大学《工程建设监理》试题库及答案

1、精品资料 欢迎下载精品资料 欢迎下载125/125精品资料 欢迎下载在施工招标阶段，监理工程师要对承包企业的质量保证体系进行核查，重点了解的内容包括（ ）。收藏A.施工安全B.开展全面质量管理情况C.管理水平D.人员素质回答错误!正确答案：B非代理型CM模式的合同价( )。收藏A.就是GMPB.是由CM单位直接向业主报出具体数额的价格C.就是CM费D.不是一个确定的具体数据，主要是确定计价原则和方式回答错误!正确答案：D某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由（ ）进行审查认可。收藏A.承包总体工程设计的设计单位B.监理工程师C.

2、发包人D.设备安装承包商回答错误!正确答案：A同时适用于平行承发包、设计或施工总分包、项目总承包模式的委托监理模式是业主（ ）。收藏A.委托多家监理单位B.按不同合同标段委托多家监理单位C.委托一家监理单位D.按不同建设阶段委托监理单位回答错误!正确答案：C在建设工程监理实施中，总监理工程师代表监理单位全面履行建设工程委托监理合同，承担合同中监理单位与业主方约定的监理责任与义务，因此，监理单位应给总监理工程师充分授权，这体现了( )的监理实施原则。收藏A.总监理工程师是权力主体B.权责一致C.公正、独立、自主D.总监理工程师是责任主体回答错误!正确答案：B建设工程监理的基本程序宜按（ ）实施。

3、收藏A.编制建设工程监理大纲、监理规划、监理细则，开展监理工作B.编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作C.成立项目监理机构，编制监理规划，开展监理工作，向业主提交工程监理档案资料D.编制监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收回答错误!正确答案：C我国的建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托并 代表建设单位对承建单位的()。收藏A.工程质量进行严格的检验与验收B.建设活动进行全过程、全方位的系统控制C.施工过程进行监督与管理D.建设行为进行监控的专业化服务活动回答错误!正确答案：D网络计划的工期优化是指（ ）。收藏A.寻求网络计划

4、的最短工期B.当计算工期大于要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间，寻求满足工期要求的网络计划C.寻求网络计划最短工期的资源均衡D.寻求网络计划最短工期下的费用最低回答错误!正确答案：B木结构房屋比钢筋混凝土结构房屋失火的概率大，这是根据（ ）得出的结论收藏A.主观概率的归纳法B.主观概率的演绎法C.客观概率的演绎法D.客观概率的归纳法回答错误!正确答案：D监理机构的组织活动效应并不等于机构内单个监理人员工作效应的简单相加，这体现了组织机构活动的（ ）原理。 收藏A.动态相关性B.规律效应性C.要素有用性D.主观能动性回答错误!正确答案：A建设工程监理规范规定，监理资料的管理应由( )。收藏A

5、.专业监理工程师负责B.资料员负责C.总监理工程师负责，并指定专人具体实施D.专业监理工程师指定的专人负责实施回答错误!正确答案：C组建一个完善的监理组织机构的步骤是( )。收藏A.确定监理机构目标、选择组织结构形式、制定工作流程和信息流程、确定监理工作内容B.确定监理机构目标、确定监理工作内容、监理机构的组织结构设计、制定监理工作流程和信息流程C.选择组织结构形式、确定管理层次和管理跨度、划分监理机构部门、制定岗位职责和考核标准、选派监理人员D.选择组织结构形式、分解监理机构目标、配备监理人员、制定工作制度、编制工作计划回答错误!正确答案：B已知工程网络计划中某工作的自由时差为3天 ，总时差

6、为6天。监理工程师在检查进度时发现只有该工作实际进度拖延，且影响工期2天，则该工作实际进度比计划进度拖延（ ）天。收藏A.8B.6C.5D.3回答错误!正确答案：A材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该（ ）。 收藏A.提取全部材料，按实际交付数量付款B.拒绝提前提货，拒付货款C.按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款D.提取全部材料，按订购数量付款回答错误!正确答案：C对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是( )。收藏A.经过公证的还款协议B.仲裁机构的裁决C.人民法院的判决D.经过鉴证的还款协议回

7、答错误!正确答案：D下列关于建设工程监理规划的说法，不正确的是（ ）。收藏A.监理规划的内容比监理大纲更翔实、更全面B.监理规划在监理单位接受业主委托并签订委托监理合同后编制C.监理规划由总监理工程师批准实施D.监理大纲、监理规划和监理实施细则之间存在依据性关系回答错误!正确答案：C在质量等级检验评定中，为达到合格标准的分项工程，在返工重做后，该分项工程的质量（ ）。收藏A.只能评为合格B.不在评定其等级C.经设计单位鉴定认可才能重新评定等级D.可重新评定其等级回答错误!正确答案：D某公司1995年初向银行贷款100万，96年初又贷款100万元，年利率为12，到97年末一次偿还，其本利和为（

8、）万元。（复利计算）收藏A.260B.265.93C.237.44D.252.49回答错误!正确答案：C在建设工程实施过程中进行严格的质量控制，不仅可减少实施过程中的返工费用，而且可减少投入使用后的维修费用。这体现了建设工程质量目标和投资目标之间的( )。收藏A.对立统一关系B.对立关系C.既不对立又不统一的关系D.统一关系回答错误!正确答案：D某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由（ ）承担。收藏A.甲承包人B.发包人C.工程师D.乙承包人回答错误!正确答案：B检查网络

9、计划时，发现某工作尚续作业a天，到该工作计划最迟完成时刻尚剩b天，元有总时差c天，则该工作尚有总时差（ ）天。收藏A.c-aB.b-aC.c-bD.a-b回答错误!正确答案：B某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是合同法中规定的( )。收藏A.双方享有的同时履行抗辩权B.后履行方享有的不安抗辩权C.后履行方享有的抗辩权D.先履行方享有的不安抗辩权回答错误!正确答案：C监理工程师在项目招投标阶段进行投资控制的主要工作如下，其合理的工作程序是（ ）。1.审查投标单位标书 2.编制标底 3.通过评标提出决标意见，推荐承包商 4.编制与发送招标文

10、件5.协助业主与承包商签订工程承包合同收藏A.4 2 1 3 5B.4 1 2 3 5C.4 2 3 1 5D.4 3 2 1 5回答错误!正确答案：A监理实施与监理组织设计都应遵循（ ）原则。 收藏A.公正、独立、自主B.权责一致C.综合效益D.分工与协作统一回答错误!正确答案：B将风险分为财产风险、人身风险和责任风险是按风险( )进行的分类。收藏A.后果B.产生原因C.潜在损失形态D.分析依据回答错误!正确答案：C建设工程监理规划的审核应侧重于（ ）是否与合同要求和业主建设意图一致。收藏A.投资、进度、质量目标控制方法和措施B.监理范围、工作内容及监理目标C.监理工作制度D.项目监理机构结

11、构回答错误!正确答案：B抵押与质押的区别主要在于( )。收藏A.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人B.担保财产是否为第三人的财产C.债权人是否有优先受偿权D.担保财产是否转移占有回答错误!正确答案：D对施工单位的工程文件的形成、积累、立卷归档工作进行监督、检查是（ ）的职责。收藏A.监理单位和地方城建档案管理部门B.设计单位和监理单位C.建设单位和地方城建档案管理部门D.建设单位和监理单位回答错误!正确答案：D下列属于甲级工程监理企业资质等级标准之一的是( )。收藏A.监理过2个以上房屋建筑工程项目或者1个以上专业工程项目B.近3年内监理过5个以上二等房屋建筑工程项目或者3个以上二等专业工程

12、项目C.取得监理工程师注册证书的人员不少于15人D.企业负责人和技术负责人应当具有8年以上从事工程建设工作的经历回答错误!正确答案：B依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以（ ）。 收藏A.立即发出解除合同通知B.立即停工并发出通知要求支付预付款C.在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工；D.在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工回答错误!正确答案：C由监理人员现场监理某工序过程完成情况的活动称为( )。收藏A.巡视B.旁站C.见证D.

13、施工监理回答错误!正确答案：B建设工程监理范围和规模标准规定中要求建筑面积在( )平方米以上的住宅建设工程必须实行监理。收藏A.3万B.1万C.2万D.5万回答错误!正确答案：D由于组织机构内部各要素之间既相互联系、相互依存，又相互排斥、相互制约，所以组织机构活动的整体效应不等于其各局部效应的简单相加，这反映了组织机构活动的( )基本原理。收藏A.动态相关性B.主观能动性C.规律效应性D.要素有用性回答错误!正确答案：A施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由( )承担。收藏A.工程师B.承包人C

14、.工程师和承包人D.发包人回答错误!正确答案：B监理工程师对承包单位施工进度计划的审查或批准，（ ）承包单位对施工进度计划的责任和义务。收藏A.不解除B.解除了C.不减轻D.减轻了回答错误!正确答案：C项目总承包模式具有的优点之一是( )。收藏A.有利于质量控制B.合同价格低C.合同关系简单D.招标发包难度小回答错误!正确答案：C监理规划中，属质量目标控制方法与措施的内容为( )。收藏A.质量目标状况的动态分析B.质量目标审核C.质量信息及时归档保存D.质量目标规划回答错误!正确答案：A若某一案卷内建设工程档案的保管期限有短期和长期两种，密级有机密和秘密两种，则该案卷（ ）。收藏A.保管期限为

15、长期，密级为秘密B.保管期限为短期，密级为机密C.保管期限为长期，密级为机密D.保管期限为短期，密级为秘密回答错误!正确答案：C在采用传统的建设工程组织管理模式时，建筑师或工程师的工作内容是( )。收藏A.提供设计文件、监督施工B.提供设计文件、组织施工招标、监督施工、组织工程竣工验收C.提供设计文件、组织施工招标D.提供设计文件、组织施工招标、监督施工、审核和签署工程结算报告回答错误!正确答案：D保证设计质量的基础是工程设计必须遵守有关的（ ）。收藏A.技术标准和技术规程B.技术规程和质量管理标准C.技术标准和质量保证标准D.支持性技术标准回答错误!正确答案：A监理工程师进行投资控制，纠偏的

16、主要对象为（ ）的偏差。收藏A.业主原因B.施工原因C.物价上涨的原因D.客观原因回答错误!正确答案：B预算定额是编制施工图预算的主要依据，预算定额编制的基础是（ ）。收藏A.施工定额B.概算定额C.概算指标D.收费定额回答错误!正确答案：A工程质量监督检测费应在（ ）中计取。收藏A.工程监理费B.施工单位间接费C.施工单位现场经费D.建设单位管理费回答错误!正确答案：D监理组织机构中，拥有职能部门的监理组织形式有( )。收藏A.直线制和直线职能制B.矩阵制和直线制C.职能制和矩阵制D.直线制和职能制回答错误!正确答案：B第一次工地会议上，建设单位应根据（ ）宣布对总监理工程师的授权。 收藏A

17、.监理单位的书面通知B.监理规划C.委托监理合同D.监理机构职责分工回答错误!正确答案：C下列属于建设工程目标控制经济措施的是( )。收藏A.投资偏差分析B.提出多个不同的技术方案C.明确目标控制人员的任务和职能分工D.分析不同合同之间的相互联系回答错误!正确答案：A如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为( )。收藏A.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式B.仲裁条款有效，由人民法院解决争议C.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议D.仲裁条款无效，由人民法院解决争议回答错误!正确答案：C由项目监理机构的专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准实施的监理文件是(

18、)。收藏A.监理合同B.监理实施细则C.监理大纲D.监理规划回答错误!正确答案：B施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是2.0万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是2.2万元，施工企业应要求供应商支付（ ）。 收藏A.2.0万元B.4.2万元C.2.2万元D.0.2万元回答错误!正确答案：C在建设工程监理实施中，总监理工程师代表监理单位全面履行建设工程委托监理合同，承担合同中监理单位与业主方约定的监理责任与义务，因此，监理单位应给总监理工程师充分授权，这体现了( )的监理实施原则。收藏A.权责一致B.总监理工程师是责任主体C.总监理工程师是权力主体D.公正、独立、自主回

19、答错误!正确答案：A详细可行性研究的目的是（ ）。收藏A.多方案优化，提出结论性意见B.确定投资最高限额C.筛选项目方案D.鉴别或选择投资机会回答错误!正确答案：A施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由（ ）。收藏A.发包人追加合同价款，相应顺延工期B.发包人追加合同价款，工期不予顺延C.承包人承担发生的费用，工期不予顺延D.承包人承担发生的费用，相应顺延工期回答错误!正确答案：A施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，（ ）。 收藏A.承包人应在14天内将自己认为应顺延的工

20、期报告工程师B.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人C.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人D.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师回答错误!正确答案：A质量管理是一个组织全部管理职能的组成部分，质量管理工作的内容包括（ ）。收藏A.程序B.组织机构C.过程D.质量改进回答错误!正确答案：D财务净现值大于零，这说明财务内部收益率（ ）行业基准收益率。收藏A.小于B.小于等于C.大于等于D.大于回答错误!正确答案：D从监理大纲、监理规划和监理实施细则内容的关联性来看，监理规划的作用是( )。收藏A.作为监理单位内部考核的依据B.作为业主确认监理单位履行合同的依

21、据C.指导监理企业全面开展监理工作D.指导项目监理机构全面开展监理工作回答错误!正确答案：D价值工程定义中的成本是指（ ）。收藏A.一次性投资费用B.使用过程中的运营费用C.一次性投资费用与使用过程中的运营费用D.使用过程中的维修费用回答错误!正确答案：C可行性研究的主要作用是为建设项目（ ）提供依据。收藏A.项目评估B.效益评价C.投资决策D.项目设计回答错误!正确答案：C工程交工验收的依据，是（ ）对单位工程质量等级的核定。收藏A.监理工程师B.建设单位主管部门C.业主D.质量监督站回答错误!正确答案：D建设工程质量管理条例规定，施工单位必须建立、健全( )制度，严格工序管理，做好隐蔽工程

22、的质量检查和记录。收藏A.施工技术交底B.质量的预控C.质量的检验D.合同管理回答错误!正确答案：C风险识别的特点之一是不确定性，这是风险识别（ ）的结果。收藏A.主观性和复杂性B.个别性和复杂性C.个别性和主观性D.复杂性和相关性回答错误!正确答案：A建设工程文件档案资料（ ）。收藏A.是指工程活动中直接形成的具有归档保存价值的各种形式的信息记录B.是指工程建设过程中形成的各种形式的信息记录C.由建设工程文件、建设工程档案和建设工程资料组成D.由建设工程文件和建设工程档案组成回答错误!正确答案：D第一次工地会议上，建设单位应根据（ ）宣布对总监理工程师的授权。收藏A.监理单位的书面通知B.监

23、理机构职责分工C.监理规划D.委托监理合同回答错误!正确答案：D质量控制点应抓住影响（ ）施工质量的主要因素设置。收藏A.单位工程B.分部工程C.分项工程D.工序回答错误!正确答案：D材料预算价格是指材料由其来源地运到（ ）后的价格。收藏A.施工工地B.施工工地仓库出库C.施工操作地点D.施工工地仓库回答错误!正确答案：A某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付( )承担违约责任。收藏A.8万元B.14万元C.10万元D.4万元回答错误!正确答案：C工程项目年度计划的内容包括（ ）。收藏A.年度计划项目表

24、B.投资计划年度分配表C.工程项目进度平衡表D.工程项目一览表回答错误!正确答案：A建筑法规定，从事建筑活动的( )，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。收藏A.建筑施工人员B.专业技术人员C.建设管理人员D.监理工程师回答错误!正确答案：B监理工程师进行施工质量监控时,应及时发现事故的苗头和潜在的质量隐患,以便及时采取有力的控制措施.对于隐蔽工程一类的施工,采用( )的质量监控手段更为重要.收藏A.指令文件B.旁站监督C.规定质量监控工作程序D.巡查回答错误!正确答案：B对于监理例会上意见不一致的重大问题，应（ ）。收藏A.不形成会议纪要B.不记入会议纪

25、要C.将各方主要观点记入会议纪要中的“其他事项”D.将各方主要观点记入会议纪要中的“会议主要内容”回答错误!正确答案：C在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于( )。收藏A.正常工作B.委托人工作C.额外工作D.附加工作回答错误!正确答案：C公开招标在开标时，应当由( )。收藏A.招标人主持，所有投标人均应参加B.招标监督机构主持，投标人自愿参加C.招标人主持，投标人自愿参加D.招标监督机构主持，所有投标人均应参加回答错误!正确答案：A施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方

26、面问题内容完备约定的文件是（ ）收藏A.质量保修书B.专用条款C.标准条款D.协议书回答错误!正确答案：B根据材料信息和保证资料的具体情况，（ ）应采用全检进行材料的检验。收藏A.对成批生产的B.当材料的性能不清楚时C.对重要部位的材料D.对材料质量保证资料有怀疑时回答错误!正确答案：C在工程网络计划执行过程中，监理工程师检查实际进度时发现只有某工作进度拖延X，且X已超过该工作的自由时差，则（ ）。收藏A.不影响其后续工作和工程总工期B.不影响其后续工作但影响工程总工期C.影响其后续工作，可能影响工程总工期D.影响其后续工作和工程总工期回答错误!正确答案：C某施工合同的合同工期为20个月，专用

27、条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应按（ ）。收藏A.不追究延误竣工责任，也不给予奖励B.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿C.提前1个月竣工奖励D.延误1个月竣工赔偿回答错误!正确答案：D某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由( )违约责

28、任。收藏A.建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商追究B.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究C.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究D.建设单位直接向材料供应商追究回答错误!正确答案：C建设工程监理规划要随着建设工程的展开不断补充、修改和完善，这反映了监理规划（ ）的编写要求。收藏A.一般宜分阶段编写B.应由总监理工程师主持编写C.应当遵循建设工程运行规律D.具体内容应具有针对性回答错误!正确答案：C在质量管理和质量保证标准中，质量保证的目的在于（ ）。收藏A.质量控制B.提供证据C.提供信任D.保证质量回答错误!正确答案：C监理工程师邀请建设行政

29、主管部门的负责人员到施工现场对工程进行指导性巡视，属于组织协调方法中的( )。收藏A.专家会议法B.书面协调法C.访问协调法D.情况介绍法回答错误!正确答案：C对于业主来说，建设工程实施阶段的风险主要是( )。收藏A.投机风险B.社会风险C.基本风险D.纯风险回答错误!正确答案：D国际上，工程咨询公司最基本、最广泛的业务是( )。收藏A.为贷款方服务B.为业主服务C.为承包商服务D.联合承包工程回答错误!正确答案：B监理工程师对施工方案审查的主要内容包括（ ）。收藏A.施工质量管理体系B.工程地质特征及场区环境状况C.施工现场总体布置D.施工程序的安排回答错误!正确答案：DFIDIC施工合同条

30、件为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第28天为基准日.从此日期起至（ ）止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。 收藏A.工程师颁发履约证书日B.开标日C.工程师颁发工程接收证书日D.工程师发布开工令日回答错误!正确答案：A某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定( )。收藏A.施工合同不成立，不生效B.施工合同成立，但不生效C.施工合同成立，且已生效D.施工合同不成立，但有效回答错误!正确答案：C在某工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第30天，其持续时间为7天，工

31、作M有三项紧前工作，他们的最早完成时间分别为第13天，第15天和第17天、则工作M的总时差为（ ）天。收藏A.10B.17C.13D.6回答错误!正确答案：D开展建设工程监理的依据包括行政法规，以下属于建设行政法规的是（ ）。收藏A.建设工程监理范围和规模标准规定B.建设工程质量管理条例C.中华人民共和国建筑法D.建设工程监理企业资质管理规定回答错误!正确答案：B某监理公司承担了某工程项目施工阶段的监理任务，在施工实施期，监理单位应收集的信息是( )。收藏A.当地施工单位管理水平、质量保证体系等B.产品预计进入市场后的市场占有率、社会需求量等C.建筑材料必试项目有关信息D.建设单位前期准备和项

32、目审批完成情况回答错误!正确答案：C当利用S型曲线进行实际进度与计划进度比较时，如果实际进展点落在S型曲线的右侧，则通过比较可以获得的信息是（ ）。收藏A.工程项目实际进度托后的时间和托欠的任务量B.工作实际进度超前的时间和超额完成的任务量C.工作实际进度托后的时间和托欠的任务量D.工程项目实际进度超前的时间和超额完成的任务量回答错误!正确答案：A如果监理工程师与建设单位或施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量，从而引发安全事故，则（ ）。 收藏A.监理工程师应当与质量、安全事故责任主体承担连带责任B.监理工程师应当与质量、安全事故责任主体平均分担责任C.监理工程师承担责任，质量、安全事故责任主

33、体不承担责任D.监理工程师不承担责任，质量、安全事故责任主体承担责任回答错误!正确答案：A在工程项目施工招标阶段，监理工程师应根据（ ）来确定参与招标企业的专业类型及资质等级。收藏A.工程的规模B.工程的类型C.工程的规模及隶属关系D.工程的类型、规模和特点回答错误!正确答案：D施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（ ）处理。 收藏A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延B.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延C.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延回答错误!正确答案：

34、B建设工程监理组织协调中，主要用于外部协调的方法是（ ）。 收藏A.书面协调法B.交谈协调法C.会议协调法D.访问协调法回答错误!正确答案：D按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按( )顺序解释。收藏A.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议B.合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单C.施工合同协议书、工程量清单、中标通知书D.施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书回答错误!正确答案：B建设工程监理规范规定，监理资料的管理应由( )。收藏A.总监理工程师负责，并指定专人具体实施B.资料员负责C.专业监理工程师负责D.专业监理工程师指定的

35、专人负责实施回答错误!正确答案：A建设工程监理规范规定，监理单位派驻施工现场项目监理机构的总监理工程师应由具有( )以上同类工程监理工作经验的人员担任。收藏A.2年B.3年C.5年D.1年回答错误!正确答案：B监理工程师对施工工艺过程质量控制的主要方式是( ).收藏A.现场检查B.工序交接检查C.隐蔽工程检查D.工程质量事故处理回答错误!正确答案：A某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100万立，合同中规定：土方工程单价为5元立，当实际工程量超过估计15时，调整单价，单价调为4元立，工程结束实际完成130万立，则工程款为（ ）万元。收藏A.650B.620C.520D.635回答错误!正确答

36、案：D按照FIDIC施工合同条件规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由( )。收藏A.工程师承担B.业主额外支付C.承包商自行承担D.业主与承包商协商补偿回答错误!正确答案：C工程网络计划的计划工期应（ ）。收藏A.不超过要求工期B.不超过计算工期C.等于计算工期D.等于要求工期回答错误!正确答案：A专业监理工程师的职责由( )确定。收藏A.承包单位负责人B.总监理工程师C.监理单位负责人D.建设单位负责人回答错误!正确答案：B工业项目的单体无负荷试车费应计入（ ）中。收藏A.设备运杂费B.设备安装工程费C.联合试运转费

37、D.设备购置费回答错误!正确答案：B建设工程风险分解的途径之一是按结构维分解，其含义是按建设工程（ ）进行分解。收藏A.风险管理的组织结构B.组成内容C.结构体系D.风险管理的工作结构回答错误!正确答案：B监理工程师编制的期中付款证书中不应包括（ ）。收藏A.价格调整B.不合格材料的运输费用C.计日工D.已实施的永久工程的价值回答错误!正确答案：B在工程监理行业，能承担全过程、全方位监理任务的综合性监理企业与能承担某一专业监理任务的监理企业应当协调发展，这体现的是建设工程监理( )的发展趋势。收藏A.适应市场需求，优化工程监理企业结构B.以市场需求为导向，向全方位、全过程监理转化C.与国际惯例

38、接轨D.加强培训工作，不断提高从业人员素质回答错误!正确答案：A反映项目实施阶段的原材料实际消耗量、机械台班数和人工工日数的信息为( )。收藏A.固定信息B.项目外部信息C.流动信息D.管理型信息回答错误!正确答案：C施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将425号的水泥当作525号水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应（ ）。收藏A.向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同B.向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效C.向人民法院起诉，要求确认该合同无效D.向人民法院起诉，要求撤销该合同回答错误!正确答案：D中华人民共和国建筑法规定，从事建筑活动的专业技术人

39、员，应当依法取得（ ）的范围内从事建筑活动。 收藏A.相应的专业技术职务，并在其专业许可B.相应的职称证书，并在相应职称等级许可C.相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可D.相应的资质等级证书，并在资质等级许可回答错误!正确答案：C建设工程监理规范规定，总监理工程师或专业监理工程师应( )专题会议，解决施工过程中的各种专项问题。收藏A.根据需要及时组织B.定期主持召开C.按建设单位要求组织D.每月组织召开一次回答错误!正确答案：A建设工程监理规范规定，监理单位派驻施工现场项目监理机构的总监理工程师应由具有( )以上同类工程监理工作经验的人员担任。收藏A.1年B.3年C.2年D.5年回答错误!

40、正确答案：B下列工作中，属于施工阶段进度控制任务的是( )。收藏A.审查施工组织设计B.做好对人力、材料、机械、设备等的投入控制工作C.做好工程计量工作D.审查确认施工分包单位回答错误!正确答案：B在初步设计阶段投资控制的目标是（ ）。收藏A.修正概算B.设计预算C.设计概算D.投资估算回答错误!正确答案：D在工程网络计划的工期优化过程中，选择优先压缩对象时应考虑的因素之一是关键工作的( )收藏A.持续时间最长B.直接费最小C.直接费与间接费总和最小D.直接费用率最小回答错误!正确答案：D建设工程安全生产管理条例规定，工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和( )实施监理，并对建设工程安全

41、生产承担监理责任。收藏A.项目管理规范B.工程建设强制性标准C.施工合同D.监理大纲回答错误!正确答案：B在建设工程风险对策决策过程中，最后才考虑的风险对策是（ ）。收藏A.风险自留B.损失控制C.风险转移D.风险回避回答错误!正确答案：A实施建设工程监理的基本目的是( )。收藏A.协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用B.对建设工程的实施进行规划、控制、协调C.保证在计划的目标内将建设工程建成投入使用D.控制建设工程的投资、进度和质量回答错误!正确答案：A某住宅项目，设计标准落后，用户入住后，对原设计的功能不满意，提出要增加某项新功能，由此造成的局部处理费应由（ ）承担。收藏A.用

42、户B.房地产开发商C.施工单位D.设计单位回答错误!正确答案：A职能型组织结构的主要优点是（ ）。 收藏A.不易产生矛盾指令B.管理效率高C.有较大机动性D.隶属关系明确回答错误!正确答案：B在建设工程实施过程中，如果仅仅采取被动控制措施，出现偏差是不可避免的，而且( )，从而难以实现工程预定的目标。收藏A.采取纠偏措施是不经济的B.采取纠偏措施是不可能的C.不能降低偏差的严重程度D.偏差可能有累积效应回答错误!正确答案：D施工合同示范文本通用条款规定，承包人对（ ）的保修期限应为5年。 收藏A.屋面防水工程B.设备安装工程C.地基基础工程D.排水管道工程回答错误!正确答案：A建设工程风险识别

43、的结果是( )。收藏A.建立建设工程初始风险清单B.建设工程风险分解C.识别建设工程风险因素、风险事件及后果D.建立建设工程风险清单回答错误!正确答案：D监理工程师在施工阶段对工程质量控制的重点是对（ ）进行控制。收藏A.质量体系B.质量控制点C.人D.事前回答错误!正确答案：D实施建设工程监理( )。收藏A.有利于避免发生承建单位的不当建设行为，但不能避免发生建设单位的不当建设行为B.有利于避免发生建设单位的不当建设行为，但不能避免发生承建单位的不当建设行为C.既不能避免发生承建单位的不当建设行为，又不能避免发生建设单位的不当建设行为D.既有利于避免发生承建单位的不当建设行为，又有利于避免发

44、生建设单位的不当建设行为回答错误!正确答案：D当用香蕉图进行工程实际进度检查时，若描述实际进度的点落在香蕉图右侧，则表示此刻实际进度（ ）。收藏A.正常B.比按最迟开始时间安排的进度拖后C.和按最迟开始时间安排的进度一致D.比按最早开始时间安排的进度超前回答错误!正确答案：A下列关于建设程序与建设工程监理关系的表述中，正确的是( )。收藏A.建设程序为建设工程监理提出了监理的任务和内容B.建设程序规定了监理工作的程序C.建设工程监理可以保证建设程序的科学性D.建设工程监理为建设程序的规范化创造了条件回答错误!正确答案：A在下列实际进度与计划进度比较方法中，可判定某项工作进度偏差并能预测该偏差对

45、工程总工期影响程度的方法是（ ）。收藏A.S型曲线比较法B.双比例单侧横道图比较法C.双比例双侧横道图比较法D.前锋线比较法回答错误!正确答案：D当监理工程师接受业主委托对某建设项目实施全过程监理时，应在（ ）阶段协助业主确定工期总目标。收藏A.设计B.施工准备C.项目决策D.设计前准备回答错误!正确答案：D某投标人在招标工程开标后发现自己由于报价失误，比正常报价少报20，虽然被确定为中标人，但拒绝与业主签订施工合同，该风险对策为( )。收藏A.风险转移B.风险回避C.损失控制D.风险自留回答错误!正确答案：B监理工程师邀请建设行政主管部门的负责人员到施工现场对工程进行指导性巡视，属于组织协调

46、方法中的( )。收藏A.情况介绍法B.专家会议法C.访问协调法D.书面协调法回答错误!正确答案：C在工程网络计划中,如果某工作的自由时差刚好被全部利用时,则会影响( )。收藏A.其紧后工作的最早完成时间B.其平行工作的最早完成时间C.本工作最早完成时间D.其后续工作的最早完成时间回答错误!正确答案：C在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（ ）。收藏A.发包人与承包人共同承担损失责任B.承包人负责赔偿损失C.发包人承担损失责任D.保管员负责赔偿损失回答错误!正

47、确答案：C监理单位对建设工程文件档案资料的管理职责是( )。收藏A.提请当地城建档案管理部门对工程档案进行预验收B.收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，立卷归档C.对施工单位的工程文件的形成、积累、立卷归档进行监管、检查D.负责组织竣工图的绘制工作回答错误!正确答案：C下列关于质量风险导致损失的表述中，正确的是( )。收藏A.质量风险只会增加返工费用，不会造成第三者责任损失B.质量风险只会增加返工费用，不会造成工期延误损失C.质量风险只会造成工期延误损失，不会造成第三者责任损失D.质量风险既会造成工期延误损失，也会造成第三者责任损失回答错误!正确答案：D在施工合同的履行中，如果建设

48、单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张( )，然后要求对方赔偿损失。收藏A.撤销合同，但应当通知对方B.解除合同，无须通知对方C.解除合同，但应当通知对方D.撤销合同，无须通知对方回答错误!正确答案：C在工程网络计划执行过程中,如果只发现工作P出现进度拖延,且拖延的时间超过其总时差,则( ).收藏A.不会影响其紧后工作的总时差B.将使工程总工期延长C.不会影响其后续工作的元计划安排D.工作P不会变为关键工作回答错误!正确答案：B目标控制的效果直接取决于( )。收藏A.目标控制措施是否得力B.目标控制效果的评价是否科学C.目标计划的质量D.目标规划的质量回答错误!正确

49、答案：A按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由( )的人民法院管辖。收藏A.合同签字地B.原告住所地C.被告住所地D.工程所在地回答错误!正确答案：D监理合同的有效期是指( )。收藏A.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日B.合同约定的开始日至完成日C.合同约定的开始日至工程验收合格日D.合同签订日至合同约定的完成日回答错误!正确答案：A在分项工程的质量检验评定中，对工程安全和使用性能有较大影响，并对其质量由基本要求的检验项目是（ ）。收藏A.主要项目B.保证项目C.基本项目D.一般项目回答错误!正确答案：C为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和

50、化学抽样检验；对于此项检验应由（ ）。收藏A.发包人负责检验工作，承包人承担检验费用B.承包人负责检验工作，发包人承担检验费用C.承包人负责检验工作，并承担检验费用D.发包人负责检验工作，并承担检验费用回答错误!正确答案：B是否采用计划性风险自留对策，应从费用、期望损失、( )等方面与工程保险比较后能得出结论。收藏A.风险概率、机会成本、服务质量B.机会成本、服务质量、税收C.风险概率、机会成本、税收D.服务质量、税收、风险概率回答错误!正确答案：B钢门窗按装过程，五月份拟完成工程计划投资10万元，已完成工程计划投资8万元，已完成工程实际投资12万元，则进度的局部偏差为（ ）万元。收藏A.-2

51、B.4C.2D.-4回答错误!正确答案：C设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由( )。收藏A.发包人承担B.双方各自承担C.设计审批部门承担D.设计人承担回答错误!正确答案：A工程建设强度是影响监理机构人员数量的主要因素之一，其数值（ ）。收藏A.与投资和工期成反比B.与投资和工期成正比C.与投资成正比，与工期成反比D.与工期成正比，与投资成反比回答错误!正确答案：C按照现行建设工程文件归档整理规范，属于建设单位短期保存的文件是( )。收藏A.不合格项目通知B.月付款报审与支付凭证C.监理实施细则D.供货单位资质材料回答错误!正确答案：B在采用传统的建设工程组织管理模式

52、时，建筑师或工程师的工作内容是( )。收藏A.提供设计文件、监督施工B.提供设计文件、组织施工招标、监督施工、审核和签署工程结算报告C.提供设计文件、组织施工招标、监督施工、组织工程竣工验收D.提供设计文件、组织施工招标回答错误!正确答案：B在采用EPC模式时，合同价格( )。收藏A.较高且接近于固定B.较高但不固定C.较低且接近于固定D.较低但不固定回答错误!正确答案：A某混凝土预制厂生产的预制构件中存在着蜂窝麻面、局部露筋、表面裂缝和强度不足等质量问题，为了提高产品的合格率，需进行质量分析。经分析计算，上述质量问题的累计频率分别为41.5、73.5、90.5、和100，则该预制构件的主要质

53、量问题是（ ）。收藏A.强度不足B.强度不足和表面裂缝C.表面裂缝D.蜂窝麻面和局部露筋回答错误!正确答案：D某高层建筑物采用钢筋混凝土框架结构，施工中按规定留置一定数量的混凝土试块，混凝土试块的试验费应计入（ ）中。收藏A.建设单位管理费B.工程建设其他投资中的研究试验费C.建安工程间接费D.建安工程其他直接费回答错误!正确答案：D执行政府定价的合同，如果当事人一方逾期交付货物，遇政府价格上调时，则应按( )执行。收藏A.市场价B.原价与新价的平均价格C.原价格D.新价格回答错误!正确答案：C工程咨询公司参与联合承包工程的形式有（ ）。收藏A.工程咨询公司作为BOT项目的发起人B.工程咨询公

54、司作为总承包商，承包商作为分包商C.承包商作为总承包商，工程咨询公司作为分包商D.财团作为BOT项目发起人，工程咨询公司参与BOT项目E.工程咨询公司与土木工程承包商和设备制造商组成联合体回答错误!正确答案：A B D E下列关于控制流程“转换”环节的表述中，正确的是( )。收藏A.转换环节是对比与纠偏之间的环节B.所谓转换，是指由投入到产出的转换过程C.通常表现为劳动力运用劳动资料将劳动对象转变为预定的产出品D.在转换过程中，计划的运行往往受到许多因素干扰E.转换完成才进行信息反馈回答错误!正确答案：B C D工程项目施工中，对普通钢材的外观检验主要包括( ).收藏A.标志B.颜色C.外形尺

55、寸D.品种E.规格回答错误!正确答案：A C D E在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括( )等抵押合同。收藏A.土地所有权B.车辆C.机器D.土地使用权E.城市房地产回答错误!正确答案：B D E下列关于工程监理企业的表述中正确的有( )。收藏A.工程监理企业年检结论分为合格、不合格二种B.新设立的工程监理企业，其资质等级按照最低等级核定，并设1年的暂定期C.建设行政主管部门对工程监理企业资质实行年检制度D.工程监理企业资质等级分为甲级、乙级、丙级和暂定级E.工程监理企业年检合格，可晋升上一个资质等级回答错误!正确答案：B C实行监理工程师执业资格

56、考试制度的意义收藏A.有利于公正地确定监理人员是否具备监理工程师的资格B.合理建立工程监理人才库C.便于同国际接轨，开拓国际工程监理市场D.促进监理人员努力钻研监理业务，提高业务水平E.统一监理工程师的业务能力标准回答错误!正确答案：A B C D E施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向( )请求撤销合同。收藏A.人民法院B.工程师C.建设行政主管部门D.设计单位E.仲裁机构回答错误!正确答案：A E建设工程监理应遵守严格管理、热情服务的原则，其基本内涵是（ ）。 收藏A.严格按合同控制建设工程目标B.按既定的程序和制度，对承建单位进行严格监理C.严格执行国家法律法规及规范，为工程

57、建设参与方提供智力服务D.对工程建设参与各方严格监理、热情服务E.按委托监理合同为业主提供良好的服务，维护业主的正当权益回答错误!正确答案：A B E在建设工程施工阶段，属于监理工程师投资控制的任务是( )。收藏A.及时处理费用索赔B.制定本阶段资金使用计划C.严格控制工程变更D.确认施工单位资质E.严格进行付款控制回答错误!正确答案：A B C E设备制造阶段的监理工作包括（ ）。 收藏A.出厂前的预组装检验B.施工现场的到货开箱检验C.原材料和元器件的进厂检验D.部件的加工检验和试验E.包装检验回答错误!正确答案：A C D E我国按照（ ）等原则，在涉及国家、人民生命财产安全的专业技术工

58、作领域，实行专业技术人员执业资格制度。收藏A.具有国际可比性B.得到社会公认C.事关社会公共利益D.有利于国家经济发展E.具有国际先进性回答错误!正确答案：A B C D下列仅属于施工阶段监理工作制度的有( )。收藏A.对外行文审批制度B.施工组织设计审核制度C.设计交底制度D.工程竣工验收制度E.合同条件拟定及审批制度回答错误!正确答案：B C D工程监理企业从事建设工程监理活动，应当遵循“守法、诚信、公正、科学”的准则，其中“守法”的具体要求为( )。收藏A.不伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖资质等级证书B.离开原住所地承接监理业务，要主动向监理工程所在地省级建设行政主管部门备案登记，接

59、受其指导和监督C.按照合同的约定认真履行其义务D.建立健全内部管理规章制度E.在核定的业务范围内开展经营活动回答错误!正确答案：A B C E建筑工程一切险规定保险公司承担保险责任的范围包括（ ）的损失。 收藏A.外力引起的电气装备B.水灾导致被保险人在工地上原有建筑物C.气温变化造成精密仪表D.台风摧毁施工现场内的临时工程E.地震导致施工建筑物回答错误!正确答案：A D E当承包人向工程师递交索赔报告后，工程师应认真审核索赔的证据。承包人可以提供 的证据包括( )。收藏A.招标文件B.合同履行中的来往信函C.施工会议记录D.经工程师认可的施工进度计划E.汇率变化表回答错误!正确答案：B C

60、D E建设工程监理规划编写的依据包括（）收藏A.其他建设工程合同B.建设工程监理合同C.监理大纲D.工程建设方面的法律、法规E.政府批准的工程建设文件回答错误!正确答案：A B C D E信息具有的特点：收藏A.不完全性B.时效性C.真实性D.层次性E.系统性回答错误!正确答案：A B C D E依据FIDIC施工合同条件规定，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、 费用和利润的情况有( )。收藏A.对竣工检验的干扰B.业主提前占用工程C.延误移交施工现场D.不可抗力造成的损失E.非承包商原因检验导致施工延误回答错误!正确答案：A C E下列关于建设工程个性质量目标的表述中，正确的有（