河北省一级建造师等级真题集锦360题精选题精选(有答案)

1、河北省一级建造师等级真题集锦360题精选题精选(有答案)第一部分 工程经济1、甲为某单位的法定代表人,某日与一个体工商户乙签订了一份合同。该合同中,甲一已经超越了其法人在公司章程中对其代表权限的限制,但是,乙却不知情,则该合同( )A、无效B、有效C、部分有效D、效力待定参考答案：B 文字解析：合同法50条规定：“法人或者其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外，该代表行为有效。”关于适用若干问题的解释一第10条规定，只要法定代表人不违反国家限制经营、特许经营和法律、行政法规禁止经营的情况后，超越经营范围所签订的合同是有效的。所以答案是B。 2、

2、根据建造师执业资格制度暂行规定,建造师的执业范围包括( )A、担任工商管理工作B、担任建设工程施工的项目经理C、从事其他施工活动的管理工作D、法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务E、地方政府根据当地实际需要规定的其他业务参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 3、孙某是某建筑工程有限责任公司的股东,对于其所在公司的对外债务承担,下列说法正确的是( )A、孙某以其出资额为限对公司承担责任,公司以其注册资本对公司的债务承担责任B、孙某以其出资额为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任C、孙某以其个人资产为限对公司承担责任,公司以其注册资本对公司的债务承担责任D、孙

3、某以其个人资产为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任参考答案：B 文字解析：暂无解析 4、根据招标投标法,以下关于招标代理的表述正确的有( )A、招标代理机构是建设行政主管部门所属的专门负责招标投标代理工作的机构B、招标代理机构是社会中介组织C、招标代理机构应当具备经国家建设行政主管部门认定的资格条件D、建设行政主管部门有权为招标人指定招标代理机构E、所有的招标都必须要委托招标代理机构进行参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 5、根据建设工程质量管理条例的规定,建设工程在保修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中,应当由施工单位承担保修责任的是( )A、因使用不当造成的质量缺陷

4、B、因用户装修引起的卫生间渗漏C、一场暴雨后散水坡局部下沉裂缝D、地震导致的剪力墙裂缝参考答案：C 文字解析：暂无解析 6、合同当事人在合同谈判过程中,发生的下列( )行为,应当承担缔约过失责任。A、假借订立合同,恶意进行磋商B、恶意进行磋商,给对方造成损失C、故意隐瞒与签约有关的重要事实D、故意提供虚假情况,给对方造成损失E、一方未尽通知义务,增加对方缔约成本参考答案：B、D、E 文字解析：合同法第42条规定“当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：(一)假借订立合同，恶意进行磋商；(二)故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况；(三)有其他违背诚

5、实信用原则的行为”，题目的要求是什么行为构成缔约过失责任，条件之一就是必须要造成对方的损失。 7、在法律责任的形式中,( )是行为人违反法律义务而应承担不利的法律后果中最强烈、最严厉的一种。A、民事责任B、行政责任C、刑事责任D、刑罚责任参考答案：C 文字解析：刑事责任，是犯罪主体因违反刑法，实施了犯罪行为所应承担的法律责任。 8、商贸公司为建筑公司供应建材,建筑公司认为建材质量不合格,未按合同约定支付材料款。商贸公司向法院起诉,下列证据中,证明力要大于其他证据的是( )A、送货单B、合格证C、合同书D、专业机构出具的质量鉴定报告参考答案：D 文字解析：民事诉讼证据规定七十七条规定，鉴定结论的

6、证明力一般大于其他书证，所以本题选D。 9、王某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉,2001年3月5日委托某专利事务所申请专利,3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利,5月15日专利局将其专利公告,2003年2月13日授予王某专利权。该专利权届满的期限是( )A、2021年3月5日B、2021年3月15日C、2021年5月15日D、2023年2月13日参考答案：B 文字解析：暂无解析 10、按照合同法关于合同的分类,材料供应商与施工单位签订的材料供应合同属于( )A、有名合同B、实践性合同C、单务合同D、要式合同参考答案：A 文字解析：建材供应合同属于买卖合同，买卖合同为双务、诺成、有名

7、、不要式合同。 11、某一出让娱乐用地土地使用权转让,已使用10年,则转让后的土地使用权年限为最多为( )A、60年B、50年C、40年D、30年参考答案：D 文字解析：娱乐用地的最高使用年限为40年，使用10年后，再转让，使用年限最多还有30年。土地使用权的年限是从土地出让开始起算的，故选项D正确。 12、某市的一家建筑工程公司准备实施经济性裁员,那么,依据劳动法的规定,在下列人员中,该建筑工程公司不得与其解除劳动合同的是( )A、女职工李某,正在家中休产假B、会计刘某,非因公负伤,正在住院还未痊愈C、职工谢某,因失职造成公司损失10多万元,现停职在家D、工程师吕某,因患职业病丧失劳动能力,

8、一直卧床在家E、司机于某,因盗窃罪被法院判处有期徒刑5年参考答案：A、B、D 文字解析：考点为1Z301181劳动合同的终止和解除。用人单位可以进行经济性裁员，但是，根据劳动法的规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得解除劳动合同：第一，患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；第二，患病或者负伤，在规定的医疗期内的；第三，女职工在孕期、产期、哺乳期内的；第四，法律、行政法规规定的其他情形。 13、下列选项中,属于建筑意外伤害保险责任免除的情形有( )A、该保险的受益人故意杀害被保险人B、被保险人在施工现场内酒后驾驶肇事死亡C、被保险人在施工时由于违反机器操作规程导致截肢D、被

9、保险人在施工现场之外受到意外伤害E、被保险人在施工现场与他人打斗受到重伤参考答案：A、B、D、E 文字解析：本题考点为1Z301192中建筑意外伤害保险的保险责任免除的情形。对于建筑意外伤害保险，常见的责任免除情形包括：(1)投保人、受益人对被保险人的故意杀害、伤害；(2)被保险人故意犯罪或拒捕；(3)被保险人殴斗、酗酒、自杀、故意自伤；(4)被保险人受酒精、毒品、管制药物的影响而导致的意外；(5)被保险人酒后驾驶、无有效驾驶执照或驾驶无有效行驶证的机动交通工具；(6)被保险人在从事与建筑施工不相关的工作，或在施工现场或施工期限指定的生活区域外发生的意外伤害事故等。本题中，A项符合上述第一种情

10、形，B项符合上述第五种情形，D项符合上述第六种情形，E项符合第三种情形，而E项所发生的事故是建筑意外伤害保险的承保范围，因此，本案的正确答案是A、B、D、E。 14、关于建设工程勘察设计业务发包,以下的表述中正确的有( )A、发包方可以将整个建设工程的勘察、设计发包给一个勘察、设计单位B、发包方可以将建设工程的勘察、设计分别发包给几个勘察、设计单位C、经发包方书面同意,承包方可以将建设工程的主体部分勘察、设计任务再分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位D、发包方一般应将整个建设工程项目的设计业务发包给一个承接方E、发包方将整个建设工程项目的设计业务分别发包给几个承包方时,必须选定其

11、中一个承接方作为主承包方,承接部分设计业务的承接方直接对主承包方负责参考答案：A、B、D 文字解析：C选项错误在于主体部分的勘察设计任务不能分包；E项错在承包部分设计业务的承包方应直接对原发包方负责。 15、工程施工单位将劳务作业分包给李某组织施工,李某的雇用人员范某在二次结构墙体砌筑过程中,不慎坠落摔伤,则范某因安全生产事故造成的人身损害应由( )A、李某赔偿B、施工单位赔偿C、李某和施工单位承担连带责任D、范某自己承担参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、建设单位将工程建筑抵押给银行以获得经营资金,后因其经营状况不佳而无力偿还贷款和支付施工单位工程款,则下列关于施工单位权利的说法中,正确

12、的是( )A、施工单位可以申请人民法院将该工程拍卖B、施工单位申请工程价款优先受偿的权利,须按照诉讼时效的规定提出C、施工单位无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿D、施工单位可不申请拍卖,而直接与建设单位协商将工程折价E、施工单位工程欠款的利息,可在工程拍卖所得中优先扣除参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 17、下列关于合同变更的表述中,错误的是( )A、设计单位应建设单位的要求,背离中标方案将原公建设计改为住宅设计,此设计变更为有效的约定变更B、承发包串通投标而中标,合同履行过程中,发包人要求在合理范围内缩短工期,属于合同的变更C、设计单位与建设单位就设计内容的洽商修改,一般属于约定的变更D

13、、建设工程施工承包领域的设计变更,属于法定的合同变更E、经过招投标,双方背离备案的施工合同实质性条款另行签订补充协议,属于合同变更参考答案：A、B、D、E 文字解析：A项是目前常见的做法，该设计改变必须经审图机关重新审核，否则属于严重违法行为。B项中，承发包双方串通投标而中标的合同是无效合同，合同变更应基于有效合同，无效合同谈不上变更问题，应自始无效。D项属于约定的变更。合同变更是民事法律行为，E项的做法属于违法行为，不属于合同变更。C项属于约定变更，正确。 18、在某建筑工地上,附近居民与施工方发生噪音扰民纠纷,双方同意调解解决。在下列解决争议的方式中,由( )主持或参与的调解,属于行政调解

14、。A、施工方上级单位B、建设方C、当地政府建设主管部门D、人民法院参考答案：C 文字解析：暂无解析 19、王先生投保的车保险在保险合同有效期内,投保车辆因操作不当导致车辆前脸损伤,则他所采取的正确做法是( )A、由于是个人原因,未通知保险公司事故发生的地点和相关情况B、由于是个人原因,未向保险公司提供与事故原因、损失程度等证明材料C、强行继续驾驶,扩大了车损的程度D、为避免损失的进一步扩大,王先生支付了相应的修理费用参考答案：D 文字解析：本题考点为1Z301191中投保人的义务规定。根据保险法第22条关于投保人的通知义务的规定，A项中未及时通知，所以不是正确的做法；根据保险法第23条关于投保

15、人协助义务的规定，B项也不是正确的做法；C项中的做法也是不当的做法；只有D项是正确的做法，因为根据保险法第42条关于投保人减损义务的规定，故为正确的选项。 20、在下列各项中,属于十一五节能中长期专项规划规定的节能重点工程包括( )A、居住物业锅炉改造工程B、余热余压利用工程C、绿色照明工程D、政府机构节能工程E、区域热电联产工程参考答案：B、C、D、E 文字解析：A选项应为燃煤工业锅炉(窑炉)改造工程而非居住物业锅炉改造工程。 21、某市的物流中心工程由甲建筑公司进行施工总承包,业主方负责主要材料的采购供应,按照建设工程质量管理条例的规定:下列关于甲公司质量责任的表述中正确的是( )A、对物

16、流中心的工程质量负全部责任B、因业主方未按规定时间到场,自行将隐蔽工程隐蔽C、在设计寿命期内对该工程负有保修责任D、对业主运抵现场的材料进行检验,不合格的不能使用参考答案：D 文字解析：暂无解析 22、某施工单位与水泥厂签订水泥采购合同,约定4月6日送到施工现场,由水泥厂负责运输,货到付款。由于运输车辆原因,水泥厂4月7日才将货物起运,半途发生强烈地震,造成交通中断,直至4月15日才将水泥交付工地,造成工地停工,以下错误的是( )A、由于发生了不可抗力,水泥厂不应承担违约责任B、若发生地震后水泥厂及时通知了施工单位,则不应承担违约责任C、只有双方采购合同中约定不可抗力免责条款,水泥厂才不承担违

17、约责任D、无论合同中是否约定不可抗力条款,水泥厂迟延运输,应承担违约责任E、地震属于法定的不可抗力参考答案：A、B、C 文字解析：根据合同法117条的规定：“当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任”，水泥厂未按约定时间运输属于迟延履行，发生不可抗力也应承担违约责任，AB项错误；不可抗力属于法定免责条款，无论是否有约定，但迟延履行后发生不可抗力的不能免责，DE项正确，C项错误。 23、以下关于第二审法院处理第一审判决、裁定上诉案件的表述,正确的是( )A、不予审理B、判决驳回上诉,维持原判C、裁定撤销原判决,发回原审法院重审,或者查清事实后依法改判D、二审判决宣告前,上诉人申请撤回上诉的,

18、裁定是否准许E、不可以进行调解参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 24、应当先履行债务的当事人,听说对方无偿转让财产,导致可能丧失履约能力,则该当事人不可以( )A、中止履行B、请求对方提供担保C、继续履行合同D、请求法院撤销该行为E、法定解除合同参考答案：A、B、D、E 文字解析：合同法第68条规定了“应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一，可以中止履行：(一)经营状况严重恶化；(二)转移财产、抽逃资金，以逃避债务；(三)丧失商业信誉；(四)有丧失或可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任”。本题中先履行的当事人只是听说，所以其不

19、能行使抗辩权，所以答案是A、B、D、E。 25、某大厦系甲市政府投资建设的大型项目,根据施工计划,预计在2007年10月1日组织竣工验收。对该项目档案验收应在( )进行。A、2007年7月1日前B、2007年7月1日后C、2007年12月31日前D、2007年12月31日后参考答案：A 文字解析：项目档案验收应在项目竣工验收3个月之前完成。 26、注册建造师张立辞去了原施工单位的工作,受聘于一家建设工程招标代理公司,他办理变更注册手续时应提交的材料是( )A、注册建造师变更注册申请表B、注册证书和执业印章C、专业增项资格证明D、与新聘用单位签订的聘用合同E、与原单位解除聘用合同的证明参考答案：

20、A、B、D、E 文字解析：暂无解析 27、在签订合同过程中,不存在的是( )A、要约撤回B、要约撤销C、承诺撤回D、承诺撤销参考答案：D 文字解析：合同法第l7条规定了要约的撤回、第18条规定了要约的撤销、第27条规定了承诺的撤回。因为承诺生效时合同成立，产生了对双方当事人发生约束力，所以不存在承诺撤销 28、建设工程质量管理条例中要求,施工单位向建设单位提交工程质量保修书的时间为( )A、竣工验收后B、竣工验收时C、提交竣工验收报告时D、竣工结算后参考答案：C 文字解析：暂无解析 29、质量不符合约定的,当事人对违约责任没有约定,受损害方可以合理选择要求对方承担( )等违约责任。A、修理B、

21、更换C、重作D、减少货款E、解除参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 30、在合同解除后的法律后果中,表述正确的是( )A、尚未履行的部分,继续履行B、已经履行的,应恢复原状C、当事人要求采取补救措施的,则无权要求赔偿损失D、当事人要求恢复原状的,仍有权要求赔偿损失参考答案：D 文字解析：根据合同法97条的规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”故D项正确。 第二部分 项目管理1、按利润形成的主要环节列示一些中间性利润指标包括( )A、营业利润B、利润总额C、净利润D、未分配利润E、分

22、步计算当期净损益参考答案：A、B、C 答案解析：暂无解析 2、下列属于生产成本的有( )A、职工教育经费B、材料费用C、机械使用费D、第二项目部水电费E、工程保修费参考答案：B、C、D、E 答案解析：暂无解析 3、折旧率随着使用年限的变化而变化的固定资产折旧计算方法是( )A、平均年限法B、双倍余额递减法C、年数总和法D、工作量法参考答案：C 答案解析：本题考查对固定资产折旧方法的理解,选项A平均年限法和选项B双倍余额递减法的折旧率是固定的;选项D与使用年限无关。 4、投资回收期和借款偿还期两个经济评价指标都是( )A、自建设年开始计算B、时间性指标C、反映偿还债能力的指标D、动态评价指标参考

23、答案：B 答案解析：暂无解析 5、资金成本中的资金使用费包括( )A、向股东支付的红利B、向银行支付的贷款手续费C、向债权人支付的利息D、生产制造成本E、发行债券所发生的费用参考答案：A、C 答案解析：暂无解析 6、下列关于单位估价表的表述中正确的是( )A、单位估价表是以施工定额为基础编制的B、单位估价表中的分项工程单价只有工料单价一种形式C、单位估价表具有稳定性的特点D、随着市场价格的变化单位估价表应及时进行调整参考答案：D 答案解析：暂无解析 7、使投资项目财务净现值为零的折现率称为( )A、资金成本率B、财务内部收益率C、财务净现值率D、基准收益率参考答案：B 答案解析：暂无解析 8、

24、资金成本不包括( )A、取得资金使用权所支付的费用B、投资的机会成本C、筹资费D、资金的使用费参考答案：B 答案解析：暂无解析 9、下列各项中,属于投资方案静态评价指标的是( )A、内部收益率B、投资收益率C、净现值率D、净现值参考答案：B 答案解析：暂无解析 10、对于常规投资方案,若投资项目的FNPV(18%)0,则必有( )A、FNPV（20%）0B、FIRR18%C、静态投资回收期等于方案的计算期D、FNPVR（18%）1参考答案：B 答案解析：暂无解析 11、按建标2003206号文件的规定,施工机械使用费包括( )A、大型机械设备进出场及安拆费B、机械操作人员工资C、机械经常修理费

25、D、养路费E、危险作业意外伤害保险参考答案：B、C、D 答案解析：暂无解析 12、某工程采用综合单价法计价程序,该工程的分项工程材料费占直接工程费的比例为78%,该地区原费用定额测算所选典型工程材料费占人、料、机费用合计的比例为65%,则计算含税造价的计算基数宜采用( )A、直接工程费B、人工费和机械费合计C、人工费D、材料费和机械费合计参考答案：A 答案解析：暂无解析 13、对借款限额未使用部分,企业需向银行支付( )A、滞纳金B、罚金C、违约金D、承诺费参考答案：D 答案解析：暂无解析 14、按建标2003206号文件的规定,下列各项费用中属于建筑安装工程企业管理费的有( )A、劳动保护费

26、B、职工教育费C、劳动保险费D、财务费E、工会经费参考答案：B、C、D、E 答案解析：暂无解析 15、按建标2003206号文件的规定,规费包括( )A、环境保护费B、工程排污费C、工程定额测定费D、安全施工费E、文明施工费参考答案：B、C 答案解析：暂无解析 16、某施工企业,为解决设备生产能力不足问题,以银行存款100000元购买设备,此项支出属于( )A、资本性支出B、收益性支出C、投资性支出D、费用性支出参考答案：A 答案解析：暂无解析 17、资产各项目分类分项列示的标准是( )A、收益性B、流动性C、获利性D、风险性参考答案：B 答案解析：暂无解析 18、价值工程的核心是( )A、对

27、产品进行功能分析B、提高产品的价值C、提高产品的功能D、降低产品寿命周期成本参考答案：A 答案解析：暂无解析 19、某设备的原始成本(实际价值)为4000元,残值固定为400元,每年设备的劣化增量是均等的,年低劣化值为200元,不计利息。设备的经济寿命为( )年。A、2.45B、6C、6.32D、6.63参考答案：B 答案解析：暂无解析 20、在进行分部分项工程费计算时,需要按照一定的程序计算不完全费用综合单价。下列关于综合单价计算的表述中正确的有( )A、在计算综合单价中的直接工程费时应以清单工程量为计算基数B、在计算综合单价中的直接工程费时应以施工作业量为计算基数C、分项工程施工中采用的施

28、工方案不同,综合单价就会不同D、分项工程的综合单价只由施工工程量、生产要素消耗量及其价格确定E、分项工程的综合单价中应包括直接工程费、间接费和利润参考答案：B、C 答案解析：暂无解析 21、建筑安装工程直接工程费中的人工费包括生产工人的( )A、工具用具使用费B、医疗保险费C、因气候影响的停工工资D、劳动保护费E、按规定标准发放的物价补贴、交通补贴参考答案：C、D、E 答案解析：暂无解析 22、企业定额的作用是( )A、企业定额是施工企业计算和确定工程施工成本的依据,是施工企业进行陈本管理、经济核算的基础B、企业定额是施工企业进行工程投标、编制工程投标价格的基础和主要依据C、企业定额是施工企业

29、编制施工组织设计的依据D、企业定额是计算工人劳动报酬的依据E、企业定额有利于推广先进技术参考答案：A、B、C 答案解析：暂无解析 23、工资指数化过程中,调整名义工资的依据是( )A、经济增长率B、通货膨胀率C、人口增长率D、所得税率参考答案：B 答案解析：暂无解析 24、据某公司期末会计报表资料,主营业务收入870000元;流动资产期初余额为520100元,期末余额为529150元;则该公司流动资产周转率为( )A、1.644B、1.658C、1.673D、1.681参考答案：B 答案解析：暂无解析 25、流动比率是企业流动资产与流动负债的比率,通常认为其合理值是( )A、0.25B、1C、

30、0.5D、2参考答案：D 答案解析：暂无解析 26、为了保证在投标报价中不错报、不漏报,投标人应将工程量清单与合同条件、技术规范和图纸及( )等认真核对。A、同类工程B、当地在建工程C、投标人须知D、代理人提供的关于标底的情报参考答案：C 答案解析：暂无解析 27、某设备目前实际价值2500元,还可使用6年,且价值保持不变。该设备第一年的运行成本为2000元,以后每年增加300元。该设备的经济寿命为( )年。A、1B、25C、6D、9参考答案：A 答案解析：暂无解析 28、在下列各项中,属于加速折旧方法的有( )A、先进先出法B、工作量法C、双倍余额递减法D、年数总和法E、平均年限法参考答案：

31、C、D 答案解析：暂无解析 29、某建设项目的设计年产量8万套,每套售价600元,相应的成本预计数据如下：(1)材料费3700万元/年;(2)燃料费220万元/年;(3)非计件工资70万元/年;(4)固定资产折旧费260万元/年;(5)无形资产摊销费80万元;(6)长期借款利息30万元/年;(7)办公费110万元/年。则该项目的盈亏平衡生产能力利用率为( )A、53.5%B、62.5%C、65.2%D、74.2%参考答案：B 答案解析：暂无解析 30、某项目有一笔5年期借款500万元,利率为8%,每年付息,到期一次还本。项目正常生产年份的原材料费用为1700万元,管理人员工资福利费300万元。

32、则上述构成固定成本的费用额为( )万元/年。A、340B、1700C、1740D、2000参考答案：A 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、下列哪种制度是消除隐患、防止事故、改善劳动条件的重要手段( )A、安全责任制度B、安全检查制度C、安全教育培训制度D、安全监察制度参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、根据建设工程施工合同示范文本通用条款约定,可以对合同价款进行调整的因素有( )A、由于市场因素导致建筑材料费及人工费成本上涨B、法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款C、工程造价管理部门公布的价格调整D、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的累计停工超过8小时E、双方约定的其他

33、因素参考答案：B、C、D、E 文字解析：见建设工程施工合同示范文本(GF一99一0201)通用条款第233款相关约定。 3、在双代号网络计划中,某工作有三项紧后工作,它们的最迟开始时间分别为第18天、第21天和第22天。如果该工作的持续时间为4天,则其最迟开始时间为( )天。A、14B、15C、18D、24参考答案：A 文字解析：本题主要考查双代号网络图中工作最迟开始时间的计算方法。即从后向前逆算过程中,所有紧后工作最迟开始时间的最小值为本工作最迟结束的时间。本题中所有紧后工作最迟开始时间最小值即为本工作最迟结束时间为18；由最迟结束的时间减去工作的持续时间即得最早开始时间18-414天。 4

34、、项目管理作为一门学科在不断的发展,它包括( )等几代的发展。A、传统的项目管理B、现代的项目管理C、全过程的项目管理D、组合管理E、变更管理参考答案：A、D、E 文字解析：传统的项目管理（ProjectManagement）是该学科的第一代，第二代是ProgramManagement（指的是相互有关联的项目的项目管理），第三代是PortfolioManagement（指的是多项目不一定有关联的组合管理），第四代是ChangeManagement（指的是变更管理）。 5、施工方进度控制的任务是依据( )对施工进度的要求控制施工进度。A、监理规划B、施工任务委托合同C、施工任务单D、设计任务书参

35、考答案：B 文字解析：施工任务委托合同是业主与施工单位签订的明确双方权利、义务的法律文件,是施工方实施施工项目管理的依据,也是进度控制任务的依据,故答案B正确。施工任务单是施工单位的管理部门给生产班组下达施工任务的文件,故答案C不正确；而答案A和答案D监理规划、设计任务书分别是监理单位、设计单位实施项目管理和产品设计的依据。 6、承包人在跟踪分析发包人的工作内容时,关注重点应放在( )A、发包人是否有效协调了各类社会关系,保证工程顺利进展B、发包人是否及时并足额支付了应付的工程款C、发包人是否对专业分包人进行了管理协调,使其专业施工工程质量达到了合同约定的质量标准D、对承包人提出的工程疑难问题

36、是否及时进行解答参考答案：B 文字解析：在合同履行过程中,承包人应重点跟踪业主是否及时、足额地支付了工程款。 7、投标书的提交有固定的要求,其基本内容是( )A、签章B、密封C、签章及密封D、印刷参考答案：C 文字解析：暂无解析 8、如果进度计划的执行情况有偏差,则应该( ),并视必要调整进度计划。A、进行对比分析B、引入风险评估C、实施跟踪检查D、采取纠偏措施参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、工程施工阶段建设监理工作的任务不包括( )A、质量控制B、成本控制C、进度控制D、投资控制参考答案：B 文字解析：工程施工阶段建设监理工作的主要任务包括：施工阶段的质量控制,施工阶段的进度控制和施工

37、阶段的投资控制。 10、特种作业人员安全技术考核以( )考核为主,合格者获得国家统一印制的( )A、安全技术理论特种作业人员操作证B、实际操作技能特种作业人员操作证C、实际操作技能特殊作业资格证D、安全技术理论特殊作业资格证参考答案：B 文字解析：暂无解析 11、竞争性成本计划带有成本战略性质,是项目( )A、施工成本基本框架和水平的奠定B、投标阶段技术标书的支撑C、实施方案制定的依据D、指导性成本计划的深化参考答案：A 文字解析：暂无解析 12、进行有效的成本偏差控制,成本分析是( )A、中心B、目的C、目标D、关键参考答案：D 文字解析：暂无解析 13、由于其重要性和特殊性,一旦发生意外,

38、会造成大的伤害,给企业的经济效益和社会效益带来不良影响。为确保安全,对设备的运转和零件的状况要定时进行检查,发现损伤立刻更换,绝不能“带病”作业。此项工作属于( )A、全面安全检查B、经常性安全检查C、专业或专职安全管理人员的专业安全检查D、要害部门重点安全检查参考答案：D 文字解析：暂无解析 14、项目的实施阶段包括( )A、设计阶段B、招投标阶段C、施工阶段D、动用前准备阶段E、保修期参考答案：A、C、D、E 文字解析：项目的实施阶段包括设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。招标阶段工作分散在设计前的准备阶段、设计阶段和施工阶段中进行,因此一般不单独列为招标投标阶段

39、。 15、实践证明,( )是设计质量控制的重要环节。A、设计任务的组织B、投资的组织C、规划单位D、政府行政主管部门参考答案：A 文字解析：暂无解析 16、在网络计划中,工作总时差为5天,自由时差为3天。若该工作拖延了4天,则( )A、不影响紧后工作B、不影响总工期C、总工期拖后1天D、总工期拖后了4天E、影响紧后工作1天参考答案：B、E 文字解析：若工作拖延时间不超过总时差,那就不会影响总工期；若超过自由时差,那就会影响紧后工作。 17、在直方图法的观察分析中,所谓形状观察分析是指绘制好的直方图形状与( )的形状进行比较分析。A、负态分布图B、正态分布图C、标准D、样板参考答案：B 文字解析

40、：暂无解析 18、下列选项,属于设计阶段建设监理的工作任务的是( )A、监督合同的实施B、参与设计协调工作C、参与主要材料和设备的选型D、参与设计单位向施工单位的设计交底E、审核或参与审核主要材料和设备的清单参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 19、竣工阶段政府建设工程质量监督的主要内容为( )A、竣工验收前的质量复查B、参与竣工验收会议C、编制竣工报告D、编制单位工程监督报告E、建立建设工程质量监督档案参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 20、按照建设工程示范合同文本通用条款相关规定,发包人应按专用条款约定的日期和套数,向承包人提供图纸。发包人对工程有保密要求的,应在专用条款

41、中提出保密要求,保密措施费用由( )A、承包人承担,承包人在约定保密期限内履行保密义务B、发包人承担,承包人在约定保密期限内履行保密义务C、承包人承担,且承包人须永久履行保密义务D、发包人承担,且承包人须永久履行保密义务参考答案：B 文字解析：见建设工程施工合同示范文本(GF990201)通用条款第41款约定。 21、项目经理不仅要考虑项目的利益,还应服从( )A、企业的整体利益B、业主方的整体利益C、项目各参与方的整体利益D、社会各界的利益参考答案：A 文字解析：暂无解析 22、投标人在研究招标文件的同时,还可对工程其他情况进行调查研究,以避免投标及履约风险。这些调查研究可能包括( )A、工

42、程业主方与当地政府关系调查B、工程现场地质情况考察C、工程所在地区自然环境考察D、工程业主方资信状况调查E、工程竞争对手履约能力调查参考答案：B、C、D、E 文字解析：投标人进行的各项调查研究应包括对招标工程的自然状态、工程所在地社会经济状况、招标人资信状况以及竞争对手履约能力的调查等方面。 23、如何评价、度量风险的大小,确定可接受风险和不可接受风险,对不可接受风险作进一步分析,制定补偿措施,将风险减至最小或可以接受的水平,是一个急需解决的课题。其中不可接受风险是指( )A、超出了方针、目标和企业规定的其他要求的风险B、超出了法律、法规和规章的要求的风险C、超出了人们普遍接受的要求的风险D、

43、超出了人们的判断能力的限度的风险E、超出了建设工程项目的总体目标范围的风险参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 24、在工程施工承包招标时,施工期限( )的项目一般实行固定总价合同,通常不考虑价格调整问题。A、三个月B、六个月C、一年D、二年参考答案：C 文字解析：暂无解析 25、特种作业人员应具备的条件有( )A、必须年满十八周岁以上B、没有妨碍从事特种作业的疾病和生理缺陷C、具有所需的文化程度和安全专业技术知识及实践经验D、年龄低于20周岁从事爆破作业和煤矿井下瓦斯检验的人员E、在本行业工作6年以上参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 26、某工程施工过程中,为对部分隐蔽工程进行检

44、查,工程师下发指令要求承包人暂停施工进行检查。后证明该隐蔽工程施工符合约定的质量标准,则承包人( )A、仅有权向发包人提出索赔要求工期顺延B、仅有权向发包人提出索赔要求合理的额外费用补偿C、有权向发包人要求工期顺延及合理的额外费用补偿D、无权向发包人提出索赔要求,承包人应无条件服从工程师指令参考答案：C 文字解析：见建设工程施工合同示范文本(GF99一0201)通用条款第18条约定。 27、政府质量监督部门的第一次监督检查的主要内容为工程项目( )及各施工方的质量保证体系是否已经建立以及完善程度。A、质量计划B、质量控制系统C、质量验收标准D、规范执行情况参考答案：B 文字解析：暂无解析 28

45、、施工安全控制程序包括( )A、确定每项具体工程项目的安全目标B、编制工程项目安全技术措施计划C、工程项目安全技术措施计划的落实和实施D、验证工程项目安全改进后技术措施计划E、建设工程项目安全卫生设施的维修参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 29、( )是安全生产管理的主要对象,在实际生活和生产过程中以多种多样的形式存在。A、企业员工B、生产设备C、危险源D、生产资料参考答案：C 文字解析：暂无解析 30、某项目运用因素分析法对所用钢筋的成本进行分析,影响因素包括钢筋损耗率、钢筋消耗量及钢筋单价,则进行分析替代的顺序是( )A、损耗率消耗量单价B、消耗量损耗率单价C、单价消耗量损耗率

46、D、消耗量单价损耗率参考答案：D 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、光纤数字传输系统的功能有( )A、为沿线各收费站、服务区、停车区等站点提供业务电话和指令电话B、为收费、监控、会议电视及管理信息等系统提供数据、图像传输通道C、为道路使用者提供紧急呼救求援和帮助等服务D、为省E、省际干线联网提供传输通道E为各数字设备提供时钟源参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 2、属于压缩关键工作持续时间的技术措施有( )A、增加工作面,组织更多的施工队伍B、采用先进的施工机械C、对所采取的技术措施给予相应经济补偿D、改善劳动条件E、采用更先进的施工方法以缩短施工过程的时间参考答案：B、E 文字

47、解析：暂无解析 3、在连续梁桥支架施工过程中,主要应注意控制( )A、支架基础B、拱架加载C、卸架工艺D、支架沉降参考答案：D 文字解析：暂无解析 4、各个施工过程的劳动量和作业量是指( )A、工程细目的工程数量与相应时间定额的乘积B、实际使用的工人数量与作业时间的乘积C、实际使用的工人数量D、实际使用的机械台数与作业时间的乘积E、实际使用的机械台数参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 5、背景材料某公路桥梁工程结构物的流水施工的进度计划双代号网络图和节点时间参数如下：问题：挖3工序的最迟开始时间和最迟完成时间论述正确是( )A、挖3工序最迟在5d后开始并且最迟在6d晚上结束B、挖3工序最

48、迟在5d早晨开始并且最迟在8d晚上结束C、挖3工序最迟在8d早晨开始并且最迟在9d晚上结束D、挖3工序最迟在8d后开始并且最迟在9d晚上结束参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、背景材料某公路山岭隧道,里程为K5+100K8+100,长度为3000m；进口段K5+100K5+400为级围岩,覆盖层厚度为38m；K5+400K8+100为V级围岩,覆盖层厚度为60250m,其中K6+800K7+300为曲线；采用双向钻爆导坑法施工,用8个月实现隧道贯通。问题：有关隧道量测内容和方法论述错误的是( )A、该隧道开挖后应及时进行围岩、初期支护的周边位移量测、拱顶下沉量测B、该隧道安设锚杆后,应进行锚

49、杆抗拔力试验C、该隧道如果围岩差、断面大或地表沉降控制严格时,宜进行围岩体内位移量测和其他量测D、该隧道全线应进行地表沉降量测参考答案：D 文字解析：暂无解析 7、目前我国主要使用的通行券为( )A、纸质磁性券B、纸质二维条形码券C、非接触式IC卡D、磁卡参考答案：C 文字解析：暂无解析 8、粉煤灰路堤的施工步骤与填石路堤施工方法相类似,仅增加了包边土和( )等工序。A、基底防水处理B、设置拉筋带C、设置护坡D、设置边坡盲沟参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、在下列试验项目中,属于标准试验的是( )A、砂的性能试验B、混合料的配合比试验C、沥青混凝土试验路段试验D、预制构件的验证试验参考答案

50、：B 文字解析：暂无解析 10、交通基本建设资金监督管理的基本原则有( )A、专款专用原则B、分级负责原则C、设计变更控制原则D、全过程监督原则E、效益原则参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 11、可承担单跨100m及以下桥梁工程的施工的企业包括( )A、公路工程施工总承包特级企业B、桥梁工程专业承包一级企业C、桥梁工程专业承包二级企业D、桥梁工程专业承包三级企业E、公路工程施工总承包一级企业参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 12、水泥稳定土基层裂缝的主要防治方法是：( )A、控制压实含水量,需要根据土的性质采用最佳含水量B、设置伸缩缝,在石灰土层中,每隔510m设一道缩

51、缝C、铺筑碎石过渡层,在基层与路面间铺筑一层碎石过渡层,可有效地避免裂缝D、在能保证水泥稳定土强度的前提下,尽可能采用较高的水泥用量E、设计合理的水泥稳定土配合比,加强拌合,避免出现粗细料离析和拌合不均匀现象参考答案：A、E 文字解析：水泥稳定土基层裂缝的主要防治方法 13、投入施工现场的劳动力由( )组成。A、技术人员B、技术工人C、财会人员D、机械工人E、普通工人参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 14、沥青路面面层的主要作用是( )A、承受行车荷载B、防冻、防湿C、排水、隔水D、防污、防渗参考答案：A 文字解析：暂无解析 15、工程价款价差调整的主要方法有( )法几种。A、调值

52、公式B、调价文件计算C、预算价格调整D、实际价格调整E、工程造价指数调整参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 16、在施工中,控制成本支出的依据是( )A、工程概算B、施工图预算C、施工预算D、工程结算参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、在悬拼法施工中,预制构件起吊安装前,应对起吊设备进行全面的安全技术检查,并按照( )分别进行起吊试验。A、施工荷载的80、100和130B、设计荷载的70、100和120C、设计荷载的60、100和130D、实际荷载的70、100和120参考答案：C 文字解析：暂无解析 18、三线电缆中的红色线是( )A、零线B、火线C、地线D、其他参考答案：B

53、文字解析：暂无解析 19、下列各类挡土墙,属于柔性结构物的是( )A、加筋土挡土墙B、衡重式挡土墙C、壁板式锚杆挡土墙D、重力式挡土墙参考答案：A 文字解析：暂无解析 20、不属于安全环保施工组织设计应重点考虑内容是( )A、安装的方案和方法B、精度和质量控制措施C、对前期工程的维护措施D、劳动力组织计划参考答案：D 文字解析：暂无解析 21、该隧道施工在辅以大型机具设备时宜采用( )施工。A、台阶开挖法B、全断面开挖法C、分部开挖法D、隧道挖掘机法参考答案：B 文字解析：暂无解析 22、公路低压配电系统中的接地的形式有( )A、TN-S系统B、TN-C系统C、TN-C-S系统D、TT系统E、

54、TM-TC系统参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 23、路面各结构层间采用搭接流水方式时主要的搭接类型有( )A、STSB、STFC、FTFD、FTSE、FTE参考答案：A、C 文字解析：暂无解析 24、洞内导线应根据洞口投点向洞内作引申测量,洞口投点应纳入( )内,由洞口投点传递进洞方向的联接角测角中误差,不应超过测量等级的要求。A、导线点B、控制网C、精度误差范围D、视线范围参考答案：B 文字解析：暂无解析 25、高速公路路基土的干湿类型状态应处于( )A、超干燥B、干燥C、中湿D、潮湿E、过湿参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 26、某桥主跨为2m132m,矢跨比18,空腹式

55、等截面悬链线钢筋混凝土薄壁箱形拱。该桥分5节预制,采用缆索吊装单片拱肋合拢。北岸为2m20m钢筋混凝土T梁,南岸为1孔20m钢筋混凝土简支梁。主孔墩为腰形墩身圆形沉井基础。问,桥面铺装病害的防治措施包括( )A、加强对施工质量控制,避免主梁预拱度过大B、严格控制桥面铺装钢筋网的安装C、避免出现桥面防水混凝土层破坏D、优化桥面铺装的混凝土配合比设计E、提高后浇混凝土或填缝料的施工质量参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 27、隧道火灾报警系统的人工报警按钮通常是在隧道内每( )间距设一个。A、100mB、75mC、50mD、25m参考答案：C 文字解析：暂无解析 28、桥梁上部结构采用现

56、浇法施工的有( )A、逐段悬臂挂篮施工B、满堂支架法C、顶推法施工D、转体施工E、缆索吊装施工参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 29、路面工程施工中,相邻结构层之间的速度决定了相邻结构层之间的搭接类型,前道工序的速度快于后道工序时选用( )搭接类型。A、开始到开始B、开始到完成C、完成到开始D、完成到完成参考答案：A 文字解析：暂无解析 30、收费制式中的按路段收费制简称为( )A、分段制B、封闭式C、均一制D、开放式参考答案：D 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、我国现行的高程起算的统一基准是( )A、1956年黄海高程系B、1985国家高程基准C、废黄河高程系D、1985年

57、黄海高程系参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、竣工验收工作由( )负责。A、项目法人B、主管部门C、验收主持单位D、竣工验收委员会参考答案：D 文字解析：暂无解析 3、型号为20sh一19的离心泵属于( )离心泵。A、单级单吸卧式B、单级双吸卧式C、单级单吸立式D、单级双吸立式参考答案：B 文字解析：暂无解析 4、平行于水流方向的围堰为( )A、横向围堰B、纵向围堰C、过水围堰D、不过水围堰参考答案：B 文字解析：暂无解析 5、某次水利工程施工招标中,只有甲、乙两家投标递交了投标文件,根据水利工程招标投标有关规定,招标人应当( )A、直接委托给投标人甲B、直接委托给投标人乙C、组织评标,然后

58、在甲、乙中确定中标人D、依法重新招标参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、水利水电土建工程施工合同条件中,应全文引用不得删改的是( )；应按其条款编号和内容,根据工程实际情况进行修改和补充的是( )A、专用合同条款通用合同条款B、专用合同条款专用合同条款C、通用合同条款专用合同条款D、通用合同条款通用合同条款参考答案：C 文字解析：暂无解析 7、中华人民共和国防洪法自( )起实施。A、1997年8月29日B、1998年1月1日C、2000年5月1日D、2002年10月1日参考答案：B 文字解析：暂无解析 8、在野外常见到的边坡变形破坏主要有( )等几种类型。A、松弛张裂B、管涌破坏C、蠕动变形

59、D、崩塌E、滑坡参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 9、土地管理法规定,征收耕地的补偿费用包括( )A、复建补偿费B、地上附着物和青苗补偿费C、土地补偿费D、专项设施迁建费E、安置补助费参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 10、项目法人就本建设项目制定的应急救援预案应当包括( )A、紧急救援的组织机构、人员配备方案B、物资准备方案C、人员财产救援措施D、事故分析与报告等方面的方案E、应急救援交通方案参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 11、在防洪工程设施保护范围内,禁止进行( )A、爆破B、打井C、捕鱼D、取土E、采石参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 12

60、、下列属于单位工程投入使用验收工作内容的是( )A、检查工程是否按批准设计完建B、检查工程质量,评定质量等级C、对工程缺陷提出处理要求D、检查工程是否具备安全运行条件E、主持单位工程移交参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 13、施工单位应当依法取得( )后,方可从事水利工程施工活动。A、施工许可证B、施工监理证C、工程付款D、安全生产许可证参考答案：D 文字解析：暂无解析 14、根据水工碾压混凝土施工规范(SL5394),下列关于碾压混凝土坝施工的说法正确的是( )A、施工前应通过现场碾压试验验证碾压混凝土配合比的适应性,并确定其施工工艺参数B、每层碾压作业结束后,应及时按网格布点检