工程承包合同

1、Word 工程承包合同 有用的工程承包合同锦集五篇 随着法律观念的深化人心，合同的法律效力与日俱增，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是我整理的工程承包合同5篇，仅供参考，欢迎大家阅读。 工程承包合同 篇1 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 依据中国合同法及有关规定，甲方将_工程的园林景观结合本工程实际状况，签订本合同，以资双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工作内容： 二、工期 1、本工程工期为_天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日（现场具备开工条件）开头计算工期，非乙方缘由或不行抗拒自然因素造

2、成的工期延误，工期顺延。 2、工期顺延： （1）未准时签审施工图纸和施工组织方案； （2）设计变更； （3）甲方未能按期提交施工场地； （4）连续4小时遇雨和停水、停电； （5）未按合同规定时间拨付工程款项； （6）其他。 三、工程合同价款及支付方式 1、经双方商定本项目免收设计费，本工程暂定造价_元；按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算；结算工程量以现场实际收方量为准。 2、合同签订后_日内，甲方支付乙方工程预付款_元整。 3、工程竣工并验收合格后_日内，双方上述方式办理结算，结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的_%，余结算总额的_%作为保修金，保修期满后甲方付清余款。 四、设计调整

3、本工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量据实计算，造价按本合同第三条进行增减。 五、保修期 1、保修期：从乙方递交竣工报告后的第_日起算，保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期_年，工程部分保修期为_年。 2、成活率：植物管护移交时按行规达到_%的成活率。 六、双方的责任 （一）甲方责任： 1、保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电； 2、合同签订后_日内审定乙方的施工组织方案及施工图，并以书面形式通知乙方； 3、负责帮助办理施工的各项进场手续； 4、负责协调现场各施工单位间的关系； 5、若施工变更应以书面形式通知乙方； 6、按合同规定时间按时付款

4、。 （二）乙方责任： 1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工； 2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理； 3、文明施工，平安生产，确保工程质量，按期完工； 4、负责施工中的成品爱护； 5、工程完工时，协作甲方完成验收。 七、材料的认定及选购 1、乙方应按设计要求对材料自行选购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可选购。 2、设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。 八、竣工验收： 1、甲方在收到乙方竣工报告的_日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算； 2、若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式准时间，再次验收程序同上。 九、

5、合同的变更和解除 1、合同经双方签字后生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商全都后，重新签订补充协议，在补充协议签订前，必需将本合同未经事宜清算，结清合同款项，在补充协议生气之日起，本合同失效。如未对本合同清算或结算合同款项之前，补充协议无效。 2、合同签订后且项目定制前，甲方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款_%支付违约金，并办理解约手续。 3、项目定制已进行或定制完工后，甲方提出终止合同，须向乙方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，担当乙方全部损失，订立终止合同协议，解除本合同。 十、违约责任 （一）甲方违约责任： 1、甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣

6、工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失； 2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应实行措施补救或削减损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失； 3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的_%向乙方支付逾期违约金。 （二）乙方违约责任： 乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的_向甲方支付违约金。 十一、争议解决方式 在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方商定向施工所在地人民法院起诉。 十二、附则 1、本合同经双方签字盖章后生效。 2、未尽事宜，双方协商解决。

7、3、本合同一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。 甲方： 住宅： 代表人： 联系电话： 工程所在地： _年_月_日 乙方： 住宅： 责任人： 联系电话： 工程所在地： _年_月_日 工程承包合同 篇2 甲方： 乙方： 经双方协商，由乙方承接甲方道路保洁工程，为了规范运作，保证质量，平安顺当完工，双方协议如下： 一、保洁承包时间及费用 1、保洁承包时间从20 年月日起至年月日止。 2、保洁费每月元整。 3、甲方按月支付乙方保洁费用，甲方应在协议时间起，于每月底前支付乙方上月保洁服务费用。如遇节假日可提前或顺延，但不得超过7日。 二、保洁工作范围与要求 1、保洁工作形式为日常保洁，保洁时间为甲

8、方的每个工作日。 2、保洁工作范围为长江镇阳田村到林场村国道沿线，路面及可视范围。 3、保洁要求：保洁范围清洁洁净，无果皮纸屑，无暴露垃圾。 三、甲乙方权力和义务 1、甲方应按合同商定向乙方支付保洁服务费。 2、甲方对乙方保洁工作进行检查，如乙方保洁人员工作不能达到甲方满足，则甲方可责令乙方保洁人员随时进行整改，直至达标为止。若多次提出仍不能整改的，甲方可随时解除合同并不担当任何责任。 3、甲方对乙方保洁人员在工作中消失的一切平安事故不担当任何责任。 4、乙方仔细完成规定的作业项目和标准，确保清洁洁净，达到甲方满足。 5、乙方派遣人员的工资、保险、人身平安等均由乙方负责担当。 四、违约责任 1

9、、甲、乙双方应严格履行合同，如乙方不能根据甲方要求的保洁标准完成保洁工作，甲方有权随时解除合同。 2、如在合同期内甲、乙双方无正值理由不得无故终止合同，否则违约方应向对方支付违约金。 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。 甲方（盖章）：_乙方（盖章）： _年_月_日 _年_月_日 工程承包合同 篇3 建设单位（以下简称甲方）： 施工单位（以下简称乙方）： 经甲、乙双方协商全都，就甲方托付乙方建筑_绿化工程，签订以下协议： 一、工程概况 1、工程名称：_绿化工程。 2、工程地点：_。 3、施工范围：绿地面积_平方米 （详细见_绿化设计图）。以上项目均按双方会审图纸之要求及附后

10、预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。 二、工期 1、开工日期：本项目工程工期从 年 月 日起至 年 月 日止，共 天。 2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因状况或甲方书面确认工期可顺延。 3、因甲方缘由不能准时移交施工场地则工期顺延。 三、工程合同价款 经协商本合同总承包价款为人民币：_元整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。 四、承建方式 1、乙方对绿化工程包工、包料；包质量、包验收合格、包平安、包工期、包文明施工。 2、施工期间甲方负责乙方施工所用的水电。 五、工程付款方法 1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币

11、：_万元整。乙方收款后其次天支配人员进场施工。 2、待工程竣工后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的60%， 即人民币：_万元整。 3、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币：_万元整。 4、工程所需交纳的税款已含在工程造价内，由乙方交纳。 六、工程质量要求 1、乙方必需严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。 2、在施工过程中，乙方必需听从甲方监督管理，若发觉乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责担当。 七、工程竣工验收结算 乙方于竣工后三天

12、内通知甲方，甲方在接到通知后五天内组织进行验收，并于验收后五天内依据设计施工图纸、合同赐予合格批准或提出整改看法。甲方在验收合格后依据合同、及增加工程的签证清单进行结算，并于三十个工作日内结算完毕。 八、延期违约责任 乙方必需在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币200元；因甲方责任或不行抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。 九、质保期限 1、乙方根据施工图保质、保量、保工期、保平安完成施工任务。竣工验收后三个

13、月为绿化种植保养期，在保养期内消失质量问题，由乙方负责。 2、施工期间，乙方必需做好平安生产防范工作，落实各项平安措施，确保施工平安，担当平安施工责任，教育施工人员遵纪守法。 3、开工前三天甲方负责向乙方供应施工场地（应符合三通一平要求），施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置，供应施工现场范围内地下管网图。若甲方未能准时供应施工场地，乙方有权顺延施工工期。 4、甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。 5、工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。 十一、合同生效与终止 本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。 十二、

14、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力。合同履行中未尽事宜，应尽可能协商解决。可补签有关协议，补签有关协议与本合同具有同等法律效力。 甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 _年_月_日 工程承包合同 篇4 建设单位：(以下简称甲方) 施工单位：(以下简称乙方) 为了明确双方责任，分工协作，相互协作，依据国家有关规定，钢结构工程承包详细状况，经双方协商全都，签订本合同。 第一条：工程名称： 其次条：工程地点： 第三条：工程范围： 第四条：承包方式： 1、包工包料。 2、工程造价按元/m2,面积暂定m2总造价人民币元(大写)。

15、照实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际平方计算。 第五条：工程承包范围包括：制作、安装、配件、运输、油漆，屋面上采纳、墙面采纳、钢梁、檀条等采纳甲方供应的施工图纸。 第六条：工程期限：乙方收到甲方通知后天内必需进场，进场后施工期限为天，在施工过程中，由于不行抗力或设计变更、甲方等缘由延迟施工的，顺延期限。 第七条：工程结算 1、本合同订立生效后三日内，甲方支付乙方备料款%，计万元。 2、钢构件材料进场开头吊装前，付总价的%，计万元。 3、钢构件框架安装完毕，盖屋面板前付总价的%，计万元。 4、竣工验收合格一星期内，付工程款的%，计万元。 5、因甲方拖欠预付款和进度款，而影响施

16、工进度，造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外，还应由甲方担当相应的经济损失。 6、全部工程款必需汇入乙方指定账户，并由乙方财务部门出具收款收据证明，否则乙方不予承认。 第八条：工程质量验收 1、乙方必需严格根据施工图纸、说明和相关规范细心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必需准时提出，乙方应保证质量，负责返工修补并担当一切费用，凡因乙方缘由造成屋面渗漏等质量问题，由乙方无偿保修一年(本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准)。 2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按

17、合格检定。(竣工验收合格后甲方方可使用，未阅历收，甲方擅自使用则视为工程验收合格)。 第九条：施工预备：施工前甲方应尽力帮助乙方施工安装，并做好场地三通一平、施工图纸会审及相关事宜。开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续，施工图纸由甲方供应。 第十条：补充条款 第十一条：合同生效及分数 1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效，至工程竣工及价款结清后失效。 2、本合同正本贰份，双方各执一份;副本贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。本合同所属的方案图、施工图、履行本合同过程中双方指派的现场代表签署联系单、指令单、会议纪要、签收单等都属本合同附件，并与本合同一并具有法律效力。 第十

18、二条：附则 1、本工程甲方指派同志，乙方指派同志，为现场施工附则协调解决施工中有关事宜。双方指派人员所签发的有关工程联系单、验收单、结算单通知等具有法律效力。 2、贯彻国家平安生产的有关规定，确保平安施工，如施工中发生工伤事故及经济损失，由乙方负责。 3、一方擅自中止合同，须按经济合同法规办理或向任何乙方所在地人民法院起诉。 建设单位(盖章)施工单位(盖章) 代表(签字)代表(签字) 甲方负责人电话乙方负责人电话 年月日年月日 工程承包合同 篇5 甲方：（发包方）身份证号码：乙方：（承包方）身份证号码： 依照中国合同法、中国建筑法 及其它有关法律和行政法规，依据公平、自愿、公正、公正和诚 实守

19、信的原则，订立本合同。 第一条：工程概况 1、工程地点: *座*单元*房 2、工程承包方式：承包人包工不包料。 3、工期年月日至 年 月 日。 4、合同价款：工程按甲乙双方商定价格按实计算。 其次条：承包概况 甲方将该工程承包给乙方，乙方不得转包。 第三条：详细承包价格、范围、要求 1、拆墙: 拆墙价格根据15元每平方米计算。范围：厨房与 小阳台之间的墙体、大厅入门小阳台右侧墙体。假如甲方在施工 过程中有其他墙体需要拆除的，经甲乙双方协商全都后都根据此价格计算。要求：甲方验收同意即为通过。 2、砌墙（包含里外粉刷水泥沙浆俗称粗荡）: 砌墙价格根据28元每平方米计算。范围：未拆除前的入门小阳台带

20、防盗栏杆的部分(彻 CM高)和原厨房门。假如甲方在乙方施工过程中有其他需要砌墙的部分，经甲乙双方协商全都后都根据此价格计算。要求：一是应拉线砌砖，彻出的墙体要纵横垂直，；二是地面清扫洁净，砌墙时掉下来的水泥浆要尽早打扫清理能用的尽量重新使用，做到不铺张水泥材料；三是砖与砖之间要“吃”到水泥浆，不得有漏缝，基本做到从一边望过不能有光；五是砖彻好后风干一个星期后才能粗荡，墙面粗荡前必需冲水湿透，再粉刷水泥沙浆。粗荡出的墙面平整垂直。 3、贴瓷砖：地板贴瓷砖根据28元每平方米计算。范围：大厅地板贴80*80CM瓷砖，主卧、次卧、客卧60*60贴瓷砖，阳台瓷砖以买入后的瓷砖为准。大厅主卧、次卧、客卧的

21、过门石铺贴按此价格计算入内。若大厅过道铺贴波道线则波道线根据200元计算，波道线部分的面积不计入瓷砖面积。（本句需改一改，需想清晰详细怎么贴，是否用瓷砖，量清晰尺寸，本人认为应按28元每平方米计算，波道路线难度不大，或者200元包括过道墙脚线）详细面积以测量为准。要求：一是地砖铺贴前需先打好水平 线，铺贴前需检查测量好四周地面包括线管、水管、门缝等高度，确认地砖铺设高度，做到铺设出的地砖整体水平，与门缝保证在0.5-1CM距离。二是打水泥沙浆底前需先把地面打扫洁净，有凸起的泥浆需整理平整。三是地砖铺贴需考虑到地砖的热胀冷缩问题，墙体四周需预留空间，砖缝保持在1MM距离，铺贴完后砖缝需勾上白水泥

22、，假如甲方有要求勾填缝剂和美缝剂时，乙方需要同意勾。四是地砖、门槛石等铺贴前须用水泥浆涂抹饱满，用锤敲击表面以固定，同时要进行水平检测，湿布擦去砖面上的水泥，准时检测是否空鼓。铺设整幅瓷砖效果是地面平整，角度精确 ，接口对线，没有空鼓。四是铺贴12小时后应敲击砖面检查，若发觉有空敲声应重新铺设，地砖铺彻完后要用纸板等掩盖，防止砖面被沙粒划花，并保持砖面洁净，至少不能掉有堆状水泥沙浆。铺贴后至少24小时后才能在砖面上行走。 3、厨房：厨房泥水事项根据1800元计算。范围：甲方小厨房与小阳台组成的部分为厨房范围。乙方负责厨房的防水、地砖和墙砖铺贴、地漏安装等事项。要求：一是厨房地板找平后防水涂刷两遍，四周墙面涂刷150CM高；二是墙体铺贴瓷砖前须保证墙体垂直，符合国家标准。三是厨房地砖铺贴，墙砖铺贴至2.8米高；四是厨房地面地漏安装须符合处于厨房最低位臵标准；五 是贴地砖和墙砖铺贴留意事项和要求按上述其次点（铺瓷砖）要求做；六是墙砖铺贴前需水浸一小时后才能上墙；七是做好符合国家规定的其他标准。 4、卫生间：公共卫生间、主卧卫生间泥水事项，每个卫生间根据1500元计算。范围：墙砖上墙、防水、地漏、厕所安装等涉及泥水的事项。要求：一是给沉池铺防水砂浆，给墙刷防水涂料（其中沉池地面刷三层防水，防水层与沙浆层分层涂刷，卫生间四周墙体须刷两次防水，沉池地板起2.5米高度，其他墙体须刷