公路工程监理工程师考试合同管理试题

1、合同管理试题一一、 单选题（ 10 题/10 分）1、某承诺文件超过要约规定时间1 天到达要约人。按照邮寄文件收函邮局戳记标明的时间， 受要约人是在要求的时间内投邮，由于邮局错投而延误了到达时间。对此情况，该承诺文件应（）A因迟到而自然失效B必须经要约人发出接受通知后才有效C必须经要约人发出拒绝通知后才无效D因非受要约人原因的迟到，要约人必须接受该承诺2、FIDIC 施工合同条件中规定的缺陷通知期，是指（）的期限A合同签字日至承包人提交结清单日B开工日至工程师颁发移交证书日C开工日至工程师颁发履约证书日D移交证书确认的竣工日至办理履约证书日3、工程师对已经同意承包人隐蔽的工程部位施工质量产生怀

2、疑后，要求承包人进行剥露后的重新检验。 检验结果表明施工质量存在缺陷，承包人按工程师的指示修复后再次覆盖。 此项事件按照施工合同的规定，对增加的施工成本和延误的工期处理应是（）A工期顺延，施工成本的增加由承包人承担B工期不予顺延，施工成本的增加由承包人承担C顺延工期，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担D工期不予顺延，补偿剥露和重新覆盖的成本，修复缺陷成本由承包人承担4、某项目设计合同的价格为500 万元，设计单位已接受委托方支付的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还（）万元A100B150C200D2505、我国对经济合同争议的处理实行（）A一裁两审制

3、B或裁或审制C只许仲裁D只许诉讼6、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可（）A发出中止合同通知，令监理合同即行停止B发出未履行业务通知后在第21 天单方面终止合同C发出未履行业务通知后21 天内未得到满意答复， 进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35 天，监理合同即行终止D首先发出未履行义务通知，21 天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出 35 天后发出终止合同通知，监理合同即行终止7、FIDIC 土木工程施工合同条件是由（）制定的A国际咨询工程师联合会B国际专业工程师联合会C国际建筑师联合会D欧洲发展基金会8、FIDIC 土木工程施工合同条件按计价方式属（）合同

4、A固定总价B调值总价C单价D成本补偿9、施工中的费用索赔出现的原因是（）A只限定事件引起的补偿B只限定当事人违约而提出的赔偿C非自身的原因，且实际造成了损失，应由对方承担责任的补偿或赔偿D不包括因第三者过错造成的损失的补偿或赔偿10、工程项目承包单位投标时，按规定应提交下列证明文件（）A只交验企业法人营业执照B只交验企业等级证书C企业法人营业执照和企业等级证书D优良工程证书二、多选题（ 40 题/40 分）1、经济合同的担保形式主要有（）A定金B保证金C 抵押D 留置权E保险F 预付款2、合同法律关系的客体包括（）A行为B限制流通物C禁止流通物D智力成果E完成一定的工作3、监理招标文件中，（）

5、是财务建议书的主要内容A执行监理任务的计划表B承担监理工作的人员组成C人员酬金报价表D要求监理单位提供的设备清单E提供自备仪器设备的报价表4、属于招标文件主要内容的是（）A设计文件B工程量清单C施工方案D投标书的编制要求E选用的主要施工机械5、有资格代理招标的机构应条件包括（）A必须是法人组织B不得与行政机关有隶属关系C有从事招标代理义务的场所D有编制招标文件的能力E有自己的评标专家库6、土木工程施工合同条件由（A通用条件B专用条件CD协议书E合同条件F7、土木工程施工合同通用条件规定，属于（）组成投标书及附件协议条款）的情况，承包商可以获得工期展延A业主延误施工现场移交B监理工程师延误图纸移

6、交C不利施工的自然条件或障碍影响D增加合同外的施工项目E暂时停工8、FIDIC 合同条件下，如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时，监理工程师有权采取的措施是（）A指定另一分包商B修改分包合同条款C发布“变更”指令，安排承包商自己去完成该项工作D解除合同9、在 FIDIC 土木工程施工合同条件中， （）属业主的风险A战争、动乱等B工伤事故C正常的恶劣天气D设计不当造成的损失和破坏E业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏F有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用10、评标的条件是（）A投标单位技术力量强B标价合理、工期适当C有较好的信誉D有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施E主

7、要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行F愿意让利11、合同成立的有效条件包括（）A合同主体资格合格B内容合法C订立的形式和程序合法D必须经过鉴证公证E必须经过主管部门登记批准F必须经过担保12、质押担保一般是指权利质押，主要包括（）A房屋及构筑物B 机器设备C汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单D 依法可以转让的股份、股票E 依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权F依法可以质押的其他权利13、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括（）A建筑物 B工资表 C劳务行为 D建设资金 E工程量 F构筑物14、被代理人的主要权利有（）A代理人按照代理

8、权限自主进行代理活动B 要求代理人移交代理活动所产生的法律后果C要求代理人代为清偿自己的债务D要求代理人报告完成代理事务的情况E代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿15、按照担保法的规定， 可以由第三者出面替当事人担保的方式有（）A保证 B抵押 C质押 D留置 E定金16、属于经济合同主要条款的是（）A标的 B价款 C质量 D签证条款 E违约责任 F仲裁条款17、无效经济合同的财产后果，可按（）A追究违约金 B返还财产 C赔偿损失 D追究处罚金 E追缴财产18、当事人申请仲裁应当具备的条件是（）A有仲裁协议 B熟悉仲裁规则C有具体的仲裁请求和事实、理由D自己认为能够胜诉E属于仲裁委员

9、会受案范围19、经济合同法是指（）相互之间，为实现一定经济目的，明确相互权利义务而订立的协议A具有平等民事主体的法人B其他经济组织C公民 D农民 E个体工商户 F农村承包经营户20、属于下列情况之一，即（）为无效经济合同，是国家法律不承认其效力的合同A没有经过上级主管部门审批B主体不合格 C没有经工商局鉴证D内容不合法 E没有经公证处公证F无效代理21、免除违约责任的条款有（）A对方过错 B国家计划调整C自然灾害 D货物的自然损耗E合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约22、仲裁协议包括如下（）内容A请求仲裁的意思表示 B不向法院起诉的承诺 C仲裁事项 D双方争议的解决方式 E所选定的仲裁委员

10、会 F争议调解人23、标底价格由（）组成A成本 B利润 C税金 D直接费 E间接费24、施工招标时，下列情况（）属于废标A投标书未密封 B投标书逾期到达C投标单位未参加开标会D投标书未按规定格式填写E投标单位提送标书后发觉有误，在截止日期前补充函件的25、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括（）A批准招标申请B审核招标文件C负责编制标底D参加开标会议E监督评标过程26、下列哪些属编制标底应遵循的原则（）A一个工程只能编制一个标底 B标底应考虑价格变动因素 C根据设计文件、招标文件、标准、定额等编制标底 D标底价格应与投标者协商确定27、工程招标时，可能造成招标失败的原因有（）A投标单位不足

11、法定数B部分投标者未出席开标会C各投标者报价均不合理 D决标前发现标底有某些漏误28、施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括（ ）A有利于本地区的承包商 B有利于本系统的承包商 C施工内容的专业要求D避免施工现场的交叉干扰 E对项目建设总投资的影响29、选择招标方式时主要考虑因素包括（）A工程项目的特点B图纸和技术资料的准备情况C招标单位的管理能力D业主与某一施工单位的关系E施工的专业技术特点30、应由监理工程师签发的文件包括（）A临时支付证书B竣工结算支付证书C最终报表 D最终支付证书E结清单31、分包商应立即执行的变更指令包括（）的书面指令A业主直接送达 B工程师直接送达C工程师

12、代表直接送达D承包商代表直接送达 E经承包商代表确认工程师发布32、调整合同价格时依据的“有效合同价”，是扣除了（）后的合同价格A暂定金额 B记日工费 C因物价因素调整的费用D预付款 E保留金33、FIDIC 通用条件规定， 颁发“解除缺陷责任书” 后，合同对双方仍能有效，工程师可要求承包人完成（）方面的义务A财务B施工C修补缺陷D管理34、按照 FIDIC 条款，下列事件出现后，承包商有权延长工期（ ）A监理工程师延发图纸影响了施工进度 B分包商违约 C非承包商责任的暂时停工D承包商负责的风险发生导致工期延长35、政府行政主管部门对招标投标的管理包括（）等工作A批准招标 B查处假招标行为C指

13、定招标代理机构D核查招标文件并备案 E追查在评标委员会推荐中标人名单外确定中标人行为的责任36、进行施工招标应满足的条件包括（）A工程已批准立项B有能满足施工需要的技术资料和图纸C已选择了监理单位D建设资金来源已落实E建设用地的征用工作已完成37、开标时，投标书（），招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标A未密封B无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴C未按规定格式填写D内容不全、字迹辨认不清E同标底吻合F与标底相差甚远38、按照 FIDIC 合同条件的规定，在（）期限内承包商都有权提出索赔A合同签字日到发布开工令日B开工令日到颁发工程移交证书日C颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日D颁

14、发解除缺陷责任证书日到结清单生效日E结清单生效日之后到提出合同争议日39、承包商的索赔要求成立必须同时具备（）A与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失B造成了费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失C按合同规定不应由承包商承担的风险D承包商在事件发生后的规定时间提出了书面索赔意向通知E承包商提供的证据足以支持自己的主张40、索赔证据的基本要求是（）A索赔证据必须具备真实性B索赔证据必须具备全面性C索赔证据必须具备特定条件D索赔证据必须具备及时性E索赔证据必须具备直观性F索赔证据必须具备逻辑性三、判断题（ 10 题/10 分）1、保证合同的当事人是权利人和义务人（）2、投保了“建筑工

15、程一切险”的工程建设项目，可获得保险公司赔偿的受损失原因包括地震、盗窃和设计错误等（）3、根据经济合同法 的规定，经济合同不包括技术合同（）4、对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责（）5、编制标底应根据设计文件、 投标文件、标准、定额等（）、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格（）7、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标（）8、公路工程施工监理合同范本规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员（）9、按照 FIDIC 条款，因特殊风险而终止合同时，承包商有权得到因终止合同后给承包商带来的损失

16、（）10、FIDIC 合同条件规定，由于工程变更，该项目实施的实际工程量超过或小于工程量表中所注明工程量的 25%以上时，才考虑费率和价格的变动（）四、简答题（ 5 题/20 分）1、审查经济合同是否有效，应当注意审查哪些方面？2、简述建设工程公开招标程序？3、监理工程师接到承包人提交的索赔通知后，监理工程师应做哪些工作？4、招投标法规定，哪些工程建设项目必须进行招投标？5、根据合同法的规定，合同一般应包括那些条款？五、综合分析题（ 2 题/20 分）1、某高速公路项目，承包商为了避免今后可能支付延误赔偿金的风险。要求将路基的完工时间延长6 个星期，承包商的理由如下：1）特别严重的降雨；2）现

17、场劳务不足；3）业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作；4）无法遇见的恶劣土质条件。使路基施工难度加大；5）施工场地使用权提供延误；6）工程款不到位。问题 1 ）监理工程师认为以上哪些原因引起的延误是非承包商承担风险的延误，可批准延长工期。2）哪些是业主的责任，监理工程师该如何处理？2、对某项工程的施工， 业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了20 万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工天；主体工

18、程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工 15 天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。问题： 1）招标时对承包商的资质审查的内容有哪些？2）定金与预付款有何区别？3）监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么？4）监理工程师对两次索赔申请应如何处理？一、单选题（ 10 题/10 分）1、C2、D3、B4、C5、B6、D7、A8、C9、C10、C二、多选题（ 40 题/40 分）1、ABCD2、ABDE3、CDE4、ABD5、BCDE6、ABCD7、ABCD8、ABC9、ADEF10、BCDE11、ABC12、CDEF13、A C D14、BDE1

19、5、ABC16、ABCE17、B C E18、ACE19、ABEF20、BDF21、A C D22、ACE23、ABCDE24、ABCD25、ABDE26、ABC27、A C28、CDE29、ABCE30、ABD31、D E32、ABC33、A D34、A B35、BDE36、ABDE37、ABCD 38、ABCD39、ABCD40、ABCD三、判断题（ 10 题/10 分）1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、四、简答题（ 5 题/20分）1、答：审查经济合同是否有效，主要应从以下四个方面进行审查：1）、合同的主体是否有合法资格；2）合同内容是否违反法律： 3）当事人意见表示是否真实；合

20、同是否按照法定形式和程序签定2、答：建设工程公开招标大致可分为三个阶段：1）招标准备阶段，主要工作包括选择招标方式；办理招标备案；编制招标有关文件。 2）招标阶段，主要工作包括发布招标广告；进行资格预审；出售招标文件；组织现场考察；解答投标人的质疑。3）决标成交阶段，主要工作包括开标；评标和定标。3、答：及时检查承包人的施工现场同期记录；审查承包人的施工是否受到延误；核对承包人是否增加了施工成本；分析索赔事件的合同责任。4、答： 1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；2）全部或者部分使用国有资金或者国家融资的项目；3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目；4）法

21、律或者国务院规定的其他项目。5、答： 1）当事人的名称或者姓名和住所；2）标的； 3）数量； 4）质量； 5）价款或者报酬； 6）履约期限、地点和方式；7）违约责任； 8）解决争议的方法。五、综合分析题（ 2 题/20 分）1、答：一）上述 1、3、4、5、6 种原因引起的延误是非承包商承担风险的延误，可批准延长工期。二）上述原因中 3、5、6 属于业主的责任，监理工程师对这些问题的处理，对3 可要求业主适当增加工程款或者适当延长工期；对 5 要求业主按场地使用权提供延误时间顺延工期；对6 要求业主按合同规定准时拨付工程款。2、答：1）对承包商资质审查的内容有：企业营业执照和资质证书、 人员素

22、质、设备和技术能力、财务状况、工程经验、企业信誉等。2）定金与预付款的区别：目的不同，定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是为了解决承包商在工程准备和材料准备的资金问题。性质不同，定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯， 不是法律行为。 处理不同， 定金视合同履行情况有不同的法律后果；预付款在工程进度款中按比例扣还。3）监理工程师判定承包商索赔成立的条件：承包商受到了实际损失或损害；损失不是因承包商的过错造成；损害也不是承包商应承担的风险造成；承包商在规定的索赔时限内提出索赔申请。4）对第一次索赔：判定索赔成立，这是因为遇到文物停工应视为业主的风险

23、，不属于承包商的责任， 工期索赔理由成立； 承包商及时提供了证据资料和索赔申请。 监理工程师根据监理记录核实延误天数。 监理工程师签发工期变更指令。对第二次索赔： 判定索赔不成立， 因为施工机械故障造成工期延误承包商自己的责任，索赔无理由。监理工程师应在索赔申请后 10 天内作出答复，表示索赔不成立。合同管理试题2一、单选题（ 10 题/101、按照法律规定，（A建设主管部门B分）不能成为建筑施工合同的担保人建筑公司C银行D贸易公司2、经济法律关系由（）三要素组成A主体、客体、内容B当事人、经济行为、经济利益C法人、经济合同、经济责任D经济管理、经济协作、经济责任3、经济合同担保常采用定金、保

24、证、抵押、质押和留置权五种形式。下列说法正确的有（）A预付款是定金的形式之一B保证人可以是合同当事人一方，也可以是第三人C抵押人可以是合同当事人一方，也可以是第三人D留置物的所有人必须是债务人4、无效经济合同的确认权属于（）A法院或仲裁机关B法院C工商局D建设管理部门5、经济合同的核心是（），它是当事人双方权利和义务的焦点A价款B违约责任C标的D履行期限6、招标文件中的工程量清单是（）A投标单位计算标价的依据B竣工结算的依据C准确的工程量D总价承包时的工程量7、工程建设监理招标的宗旨是对监理单位（）的选择A报价B能力C资历信誉D规模和经济实力、招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一，其他人

25、员应来自（）A参与竟争的投标人B招标单位的董事会C上级行政主管部门D省、市政府部门提供的专家名册9、FIDIC 合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先（）A由工程师对争议事项作出决定B双方友好协商C申请仲裁D提起诉讼10、根据FIDIC条款，监理工程师越权下达了对某项工作的指令后，承包商执行了，可能会出现（）A承包商无权得到该项工作的付款B承包商是否能得到该项工作的付款由业主决定C业主给予承包商一定的补偿D承包商有权得到该项工作的付款二、多选题（ 40 题/40 分）1、合同标的是双方当事人权利义务所指的对象，一般包括（）A建筑物B工资表C劳务行为D 建设资金E工程量F构筑物2、代理人

26、接受委托与第三方签定经济合同过程中，应（）A以自己的名义签定合同B与第三方商签过程中独立地表示自己的意志C在授权范围内单独与第三方谈判合同D在与第三方签定的合同内规定代理人的权利和义务E在合同内约定委托人和第三方的权利义务3、法人的行为能力由（）行使A法定代表人B法人代表C法人领导机构D厂长、经理E董事会4、采用质押方式作为合同担保时，主要特点表现为（）A担保财产需转移给债权人B担保财产不需转移给债权人C担保财产在担保期内债权人仍可使用D担保财产在担保期内债权人无权使用E不履行债务时，债权人可依法处置担保财产5、有资格代理招标的机构应满足的条件包括（）A必须是法人组织B不得与行政机关有隶属关系

27、C有从事招标代理义务的场所D有编制招标文件的能力E有自己的评标专家库6、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括（）A批准招标申请B审核招标文件C负责编制标底D参加开标会议E监督评标过程7、监理招标评审投标书中的实施监理工作计划时，主要比较（）等方面内容A监理工作目标设置的合理性B项目监理班子组织机构的完备性C工作计划的可行性D承诺保证提前竣工时间的长短E提交的方案是否有创新性8、进行施工招标应满足的条件包括（）A工程已批准立项B有能满足施工需要的技术资料和图纸C已选择了监理单位D建设资金来源已落实E建设用地的征用工作已完成9、开标时，投标书（），招标人应在公正员监督下，当场宣布为废标A未密封

28、B无单位和法定代表人或其委托的代理人印鉴C未按规定格式填写D内容不全、字迹辨认不清E同标底吻合F与标底相差甚远10、按照 FIDIC 合同条件的规定，在（）期限内承包商都有权提出索赔A合同签字日到发布开工令日B开工令日到颁发工程移交证书日C颁发工程移交证书日到颁发解除缺陷责任证书日D颁发解除缺陷责任证书日到结清单生效日E结清单生效日之后到提出合同争议日11、承包商的索赔要求成立必须同时具备（）A与合同相比较已经造成了实际的额外费用增加或工期损失B造成了费用增加或工期损失的原因不是承包商的过失C按合同规定不应由承包商承担的风险D承包商在事件发生后的规定时间提出了书面索赔意向通知E承包商提供的证据

29、足以支持自己的主张12、索赔证据的基本要求是（）A索赔证据必须具备真实性B索赔证据必须具备全面性C索赔证据必须具备特定条件D索赔证据必须具备及时性E索赔证据必须具备直观性F索赔证据必须具备逻辑性13、经济合同的担保形式主要有（）A定金B保证金C 抵押D 留置权E保险F 预付款14、合同法律关系的客体包括（）A行为B限制流通物C禁止流通物D智力成果E完成一定的工作15、监理招标文件中，（）是财务建议书的主要内容A执行监理任务的计划表B承担监理工作的人员组成C人员酬金报价表D要求监理单位提供的设备清单E提供自备仪器设备的报价表16、属于招标文件主要内容的是（）A设计文件B工程量清单C施工方案D投标

30、书的编制要求E选用的主要施工机械17、下列合同中，属于主合同的是（）A施工承包合同B施工分包合同C担保合同D监理合同E工程保险合同18、土木工程施工合同条件由（）组成A通用条件B专用条件C投标书及附件D协议书E合同条件F协议条款19、土木工程施工合同通用条件规定，属于（）的情况，承包商可以获得工期展延A业主延误施工现场移交B监理工程师延误图纸移交C不利施工的自然条件或障碍影响D增加合同外的施工项目E暂时停工20、FIDIC 合同条件下，如果承包商有理由拒绝和指定分包商签定合同时，监理工程师有权采取的措施是（）A指定另一分包商B修改分包合同条款C发布“变更”指令，安排承包商自己去完成该项工作D解

31、除合同21、在 FIDIC 土木工程施工合同条件中， （）属业主的风险A战争、动乱等B工伤事故C正常的恶劣天气D设计不当造成的损失和破坏E业主提前使用永久工程一部分造成的损失和破坏F有经验承包商无法预测和防范的自然力的作用22、评标的条件是（）A投标单位技术力量强B标价合理、工期适当C有较好的信誉D有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施E主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行F愿意让利23、合同成立的有效条件包括（）A合同主体资格合格B内容合法C订立的形式和程序合法D必须经过鉴证公证E必须经过主管部门登记批准F必须经过担保24、质押担保一般是指权利质押，主要包

32、括（）A房屋及构筑物B 机器设备C汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单D 依法可以转让的股份、股票E 依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权F依法可以质押的其他权利25、合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括（）A建筑物 B工资表 C劳务行为 D建设资金 E工程量 F构筑物26、被代理人的主要权利有（）A代理人按照代理权限自主进行代理活动B 要求代理人移交代理活动所产生的法律后果C要求代理人代为清偿自己的债务D要求代理人报告完成代理事务的情况E代理人不履行职责而给被代理人造成损害时要求赔偿27、按照担保法的规定， 可以由第三者出面替当事人担保的方式有（）A保证 B

33、抵押 C质押 D留置 E定金28、属于经济合同主要条款的是（）A标的 B价款 C质量 D签证条款 E违约责任 F仲裁条款29、无效经济合同的财产后果，可按（）A追究违约金 B返还财产 C赔偿损失 D追究处罚金 E追缴财产30、当事人申请仲裁应当具备的条件是（）A有仲裁协议 B熟悉仲裁规则C有具体的仲裁请求和事实、理由D自己认为能够胜诉E属于仲裁委员会受案范围31、经济合同法是指（）相互之间，为实现一定经济目的，明确相互权利义务而订立的协议A具有平等民事主体的法人D农民E32、属于下列情况之一，即（B其他经济组织C公民个体工商户F农村承包经营户）为无效经济合同，是国家法律不承认其效力的合同A没有

34、经过上级主管部门审批B主体不合格 C没有经工商局鉴证D内容不合法 E没有经公证处公证F无效代理33、免除违约责任的条款有（）A对方过错 B国家计划调整C自然灾害 D货物的自然损耗E合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约34、仲裁协议包括如下（）内容A请求仲裁的意思表示 B不向法院起诉的承诺 C仲裁事项 D双方争议的解决方式 E所选定的仲裁委员会 F争议调解人35、标底价格由（）组成A成本 B利润 C税金 D直接费 E间接费36、施工招标时，下列情况（）属于废标A投标书未密封 B投标书逾期到达C投标单位未参加开标会D投标书未按规定格式填写E投标单位提送标书后发觉有误，在截止日期前补充函件的37、

35、建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括（）A批准招标申请B审核招标文件C负责编制标底D参加开标会议E监督评标过程38、下列哪些属编制标底应遵循的原则（）A一个工程只能编制一个标底 B标底应考虑价格变动因素 C根据设计文件、招标文件、标准、定额等编制标底 D标底价格应与投标者协商确定39、工程招标时，可能造成招标失败的原因有（）A投标单位不足法定数B部分投标者未出席开标会C各投标者报价均不合理 D决标前发现标底有某些漏误40、施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括（ ）A有利于本地区的承包商 B有利于本系统的承包商 C施工内容的专业要求D避免施工现场的交叉干扰 E对项目建设总投资的影

36、响三、判断题（ 10 题/10 分）1、施工招标的招标广告属于要约（）2、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再具备法律效率（）3、保证合同的当事人是债权人和保证人（）4、对招投标活动的监督管理是建设行政主管部门的职责（）5、编制标底应根据设计文件、 投标文件、标准、定额等（）6、根据“担保法的规定， 医院、学校不能作为保证合同的担保人（）7、在法律上，把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段（）8、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的权力终止了（）9、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索赔报告（）10、在

37、索赔事件发生后的28 天内，承包商必须向监理工程师提出书面的索赔意向通知书，否则就丧失了索赔的权利（）四、简答题（ 5 题/20 分）1、简述合同法律关系三要素？2、承担违约责任有哪些方式？3、解决合同争议的方法有哪些？4、招投标法对招标人的能力有何要求？5、根据 FIDIC 条款，组成合同的文件有哪些？五、综合分析题（ 2 题/20 分）1、某高速公路项目利用世行贷款修建，施工合同采用FIDIC 合同条件，业主委托监理单位进行施工阶段监理。 该工程在施工过程中， 陆续发生了如下索赔事件（索赔工期和费用数据均符合实际） ：（一）施工期间，承包方发现施工图纸有误，需设计单位修改，由于图纸修改造成

38、停工 20 天。承包方提出工期延期 20 天与费用补偿 2 万元的要求。（二）施工期间因下雨， 为保证路基工程填筑质量， 总监理工程师下达了暂时停工令，共停工10 天，其中连续4 天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候和连续6 天出现 50 年一遇特大暴雨。承包方提出工期延期10 天与费用补偿 2 万元的要求。（三）施工过程中， 现场周围居民称承包方施工噪音对他们造成干扰，阻止承包方的混凝土浇筑工作。承包方提出工期延期5 天与费用补偿 1 万元的要求。问题：针对承包方提出的上述索赔要求，监理工程师应如何签署意见？2、某工程项目业主委托了一监理单位进行监理，在委托监理任务前，业主与施工单位

39、已经签定了施工合同。 监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理，若你作为监理工程师，对遇到的下列问题，请提出处理意见。（一）在施工招标文件中， 按工期定额计算， 工期为 550 天。但在施工合同中，开工日期为 1997 年 12 月 15 日，竣工日期为 1999 年 7 月 20 日，日历天数为天，请问监理的工期目标应为多少天？为什么？施工合同规定， 业主给施工单位提供图纸 7 套，施工单位在施工中要求业主再提供 3 套图纸，施工图纸的费用由谁来支付？（二）在基槽开挖土方完成后， 施工单位未按施工组织设计对基槽四周进行围栏防护，业主代表进入施工现场不慎掉入基坑摔伤， 由此发生的医疗费

40、用由谁支付，为什么？在结构施工中， 施工单位需要在夜间浇筑混凝土，经业主同意并办理了有关手续。按地方政府规定，在晚上11 点以后一般不得施工，若有特殊需要需给附近居民补贴，该项费用应由谁来支付一、单选题（ 10 题/10 分）1、A2、A3、C4、A5、C6、A7、B8、D9、A10、D二、多选题（ 40 题/40 分）1、ACD2、BCE3、A C4、ADE5、BCDE6、ABDE7、ABCE8、ABDE9、ABCD10、ABCD11、ABCD 12 、ABCD13 、ABCD14、ABDE15、CDE16、A B D 17、AD 18、ABCD19 、ABCD20 、ABC21、ADEF2

41、2、BCDE23、ABC24、CDEF25、A C D26、BDE27、ABC28、ABCE29、B C E30、ACE31、ABEF32、BDF33、A C D34、ACE35、ABCDE 36、ABCD37、ABDE38、ABC39、A C30、CDE三、判断题（ 10 题/10分）1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、四、简答题（ 5 题/20 分）1、答：合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人，可以是自然人、法人、其他组织；合同法律关系客体是指合同法律关系主体享有的权利和承

42、担的义务所共同指向的对象，主要包括物、行为、智力成果；合同法律关系内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。2、答：承担违约责任的方式主要有：继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金、定金罚则3、答：合同争议的解决方式有和解、调解、仲裁和诉讼四种。其中和解和调解的结果没有强制执行的法律效力，要靠当事人的自觉履行，4、答：有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员；有组织编制招标文件的能力；有审查投标单位资质的能力；有组织开标、评标、定标的能力。5、答：按照优先支配地位次序，组成合同的文件有：合同协议书及附件；中标通知书投标书及投标书附录；合同专用条款及数据表； 合同通用条款；技术规范；

43、图纸；标价的工程量清单；投标书附表；构成合同的其他文件。五、综合分析题（ 2 题/20 分）1、答：（一）这是非承包方原因造成的，故监理工程师应批准工期补偿和费用补偿。（二）由于异常恶劣气候造成的6 天停工是承包方不可预见的， 应签证给予工期补偿 6 天，而不应给予费用补偿。 对于低于雨季正常雨量造成的4 天停工是承包方应该预见的，故不应签证给予工期补偿和费用补偿。（三）这是承包方自身原因造成的，故不应给予工期补偿和费用补偿。2、答：（一）按照合同文件的解释顺序，协议条款与招标文件在内容上有矛盾时，应以协议条款为准。故监理的工期目标为581 天。合同规定业主提供 7 套图纸，施工单位再要 3

44、套图纸，超出合同规定， 故增加的图纸费用应由施工单位支付。（二）在基槽开挖土方后， 在四周设置围栏， 按合同文件规定是施工单位的责任。未设围栏而发生人员摔伤事故，所发生的医疗费用应由施工单位支付。夜间施工已经业主同意，并办理了有关手续后应由业主承担有关费用。合同管理试题3一、单项选择题（每题1 分，共 10 分）1、合同法律关系的客体是。A、承包商B、监理工程师C、标的D、合同条款2、行为人没有代理权，超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效，该代理称为。A、法定代理B、委托代理C、指定代理D、表见代理3、无效合同或者被撒销的合同没有法

45、律约束力。A、被确认时B、自始C、当事人一方提出时D、双方发生争议时4、担保合同属于。A、从合同B、主合同C、无偿合同D、委托合同5、可撤销的合同，具有撒销权的当事人自知道或者应当知道撒销权事由之日起内没有行使撤销权，则撤销权消灭。A、60 天B、6个月C、一年D、两年6、当事人对合同变更的内容约定不明确的。A、推定为未变更B、推定为变更C、由监理推定D、请求仲裁7、根据招投标法的规定，投标人少于的，招标人应当依照招投标法重新招标。A、2 个B、5个C、10 个D、3个8、在公路施工承包合同中应用非常广泛的合同是。A、总价合同B、成本加酬金的合同C、单价合同D、设计施工总承包9、FIDIC 合

46、同条件中工期应该从起算。A、合同签订之日B、协议书中注明的开工日期C、承包商接到监理工程师开工通知书的日期D、第一次工地会议开会当天10、依据FIDIC施工合同条件，监理工程师可在进行质量检验。A、只能在施工现场B、只能在预制厂或料场C、只能是A 或B 两种情况之一D、可在A或B合同规定的其它地点二、多项选择题（每题1 分，共计40 分）1、FIDIC 条款中，监理工程师有权A、撤换不称职的监理工程师代表C、批准承包人的分包要求。B、批准承包人转让合同的要求D、撤换不称职的承包人职员E、终止业主与承包人的合同关系F、解释合同文件2、FIDIC 条款中，下列施工索赔中有合同依据的有。A、未按规定

47、向承包人付款B、延误提供图纸C、未及时合理按合同提供场地D、负责提供的书面数据不准确E、提前占用或使用永久性工程区段而造成的损失或损害F、分包人违约3、法律关系的三个要素是。A、主体B、客体C、目的D、内容4、当事人订立合同，有和。A、委托代理形式B、书面形式C、口头形式D、其他形式5、当事人订立合同，采取方式。A、要约邀请B、要约C、承诺D、担保6、不可抗力是指的客观情况。A、不能预见B、不能避免C、不能保险D、不能克服7、合同纠纷的处理方法。A、公证B、鉴证C、协商D、调解E、仲裁F、诉讼8、合法代理的条件。A、事先取得委托书B、在委托范围内C、以委托人的名义D、要经过公证9、无效合同的法

48、律后果。A、返还财产B、折价补偿C、赔偿损失D、追缴财产10、监理工程师根据合同规定处理费用索赔时，一般分为两个步骤进行，即。A、索赔权的论证B、索赔额的计算C、查证索赔原因D、核实索赔费用11、下列合同中与施工承包合同没有主从关系。A、监理合同B、设计合同C、借款合同D、分包合同12、建设工程合同包括。A、监理合同B、工程勘察合同C、工程设计合同D、施工合同13、下列说法是不正确的。A、索赔通知书由工程师发给承包商；B、索赔通知书由承包商发给工程师；C、索赔通知书由承包商发给业主；D、索赔通知书由工程师发给业主。14、下列说法是不正确的。A、监理工程师代表仅对业主负责；B、监理工程师代表仅对

49、承包人负责；C、监理工程师代表仅对工程师负责；D、监理工程师代表对业主和承包人负责。15、招投标法规定的法定招标方式有。A、公开招标B、议标C、委托D、邀请招标16、交通部公路工程招标评标委员会工作细则的通知规定，评标方法包括.A、综合评分法B、最低报价法C、最低评标价法D、法律、行政法规允许的其它评标法17、公路工程施工招标的项目应当具备下列条件。A、初步设计文件已被批准；B、建设资金已经落实；C、项目法人已经成立，并符合项目法人资格标准要求；D、施工准备工作基本就绪。18、计算监理服务费用的方法有。A、成本加酬金B、费率法C、人、年费法D、总额法19 、监理附加服务费 用的基本测算方 法，

50、由双方协商 确定，一般可 采用的办法。A、附加工程工作量基本费率；B、附加工程工作量基本费率有效合同价；C、附加服务工作日数监理服务日平均费用；D、附加服务工作比例监理服务费用总额。20、仲裁的特点是。A、双方自愿B、无地域、无级别管辖C、一裁仲局D、公正、保密21、下列说法是不正确的。A、工程竣工后经过缺陷责任期，将由业主签发解除缺陷责任证书；B、工程竣工后经过缺陷责任期，将由承包商签发解除缺陷责任证书;C、工程竣工后经过缺陷责任期，将由工程质量监督部门签发解除缺陷责任证书；D、工程竣工后经过缺陷责任期，将由监理工程师签发解除缺陷责任证书。22、下列说法不正确。A、依法成立的合同自成立时生效

51、；B、只有经过公证的合同才具有法律效力；C、只有经过鉴证的合同才具有法律效力；D、只有经过上级主管部门批准的合同才具有法律效力。23、下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撒销。A、因重大误解订立的B、在订立合同时，显失公平的C、合同履行中价格下降的E、未办理担保和保险的24、具有代为清偿债务能力的A、国家D、订立合同后，政策变化的F、以欺诈、胁迫手段或乘人之危订立的，可以作保证人。机关B、学校C、医院D、法人E、其他组织F、公民25、按合同计价方式，公路工程施工合同有。A、单价合同B、总价合同C、设计施工总承包D、成本加酬金合同26、在 FIDIC 合同条件中，载明的工程分

52、包方式为A、一般分包B、直接分包C、接定分包。D、间接分包27、在FIDIC合同条件中，规定由业主和承包商联合保险的项目有。A、监理人员人身伤害事故险B、工程一切险C、承包商雇员人身伤害事故险D、第三方责任险28、根据 FIDIC 合同条件的规定，下列表述哪些是错误的。A、业主可以直接指令承包商进行变更；B、设计单位可以直接指令承包商进行变更；C、承包商可以自行决定对工程的合理变更；D、没有监理工程师的指示，承包商不得作任何变更。29、根据 FIDIC 合同条件规定，合同履行过程中发生事件，属于业主应承担的风险。A、业主提供的参考资料有误B、叛乱、革命、罢工C、任何有危险性质的放射性污染D、战

53、争、敌对行动30、FIDIC合同条件具体规定了构成合同的文件的优先次序为。A、本合同协议书B、合同的专用条件C、合同的通用条件D、中标通知书E、投标书及其附录F、图纸G、技术规范H、标价的工程量清单N、构成本合同组成部分的其他文件31、根据FIDIC合同条件规定，下列情况应给予承包商延期的有。A、连续下雨 22 天；B、地下发现文物致使某关键工程进度受阻；C、工程施工中，监理工程师对施工质量按合同规定进行检查致使工程暂停；D、承包商的工人罢工。32、根据 FIDIC 合同条件第 53 条的规定，承包商若不遵循该条规定的程序，那么，。A、承包商就丧失了索赔的权利；B、承包商只能得到费用补偿，而不

54、包括利润；C、承包商得到付款的权利可能会受到限制；D、承包商只能得到从同期记录中证实的那部分款额；E、承包商只能通过诉讼获得索赔。33、根据 FIDIC 合同条件第 69 条的规定，如果业主的违约事件发生后，承包商有权采取下列措施进行处理和补救。A、终止合同B、从现场撤离设备C、暂停工作D、减缓工作速度34、标底编制的基本原则是。A、应遵循价值规律B、应服从供求规律C、应遵照政策规定D、应反映出一种平均先进的劳动生产力水平35、业主根据监理合同的规定， 向监理单位支付的费用包括。A、正常服务的费用B、附加服务的费用C、对监理单位的赔偿D、加班费用36、下列说法是不正确的。A、中标通知书发出时，

55、即发生承诺生效、合同成立的法律效力；B、中标通知书收到后，即发生承诺生效，合同成立的法律效力；C、收到中标通知书的回执后，即发生承诺生效，合同成立的法律效力；D、收到中标通知书，签订了施工承包合同后，即发生合同成立的法律效力。37、评标委员会要对投标人的进行详细评审。A、财务能力B、技术能力C、管理水平38、计日工的使用是A、根据业主的指令使用D、以往施工业绩及履约信誉。B 根据监理工程师的指令全部使用C、部分使用D、根本就使用39、因工程设计变更， 监理工程师下达了某部分工程的暂时停工令， 使承包商的三台专用机械设备闭置，对承包商的设备闭置损失补偿费应按计算。A、机械台班费B、机械设备的进出

56、场费C、机械折旧费D、机械设备租赁费40、凡超过的任何长度、面积或体积，都不予计量。A、图纸所示B、监理工程指示C、业主同意D、设计单位审核三、判断题（每题1 分，共 10 分）1、代理不合法的合同属于无效合同。（）2、转让是属于合同主体的变更。（）3、招标是要约，投标是承诺。（）4、有效合同价等于合同总价减去暂定金额和计日工。（）5、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可同时适用违约和定金条款 。（）6、业主或监理单位任何一方向另一方要求的赔偿，若没有遵守索赔程序，就丧失了索赔的权利 。（）7、如果监理合同中所包括的文件之间出现矛盾，则应以文件所列次序优先为准 。（）8、符合合

57、同条件规定的工作若没有细目，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。（）9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释 。（）10、若投标人的报价明显低于标底15，且不能证明能按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标处理。（）四、简答题（每题4 分， 45 20 分）1、如何确定变更工程的单价？2、违反合同责任的构成要件及承担违约责任的方式是什么？3、工程延期的审批原则是什么？4、中标人的基本条件有哪两点？5、FIDIC 合同条款中提到的“工程令工程师满意”是什么含义？五、综合分析（每题10 分，共计 20 分）1、某项目工程量清单中，由于

58、业主工作人员的失误，将1000t 的钢筋数量错误地写成100t ，承包商发同后将错就错最终承包商从业主手中比业主预期的价格多拿走了100 万元。试问承包商的行为是违背道德的行为还是违法行为？为什么？这类问题的出现属于合同法哪种类型的合同？因当如何处理？2、某隧道工程在一煤矿附近施工，施工中承包商指出，因业主提供的参考资料有误，瓦斯提前出现，并据此擅自停工，要求业主赔偿因停工造成的损失。试问承包商提出的索赔成立否？为什么？参考答案一、单项选择1、C2、D3、B4、A5、C6、A7、D8、C9、B10、D二、多项选择题1 、ACDF2 、 ABCDE3 、ABD4、BCD5、BC6、ABD7、CD

59、EF8、ABC9、ABCD10、CD11、ABC12、BCD13、ACD14、ABD15、AD16、ACD17、ABC18、BCD19、ACD20、ABCD21、ABC22、BCD23、ABF24、DEF25、ABD26、 AC27、BD28、ABC29、BCD30、ADEBCGFHI31、AC33、CD33、ABCD34、ABD35、ABC36、BCD37、ABCD38、BCD39、CD40、AB三、判断题1、2、3、4、5、6 、 7 、 8 、 9 、10、四、简答题1、1）工程清单内的单价；2）合同内规定的单价计算方法；3）国家、部、省、市级机构颁布的概预算定额及价格参考书；4）参考承

60、包人预算及实际支出证明，协商单价；5）计日工法；6）监理工程师、承包人、业主一起磋商；7）意见难到统一的，监理工程师应确定最终的价格。2、违反合同责任的构成要件：1）有违约行为；2）有损害事实；3）违约行为与损害事实之间有因果关系。承担违约责任的方式：1）支付违约金；2）支付赔偿金；3）采取补救措施；4）继续履行合同。3、1）工程延期事件是否属实，强调实事求是；2）是否符合本工程合同规定及FIDIC 合同条件第 44 条的规定；3）延期事件是否发生在工期网络计划的关键线路上，即延期是否有效合理4）良好的气候内能补偿否；5）证据资料是否真实、齐全；6）申请延期天数的计算原则与方法应恰当。上述 6