黑龙江省继续教育一级建造师模拟考试360题精选题完整版试题及答案

1、黑龙江省继续教育一级建造师模拟考试360题精选题完整版试题及答案第一部分 工程经济1、根据行政处罚法的规定,我国立法体系中可以设定吊销企业营业执照行政处罚权限的法律规范性文件包括( )A、法律B、行政法规C、部门规章D、地方性法规E、地方政府规章参考答案：A、B 文字解析：根据行政处罚法第9条至第12条规定，只有法律和行政法规具有设定吊销企业营业执照行政处罚的权限。 2、某市规划委员会拒绝履行生效判决,第一审法院对该规划委员会可以采取的措施包括( )A、通知银行从其账户划拨罚款赔偿金B、期满不履行的,按日对其处以罚款C、向其上级或监察机关等提出司法建议D、拍卖该行政机关的主要财产E、构成犯罪的

2、,追究有关人员刑事责任参考答案：A、B、C、E 文字解析：根据行政诉讼法第65条规定，行政机关拒绝履行判决裁定的，第一审人民法院可以采取以下措施：(一)对应当归还的罚款或者应当给付的赔偿金，通知银行从该行政机关的账户内划拨(二)在规定期限内不履行的，从期满之日起，对该行政机关按日处五十元至一百元的罚款(三)向该行政机关的上一级行政机关或者监察人事机关提出司法建议。接受司法建议的机关，根据有关规定进行处理，并将处理情况告知人民法院(四)拒不履行判决裁定，情节严重构成犯罪的，依法追究主管人员和直接责任人员的刑事责任。 3、发包人与承包人在建设工程施工合同中约定了按照固定总价结算整个工程款项,在合同

3、履行过程中,发生了部分材料价格上涨,同时因发包人原因造成阶段停工,承包人请求对材料上涨价差和停工损失进行造价鉴定并予以支付,则人民法院对承包人的请求应( )A、不予支持B、材料涨价部分不支持,停工损失支持C、材料涨价部分支持,停工损失不支持D、材料涨价和停工损失都支持参考答案：B 文字解析：暂无解析 4、某镇政府对建筑物作出新的规划,认为镇上居民刘某的一问偏房不合规划,应予拆除,并以书面形式作出了刘某应当在10日内拆房的处理决定。刘某一直未申请行政复议,也未拆房,一个月后,镇政府申请人民法院将刘某的偏房强行拆除。对镇政府的行为的表述正确的是( )A、行政处理决定是生效的,申请人民法院强行拆除的

4、行为是错误的B、行政处理决定与申请人民法院强行拆除刘某房屋的行为都是正确的C、人民法院不应当接受镇政府的强制执行申请D、在这种情况下,刘某仍可对行政处理决定提起行政诉讼E、在这种情况下,刘某不能再对行政处理决定提起行政诉讼参考答案：B、D 文字解析：依据行政诉讼法解释第87条规定：法律法规没有赋予行政机关强制执行权，行政机关申请人民法院强制执行的，人民法院应当依法受理。第88条规定：行政机关申请人民法院强制执行其具体行政行为，应当自被执行人的法定起诉期限届满之日起180日内提出。逾期申请的，除有正当理由外，人民法院不予受理。行政诉讼法第39条规定：公民法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，

5、应当在知道作出具体行政行为之日起3个月内提出。法律另有规定的除外。 5、水泥和商品混凝土等在工程上使用之前,必须经下列人员中的( )签字。A、监理工程师B、专职检测机构工程师C、设计人员D、质监站工程师参考答案：A 文字解析：暂无解析 6、下列关于法律体系的说法,正确的有( )A、建设法是一个独立的法律部门B、法律体系是由法律部门构成的C、建筑法属于行政法律部门D、安全生产法属于社会保障法律部门E、仲裁法归属于民法部门参考答案：B、D 文字解析：暂无解析 7、在签订合同过程中,不存在的是( )A、要约撤回B、要约撤销C、承诺撤回D、承诺撤销参考答案：D 文字解析：合同法第l7条规定了要约的撤回

6、、第18条规定了要约的撤销、第27条规定了承诺的撤回。因为承诺生效时合同成立，产生了对双方当事人发生约束力，所以不存在承诺撤销 8、关于仲裁审理的相关规则和程序规定,下列表述中,( )是正确的。A、仲裁委员会可以根据案件复杂程度、涉及利益的大小以及其他有关因素综合考虑决定是否适用本简易程序选择适用简易程序B、简易程序是由1名仲裁员独任进行审理C、仲裁庭可以决定只依据当事人提交的书面材料和证据进行审理D、仲裁庭对仲裁案件必须开庭审理E、除非当事人提出申请,否则不得自行决定开庭审理参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 9、某建筑公司与某保险公司签订了一份财产保险合同,后来发生了特定事由,该保险

7、公司解除了与建筑公司的保险合同,这些特定事由包括( )A、建筑公司故意隐瞒事实,不履行如实告知义务B、建筑公司因过失未履行如实告知义务,足以影响保险公司决定是否承保或者提高保险费率C、建筑公司在发生保险事故的情况下,不积极采取措施致使保险事故扩大化D、在合同有效期内,该保险合同标的的危险程度增加E、建筑公司因过失未履行如实告知义务,对保险事故的发生有严重影响的参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 10、依据合同法的规定,下列情形中,导致要约失效的是( )A、拒绝要约的通知到达要约人B、要约人依法撤回要约C、要约人对要约内容作实质性变更D、受要约人对要约内容作非实质性变更,要约人立即表示反对

8、的E、超过要约中约定的承诺期限,受要约人未作承诺参考答案：A、D、E 文字解析：合同法第20条的规定“有下情形之一的，要约失效：(1)拒绝要约的通知到达要约人；(2)要约人依法撤销要约；(3)承诺期限届满，受要约人未作出承诺；(4)受要约人对要约的内容作出实质性变更”，所以A、D、E符合规定；如果要约被依法撤回，则表明要约还未生效，未生效就不会存在失效，故B错误；要约人不存在着对已发出的要约实质或非实质性变更，故C错误，本题答案是A、D、E。 11、下列关于建设工程质量不符合约定情况的责任承担,说法错误的是( )A、因承包人过错造成工程质量不符合约定且又拒绝修理、返工或改建的,发包人可以减少支

9、付工程款B、因发包人直接指定购买的建筑材料不符合强制标准应承担过错责任C、发包人提供的设计有缺陷,由发包人承担全部质量责任D、建设工程施工合同解除后,已经完成的工程经修复后质量仍不合格,发包人不支付相应的工程款E、由于发包人要求返工,造成工程逾期交付的,承包人不承担违约责任参考答案：C、E 文字解析：A选项为解释第ll条的规定，A项正确；B、C选项中，C项违反了解释第12条的规定，C项错误，8项正确；D选项为解释第10条的规定，D项正确；E选项中：若因承包人的过错造成质量缺陷，发包人要求返工，造成工期延误的，承包人应承担违约责任，E项错误。 12、某省人民政府所在地的市人民政府为加强对建筑业市

10、场的管理,制定并颁布实施了某市建筑业市场管理暂行办法,那么该暂行办法中可以设定( )类型的行政处罚。A、责令停业B、吊销营业执照C、一定数额的罚款D、责令停止执业参考答案：C 文字解析：暂无解析 13、就建筑意外伤害保险而言,如果被保险人因意外致死,则由死亡保险金受益人作为申请人填写保险金给付申请书,并凭一系列的证明文件向保险人申请给付保险金。这些证明文件通常包括( )A、保险单及投保单位证明B、受益人户籍证明及身份证明C、被保险人死亡,殡葬机构出具的死亡证明文件D、公安部门或保险人认可的医疗机构出具的被保险人死亡证明书、被保险人户籍注销证明E、受益人所能提供的与确认保险事故的性质、原因等有关

11、的其他证明和资料,如安全生产监督管理部门出具的证明材料等参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 14、下列合同中,属于要式合同的是( )A、买卖合同B、赠与合同C、定金合同D、自然人之间的借款合同E、施工合同参考答案：B、C、E 文字解析：合同可以根据合同成立是否必须采取一定形式为标准，被划分为要式合同和不要式合同。赠与合同是以赠与物交付给受赠人成立；定金合同是定金交付为合同成立条件；施工合同必须采用书面形式订立；个人借款合同可以以书面形式、口头形式成立；买卖合同中有的合同法律规定了成立的条件，比如商品房买卖合同必须采用书面形式，而在商场中的货物买卖则不是以书面形式为成立条件的。所以，答

12、案是B、C、E。 15、甲开发公司因计划拆迁某旧城区,向市政府房屋拆迁管理部门申请领取房屋拆迁许可证,下列属于甲公司应当提交的资料是( )A、建设项目批准文件B、建设用地规划许可证C、国有土地使用证书D、拆迁计划和拆迁方案E、办理存款业务的金融机构出具的拆迁补偿安置资金证明参考答案：A、B、D、E 文字解析：c项错误在于拆迁人在申请领取拆迁许可证时，只有相应的国有土地使用权批准文件，并不能取得国有土地使用证书。 16、关于对建设工程项目的节能管理,下列表述中正确的有( )A、达不到合理用能标准和节能设计规范要求的项目,依法审批的机关不得批准建设B、项目建成后,达不到合理用能标准和节能设计规范要

13、求的,验收结论为不合格C、建设单位不得以任何理由要求设计单位擅自修改经审查合格的节能设计文件,降低建筑节能标准D、施工图设计文件不符合建筑节能强制性标准的,施工图设计文件审查结论应当定为不合格E、监理单位应当依照法律、法规以及建筑节能标准、节能设计文件、建设工程承包合同及监理合同对节能工程建设实施监理参考答案：A、C、D、E 文字解析：B选项错误是应为“不予验收”，而并非“验收结论不合格”。 17、根据建设工程质量管理条例的规定,工程质量保修书应当明确保修的范围、期限和责任。其中保修范围和最低期限是( )A、约定的B、法定的C、根据工程性质商定的D、业主方规定的参考答案：B 文字解析：保修范围

14、和最低期限是法定的。保修期限也可由发承包双方协商约定，但建设工程质量管理条例第40条规定的最低保修期限属于法律强制性规定，因此发承包双方约定的保修期限不得低于条例规定的期限。 18、白某投保了一份财产险,在保险合同中规定了若干除外责任,根据保险法及相关法律规定,保险公司的除外责任概括起来,主要包括的情形有( )A、被保险人或者受益人在未发生保险事故的情况下,谎称发生了保险事故,向保险人提出赔偿或者给付保险金的请求的B、保险事故发生后,投保人、被保险人或者受益人以伪造、变造的有关证明、资料或者其他证据,编造虚假的事故原因或者夸大损失程度的,保险人对其虚假的部分不承担赔偿或者给付保险金的责任C、保

15、险事故发生后,保险人未赔偿保险金之前,被保险人放弃对第三者的请求赔偿的权利的D、被保险人或受益人故意不履行如实告知义务的,对保险事故发生有严重影响的E、在合同有效期内,保险标的危险程度增加,被保险人未履行通知义务,因保险标的危险程度增加而发生的保险事故,保险人不承担赔偿责任参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 19、设计单位在采用新结构、新材料、新工艺的工程设计中,未提出保障施工作业人员安全和预防安全生产事故的措施建议的,除责令限期改正外,处( )罚款。A、10万元以下B、10万元以上20万元以下C、10万元以上30万元以下D、20万元以上50万元以下参考答案：C 文字解析：暂无解析

16、20、以下关于人民法院就数个证据对同一事实证明力认定原则的表述,正确的是( )A、经过公证的书证的证明力一般大于其他书证B、物证的证明力一般小于其他书证C、鉴定结论的证明力一般大于其他书证D、直接证据的证明力一般大于间接证据E、证人提供的对与其有亲属或其他密切关系的当事人有利的证言,其证明力和其他证人相等参考答案：A、C、D 文字解析：民事诉讼证据规定七十七条规定，物证的证明力一般大于其他书证；证人提供的对与其有亲属或其他密切关系的当事人有利的证言，其证明力一般小于其他证人证言。所以B、E项错，本题选A、C、D。 21、依据行政处罚法规定,行政机关及执法人员在作出行政处罚决定之前,不依照规定向

17、当事人告知给予行政处罚的事实理由和依据或者拒绝听取当事人的陈述申辩,行政处罚决定( )A、有效B、无效C、违法D、不成立参考答案：D 文字解析：暂无解析 22、大学生张某暑假到某工地打工,项目负责人曾与民工王某口头商定,不管出现任何事故,公司最多赔付5000元。后在施工中,由于王某疏忽致使扣件坠落,砸伤了张某,发生医疗费7000元。下述说法正确的是( )A、公司最多赔偿5000元B、张某应要求王某赔偿C、公司应赔偿医疗费7000元D、公司应赔偿6000元医疗费,另1000元由张某赔偿参考答案：C 文字解析：暂无解析 23、某学校欲新建图书馆项目,评标由依法组建的评标委员会负责,甲、乙、丙、盯戊

18、五人组成评标委员会,则他们的下列做法不符合招标投标法规定的有( )A、甲接受某投标单位的请客吃饭B、乙为某投标单位的法律顾问,但乙保证秉公评标C、丙在学校领导的授意下,向某投标单位泄漏标底D、丁拒绝向权威媒体透露关于中标候选人的推荐情况E、戊接受某投标单位为其提供的欧洲旅游参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 24、下列关于定金的说法中,错误的是( )A、定金的数额不得超过主合同标的额的20%B、定金一般是担保作用,违约金是承担违约责任的方式C、违约金与定金均存在于主合同之中D、定金合同从实际交付定金时生效参考答案：C 文字解析：定金的数额不得超过主合同标的额的20，A项正确；定金一般

19、起担保作用，8项正确；有关违约金的约定一般存在于主合同中，定金存在于从合同中，C项错误。定金合同为从合同，实践性合同；定金合同从实际交付定金时生效，D项正确。 25、甲劳务公司与乙建筑公司签订了一份包工包料的劳务分包合同,工程竣工验收合格后交付使用。下列说法正确的是( )A、分包合同无效,甲公司无权要求工程款B、分包合同有效,甲公司有权要求工程款C、分包合同无效,甲公司有权要求工程款D、法院可以没收甲公司的工程款参考答案：C 文字解析：劳务公司承包包工包料的劳务工程，实际是一种非法分包行为，该行为违反了建筑法第26条关于建设工程资质管理的规定，其合同是无效的。根据合同法第52条第(5)项的规定

20、和最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释第2条的规定，建设施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支付。所以本案答案是C。 26、根据城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例规定,下列关于土地使用权中出让最高年限的表述正确的是( )A、甲商业大楼用地使用权出让年限是50年B、乙工厂用地使用权出让年限是40年C、丙私立医院土地使用权出让年限是70年D、丁旅游娱乐中心土地使用权出让年限是40年参考答案：D 文字解析：暂无解析 27、下列选项中,当事人不能据以向人民法院申请执行的是( )A、人民法院制作的生效民事判决、裁定、调解书B、

21、仲裁机构制作的生效仲裁裁决书、仲裁调解书C、公证机关依法赋制执行效力的债权文书D、当事人在诉讼、仲裁外达成的调解书参考答案：D 文字解析：暂无解析 28、民事法律关系客体,是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。下列属于民事法律关系客体的有( )A、施工单位购买的各种建筑材料B、建设资金C、建筑企业对其员工的培训D、施工中使用的施工机械E、建设行政主管部门参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 29、下列关于对合同法的公平原则表述中,不正确的是( )A、公平包括当事人双方的权利义务要平等B、公平包括合同风险的分配要合理C、公平包括双方当事人之间给付的等值性D、公平包括合同中违约责任的

22、确定要合理参考答案：A 文字解析：合同法第5条规定“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利义务”。具体包括：(1)在订立合同时，不得滥用权利、不得欺诈，要根据公平原则确定双方的权利和义务；(2)合理分配风险；(3)根据公平原则确定违约责任。公平原则下当事人权利义务不是平等或一样是一种合理，故选项中只有A项是错误的。 30、建设工程领取施工许可证后因故不能正常开工可申请延期,但延期累计超过( )个月,施工许可证自行废止。A、3B、4C、5D、6参考答案：D 文字解析：暂无解析 第二部分 项目管理1、关于基准收益率的表述正确的有( )A、基准收益率是投资资金应获得的最低盈利水平B、测定基准收益率应考

23、虑资金成本因素C、测定基准收益率不考虑通货膨胀因素D、对债务资金比例高的项目应降低基准收益率取值E、基准收益率体现了对项目风险程度的估计参考答案：A、B、E 答案解析：暂无解析 2、为了保证账户记录的正确性,对于发生的经济业务,在计入账户之前,应先对其进行分析,确定所涉及的账户名称,以及应记入账户的方向,这就需要编制( )A、会计科目B、会计账户C、会计凭证D、会计分录参考答案：D 答案解析：暂无解析 3、工料单价法的第一步是以分部分项工程量乘以单价后的合计作为( )A、直接费B、直接工程费C、间接费D、建安工程费参考答案：B 答案解析：暂无解析 4、下列情况中,属于第一种无形磨损的是( )A

24、、由于技术进步,设备制造工艺改进,出现了效率更高的同种设备,使现有设备贬值B、由于技术进步,设备制造工艺改进,社会劳动生产率提高,同类设备的再生产价值降低,使现有设备贬值C、现有设备生产精度下降,使现有设备贬值D、现有设备生产效率下降,使现有设备贬值参考答案：B 答案解析：暂无解析 5、某项目建设期两年,第一年贷款100万元,第二年贷款200万元,贷款分年度均衡发放,年利率10%,则建设期贷款利息为( )万元。A、15B、20.5C、25D、25.5参考答案：D 答案解析：暂无解析 6、若甲企业收到乙企业预先支付的货款30万元。根据企业会计准则及其相关规定:该笔业务对甲企业会计恒等式产生的影响

25、是( )A、资产和负债同时增加B、资产和负债同时减少C、资产内部一增一减D、负债内部一增一减参考答案：A 答案解析：暂无解析 7、下列指标中,能反映项目盈利能力的有( )A、利息备付率B、财务内部收益率C、资产负债率D、财务净现值E、总投资收益率参考答案：B、D、E 答案解析：暂无解析 8、据某公司期末会计资料,应收账款余额期初期末分别为92200元和84900元,应收票据的期初期末余额分别为23700元和24200元;主营业务收入为870000元,则该公司应收账款周转率为( )A、5.733B、6.733C、7.733D、8.733参考答案：C 答案解析：暂无解析 9、敏感度系数提供了各个不

26、确定因素变动率与评价指标变动率之间的比例,正确表述敏感度系数的说法是( )A、敏感度系数的绝对值越小,表明评价指标对于不确定性因素越敏感B、敏感度系数的绝对值越大,表明评价指标对于不确定性因素越敏感C、敏感度系数大于零,评价指标与不确定性因素同方向变化D、敏感度系数小于零,评价指标与不确定性因素同方向变化E、敏感度系数越大,表明评价指标对于不确定性因素越敏感参考答案：B、C 答案解析：敏感度系数表示项目评价指标对不确定因素的敏感程度。敏感度系数,计算敏感度系数判别敏感因素的方法是一种相对测定法,即根据不同因素相对变化对经济评价指标影响的大小,可以得到各个因素的敏感性程度排序。,表示评价指标与不

27、确定因素同方向变化;,表示评价指标与不确定因素反方向变化。越大,表明评价指标A对于不确定因素F越敏感;反之,则不敏感。 10、在下列各项中,应计提折旧的有( )A、大修理停用的固定资产B、报废的固定资产C、已提足折旧继续使用的固定资产D、季节性停用的固定资产E、未使用的固定资产参考答案：A、D、E 答案解析：暂无解析 11、项目建成投产后,各年销售产品或提供服务所获得收入是( )A、主营业务收入B、营业收入C、其他业务收入D、营业外收入参考答案：B 答案解析：暂无解析 12、某建筑公司将自卸车二台对外出租,本月收取租金20000元,将推土机四台对外出租,本月收租金100000元,本期该二笔收入

28、共计120000元属于( )A、机械作业收入B、劳务销售收入C、主营业务收入D、其他业务收入参考答案：D 答案解析：暂无解析 13、在大多数工程项目中,负责项目经营和管理的是( )A、项目发起人B、项目公司C、项目建设承包商D、项目管理公司参考答案：D 答案解析：暂无解析 14、下列费用中,属于经营成本的是( )A、福利费B、折旧费C、摊销费D、利息支出参考答案：A 答案解析：暂无解析 15、某公司作为一个会计主体,将股东在一宾馆的个人消费2万元计入当期损益,此业务处理违背的会计假设是( )A、会计主体假设B、持续经营假设C、会计分期假设D、货币计量假设参考答案：A 答案解析：暂无解析 16、

29、某建筑公司2009年12月31日资产负债表部分项目如下:预收账款100万元,应交税费10万元,应付股利20万,长期借款l000万元,应付债券100万元。根据企业会计准则及其相关规定,下列各项中属于非流动负债( )A、应交税费B、预收账款C、应付股利D、长期借款E、应付债券参考答案：D、E 答案解析：暂无解析 17、某项目财务现金流量表的数据见表1,则该项目的静态投资回收期为( )年。表1项目财务现金流量表计算期012345678净现金流量( )-800-1000400600600600600600累计净现金流量( )-800-1800-1400-800-20040010001600A、5.33

30、B、5.67C、6.33D、6.67参考答案：C 答案解析：暂无解析 18、某项目总投资1300万元,分三年均衡发放,第一年投资300万元,第二年投资600万元,第三年投资400万元,建设期内年利率12%,则建设期应付利息为( )万元。A、187.5B、235.22C、290.25D、315.25参考答案：B 答案解析：暂无解析 19、投资者投资某一个项目,首先要考虑在一定时间内获取的收益是否高于银行利息,所以利息常被视为资金的( )A、沉没成本B、机会成本C、基准收益率D、内部收益率参考答案：B 答案解析：暂无解析 20、施工企业处置工程剩余材料将会减少企业的( )A、费用B、固定资产C、无

31、形资产D、存货参考答案：D 答案解析：暂无解析 21、编制施工图预算时,以资源市场价格为依据确定分部分项工程工料单价,并按照市场行情计算措施费、间接费等其他税费,这种方法是( )A、预算单价法B、实物法C、部分费用综合单价法D、全费用综合单价法参考答案：B 答案解析：暂无解析 22、原始凭证必须具备的基本内容包括( )A、填制单位的名称B、接受凭证单位的名称C、经济业务的内容和数量、单价、金额D、原始凭证的名称E、凭证的件数参考答案：A、B、C、D 答案解析：暂无解析 23、设备经济寿命是指设备从投入使用开始,到( )而被更新所经历的时间。A、加工精度下降导致产品质量不合格B、运行经济效益开始

32、下降C、继续使用在经济上不合理D、因磨损严重而无法正常运行参考答案：A 答案解析：暂无解析 24、普通股筹资与负债筹资相比,其优点有( )A、发行手续方便且灵活性强B、没有到期日,不需归还,是永久性资金C、没有固定股利负担D、可以对外起宣传作用E、作为公司最基本的资本来源,反映公司实力,为举债打基础,增强举债能力参考答案：B、C、D、E 答案解析：暂无解析 25、以产品支付为基础的项目融资模式中,需要设置一个融资中介机构,也称为专设公司,其职责是( )A、监督项目日常经营管理活动B、项目融资阶段的谈判及融资方案的制定C、项目经营风险的控制和分担D、归集产品的销售收入和偿还贷款参考答案：D 答案

33、解析：暂无解析 26、下列方法中,不属于施工图预算审查方法的是( )A、分项详细法B、逐项审查法C、对比审查法D、重点审查法参考答案：A 答案解析：暂无解析 27、建筑安装工程直接费中的人工费是指( )A、施工现场所有人员的工资性费用B、施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用C、直接从事建筑安装工程施工生产工人开支的各项费用D、从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用参考答案：C 答案解析：暂无解析 28、某施工项目部本期购入三批价格不同的钢材,首批1000吨单价2000元,次批2000吨单价3000元,尾批2000吨单价4000元,本期共耗用4000吨,项目经理

34、授意,全部耗用钢材以单价2000元计价计入工程成本,该项目经理的做法违背的会计原则是( )A、权责发生制原则B、配比性原则C、客观性原则D、谨慎性原则参考答案：D 答案解析：暂无解析 29、在我国的银行制度中,中国人民银行的职能有( )A、发行的银行B、银行的银行C、国家的银行D、吸收存款E、发放企业贷款参考答案：A、B、C 答案解析：暂无解析 30、若名义利率为r,一年中计息周期为m,计息周期的有效利率为r/m,则年有效利率为( )A、(1+r/m)m-1B、(1+r/m)m+1C、(1+r/m)mr-1D、(1+r/m)r-1参考答案：A 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、项目的实

35、施阶段包括( )A、设计阶段B、招投标阶段C、施工阶段D、动用前准备阶段E、保修期参考答案：A、C、D、E 文字解析：项目的实施阶段包括设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。招标阶段工作分散在设计前的准备阶段、设计阶段和施工阶段中进行,因此一般不单独列为招标投标阶段。 2、施工组织设计应在( )归档。A、工程开工前B、工程竣工验收后C、监理审批后D、项目解体后参考答案：B 文字解析：建筑施工组织设计规范(GBT50502-2009)307条“施工组织设计应在工程竣工验收后归档”。 3、建设工程项目质量控制系统既不是建设单位的质量管理体系或质量保证体系,也不是工程承包企业

36、的质量管理体系或质量保证体系,而是建设工程项目( )的个工作系统。A、目标控制B、合约管理C、资金管理D、工期管理参考答案：A 文字解析：暂无解析 4、项目目标动态控制的准备工作中,将项目的目标进行分解,以确定用于目标控制的( )A、计划值B、实际值C、目标值D、准确值参考答案：A 文字解析：暂无解析 5、某土方工程施工拟按赢得值法进行管理。工程于某年1月开工,根据计划2月份完成土方量4000,计划单价80元。时至2月底,实际完成工程量为4500,实际单价为78元,通过赢得值法分析可得到( )A、进度提前完成40000元工作量B、进度延误完成40000元工作量C、费用节支9000元D、费用超支

37、9000元E、费用超支31000元参考答案：A、C 文字解析：因为按赢得值法,费用偏差CV=BCw 6、建设工程项目总进度目标论证包括：项目的工作编码；调查研究和收集资料；编制各层进度计划；进度计划系统的结构分析；协调各层进度计划的关系,编制总进度计划；项目结构分析。上述几项工作的先后顺序为( )A、一一一一一B、一一一一一C、一一一一一D、一一一一一参考答案：B 文字解析：题目中所述建设工程项目总进度目标论证的几项工作存在着一定的先后顺序,通常的步骤如下：先进行进度计划系统的结构分析,再进行项目的工作编码、编制总进度计划。故答案B正确,其他答案的选项都违背了进度计划编制的基本程序,是不可能实

38、现的。 7、某地下工程合同约定：计划1月份开挖土方80000,2月份开挖160000,合同单价均为85元。而至各月底,经确认的工程实际进展情况为：1月份实际开挖土方90000,2月份开挖180000,实际单价均为72元。则到1月底,该工程的费用偏差为( )万元。A、117B、-117C、85D、-85参考答案：A 文字解析：费用偏差CV=BCW 8、施工成本分析的基本方法中,通过技术经济指标的对比,来检查目标的完成情况,分析产生差异的原因,进而挖掘内部潜力的方法是( )A、比较法B、因素分析法C、差额计算法D、比率法参考答案：A 文字解析：暂无解析 9、建设工程项目实施策划的基本内容包括( )

39、A、项目实施的环境和条件的调查与分析B、项目实施的管理策划C、项目建设成本分析D、项目实施的合同策划E、项目实施的风险策划参考答案：A、B、D、E 文字解析：建设工程项目实施策划的基本内容包括：项目实施的环境和条件的调查与分析,项目目标的分析和再论证,项目实施的组织策划,项目实施的管理策划,项目实施的合同策划,项目实施的经济策划,项目实施的技术策划和项目实施的风险策划等。选项C项目建设成本分析属于建设工程项目决策阶段经济策划的内容。 10、单代号网络计划与双代号网络计划相比,具有的特点是( )A、工作逻辑关系不易表达B、不出现虚箭线C、工作持续时间表示直观D、节点编号必须连续参考答案：B 文字

40、解析：暂无解析 11、建设工程项目总体规划水平,不仅直接关系到其中的各项具体工程设计,而且对整个建设工程项目的( )都会产生影响。A、投资目标B、资金筹备C、使用功能D、使用环境E、使用成本参考答案：A、C、D、E 文字解析：建设工程项目总体规划水平,不仅直接关系到其中的各项具体工程设计,而且对整个建设工程项目的投资目标、使用功能、使用环境、使用成本都会产生影响。 12、下列因素属于第一类危险源的是( )A、吊物下作业、停留B、个人操作失误C、锅炉爆炸产生侧压力D、机械运转时加油参考答案：C 文字解析：暂无解析 13、下列双代号时标网络图中关键工作有( )A、工作AB、工作C、C工作D、D工作

41、FE、工作I参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 14、重大事故应急救援体系响应程序正确的是( )应急启动；应急关闭；警情与响应级别确定；救援行动；应急恢复。A、B、C、D、参考答案：B 文字解析：暂无解析 15、国际工程承包合同订立后,即进入合同的履行阶段。下列属于国际工程承包人工作的有( )A、协调与工程所在国政府机构关系,办理工程建设各种批文或证件B、按合同要求按时提交履约保证、预付款保函等C、根据工程师的开工命令按时开工D、在规定的时间内向工程师提交施工进度计划E、制定各种有效措施保证施工质量参考答案：B、C、D、E 文字解析：在国际工程承包合同履行过程中,协调与工程所在国政府部门

42、关系办理工程各种批文等事宜由发包人进行负责办理。 16、环境管理体系中的二级要素“目标和指标”属于环境管理体系一级要素中的( )范畴。A、环境方针B、规划C、实施和运行D、检查和纠正措施参考答案：B 文字解析：暂无解析 17、风险管理包括( )等方面的工作。A、策划B、组织C、识别D、评估E、控制参考答案：A、B、E 文字解析：风险管理包括策划、组织、领导、协调和控制等方面的工作。 18、单位工程作为具有( )功能的完整的建筑产品,进行竣工质量验收。A、配合使用B、独立使用C、节能环保D、配套设施参考答案：B 文字解析：暂无解析 19、根据我国有关规定,以下( )项目经批准可以进行邀请招标。A

43、、项目有特殊技术要求,但可供选择的潜在的投标人较多B、受自然地域环境限制的C、涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾,适宜招标但不宜公开招标的D、拟公开招标的费用与项目的价值相比,不值得的E、法律、法规规定不宜公开招标的参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 20、项目信息门户是在对项目( )过程中项目参与各方产生的信息和知识进行集中管理的基础上,为项目参与各方在互联网平台上提供一个获取个性化项目信息的单一入口A、设计准备、设计B、施工、保修C、决策期、实施期和运行期D、使用期、运营期参考答案：C 文字解析：项目信息门户是在对项目全寿命过程中项目参与各方产生的信息和知识进行集中管理的基础上,

44、为项目参与各方在互联网平台上提供一个获取个性化项目信息的单一入口。项目全寿命过程包括项目决策期、实施期和运行期。 21、下列选项,不属于投资纠偏措施的是( )A、采取限额设计的方法B、采取价值工程的方法C、调整进度管理方法和手段D、优化施工方法参考答案：C 文字解析：通过项目投资计划值和实际值的比较,如发现偏差,则必须采取相应的纠偏措施进行纠偏,如：采取限额设计的方法、调整投资控制的方法和手段、采用价值工程的方法、制定节约投资的奖励措施、调整或修改设计,优化施工方法等。 22、建设工程项目的实施阶段策划的主要任务是确定如何组织该项目的( )A、可行性B、施工C、开发或建设D、全过程管理参考答案

45、：C 文字解析：暂无解析 23、施工组织总设计的编制依据包括( )A、工程的施工图纸及标准图B、合同文件C、有关的标准、规范和法律D、资源配置情况E、类似建设工程项目的资料和经验参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 24、基工程合同价款是1500万元,其中主要材料金额占合同价款的60%,2008年1月签合同时该主要材料综合价格指数为102%,2009年1月结算时,综合价格指数为115%,则该主要材料的计算款为( )万元。A、71800B、101471C、103000D、152000参考答案：B 文字解析：主要材料计算款=150060115102=101471万元 25、在长期的生产实践过程

46、和理论研究中形成的PDCA循环,是确立质量管理和建立( )的基本原理。A、质量体系B、施工方案C、过程监控D、质量检查参考答案：A 文字解析：暂无解析 26、按建设工程价款结算暂行办法的规定,某工程承发包双方在合同专用条款中约定1月14日由发包人支付工程预付款,但发包人未能按时支付,承包人于1月23日向发包人发出要求预付的通知,发包人仍未按约定预付,此时( )A、承包人可以于1月24日停止施工B、承包人可以于2月7日停止施工C、发包人不需向承包人支付应付款的贷款利息D、发包人应向承包人支付应付款的贷款利息,并从1月14日开始计息E、发包人应向承包人支付应付款的贷款利息,并从1月24日开始计息参

47、考答案：B、D 文字解析：暂无解析 27、根据生产安全事故报告和调查处理条例(国务院令第493号),事故调查报告的内容主要包括( )A、事故发生单位概况B、事故发生经过和事故救援情况C、事故造成的人员伤亡和直接经济损失D、事故发生的原因和事故性质E、对事故责任者的处理结果参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 28、TQ即全面质量管理,其基本原理就是强调在企业或组织的最高管理者( )的指引下,实行全面、全过程和全员参与的质量管理。A、战略目标B、发展方向C、目标市场D、质量方针参考答案：D 文字解析：TQC即全面质量管理,其基本原理就是强调在企业或组织的最高管理者质量方针的指引下,实行全

48、面、全过程和全员参与的质量管理。 29、质量控制所致力的一系列相关活动,包括( )和管理活动。A、施工生产B、项目策划C、作业技术活动D、技术支撑参考答案：C 文字解析：暂无解析 30、通常在编制按工程进度的施工成本计划时,如果项目分解程度对施工成本支出计划分解合适,则有可能对时间分解的影响是( )A、合适B、过粗C、过细D、无影响参考答案：B 文字解析：在编制按工程进度的施工成本计划时,将工程项目分解为既能方便地表示时间,又能方便地表示施工成本支出计划的工作是不容易的,通常如果项目分解程度对时间控制合适的话,则对施工成本支出计划可能分解过细,以至于不可能对每项工作确定其施工成本支出计划,反之

49、如果项目分解程度对施工成本支出计划分解合适,则有可能对时间的分解过粗。 第四部分 公路实务1、桥梁按结构体系划分,有梁式桥、拱桥、悬索桥和( )四种基本体系。A、斜拉桥B、刚架桥C、连续刚构桥D、梁、拱组合体系桥参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、产生无机结合料基层裂缝的原因可能有( )A、集料级配中细料偏少B、碾压时含水量偏大C、成型温度较低，强度形成较慢D、碎石中含泥量较高E、路基发生不均匀沉降参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 3、该隧道施工在辅以大型机具设备时宜采用( )施工。A、台阶开挖法B、全断面开挖法C、分部开挖法D、隧道挖掘机法参考答案：B 文字解析：暂无解析 4、在斜

50、拉桥钢筋混凝土索塔施工中,索塔的倾斜度要求( )A、不超过塔高的13000且不大于30mmB、不超过塔高的12000且不大于30mmC、不超过塔高的12000且不大于40mmD、不超过塔高的13000且不大于40mm参考答案：A 文字解析：暂无解析 5、下列桥台中属于梁桥轻型桥台的有( )A、有支撑梁的轻型桥台B、埋置式桥台C、钢筋混凝土薄壁桥台D、加筋土桥台E、组合式桥台参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 6、背景材料2某桥全长130m。主跨为100m钢筋混凝土箱形拱桥,下部结构东岸为组合式桥台,西岸为重力式U形桥台。拱箱采用分片预制、吊装就位、木拱架上拼装的施工方法。问题：拱桥净

51、跨径是每孔拱跨两拱脚截面( )A、形心之间的直线距离B、形心之问的水平距离C、最低点之间的直线距离D、最低点之间的水平距离参考答案：D 文字解析：暂无解析 7、背景材料1某施工单位承接了一段二级道路施工,其中包括3道结构形式和工程量基本相同的涵洞。根据工期要求,对于3道涵洞施工要求组织几个相同的工作队,在同一时间、不同的空间上进行施工。按照资源计划的要求,施工涵洞时安排的技术工人主要有测量工、机修工、钢筋工、木工、混凝土工等。该段道路路面为水泥混凝土路面,该路面要求早期强度高、拆模块,并有抗渗要求,且常受冻融交替作用。项目部要求尽可能用一种机械代替一系列机械,减少作业环境,扩大机械使用范围,提

52、高机械利用率,方便管理和维修。问题：该段道路路面宜采用的水泥品种是( )A、火山灰质硅酸盐水泥B、粉煤灰硅酸盐水泥C、矿渣硅酸盐水泥D、硅酸盐水泥(代号PI和P)参考答案：D 文字解析：暂无解析 8、下列关于钻孔灌注桩正循环回转法的说法正确的有( )A、它是利用钻具旋转切削土体钻进,泥浆泵将泥浆压进泥浆笼头,通过钻杆中心从钻头喷入钻孔内B、泥浆输入钻孔内,然后从钻头的钻杆下口吸进,通过钻杆中心排出至沉淀池内C、泥浆挟带钻渣沿钻孔上升,从护筒顶部排浆孔排出至沉淀池D、泥浆是从上向下流动E、需设置泥浆槽、沉淀池等参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 9、按照公路建设市场管理办法的要求,项目施工

53、应当具备的条件有( )A、项目已列入公路建设年度计划B、施工图设计文件已经完成并经审批同意C、建设资金已经落实D、征地手续已办理E、施工组织设计已经完成参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 10、下列关于石砌墩台施工的说法错误的是( )A、石砌墩台是用片石、块石及粗料石以水泥砂浆砌筑的B、浆砌片石一般适用于高度小于10m的墩台身、基础、镶面C、浆砌粗料石则用于磨耗及冲击严重的分水体及破冰体的镶面工程D、浆砌块石一般用于应力要求大于浆砌片石砌体强度的墩台参考答案：B 文字解析：石砌墩台用片石、块石及粗料石以水泥砂浆砌筑,石料与砂浆的规格要符合有关规定。浆砌片石一般适用于高度小于6m的墩台

54、身、基础、镶面对及各式墩台身填腹；浆砌块石一般用于高度大于6m的墩台身、镶面或应力要求大于浆砌片石砌体强度的墩台；浆砌粗料石则用于磨耗及冲击严重的分水体及破冰体的镶面工程以及整齐美观要求的桥墩台身等。 11、在悬臂浇筑混凝土斜拉桥的梁施工检测中,对于斜拉索锚具轴线与孔道轴线偏位的要求是( )A、抽查30,允许偏差5mmB、抽查25,允许偏差6mmC、抽查25,允许偏差5mmD、抽查30,允许偏差6mm参考答案：C 文字解析：暂无解析 12、高速公路的平面控制测量等级应使用( )A、一级小三角B、一级导线C、二级导线D、二级小三角E、四级GPS控制网参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 13

55、、如果工程的设计作较大变更而影响了建设规模和投资标准时,需报请( )同意后方可修改。A、业主单位的上级主管单位B、施工单位的上级主管单位C、监理单位的上级主管单位D、原批准初步设计的主管单位参考答案：D 文字解析：暂无解析 14、洞内导线应尽量沿( )布设。A、导线点B、控制网C、路线中线D、视线范围参考答案：C 文字解析：暂无解析 15、不属于公路工程交工验收应具备的条件的是( )A、监理工程师对工程质量评定合格B、监督机构对工程进行了检测C、监理单位已完成工作总结D、已通车试运营二年参考答案：D 文字解析：暂无解析 16、专用架桥机可按( )的不同进行分类。A、移粱方式B、吊装力式C、导梁

56、形式D、缆索形式E、送粱方式参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 17、建设工程安全生产管理条例规定施工单位在采用( )时,应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。A、新技术B、新工艺C、新设备D、新材料E、新工具参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 18、公路照明系统由低压电源线、低压配电线、灯杆、光源和灯具及( )组成。A、高压电源线B、低压电缆C、配电箱D、中继器箱参考答案：C 文字解析：暂无解析 19、监控系统信息采集功能包括收集道路状况、( )、紧急电话以及交通事故告警等信息。A、防雷接地状况B、交通流状况C、气象状况D、对讲电话状况E、设备运行状况参考答案：B、C、E

57、 文字解析：暂无解析 20、公路供配电线路构成中,下列选项中错误的是( )A、10kV高压线路可采用架空电线路或电缆线路B、10kV高压线路只能采用电缆线路C、低压配电线路一般采用电缆线路D、按电压等级可分为10kV高压线路、380220V低压配电线路参考答案：B 文字解析：暂无解析 21、属于压缩关键工作持续时间的技术措施是( )A、增加工作面,组织更多的施工队伍B、采用先进的施工机械C、对所采取的技术措施给予相应经济补偿D、改善劳动条件参考答案：B 文字解析：暂无解析 22、下列关于隧道施工的安全要点的说法,正确的有( )A、爆破瓦，颁通风排烟15分钟人员方可进场B、机械凿岩时，必须采用干

58、式凿岩机C、在隧道内熬制沥青时要注意通风D、爆破员实行“一爆三检”制度E、洞内运输，车速不得超过10kmh参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 23、可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的一级标准公路路面工程的施工企业是( )A、公路路面工程专业承包特级企业B、公路路面工程专业承包一级企业C、公路路面工程专业承包二级企业D、公路路面工程专业承包三级企业参考答案：C 文字解析：暂无解析 24、生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责包括( )A、建立、健全本单位安全生产责任制B、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程C、保证本单位安全生产投入的有效实施D、及时、如实报告生

59、产安全事故E、外包队伍的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 25、机械设备操作前要进行检查,首先进行( )运转。A、实验B、空车C、实际D、计算参考答案：B 文字解析：暂无解析 26、一条高速公路的收费系统按其基本功能可分为计算机系统、电源系统、( )等。A、视频监视系统B、地理信息系统C、内部对讲系统D、信息发布系统E、安全报警系统参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 27、按照公路建设项目的主体资格管理制度的要求,下列必须持有国家规定的资质证( )A、建设单位B、可行性研究单位C、勘察设计单位D、施工单位E、工程监理单位参考答案：B、C、

60、D、E 文字解析：暂无解析 28、钢筋的纵向焊接应采用( )A、电弧焊B、气压焊C、电渣压力焊D、闪光对焊参考答案：D 文字解析：暂无解析 29、安全生产法规定从业人员的权利包括( )A、从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施B、从业人员有权对本单位的安全生产工作提出建议C、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批D、检举、控告D从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业E、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权进行处理参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 30、在预应力混凝土构件制作的后张法张拉的施工中,对预应力筋张拉时,构件混凝土强