房屋施工协议怎么写_第1页
房屋施工协议怎么写_第2页
房屋施工协议怎么写_第3页
免费预览已结束,剩余20页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、Word 房屋施工协议怎么写 施工协议怎么写。 我们的各种合法权益必定离开不了合同这个东西,制定合同时要遵循等价有偿的原则。施工合同主要是围绕双方当事人权利义务的协议。签订施工合同的双方当事人在法律地位上是公平的,那么,你是否知道签施工合同详细有哪些步骤呢?考虑到您的需要,我特地编辑了“房屋施工协议怎么写”,但愿对您的学习工作带来关心。 甲方(建设单位): 乙方(施工单位): 甲乙双方依据中国建筑法、建设工程质量管理条例、房屋建筑工程质量保修方法,经双方协商全都,签订工程质量保修协议。项目名称: 一、工程质量保修范围和内容 乙方在质量保修期内,根据有关法律、法规、规章的管理规定和双方商定,担当

2、本工程保修责任。 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的厨、卫房间和外墙的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方商定的其他项目。详细保修的内容,双方商定如下: 乙方负责施工的全部工程项目,如消失施工质量缺陷或施工质量隐患,乙方必需履行保修义务,特殊是消失以下情形(不在乙方承包范围的项目除外)时: 1、楼地面、屋面、墙面渗漏水; 2、烟道、排气孔道、风道和设备管道等管道不通或泄露; 3、楼地面沉陷、空鼓、开裂、起沙; 4、内外墙及顶棚抹灰、油漆等装饰面及结合层开裂、脱落,或墙面起碱脱皮; 5、门窗变形、门窗五金配件及门锁损坏、开

3、启关闭不灵或缝隙超过规范规定及渗漏水等; 6、厨房、卫生间地面泛水倒坡积水;阳台、露台、走廊、屋面倒坡积水; 7、厨房、卫生间等有防水要求的部位渗漏水; 8、室内外上下水管道及其他管道渗漏水、堵塞; 9、强弱电系统不能正常使用,电气设备及开关、插座故障,线路漏电、短路; 10、钢筋砼、砖石砌体结构及其他承重结构消失变形裂缝; 11、施工产生的其他质量缺陷。 二、质量保修期 双方依据建设工程质量管理条例及房屋建筑工程质量保修方法有关规定,商定本工程的最低质量保修期如下: 1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限; 2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏

4、为5年; 3、装修工程为2年; 4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年 ; 5、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年; 6、其他项目保修期商定如下: 其他项目的保修期为2年。 质量保修期自如下规定日期起计算: 1、质量保修期限在工程取得竣工验收备案证明、乙方将竣工档案、竣工工程全部移交给甲方的次日起算(以双方的交接记录为依据); 2、若工程移交给甲方时还存在质量问题且乙方选择自行进行整改时,则该工程的质量保修期自全部质量问题整改合格的次日起算(以包括甲方在内的有关方签署的验收合格书面文件为依据);若乙方书面托付甲方整改、修理并同意所需费用按市场行情进行结算、从乙方预留于甲方的质量

5、保修金中支付时,则以甲方同意接受乙方托付并代为整改、修理后,经甲方及监理单位共同签署验收合格书面文件次日起算。 三、质量保修责任 1、属于保修范围、内容的项目,乙方应当在接到保修通知之日起按本保修书第五条规定马上派人保修,并在本保修书第六条保修时限要求的时间内完成保修。乙方不在商定时限内派人保修的,甲方可以托付他人修理,修理费用从预留于甲方的质量保修金中抵扣。2、发生紧急抢修事故的,乙方接到事故通知后,应马上到达事故现场抢修。 3、对于涉及结构平安的质量问题,应当根据房屋建筑工程质量保修方法的规定,马上向当地建设行政主管部门报告,实行平安防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出

6、保修方案,乙方实施保修。 4、在保修期限内,因乙方缘由导致的工程质量缺陷造成房屋全部人、使用人或第三方人身、财产损害的,乙方应担当相应的经济与法律责任。如因房屋全部人、使用人或第三人向甲方索赔而使甲方患病损失,甲方有权向乙方追偿。 5、因乙方未按有关规定和本合同商定准时履行保修义务而造成新的人身、财产损害,乙方应担当相应的赔偿责任。 6、非乙方缘由造成的质量缺陷,乙方在履行保修义务后,有权就所发生的费用向责任方追偿。因设计方面的缘由造成的,相关责任由设计单位担当;因建筑材料、构配件和设备质量不合格等缘由造成的,如属乙方选购的,或由甲方选购而乙方不按规定进行检验用于工程的,相关责任由乙方自负;如

7、属甲方选购,乙方曾提出质量异议而甲方未经鉴定合格坚持使用的,相关责任由甲方担当。 7、在本保修书规定的各分部分项(除地基基础、主体结构外)保修期限届满后,如因乙方未按国家有关规定、标准和设计要求施工或选购、使用不合格材料、构配件和设备所造成的质量缺陷,导致影响该工程的使用功能或房屋使用年限的,乙方应担当相应责任。 8、由于乙方缘由造成的工程质量缺陷致使甲方患病房屋消费者退房或换房等损失的,乙方应赔偿甲方的全部损失。 9、若因乙方缘由造成业主索赔的,甲方同意乙方其指定的工程保修负责人作为代理人,在接到甲方电话通知后协作甲方与业主协商解决。因解决该索赔问题而由该工程保修负责人签署的文件、协议对乙方

8、具有法律效力,乙方同意担当相应的法律后果。若乙方托付的工程保修负责人未按甲方的要求协作甲方进行协商处理的,则乙方同意托付甲方全权处理补偿事宜,乙方与业主签订的补偿协议书对乙方具有法律效力,其项下商定的补偿金由乙方担当,并授权甲方直接从乙方预留的质量保修金中扣付。 四、质量保修金的支付与返还 1、本工程双方商定乙方向甲方支付工程总价款 5 % 的工程质量保修金,质量保修金在办理竣工结算时支付,且质量保修金预留期间不计息。 2、自其次条规定的质量保修期开头计算之日起满二年时,甲方应将预留保修金余额的50%返还乙方;本保修书商定的防水工程保修期满时,甲方应将预留的保修金余额返还乙方。 3、甲方在依据

9、本条第2款规定的各保修期限满后将预留的保修金返还承包人前,甲乙双方应共同对该工程的质量进行全面回访,在确定无质量缺陷后甲方才将保修金返还。 4、甲方在返还保修金时,有权将应由乙方担当但已由甲方垫付的款项从中直接予以抵扣,如保修金余额不足以抵扣,乙方须在接到甲方书面通知后10日内偿付甲方,否则,每逾期一日,乙方应按应付款项的万分之四向甲方支付滞纳金。5、自本条规定的保修金返还之日起14日内,乙方应凭相关证明文件到甲方处办理保修金返还手续,因乙方缘由逾期办理的,保修金在逾期返还期间不计利息。五、保修程序 1、工程竣工前,乙方应将其指定的工程保修负责人姓名、联系电话以书面形式通知甲方。如甲方在工程竣

10、工时仍未收到乙方的通知,则乙方同意指定该工程项目经理 (联系电话: )为保修负责人。 2、乙方指定的工程保修负责人的联系电话应随时保持畅通,如保修负责人或联系电话发生变动,乙方应准时以书面形式通知甲方,有关变更在甲方收到乙方的通知之日正式生效。当发生质量投诉时,甲方可按乙方供应的联系电话通知乙方指定的工程保修负责人,该保修负责人应于接到电话通知时起,24小时内到甲方处领取工程保修通知单,该电话通知以甲方处留存的电话通知记录为准。逾期将来领取,或电话通知时该保修负责人的联系电话无法接通,为了避开各方损失扩大化,乙方同意由甲方另行托付其他施工单位修理,所发生的费用及代办费按本条第3款规定从乙方预留

11、于甲方处的质量保修金中扣付。 3、乙方必需从甲方处领取工程保修通知单起24小时内(经发包人书面批准可以适当延长)与甲方、房屋全部人(或使用人)商定现场核查时间,并按时到现场核查、完成修理(在本保修书第六条规定的保修时限内完成);如发生涉及结构平安或严峻影响使用功能的紧急抢修事故,乙方在接到保修通知后,应马上到达现场抢修。若乙方不遵守上述规定,甲方有权另聘其他施工单位进行修理,相关费用由乙方担当,且甲方可按所发生费用总额的50%向承包人收取代办费。如乙方拒不担当上述费用,甲方有权从乙方预留于甲方处的保修金中直接抵扣。 4、乙方领取工程保修通知单后应妥当保管,并在完成保修经住户签名确认后作为已履行

12、保修义务的依据马上交回甲方。否则,视为乙方未履行保修义务,甲方有权根据返修内容估算返修费用及代办费,并按本条第3款规定从乙方预留的质量保修金中扣付;如乙方履行了保修义务而住户无正值理由不在工程保修通知单上签名确认,乙方应准时通知甲方,经甲方签章确认后,可认定为乙方已履行了保修义务。 5、经甲方组织验收合格,质量保修问题方视为处理妥当。如阅历收不合格,甲方有权另聘其他施工单位进行修理,有关修理费用的担当根据本条第3款规定执行。 6、若乙方未按上述规定履行保修义务而发生的修理费用,均由甲方和甲方另行托付的施工单位按市场行情价进行结算,按本条第3款规定从乙方预留于甲方处的质量保修金中抵扣。 六、保修

13、时限(自乙方领取工程保修通知单之日起算) 1、楼地面、屋面、墙体渗漏水为5天; 2、楼地面坪沉陷、空鼓、开裂、起砂的为5天; 3、内外墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、油漆等饰面及结合层开裂脱落或墙面起碱、脱皮的为3天; 4、烟道、排气孔道、风道和设备管道不通或泄漏的为2天; 5、厕所、厨房阳台、露台、走廊、屋面等倒坡积水的为5天; 6、门窗变形、开启关闭不灵或缝隙超过规范规定渗漏水及门窗五金配件及门锁损坏的为2天; 7、室内外上下水道及其它管道渗、漏水或堵塞的1天以内必需完成,剩余的土建修复工作3天内完成; 8、强弱电系统不能正常使用,电气设备及开关、插座故障,线路漏电、短路的为1天。 以上时限均以

14、住(用)户协作为前提。如住(用)户不予协作,乙方应准时告知甲方到场确认,未经甲方确认的,均视为住户已协作。七、其他 1、甲方指定其“物业管理部”负责协调保修详细事宜。 2、本保修协议,经甲乙双方签章后生效,未尽事宜由双方另行签订补充条款进行商定。任何一方不得擅自变更或解除本保修协议。 甲 方(公章): 乙 方(公章): 法定代表人(签字): 法定代表人(签字): 年 月 日 年 月 日 相关阅读 施工协议书怎么写 施工协议书怎么写?下面我整理了施工协议书范本,欢迎阅读! 施工协议书范本一 发包人(全称):_ 承包人(全称):_ 依照中国合同法、中国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循公平、自愿

15、、公正和诚恳信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商全都,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:_ 工程地点:_ 工程内容:_ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号:_ 资金来源:_ 二、工程承包范围 承包范围:_ 三、合同工期: 开工日期:_ 竣工日期:_ 合同工期总日历天数_天。 四、质量标准 工程质量标准:_ 五、合同价款 金额(大写):_元(人民币)¥:_元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程

16、报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义本合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺根据合同商定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺根据合同商定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间:_年_月_日 合同订立地点:_ 本合同双方商定_后生效。发包人:(公章)_ 承包人:(公章)_ 住宅:_ 住宅:_ 法定代表人:_ 法定代表人:_ 托付代表人:_ 托付代表人:_ 电话:_ 电话:_ 传真:_ 传真:_ 开户银行:_ 开户银行:_

17、 账号:_ 账号:_ 邮政编码:_ 邮政编码:_ 施工协议书范本二 甲方单位: (以下简称甲方)_ 乙方单位: (以下简称乙方)_ 为了明确双方的职责,加强协作,相互促进,按期保质完成施工任务。经甲乙双方协商,根据中国合同法的原则,结合本工程的详细状况签订如下条款,须双方共同遵守。 一、工程名称、工程地点: 1、工程名称:_ 2、工程地点:_ 二、施工日期:_ 本工程开工日期为 _年_月_日,竣工日期为_年_月_日。 三、工程数量及造价:以下工程量为图纸暂估量,竣工结算以实际测量数据为准。工程施工合同书四、甲方责任条款: 1、乙方承诺:具备履行本合同所必需的资质,且详细实施人员也符合资质要求,

18、并具备实际履行本合同的力量。 2、甲方供应基层的平整度、标高、厚度均应符合施工图纸设计要求和城市道路工程施工验收规程(DBJ08-225-97)的要求并负责向乙方做施工技术及平安交底。 3、甲方负责供应施工用电、用水、落实乙方机械设备的停放处和必要的平安防范措施。 4、乙方施工完毕交付甲方,甲方负责爱护好路面;工程验收之前禁止一切车辆进入现场,否则视为工程验收合格。 5、乙方承诺:未经甲方书面许可,不将工程的任何一部分转包由任意第三人完成。否则视为根本性的违约,甲方可随时解除本合同。 五、乙方责任条款: 1、乙方确认可以严格根据甲方供应的施工图纸设计和根据城市道路工程施工及验收规程 (DBJ0

19、8-225-97)施工,保证施工质量。若工期、用料、费用需要更改的,应当经过甲方书面许可。 2、按双方协商的施工进度,支配机械设备和人力,保证施工工期。 3、遵守平安技术操作规程和职业道德、文明施工、优质服务。 4、因乙方缘由造成的损失(尤其是施工过程中的人身损害),则由乙方担当,除不行抗因素外。 六、付款方式:甲方将按以下程序向乙方付款(供应材料发票)。 1、合同签订,机械、材料进场预付合同款30%,计:_ 2、工程竣工,书面验收合格后一次性付清全部工程款; 3、如逾期支付,甲方须向乙方支付每日1违约金。但甲方为付款履行内部审批流程所占用的时间除外。 七、合同有效期: 本合同自双方签字盖章后

20、生效,工程结束结清余款后自行失效。 八、本合同纠纷解决方式: 甲、乙双方友好协商解决,双方不能达成全都,由合同签订地方人民法院管辖。 九、本合同 签订地点:_ 。 签订日期:_年_月_日。 此合同一式贰份,甲乙双方各执一份。 甲方单位(盖章):_ 乙方单位:(盖章):_ 托付代理人:_ 托付代理人:_ 电 话:_ 电 话:_ 建筑施工合同怎么写 在这个快节奏的今日,合同变得更加愈发重要了。合同的订立留意要符合法律政策的要求。施工合同指发包方和承包方为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。施工合同的条款打算了施工合同是否合法,那么,一份合乎法律规定的施工合同是怎样

21、的呢?急您所急,我为伴侣们了收集和编辑了“建筑施工合同怎么写”,仅供参考,欢迎大家阅读。 合同编号:XXXXXXX 发包方:XXXXXXXXXXXXXXXX 承包方:XXXXXXXXXXXXXXXX 签约时间:XXXXXXX 签约地点:XXXXXXX 为了保证XXXXXXXX施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据中国合同法、中国建筑法及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商全都,订立本合同。 1、工程名称:XXXXXXXXXXXX 2、建筑面积(工程形式):XXXXXXXXXXXX 3、施工地点:XXXXXXXXXXXXXXXX 4、工期: (1)开工:XXXX年X

22、X月XX日; (2)竣工:XXXX年XX月XX日; (3)合同工期总共历时XXXX天。 5、承包形式:XXXXXXXX 6、工程质量标准:XXXXXXXX 7、工程价款:共计人民币XXXX元。 8、付款方式:本合同生效后支付合同款项的XX%,计XXXX元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的XX%,计XXXX元;质保金XXX元,质保期满后支付。 9、质保期:XXXX年。 10、双方的责任义务 (1)发包方的责任义务 为承包方供应良好施工场地、道路、水、电源,满意开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷; 监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度; 给承包方供应施工图纸

23、、坐标点、标高点; 按时给承包方拨付款项和进行验收、结算; 2、承包方的责任义务 按发包方要求及图纸要求进行施工; 如期完成施工任务; 接受发包方的技术指导和质量标准要求; 负责发包方供应料物及设备的爱护; 教育施工人员爱惜甲方的材物,不得偷窃和损坏; 担当施工中的一切平安事故责任及费用; 11、其他 (1)本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。 (2)本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。 (3)合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。 二、建筑工程纠纷

24、管辖法院如何确定 建设工程合同纠纷一般由合同商定的履行法院管辖,但合同没有商定时,由发包人接受图纸所在地人民法院管辖。 依据民事诉讼法其次十三条的规定:因合同纠纷提起的诉讼,由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。 第三十五条的规定:两个以上人民法院都有管辖权的诉讼,原告可以向其中一个人民法院起诉;原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的,由最先立案的人民法院管辖。 三、建筑合同合同履行地的理解 所谓“合同履行地“,通常是指合同规定的履行义务和接受履行义务的地点,即义务清偿地点。 建设工程设计合同是双务合同,即由发包人供应设计工作所依据的基础文件和状况,设计人交付设计文件,并由发包人支付设计费用。

25、建设工程设计合同在实际操作中,与建设工程施工合同有所区分,有的明确了交付设计图纸的地点,有的对交付图纸的地点没有商定。 依据合同法第六十一条的规定“合同生效后,当事人就质量、价款或者酬劳、履行地点等内容没有商定或商定不明确的,可以协议补充;不能达成协议的,按合同有关条款或者交易习惯确定”。依据交易习惯,建设工程设计合同所涉及的履行地点应当是发包人接受图纸所在地。 发包方:XXXXXXXXX 承包方:XXXXXXXXX 托付代理人:XXXXXXXXX 托付代理人:XXXXXXXXX 20 xxX年XX月XX日 20 xxX年XX月XX日 合同示范:线路施工协议怎么写 现如今,合同是可以爱护我们的

26、合法权益不受到侵害。签订合同时要留意遵循合法原则。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方双方意思表示全都,签署的书面协议。签施工合同也有许多有留意的地方,不然也简单让自己上当,那么,你想知道有关施工合同的内容资料吗?下面是我为大家整理的“合同示范:线路施工协议怎么写”,供您参考,盼望能够关心到大家。 甲方:惠州市迈锐光电有限公司 合同编号: 乙方:惠州市东松实业进展有限公司签订日期: 本合同为原甲、乙双方签订的惠州市迈锐光电有限公司临时低压线路和临 时给水安装工程(以下简称原合同)的补充合同。 现临时水敷设线路根据现场条件需要约250米。原预算长度为120米,由于 现场3台桩机施工,原120

27、mm2临时电线路(配电箱)负荷不够,需更换240mm2 临时电线路及配电柜(1800*800*500mm),遵循自愿、公平、公正和诚恳信用的原则,经甲、乙双方协商全都,订立本合同。 对临时水结算方式以补充说明: 一、临时电工程增补费用: 更换BLVV-240mm2电缆125m/条*4条=500m.增补费用30元/m。计15000元。 更换配电柜(1800*800*500mm)1台增补费用11719.62元。增补费用合计26719.62 元(大写:贰万陆仟柒佰壹拾玖元陆角贰分)。 二、本协议签订后工期按主合同执行。 三、其它:按订立的主合同执行。 备注:除另有商定外,其余条款均根据原合同条款执行

28、。 本合同一式肆份,甲方、乙方各执贰份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。未尽事宜,双方协商解决。如产生纠纷则由合同签订地 法院诉讼解决。 甲方:惠州市迈锐光电有限公司 法人(代表): 日期:年月日 乙方:惠州市东松实业进展有限公司 法人(代表): 日期:年月日 简洁施工协议书怎么写 简洁施工协议书怎么写?下面我整理了简洁施工协议书,欢迎阅读! 简洁施工协议书一 甲方单位: (以下简称甲方)_ 乙方单位: (以下简称乙方)_ 为了明确双方的职责,加强协作,相互促进,按期保质完成施工任务。经甲乙双方协商,根据中国合同法的原则,结合本工程的详细状况签订如下条款,须双方共同遵守。 一、工程

29、名称、工程地点: 1、工程名称:_ 2、工程地点:_ 二、施工日期:_ 本工程开工日期为 _年_月_日,竣工日期为_年_月_日。 三、工程数量及造价:以下工程量为图纸暂估量,竣工结算以实际测量数据为准。工程施工合同书四、甲方责任条款: 1、乙方承诺:具备履行本合同所必需的资质,且详细实施人员也符合资质要求,并具备实际履行本合同的力量。 2、甲方供应基层的平整度、标高、厚度均应符合施工图纸设计要求和城市道路工程施工验收规程(DBJ08-225-97)的要求并负责向乙方做施工技术及平安交底。 3、甲方负责供应施工用电、用水、落实乙方机械设备的停放处和必要的平安防范措施。 4、乙方施工完毕交付甲方,甲方负责爱护好路面;工程验收之前禁止一切车辆进入现场,否则视为工程验收合格。 5、乙方承诺:未经甲方书面许可,不将工程的任何一部分转包由任意第三人完成。否则视为根本性的违约,甲方可随时解除本合同。 五、乙方责任条款: 1、乙方确认可以严格根据甲方供应的施工图纸设计和根据城市道路工程施工及验收规程 (DBJ08-22

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论