2022最全安徽省继续教育一级建造师测试题题库精选答案及解析

1、2022最全安徽省继续教育一级建造师测试题题库精选答案及解析第一部分 工程经济1、下面关于诉讼代理人的表述中,不正确的是( )A、当事人可以委托一至二人作为诉讼代理人B、委托他人代为诉讼,必须向法院提交授权委托书C、诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求,不需要委托人的特别授权D、诉讼代理人代为进行和解,提起反诉和上诉,必须有委托人的特别授权参考答案：C 文字解析：民事诉讼法五十九条规定，诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，也必须有委托人的特别授权，所以本题选C。 2、建筑业实行固定比例营业税率,为( )A、1%B、3%C、5%D、7%参考答案：B 文字解析：暂无解析 3、甲公司与乙建筑公

2、司签订合同,约定由乙建筑公司承建甲公司办公楼项目。关于此合同的表述错误的是( )A、如果勘察单位未按期提供工程地质资料,造成工期延误,甲公司应当对乙建筑公司的停工窝工损失承担赔偿责任B、乙建筑公司经甲公司同意可以将部分工程分包给常山建筑队,但对工程质量应由乙建筑公司对甲公司承担全部责任C、甲公司可以随时解除合同,因此造成对乙建筑公司损害的,应当承担赔偿责任D、工程竣工经验收合格后,甲公司未按照约定支付价款,经乙建筑公司催告在合理期限内仍不支付,乙建筑公司有权申请人民法院将该办公楼依法拍卖,并就拍卖所得价款优先受偿参考答案：B 文字解析：B选项中，对于分包工程，应由总承包单位和分包单位对工程质量

3、向发包人承担连带责任。C项建设工程施工合同不得随意解除。 4、工程重大安全事故罪的构成要件中,其犯罪的客观方面主要表现为( )A、在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故的行为B、强令他人违章冒险作业,因而造成严重后果的行为C、安全生产条件不符合国家的规定,因而发生重大伤亡事故的行为D、违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的行为参考答案：D 文字解析：暂无解析 5、下列( )不能作为行政诉讼的证据。A、行政机关作出行政处罚前对行政案件证人所作的询问笔录B、行政机关作出行政处罚前对行政案件当事人所作的询问笔录C、行政处罚听证记录D、人民法院立案后行政机关自行向证人取

4、证所作的笔录参考答案：D 文字解析：根据行政诉讼法第33条规定，在诉讼过程中，被告不得自行向原告和证人收集证据。 6、当双方或一方当事人是公民时,向法院申请执行的期间为( )A、三个月B、六个月C、一年D、二年参考答案：C 文字解析：暂无解析 7、甲、乙两公司发生建设工程施工合同纠纷,经仲裁委员会审理作出仲裁裁决书。乙公司向法院申请执行后,甲公司申请不予执行。甲公司提出的下述理由中,法律规定不予执行的情形包括( )A、裁决的事项不属于仲裁协议的范围B、仲裁庭的组成违反法定程序C、认定事实的主要证据不足D、适用法律确有错误E、裁决不合理参考答案：A、B、C、D 文字解析：民事诉讼法第二百一十三条

5、规定，被申请人提出证据证明仲裁裁决有法定情形之一的，人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行。该条法律规定的情形不包括E项，所以本题选A、B、C、D。 8、王某因个人购买房屋向孙某借款20万元。双方约定由甲作为保证人,乙提供了一辆价值10万元的夏利小轿车作为抵押,并办理了抵押登记。王某到期不能清偿借款,则孙某在要求担保人承担责任时,下列表述错误的是( )A、向甲直接要求清偿全部债务B、只有甲无力清偿全部债务时,才可以乙某要求以其夏利车变价清偿C、请求乙以其夏利车变价清偿全部债务D、甲承担清偿全部债务后,可以依甲乙之问的约定向乙追偿参考答案：B 文字解析：本题涉及物保和人保的关系问题。甲是保证人

6、，乙某是物保人，依物权法第176条规定，同一债权既有保证又有第三人提供物的担保的，债权人可以请求保证人或者物的担保人承担担保责任。故B项为正选。要注意：如果是债务人自己提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权。 9、材料商为某施工单位供应水泥,委托运输公司运输。由于施工急需,交货地由原来合同约定的仓库改为施工现场。材料商立即通知运输公司,将运输目的地改为施工现场,遭到运输公司拒绝,下列选项中正确的是( )A、因临时改变目的地运输公司可以拒绝B、要改变运输目的地必须征得运输公司同意C、材料商可以随时要求运输公司变更运输目的地D、材料商行使的是合同的法定变更权参考答案：D 文字解析：合同的

7、变更分为约定变更和法定变更,法定变更时不需要当事人协商一致。合同法308条规定：在承运人将货物交付收货人之前,托运人可以要求承运人中止运输、返还货物、变更到达地或者将货物交给其他收货人,但应当赔偿承运人因此受到的损失。故D选项正确；在运输的货物交付后,托运人不能再要求改变运输地点,、C项错误。 10、某建筑工程公司承建某食品加工厂的污水处理工程,建筑工程公司为该工程投保了建筑工程一切险。工程完工后,该食品加工厂委托有关部门鉴定该工程认为没有达到环保要求。于是,该食品加工厂拒付剩余工程款,并要求承担相应的经济损失。建筑工程公司遂将食品加工厂起诉到法院,法院判决建筑工程公司败诉并承担诉讼费。在此情

8、形下,保险公司应承担的保险赔偿责任范围为( )A、法院判决建筑工程公司赔偿给食品加工厂的经济损失1万元B、建筑工程公司承担的诉讼费6000元C、食品加工厂委托有关部门鉴定的费用5000元D、食品加工厂试运行阶段,被环保部门罚款4000元E、建筑工程公司因该诉讼聘用的律师费3000元参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 11、根据土地管理法及城市房地产管理法相关规定,下列各项中可以通过划拨方式取得国有土地使用权的有( )A、三峡水利枢纽工程用地B、北京市民政局用地C、奥运会主会场之一的水立方体育场D、商品房开发用地E、娱乐设施用地参考答案：A、B、C 文字解析：只能是法律、行政法规规定的其他

9、用地才可划拨供应，地方性法规无权规定，故D错误；单纯的城市政府同意不是划拨供地的条件，尚需符合法律规定，故而E错误。 12、在下列( )建设工程中,设计单位应当在设计中提供保障施工人员安全和预防生产安全事故的措施建议。A、全部使用国有资金投资的B、国家重点C、关系公共利益和公共安全的D、采用新结构、新材料、新工艺的E、特殊结构的参考答案：D、E 文字解析：暂无解析 13、工程监理单位在实施施工监理过程中,发现安全事故隐患,其能够采取的措施有( )A、罚款B、要求施工单位整改C、要求施工单位暂时停工D、要求施工单位停业整顿E、向有关主管部门报告参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 14、下列

10、关于重大误解而签订合同的情形中,正确的是( )A、误解是对合同的性质发生误解B、误解是由当事人自已的过失造成C、误解是由对方当事人故意造成D、误解是由对方当事人过失造成E、误解是由对方当事人利用自己的优势地位所造成的参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 15、根据建设工程安全生产管理条例规定,必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业的人员有( )A、垂直运输机械作业人员B、安装拆卸工C、爆破作业人员D、起重信号工E、钢筋工参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 16、根据工程建设行业标准管理办法的规定,下列工程建设行业标准属于强制性标准的有(

11、 )A、工程设计行业专用的综合性标准B、工程建设行业专用的质量标准C、工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的标准D、工程建设行业专用的制图方法标准E、工程建设行业专用的信息技术标准参考答案：A、C 文字解析：理由同上题。此外对该知识点还应注意将国家标准和行业标准混到一起时的辨别问题。 17、甲开发公司因计划拆迁某旧城区,向市政府房屋拆迁管理部门申请领取房屋拆迁许可证,下列属于甲公司应当提交的资料是( )A、建设项目批准文件B、建设用地规划许可证C、国有土地使用证书D、拆迁计划和拆迁方案E、办理存款业务的金融机构出具的拆迁补偿安置资金证明参考答案：A、B、D、E 文字解析：c项错误在于拆迁

12、人在申请领取拆迁许可证时，只有相应的国有土地使用权批准文件，并不能取得国有土地使用证书。 18、李某擅自将借来的一辆汽车卖给了王某,则下列关于该转让合同效力的表述中,正确的是( )A、合同无效B、合同部分有效C、车主追认则合同生效D、车辆过户后,合同生效参考答案：C 文字解析：合同法第51条规定“无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效”，所以本题李某签订的卖车合同应是效力待定合同，必须经车主追认后才有效。 19、下列关于行政处罚简易程序的适用,说法不正确的是( )A、适用前提是违法事实确凿并有法定依据B、经当事人同意才能适用C、处罚程度对公民处以

13、50元以下、对法人或组织处以1000元以下的罚款或警告D、行政处罚决定书应当场交付当事人并且报所属行政机关备案参考答案：B 文字解析：暂无解析 20、某借贷合同,债务人将合同义务转让给第三人,不能随之转移的有( )A、债务人的从债务B、原债务人的同时履行抗辩权C、为原债务人提供担保的保证合同D、原债务人的已过诉讼时效的抗辩权参考答案：C 文字解析：A、B、D项为合同法85、86条规定，C项违反了担保法23条，即未取得保证人书面同意，保证人不承担保证责任。故C项为正确选项。 21、.某建筑公司承揽了某开发公司开发的某住宅小区的施工任务,建筑面积20万。2006年3月12日,在没有办理施工许可证的

14、情况下开始施工。对此,建设行政主管部门( )A、只能处罚建设单位B、只能处罚施工单位C、可以给监理单位处罚D、对于不符合开工条件的责令停工,可以对建设单位和施工单位分别处以罚款参考答案：D 文字解析：根据民法通则第139条规定，在诉讼时效期间的最后六个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间继续计算。诉讼时效中止是指导致权利人不能行使请求权的事由发生在诉讼时效期间的最后6个月内，本案发生的障碍事件并不是发生在这一区间，故20天不应扣除。 22、下列选项中,( )是不能提起行政复议的。A、某市交通管理局发布了排气量三升以下的汽车不予上牌

15、照的规定,并据此对吴某汽车不予上牌照的行为B、某乡政府发布通告劝导农民种植高产农作物的行为C、建设行政主管部门部门将施工企业的资质由一级降为二级的行为D、民政府部门对王某成立社团的申请不予批准的行为参考答案：B 文字解析：依据行政复议法第6条规定的具体行政行为，B选项为行政指导行为，不具有约束力和强制力，不属于行政复议法第6条规定的具体行政行为。 23、某施工单位在施工过程中与建设单位协商,根据现场实际情况降低了设计文件中建筑材料的防火等级并取得监理方认可,双方签订了变更协议。对此协议的认定,下列说法正确的是( )A、属于合同转让B、属于合同法定变更C、该协议无效D、属于合同约定变更参考答案：

16、C 文字解析：暂无解析 24、下面不属于广义的法律的是( )A、建筑法B、建设工程安全生产管理条例C、甲省建筑市场管理条例D、建设工程施工劳务分包合同(示范文本)参考答案：D 文字解析：暂无解析 25、某市一基础设施项目进行招标,现拟组建招标评标委员会,按评标委员会和评标方法暂行规定,下列人员中不得担任评标委员会成员的有( )A、投标人的亲属B、行政监督管理部门人员C、与投标人有经济利益关系的人员D、从事相关专业领域工作满3年以上的人员E、熟悉有关招标投标的法规,并具有与招标项目相关实践经验的人员参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 26、为维护债权人的合法利益,对于非金钱债务,在对方违约

17、的前提下,为保证实现订立合同的目的,最适宜采用的违约责任承担方式是( )A、要求违约方继续履行B、要求违约方采取其他补救措施C、要求违约方赔偿损失D、要求违约方双倍返还定金参考答案：A 文字解析：尤其对于非金钱债务的履行，要求违约方继续履行，最能保证原合同目的的实现；如：演出合同，故A项正确。 27、某建设单位正在进行监理单位资格预审,按照我国建筑法规定,下述选项不符合规定的有( )A、监理单位可以是建设单位下属单位B、监理公司是本工程钢材供应商的出资人C、监理公司欠本工程使用的某建筑构配件供应单位30万元债务D、监理公司可以是该工程勘察单位下属公司E、监理公司可以是该工程设计单位下属公司参考

18、答案：B、C 文字解析：暂无解析 28、以下关于第二审法院处理第一审判决、裁定上诉案件的表述,正确的是( )A、不予审理B、判决驳回上诉,维持原判C、裁定撤销原判决,发回原审法院重审,或者查清事实后依法改判D、二审判决宣告前,上诉人申请撤回上诉的,裁定是否准许E、不可以进行调解参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 29、依据工程建设项目施工招标投标办法的规定,有以下情形将被作为废标处理( )A、无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的B、未按规定的格式填写,内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的C、未按招标文件要求提交投标保证金的D、联合体投标未附联合体各方共同投标协议的E

19、、未参加开标会议单位的标书参考答案：A、B、C、D 文字解析：变更注册按规定仍延续原注册有效期(3年),故A选项正确。 30、设备公司与开发商签订了一份电梯的供货协议,约定电梯安装完毕后开发商支付货款。在开发商出现( )情况下,设备公司可中止供货。A、经营状况恶化B、转移财产以逃避债务C、上了银行的欠款大户黑名单D、公司破产E、没有及时支付总包的工程款参考答案：A、B、D 文字解析：合同法第68条规定了“应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一，可以中止履行：(一)经营状况严重恶化；(二)转移财产、抽逃资金，以逃避债务；(三)丧失商业信誉；(四)有丧失或可能丧失履行债务能力的其

20、他情形。当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任”。选项C、E必然证明开发商已丧失或可能丧失履行债务的能力，所以答案是A、B、D。 第二部分 项目管理1、采用预算单价法和实物法编制施工图预算的主要区别是( )A、计算工程量的方法不同B、计算直接工程费的方法不同C、计算间接费的方法不同D、计算其他税费的程序不同参考答案：B 答案解析：暂无解析 2、供给管理政策主要包括( )A、收入政策B、指数化政策C、人力政策D、税收政策E、促进经济增长的增长政策参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 3、某企业3年前花8000元安装了一台设备,设备目前账面价值为3500元,现在出售这设备可得300

21、0元。目前该设备的价值为( )元。A、300B、3000C、3500D、8000参考答案：B 答案解析：暂无解析 4、机械工作时间,按其性质分为( )A、必需消耗的时间和损失时间B、有效工作时间和损失时间C、必需消耗的时间和多余工作时间D、必需消耗的时间和停工时间参考答案：A 答案解析：暂无解析 5、人工定额按标定对象的不同,可分为( )A、时间定额B、单项工序定额C、产量定额D、综合定额E、分部工程定额参考答案：B、D 答案解析：暂无解析 6、项目发起人在融资中需要承担的责任和义务以及需要提供担保的性质、金额和期限,主要取决于( )A、项目的经济强度B、贷款银行的要求C、项目的经济强度和贷款

22、银行的要求D、项目的风险参考答案：C 答案解析：暂无解析 7、对施工单位而言,施工图预算是( )的依据。A、确定投标报价B、控制施工成本C、进行贷款D、编制工程概算E、进行施工准备参考答案：A、B、E 答案解析：暂无解析 8、融资中最基本和最常见的债务资金形式是( )A、商业银行贷款B、国际辛迪加银团贷款C、地区开发银行的政策性贷款D、租赁参考答案：A 答案解析：暂无解析 9、项目规划设计阶段的基本特征是( )和技术的双重性。A、设计B、费用C、智力D、决策参考答案：C 答案解析：暂无解析 10、根据现行会计制度,反映企业财务状况的报表包括( )A、利润表B、现金流量表C、资产负债表D、利润分

23、配表参考答案：C 答案解析：暂无解析 11、建设工程项目为达到工程开工条件所发生的场地平整和对建设场地遗留的有碍施工建设的设施进行拆除清理的费用称为( )A、建设准备费B、场地准备费C、临时工程费D、场地清理费参考答案：B 答案解析：暂无解析 12、预算定额是以分部分项工程为对象编制的定额,其主要作用是( )A、编制概算定额的基础B、编制单位估价表的基础和依据C、计算措施费用D、编制施工组织设计E、编制施工图预算的主要依据参考答案：A、B、E 答案解析：暂无解析 13、项目资本金流量表用以计算资本金内部收益率,反映投资者权益投资的获利能力,它的计算基础是( )A、工程资本金B、项目资本金C、工

24、程投资额D、项目投资额参考答案：B 答案解析：项目资本金现金流量表是从项目法人角度出发,以项目资本金作为计算的基础,把借款本金偿还和利息支付作为现金流出,用以计算资本金财务内部收益率,反映在一定融资方案下投资者权益投资的获利能力,用以比选融资方案,为投资者投资决策、融资决策提供依据。 14、期望5年内每年年初从银行提款10000元,年利率为10%,按复利计,期初应存入银行( )元。A、37910B、41700C、43550D、50000参考答案：B 答案解析：暂无解析 15、施工企业处置不需用施工机械的净收益为6000元,此净收益属于企业的( )A、利润B、收益C、利得D、损失参考答案：C 答

25、案解析：暂无解析 16、某建筑公司自行建造的办公楼于2009年12月完工交付使用。根据企业会计准则及相关规定,该办公楼计提折旧的时间是( )A、2009年11月B、2009年12月C、2010年1月D、2010年2月参考答案：C 答案解析：当月增加的固定资产下月计提折旧,因此要在2010年1月计提折旧。 17、在建设项目的决策、规划和设计、施工、竣工验收各阶段中,采用价值工程提高建设项目经济效果的关键环节为( )A、决策阶段和规划、设计阶段B、规划、设计阶段和施工阶段C、规划阶段与设计阶段D、决策阶段与施工阶段参考答案：C 答案解析：暂无解析 18、国际工程投标中,投标人做出最终报价前应对估算

26、人员算出的暂时标价进行对比分析,其目的是( )P332A、从宏观上把握标价的合理性B、分析报价的竞争力C、预测报价的利润水平D、检查标价计算是否存在错误参考答案：D 答案解析：暂无解析 19、聘请经验丰富的项目融资顾问对保证项目融资的最终成功,起着非常关键的作用。项目融资顾问需要具备的条件应包括( )A、熟悉项目所在国的政治经济结构、投资环境、法律和税务政策B、具有较强的资金实力,能够为大型项目预垫资金C、对项目本身及项目所属行业的技术发展趋势、成本结构、投资费用等有较清楚地认识D、掌握当前金融市场的变化动向及各种新的融资手段,与主要银行和金融机构有良好的关系E、具备丰富的谈判经验和技巧参考答

27、案：A、C、D、E 答案解析：暂无解析 20、招标人提出的不能以实物计量的零星工作项目所需费用应列入( )A、分部分项工程清单B、措施项目清单C、其他项目清单中的招标人部分D、其他项目清单中的投标人部分参考答案：D 答案解析：暂无解析 21、A企业收到甲方的预付工程款,并存入银行。该笔业务会影响其( )A、预收账款B、预付账款C、主营业务收入D、营业外收入参考答案：A 答案解析：暂无解析 22、措施项目清单为可调整清单,投标人在进行措施项目计价时( )A、不得对措施项目清单做任何调整B、对措施项目清单的调整可以在中标之后进行C、可以根据施工组织设计采取的措施增加项目D、可以在招标后采用索赔的方

28、式要求对新增措施项目予以补偿参考答案：C 答案解析：暂无解析 23、可行性研究报告中,反映建设项目的技术先进性、适用性、可靠性的内容是( )A、建设规模与产品方案B、设备方案和工程方案C、投资估算D、总图运输与公用辅助工程参考答案：C 答案解析：暂无解析 24、在资金等值计算中,下列表达正确的是( )A、P一定,n相同,i越高,F越大B、P一定,i相同,n越长,F越小C、F一定,i相同,n越长,P越大D、F一定,n相同,i越高,P越大参考答案：A 答案解析：暂无解析 25、确定办公和生活家具购置费的基础是( )A、项目类型B、设计定员人数C、项目总投资D、办公场地的大小参考答案：B 答案解析：

29、暂无解析 26、下列各项中,不属于现金流量表作用的是( )A、有助于使用者对企业整体财务状况做出客观评价B、有助于评价企业的支付能力、偿债能力和周转能力C、可以预测企业未来的发展情况D、反映企业一定期间的收入和费用情况参考答案：D 答案解析：暂无解析 27、建设工程项目按项目建设主体和项目性质不同可划分为( )A、私人项目B、公共项目C、复合性项目D、单一性项目E、社会福利项目参考答案：A、B、E 答案解析：暂无解析 28、总资产报酬率指标的计算公式为( )A、利息总额/资产总额100%B、税前利润/平均资产总额100%C、息税前利润总额/平均资产总额100%D、税后利润/平均资产总额100%

30、参考答案：C 答案解析：暂无解析 29、若需要进一步审查超估值的原因,则概算总投资超过原批准投资估算( )A、5%以上B、10%以上C、15%D、20%参考答案：B 答案解析：审查概算的投资规模、生产能力、设计标准、建设用地、建筑面积、主要设备、配套工程、设计定员等是否符合原批准可行性报告或立项批文的标准,概算总投资超过原批准投资估算的10%以上,应进一步审查超估值的原因。 30、作为项目可行性研究中财务评价和国民经济评价的基准和判别标准的是( )A、基准收益率B、社会折现率C、折现率D、生产效率E、工资参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、( )由施工企业调查、

31、处理结案。A、轻伤事故B、重伤事故C、死亡事故D、重大伤亡事故E、一般事故参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 2、当计算工期不能满足计划工期时,可设法通过压缩关键工作的持续时间,宜考虑的关键工作应该满足的要求是( )A、有充足备用资源B、新近安排实施C、平行线路比较少D、所需增加的费用相对较少E、不影响质量和安全参考答案：A、D、E 文字解析：本题主要考查工期优化以及改进关键线路持续时间的方法和要求。答案A、D、E在选择缩短持续时间的关键工作时,宜考虑工程质量安全、所需增加的费用相对较少和资源配备等因素；而跟答案B、C无关。 3、建设工程项目质量控制系统的建立,应按照建筑法和( )有关建设工

32、程质量责任的规定,界定各方的质量责任范围和控制要求。A、建筑工程质量验收规范B、建筑工程质量评定标准C、建筑工程质量管理流程D、建设工程质量管理条例参考答案：D 文字解析：暂无解析 4、如投标人中标后不与招标人签订工程承包合同,则( )A、招标人向建设工程主管部门投诉中标人B、招标人与中标人重新谈判签订合同C、招标人有权没收中标人提交的投标保证金D、招标人向人民法院起诉投标人,要求签订承包合同参考答案：C 文字解析：投标人中标后不与招标人签订合同的后果将导致其提交的投标保证金被招标人没收,此时投标人与招标人尚不存在建设工程合同权利义务关系。 5、噪声传播途径的控制措施有( )A、吸声B、控制人

33、为噪声C、隔声D、消声E、减振降噪参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 6、施工总承包管理模式的基本出发点是( )A、质量控制不必由监理单位负责,有利于监理单位的项目管理工作B、可以不必等施工图设计全部完成就可以进行发包,有利于缩短建设周期C、对发包人的付款必须由业主直接支付,有利于业主控制项目总投资D、由总承包管理单位负责对所有分包人的管理及组织协调,大大减轻了业主方工作参考答案：D 文字解析：暂无解析 7、领导者确立本组织统一的质量宗旨和方向,并营造和保持使员工充分参与实现( )的内部环境。A、组织目标B、市场运行C、市场占有D、财务管理参考答案：A 文字解析：暂无解析 8、人的不

34、安全行为可以通过( )得到提高和解决。A、培训B、奖罚C、提高人的安全意识D、提高人的安全行为能力E、协商和沟通参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 9、合同交底的对象是( )A、承包人工程管理部门人员B、承包人合同管理部门人员C、项目管理人员和各个工程小组D、项目管理人员及各分包人参考答案：C 文字解析：合同交底的目的是要求项目履约人员熟悉合同中的主要内容、规定及管理程序,了解掌握合同双方的责任范围和工作范围,使大家树立全局观念,使各项工作协调一致推进,避免违约行为发生。 10、下列因素属于第一类危险源的是( )A、吊物下作业、停留B、个人操作失误C、锅炉爆炸产生侧压力D、机械运转时加油

35、参考答案：C 文字解析：暂无解析 11、分层法在实际应用中按检测方法分为( )A、目测B、方法C、仪器D、测定人E、取样方式参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 12、承包人在分析工程师的工作内容时,关注重点应放在( )A、是否及时给予承包人有关工程指令、答复及确认B、能否公平公正处理承包人与发包人之间的工程争议C、工程师的专业水平是否适应本工程需要D、能否及时对工程争议做出调处意见参考答案：A 文字解析：关于工程师工作,承包人最为关注的应是工程师能否及时给予指令、对承包人提交的报告能否及时予以批复、确认,以保证工程顺利进展。 13、按施工成本组成编制施工成本计划,需将施工成本分解为(

36、 )A、直接费、间接费、利润、税金B、单位工程施工成本及分部、分项施工成本C、人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费D、建筑工程费和安装工程费参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、施工现场在绑扎钢筋或支立模板过程中,经常遇到悬空高处作业,作业工人常常采用支搭水平网和在高处作业系挂安全带的方法进行施工,避免了悬空作业对人员造成的潜在危害,这是从( )角度进行风险控制策划的。A、安全管理措施的进步B、降低人员的精神压力C、技术管理与程序控制结合D、使用个人防护用具参考答案：D 文字解析：暂无解析 15、人的因素对建设工程项目质量形成的影响,包括两方面的含义：其中之一是指直接承担建设工程项

37、目质量职能的( )管理者和作业者个人的质量意识及质量活动能力。A、领导者B、决策者C、规划者D、监督者参考答案：B 文字解析：暂无解析 16、进行施工成本的控制时,施工项目经理部对水泥、木材等用量的控制适宜采用的方法是( )A、限额发料B、领用指标C、计划管理D、作业包干参考答案：A 文字解析：在对材料用量的控制中,如有材料消耗定额,则可以定额为依据,通过限额发料进行控制,能够有效地达到控制目的,所以选A。选项B、C、D均与消耗量定额无直接关联,故不合适。 17、施工单位应依法建立( ),采取安全生产保障措施和实施安全教育培训制度。A、安全教育培训制度B、安全生产检查制度C、安全生产责任制度D

38、、安全生产奖罚制度参考答案：C 文字解析：暂无解析 18、为了实现业主方内部、业主方与项目参与各方,以及项目参与各方之间的信息交流、协同工作和文档管理,可以通过基于互联网的项目专用网站,或( )实现。A、项目信息门户B、商务平台C、网络通信协议D、现代通信技术参考答案：A 文字解析：通过基于互联网的项目专用网站实现业主方内部、业主方和项目参与各方,以及项目参与各方之间的信息交流、协同工作和文档管理；或通过基于互联网的项目信息门户ASP模式为众多项目服务的公用信息平台实现主方内部、业主方和项目参与各方,以及项目参与各方之间的信息交流、协同工作和文档管理。 19、项目经理不仅要考虑项目的利益,还应

39、服从( )A、企业的整体利益B、业主方的整体利益C、项目各参与方的整体利益D、社会各界的利益参考答案：A 文字解析：暂无解析 20、下列选项中,属于项目管理实施规划内容的有( )A、总体工作计划B、资源需求计划C、风险管理计划D、项目职业健康安全与环境管理规划E、收尾管理计划参考答案：A、B、C、E 文字解析：“项目管理实施规划应包括下列内容：项目概况,总体工作计划,组织方案,技术方案,进度计划,质量计划,职业健康安全与环境管理计划,成本计划,资源需求计划,风险管理计划,信息管理计划,沟通管理计划,收尾管理计划,项目现场平面布置图,项目目标控制措施,技术经济指标。” 21、设计人员和监理工程师

40、的能力属于( )风险。A、组织B、经济与管理C、工程环境D、技术参考答案：A 文字解析：暂无解析 22、某建筑企业为了实施职业健康安全与环境管理,成立了以企业总经理为首的HS领导小组,在制定HS的方针和目标时,需要依据的要素有( )A、危险源与环境因素的识别B、各业务职能部门的HSEC、作业条件危险性分析D、应急准备与响应机制职责参考答案：A 文字解析：暂无解析 23、工程监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工,工程质量监督站发现后责令工程监理单位限期整改。但工程监理单位预期未整改。则应对工程监理单位( )A、责令停业整顿,罚款20万元B、降低资质等级C、追究刑事责任D

41、、吊销资质证书参考答案：A 文字解析：引自建设工程安全生产管理条例第五十七条。 24、下列各项义务中,属于承包人义务的有( )A、按合同要求的工期和质量标准组织施工B、组织设计单位进行图纸会审和设计交底C、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全生产等的管理规定D、将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至合同约定的地点E、处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作参考答案：A、C、E 文字解析：见建设工程施工合同示范文本(GF一99一0201)通用条款第9条相关约定。 25、在建设项目决策阶段,主要工作包括建设项目( )A、发展决策B、规划立项C

42、、可行性研究D、建设方案论证E、投资决策参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 26、根据建设部颁发的建筑业企业资质管理规定,专业承包序列企业的资质设( )等级,( )资质类别A、二至三个60个B、二至三个50个C、二至四个60个D、二至四个50个参考答案：A 文字解析：暂无解析 27、设备采购合同通常采用( )A、固定单价合同,交货期内单价不予调整B、固定总价合同C、成本加酬金合同D、固定单价合同,但交货期内单价可根据市场情况进行一定幅度的调整参考答案：B 文字解析：暂无解析 28、建设工程项目质量控制系统既不是建设单位的质量管理体系或质量保证体系,也不是工程承包企业的质量管理体系或质

43、量保证体系,而是建设工程项目( )的个工作系统。A、目标控制B、合约管理C、资金管理D、工期管理参考答案：A 文字解析：暂无解析 29、某打桩工程合同约定,第一个月计划完成工程桩120根,单价为12万元根。至第一个月底经确认的承包商实际完成的工程桩为110根,实际单价为13万元根。则在第一个月度内,该打桩工程的计划工作预算费用( )为( )万元。A、132B、143C、144D、156参考答案：C 文字解析：BCWS是赢得值法中的参数之一，是按计划工作量乘以预算价格而得，故为12012=144万元。 30、合同跟踪的依据不包括( )A、合同及其补充协议B、施工组织设计C、政府主管部门文件D、质

44、量检查记录参考答案：C 文字解析：合同跟踪的依据是合同文件以及依合同编制的各种计划文件,还包括各项施工原始记录、报表、验收报告等。 第四部分 公路实务1、按照原国家经贸委发布的特种作业人员安全技术培训考核管理办法的界定,下列属于特种作业人员的是( )A、爆破作业员B、登高架设作业员C、电工D、驾驶员E、企业内机动车辆驾驶员参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 2、按公路工程设计变更管理办法的要求,设计变更文件的审批应当在( )d内完成。A、10B、15C、20D、30参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、背景材料3某施工单位承接了一段二级公路施工,合同规定的主要工作项目有路基施工、沥青

45、混凝土路面和一座小桥。其中路基工程的土方基本平衡,开挖量小,土方转运距离在70m左右。采用轮胎式摊铺机进行路面施工。桥梁基础为钻孔桩基础,该处主要为卵石、漂石地质条件。问题：属于本项目路面摊铺机械特点的是( )A、行驶速度快B、机动性和操纵性能差C、对深坑适应性差D、制造成本较高参考答案：A 文字解析：暂无解析 4、背景材料2某公路工程施工,有路基、路面施工项目。其中部分段落需要开挖沟槽,运输车辆需要将堆在沟槽边的土方运走。为了保证现场用电,工地还自备了发电机组。由于开挖以岩石居多,所以采用了爆破作业,购买了电雷管等引爆器材。爆破施工主要集中在雷雨季节。路面施工中,项目部对从事沥青作业的人员进

46、行了体检,发现有人凡患有皮肤病、结膜炎、严重贫血病、严重关节炎和感冒。拟根据施工特点选择部分作业人员。问题：按照自备发电机组的安全技术要点的要求,下列说法正确的有( )A、施工现场临时用自备发电机组的供配电系统须与外电线路连接B、自备发电机组电源应与外电线路电源连锁,严禁并列运行C、发电机组应设置短路保护和过负荷保护D、发电机组的排烟管道必须伸出室外E、在非三相四线制供电系统中,电气设备的金属外壳应做接地保护参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 5、背景材料1某梁式桥,上部构造为11孔22m无横隔板装配式钢筋混凝土T梁,横向五根梁,下部构造桥墩为单排4根直径80cm钻孔灌注桩基础,双柱

47、式钢筋混凝土墩身,桥台为5根断面为30cm30cm的钢筋混凝土打入桩加盖梁组成。问题：在孔径的控制中,防止缩径属于( )基础施工中的控制要点。A、扩大基础B、钻孔桩C、挖孔桩D、沉井参考答案：B 文字解析：暂无解析 6、经辅助坑道引入的中线及水准测量,应根据辅助坑道的( )等,按要求精度在坑道口附近设置洞外控制点。A、类型B、长度C、方向D、坡度E、地质条件参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 7、项目所在地省级交通主管部门评定的最高信用等级是( )A、单AB、双AC、三AD、四A参考答案：B 文字解析：暂无解析 8、根据公路工程技术标准,路面面层类型可采用沥青贯入、沥青碎石、沥青表面

48、处治的有( )A、四级公路B、三级公路C、二级公路D、一级公路E、高速公路参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 9、下列关于边坡失稳的预防及处理措施错误的是( )A、基坑开挖之前,应先做好地面排水系统B、基坑开挖时应抓紧时间进行开挖,开挖时间不能过长,并且要开挖结束后及时支护C、基坑应尽量安排在少雨季节施工D、坑顶边缘应有一定的距离作护道,堆载距坑缘不小于05m参考答案：B 文字解析：暂无解析 10、桥梁高度简称桥高,是指桥面与( )间距离。A、低水位B、高水位C、设计洪水位D、桥下线路路面E、桥梁下缘参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 11、在路基工程中,用于排除地下水的设施是( )A、拦

49、水带B、急流槽C、截水沟D、渗井参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、监控系统检测的主要项目有( )A、设备的规格B、设备的功能C、子系统检测D、设备的价格E、设备的性能参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 13、可直接填筑于路床的路基填料有( )A、粉质土B、石质土C、砂性土D、有机土E、液限大于50、塑性指数大于26的土参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 14、土方工程施工中,最适用于运土距离为100300m的机械是( )A、大型推土机(118235kW)B、大型装载机C、大型铲运机D、中小型铲运机参考答案：D 文字解析：暂无解析 15、公路工程投标文件中的承诺函是对主要( )

50、的承诺。A、人员和设备B、工程质量C、工程进度D、工程报价参考答案：A 文字解析：暂无解析 16、下列关于对急流槽的施工要求描述正确的有( )A、急流槽必须用浆砌圬工结构B、急流槽的纵坡不宜超过1：15,同时应与天然地面坡度相配合C、当急流槽很长时,应分段砌筑,每段不宜超过10mD、当急流槽较长时,槽底可用几个纵坡,一般是上段较缓,向下逐渐放陡E、急流槽的平面转弯半径应大于20m参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 17、安全生产法规定,生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责,其中不包括( )A、建立、健全本单位安全生产责任制B、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程C、

51、保证本单位安全生产投入的有效实施D、督促和落实本单位的安全文化建设参考答案：D 文字解析：暂无解析 18、属于软土地基的工程特性是( )A、透水性强B、天然强度低C、流变性差D、压缩性低参考答案：B 文字解析：暂无解析 19、钻孔灌注桩下导管时,其底口距孔底的距离控制在2540cm之间,同时要能保证首批混凝土灌注后能埋住导管至少( )m。A、05B、10C、15D、20参考答案：B 文字解析：暂无解析 20、公路工程施工中,项目经理部应文明施工,在项目部或工程适当位置应设置公示标志,内容包括( )A、工程概况牌B、施工总平面图C、企务三公开宣传栏D、卫生防疫E、安全纪律牌参考答案：A、B、E

52、文字解析：暂无解析 21、下列路段中,不宜在雨期进行路基施工的是( )A、碎砾石路段B、路堑弃方路段C、膨胀土路段D、丘陵区砂类土路段参考答案：C 文字解析：暂无解析 22、可用于排地下和地表水的排水设施是( )A、排水沟B、暗沟C、渗沟D、拦水带参考答案：A 文字解析：暂无解析 23、我国的安全生产管理体制包括( )A、企业负责B、行业管理C、国家监察D、群众监督E、个人检查参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 24、路基填筑时局部位置透水性差的土壤包裹透水性好的土壤,容易引起的路基病害的( )A、开裂B、滑坡C、沉降D、弹簧参考答案：D 文字解析：暂无解析 25、由于责任过失造成工

53、程倒塌、报废和造成人员伤亡或重大经济损失的事故称为( )A、一般质量事故B、重大质量事故C、质量问题D、特大质量事故参考答案：B 文字解析：暂无解析 26、在缆索吊装的拱桥施工中,为了保证拱肋吊装过程的安全和稳定,应在拱肋上设置缆风索。下列关于缆风索设置中说法正确的是( )A、缆风索应成对称布置,且上、下游缆风索的长度相差不宜过大B、缆风索与拱肋轴线夹角宜大于60；与地平面夹角宜为45,距离宜小于100mC、缆风索应成对称布置,且河的左、右两岸缆风索的长度相差不宜过大D、缆风索与拱肋轴线夹角宜大于45；与地平面夹角宜为30,距离宜小于100mE、在每孔拱肋全部合龙、横系梁或横隔板达到一定强度后

54、,方可拆除风缆参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 27、在悬臂浇筑施工中,挂篮组拼后,应全面检查安装质量,并对挂篮进行试压,以消除结构的非弹性变形。挂篮试压的最大荷载可按( )考虑。A、全跨浇注梁段重量的l2倍B、各悬浇梁段平均重量的12倍C、最大悬浇梁段重量的l3倍D、各悬浇梁段平均重量的13倍参考答案：C 文字解析：暂无解析 28、建筑施工中的电梯口必须设置高度不低于( )m的金属防护门。A、10B、105C、12D、15参考答案：D 文字解析：暂无解析 29、路面基层在整个路面中的主要作用是( )A、隔水B、承重C、防冻D、降噪参考答案：B 文字解析：暂无解析 30、先张法预制梁板

55、时,预应力筋张拉完毕后,与设计位置的偏差不得大于( )A、2mmB、3mmC、5mmD、8mm参考答案：C 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、根据水工混凝土工程施工规范(SDJ20782),水利水电工程施工中,跨度大于2m混凝土悬臂板、梁的承重模板在混凝土达到设计强度的( )%后才能拆除。A、70B、80C、90D、100参考答案：D 文字解析：暂无解析 2、骨料堆场的布置主要取决于( )A、地形条件B、堆料设备C、运输条件D、运输进出料方式E、骨料的组成材料的成分参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 3、根据泵站施工规范(SL2341999),机泵座二期混凝土应达到设计标准强度(

56、 )以上时,才能继续加荷安装。A、160B、70C、80D、90参考答案：B 文字解析：暂无解析 4、疏浚工程中浅埂长度为( )时,应进行返工处理。A、1mB、l.5mC、2mD、25m参考答案：D 文字解析：暂无解析 5、水利工程发生质量事故后由项目法人提出处理方案的是( )A、一般事故、较大事故和重大事故B、较大事故、重大事故和特大事故C、重大事故和特大事故D、一般事故、较大事故、重大事故和特大事故参考答案：C 文字解析：暂无解析 6、砂砾石地基的处理方法主要有( )等。A、挤实法B、防渗墙C、排水法D、开挖E、帷幕灌浆参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 7、根据水利水电建筑安装

57、安全技术工作规程(SD26788),对于伤亡事故、职业病的调查和处理应按照“三不放过”的原则,其内容是( )A、事故原因不查清楚不放过B、事故责任人不处罚不放过C、主要事故责任人和职工未受教育不放过D、受害人未按规定得到补偿不放过E、补救和防范措施不落实不放过参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 8、比转数Ns在500rmin以上的轴流泵,通常用于扬程低于( )的泵站。A、10mB、20mC、50mD、100m参考答案：A 文字解析：暂无解析 9、根据水电工程设计概算编制办法及计算标准(国家经济贸易委员会2002年第78号公告),水电工程建设征地及移民安置包括( )等。A、灌溉渠道工程B、

58、文物古迹保护工程C、城镇迁建D、库底清理工程E、环境保护工程参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 10、以下是监理单位质量管理主要内容的有( )A、严格执行水利行业法规,严格履行合同B、审查施工单位的施工组织设计C、指导监督合同中有关质量标准、要求的实施D、负责工程质量检查、工程质量事故调查处理E、主持施工招标工作参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 11、化学灌浆的工序是( )A、钻孔及压水试验B、钻孔及裂缝的处理C、埋设注浆嘴和回浆嘴D、封闭、注水和灌浆E、预先配制这种溶液盛在容器内参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 12、在野外常见到的边坡变形破坏主要有( )等几种

59、类型。A、松弛张裂B、管涌破坏C、蠕动变形D、崩塌E、滑坡参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 13、项目法人就本建设项目制定的应急救援预案应当包括( )A、紧急救援的组织机构、人员配备方案B、物资准备方案C、人员财产救援措施D、事故分析与报告等方面的方案E、应急救援交通方案参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 14、在确定土石坝土料压实参数的碾压试验中,以单位压实遍数的压实厚度( )者为最经济合理。A、最大B、最小C、等于零D、无穷小参考答案：A 文字解析：暂无解析 15、根据水工建筑物水泥灌浆施工技术规范(DLT51482001),隧洞混凝土衬砌段的灌浆,应按( )的顺序进

60、行。A、先回填灌浆后固结灌浆B、先固结灌浆后回填灌浆C、同时进行D、无所谓参考答案：A 文字解析：暂无解析 16、在洞室开挖的围岩类型中,类稳定围岩的特点是( )A、结构面无不稳定组合B、断层走向与洞线正交C、地下水活动轻微D、地下水活动轻微,洞壁潮湿,有少量的渗水或滴水E、岩体呈块状整体结构或块状砌体结构参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 17、在堤防上新建涵闸、泵站和埋设的穿堤管道、缆线等建筑设施,必须经( )验收,合格后方可启用。A、流域管理机构B、水行政主管部门C、河道主管机关D、建设管理单位参考答案：C 文字解析：暂无解析 18、设计水工建筑物时。首先计算建筑物上承受的荷载