建筑工程简单的劳务合同范本（精选5篇）

1、建筑工程简单的劳务合同范本（精选5篇）建筑工程简单的劳务合同1发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同管理条例及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、施工工期：开工日期_年_月_日，完工日期_年_月_日，工期_日。四、承包范围：1、工程范围：在业主规定甲方范围内的_工程的_工程及现场安全文明施工。五、工作内容：根据施工要求的现场_等工作内容。六、承包方式：包工、包工期、包质量、包安全、包文明施工承包方式，其具体目标如下：1、包工：本工程设计施工图和设

2、计变更及增减工程量中所有定额内外用工。2、包工期目标：乙方必须甲方与业主总包合同的工期进度要求，因乙方原因造成工期的施工进度不能满足业主要求，应承担相应违约损失。3、包安全文明施工目标：文明施工工作内容要求保证施工工作面及生活区清洁卫生。4、包质量目标：确保一次交验合格。七、承包费用：1、工程劳务承包价_元整；2、工程劳务承包价分期支付：乙方在进场施工五天后，甲方付乙方工程劳务承包价的_的生活费；工程完成总工作量的_时，支付工程劳务承包价的_，完工后（即工人撤场时）支付工程劳务承包价的_，余款在完全交工后_天内一次付清。3、如乙方在中途撤离或因其他原因退场的，按工程完成工作量_支付，半成品或不

3、合格工作量将不做结算。所有劳保费包含在包干价中，甲方不另承担。八、其他细则：1、乙方承包的工程范围内工作内容不得转包；服从甲方管理，少说话，多做事的原则。2、乙方现场负责人和管理人员不得擅自离开施工现场，乙方其他管理人员未经甲方同意，任何时候（包括节假日和农忙）均不得擅自离开岗位，否则每发现一人次罚款_元。3、施工过程中如无甲方指令，乙方不得擅自停工，如发生擅自停工，乙方须赔偿甲方一切损失，并根据对工程影响大小，罚款_元。4、乙方必须做好承包范围内的成品和半成品的保护工作并且不得破坏其它范围内的成品和半成品，否则按损失状况，加倍处罚。5、乙方应该有较强的经济基础，甲方由于其它原因暂不能按时结账

4、，乙方应自行保证施工人员_个月的生活费。6、甲方有权辞退乙方不听指挥和不胜任工作的人员，如乙方不能满足甲方对其工期、质量、现场安全及文明施工等各种要求，甲方有权勒令乙方停工整顿直至终止合同，由乙方承担由此造成的损失。7、因停水、停电、甲方机械设备故障以及材料供应不及时等原因造成乙方工作超过八小时延误且无法进行其它工序的工作，经甲方确认后按实际误工小时顺延工期。8、如乙方不履行合同条款，其余款作为支付甲方违约金。9、如甲方不履行合同条款，按上款对等支付违约金给乙方。九、附则：1、本合同未尽事宜，双方本着平等互利，相互理解的原则另行协商。2、本合同一式_份，甲、乙双方各执_份，双方签字后生效。结清

5、全部劳务款项后自行失效。甲方签（章）字：_年_月_日乙方签（章）字：_年_月_日建筑工程简单的劳务合同2建设方：_(以下简称)甲方承包方：_(以下简称)乙方依照中华人民共和国劳动法中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例及自治区有关条例有关规定，明确双方建筑劳务合同的权利义务，和违法乱纪的责任，双方经平等协商同意，订立如下合同条款，共同遵照执行：一、工程名称：_二、工程地点：_三、承包方式：_四、承包范围：_五、承包工作期限开始工作日期：_年_月_日结束。工作日期：_年_月_日：总日历工作天数为_天。六、质量标准工程质量：国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装质量评定标准本工

6、程达到质量评定_等级。七、面积金额结算八、付款方式：乙方进入现场后预付_%，不得无故拖欠，余下的费在_工程竣工后_日内一次计算付清给乙方。九、乙方责任1、所承包施工项目的机械、架材、模板等由乙方承担。2、乙方进入施工现场必须听从甲方的指挥，严格按图施工，必须遵守甲方各项规章制度。3、乙方务工人员必须严格按安全技术操作，不允许违章作业。4、因施工操作原因造成的质量不合格返工而造成的损失，由乙方负责，双方分清责任。5、施工前，甲方应对乙方施工人员进行安全技术交底，乙方应积极组织人员接受交底记录。十、双方提供1、乙方施工人员进场后，甲方应向乙方提供蓝图一套。2、甲方应向乙方创造良好的施工条件，住房、

7、厨房、厕所等设施。十一、双方约定1、在施工过程中，发生的工伤事故应分清责任，分清主次按双方承担责任大小，由责任方承担。2、承包人施工开始前，承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及(第三人)人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。3、住宿和食堂要保持良好的环境卫生，对施工人员要经常加强思想政治教育，施工现场禁止喝酒、闹事、打架斗殴、防止偷盗，违犯规定的按罚款处理，造成经济损失的，由责任方自行承担。十二、违约责任甲、乙双方未能按照合同条款履行，所造成的一切经浊损失，由违约方自行承担，按劳务工程承包总造价_%赔付对方。十三、争议解决在施工中，如有图纸变更等其它事宜，按变更工程量，按

8、市场价另计费，双方应友好协商解决，如协议不成，任何一方均有权向_人民法院提起诉讼。十四、未尽事宜双方协商解决或另签补充协议，补充协议的条款与正文具有相同的法律效力。十五、合同项目执行完毕，该合同自然失效十六、本合同一式_份、甲、乙双方各执_份，签字盖章后即生效。甲方：_乙方：_法定代表人：_法定代表人：_委托代理人：_委托代理人：_身份证号码：_身份证号码：_固定住址：_固定住址：_年_月_日_年_月_日建筑工程简单的劳务合同3甲方(发包单位)乙方(承包单位)根据中华人民共和国合同法，中华人民共和国建筑法及其他有关法律，法规遵守平等自愿、公平诚信原则，双方建设工程劳务作业合同事项协商一致，签订

9、本劳务作业合同，双方共同遵照执行。一、 工程名称：二、 工程地址：三、 工程内容：本工程为框剪结构，总高度为 米， 层。四、 工程承包方式：为分项承包给木工班，本班组应该完成该项的制作和安装任务，并清理施工现场的材料堆放及卫生。该班组严格按照设计图纸与变更内容的一切工程量施工。五、 工程日期： 年 月 日至 年 月 日。完成所有工程量。六、 工程质量要求：工程质量通过验收，达到合格标准。七、 合同价款及支付方式：按建筑规范计算面积。每平方米 元包干，以甲方和业主实际结算面积为准。本工程付款方式原则上采用甲方与业主签订的总价合同每次支付工程款的 支付给乙方作本次工程进度款，按此比例根据工程进度及

10、相应的进度款付至 。工程余款待竣工验收交付使用后六个月付清(除保修金外)的全部工程款。根据业主、甲方对总价合同产生过程的实际情况，如遇业主方工程进度款暂不能按时支付的情况，乙方不得向甲方停工叫价，应按正常施工进度施工。八、1、本工程由甲方提供所有材料及大型机械。2、乙方负责提供人工及使用工具，所需的机械和配套设备，及小耗材和照明灯具配套和自身的材料上、下车用工，费用均考虑到承包价内。九、考核验收：1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，确保施工安全。2、质量：坚持工程质量标准，严格按照图纸施工验收规范，确保工程质量达到合格要求。十、甲方责任：1、组织有关人员对乙方现场施工人员进

11、行安全、质量、文明施工、综合治理方面的教育，做好日常监督管理工作。2、组织及负责对乙方施工作业人员进场施工技术，措施等方面的交底。3、负责解决乙方进场施工作业人员的生活费，其生活费在工程款支付中扣除。4 按照合同的约定。及时提供工程所有需要的机械设备，及时供应过程所须得建筑材料，提供必需的施工技术资料，提供书面的技术质量，安全等交底文件，按时向乙方支付工程应付款。如发生停工待料甲方按实支付工人生活费。十一、 按业主、监理、甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和验收规范，精心组织施工。乙方必须协助甲方放线、测量定位。乙方积极组织操作人员，保质、保量、保工期的完成任务。在施工人员操作时必须确保安

12、全生产。十二、违约责任：1、生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：(1)甲方不按约定核实乙方的工程量，或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付劳务作业工程尾数，甲方应支付违约金 元，甲方应当赔偿，因违约造成的经济损失，并顺延，诞识破的工作时间。(2)乙方因自身原因延误工期，应向甲方支付违约金 元2、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述责任后仍应继续履行合同。3、双方分别承担自身原因给对方造成的损失。十三、本工程甲方派 为现场负责人。乙方派 同志为现场负责人，共同负责履行合同的约定。十四、争议甲、 乙方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在

13、地劳动保障部门促裁解决。和人民法院诉讼。十五、本合同自签订后既生效，等全部工程作业内容竣工验收，工程价款结清后既日失效。十六、安全事故，每次发生医药费200.00元，以外的由甲方负责。十七、本合同未尽事宜，甲乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式贰份，双方各执壹份。甲方(合同章) 乙方(合同章)法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 地址： 地址：电话： 电话：年 月 日 年 月 日建筑工程简单的劳务合同4工程承包人： (以下简称甲方)劳务分包人： (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、公正和诚实、守信用

14、的原则，鉴于已经签订施工总承包合同，双方就劳务分包事项经协商达成一致，订立本合同。一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：施工图范围内的清包工。二、分包工期： 开工， 竣工，总工期 天，每推迟一天罚款壹百元(雨天顺延)，提前一天奖励壹佰元，奖惩兑现。三、工程质量标准及进度要求乙方必须严格按照施工图纸及现场规范施工，执行现行建筑安装工程施工质量验收规范，工程质量必须达到合格等级。乙方必须保证充足的劳动力并按照甲方进度计划施工，确保工期。四、承包价格及结算方式、付款方式土建部分人工、机械、工具、铁丝、钉、扎丝、脚手架、电碴压力焊对接、植筋锚固、抽排水、基槽开挖及回填夯实(不

15、含电费、外运土及土源)，按每平方米 元计算，建筑面积为 平方米，总价 元。 场地内的所有材料装卸、堆放、转运、模板、支撑、方木、施工机械的租用、进退场、安装、拆卸、维修和文明施工、安全施工等(安装、装饰另附分包价款)。 结算方式： 首付工程款 万元，第一层顶柱梁板砼浇筑完毕付 万元;第二层顶柱梁板砼浇筑完毕付 万元;余下的 万元经竣工验收合格后，一月内付清(如拖欠工程款除按超过银行存款利息付款外，乙方有权投诉)。五、奖惩措施乙方在施工过程中，工程质量必须达到合格，否则处以工程承包价格10%的罚款。 乙方必须按照甲方的施工进度计划施工，在施工过程中进行节点考核，不按时完成，每推迟一天，罚款100

16、元。工程滞后三天或者进度节点工期滞后一周的，甲方有权无条件更换施工队伍，并不再支付本期的人工费(节点工期另附，见施工进度横道图)。 因乙方施工管理不善或者造成因工程质量返工事故处理等导致工期延误时，施工工期不顺延。施工过程中间验收及隐蔽工程验收;因乙方所做工程质量达不到合格要求，造成的费用及工期延误由乙方自行负责。六、甲方的权利和义务1、提供相应的施工图纸一套，编写详细的施工组织设计，完成各项报表。2、检查验收工程质量、安全生产、文明施工、施工进度。3、按时提供施工材料。4、甲方在检查工程质量时如发现达不到验收标准时，有权加以制止，并责令其整改，严重者令返工重做，由此发生的材料浪费及人工费用全

17、部由乙方承担。5、乙方在施工过程中不服从甲方管理、指挥及文明施工方面违反操作规程的，甲方管理人员有权对乙方处以100-200元的罚款，并从本月支付工程款中扣除。6、甲方应根据工程进度及时将材料采购到位，保证乙方不出现窝工现象，如发现因材料不到位所造成误工，经甲方确认给予误工补助。同时，乙方应提前24小时通知甲方供应材料，否则不予补助。7、甲方要对各主要工序进行安全技术交底。8、甲方人员经常深入工地，加强对安全、质量、材料及施工过程的监督检查和控制，指导施工工作。9、完成竣工验收资料，办理竣工验收手续和竣工决算。七、乙方的权利和义务1、必须严格执行国家现行有关工程质量评定标准、规范。2、施工时必

18、须做到工完料尽场地清，落地材料及时回收利用，不另计人工费，杜绝材料浪费，如材料用量超过定额用量时，超出部分材料自负，费用从工程款中扣除。3、现场施工员和班组长必须现场负责，如遇特殊情况，须经项目负责人同意，并委托他人负责，否则处罚100元/人次。4、不得无故停工，如发现无故停工现象，甲方有权对乙方处以500-1000元的罚款，情节严重者清退出场，并拒付已完成的工程量款。5、乙方要保持与甲方的良好沟通，发现问题及时反馈，积极配合甲方。6、必须保证现场施工人员遵守项目部各项规章制度。7、乙方自备手头工具，如锹、铣、瓦刀、灰斗、棉线等。八、其它1、甲方有权对乙方的工作做临时性调整，乙方应积极配合。2

19、、围墙以内的安全文明施工，必须遵照要求作到活尽场清，不另计人工。3、返工：由甲方原因造成的返工，甲方根据实际情况给予一定补偿。4、变更部分按照原承包价格中的定额预算有关相应子目计算(增加或减少)。5、现场质量、安全管理、材料管理有相应的惩罚措施。6、施工单位的各项制度、质量、安全条例均与本合同具有同等效力。本合同一式四份，甲乙双方各二份，双方签字后生效，工程款付清后自行失效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建筑工程简单的劳务合同5雇用方(甲方)：劳务方(乙方)：根据中华人民共和国合同法及有关法律法规，按照工程具体情况经双方协商

20、一致，签订本劳务用工协议，双方共同遵照执行。1、用工工程项目2、用工方式3、工期按甲方编制的施工组织设计及生产计划执行。4、劳务费用本工程项目的劳务费用详见附件：劳务费用一览表。其单价已综合包括了完成该作业项目所需全部劳务用工费用，单价不做任何调整。劳务费用计算以现场实际发生的工作量为准。5、施工作业标准乙方必须按照甲方提供的作业指导书及有关技术资料进行施工作业。乙方的施工作业，必须满足甲方提供的技术文件要求和达到国家或行业现行的工程质量验收标准;本项目执行的质量验收规范、标准，见附表。施工作业质量不合格的，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到质量验收标准合格后。6、甲方责任及时为乙方提供作

21、业指导书和相关技术资料。甲方在乙方施工作业前必须对乙方按规定进行技术交底，下达该工程的安全、质量措施和工程技术标准。及时组织测量和交桩及时按建设单位要求进行隐蔽工程检查及办理签证手续。对本工程的施工作业质量、安全、技术、物资采购、作业进度进行全方面的管理、控制。负责需要安装设备和所有材料的采购供应。负责提供本工程所需的工程施工机具。按本合同约定办理劳务计价手续，按本合同约定时间支付劳务费。监督乙方对劳务人员的持证上岗、培训、考核、待遇等的实施。7、乙方责任乙方必须严格按照甲方提供的作业指导书和相关技术资料进行施工作业乙方必须按甲方编制的施工组织工期要求，及时组织满足劳务作业所需的劳动力，按甲方

22、同意的开工时间施工作业。乙方必须确保进场施工作业人员的身体状况及相应的业务素质，满足相关工作的要求。施工作业人员必须稳定，调动更换时，必须经甲方同意。乙方必须树立良好的环保意识，坚持文明施工作业，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。按规定办理特殊工种上岗操作手续。进场时向甲方人事部门报送名单及相关上岗证明。乙方的施工作业人员按当地政府的规定办理有关手续。乙方负责为施工作业人员交纳国家规定的应交的各种税金，并及时支付劳务人员费用。8、施工作业的检查为有效控制工程质量，乙方在施工作业时应随时接受甲方检验，对检查发现的问题，乙方根据甲方通知书，限期返工或整改。隐蔽工程的作业未经监理工程师及甲方

23、检查签认，不得自行隐蔽而转入下道工序作业。乙方如因自身原因，发生安全及质量事故，甲方将根据企业管理的相关规定给予乙方经济处罚。9、安全责任在施工中，甲方应贯彻执行JGJ59-99标准及公司制订的安全生产管理办法。严禁违章指挥，有权制止施工现场的违章操作、违章作业。在施工中，乙方应遵守国家、行业安全生产法规。具有安全生产许可证，杜绝违章操作、违章作业。对施工现场的违章指挥、安全隐患，有权暂缓实施，并提出改进意见。由于甲方的疏忽，发生的安全事故并不能免除乙方的安全责任和承担相应经济损失的责任。乙方必须对施工作业人员进行专业安全教育，作业中发生人员伤亡事故，应按国家有关规定认真组织调查，乙方自理并承担相应经济损失。10、工程材料甲方按定额消耗量，根据施工组织和进度情况，供给乙方材料，材料经双方验收签单后，乙方妥善保管，甲方派专人对材料的使用进行旁站监督。 在施工中，材料实际消耗量超出定额消耗量的部分，按市场价在乙方劳务工费中扣除。(其中钢材按定额量节余5%以上，水泥按定额节余7%以上，未达到者视同超耗。11、劳务费的结算每月某日前由甲方按设计要求组织现场质检人员、技术负责人和施工员签认完成的合格作业量。按项目预算人员核准的作业量及附表单价结算劳务费。12、劳务费的结算和拨付劳务费按月结算，根据本工程资金情况及时拨付。甲方根据施工任务书(代结方单)进行