供电工程施工合同通用2022

1、第 PAGE14 页 共 NUMPAGES14 页供电工程施工合同通用2022供电工程施工合同一甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)按照中华人民共和国合同法和电力安装工程承包合同条例的原那么,结合本工程详细情况,为明确双方经济责任,保质、保量、保工期、平安顺利完成工程任务,甲、乙双方经互相协商,特签定以下合同,以便共同遵守执行。一、 工程名称：x小区配电工程及居民用电二、 工程地点：x三、 承包范围： 设计以甲方图纸为准，施工方案以x为准。四、 开开工时间：20 x年8月1日 至9月10日五、配电工程总造价为人民币 x 万元整，经甲方双方协商，甲方提供该工程所有材料计人民币x万元整

2、，乙方的承包方式为包干制，施工费为人民币x万元整。六、工程款支付方式： 施工完毕验收合格后付全部工程款。七、技术资料：但凡乙方施工承当工程，必须做到资料齐全，手续完备，特别是保证工程资料必须齐全。保证资料不全的，视不合格论处，进而视单位工程不合格不予验收，技术资料必须装订成册为一式四套。八、损失责任：工程开工后，乙方严格按图施工，工程工程变更影响构造的必须凭甲方下发的设计部门的变更通知，一般工程的变更必须凭甲方下发的建立部门的变更通知，乙方无权变更任何工程工程，凡擅自变更工程或质量事故不合格工程均由乙方承当全部经济损失。九、平安消费：工程开工前，乙方必须承受甲方的平安教育并做好队、组二级平安教

3、育。施工中做好每道工序的平安交底工作，乙方必须严格实行平安操作规程，平安岗、平安帽、平安标牌、警牌、平安施工日记等不许齐。本工程的平安事故均由乙方承当，包含国家强迫标准要求、人身伤害保险费用，甲方概不负责。十、违约责任：按电力工程施工合同示范文本通用条款的有关规定执行。十一、保修条款：以国家电力部门出台的保修周期一年为准，因施工质量造成的一切损失均由乙方承当，不可抗拒的因素除外。十二、合同以双方签字之日起生效。本合同一式肆份，甲、乙双方各执俩份，自双方签字盖章之日起生效，工程验收决算完毕一年后失效。合同签订日期： 年 月 日甲方(盖章)：代 表： 乙方(盖章)： 代 表：供电工程施工合同二发包

4、方(甲方)：承包方(乙方)：签定时间：按照中华人民共和国合同法的规定，为了明确双方在建立过程中的权利、义务和经济责任，结合该工程详细情况，经双方协商同意签订合同。一、工程范围1、 工程名称：东兴用电工程2、 工程地点：城东3、 工程承包工程和内容：上下压开关柜(含二期工程间隔局部)、变压器、柱上开关、隔离刀闸、避雷器、接地网、柱上开关、柱上开关以下高压电缆、开关室至表计上桩低压电缆、配电室密集型母线以及施工过程中辅助材料供给，所有设备安装调试、电缆施放、表计安装，本工程含设计费、试验费、运行准备费、二级负荷安装(含材料)及规费。本工程不含：电气工程土建局部，所有电缆桥架，表计配套费(乙方协助甲

5、方申请开户)。二、工程造价4、本工程采用总承包形式，工程总造价为人民币元 ￥三、建立工期5、 根据有关工期定额和使用需要，暂定工程总工期为预付款到账后45日历 天。6、 如遇以下情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延;(1)甲方未按乙方要求完成土建根底，不能提供施工场地，水、电、道路未能接通，障碍物未能去除，设备未能到位，影响进场施工。(2)不属包干范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进展的原因 而影响进度。(3)在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。(4)未按合同规定拨付款而影响施工。(5)

6、人力不可抗拒的因素而延误工期。(6)因供电部门原因无法停电，致使乙方不能连续施工而影响进度。四、工程质量、验收与平安管理7、 本工程的质量为优良。8、 工程质量验收根据及标准：该工程施工图纸、设计说明和设计变更; 电力建立工程验收标准;设备、材料制造厂产品说明书及技术资料。9、 甲方在不防碍乙方正常作业的情况下，可随时对作业进度、质量进展检查、催促。10、 隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的，乙 方可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。乙方在施工中严格 执行电力工程方面的国标、部标、行标，特别是主要设备应符合地方供电部门 要求。11、 该工程开工后，由地方

7、供电部门根据工程质量验收根据及标准进展验收， 验收合格的，甲方按照本合同支付工程款，验收不合格由乙方承当责任。12、 乙方严格按照电力建立平安施工管理规定落实本工程施工的各级平安 责任制。本工程中非乙方责任发生的一切事故障碍，有相关责任方负责处理并 承当费用。五、工程造价的拨款和结算13、本工程总造价为 壹佰伍拾捌万 元人民币。14、本工程合同签订后10日内，甲方支付本工程造价局部工程款，计人民币 壹佰万元，工程开工验收合格(正式送电前)支付工程余款伍拾捌万元。六、其他事项15、本合同及附件一式肆份，甲乙双方个执贰份。16、 本合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章之日起生效，需办理签(公)

8、证的，自办毕签(公)证之日起生效;工程开工验收符合要求，结清工程造价款后终止。17、 本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可签订 补充协议，作为本合同的补充合同。18、 任何一方违背合同规定，双方协商或向仲裁机构申请仲裁。19、二期工程低压局部联络柜一期以考虑，其费用待二期另行计算。甲 方： 乙 方：委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：单位地址： 单位地址：帐 号： 帐 号:电 话： 电 话：供电工程施工合同三发包方(甲方)：承包方(乙方)：签定时间： 年 月 日按照中华人民共和国合同法的规定，为了明确双方在建立过程中的权利、义务和经济责任，结合该工程详细情况，经双

9、方协商同意签订合同。一、工程范围1、 工程名称：2、 工程地点：3、 工程承包工程和内容：二、工程造价4、本工程采用总承包形式，工程总造价为人民币元整 ￥元。三、建立工期5、 根据有关工期定额和使用需要，暂定工程总工期为预付款到账后 日历 天。6、 如遇以下情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延;(1)甲方未按乙方要求完成土建根底，不能提供施工场地，水、电、道路未能接通，障碍物未能去除，设备未能到位，影响进场施工。(2)不属包干范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进展的原因 而影响进度。(3)在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上

10、(每次连续4小时以上)，影响正常施工。(4)未按合同规定拨付款而影响施工。(5)人力不可抗拒的因素而延误工期。(6)因供电部门原因无法停电，致使乙方不能连续施工而影响进度。四、工程质量、验收与平安管理7、 本工程的质量为优良。8、 工程质量验收根据及标准：该工程施工图纸、设计说明和设计变更; 电力建立工程验收标准;设备、材料制造厂产品说明书及技术资料。9、 甲方在不防碍乙方正常作业的情况下，可随时对作业进度、质量进展检查、催促。10、 隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的，乙 方可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。乙方在施工中严格 执行电力工程方面的国标、

11、部标、行标，特别是主要设备应符合地方供电部门 要求。11、 该工程开工后，由地方供电部门根据工程质量验收根据及标准进展验收， 验收合格的，甲方按照本合同支付工程款，验收不合格由乙方承当责任。12、 乙方严格按照电力建立平安施工管理规定落实本工程施工的各级平安 责任制。本工程中非乙方责任发生的一切事故障碍，有相关责任方负责处理并 承当费用。五、工程造价的拨款和结算13、本工程总造价为 元人民币。14、本工程合同签订后 日内，甲方支付本工程造价局部工程款，计人民币_ 元，工程开工验收合格(正式送电前)支付工程款 元。六、其他事项15、本合同及附件一式肆份，甲乙双方个执贰份。16、 本合同自双方代表

12、签字、加盖双方合同专用章之日起生效，需办理签(公) 证的，自办毕签(公)证之日起生效;工程开工验收符合要求，结清工程造价款后终止。17、 本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同。18、 任何一方违背合同规定，双方协商或向仲裁机构申请仲裁。甲 方：乙 方：年月日：供电工程施工合同四委托单位：_监理单位：_本合同由_(以下简称甲方)与_(以下简称乙方)双方协商一致签订。根据甲方要求，乙方愿意按照本合同所规定的条款及条文，承当_工程建立监理效劳。兹就以下事项签订本合同。1、工程概况：工程名称：_工程地点：_工程规模为：_2、合同总价_元。其中工

13、程设计监理费用_元，土建工程监理费用_元，安装工程监理费用_元，合计监理费_元。3、责任期限：从根本设计(第一次设计联络会)开场计算起，至_装置通过_小时运行后6个月。4、以下文件应被认为是组本钱合同的一局部，并应被作为其一局部进展阅读和理解。未尽事宜(以国家法律，法规和有关规定为根底)，协商解决。(1)甲方/乙方工程建立监理合同通用条款;(2)甲方/乙方工程建立监理合同专用条款;(3)本合同附件，即：本章附件a-监理效劳范围;本章附件b-甲方提供的职员、设备、设施和其他;本章附件c-报酬和支付。(4)在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付，乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行效劳。6、甲方在此同意按本合同中约定承当责任，按注明的期限和方式，向乙方支付根据合同规定应支付的款项，以此作为履行效劳的报酬。7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外转让、出租、变卖。乙方临建撤除保证金为合同价款的1%(包含在质量保证金之中)，施工队伍人员完全撤离电厂并将各种房屋，土地归还甲方，经甲方验收合格后，予以退还。8、乙方拉运材料，设备分开_时，应经甲方批准同意;甲方材料节余局部应完全归还甲方。9、乙方在甲方