水电安装劳务合同

1、第 页水电安装劳务合同一 工程概况 1.工程名称：望城才子城。 2.工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。 3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。 住宅建筑面积176287.16平方米 住宅商业建筑面积20373.91平方米 地下室面积27336.3平方米 二 承包方式及承包内容 1.承包方式：实行包工，包水电安装。 2.承包内容： 强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座，灯具安装调试。 户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。 预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。 专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其

2、人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。) 配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、一般照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。) 弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。) 给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。 排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。 三 施工工期 总日历天数为 天。详细以阶段施工进度安排为准。(标准

3、层施工，正常状况下必需保证4天/层楼)。 四 承包单价 地下室及商铺按建筑面积每平方 元/。住宅按建筑面积每平方米 元/包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。建筑工程，建筑面积计算规范计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。 五 工程质量 1.乙方必需按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必需达到国家建筑安装工程质量验收评定标准凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工全部工料费用由乙方负责并担当损失。 2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。 3.项目质检员根据国家建筑安装工程质

4、量验收评定标准进行验收，要求全部分项目工程合格率达到90%。 4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。 六 工程付款方式 1.工程造价计算方法： 依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米 元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程嘉奖1元/)。 设计变更及工程量增加部分超5%日另行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额干脆费中调增后人工费计取。 定额外用工。(计时工)按每日 元计算。 变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。 七 结算及付款方式 1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按 元/乘以

5、当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/，二次预埋(每层)按 元/。 2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按 元/乘以当月实际完成主体部分施工面积。 3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。 八 双方职责 1.乙方听从开发商和总包的各项规章制度，并担当制度和时间，节点施工的责任。 2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。 3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。 4.乙方自行供应必要的劳保用品。 5.乙方进入甲方施工区域的生

6、产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必需是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑醒悟，具有肯定的思想素养。 6.材料节约，乙方在施工过程中必需疼惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝奢侈，如检查发觉奢侈材料以101元/次罚款。 7.甲方供应民工食宿条件，伙食由乙方负责。 8.甲方供应施工所需图纸并指导，监督施工。 9.甲方刚好供应工程所需的各种材料。 10.甲方供应塔吊，龙门吊等大型设备。 11.甲方刚好供应技术交底，施工进度安排。 12.甲方刚好检查乙方施工质量，施工进度等。刚好组织人员进行隐藏工程验收，中间验收及竣工验收。 13.甲方供应民工劳务

7、，工伤事故保险。 14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不行抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾难或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺当进行。 十 工伤事故责任分担 1.3000元以内平安事故，由乙方担当。 2.3000元以上平安事故，乙方担当3000元，其余的由甲方担当。 十一 一方违约后，另一方要求违约方接着履行合同时，违约方在担当上述违约责任后仍接着履行合同。 十二 争议解决 双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。 本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。 甲

8、方：乙方： 年 月 日 年 月 日 水电安装劳务合同2 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 为了明确发包单位与承包单位的责任，分工合作、相互协作、相互促进、共同努力完成本项工程。依据中华人民共和国合同法、建筑法及其它相关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，结合本工程实际状况，经甲乙双方友好协商制定本合同，望双方共同遵守。 一、工程名称： 水电暖安装劳务合同; 二、工程地点： ; 三、工程概况：本工程主体为 结构; 四、劳务承包形式：清包工模式(包平安、质量、工期及平安文明施工); 1、水电暖预埋套管(含通风、空调、消防)安装; 1)、给水距外墙皮1.5米以内，全部

9、给水管道工程的安装施工(不包含消防水箱和人防部分的给排水系统安装); 2)、建筑物室内排水管道安装，排水管接到外墙皮1.5米处或接到室外井; 3)、楼体范围内的强、弱电桥架系统安装及一般照明、动力系统的安装，弱电系统配管及穿引线; 4)、暖管距外墙皮1.5米以内，室内地暖根据图纸要求施工 2、乙方只自备一切施工用小型机械和小型机械运用的耗材及劳务人工，施工所需主材、耗材均由甲方供应，乙方提前叁天向甲方报请材料清单; 五、承包价格：按建筑面积计算，按甲方中标面积为准计 m，单价 /m，合计大写： 元，： 元。 六、施工工期：随主体施工工期每因乙方缘由推迟一天罚元; 七、质量标准：合格; 八、付款

10、方式：合同签订且乙方进场施工后到主体 8层封顶后15天内付工程总造价的 %，合同范围内的全部工程完成可交验收前累积付至工程总造价的 %，工程完工验收合格交至甲方其余工程款(扣除5%质保金外)一次性付清，5%质保金到 1 年内付清。 九、平安文明施工：乙方在施工期间，应对施工人员加强平安教化，严格执行各项平安操作规程规范，杜绝事故发生。施工期间因乙方缘由导致的平安事故由乙方全部担当。 十、甲方责任： 1、甲方委派 工程师为现场管理代表，监督检查工程质量、进度、平安文明施工、工程分部分项验收及其它事宜; 2、供应乙方现场施工的临时住宿、用水、用电(用水用电量见补充合同); 3、按合同约定的付款方式

11、支付乙方工程款，如因甲方缘由不能按合同约定支付乙方工程款，乙方有权停工，由此产生的工期延误乙方不担当任何责任; 4、按时供应乙方申请上报的施工所需材料，如因甲方缘由不能按时供应材料每耽搁一天工期顺延 天; 5、对工程进行现场管理。 十一、乙方责任： 1、听从甲方统一指挥、管理，对甲方负责; 2、严格根据设计图纸及施工规范要求施工; 3、保证达到合格工程，文明工地，如因乙方缘由达不到合同约定标准，罚乙方工程总价款的 0.5 %; 4、乙方要确保农忙期间工人不放假，工程正常施工; 5、如乙方在施工中工程质量发生问题，甲方有权责令返工、停工直至终止合同，已完成的工程按合同单价的 85 %结算，由此造

12、成的损失乙方负责; 6、乙方在工程施工中，每道工序施工完成先自检合格后，报工程项目部验收，并协作工程监理及建设单位现场人员共同验收合格后，签字后方可进行下道工序，否则后果自负。 7、保证不拖欠任何民工工资，假如甲方不能按合同约定支付工程款，由此产生的一切后果由甲方负责。 8、乙方员工在施工期间出现打架、斗殴、闹事、不听从甲方管理等现象，由此产生的一切后果及责任由乙方负责，造成情节及后果严峻的由乙方担当民事和刑事责任。 十二、补充条款; 1、平安帽和平安带、平安绳及自身平安用品均由乙方负责。 2、甲方要求乙方运用年轻力壮，身体健康的工人上岗施工，否则，对突发疾病的人员伤亡均由乙方负责。 3、乙方

13、厨房、生活区等的卫生由乙方负责。 4、伙食乙方自理。 5、乙方不准运用照明电做饭、取暖，否则后果和费用自付。 6、材料损耗;超1%以外的损耗均由乙方照价支付给甲方损失。 7、提前上报材料必需以书面形式，不得因材料误事而停工，否则一切损失由乙方负责，注;上报材料量不得超过图纸范围，若材料上报不真实与实际施工中误差太大，一切后果由乙方负责。 8、施工过程中若发觉乙方施工人员私自将材料贩卖，之前工地内甲方丢失的全部材料将按市场价从乙方工程款中扣除; 9、机械操作人员必需持证上岗，机械修理由乙方负责。 10、建筑面积计算;按甲方中标面积为准计 m。 11、乙方不得将工程再次转包他人，否则，甲方有权终止

14、合同，由此产生的一切后果由乙方担当。 十三、补充条款;本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，双方签字盖章后生效，共四页。 甲方：法定代表人 乙方：法定代表人 托付代理人 托付代理人 年 月 日 年 月 日 水电安装劳务合同3 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规，本着同等、自愿、诚恳守信的原则，甲乙双方就工程水电安装劳务分包事宜协商一样。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程承包范围： 工程范围与内容：工程全部土建面积、施工图内全部的强弱电及给排水安装工程，(室外散水1.5米)，施工图变更后工程量另行

15、计算。 四、工期要求：乙方必需在_年_月_日前竣工。乙方在甲方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。 五、工程承包方式：只包括人工费，不包括材料。 六、合同价款：本合同价款为人民币：_元每平方米(以建筑面积结算) 七、付款和结算方式： (1)由于本工程量较大，工期较长，安排采纳按月支付劳务费，即每月实际完成工程量的80%支付劳务费，当工程竣工验收合格，付清全部工程款，我方支付总劳务费的5%剩余价款，即为总劳务费的5%，作为施工质量保证金，质保期为半年，质保期满且无质量问题，甲方无息支付乙方质量保证金。) 八、设计变更：因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方

16、友好协商，延误的工期相应顺延。 九、材料设备供应： 本合同工程全部用于水电主材由甲方选购供应。 十、双方职责： 1、甲方职责： (1)按时供应施工工作面给乙方运用和甲方供应的给排水、电气及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容 (2)负责协调协作管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。 (3)甲方供应施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿。 (4)预留孔洞细石砼浇筑及线盒周边补烂由甲方负责。 2、乙方责任： (1)土建面积、施工图内全部的水电及弱电安装工程， (2)应根据设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准 (3)施工现场水、电材料

17、上下车均由甲方负责。 (5)现场由甲方供应的原材料严禁奢侈，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。 (6)乙方提前7天提出安排材料由甲方审核购买 (7)清洁卫生由乙方清理 十一、平安文明施工： 1、乙方在施工作业中要文明施工，不奢侈材料，不出平安事故。 2、乙方在施工中必需留意平安，杜绝平安事故发生。如因乙方造成的平安事故发生意外损害的费用，一千元以下(含一千元)，乙方担当全部费用，一千元以上，甲方担当超出全部费用。 3、甲方负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、平安及治安工作。乙方工人要遵守平安规章制度。 十二、其它管理制度： 1、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发觉，除退

18、赔原物外，处以_元的罚金，并依法追究其法律责任。 十三、如有工程增加量，甲方应按实际工程量收方。 十四、未尽事宜，甲方和乙方共同协商： 1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。 2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。 甲方(签字)：乙方(签字)： 日期：日期： 水电安装劳务合同4 安装方： (以下简称甲方)代表： 承包方： (以下简称乙方) 代表： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规，本着同等、自愿、诚恳守信的原则，甲乙双方就教化学院二标段工程(A、B、D、学生食堂及后勤保卫房)的水电、消防及弱电安装

19、劳务分包事宜协商一样。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程承包范围： 工程范围与内容：(包括教化学院二标段的A栋、B栋、D栋、后勤保卫房及学生食堂等全部土建面积、施工图内全部的水电、消防及弱电安装工程，施工图变更后工程量另行计算) (1)室内给水管网预埋及安装; (2)室内排水管网预埋及安装; (3)室内给水设备预埋及安装; (4)室内照明线路预埋及安装; (5)室内照明灯具及开关预埋及安装; (6)防雷接地安装 (7)消防预埋及安装 (8)弱电预埋及安装 四、工期要求：乙方必需在 年 月 日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲

20、方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。 五、工程承包方式：包工、包安装(含防雷接地、消防及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程根据甲方规定工期通过有关部门的验收并交付运用。 六、合同价款：本合同价款为人民币：19 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干，该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。 七、付款和结算方式： (1)由于本工程量较大，工期较短，安排采纳分阶段支付劳务费，即当水电班组完成预定工 (2)甲乙双方签订施工劳务合同后，乙方交给甲方50000元作为履约保证金，竣工后三日内，甲方退还乙方50000元履约保证金。 八、设计变更：

21、因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。 九、材料设备供应： 1、本合同工程全部用于水电主材料均有甲方选购供应。 2、水电安装的小型工器具乙方自备，甲方不再供应相应的工器具。 十、双方职责： 1、甲方职责： (1)按时供应施工工作面给乙方运用和甲方供应的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容 (2)负责协调协作管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。 (3)甲方供应施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿 2、乙方责任： (1)土建面积、施工图内全部的水电、消防及弱电安装工程 (2)给排水

22、、电气安装所涉及的土石方开挖和回填 (3)应根据设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准 (4)施工现场水、电材料上下车及现场转运 (5)乙方进场人员需无条件听从甲方的管理、调度，特殊是质量、平安、进度、现场文明施工方面的管理及调度。 (6)现场由甲方供应的原材料严禁奢侈，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。 (7)在没有交付甲方时前必需爱护设备设施 (8)乙方食宿自理 (9)乙方提前7天提出安排材料由甲方审核购买 十一、违约责任： 1、甲方违约责任：如甲方违约，必需按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。 2、乙方违约责任： (1)如乙方违约，甲方有权终止合同、拒退保证金，并视其情节拒付乙方

23、全部做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。 (2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工平安不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。 (3)双方约定的工期不论任何缘由均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按200元/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行支配劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。 (4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损失的均由乙方自行担当，甲方并200元/次向乙方收取违约金。 (5)乙方必需做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约

24、金。 (6)乙方必需听从甲方及其项目经理部管理人员的指挥、支配、调派，有有意刁难、停工、罢工、不听从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。 (7)乙方必需按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工平安技术交底，仔细完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按20 xx元/次向乙方收取违约金。 (8)乙方未经甲方允许擅自到有关单位上访、滋事的，甲方按5000元/次向乙方收取违约金。 (9)以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中干脆扣除。 十二、平安文明施工： 1、乙方在施工作业中要文

25、明施工，不奢侈材料，不出平安事故，必需听从甲方管理人员的支配和管理，如不听从管理和支配，后果由乙方自行负责 2、乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不担当任何费用 3、乙方在施工作业中必需平安爱护和甲方供应的水电材料，如发觉奢侈材料和不爱护材料，甲方有权对乙方做出罚款 4、乙方在施工中必需留意平安，杜绝平安事故发生，如因乙方造成的平安事故由乙方自行负责与甲方无关 5、负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、平安及治安工作。乙方工人因自身缘由在施工现场、工作时间，发生意外损害费用，一万元以下(含一万元)，乙方担当全部费用，一万元以上，甲方担当超出部分的70%

26、费用，乙方担当相应费用。如若是乙方工人自身担心全行为发 十三、其它管理制度： 1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必需在施工现场，如无故不在岗(含缺席、迟到、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。 2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发觉，除退赔原物外，处以1011010元的罚金，并依法追究其法律责任。 十四、如有工程增加量，甲方应按实际工程量收方。 十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商： 1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。 2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。 甲方(公章)：_ 乙

27、方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 水电安装劳务合同5 甲方：代表(以下简称甲方) 乙方：代表(以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规，本着同等、自愿、诚恳守信的原则，甲乙双方就住宅小区的水电、弱电安装劳务分包事宜协商一样。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行 一： 工程名称： 二： 工程地点： 三、工程承包范围 工程范围与内容：全部土建面积、施工图内全部的水，电、及弱电安装工程，(施工图重大变更后工程量另行计算) (1)室内给水管网预埋及安装，从楼层一户一表后至户内用水地点; (2)室

28、内外排水管网预埋及安装，接至室外第一个检查井; (3)室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装; (4)室内照明灯具及开关预埋及安装; (5)从专变、发电机低压屏至用电设备的全部线路、设备安装; (6)防雷接地安装; (7)消防全部管网预埋; (8)弱电预埋及设备安装; 四、工期要求 乙方必需在年月日前竣工。乙方协作总包单位在总包方预验收前完成全部施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。 五、质量标准 工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工作必需达到质量评定合格等级。 六、工程承包方式

29、： 包工、包安装(含防雷接地、水，弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程根据甲方规定工期通过有关部门的验收并交付运用。采纳固定劳务单价方式。 七、合同价款 本合同价款为人民币：元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机 八、付款和结算方式 7.1 由于本工程量较大，工期较短，安排采纳分阶段支付劳务费; 7.2 当乙方完成栋号封顶的时候，甲方支付相应部分劳务费的20%; 7.3 当乙方完成全部劳务项目工作的时候，甲方依据形象进度按月支付总劳务费的60%; 7.4 当工程竣工验收合格，甲方支付总劳务费的15% 7.5 总劳务费的5%作为施工质量保证金，质保期为

30、2年，质保期满且无质量问题，建设单位和运用单位无异议后15天内，甲方一次性支付给乙方。 九，保证金的交付与退还; 乙方承诺确保甲方的工程进度，工程质量，平安施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关规定。愿交履约保证金(按承包总价的5%缴纳)保证金于合同签订时一次性交清，待乙方承包的工程验收备案后，全部退还，(不计息)如乙方不能履行合同，保证金则抵做违约金来补偿甲方因乙方缘由造成的损失。 十、设计变更 因施工变更导致工程量重大增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期依据主合同相应顺延。 十一、材料设备供应 1本合同工程全部用于水电主材(未计价材料)均由甲方选购供应，全部辅料(计价材

31、料)由乙方自行负责。 2水电安装的全部工器具乙方自备，甲方不再供应相应的工器具。 十二、双方职责 1甲方职责 (1)按时甲方供应的给排水、电气、消防及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。 (2)甲方指定现场负责，负责协调协作管理施工现场，负责有关签证。 (3)甲方供应施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。 (4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、平安、材料运用保管状况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗状况。乙方如违反规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方担当。 (5)按工程进度和合同约定，刚好支付乙方的劳务费

32、用。 2、乙方责任 (1)土建面积、施工图内全部的水电、消防及弱电安装工程。 (2)应根据设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。 (3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。 (4)乙方进场人员需无条件听从甲方的管理、调度，特殊是质量、平安、进度、现场文明施工方面的管理及调度。 (5)现场由甲方供应的原材料严禁奢侈或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。 (6)在没有交付甲方时前必需爱护设备设施，做好成品爱护。 (7)乙方食宿自理。 (8)乙方提前7天提出一般材料安排，由甲方审核购买，外购设备需提前两个月报安排。 (9)乙方现场负责人： 十三、违约责任 1、甲方违约责任 如甲

33、方违约，必需按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。 2、乙方违约责任 (1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方全部做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。 (2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工平安不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。 (3)双方约定的工期不论任何缘由均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。在结算时扣除或解除合同，另行支配劳务班组作业，或另行增加劳务班组作业。 (4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工损

34、失的均由乙方自行担当，甲方并总价2%向乙方收取违约金。 (5)乙方必需做到工完场清，否则甲方按200元/次向乙方收取违约金。 (6)乙方必需听从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、支配、调派，有有意刁难、停工、罢工、不听从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。 (7)乙方必需按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工平安技术交底，仔细完成甲方下达的各项指标任务，对不能按期完成各项指标任务的，甲方按20 xx元/次向乙方收取违约金。 (8)以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中干脆扣除。

35、十四、平安文明施工 1 乙方在施工作业中要文明施工，不奢侈材料，不出平安事故，必需听从甲方管理人员的支配和管理，如不听从管理和支配，后果由乙方自行负责。 2 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不担当任何费用。 3 乙方在施工作业中必需平安爱护和甲方供应的水电材料，如发觉奢侈材料和不爱护材料，甲方有权对乙方做出罚款。 4 乙方在施工中必需留意平安，杜绝平安事故发生，乙方必需为进场施工人员购买意外损害保险，如因乙方违章操作造成的平安事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身担心全行为发生的意外损害，甲方概不负责。如遇不行抗力及意外事务造成的损失由甲乙双方各担当一半。

36、 5 负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、平安工作。 十五、其它管理制度 1、甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必需在施工现场，配足满意施工须要的人员，如无故不在岗(含缺席、迟到、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。 2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发觉，除退赔原物外，处以1011010元的罚金，并依法追究其法律责任。 十六、甲方现场全部临水临电全部由乙方负责不在另行计费。 十七;未尽事宜，又甲方和乙方共同协商 1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。 2、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，均具有

37、同等法律效力。 甲方(盖章)：_ 乙方：_ 代表人(签字)：_ 身份证号码：_ _年_月_日 _年_月_日 水电安装劳务合同6 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) _项目部将“_”商业、住宅综合开发项目安装工程分包给乙方。根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国投标招标法、建筑工程质量管理条例、房屋建筑工程质量保修方法及有关法律、行政规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本分包工程施工事项协商一样，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称：“_”商业、住宅综合楼。 2、工程地点：宁夏_市_89号。 3、结构形式：框剪结构。 二、承包范围及内容

38、： 1、电气工程： 1.1强电工程： 按图完善全部管盒。电缆桥架安装。管内线、缆安装。配电箱、柜安装。灯具面板安装。系统检查调试、试运行。墙体管线、盒预埋。 1.2防雷接地工程： 接地电阻测试。变配电箱、竖井、机房接地干线安装。室外测试点安装。按图要求高层部位的外墙、门窗连接。屋面接闪器安装、设备连接。全部等电位系统的支、干线安装(含全部进出户的金属管道及局部等电位。钢结构(屋顶)工程防雷接地。 1.3电视、电话、网络、安防、消防工程： 按图安装全部管、盒、线并保证通畅。 2、水暖部分： 2.1给排水工程： 给排水预留洞、孔预留，校核处理。全部支、干管安装(含雨水管)。设备及洁具安装。冲洗、打

39、压、通球试验。协作现用水取样检测。 2.2采暖系统： 预留洞口及校核处理。全部支、干管安装，集合处理器等设备安装。系统冲洗、试验。 2.3消防、空调工程： 按图移交结构空洞。与消防、空调分项连接及协作。 3、施工所需的工具由方担当。 4、工人生活宿舍及床铺由方担当。 三、甲方职责： 1、开工前进行技术质量、平安生产、文明施工书面交底。 2、组织隐藏工程的验收，负责施工现场各种场地的统一规划和布置。 3、按施工进度做好材料供应，但乙方应提前5天将材料选购安排书送于甲方。 4、负责与业主及监理单位的联系和往来函件的收发和处理。 5、对乙方的工程质量、进度、平安、文明施工等进行监督检查，并针对发觉的

40、问题提出整改措施，并有权对不整改或整改不彻底的进行惩罚。 6、甲方有权要求乙方调整不听从甲方管理的人员，乙方应按甲方要求进行调整。 四、乙方职责： 1、根据甲方审定的施工组织设计、施工方案、技术交底、施工安排支配人员施工。现场配备管理人员2-3人。本工程质量标准达到现行国家规范规定及设计要求。 2、必需严格根据劳务分包合同中的承诺的内容执行，按时供应工程进度安排。 3、严格遵守劳务合同，因乙方自身缘由不能履行本合同工作内容或工程质量、工期达不到甲方要求，甲方有权令乙方在规定时间内退场，并由乙方担当相应的损失。 4、工程技术员及特种作业人员必需持证上岗，不得从事与岗位不一样的岗位工作，一经查出，

41、甲方立刻将其清退出场并赐予乙方肯定的经济惩罚。 5、针对甲方提出的工程质量、平安、进度、文明施工等方面的整改看法刚好组织人员进行整改。工程质量严格按图纸要求及国家现行施工规范进行施工，否则所发生的一切质量问题均由乙方负责。 6、进场人员必需持本人身份证或其他有效证件进入工地。遵守国家法律、法规，不赌博、打架斗殴，如有违反者情节稍微的赐予罚款、离场，严峻者移交司法机关。 7、乙方施工人员应严格遵守平安操作规程，禁止违章操作。若由于自身平安管理措施不力违章作业，而造成的伤、亡事故，由乙方自行担当一切责任及经济损失，并接受惩罚。 8、乙方在施工中不得以任何理由抬高工资，无故停工，否则所造成的经济损失

42、由乙方担当并惩罚。 9、乙方应保证农忙季节不停工、不减员，如停工减员每天罚款_元。 五、劳务费支付： 支付方式按月支付工程进度款的70%.余款待竣工验收合格后两个月内一次付清。 六、其他： 本合同一式四份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日起生效，其他未尽事宜双方协商解决。 甲方(签章)： 日期： 乙方(签章)： 日期： 水电安装劳务合同7 发包人【简称甲方】 劳务分包人【简称乙方】 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循同等、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就建业天筑7#楼及所属地下车库工程工作事项协商一样，订立本合同。 第一条：工程概况： 1.1工程名称： 工

43、程地点： 建筑面积：平方米，地下车库（据101定额人工工资结算）。 结构形式：框架剪力墙结构，层。 1.2工程承包范围： 水电安装工程承包范围依据为施工图纸、图纸会审纪要、设计变更、工作联系单、建筑安装工程施工验收规范。 1.2.1、水施部分：给排水系统预留洞及设备安装； 1.2.2、消防部分：防火自动报警系统预留洞及管子的预埋； 1.2.3、电气部分：强电（公共部分线管预埋、穿线、电缆、灯具、开关、插座、配电箱、配电柜及桥架安装），住宅部分线管的预埋、穿线、灯具、开关及插座的安装； 1.2.4、弱电部分：弱电（电视、电话、宽带、对讲）线管的预埋，桥架及弱电箱的安装。 1.2.5、空调部分：中

44、央空调洞的预留； 1.2.6、通风部分：排风排烟、正压送风系统洞的预留及管的预埋； 1.2.7、室外部分：室外雨水管安装、避雷、接地焊制； 1.2.8、采暖部分：采暖系统预留洞、室内地暖安装及井道主管安装。 承包方式：清包工 建筑面积包干报价。包人工、包安装工具（包括除垂直运输以外的其它一切必需工具如套丝机、手电钻、电焊机、冲击钻）的供应、机械、导管钢丝、包工期、包质量、包平安及文明施工、包竣工验收合格通过； 1.3质量等级：中州杯 1.4合同价款： 1.4.1主楼单价：(建筑面积，地下车库另算) 1.4.2合同价款：￥：元（不包含地下车库） 其次条：图纸 开工前七天，发包人应供应图纸壹套（未

45、含竣工图） 第三条：甲方驻工地代表 3.1甲方驻工地代表姓名： 3.2职责：按合同约定，刚好供应给乙方所需指令、批准、图纸并履行其它合同约定的义务。 第四条：甲方工作 甲方按合同约定的时间和要求一次或分阶段完成以下工作： 4.1负责组织图纸会审和技术交底，编制总的施工组织设计，审查乙方分包工程施工方案及进度安排、月安排及周安排； 4.2负责组织阶段验收和竣工验收工作，对乙方的质量、进度、平安和文明施工进行监督； 4.3定期组织召开业主例会，对施工生产状况进行协调； 4.4供应施工现场的施工用临时水源、电源，临水供水至主干管，临电供电至二级电箱； 4.5甲方帮助乙方办理在施工现场的各种手续并协调

46、各方面的关系； 4.6刚好反馈业主及有关方面下达的洽商、变更、签证等施工有关资料。 第五条：乙方驻工地代表 5.1乙方驻工地代表姓名 5.2职责：乙方负责编制安装工程专业施工组织设计。根据甲方的工期总控安排、质量目标和甲方代表依据合同发出的指令、要求细心组织施工，履行分包合同中规定的义务，遵守甲方的项目管理方法及规章制度。 第六条：乙方工作 乙方按本合同约定的时间和要求完成以下工作： 6.1根据甲方通知的时间准时进场，并在一周内依据所负责项目图纸提出设备材料安排，并对数量负责； 6.2严格执行甲方的现场管理制度及各项管理要求； 6.3根据甲方代表批准的施工方案进行施工，未经甲方代表认可，不得擅

47、自更改施工方案；与其他分包人进行交叉协作施工过程中应根据甲方的指令进行施工，乙方应对甲方指令进行复核及确认。 6.4在施工过程中必需听从甲方代表对质量、进度的管理，必需建立质量保证体系，并按甲方要求配备专职或兼职平安员和质量检查员； 6.5乙方必需严格遵守河南省及郑州市政府关于外地施工企业管理的相关法律、法规及条例，任何因乙方违反上述有关规定、条例造成的案件、事故、事务等的经济及法律责任均由乙方担当，由此造成的甲方的经济损失由乙方担当； 6.6乙方全部工人必需具备国家、河南省及郑州市要求的全部证件。凡因乙方工人上述证件不齐而造成的任何案件、事故、事务等的经济责任及法律责任均由乙方担当，由此造成

48、的甲方的各种损失由乙方担当； 6.7乙方必需向甲方上报进入施工现场的全部人员名单，乙方人员经甲方审核后方可进入施工现场，且未经甲方同意不得擅自变动。如有人员变动应上报甲方，经甲方同意后方可变动，否则视为违约，自行担当由此产生的后果及费用。 第七条：结算与付款 7.1结算依据：以建筑面积根据设计图纸依据河南省建设工程建筑面积计算规则计算。 7.2按节点进度支付工程款：十五层封顶支付8%，主体封顶支付12%；十五层二次线管预埋完成支付4%，主体封顶二次线管预埋完成支付6%；安装十层、二十层、封顶完成按工程量付款80%；工程竣工经甲乙双方与有关部门验收合格后付安装工程款总额的90%；结算完成支付95

49、%；剩余5%为保修押金，保修期根据业主与总包方的合同约定贰年； 以上支付节点均按实际完成面积支付。 第八条：工程质量的监督与验收： 8.1乙方在施工中必需按设计图纸及国家颁布的操作规程和规范施工，质量应符合国家规定的施工和验收标准。分部分项工程按要求达到预定的标准95%； 8.2施工中的隐藏工程，在隐藏前由乙方提前24小时通知甲方验收； 8.3每次完成的分部分项工程，由乙方专职人员报请甲方质检部门，经检验合格后进入下道工序施工； 8.4乙方应根据国家标准、规范和设计图纸进行施工，并随时接受甲方检查、监督。乙方应协作甲方做好各项检查，对查出的问题，应按甲方要求刚好进行返工、修改、自行担当费用。甲

50、方有权酌情给以20020 xx元罚款。造成业主或监理的指责或罚款均由乙方担当，依据业主的罚款数额，由乙方担当双倍罚款； 8.5非乙方施工项目对工程最终质量评定造成影响，乙方不负责任； 8.6乙方工程在具备验收条件时，甲方五日内组织项目部有关部门进行验收，阅历收符合要求，双方在验收单上签字，资料由甲方负责保存。 第九条：材料及设备保管 9.1乙方严格要求工人根据施工质量验收规范施工，杜绝奢侈材料，做好工完场清工作（材料、建筑垃圾）；因乙方缘由造成的质量问题由乙方担当，甲方收取材料损失费，所造成的罚款由乙方担当，甲方在乙方工程款中扣除；乙方需切合实际依据施工工期的用量须要，提前三天向甲方上报施工所

51、用材料。 9.2乙方须要的材料由甲方供应到施工现场，乙方应负责卸料并刚好清点并办理领用手续，按甲方指定堆放整齐；材料一经领用，圴由乙方负责保管，直至工程完工，由于乙方现场管理不善造成丢失或损坏，圴由乙方负责； 第十条：补充条款： 10.1工程量的增加及削减按101定额工程量结算； 第十一条：甲乙双方管理人员在工作中要秉公办事，如发生违法违纪行为要追究责任人的经济和法律责任。 第十二条：争议解决及违约责任： 12.1甲乙双方在履行合同中如发生纠纷和违约时，应双方协商解决如双方解决不了，可依据一方当事人的恳求提交本工程所在地的有关部门或仲裁机构解决。 第十三条：合同的生效与终止: 13.1本合同双

52、方签字、盖章之日生效； 13.2本合同规定结算付清尾款之日终止。 第十四条：本合同一式贰份，甲乙双方各存一份。 合同订立时间：年月日 合同定立地点： 本合同双立约定签字盖章后生效。 发包人：分包人： 年月日年月日 水电安装劳务合同8 甲方： (发包方) 乙方： (承包方) 甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条 工程概况 1、工程地点： 2、工程承包方式：。 3、工期： 年 月 年 月 日止。 4、合同价款：本合同工程预算造价人民币(大写)，若有变更施工内容及增加工程项目，需甲方确认，增加工程造价按实结算。 与业主结算下浮13%作甲

53、方管理费。 5、A、工程量确定方式(按以下先后依次执行)： 1、按甲方与乙方协商确定的计算方法执行。 B、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式： 1.合同附件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格，则沿用； 2.合同附件工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。 如合同附件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先依次选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现同种材料、人工、机械单价则沿用，如换算时出现类似项目中没有的材

54、料单价，按双方协商一样的材料单价结算。 3.当甲方提出变更通知，乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方提出通知要求(发出指令)后5个日历天向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更缘由、增加费用金额、增加费用计算书，若乙方不在规定的时间内供应增加费用报告，该类变更所涉及的增加费用视同已包括在合同价款中，不另增加。 4.由于甲方指令而引起的施工方案的变更，若乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方发出指令后5个日历天内向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更缘由、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。 若乙方不按规定供应增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。

55、5.由乙方提出的施工方案变更，若乙方认为由于非乙方缘由而产生了增加费用，乙方应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告，报告内应说明变更缘由、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定供应增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。 6.当甲方提出的施工方案有变更时，乙方不得以甲方尚未审批其对应的变更价款及工程量而拒绝进行变更工程的施工，否则，由此引起的损失和(或)延误的工期由乙方担当。 7.凡图纸会审记录涉及工程实体内容改变的，均须转变成设计变更后才能作为调整合同价款的依据。 8.在变更实施过程中，乙方应在发生变更的必要工序提请甲方确认实际发

56、生的状况， 以此作为将来费用结算的依据，否则甲方可以拒绝计量，甲方无须支付相关费用，费用由乙方自负。 其次条关于材料供应约定 1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应刚好向甲方书面提出，甲方仍表示运用的，由此造成的工程损失，责任由甲方担当。 2、甲方供应的材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。 如乙方违反本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。 3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用，如已运用对工程造成的损失由乙方负责。 第三条关于工程质量及验收的约定 1、本工程应严格执行国家装饰装修

57、工程施工规范和装饰装修工程质量验收规范并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身缘由造成质量问题，其返工费用由乙方担当。 3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。 第四条 关于平安生产各防火的现场治理的约定 1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，削减环境污染。 2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。 4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。 5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方供应的装修材料出门，一经发觉偷盗现象

58、按材料价格加倍赔偿。 第五条 工程付款方式、承包内容、结算的约定 1、第一笔； 工人及材料进场预付款支付 14 %，计： 元。 2、其次笔； 天花线槽，线管及卫生间给排水管道安装完成 50% 支付20 %。计： 元。 3、第三笔； 天花线槽，线管及卫生间给排水管道安装完成101 %支付 17% 计： 元。 4.第四笔； 管内穿线完成 50% 支付 10% 计： 元。 5.第五笔； 全部管线，开关插座，灯具安装完成并自检调试完成101% 支付 20% 计；元 6.第六笔； 工程竣工及经甲方验收后支付 14% 计；元。 7.第七笔； 工程保质金，竣工验收起计壹年后柒天内支付5% 计； 元。 5、后

59、期灯具及洁具的安装； 6、本工程保修期，保修期从竣工验收签章之日起算； 7、乙方承包内容：板安装。 第六条纠纷处理 因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不情愿协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。 第七条 全同的变更和解除 1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。 任何一方需变更合同内容，应约协商一样后，重新签订补充协议。 2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。 第八条 其它约定 1、因气候、停电等不行抗力或不行预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。 2、保修期内

60、由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费修理，在接到甲方通知后48小时内必需到达现场，由于甲方运用不当或不行抗力、甲方所购主材产品质量异议或不行遇见缘由造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方修理费用。 第九条 附则 1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。 2、本合同签订后工程不得转包。 3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 4、合同有效期至 5、工程保修期年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。 甲方签字： (盖章) 乙方 签字： (盖章) 日期：_年_月_日 日期：_年_ 月_日 水电安装劳务合同9 甲方：*建设集团有限公司*项目部 乙方： 身份证号码：