（简称分分包人）： 依依照中华华人民共和和国合同法法、中中华人民共共和国建筑筑法及其其它有关法法律、行政政法规，遵遵循平等、自愿、公公平和诚实实信用的原原则，双方方就劳务分分包事项协协商达成一一致，订立立本合同。劳务分包人人资质情况况 营业执照复复印件加盖盖红章资质证书号号码：发证机关：资质专业及及等级：复审时间及及有效期：2、劳务分分包工作对对象及提供供劳务内容容2.1工程程名称：兰兰考

2、县第一一高级中学学新建项目目第三标段段教学实验验楼二2.2工程程地点：兰兰考县文体体路与朝阳阳路交叉口口向北500米路西兰兰考县第一一高级中学学新建项目目院内2.3分包包范围：兰兰考县第一一高级中学学新建项目目第三标段段教学实验验楼二消防防、电气、给排水施施工图纸范范围内所有有的内容。本合同的的附件与本本合同具有有同等法律律效力。2.4提供供分包劳务务内容：本分包劳务务工程各类类管道和电电路系统的的出户管均均施工至室室外户管井井并做有效效连通，并并负责与室室外管线的的连接(含含井内阀门门安装）。强、弱电电部分接至至指定计量量表箱。包包括图纸设设计的所有有水、电安安装工程内内容、埋地地管道土方方

3、及管道穿穿轻钢龙骨骨打孔及补补强。若装装饰工程施施工完毕，水水电施工需需打孔穿管管、线，或或破拆已完完工程的，由由本水电劳劳务分包单单位负责修修补至原状状或负责修修补费用。2.4.11给排水系系统：（1）生活活给排水系系统：给水水系统、污污废水排水水系统。（2）消防防给水系统统：消火栓栓给水系统统以及灭火火器配置。管道安装；管道保温温；阀门安安装（含铜铜截止阀及及止回阀）；消防卷盘盘安装（消消防卷盘箱箱及箱内软软管卷盘等等配件甲供供）；套管管安装(含含穿梁打孔孔补强）；地漏（含含普通地漏漏、专用地地漏）清扫扫口等排水水附件安装装；排水通通气帽安装装（含铸铁铁通气帽及及刷漆）；排水通球球试验；管

4、管道土方；管道支吊吊架（含固固定管道需需增加龙骨骨、支架等等）安装；管道试压压、消毒、冲洗等。本项工程施施工内容已已描述或未未描述清楚楚的均以图图纸所含内内容为准。2.4.22电气工程程：图纸范围内内及部分设设计变更中中的：（1）2220/3380配电电、照明系系统；（2）防雷雷、接地及及等电位联联结；（3）电气气火灾监控控系统、消消防电源监监控系统；（4）消火火栓按钮启启泵系统；（5）综合合布线系统统、安全防防范系统、有线电视视系统、班班班通系统统；本项工程施施工内容已已描述或未未描述清楚楚的均以图图纸所含内内容为准。3、分包工工作期限工期起算日日期：以工程合同同签订后进进场之日即即2015

5、5年 月月 日起起开始计算算，至20016年 月 日止止，共计 日历天天。4、质量标标准 按按总（分）包包合同有关关质量的约约定，符合合国家现行行的建筑筑工程施工工质量验收收统一标准准及各项项验收规范范要求的优优良标准。5、合同文文件及解释释顺序 组成本本合同的文文件及优先先解释顺序序如下： (1)本合同； (2)本合同附附件； (3)本工程施施工总承包包合同； (4)本工程施施工专业承承(分)包包合同。6、标准规规范 除本工工程总(分分)包合同同另有约定定外，本合合同适用标标准规范如如下： (1) 国家现现行的建建筑工程施施工质量验验收统一标标准及各各项验收规规范。 7、总（分分）包合同同7

6、.1施工工总承包人人应提供总总(分)包包合同(有有关承包工工程的价格格细节除外外)，供劳劳务分包人人查阅。当当劳务分包包人要求时时，施工总总承包人应应向劳务分分包人提供供一份总包包合同或专专业分包合合同(有关关承包工程程的价格细细节除外)的副本或或复印件。7.2劳务务分包人应应全面了解解总(分)包合同的的各项规定定(有关承承包工程的的价格细节节除外)。8、图纸8.1施工工总承包人人应在向劳务务分包人下下达进场通通知书前，向劳务分包人提供所涉及承包范围的图纸，由劳务分包人自行复印。劳务分包人应自行准备与本合同工作有关的设计标准图，以及与本合同工作有关的标准图集。9、项目经经理9.1施工工总承包人

7、人委派的担担任驻工地地履行本合合同的项目目经理为 ，职务：，职称：，联系方方式： 。9.2劳务务分包人委委派的担任任驻工地履履行本合同同的项目负负责人为，职职务：，职称称：，联系方方式： 。10、施工工总承包人人义务10.1、除非本合合同另有约约定，总承承包人给劳劳务分包人人下达进场场通知书前前完成施工工前期的下下列工作： (1)向向分包人交交付具备本本合同项下下劳务作业业开工条件件的施工场场地，具备备开工条件件的施工场场地交付要要求为：需提前预埋埋的，与工工程主体施施工同步进进行；需要要在室内地地面平整度度、结构处处内墙板为为施工外全全部完成后后施工的，应应满足水电电施工要求求。 (2)完完

8、成水、电电等临时施施工管线和和施工道路路，并满足足完成本合合同劳务作作业所需的的能源供应应及施工道道路畅通；(3)向劳劳务分包人人提供相应应的水准点点与坐标控控制点位置置。 (4)提提供下列生生产临时设设施：提供供一级配电电电源箱，供供劳务分包包人接驳。提供一个个临水接驳驳点供劳务务分包人接接驳使用，其其交验要求求为：临时时配电系统统符合施工工现场临时时用电安全全技术规程程要求。保保护责任：劳务分包包人在符合合临时用电电有关规定定的条件下下自行准备备二、三级级配电箱并并负责二、三级配电电箱的管理理维护，保保证二、三三级配电箱箱的正常使使用。10.3、负责编制制施工组织织设计，统统一制定各各项管

9、理目目标，组织织编制年、季、月施施工计划、物资需用用量计划表表，实施对对工程质量量、工期、安全生产产、文明施施工，计量量检测、实实验化验的的控制、监监督、检查查和验收；10.4、负责工程程测量定位位、沉降观观测、技术术交底，组组织图纸会会审，统一一安排技术术档案资料料的收集整整理及交工工验收；10.5、统筹安排排、协调解解决非劳务务分包人独独立使用的的生产、生生活临时设设施、 工工作用水、用电及施施工场地；10.6、按时提供供图纸，及及时交付应应供材料、设备，所所提供的施施工机械设设备、周转转材料、安安全设施保保证施工需需要；10.7、按本合同同约定，向向劳务分包包人支付劳劳动报酬；10.8、

10、负责与发发包人、监监理、设计计及有关部部门联系，协协调现场工工作关系。11、劳务务分包人义义务11.1、对本合同同劳务分包包范围内的的工程质量量向施工总总承包人负负责，组织织具有相应应资格证书书的熟练工工人投入工工作；未经经施工总承承包人授权权或允许，不不得擅自与与业主及本本工程其他他单位建立立工作联系系；自觉遵遵守法律法法规及有关关规章制度度；11.2、劳务分包包人根据施施工组织设设计总进度度计划的要要求，每月月25日提提交下月施施工计划，有有阶段工期期要求的提提交阶段施施工计划，必必要时按施施工总承包包人要求提提交周施工工计划，以以及与完成成上述阶段段、时段施施工计划相相应的劳动动力安排计

11、计划，经施施工总承包包人批准后后严格实施施；11.3、严格按照照设计图纸纸、施工验验收规范、有关技术术要求及施施工组织设设计精心组组织施工，确确保工程质质量达到约约定的标准准；科学安安排作业计计划，投入入足够的人人力、物力力，保证工工期；加强强安全教育育，认真执执行安全技技术规范，严严格遵守安安全制度，落落实安全措措施，确保保施工安全全；加强现现场管理，严严格执行建建设主管部部门及环保保、消防、环卫等有有关部门对对施工现场场的管理规规定，做到到文明施工工；承担由由于自身责责任造成的的质量修改改、返工、工期拖延延、安全事事故、现场场脏乱造成成的损失及及各种罚款款；11.4、自觉接受受施工总承承包

12、人及有有关部门的的管理、监监督和检查查；接受施施工总承包包人随时检检查其设备备、材料保保管、使用用情况，及及其操作人人员的有效效证件、持持证上岗情情况；与现现场其他单单位协调配配合，照顾顾全局；11.5、按施工总总承包人统统一规划堆堆放材料、机具，按按施工总承承包人标准准化工地要要求设置标标牌，搞好好生活区的的管理，做做好自身责责任区的治治安保卫工工作；11.6、按时提交交报表、完完整的原始始技术经济济资料，配配合施工总总承包人办办理交工验验收；11.7、做好施工工场地周围围建筑物、构筑物和和地下管线线和已完工工程部分的的成品保护护工作，及及时办理工工作面的移移交，落实实责任，因因劳务分包包人

13、责任发发生损坏，劳劳务分包人人自行承担担由此引起起的一切经经济损失及及各种罚款款；11.8、妥善保管管、合理使使用施工总总承包人提提供或租赁赁给劳务分分包人使用用的机具、周转材料料及其他设设施；由于于劳务分包包人管理不不善造成的的机具损坏坏，周转材材料丢失及及其他设施施破坏，劳劳务分包人人自行承担担由此引起起的一切经经济损失。11.9劳劳务分包人人须服从施施工总承包包人转发的的发包人及及工程师的的指令。11.100除非本合合同另有约约定，劳务务分包人应应对其作业业内容的实实施、完工工负责，劳劳务分包人人应承担并并履行总(分)包合合同约定的的、与劳务务作业有关关的所有义义务及工作作程序。12、安

14、全全施工与检检查12.1、劳务分包包人应遵守守工程建设设安全生产产有关管理理规定，严严格按安全全标准进行行施工，并并随时接受受行业安全全检查人员员依法实施施的监督检检查，采取取必要的安安全防护措措施，消除除事故隐患患。由于劳劳务分包人人安全措施施不力或分分包人的原原因造成的的事故责任任和因此而而发生的费费用，由劳劳务分包人人承担。12.2、总承包人人应对其在在施工场地地的工作人人员进行安安全教育，并并对他们的的安全负责责。总承包包人不得要要求劳务分分包人违反反安全管理理的规定进进行施工。因总承包包人原因导导致的安全全事故，由由总承包人人承担相应应责任及发发生的费用用。13、安全全防护13.1、

15、分包人在在动力设备备、输电线线路、地下下管道、密密封防震车车间、易燃燃易爆地段段以及临街街交通要道道附近施工工时，施工工开始前应应向总承包包人提出安安全防护措措施，经总总承包人认认可后实施施，防护措措施费用由由总承包人人承担。13.2、劳务分包包人在施工工现场内使使用的安全全保护用品品(如安全全帽、安全全带及其他他保护用品品)，由劳劳务分包人人提供使用用计划，经经总承包人人批准后，由由劳务分包包人自己负负责。14、事故故处理14.1、发生重大大伤亡及其其他安全事事故，分、承包双方方应采取紧紧急措施防防止事态扩扩大并全力力组织抢救救伤者，保保护事故现现场，如因因抢救伤者者必须移动动现场设备备，须

16、做出出书面记录录或拍照。劳务分包包人应按有有关规定立立即上报有有关部门并并报告施工工总承包人人，同时按按国家有关关法律、行行政法规对对事故进行行处理。14.2、按照有关关规定，总总承包人、分包人应应分清责任任，由事故故责任承担担相应的责责任。总承承包人、分分包人对事事故责任有有争议时，应应按政府有有关部门的的认定处理理。劳务分分包人和施施工总承包包人对事故故责任有争争议时，应应按相关规规定处理。14.3 对本工程程的安全生生产标准，双双方约定如如下：执行中华华人民共和和国安全生生产法，如如有违反，按按照相应规规定进行处处罚，最高高将给予33000元元处罚。15、保险险15.1、运至施工工场地用

17、于于劳务施工工的材料和和待安装设设备，由总总承包人办办理或获得得保险，不不需劳务分分包人支付付保险费用用。15.2、劳务分包包人必须为为从事危险险作业的职职工办理意意外伤害保保险，并为为施工场地地内自有人人员生命财财产和施工工机械设备备办理保险险的义务，支支付相应的的保险费用用。15.5、保险事故故发生时，劳劳务分包人人和施工总总承包人有有责任采取取必要的措措施，防止止或减少损损失。16、材料料、设备供供应16.1劳劳务分包人人应在接到到总承包人人的进场通通知书后33天内，向向施工总承承包人提交交材料、设设备、构配配件供应计计划(具体体表式见附附件一)；经确认后后，施工总总承包人应应按供应计计

18、划要求的的质量、品品种、规格格、型号、数量和供供应时间等等组织货源源并及时交交付；需要要劳务分包包人运输、卸车的（仅仅指货物从从供应商发发货地运到到施工总承承包人仓库库所发生的的运输、卸卸车），劳劳务分包人人必须及时时进行积极极配合。如如质量、品品种、规格格、型号不不符合要求求，劳务分分包人应在在验收时提提出，施工工总承包人人负责处理理。如劳务务分包人在在验收时未未提出异议议，在使用用过程中发发现质量、品种、规规格、型号号不符合要要求，劳务务分包人承承担退库或或拆除发生生的费用及及工期延误误造成的一一切经济损损失。如果果分包人将将质量不符符合要求的的产品在工工程中使用用承担相同同的责任。16.

19、2劳劳务分包人人应妥善保保管、合理理使用总承承包人供应应的材料、设备。因因保管不善善发生丢失失、损坏，劳劳务分包人人自负，并并承担因此此造成的工工期延误等等发生的一一切经济损损失。16.3 除施工总总承包人负负责采购的的低值易耗耗性材料外外，其他低低值易耗性性材料(列列明名称、规格、数数量、质量量、费用或或其他要求求) 如确确实需要由由劳务分包包人负责采采购的 (列明名称称、规格、数量、质质量、费用用或其他要要求)。劳劳务分包人人负责采购购的低值易易耗性材料料的费用，不不包含本合合同所列出出的劳务固固定价格中中。16.4总总承包人供供应各种规规格材料、设备的价价格作为合合同附件，总总结算时作作

20、为材料、设备计价价依据。17、合同同价款17.1经经过承、分分包双方协协商一致确确认，本工工程的合同同价款采用用下列方式式计算： (11)合同范范围内的工工作，根据据相关图纸纸确定综合合固定单价价。固定单价包包括：人工工费，材料料费（不包包含附件五五附注所提提及的材料料设备款）、机械费、人身意外外伤害保险险，施工配配合费，成成品保护费费，生活临临时设施费费、施工现现场暂设维维护，安全全文明施工工费，分包包管理费，除除承包方提提供的机具具以外的其其它机具、工具及其其耗材费用用，现场二二次倒运费费（包括从从仓库装车车、运输、卸车、搬搬运到作业业地点等全全部费用），风风险费，规规费，利润润，税金等等

21、为本工程程的正确实实施、竣工工和修补缺缺陷所发生生的全部费费用。(2)合同同范围内的的工作，因因变更造成成增减合同同中约定的的工程量，或或合同范围围以外的附附加工作，导导致工程费费用的增加加或减少，按按确认的工工程量以不不同工作成成果的计量量单价计算算。(3)因非非劳务分包包人原因造造成的停工工、窝工一一周内累计计超过488小时（11天以内不不超过2小小时的停工工、窝工不不参加累计计）的按 15元/工日标准准补偿。窝窝工签证须须有分包方方项目负责责人及总包包项目经理理同时签字字确认。17.2本本工程的合合同价格，均均为一次包包死，不再再调整。18、工时时及工程量量的确认18.1采采用固定单单价

22、价格方方式的，施施工过程中中不计算工工时和工程程量。18.2采采用按确定定的工时计计算劳务报报酬的，每每日由施工工总承包人人向劳务分分包人签发发派工单的的形式确认认计算劳务务报酬的工工时。18.3采采用按确认认的工程量量计算工程程费用的，由由劳务分包包人按工程程计算节点点将完成的的工程量报报施工总承承包人，由由施工总承承包人确认认。对劳务务分包人未未经施工总总承包人认认可，超出出设计图纸纸（变更）范范围和因劳劳务分包人人原因造成成返工的工工程量，施施工总承包包人不予计计量。19、工程程价款的中中间支付l9.1采采用固定工工程价格方方式支付工工程价款的的，劳务分分包人与施施工总承包包人约定按按下

23、列方法法支付：19.1.1编制进进度结算（最最终支付时时编制总决决算）单（结结算单的编编制程序：）根据总承包包人向分包包人提供工工程施工图图及劳务分分包合同规规定的任务务或总承包包人现场负负责人的书书面指令，安安排作业人人员完成作作业内容，并并取得工程程完成和经经过验收合合格的有效效的书面签签证单据（必必须取得发发包方、承承包方及监监理验收合合格的签证证）；由施工总承承包人与分分包单位负负责人共同同填写完完成工程量量确认单，由分包包人按照分包结算算部门意见见汇签单找各部门门责任人汇汇签，最后后提交总承承包人责任任部门（项项目商务部部），总承承包人根据据完成工工程量确认认单分分包结算部部门意见汇

24、汇签单编编制分包单单位的月结结算（最终终支付时编编制总决算算）单。19.1.2结算的的时间与劳务分包包人的结算算，于二层层结顶、主主体结顶、竣工验收收及交付使使用三个结结算时间点点为结算时时间，由总总承包人项项目经理部部根据双方方合同约定定的内容编编制节点结结算单，经经分包商、施工总承承包人相关关责任人签签字确认后后生效。19.1.3合同款款项中间支支付的时间间和付款方方式：支付时间：每个结算节节点完工并并经项目经经理部确认认后。合同款项的的支付比例例：主体部分基基础除外每每层按单价价5元/结算一次次；二次结结构施工阶阶段按每月月共计50000元支支付工人生生活费；穿穿线、给排排水施工完完成付

25、至合合同总价的的50%；竣工验收收合格付至至合同总价价的80%；交付使使用后付至至合同总价价的95%；剩余合合同价款的的5%留作作质保金，质质保期满无无质量问题题无息退还还质保金。固定合同价价的支付以以支票或现现金转账方方式向分包包人支付。如按照约定定只能支付付生活费，当当月劳务分分包人应提提供在册员员工花名册册，总承包包人根据员员工花名册册支付规定定额度的生生活费给分分包人或指指定的代理理人。19.2采采用计时单单价方式支支付劳务报报酬的零星星用工劳务务报酬，劳劳务分包人人与施工总总承包人双双方约定每每月与固定定劳务报酬酬同时结算算和支付。19.3本本合同确定定工程变更更、洽商调调整的工程程

26、价款及其其他条款中中约定的追追加合同外外费用，在在合同价款款最终支付付时一起支支付。20、施工工机具、周周转材料供供应20.1总总承包人提提供给劳务务分包人劳劳务作业使使用的机具具、设备，性性能应满足足施工的要要求，及时时运入场地地，安装调调试完毕，运运行良好后后交付劳务务分包人使使用。周转转材料、低低值易耗材材料(由施施工总承包包人依据本本合委托劳劳务分包人人采购的除除外)应按按时运入现现场交付劳劳务分包人人，保证工工程需要。如需要劳劳务分包人人运输、卸卸车、安拆拆调试时，费费用另行约约定。20.2施施工总承包包人应提供供施工使用用的机具、设备一览览表见附件件二, 机机具、设备备一览表中中注

27、明以外外的机具、设备由劳劳务分包人人自己提供供,费用已已包含在固固定固定工工程价格中中。20.3施施工总承包包人应提供供的周转材材料、低值值易耗材料料一览表见见附件三2l、施工工变更21.1施施工中如发发生对原工工作内容进进行变更，施施工总承包包人项目经经理应提前前3天以书书面形式向向劳务分包包人发出变变更通知，并并提供变更更的相应图图纸和说明明。劳务分分包人按照照施工总承承包人(项项目经理)发出的变变更通知及及有关要求求，进行下下列需要的的变更： (1)更改改工程有关关部分的标标高、基线线、位置和和尺寸； (2)增减减合同中约约定的工程程量； (3)改变变有关的施施工时间和和顺序； (4)其

28、他他有关工程程变更需要要的附加工工作。21.2因因变更导致致工程价款款的增加及及造成的劳劳务分包人人损失，由由施工总承承包人承担担，延误的的工期相应应顺延；因因变更减少少工程量，工工程价款应应相应减少少，工期相相应调整。21.3施施工中劳务务分包人不不得对原工工程设计进进行变更。因劳务分分包人擅自自变更设计计发生的费费用和由此此导致施工工总承包人人的直接损损失，由劳劳务分包人人承担，延延误的工期期不予顺延延。21.4因因劳务分包包人自身原原因导致的的工程变更更，劳务分分包人无权权要求追加加工程价款款。22、施工工验收22.1分分包人应确确保所完成成施工的质质量，应符符合本合同同约定的质质量标准

29、。分包人施施工完毕，应应向总承包包人提交完完工报告，通通知总承包包人验收；总承包人人应在收到到分包人的的上述报告告后7天内内对劳务分分包人施工工成果进行行验收，验验收合格或或总承包人人在上述期期限内未组组织验收的的，视为劳劳务分包人人已经完成成了本合同同约定工作作。但总承承包人与发发包人间的的隐蔽工程程验收结果果或工程竣竣工验收结结果表明劳劳务分包人人施工质量量不合格时时，劳务分分包人应负负责无偿修修复，不延延长工期，并并承担由此此导致的总总承包人的的相关损失失及按照分包管理理手册规规定相应的的经济处罚罚。22.2全全部工程竣竣工(包括括劳务分包包人完成工工作在内)一经发包包人验收合合格，工程

30、程从验收合合格之日起起进入保修修期，劳务务分包人对对其分包的的劳务作业业的施工质质量承担保保修责任。23、施工工配合23.1分分包人应配配合总承包包人对其工工作进行的的初步验收收，以及总总承包人按按发包人或或建设行政政主管部门门要求进行行的涉及分分包人工作作内容、施施工场地的的检查、隐隐蔽工程验验收及工程程竣工验收收；总承包包人或施工工场地内第第三方的工工作必需劳劳务分包人人配合时，分分包人应按按总承包人人的指令予予以配合。除上述初初步验收、隐蔽工程程验收、工工程竣工验验收及合同同范围内工工作外，分分包人因提提供上述配配合而发生生的工期损损失和费用用由总承包包人承担。23.2劳劳务分包人人按约

31、定完完成劳务作作业，必须须由总承包包人或施工工场地内的的第三方进进行配合时时，总承包包人应配合合分包人工工作或确保保分包人获获得该第三三方的配合合，且总承承包人应承承担因此而而发生的费费用。24、合同同价款的最最终支付24.1全全部工作完完成，并取取得工程完完成和经过过验收合格格的有效的的书面签证证单据（必必须取得发发包方、承承包方及监监理验收合合格的签证证）后288天内，按按照本合同同19条的的要求,劳劳务分包人人须向施工工总承包人人递交本合合同19条条要求的完完整的结算算资料，双双方按照本本合同约定定的计价方方式编制总总决算，按按照总决算算的金额及及本合同约约定支付额额度进行工工程价款的的

32、最终支付付。24.2施施工总承包包人收到劳劳务分包人人递交的结结算资料后后14天内内进行核实实，给予确确认或者提提出修改意意见。总承承包人确认认结算资料料后14天天内向劳务务分包人支支付19.1.3条条第3款约约定的工程程价款。24.3劳劳务分包人人和施工总总承包人对对工程价款款结算价款款发生争议议时，按本本合同关于于争议的约约定处理。25、违约约责任25.1由由于教学楼楼工程的特特殊性，在在核定工程程工期和质质量是否符符合合同约约定时，按按照教学楼楼楼单体分分别进行。25.2当当发生下列列情况之一一时，施工工总承包人人应承担违违约责任：(1)施工工总承包人人违反本合合同第199条、第224条

33、的约约定，不按按时向劳务务分包人支支付合同价价款；(2)施工工总承包人人不履行或或不按约定定履行合同同义务的其其他情况。25.3施施工总承包包人不按约约定核实劳劳务分包人人完成的工工程量或不不按约定支支付工程价价款或工程程价款尾款款时，承担担违约责任任。25.4施施工总承包包人不履行行或不按约约定履行合合同的其他他义务时，施施工总承包包人应赔偿偿因其违约约给劳务分分包人造成成的经济损损失，顺延延延误的劳劳务分包人人工作时间间。25.5当当发生下列列情况之一一时，劳务务分包人应应承担违约约责任： (1)劳务务分包人因因自身原因因，造成整整栋教学楼楼楼合同范范围内的各各项工作未未能按照约约定的工期

34、期完成，并并造成该栋栋教学楼楼楼延期交工工的，每延延误一日，应应向总承包包人支付5500元的的违约金；如延误超超过7天，总总承包人有有权与分包包人解除合合同并追究究相应的经经济责任。 (2) 因因劳务分包包人自身原原因，造成成整栋教学学楼楼施工工质量不符符合本合同同约定的质质量标准，但但经过整改改，修理，并并经过设计计单位的验验算确认该该栋教学楼楼楼能够满满足正常使使用的要求求、发包人人同意让步步接收的，劳劳务分包人人应向施工工总承包人人支付100000元元的质量违违约金。 (3)劳务务分包人不不履行或不不按约定履履行合同的的其他义务务时，应向向施工总承承包人支付付履行该项项义务所花花全部费用

35、用等额的违违约金，劳劳务分包人人尚应赔偿偿因其违约约给施工总总承包人造造成的经济济损失，延延误的劳务务分包人工工作时间不不予顺延。 （44）劳务分分包人未按按质量管理理体系落实实质量管理理措施，导导致甲方及及监理单位位、设计院院或质检站站质量验收收不合格，承承担双倍于于总承包人人的罚款及及所有的直直接及间接接经济损失失。总承包包人不承担担其验收合合格的过失失。（5） 分分包方须拒拒绝使用不不合格产品品，若承包包方提供的的产品有质质量问题应应及时书面面提出意见见交承包方方总工程师师及项目经经理备案，材材料一经使使用，如发发生的安装装质量问题题（如漏水水）赔偿由由此造成的的全部损失失（包括钢钢结构

36、、石石膏板、保保温棉、住住户家具等等）。25.6一一方违约后后，另一方方要求违约约方继续履履行合同时时，违约方方承担上述述违约责任任后仍应继继续履行合合同。26、索赔赔26.1总总承包人根根据总包合合同向业主主递交索赔赔意向通知知或其它资资料时，分分包人应予予以积极配配合，保持持并出示相相应资料，以以便总承包包人能遵守守总包合同同。26.2在在劳务作业业实施过程程中，如分分包人遇到到不利外部部条件等，根根据总包合合同具备索索赔条件时时，总承包包人应采取取一切合理理步骤，向向业主提出出索赔或延延长工期。当索赔成成功后，总总承包人应应该将索赔赔所得的相相应部分转转交给分包包人。26.3当当本合同的

37、的一方向另另一方提出出索赔时，应应有正当的的索赔理由由，并有索索赔事件发发生时有效效的相应证证据。26.4总总承包人未未按约定履履行自己的的各项义务务或发生错错误，以及及应由总承承包人承担担责任的其其他情况，造造成工作时时间延误和和(或)分分包人不能能及时得到到合同报酬酬及劳务分分包人的其其他经济损损失，分包包人可向总总承包人提提出索赔；26.5分分包人未按按约定履行行自己的各各项义务或或发生错误误，给总承承包人造成成经济损失失，总承包包人可以书书面形式向向分包人提提出索赔。27、争议议27.1总总承包人和和劳务分包包人在履行行合同时发发生争议，可可以自行和和解或要求求有关主管管部门调解解，任

38、何一一方不愿和和解、调解解或和解、调解不成成的，双方方约定采用用下列第22 种方式式解决争议议： (1)双方方达成仲裁裁协议，向向 仲裁委员员会申请仲仲裁； (2)向有有管辖权的的人民法院院起诉。27.2发发生争议后后，除非出出现下列情情况，双方方都应继续续履行合同同，保持工工作连续，保保护好已完完工作成果果： (1)单方方违约导致致合同确已已无法履行行，双方协协议终止合合同； (2)调解解要求停止止合同工作作，且为双双方接受； (3)仲裁裁机构要求求停止合同同工作； (4)法院院要求停止止合同工作作。28、禁止止转包或再再分包28.1劳劳务分包人人不得将本本合同项下下的劳务作作业转包或或再分

39、包给给他人。否否则，劳务务分包人将将依法承担担责任。29、不可可抗力29.1本本合同中不不可抗力的的定义与总总包合同中中的定义相相同。29.2不不可抗力事事件发生后后，分包人人应立即通通知承包方方项目经理理，并在力力所能及的的条件下迅迅速采取措措施，尽力力减少损失失，总承包包人应协助助分包人采采取措施。总承包人人要求分包包人暂停工工作时，分分包人应暂暂停工作。不可抗力力事件结束束后48小小时内分包包人向承包包方项目经经理通报受受害情况和和损失情况况，及预计计清理和修修复的费用用。不可抗抗力事件持持续发生，劳劳务分包人人应每隔77天向施工工总承包人人项目经理理通报一次次受害情况况。不可抗抗力结束

40、后后14天内内，劳务分分包人应向向总承包人人项目经理理提交清理理和修复费费用的正式式报告和有有关资料。29.3因因不可抗力力事件导致致的费用和和延误的工工作时间由由双方按以以下办法分分别承担：(1)工程程本身的损损害、因工工程损害导导致第三人人人员伤亡亡和财产损损失以及运运至施工场场地用于劳劳务作业的的材料和待待安装的设设备的损害害由总承包包人承担；(2)总承承包人和分分包人的人人员伤亡由由其所在单单位负责，并并承担相应应费用；(3)分包包人因自有有机械设备备损坏及停停工损失，由由分包人自自行承担；(4)总承承包人提供供给分包人人使用的机机械设备损损坏，由总总承包人承承担，其停停工损失及及工期

41、由分分包自行承承担；(5)停工工期间，分分包人应总总承包人书书面要求留留在施工场场地的必要要的管理人人员及保卫卫人员的费费用由总承承包人承担担；(6)工程程所需清理理、修复费费用，由总总承包人承承担；(7)延误误的工作时时间相应顺顺延。29.4因因合同一方方迟延履行行合同后发发生不可抗抗力的，不不能免除迟迟延履行方方的相应责责任。30、地下下障碍物30.1劳劳务作业中中发现影响响工作的地地下障碍物物时，分包包人应于88小时内以以书面形式式通知承包包方项目经经理， 同同时提出处处置方案，承承包方收到到处置方案案后24小小时内予以以认可或提提出修正方方案，总承承包人承担担由此发生生的费用，顺顺延合

42、同工工作时间。所发现的的地下障碍碍物有归属属单位时，总总承包人应应报请有关关部门协同同处置。3l、合同同解除311如如果总承包包人不按照照本合同的的约定支付付工程价款款，分包人人应书面通通知总承包包人要停止止工作，如如施工总承承包人7天天内没有回回复且仍不不支付工程程价款，从从第8天起起劳务分包包人可以停停止工作，超超过28天天施工总承承包人仍不不支付工程程价款，劳劳务分包人人可以发出出通知解除除合同。31.2如如果分包人人质量或进进度不能达达到总承包包人的要求求，经总承承包人提出出书面（或或口头）警警告后仍不不能达到总总承包人的的要求，总总承包人与与分包人解解除合同，分分包人应无无条件服从从

43、，并予22天清理并并退出现场场。31.3如如在劳务分分包人没有有完全履行行本合同义义务之前，总总包合同或或专业分包包合同终止止，总承包包人应及时时通知分包包人终止本本合同。分分包人接到到通知后33天内撤离离现场，分分包办完撤撤场后工作作后，总承承包人应支支付劳务分分包人已完完工程的工工程价款。31.4如如因不可抗抗力致使本本合同无法法履行，或或因一方违违约或因发发包人原因因造成工程程停建或缓缓建，致使使合同无法法履行的，双双方可以解解除合同。总承包人人不承担违违约责任。31.5合合同解除后后，劳务分分包人应妥妥善做好已已完工程和和剩余材料料、设备的的保护和移移交工作，按按施工总承承包人要求求撤

44、出施工工场地。施施工总承包包人应为劳劳务分包人人撤出提供供必要条件件，支付以以上所发生生的费用，并并按合同约约定支付已已完工作工工程价款。有过错的的一方应当当赔偿因合合同解除给给对方造成成的损失。合同解除除后，不影影响双方在在合同中约约定的结算算和清理条条款的效力力。32、合同同终止32.1双双方履行完完合同全部部义务，经经施工总承承包人、发发包人、监监理或设计计单位验收收合格，完完成按本合合同约定的的工程款支支付后，本本合同即告告终止。33、合同同份数33.1本本合同一式式肆份，劳劳务分包人人壹份，总总承包人叁叁份。34、补充充条款34.1施施工总承包包人对劳务务分包人的的管理34.1.1分

45、包进进度计划（a）分包包人在接到到承包方签签发的进场场通知书之之后3天内内，按总承承包人要求求的格式向向总承包人人提供分包包工程进度度计划，该该计划的依依据是总承承包人的总总体进度计计划、承包包方签发的的进场通知知书及本合合同约定的的本教学楼楼楼的节点点工期，该该分包进度度计划通过过总承包人人的审核后后，作为合合同的组成成部分，分分包人须按按该进度计计划严格组组织施工。（b）分包包人须在上上述进度计计划下，按按施工总承承包人要求求的格式编编制月度、周施工进进度计划、月度材料料需用计划划供施工总总承包人审审核；每月月23日分包包人须提交交次月施工工进度计划划和材料需需用计划，每每周三前提提交本周

46、五五至次周四四的施工进进度计划。（c）当分分包工程的的实际进度度已明显滞滞后于分包包进度计划划时，总承承包人将发发书面通知知要求分包包人加快施施工进度。如果分包包人在接到到通知后33天内未采采取任何措措施，或接接到通知后后10天内内其进度仍仍然不能达达到进度计计划，总承承包人有权权停止分包包的工作，另另请其它分分包商进场场工作，所所发生的费费用将从分分包人的付付款中扣除除，并视分分包人违约约，分包人人在接到总总承包人的的清场通知知后一天内内将所施工工栋号的工工人撤出现现场，不得得以任何理理由耽误总总承包人的的工作，否否则将承担担工期延误误的直接损损失及违约约责任。（c）如果果由于非分分包人原因

47、因造成工期期滞后，分分包有权要要求工期延延后。并就就因延期或或为赶工期期增加的费费用提出补补偿。 34.1.2分包人人质量管理理（1）分包包人签字确确认收到总总承包人进进场通知书书后5天内内向总承包包人提交质质量保证体体系及质量量保证措施施，经总承承包人审核核通过后，作作为合同的的组成部分分。分包人人必须认真真执行，保保证质量体体系有效运运行，如因因分包质量量保证体系系运行不灵灵、措施不不力造成的的损失将由由分包人承承担，未提提交措施，总总承包人可可不付工程程款。（2）执行行“三检制”。在与其其它分包单单位交叉施施工时，上上下工序双双方进行确确认验收，上上道工序要要为下道工工序创造良良好的施工

48、工条件，并并保持现场场文明施工工，下道工工序须保护护上道工序序。由于交交叉施工相相互破坏造造成的返工工、返修、工期损失失等费用由由导致破坏坏的分包人人承担。（3）总承承包人发出出“整改通知知单”后，分包包人必须严严格按“整改通知知单”认真、及及时整改，整整改完成后后分包人向向总承包人人提出验收收，若逾期期不改或整整改不彻底底，将根据据分包管理理办法的相相关规定进进行处罚。（4）分包包人所采购购的材料检检验、试验验制度，试试块、成品品、半成品品检验和试试验制度等等均按分包包人采购材材料的范围围及形式列列入合同中中。（5）分包包人应按北北京市工程程资料管理理规程的要要求及施工工总承包人人的资料管管

49、理规定及及时向施工工总承包人人提供有关关的技术及及质量保证证资料，总总承包人在在接到分包包人的资料料后按合同同规定支付付工程款。（6）分包包人在接到到施工总承承包人签发发的进场通通知书后77天内，必必须将分包包单位的相相关资料、特殊工种种人员的上上岗证等文文件的复印印件报施工工总承包人人备案。34.1.3 施工组组织设计 总总承包人负负责编制分分包工程施施工组织设设计和分包包工程总进进度计划，分分包人可以以提出自己己的修改意意见，在分分包人的建建议被总承承包人采纳纳之前，分分包人必须须完全遵照照施工组织织设计施工工，安排资资源的投入入。34.1.4方案交交底 分分包人应在在开工前 天内向向总承

50、包人人递交详细细的技术方方案交底书书，总承包包人接到分分包人的技技术方案交交底书后55天内审核核完毕并提提出修改意意见。分包包人接到经经总承包人人修改后的的技术方案案书3天内内，组织技技术交底，交交底对象为为分包人的的所有安装装人员。34.1.5材料供供应及加工工计划分包人依据据工程进度度计划要求求，受到进进度计划后后2天内提提出材料供供应计划供供施工总承承包人进行行审核（递递交计划日日期应有双双方签字确确认）。若若因分包人人未及时提提供计划或或计划中的的疏漏造成成的一切损损失均由分分包人承担担相应责任任。因总承包人人的责任造造成分包人人停工待料料，分包人人有权要求求工期顺延延，并就造造成的损

51、失失进行补偿偿，但分包包人应提供供书面证据据。34.1.6 材料超额额 分分包人应设设专职材料料员办理材材料及设备备的领用，分分包人在合合同签订前前应仔细审审图，提出出合理的材材料供应计计划，并充充分利用总总承包人的的排版图指指导施工，当当材料领用用量超出总总承包人的的限额时，总总承包人将将提醒分包包人，超额额部分的费费用由分包包人自行承承担。分包包人应加强强领用后的的材料管理理，总承包包人有权对对分包人现现场材料的的损坏及保保管不当提提出罚款处处理。34.1.7 租赁 分分包人需向向总承包人人租赁各种种工具、架架料或其它它用品时，租租金按总包包的有关规规定执行，费费用在工程程进度款中中扣除。

52、34.1.8 约束束 分分包人服从从总承包人人的指令，未未经总承包包人的同意意，分包人人不能接受受业主或监监理工程师师对施工的的有关指令令，也不得得在本工程程项目承揽揽任何除总总承包人以以外的业务务；分包方方应遵守合合同保密性性原则，禁禁止向第三三方泄露双双方鉴定合合同的有关关条款。如如分包人违违反此规定定，总承包包人将按违违约处理（解解除合同并并处以合同同总额的双双倍罚款）。34.2临临时工程 （a）现场场道路、现现场办公室室、现场临临时厕所、现场拼装装加工场地地等临时设设施给分包包人使用。（b）对于于分包工程程的实施过过程中所需需的临时供供电工程，总总承包人不不负责电缆缆铺设并供供电至三级

53、级配电箱。（c）对于于分包工程程的实施过过程中所需需的临时供供水工程，总总承包人负负责供应至至主干管并并根据施工工组织设计计要求甩头头。（d）由分分包人负责责解决的临临时工程：分包人的的生活临时时设施（包包括住所、床铺、生生活用具等等所有相关关的用品、设施）由由分包人自自己负责，相相关费用已已包含在固固定工程价价款中。（e）对于于上述的施施工总承包包人提供的的临时设施施及临时工工程，分包包人须给予予妥善的保保护及维护护，保证其其处于良好好的状态，并并满足施工工总承包人人的要求。任何时候候施工总承承包人发现现上述临时时设施或临临时工程有有损坏或有有不良隐患患时，施工工总承包人人均有权发发出指令要

54、要求分包人人立即予以以修补至施施工总承包包人满意的的状态。分分包人为此此发生的所所有保护及及维护的费费用由分包包人自理。34.3分分包人应遵遵守的规章章制度（a）本分分包工程的的施工时间间将受兰考考县人民政政府的规定定及业主的的要求限制制。分包人人在正常施施工时间外外的任何工工作时间将将要遵从现现有法律、规定、业业主及施工工总承包人人的限制；（b）分包包人应严格格执行施工工总承包人人的现场管管理制度及及各项管理理要求；（c）分包包人应遵从从国家及兰兰考县人民民政府有关关施工扰民民、尘埃、噪音控制制及所有环环保要求，分分包人必需需采取一切切有效的措措施使之降降低至现行行文件规定定的允许的的程度，

55、且且另业主及及施工总承承包人满意意的程度。分包人须须承担因违违反上述规规定而导致致的一切责责任和费用用；（d）分包包人应严格格按兰考县县人民政府府、业主及及施工总承承包人关于于文明施工工的要求的的各项制度度、规章或或规定组织织施工，并并严格遵从从施工总承承包人对于于总包工程程的文明施施工的特殊殊要求。分包工程施施工现场的的材料应按按施工总承承包人的施施工平面布布置图指定定的位置整整齐堆放，分分包人应随随时将分包包工程范围围内的施工工垃圾运出出施工现场场，且分包包人使用的的生活设施施应保持整整洁和卫生生。分包人应设设专职文明明施工管理理员和专职职班组负责责现场的文文明施工工工作。如分分包人未服服

56、从施工总总承包人的的文明施工工要求，由由此引起的的违约责任任均由分包包人承担；（e）分包包人必须严严格遵守国国家有关安安全生产的的法律、法法规及建设设部、当地地政府颁发发的有关规规定。分包包人应严格格按施工总总承包人安安全施工管管理部门对对于安全施施工方面的的各种制度度、要求组组织施工，并并接受施工工总承包人人的安全检检查。分包人负责责分包工程程范围内的的安全防护护工作，分分包人需配配备一名专专职安全员员，对工人人的安全生生产负责。对于施工工总承包人人发出的安安全整改通通知，分包包人应在施施工总承包包人指定的的期限内立立即派人整整改完毕；如施工总总承包人发发现分包人人在接到施施工总承包包人安全整整改通知后后在指定的的期限内仍仍然未予整整改或整改改仍然不符符合施工总总承包人要要求，施工工总承包人人有权给予予分包人人人民币最高高30000元的处罚罚。34.4保保修在包括分包包工