关于建筑工程承包合同纠纷问题的答复

1、Word文档 关于建筑工程承包合同纠纷问题的答复 最高人民法院经济审判庭关于建筑工程承包合同纠纷中工期问题的电话答复 贵州省高级人民法院： 你院(88)黔法经请字第3号请示报告收悉。关于四川省重庆市铜梁县其次建筑公司诉贵州省息烽县酒厂建筑工程承包合同纠纷一案工期问题，依据来文所供应的状况，经讨论答复如下： 贵州省息烽县酒厂与四川省重庆市铜梁县其次建筑公司签订息烽县酒厂粮库、半成品库建筑工程承包合同商定的工期，是在建筑安装工程工期定额规定的工期之内。合同是经招标投标之后签订的，故不应以违反建筑安装工程工期定额规定为理由，确认合同商定的工期无效。如招标投标有违反主管部门主观规定之情形，则另当别论。

2、息烽县酒厂窖酒车间建筑工程工期，建筑安装工程工期定额无明确规定。对双方当事人在承包合同中商定的工期，应认定为有效。 此复 附：贵州省高级人民法院关于重庆市铜梁县其次建筑公司诉贵州省息烽县酒厂建设工程承包合同纠纷一案中工期问题的请示报告(88)黔法经请字第3号 最高人民法院： 现将我省安顺地区中级人民法院受理的重庆市铜梁县其次建筑公司诉贵州省息烽县酒厂建设工程承包合同纠纷一案中有关工期的问题汇报请示如下： 1985年初，贵州省息烽县酒厂(以下简称酒厂)将本厂窖酒车间、粮库、半成品库的建设工程公开进行招标，同年8月28日，酒厂与中标方重庆市铜梁县其次建筑公司(以下简称二建司)签订了息烽县酒厂窖酒车

3、间、粮库、半成品库建筑工程承包合同。合同规定：预算金额为82万元、窖酒车间、粮库、半成品库的建筑面积分别为2702.14平方米、1030平方米、2960.24平方米;工期分别为120天、105天、178天。窖酒车间、粮库如因特别状况，可延长工期10日。逾期1日，赔偿经济损失1000元，半成品库如遇人力不行抗拒的状况，可延长工期15日。逾期1日，赔偿经济损失1000元，合同签订后，窖酒车间、粮库工程如期开工，半成品库工程因场地腾整，双方同意顺延至同年11月中旬开工。窖酒车间、粮库、半成品库工程分别施工234日、220日、377日后竣工。竣工后，二建司依据贵州省安顺地区(83)定额要求工程款应按1

4、16万元结算，酒厂则认为双方签订的合同有效，应按合同规定的82万元结算。为此，双方发生争议，二建司遂向安顺地区中级人民法院起诉，要求酒厂按安顺地区(83)定额进行结算工程款，酒厂则反诉提出二建司逾期完工，应依合同规定赔偿损失29.7万元。对此，二建司辩称双方在合同中规定的工期违反了1985年国家城乡建设环境爱护部的建筑安装工程工期定额，应属无效。 经查，按建筑安装工程工期定额的规定，除窖酒车间因建筑面积超过2021平方米没有工期规定外，粮库工期应为135天，半成品库工期应为295天，故双方当事人在合同中对粮库、半成品库工程的工期规定与建筑安装工程工期定额的规定不全都。对合同规定的工期条款是否有效的问题，经我院争论有两种看法。一种看法认为：建筑安装工程承包合同条例第九条规定合同工期，除国务院另有规定者外，应执行各省、自治区、直辖市和国务院主管部门颁发的工期定额。临时没有规定工期定额的特别工程，由双方协商确定，工期一经确定，任何一方不得随便变更。该案双方当事人在合同中对粮库、半成品库工期的规定违反了建筑安装工程工期定额的规定，应属无效。窖酒车间工期，因建筑安装工程工期定额无明确规定，对该双方当事人协商确定的工期应认定为有效。另一种看法认为：目前建筑工程实行招标投标，是鼓舞竞争、提高效益的一种乐观手段。对本案招、投标