江苏省一级建造师习题完整版全解析

1、江苏省一级建造师习题完整版全解析第一部分 工程经济1、关于施工总承包单位与分包单位安全责任的划分,下列表述不正确的是( )A、由总承包单位对施工现场的安全生产负总责B、总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担责任C、总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任D、分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的,由分包单位承担主要责任参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、下列关于民事责任的承担方式中,表述正确的是( )A、非法侵占他人的财产应返还权利人或所有人B、修理重做和更换适用于种类物或特定物C、违约金的数额一旦约定不能改变D、加害人拒不执行为受害人消除影响恢复名誉生效

2、判决的,人民法院可以采取公告登报方式,相关费用由加害人承担E、民事责任的各种方式,可以单独适用,也可以合并适用参考答案：A、D、E 文字解析：B项修理和重做可以适用于种类物或者特定物，而更换只能适用于种类物C项，根据合同法第114条的规定，违约金过高过低的可以予以调整，而非按照约定一成不变。 3、就承、发包双方停工损失赔偿纠纷一案,仲裁委员会根据承包人的申请受理案件后,在仲裁庭解决案件时,根据双方自愿原则,主持调解并达成调解协议,仲裁庭依照仲裁规则制作了仲裁调解书。下列关于调解书与仲裁裁决书效力的表述中,( )是正确的。A、基本相同的法律效力B、同等的法律效力C、不同的法律效力D、各自应有的法

3、律效力参考答案：B 文字解析：暂无解析 4、以下关于民事诉讼、仲裁证据的表述中,不正确的是( )A、书证、物证应当提交原件、原物B、如需自己保存原件、原物或者提交原件、原物确有困难的,可以提交复制品、照片、副本、节录本C、无法与原件、原物核对的复印件、复制品、可以单独作为认定案件事实的依据D、经人民法院或者仲裁庭核对与原件、原物无异的复印件、复制品,可以作为认定案件事实的依据参考答案：C 文字解析：暂无解析 5、下列民事裁判,民事诉讼法规定当事人可以上诉的是( )A、基层法院作出的第一审判决B、第二审法院发回重审后的判决C、按照第一审程序对案件再审作出的判决D、不予受理的裁定、对管辖有异议的裁

4、定和驳回起诉的裁定E、最高法院的一审裁判参考答案：A、B、C、D 文字解析：答案里A、B、C三项都是按照第一审程序作出的判决，D项三种情形的裁定属于法律规定准许上诉的裁定，所以当事人有权提起上诉。而最高人民法院的一审裁判，是发生法律效力的判决、裁定，当事人不能再上诉，所以E项错，本题选A、B、C、D。 6、某建设单位因资金紧张将自己的办公楼抵押给银行,但未办理相应的土地使用权抵押手续,下列选项正确的是( )A、视为仅抵押了办公楼B、视为办公楼与相应的土地使用权抵押一并抵押C、因抵押物不明确,抵押合同视为无效D、因抵押物不明确,抵押合同视为效力待定参考答案：B 文字解析：暂无解析 7、下列关于质

5、权的生效,说法正确的是( )A、动产质权自动产交付时,质权成立B、以汇票、本票、债券、仓单出质的,自交付权利凭证时质权成立C、以基金份额出质的,自证券登记结算机构登记时质权成立D、以证券登记结算机构登记的股权出质的,自工商部门登记时质权成立E、以应收账款出质的,自信贷征信机构登记时质权成立参考答案：A、B、C、E 文字解析：根据物权法第226条的规定：“以基金份额、证券登记结算机构登记的股权出质的，质权自证券登记结算机构办理出质登记时设立；以其他股权出质的，质权自工商行政管理部门办理出质登记时设立。”C项正确，D项错误；根据物权法第228条的规定：“以应收账款出质的，当事人应当订立书面合同。质

6、权自信贷征信机构办理出质登记时设立。”E项正确。根据物权法第224条的规定：“以汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单出质的，当事人应当订立书面合同。质权自权利凭证交付质权人时设立；没有权利凭证的，质权自有关部门办理出质登记时设立。”B项正确。根据物权法第212条的规定：“质权自出质人交付质押财产时设立。”A项正确。 8、某重点工程按照法律规定不需办理施工许可证,持有开工报告即可开工建设,对此,建设单位应将保证安全施工的措施报送( )A、开工报告发证机构审查B、建开工报告发证机构备案C、建设行政主管部门批准D、建设行政主管部门备案参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、按照建设工程质量管理条

7、例的规定:工程建设过程有关主体的下列行为中,除( )外都是违法的。A、为保证工程质量,设计单位对某重要器材指定了生产厂商B、建设单位通过原设计单位实施了涉及承重结构变动的装修工程C、施工单位的总工程师经过仔细核算,变更了某剪力墙的配筋方案D、监理单位要求员工主要采用巡视和平行检测的方法实施监理参考答案：B 文字解析：暂无解析 10、甲建筑公司承建乙市一隧道项目,现缺乏一种进口挖掘机,公司领导决定采用租赁方式向乙市建筑机械租赁公司租赁,以节约资金。原乙建筑机械租赁公司的此种进口挖掘机确实性能良好,但缺少产品合格证,下列说法正确的是( )A、不能出租B、可以出租C、经乙市建扇批准后可以出租D、经乙

8、市人民政府批准后可以出租参考答案：A 文字解析：暂无解析 11、如果纸业公司在分公司项目的施工中,确实产生了噪声,并对周围居民的生活造成了影响,那么,根据我国环境噪声污染防治法的规定,在城市市区范围内向周围生活环境排放建筑施工噪声时,其噪声应当符合国家规定的( )A、噪声污染的工业设备行业标准B、城市市区噪声排放地方标准C、产品的噪声排放国家标准D、建筑施工场界环境噪声排放标准参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、根据我国刑法的规定,罚金是( )判处犯罪分子向国家缴纳一定数额金钱的刑罚方法。A、行政机关B、人民政府C、人民法院D、公安机关参考答案：C 文字解析：暂无解析 13、某轮胎厂与职工

9、小孟因为工资奖金的问题产生了劳动争议,小孟准备去当地的劳动争议仲裁委员会申请劳动仲裁。依据劳动法的规定,对劳动仲裁的理解正确的是( )A、必须是当事人双方都要求仲裁,才可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁B、只要当事人任何一方要求仲裁,就可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁C、提出仲裁要求,应当自劳动争议发生之日起30日内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请D、仲裁裁决一般应在收到仲裁申请的30日内作出参考答案：B 文字解析：暂无解析 14、下列可以使委托代理终止的情形有( )A、代理期间届满或者代理事务完成B、被代理人取消委托或者代理人辞去委托C、代理人死亡D、代理人丧失民事行为能力E、被代理人死亡

10、参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 15、承揽人在履行承揽合同中的下列行为,不正确的是( )A、承揽人发现定作人提供的材料质量不合格,立即停止工作并通知定作人B、承揽人对由自己提供的材料,接受定作人检验C、承揽人未征得定作人同意,可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成D、因定做人未按期支付20%的尾款,承揽人可以拒绝交付整个工作成果参考答案：D 文字解析：承揽合同的承揽人可以行使留置权，但应与其欠付的报酬相当。 16、下列事例中,不能产生合同义务终止的是( )A、建设单位在某项工程中欠监理单位监理费用,后建设单位吸收合并监理公司B、施工单位因材料商长期不能供货解除了双方的买卖合同C、建

11、设单位拖欠施工单位巨额工程款项,施工单位提起仲裁D、设备供应商交付设备时,施工单位拒绝接收,设备商将设备交公证机关提存参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、在我国建设工程领域,依照建筑法的规定,可以自愿投保的险种有( )A、工程设计责任险B、建筑工程一切险C、建筑意外伤害险D、安装工程一切险E、工程监理责任险参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 18、根据合同法的规定,下列承诺有效的是( )A、承诺对要约的内容作了变更,增加了要约人的责任B、撤回承诺的通知在承诺到达要约人前到达C、受要约人超过承诺期限发出承诺D、承诺被延误,要约人未及时通知受要约人参考答案：D 文字解析：暂无解析 1

12、9、某设备生产厂,分别对甲、乙两个项目进行投标,在提交标书时,将乙项目的标书提交给了甲项目的招标人,将甲项目的标书提交给了乙项目的招标人,则设备厂提交的标书不成构成要约的原因是( )A、无订立合同的意思表示B、要约内容不明确C、受要约人错误D、要约人不特定参考答案：C 文字解析：暂无解析 20、在下列表述中,当事人应承担违约责任的是( )A、甲、乙约定,若乙打赌输了,乙应帮助甲打丙一顿,乙输后没有按约履行B、发包人与承包人约定,承包人严格执行发包人的工程指令。施工中发包人要求承包人使用不合格材料,承包人拒绝C、甲骑车时不慎将乙撞伤,乙花费了大量医疗费用D、甲、乙约定由乙在年底供货,而乙在年初时

13、明确表示自己年底不会供货参考答案：D 文字解析：暂无解析 21、根据水污染防治法对地表水污染的规定,禁止向水体排放( )A、油类B、酸液C、碱液D、粉尘E、剧毒废液参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 22、某设计单位为谋取中标,向招标人行贿,根据招标投标法的规定,除应对单位处罚外,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人处( )罚款。A、中标项目金额5%o以上10以下的罚款B、中标项目金额5%以上10%以下的罚款C、单位罚款数额5%以上10%以下的罚款D、单位罚款数额5以上10以下的罚款参考答案：C 文字解析：暂无解析 23、如果建设工程项目属于重点项目,应对项目档案的( )进行评价

14、。A、完整性B、客观性C、准确性D、系统性E、安全性参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 24、工程总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险,该保险责任期限到该项目( )之日为止。A、提交竣工验收报告B、竣工验收合格C、竣工验收备案D、交付使用参考答案：B 文字解析：暂无解析 25、甲工程总承包单位,将承包工程的主体部分分包给乙施工单位,并向其收取一定管理费用。根据建设工程质量管理条例的规定,下列不属于对甲总承包单位上述行为的处罚措施的是( )A、没收甲收取的管理费B、按合同价1%2%处以罚金C、可以责令甲停业整顿D、可以降低甲资质等级参考答案：B 文字解析：根据

15、建设工程质量管理条例第62条的规定，同时罚金为刑事处罚措施，不是行政处罚措施。 26、根据建设工程质量管理条例的规定,建设工程在保修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中,应当由施工单位承担保修责任的是( )A、因使用不当造成的质量缺陷B、因用户装修引起的卫生间渗漏C、一场暴雨后散水坡局部下沉裂缝D、地震导致的剪力墙裂缝参考答案：C 文字解析：暂无解析 27、刘某投保了一份财产保险合同,在这个保险合同法律关系中,下列主体之中不可能为同一人的是( )A、投保人与受益人B、保险人与投保人C、投保人与被保险人D、投保人、被保险人和受益人参考答案：B 文字解析：暂无解析 28、下列使用国有资金的项目中,

16、必须通过招标方式选择施工单位的是( )A、某水利工程,其单项施工合同估算价600万元人民币B、利用资金实行以工代赈需要使用农民工C、某军事工程,其重要设备的采购单项合同估算价100万元人民币D、某福利院工程,其单项施工合同估算价300万元人民币且施工主要技术采用某专有技术参考答案：A 文字解析：工程建设项目招标范围和规模标准规定施工单价合同估算价在200万元人民币以上的必须进行招标；工程建设项目施工招标投标办法规定：涉及国家安全的建设项目、属于利用扶贫资金实行以工代赈的项目及项目施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的可不进行招标，故只有A答案为正确答案。 29、在以下民事诉讼答辩制度的选项中

17、,正确的是( )A、被告应在收到起诉状副本之日起十五日内提出答辩状B、被告只能书面答辩C、被告不进行答辩,视为认可D、被告不提出答辩状的,会影响人民法院审理参考答案：A 文字解析：民事诉讼法第一百一十三条规定，被告在收到起诉状副本之日起十五日内提出答辩状。被告不提出答辩状的，不影响人民法院审理；法律也没规定不准口头答辩，所以本题选A。 30、按照解释的规定,延期支付工程款的,工程款利息从应付工程款之日计付。当事人对工程款付款时间没有约定或约定不明的,可以根据以下( )时间作为应付款时间。A、建设工程实际交付的,为交付之日B、建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件的之日C、建设工程未交付、工程价

18、款也未结算的,为当事人起诉之日D、建设工程合同中约定了竣工日期的,为约定竣工之日E、建设工程有质量验收合格的,为验收合格之日参考答案：A、B、C 文字解析：根据解释第18条规定，A、B、C项正确。 第二部分 项目管理1、某建筑企业因急需现金,于2009年7月1日将一张2009年5月1日签发的,10月1日到期,票面价值为100000元的不带息商业汇票向银行贴现,年贴现率为l2%。根据企业会计准则及其相关规定,票据的贴现值为( )A、97000元B、95000元C、64000元D、100000元参考答案：A 答案解析：贴现值=票据到期值-贴现息=100000-3000=97000元 2、下列各项属

19、于企业管理费的是( )A、管理人员工资B、固定资产使用费C、危害作业意外伤害保险D、劳动保险费E、工会经费参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 3、周转性材料是指在施工过程中多次使用的工具性材料,定额中表示周转性材料消耗量指标通常用( )A、周转次数B、周转使用量C、摊销量D、回收量参考答案：C 答案解析：暂无解析 4、下列各项中,属于人力政策的有( )A、人力资本投资B、完善劳动市场C、协助工人进行流动D、降低最低工资标准E、增加劳动力的数量和质量参考答案：A、B、C、D 答案解析：暂无解析 5、某企业2009年4月份发生如下经济业务:应付到期的商业承兑汇票30万元;从银行借人2年期

20、的借款100万元;应支付的职工福利费25000元;融资租赁固定资产的应付款20000元;补偿贸易引进设备的应付款为6000元。根据会计准则及相关规定,下列各项中属于非流动负债的有( )A、应付商业承兑汇票B、从银行借入的2年期的借款C、应支付的职工福利费D、融资租赁固定资产的应付款E、补偿贸易引进设备的应付款参考答案：B、D、E 答案解析：暂无解析 6、设备的年平均使用成本由年运行成本和年资产消耗成本组成。一般情况下,年运行成本和年资产消耗成本随使用年限的变化规律是( )A、增加;增加B、增加;减少C、减少;增加D、减少;减少参考答案：B 答案解析：暂无解析 7、下列各项费用中,属于工程保险费

21、的有( )A、建筑安装工程一切险B、施工单位车辆保险C、进口设备财产保险D、人身意外伤害险E、劳动保险参考答案：A、C、D 答案解析：暂无解析 8、某办公楼原始成本为270万元,预计使用30年,则在平均年限法下,办公楼每月的折旧额为( )元。A、7000B、7500C、90000D、2700000参考答案：B 答案解析：暂无解析 9、对于我国投资项目( )A、备案制B、审批制C、报告制D、核准制参考答案：C 答案解析：暂无解析 10、会计主体可以是( )A、一个营利性组织B、具有法人资格的实体C、不具备法人资格的实体D、不进行独立核算的企业参考答案：A、B、C 答案解析：暂无解析 11、在设置

22、措施项目清单项目时,参考拟建工程的常规施工方案可以确定下列项目中的( )A、材料二次搬运B、大型机械设备进出场及安拆C、文明安全施工D、脚手架E、环境保护参考答案：B、D 答案解析：暂无解析 12、据某公司期末会计报表资料,期初总资产1000000元,期末总资产为1200000元;利润总额为190000元,利息支出数为10000元,则该公司总资产报酬率为( )A、20%B、16.67%C、18.18%D、16.78%参考答案：C 答案解析：平均资产总额=(期初资产总额+期末资产总额)/2=(1000000+1200000)/2=1100000元息税前利润总额=利润总额+利息支出=190000+

23、10000=200000元总资产报酬率=息税前利润总额/平均资产总额100%=200000/1100000100%=18.18% 13、下列属于资本公积的有( )A、任意盈余公积B、接受无偿捐赠C、法定公益金D、法定盈余公积E、股权投资准备参考答案：B、E 答案解析：暂无解析 14、某企业3年前花8000元安装了一台设备,设备目前账面价值为3500元,现在出售这设备可得3000元。目前该设备的价值为( )元。A、300B、3000C、3500D、8000参考答案：B 答案解析：暂无解析 15、长期借款的利率形式有( )A、固定利率B、变动利率C、浮动利率D、定额利率E、超额累进利率参考答案：A

24、、B、C 答案解析：暂无解析 16、某企业需要某种设备,该设备经济寿命为7年,企业与租赁公司商定的融资租赁期限为4年,在不考虑物价变动及技术进步因素时,设备租赁与购买方案比选尺度是( )A、净现值B、内部收益率C、净年值D、投资回收期参考答案：C 答案解析：暂无解析 17、产品支付融资的特点包括( )A、独特的信用保证结构B、贷款的偿还期比项目的经济寿命周期短C、贷款人一般只为项目的建设和资本费用提供融资,不提供用于项目经营开发的资金D、可实现百分之百的融资E、一般要求成立一个“融资中介机构”参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 18、进口设备增值税额的计税基数为( )A、离岸价民币外

25、汇牌价+进口关税+消费税B、离岸价人民币外汇牌价+进口关税+外贸手续费C、到岸价人民币外汇牌价+外贸手续费+银行财务费D、到岸价人民币外汇牌价+进口关税+消费税参考答案：D 答案解析：暂无解析 19、国际工程投标报价进行的调查中,属于对竞争对手调查的内容有( ),A、规模和实力B、技术特长C、管理承平D、经营状况E、经济状况参考答案：A、B、C、D 答案解析：暂无解析 20、某铁路施工企业于2009年10月发生如下业务:购买固定资产支出100万元,支付罚款2万元,第一项目部机械使用费10万元,材料二次搬运费2万元,工程定位复测费2万元。根据企业会计准则及相关规定,属于企业直接费用的有( )A、

26、购买同定资产支出B、机械使用费C、罚款支出D、材料二次搬运费E、工程定位复测费参考答案：B、D、E 答案解析：暂无解析 21、销售(营业)增长率指标的计算公式为( )A、本年主营业务收入/上年主营业务收入100%B、本年主营业务收入增长额/上年主营业务收入的总额100%C、本年主营业务收入增长额/上年主营业务收入增长额100%D、本年主营业务收入总额/上年主营业务收入增长额100%参考答案：B 答案解析：暂无解析 22、某施工项目由预算表和规定标准可知,其直接费为800万元。其中,人工费为300万元,按人工费计算的间接费费率为30%,利润率为10%,则该项目的不含税金的造价为( )万元。A、9

27、20B、1000C、1060D、1140参考答案：A 答案解析：暂无解析 23、按建标2003206号文件的规定,在建安工程造价中,安全施工费等于某项费用与安全施工费费率的乘积,这项费用是( )A、人工费B、直接工程费C、材料费D、直接费参考答案：B 答案解析：暂无解析 24、国际工程投标总报价中,分包工程费包括分包价和( )A、风险费B、现场管理费C、总包管理费和利润D、总部管理费参考答案：C 答案解析：暂无解析 25、当年资金来源不足以偿付当期债务时,常常表现为偿债备付率( )A、小于1B、小于1.5C、小于2D、小于3参考答案：A 答案解析：暂无解析 26、企业在防范与控制应收账款的风险

28、过程中,可遵循谨慎性原则,预先建立( )A、应收账款账龄分析B、坏账准备金制度C、信用期限考核制度D、信用标准评估制度参考答案：B 答案解析：暂无解析 27、建设项目周期中,决策、设计和施工阶段的产出分别是决策结果、设计文件和投资产品。若以产出对总投资影响从大到小进行排列,其次序为( )A、决策结果的影响设计文件的影响投资产品的影响B、决策结果的影响投资产品的影响设计文件的影响C、设计文件的影响投资产品的影响决策结果的影响D、投资产品的影响决策结果的影响设计文件的影响参考答案：A 答案解析：决策结果对总投资影响60%-70%,设计文件对总投资影响20%-30%,投资产品对总投资影响10%15%

29、,从大到小的排列次序为决策结果的影响设计文件的影响投资产品的影响。 28、已知折现率i0,所给现金流量图表示( )A、A1为现金流出B、A2发生在第3年年初C、A3发生在第3年年末D、A4的流量大于A3的流量E、若A2与A3流量相等，则A2与A3的价值相等参考答案：A、B、C 答案解析：暂无解析 29、按照使用性质、用途和用量大小,定额材料消耗指标包括( )A、净材料量B、主要材料C、零星材料D、材料损耗E、辅助材料参考答案：B、C、E 答案解析：暂无解析 30、现新建一所大学,包括在该新建大学某教学楼单项工程综合概算中的费用有( )A、该楼给排水工程概算B、该楼预备费C、该楼征地费用D、该楼

30、土建工程概算E、该楼电气照明工程概算参考答案：A、D、E 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、某工程合同总额为200万元,工程预付款为24万元,其中主要材料、构件所占比重为60%,辅助材料所占比重为20%,则工程预付款起扣点为( )万元。A、150B、160C、170D、180参考答案：B 文字解析：工程预付款的计算中只需考虑主要材料、构件所占的比重,所以起扣点=200-2460=160万元。 2、某大学新校区建设施工,拟按项目组成编制施工成本计划,则首先要把项目总施工成本分解到各个( )A、单体工程B、单项工程C、分部工程D、分项工程参考答案：B 文字解析：暂无解析 3、职业健康安全是

31、国际上通用的词语,通常是指影响( )内的员工、临时工作人员、合同工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康安全的条件和因素。A、施工现场B、工作岗位C、生产过程D、作业场所参考答案：D 文字解析：暂无解析 4、在单代号网络计划中,工作A的最早开始时间为第16天,持续时间为8天,工作A有三项紧后工作,其最早开始时间分别为第32天、28天、30天,则工作A的自由时差为( )A、2天B、4天C、6天D、8天参考答案：B 文字解析：暂无解析 5、在FII合同条件下,承包人按工程师要求编制的有关变更的建议书内容应包括( )A、工程师发出的变更指示B、承包人收到变更指示的确认C、进度计划必要修改的建议D、

32、对变更估价的建议E、对建议要完成工作实施的进度计划参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 6、项目管理信息系统是基于计算机的项目管理的信息系统,主要用于项目的( )A、目标控制B、目标分解C、目标制定D、目标检查参考答案：A 文字解析：暂无解析 7、按照质量管理的概念,组织必须通过建立( )实施质量管理。A、规章制度B、技术交底C、质量管理体系D、岗位责任制参考答案：C 文字解析：暂无解析 8、对承包人索赔的审核主要是( )A、判定索赔事件是否成立及核查索赔计算是否正确B、仅审查索赔计算是否正确合理C、审查索赔资料中是否有原件证据资料D、审查索赔事件的证明是否客观真实参考答案：A 文字解析：

33、对承包人索赔的审核主要分为判断索赔事件是否成立以及核查承包人的索赔计算是否准确方面。 9、在建设工程项目管理过程中,代表不同利益方的进度控制目标和时间范畴是不相同的,( )承担了进度控制的任务。A、业主方B、设计方C、担保方D、总承包方E、营运方参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 10、若对某项目采用赢得值法进行分析,得出效率低、进度较慢、投入超前,则下列参数关系表达式正确描述上述分析的是：A、ACWPBCWSBCWPB、BCWSBCWPACWPC、BCWSACWPBCWPD、ACWPBCWPBCWS参考答案：A 文字解析：通过进度较慢、投入超前很容易判断出来BCWP均是比ACWP和BC

34、WS要小的，即可以得出BCWSBCWP和ACWPBCWP 11、对建筑工程项目而言,银行履约保函可分为( )A、有收兑期限的银行保函和无收兑期限的银行保函B、可转让的银行保函和不可转让的银行保函C、可撤销的银行保函和不可撤销的银行保函D、有条件的银行保函和无条件的银行保函参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、( )召开项目参与各方的首次监督会议,公布监督方案,提出监督要求,并进行第一次监督检查。A、土方工程完成后B、基础垫层施工前C、开工前D、混凝土底板浇筑前参考答案：C 文字解析：暂无解析 13、建设项目设计方进度控制的任务是依据( )对设计工作进度的要求,控制设计工作进度。A、可行性研究

35、报告B、设计标准和规范C、设计总进度纲要D、设计任务委托合同参考答案：D 文字解析：暂无解析 14、投资的计划值和实际值是相对的,相对于工程预算而言,( )是投资的计划值。A、工程合同价B、工程概算C、工程结算D、工程决算参考答案：B 文字解析：暂无解析 15、某项目需要运用成本分析方法中的比率法寻求降低成本的有效途径,从而需要了解预算成本、实际成本和降低成本的比例关系,应该采用比率法的是( )A、相关比例法B、构成比率法C、动态比例法D、静态比例法参考答案：B 文字解析：暂无解析 16、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在( ),并标明排列顺序。A、1至3人B、1至5人C、2至4人D、3至5

36、人参考答案：A 文字解析：暂无解析 17、当计算工期不能满足计划工期时,可设法通过压缩关键工作的持续时间,宜考虑的关键工作应该满足的要求是( )A、有充足备用资源B、新近安排实施C、平行线路比较少D、所需增加的费用相对较少E、不影响质量和安全参考答案：A、D、E 文字解析：本题主要考查工期优化以及改进关键线路持续时间的方法和要求。答案A、D、E在选择缩短持续时间的关键工作时,宜考虑工程质量安全、所需增加的费用相对较少和资源配备等因素；而跟答案B、C无关。 18、在对施工项目进行施工成本核算时,工作之一是需要按照规定的开支范围,对施工项目的支出费用进行( )A、控制B、分析C、考核D、归集参考答

37、案：D 文字解析：暂无解析 19、数据安全有多个层次,不同层次的安全问题主要涉及( )A、网络安全B、存储安全C、硬件安全D、软件安全E、运算安全参考答案：A、C、D 文字解析：数据安全有多个层次,如：制度安全技术安全、运算安全、存储安全、传输安全、产品安全和服务安全等。这些不同层次的安全问题主要涉及：硬件安全；软件安全；网络安全；数据资料安全。 20、主控项目是指建筑工程中对( )和公众利益起决定性作用的检查项目。A、运行B、安全C、卫生D、环境保护E、收益参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 21、业主方与施工招、投标工作有关的投资控制工作包括( )A、审核概算B、审核施工图预算C、定

38、期向业主提交投资控制报告D、审核各投标单位的进度计划E、参与评标参考答案：A、B、C、E 文字解析：业主方与施工招、投标工作有关的投资控制工作包括：审核概算和施工图预算；审核招标文件和合同文件中有关投资的条款；审核和分析各投标单位的投标报价；定期向业主提交投资控制报告；参加评标及合同谈判。 22、建设工程中经常采用的担保种类包括( )A、投标担保B、签约担保C、履约担保D、预付款担保E、支付担保参考答案：A、C、D、E 文字解析：建设工程担保通常分为投标担保、履约担保、预付款担保和支付担保。 23、项目结构的编码依据是( )A、项目结构图B、组织结构图C、合同结构图D、工作流程图参考答案：A

39、文字解析：暂无解析 24、某工程施工过程中,为对部分隐蔽工程进行检查,工程师下发指令要求承包人暂停施工进行检查。后证明该隐蔽工程施工符合约定的质量标准,则承包人( )A、仅有权向发包人提出索赔要求工期顺延B、仅有权向发包人提出索赔要求合理的额外费用补偿C、有权向发包人要求工期顺延及合理的额外费用补偿D、无权向发包人提出索赔要求,承包人应无条件服从工程师指令参考答案：C 文字解析：见建设工程施工合同示范文本(GF99一0201)通用条款第18条约定。 25、在国际工程承包合同中,合同双方往往愿意采用解决争议。在DAB机制下,如双方在收到决定后( )内均未提出异议,则该决定应成为最终的、对双方均有

40、约束力A、14天B、21天C、28天D、42天参考答案：B 文字解析：暂无解析 26、根据建设部颁发的建筑业企业资质管理规定,劳务分包序列企业的资质设( )等级,( )资质类别。A、一至二个,10个B、一至二个,13个C、二至三个,10个D、二至三个,13个参考答案：B 文字解析：暂无解析 27、下列选项,不属于投资纠偏措施的是( )A、采取限额设计的方法B、采取价值工程的方法C、调整进度管理方法和手段D、优化施工方法参考答案：C 文字解析：通过项目投资计划值和实际值的比较,如发现偏差,则必须采取相应的纠偏措施进行纠偏,如：采取限额设计的方法、调整投资控制的方法和手段、采用价值工程的方法、制定

41、节约投资的奖励措施、调整或修改设计,优化施工方法等。 28、领导者确立本组织统一的质量宗旨和方向,并营造和保持使员工充分参与实现( )的内部环境。A、组织目标B、市场运行C、市场占有D、财务管理参考答案：A 文字解析：暂无解析 29、编制施工成本计划应满足的要求有( )A、组织对施工成本的管理目标B、与施工图预算对应C、合同规定的项目质量和工期D、以经济合理的项目实施方案为基础E、有关定额及市场价格参考答案：A、C、D、E 文字解析：编制施工成本计划应满足的要求包括组织对施工成本管理目标的要求、以经济合理的项目实施方案为基础的要求、有关定额及市场价格的要求及合同规定的项目质量和工期要求等,与施

42、工图预算无直接的联系,选项A、C、D、E正确。 30、施工人员在正式进行本班的工作前,必须对所用的机械装置和工具进行仔细的检查；下班前还必须进行班后检查,做好设备的维修保养和清整场地等工作,保证交接安全。此项工作属于( )A、全面安全检查B、经常性安全检查C、节假日安全检查D、专项安全检查参考答案：B 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、桥梁上部结构采用现浇法施工的有( )A、逐段悬臂挂篮施工B、满堂支架法C、顶推法施工D、转体施工E、缆索吊装施工参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 2、某旧路改建利用段路基纵向开裂甚至形成错台的原因是( )A、新旧路基结合部未挖台阶或台阶宽度不足B

43、、同一填筑层路基填料混杂,塑性指数相差悬殊C、路基顶填筑层作业段衔接施工工艺不符合规范要求D、路基顶下层平整度填筑层厚度相差悬殊,且最小压实厚度小于8cm参考答案：A 文字解析：暂无解析 3、以下属于违反公路法规定的行为有( )A、在大型桥梁下游300m处取砂B、在公路隧道上方80m处采石C、将公路作为试车场地D、在公路隧道洞口外150m处取土E、擅自损毁公路标志参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 4、高速公路的平面控制测量等级应使用( )A、一级小三角B、一级导线C、二级导线D、二级小三角E、四级GPS控制网参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 5、计算拱架施工预拱度时,应考虑的因

44、素有( )A、施工荷载引起的支架弹性变形B、混凝土的收缩徐变及温度变化引起的挠度C、墩台水平位移引起的拱圈挠度D、结构重力和全部汽车荷载引起的拱圈弹性挠度E、插件接头的挤压等引起的非弹性变形参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 6、公路建设项目投标人如有分包计划,必须遵守的规定包括( )A、主体和关键性工作不能分包B、分包工作量不能超过20C、应提供分包人的企业法人营业执照、资质等级证书等证明资料D、分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应,具备相应的专业承包资质或劳务分包资质E、投标人所建议的分包人发生了与资格预审内容不符的变更,必须先征得招标人的批准,否则,视为无效投标参考

45、答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 7、有关专业分包的规定中错误的是( )A、所有专业分包计划和专业分包合同须报监理人审批,并报发包人核备B、专业分包工程不得再次分包C、专业分包人应具备相应的专业承包资质D、专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人批准参考答案：D 文字解析：暂无解析 8、公路隧道围岩分为( )级。A、3B、4C、5D、6参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、资格预审办法分为( )A、强制性预审B、合格制C、综合评分制D、公开制E、有限数量制参考答案：B、E 文字解析：暂无解析 10、产生无机结合料基层裂缝的原因可能有( )A、集料级配中细料偏少B

46、、碾压时含水量偏大C、成型温度较低，强度形成较慢D、碎石中含泥量较高E、路基发生不均匀沉降参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 11、按公路工程质量检验评定标准(JTGF801-2004)的规定,工程质量评定得分大于等于( )分为优良。A、80B、85C、90D、95参考答案：C 文字解析：暂无解析 12、隧道工程施工一般安全措施包括( )A、隧道施工应做好施工前期准备工作,正确选用施工方法B、隧道施工各班组之间,应建立完善的交接班制度C、隧道施工应遵守强爆破、短开挖、强支D、早初砌、先护顶等施工原则D所有隧道施工人员必须佩戴好安全防护用品E、进洞前应先做好边仰坡防护和排水设施参考答案：A

47、、B、D、E 文字解析：暂无解析 13、按照现行公路工程质量检验评定标准,在悬臂拼装梁施工过程中,桥梁的轴线偏位检查频率是( )A、每节段检查2处B、每节段检查6处C、每节段检查4处D、每节段检查3处参考答案：A 文字解析：暂无解析 14、下面属于控制供料成本的措施的有( )A、材料的统计工作以限额领料单为依据B、降低材料原价C、控制场外运输费用D、控制场外运输损耗E、优化实验配合比参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 15、背景材料某施工单位承接了一座4m30m预应力混凝土T形梁桥,采用后张法进行施工,下部为桩柱式结构,采用机械钻孔灌注桩。30mT梁在场地附近的平坦地预制,预制场地进行了

48、处理,保证T梁的预制质量。施工单位严格按照设计文件和相关施工技术规范的要求进行施工,对每片T梁均按照公路工程质量检验标准规定的实测项目进行了检测。问题：按照多孔跨径总长划分,本桥为( )A、特大桥B、大桥C、中桥D、小桥参考答案：B 文字解析：暂无解析 16、公路工程质量事故的类别性质由( )初步确定。A、质量监督站B、建设单位C、施工单位D、监理单位参考答案：A 文字解析：暂无解析 17、灭火的基本原理可以归纳为四种,其中属于化学过程的是( )A、冷却B、窒息C、隔离D、化学抑制参考答案：D 文字解析：暂无解析 18、无筋混凝土的氯化钙或氯化钠掺量,以干质量计,不得超过水泥用量的( )A、1

49、B、2C、3D、5参考答案：C 文字解析：用户提供的解析贡献者：范建闻2012-07-2112:27:04 19、浅埋及软土隧道施工通常采用( )A、明挖法B、地下连续墙法C、盖挖法D、掘进机法E、沉管法参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 20、先张法预制梁板时,预应力筋张拉完毕后,与设计位置的偏差不得大于( )A、2mmB、3mmC、5mmD、8mm参考答案：C 文字解析：暂无解析 21、供衬砌用的临时中线点,必须用( )测定,其间距可视放样需要适当加密,但不宜大于10m。A、水准仪B、经纬仪C、全站仪D、测距仪参考答案：B 文字解析：暂无解析 22、建筑施工企业应当建立健全劳动安全生

50、产教育培训制度,加强对职工安全生产的教育培训,( )不得上岗作业。A、无作业证的人员B、未经劳务部门同意的人员C、未经安全生产教育培训的人员D、工作年限不够的人员参考答案：C 文字解析：暂无解析 23、排除滑坡地下水的方法有( )A、跌水井B、支撑渗沟C、边坡渗沟D、暗沟E、平孔参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 24、背景材料2某桥全长130m。主跨为100m钢筋混凝土箱形拱桥,下部结构东岸为组合式桥台,西岸为重力式U形桥台。拱箱采用分片预制、吊装就位、木拱架上拼装的施工方法。问题：拱桥净跨径是每孔拱跨两拱脚截面( )A、形心之间的直线距离B、形心之问的水平距离C、最低点之间的直线

51、距离D、最低点之间的水平距离参考答案：D 文字解析：暂无解析 25、基底原状土的强度不符合要求时,应进行( )A、压实B、换填C、整平D、拌合参考答案：B 文字解析：暂无解析 26、根据地质条件的不同,隧道一般可分为( )A、岩石隧道、软土隧道B、水底隧道、城市道路隧道C、山岭隧道、海峡隧道D、公路隧道、铁路隧道参考答案：A 文字解析：暂无解析 27、施工单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对( )处五年以下有期徒刑或者拘役。A、项目经理B、直接责任人员C、施工单位D、法定代表人参考答案：B 文字解析：暂无解析 28、与轮胎式推土机比较而言,履带式推土机的特点有( )A、运

52、输转移不损坏路面B、爬坡能力强C、附着牵引力大D、行驶速度高E、机动性好参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 29、分标段招标的,招标人应合理划分标段,合理确定工期。施工标段的确定应有利于施工单位的合理投入和机械化施工。高速公路标段路基工程一般应不少于( )A、10kmB、15kmC、20kmD、5km参考答案：A 文字解析：暂无解析 30、背景材料1某施工单位承接了一段二级道路施工,其中包括3道结构形式和工程量基本相同的涵洞。根据工期要求,对于3道涵洞施工要求组织几个相同的工作队,在同一时间、不同的空间上进行施工。按照资源计划的要求,施工涵洞时安排的技术工人主要有测量工、机修工、钢筋工、木工

53、、混凝土工等。该段道路路面为水泥混凝土路面,该路面要求早期强度高、拆模块,并有抗渗要求,且常受冻融交替作用。项目部要求尽可能用一种机械代替一系列机械,减少作业环境,扩大机械使用范围,提高机械利用率,方便管理和维修。问题：该段道路路面宜采用的水泥品种是( )A、火山灰质硅酸盐水泥B、粉煤灰硅酸盐水泥C、矿渣硅酸盐水泥D、硅酸盐水泥(代号PI和P)参考答案：D 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、竣工财务决算的编制工作应从( )开始。A、工程开工B、工程竣工C、项目筹建D、工程完工参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、下列关于面板堆石坝施工的说法正确的是( )A、趾板地基岩为岩石,其开挖应采

54、用控制爆破B、高坝应采用重型振动碾压实C、面板及趾板部位的混凝土拌合物超过允许间歇时间应按废料处理D、面板止水片损坏应全部更换,严禁修补E、面板混凝土的水灰比应不超过05参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 3、土石围堰水下部分石渣、堆石体的填筑,一般采用( )施工。A、分层填筑B、整体浇灌C、进占法D、填压法参考答案：C 文字解析：暂无解析 4、采用自上而下分段灌浆法时,灌浆结束标准为在规定的压力下( )A、当注入率不大于04Lmin时,继续灌注60minB、当注入率不大于04Lmin时,继续灌注90minC、当注入率不大于1Lmin时,继续灌注60minD、当注入率不大于1Lmin

55、时,继续灌注90minE、当注入率在04lLmin之间时,继续灌注60min参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 5、在蓄滞洪区内建设的非防洪工程投入生产或使用时,其防洪工程设施应经( )部门验收。A、建设单位B、县级以上人民政府C、水行政主管部门D、流域机构参考答案：C 文字解析：暂无解析 6、以下属于水工建筑物可变作用荷载的是( ).A、结构自重B、地应力C、预应力D、扬压力参考答案：D 文字解析：暂无解析 7、施工单位在工程报价中应当包括( )所需费用。A、安全作业环境及安全施工措施B、劳动环境及安全作业环境C、劳动环境及安全施工措施D、安全作业环境及施工环境保护参考答案：A 文字解析：

56、暂无解析 8、在行洪河道上修建桥梁、码头和其他设施,下列说法正确的是( )A、桥梁的梁底必须高于设计洪水位,并按照防洪和航运的要求,留有一定的超高B、桥梁的梁底必须高于最高洪水位,并按照防洪和航运的要求,留有一定的超高C、跨越河道的管道、线路的净空高度必须符合防洪和航运的要求D、根据建筑物布置可以适当缩窄行洪通道,但应计算壅水高度和对下游的影响E、必须按照国家规定的防洪标准所确定的河宽进行,不得缩窄行洪通道参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 9、编制施工图预算、招标阶段标底及投标报价依据的水利定额是( )A、投资估算指标B、概算定额C、预算定额D、施工定额参考答案：C 文字解析：暂无解析

57、 10、对于黏性土、砾质土坝基,防渗体与坝基结合部位填筑应将表面含水率调整至施工含水率( )A、上限B、相等C、下限D、无所谓参考答案：A 文字解析：暂无解析 11、根据碾压式土石坝施工规范(DLT51292001),碾压式土石坝的防渗体与其岸坡结合带碾压搭接宽度不应小于( )m。A、05B、1C、15D、2参考答案：B 文字解析：暂无解析 12、根据建设工程质量管理条例,未经( )签字,建设单位可不拨付工程款。A、监理员B、监理工程师C、总监理工程师D、质量监督机构参考答案：C 文字解析：暂无解析 13、型号为20sh一19的离心泵属于( )离心泵。A、单级单吸卧式B、单级双吸卧式C、单级单

58、吸立式D、单级双吸立式参考答案：B 文字解析：暂无解析 14、根据能量守衡原理,恒定水流的能量方程中( )A、基准面的选择是可以任意的B、计算不同断面的位置水头时,必须选择同一基准面C、压强标准只能使用相对压强D、压强标准只能使用绝对压强E、压强标准既可以使用相对压强,也可以使用绝对压强但同一问题需采用同一标准参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 15、施工单位的“三级检查制度”指( )A、班组初检、作业队复检、项目部终检B、班组初检、作业队复检、项目经理终检C、检验员初检、作业队复检、项目部终检D、班组初检、项目经理复检、项目部终检参考答案：A 文字解析：暂无解析 16、水利工程建设监理

59、是指具有相应资质的水利工程建设监理单位受建设单位委托,依据工程建设合同,对( )进行的管理。A、工程质量B、投资控制C、建设工期D、建设程序E、安全生产参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 17、根据水工碾压混凝土施工规范(DLT51122000),碾压混凝土坝的混凝土抗冻、抗渗检验的合格率不应低于( )A、60B、70C、80D、90参考答案：C 文字解析：暂无解析 18、疏浚工程中水下断面边坡按台阶形开挖时,超欠比应控制在( )A、115B、120C、1520D、1525参考答案：A 文字解析：暂无解析 19、水工建筑物地下开挖工程中,根据围岩地质特征将围岩分为( )类。A、三B、

60、四C、五D、六参考答案：C 文字解析：暂无解析 20、初步设计报告由水行政主管部门或( )组织编制。A、项目法人B、工程咨询机构C、设计单位D、建设管理单位参考答案：A 文字解析：暂无解析 21、钢材在外力作用下开始产生塑性变形时的应力为( )A、抗拉极限强度B、最大抗拉强度C、硬度D、抗拉屈服强度参考答案：D 文字解析：暂无解析 22、根据泵站施工规范(SL2341999),机泵座二期混凝土应达到设计标准强度( )以上时,才能继续加荷安装。A、160B、70C、80D、90参考答案：B 文字解析：暂无解析 23、在确定土石坝土料压实参数的碾压试验中,以单位压实遍数的压实厚度( )者为最经济合