建设设计合同

1、- PAGE 11 -GF2000002099建设工程设设计合同（一一）（民用建设设工程设计计合同）讨讨论稿工 程 名 称: 工 程 地 点: 合 同 编 号: （由设计人人编填）设计证书等等级： 发 包 人: 设 计 人: 签 订 日 期: 中华人民共共和国建设设部 监制制 国家工商行行政管理局局发包人： 设计人： 发发包人委托托设计人承承担 工程设计，经经双方协商商一致，签签订本合同同。 本合同依据据下列文件件签订：11中中华人民共共和国合同同法、中华人民民共和国建建筑法、建设工程勘察察设计市场场管理规定定。12国家家及地方有有关建设工工程勘察设设计管理法法规和规章章。13建设设工程批准准

2、文件。本合同设计计项目的内内容：名称、规规模、阶段段、投资及及设计费等见下下表。- 2 -序号分项目名称称建设规模设计阶段及及内容估算总投资资（万元）费率%估算设计费费（元）层数建筑面积（）方案初步设计施工图1项目总体规规划及方案设计2项目初步设设计及施工图设计计3项目总体环环境设计说明具体设计内内容及设计计费用详见见附表发包人应向向设计人提提交的有关关资料及文文件：序号资料及文件件名称份数提交日期有关事宜1项目用地红红线图（含含电子文件件）2项目设计任任务书及项项目策划报报告书3项目规划设设计要点4项目工程地地质报告5项目各阶段段的批复文文件设计人应向向发包人交交付的设计计资料及文文件：序号

3、资料及文件件名称份数提交日期有关事宜1项目规划设设计文本项目施工图图分批分期期提供，设设计费用也也分期分批批支付。2项目方案设设计文件3项目初步设设计文件4项目施工图图设计文件件5项目各阶段段电子文件件6项目环境设设计方案、施工图7项目总体规规划平面图图第五条 本合同设设计收费估估算为 元人人民币(大大写： )。具体设计费费用及支付付进度详见见附表。付费次序占总设计费费%付费额（元）付费时间（由交付设设计文件所所决定）第一次付费费第二次付费费第三次付费费第四次付费费第五次付费费说明：提交各阶段段设计文件件的同时支支付各阶段段设计费。在提交最后后一部分施施工图的同同时结清全全部设计费费，不留尾尾

4、款。实际设计费费按初步设设计概算（施施工图设计计概算）核核定，多退退少补。实实际设计费费与估算设设计费出现现差额时，双双方另行签签订补充协协议。本合同履行行后，定金金抵作设计计费。第六条 双方责任任：61发包包人责任：6111发包人按按本合同第第三条规定定的内容，在在规定的时时间内向设设计人提交交资料及文文件，并对对其完整性性、正确性性及时限负负责，发包包人不得要要求设计人人违反国家家有关标准准进行设计计。发包人提交交上述资料料及文件超超过规定期期限15天天以内，设设计人按合合同第四条条规定交付付设计文件件时间顺延延；超过规规定期限115天以上上时，设计计人员有权权重新确定定提交设计计文件的时

5、时间。6122发包人变变更委托设设计项目、规模、条条件或因提提交的资料料错误，或或所提交资资料作较大大修改，以以致造成设设计人设计计需返工时时，双方除除需另行协协商签订补补充协议（或或另订合同同）、重新新明确有关关条款外，发发包人应按按设计人所所耗工作量量向设计人人增付设计计费。在未签合同同前发包人人已同意，设设计人为发发包人所做做的各项设设计工作，应应按收费标标准，相应应支付设计计费。6133发包人要要求设计人人比合同规规定时间提提前交付设设计资料及及文件时，如如果设计人人能够做到到，发包人人应根据设设计人提前前投入的工工作量，向向设计人支支付赶工费费。6144发包人应应为派赴现现场处理有有

6、关设计问问题的工作作人员，提提供必要的的工作生活活及交通等等方便条件件。6155发包人应应保护设计计人的投标标书、设计计方案、文文件、资料料图纸、数数据、计算算软件和专专利技术。未经设计计人同意，发发包人对设设计人交付付的设计资资料及文件件不得擅自自修改、复复制或向第第三人转让让或用于本本合同外的的项目，如如发生以上上情况，发发包人应负负法律责任任，设计人人有权向发发包人提出出索赔。62设计计人责任：6211设计人应应按国家技技术规范、标准、规规程及发包包人提出的的设计要求求，进行工工程设计，按按合同规定定的进度要要求提交质质量合格的的设计资料料，并对其其负责。6222设计人采采用的主要要技术

7、标准准是： 6233设计合理理使用年限限为 年。6244设计人按按本合同第第二条和第第四条规定定的内容、进度及份份数向发包包人交付资资料及文件件。6255设计人交交付设计资资料及文件件后，按规规定参加有有关的设计计审查，并并根据审查查结论负责责对不超出出原定范围围的内容做做必要调整整补充。设设计人按合合同规定时时限交付设设计资料及及文件，本本年内项目目开始施工工，负责向向发包人及及施工单位位进行设计计交底、处处理有关设设计问题和和参加竣工工验收。在在一年内项项目尚未开开始施工，设设计人仍负负责上述工工作，但应应按所需工工作量向发发包人适当当收取咨询询服务费，收收费额由双双方商定。6266设计人

8、应应保护发包包人的知识识产权，不不得向第三三人泄露、转让发包包人提交的的产品图纸纸等技术经经济资料。如发生以以上情况并并给发包人人造成经济济损失，发发包人有权权向设计人人索赔。第七条 违约责任任：71在合合同履行期期间，发包包人要求终终止或解除除合同，设设计人未开开始设计工工作的，不不退还发包包人已付的的定金；已已开始设计计工作的，发发包人应根根据设计人人已进行的的实际工作作量，不足足一半时，按按该阶段设设计费的一一半支付；超过一半半时，按该该阶段设计计费的全部部支付。72发包包人应按本本合同第五五条规定的的金额和时时间向设计计人支付设设计费，每每逾期支付付一天，应应承担支付付金额千分分之二的

9、逾逾期违约金金。逾期超超过30天天以上时，设设计人有权权暂停履行行下阶段工工作，并书书面通知发发包人。发发包人的上上级或设计计审批部门门对设计文文件不审批批或本合同同项目停缓缓建，发包包人均按77.1条规规定支付设设计费。73设计计人对设计计资料及文文件出现的的遗漏或错错误负责修修改或补充充。由于设设计人员错错误造成工工程质量事事故损失，设设计人除负负责采取补补救措施外外，应免收收直接受损损失部分的的设计费。损失严重重的根据损损失的程度度和设计人人责任大小小向发包人人支付赔偿偿金，赔偿偿金由双方方商定为实实际损失的的 %。74由于于设计人自自身原因，延延误了按本本合同第四四条规定的的设计资料料

10、及设计文文件的交付付时间，每每延误一天天，应减收收该项目应应收设计费费的千分之之二。75合同同生效后，设设计人要求求终止或解解除合同，设设计人应双双倍返还定定金。第八条 其他81发包包人要求设设计人派专专人留驻施施工现场进进行配合与与解决有关关问题时，双双方应另行行签订补充充协议或技技术咨询服服务合同。82设计计人为本合合同项目所所采用的国国家或地方方标准图，由由发包人自自费向有关关出版部门门购买。本本合同第四四条规定设设计人交付付的设计资资料及文件件份数超过过工程设设计收费标标准规定定的份数，设设计人另收收工本费。83本工工程设计资资料及文件件中，建筑筑材料、建建筑构配件件和设备，应应当注明

11、其其规格、型型号、性能能等技术指指标，设计计人不得指指定生产厂厂、供应商商。发包人人需要设计计人的设计计人员配合合加工定货货时，所需需要费用由由发包人承承担。84发包包人委托设设计人配合合引进项目目的设计任任务，从询询价、对外外谈判、国国内外技术术考察直至至建成投产产的各个阶阶段，应吸吸收承担有有关设计任任务的设计计人参加。出国费用用，除制装装费外，其其它费用由由发包人支支付。85发包包人委托设设计人承担担本合同内内容之外的的工作服务务，另行支支付费用。86由于于不可抗力力因素致使使合同无法法履行时，双双方应及时时协商解决决。87本合合同发生争争议，双方方当事人应应及时协商商解决。也也可由当地

12、地建设行政政主管部门门调解，调调解不成时时，双方当当事人同意意由 仲裁委员会会仲裁。双双方当事人人未在合同同中约定仲仲裁机构，事事后又未达达成仲裁书书面协议的的，可向人人民法院起起诉。88本合合同一式 份，发包包人 份，设设计人 份。89本合合同经双方方签章并在在发包人向向设计人支支付定金后后生效。810本本合同生效效后，按规规定到项目目所在省级级建设行政政主管部门门规定的审审查部门备备案。双方方认为必要要时，到项项目所在地地工商行政政管理部门门申请鉴证证。双方履履行完合同同规定的义义务后，本本合同即行行终止。811本本合同未尽尽事宜，双双方可签订订补充协议议，有关协协议及双方方认可的来来往电报、传真、会会议纪要等等，均为本本合同组成成部分，与与本合同具具有同等法法律效力。812其其它约定事事项：发包人名称称： 设设计人名