个人建房施工承包合同范本

1、个人建房施工承包合同范本甲方：乙方：甲方现需新建房屋一栋，在遵循平等，自愿，公平和诚实信用的原则下，双方就本建设工程施工事项协商一致，特订立本合同。一、工程承包形式本工程采用单包工形式承包给乙方，乙方自行承担施工作业所需要的机械、模板(清水木)、马儿柱、安全绳、切割机等工具。撮箕、钉子、铁丝、扎线、焊条等辅助材料由甲方负责。二、工程承包范围1、基础工程：以设计施工图为准。基础应挖至甲方认可的硬土层，乙方还应负责基础的回填和夯实。2、主体工程：砌砖、钢筋制作、模板(清水模板)、砼浇灌等分项工程，严格按照设计施工图及双方商量的改动方案进行施工作业。3、抹灰工程：内墙及外墙东面为乳胶漆，南面为墙砖。

2、腻子由乙方负责，甲方负责乳胶漆。如需改动甲方应提前通知乙方。4、门窗工程：乙方施工过程中应严格按照施工要求留好门窗口尺寸，同时配合做好相关工程施工作业。5、水电安装工程：由甲方提出方案，甲方出材料乙方负责安装。如需改动甲方应提前通知乙方。6、附属及装饰工程：化粪池和屋面水池，整栋房屋的飞檐、内、外墙粉刷、地板砖、门窗、大玻璃、外墙马蹄、提脚线及卫生间和厨房的装饰、吊顶、操作台、防水均由甲方出材料，由乙方按设计施工图和甲方的要求进行施工和铺设。7、按实际施工建筑面积以每平方米贰佰柒拾元整(270元/)计价。坡屋面和阳台根据国家建筑面积计算规则按半价计算，即每平方米壹佰叁拾伍元整(135元/)，大

3、门及围墙双方另行协商。三、质量要求乙方必须严格按照图纸及双方约定施工，施工质量应符合设计要求和国家现行施工规范及有关标准的规定，由于施工方的因素达不到质量要求所造成损失，乙方除自行承担工时费外，还应承担一切损失。乙方在施工中必须节约材料，不得人为造成浪费。四、承包价格及工程款支付方式甲方以每平方米(建筑面积按国家标准规定计算)270元/平方米价格承包给乙方。在基础浇灌完工后支付1万元;每层封顶后各支付1万元;内外抹灰完工后支付2万元;整栋房屋粘贴完工后支付2万元，其余在全部完工后一个月内验收，验收合格后结算付清余款，但甲方应该扣取乙方工程款2000元作为维修保证金，待一年后支付。五、施工安全在

4、施工期间乙方必须搞好施工现场安全管理和安全防范及出入施工范围内的其他人员安全工作，由于乙方在施工过程中所造成的安全事故及工伤事故均由乙方自负全责。所伤害的施工人员及其他人员一切责任由乙方负全责，甲方概不负责。六、其它：甲方应积极配合乙方做好周边的邻里关系。需甲方购买的材料乙方必须提前测算和通知甲方。七、施工工期：2010年3月1日至2011年7月31日完工。八、未尽事宜：甲、乙双方共同协商解决。九、本合同一式二份，甲、乙双方签字按手印即生效，待工程完工双方验收结算完毕至工程款付清后，本合同自行终止。甲方：身份证号：乙方：身份证号：年 月 日甲方姓名： 住址： 电话：乙方姓名： 住址： 电话：甲

5、方将位于 房建设施工工程承包给乙方。甲方与乙方在真实、自愿、平等、互利的基础上经过充分协商，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议：一、此次建房的施工承包方式为乙方包工不包料。即甲方负责提供建房所用的全部原材料，乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的 等设备，其他由甲方提供。二、被建房屋计划四层,建筑面积约为 平方米(最终结算以实测为准)，甲方将地梁以上(+0以上)的房屋建筑主体工程的施工全部承包给乙方(其中包括 )，主体施工承包单价为每平方米 元，水电安装每平方米 元，工程总价款为最终实测面积乘以单价。三、在整个施工过程中，乙方施工人员的伙食和交通由乙方自理，每层楼板现浇时甲方提供当天中

6、午的伙食费 元。四、甲方负责提供相应的拟建房屋图纸，乙方应按图纸施工，如施工问题有变更必须征得甲方的认可同意，因图纸为简图图纸中未尽事项,由甲乙双方协调解决。五、甲方应提供建房所需原材料、场地等条件便利乙方施工(甲方负责将建筑材料运送至施工现场 米之内)。六、乙方负责找工人，组织、指挥工人施工，乙方及其工人与甲方不存在雇佣关系。七、乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任，甲方不承担乙方在施工过程中所发生的一切事故赔偿责任。八、工程工期为：开工之日起( 月 日开工) 个月内完工，按农历工期计算(因不可抗拒的客观原因造成的工期耽误除外)。九、结算方式：开工后,每建好一层,支付该

7、层工程款的 %给乙方;房屋工程全部完工，经甲方验收合格再付余款的 %，当年底付清剩余工程款。十、施工要求：1、层高：第一层 米，第二至四层 米;2、所有门窗洞尺寸以甲方在具体施工前的要求为准;3、外墙及内墙承重为 墙(如阳台等个别地方更改以甲方要求为准)，其他以施工时甲方具体要求为准;4、厕所(卫生间)为下沉式设计施工;5、地板现浇厚度为 公分,所有水泥沙浆、混凝土材料比例和强度必须符合国家相关标准;梁和挑浇注凝固后不应有蜂窝、麻面等，更不能出现钢筋外漏现象;6、地面整体水平，立面整体垂直，房屋直角的地方不能纵角，最顶楼墙与一层墙偏差不大于20毫米。7、乙方在使用原材料时要尽量节约，物尽其用，

8、避免浪费，损耗不超过一般同类工程标准。8、水电安装应该根据水龙头及开关插座位置尽可能节省材料，乙方更改安装位置时须征得甲方同意。十一、乙方应按照甲方的要求保证工程施工质量。房屋完工后，由甲方按施工要求进行验收。如房屋出现建筑质量问题，乙方应重新修缮直至符合甲方质量要求为止，并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失，重新修缮的费用(包括修缮使用的材料)全部由乙方自行承担。下一页更多精彩“个人建房施工承包合同”绿化施工承包合同1甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法及相关法律、法规的规定，经双方协商一致签订本协议：一：养护项目：二：养护时间：养护按月计算： 年 月 日开始，至甲方要求乙方退场为止。三

9、：养护单价： 元/月，总面积按实计算，点工按 元/工日。四：养护内容：养护考评所有内容及其他常规养护内容。五：养护考评标准：见附表。六：养护工程款支付：工程款按月支付，每月应付工程款于下个月15号之前发放，打卡支付。乙方必须将每月每日工资支付给工人，否则甲方有权追究乙方相应责任，每月应付工程款按照月考评分数而定，考评总分95分(含95分)以上付当月合同款加上合同款5%的奖金，考评总分85分(含85分)至95分之间付当月合同款，考评分60分(含60分)至85分之间付当月合同款的80%，考评分数60分以下付当月合同款50%，连续两个月考评不及格，甲方有权要求乙方退场。七：月度验收时间及人员：每月养

10、护结束考核验收时间为下月1号至5号，由甲方组织人员对乙方养护进行考评，乙方负责人必须到场。八：其他内容：乙方生活自理，工具、农药乙方自备，肥料由甲方供应。九：因不可抗力的自然原因造成的损失，甲方不追究乙方责任。十：乙方必须遵守法律、法规及甲方相关规定，注意安全施工，如出现安全事故，乙方自负，与甲方无关。十一：双方出现纠纷应友好协商解决，如果协商不成，双方可通过签约地法院裁决。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日绿化施工承包合同2发包方(甲方)：承包方(乙方)：经双方友好协商，甲方将东莞市塘厦惠民工程林村广场景观工程绿化工程承包给乙方

11、施工，因建设单位设计重大变更，甲乙双方原绿化工程施工承包合同(20_年11月18日)作废，现根据建设单位变更修改补签本合同，为确保如期完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本协议书，条款如下：1. 工程地点：东莞市塘厦林村广场。2. 承包方式：若包供苗包种植包成活包养护三个月、若包种植清工及一次定根水不包成活。3. 结算方式：合同单价及苗木要求详后附清单，结算以进场签证为准按实结算。4. 工期：乙方确保在5.开工准备：甲方签订合同后三天内必须使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决该工程遗留问题;甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作;

12、乙方接到图纸后，尽快做出材料进场计划及工程施工进度计划给甲方。6.工程款支付：苗木栽植完毕，经实验合格后，工程款支付至合同实际完成量价的春节前付至合同实际完成量价的75%，三个月养护期后经复验合格，再付清合同实际完成量价的全部余款。7. 工程质量所裁苗木质量必须符合工程要求，必须按双方约定的苗木品种、规格及质量施工，不得擅自改变，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植;施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责;乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负;乙方要确保施工现场清洁，及时清理自身施工的建筑垃圾。8. 养护管理和质量要求

13、大树种植后必须及时支撑，支柱与树干相撞接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮; 栽杆后及时封堰浇透水; 及时中耕除草、施肥、修剪，确保苗木正常生长;苗木要及时防治病虫害;苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物;乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木三个月，养护标准达到植物正常生长状态，期间发生的费用由乙方负担。9. 违约责任甲方责任：因工期紧张，甲方三天内必须清理好施工场地，运走场地内的模板、方木和架子，提供出可以全面施工的工作面，因甲方其他工序影响的留出工作面后先行施工;甲方接到乙方的验收通知书后，必须在三天内及时组织验收，甲方推迟验收，期间每推迟一天甲方偿付合同总价的千分之三给乙方，做为违约金;甲

14、方如未按合同规定的时间和数额支付工程款，期间每推迟一天按工程价款的千分之三偿付给乙方，做为逾期赔偿金。乙方责任：工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担;乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天罚款合同总价的千分之三。11. 合同的生效与终止本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算，完成养护期养护，甲方支付乙方工程款完毕后合同终止。10、合同份数本合同一式两份，甲、乙双方签字盖章后各执一份，具有同等效力。11、本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_

15、年_月_日_年_月_日绿化施工承包合同3甲方：乙方：经招标决定，甲方将给乙方施工，按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法的有关规定及相关法律、法规规定，遵循平等自愿、互利和诚信的原则，双方达成如下施工合同望共同信守。一、工程内容：1、按招标文件规定内容和甲方提供的图纸施工。2、根据不同地形，双方协商调整施工。二、承包方式及付款组成：1、本工程以包工包料包总价的方式承包，其承包总价为人民币(大写)元(￥：元)。2、考虑到道路两侧商铺较多和地形障碍，按招标文件规定花池数量有所变动，花池内植物种植相应变动，数量待定，故按总花池数量和总价数折合单组花池和树苗植物组合计价，每组花池元，工程结束验

16、收后按实际发生的工程量计价。3、招标文件规定的工程承包内容外发生的工程(含植物)原则上按招标文件所列价款协商计价。三、开竣工日期：1、本工程于20_年月20_年月竣工。2、若遇人力不可抗拒的自然灾害和道路施工相关事由不能及时协调解决，工期相应顺延。四、安全生产：1、乙方在施工过程中，应按国家有关安全规程规章进行，加强施工人员的安全教育，增强安全措施。2、乙方在施工过程中所发生的安全事故由乙方负责，甲方概不负责。五、付款方式：合同签定后，乙方施工人员进场施工，甲方付乙方合同总价款 %，施工完成%付元待工程验收合格扣出质保金，乙方凭税务局开据的正式发票结算付清。六、双方应尽的义务和责任：1、乙方在

17、施工过程中，应积极配合主道路的施工和有关线路的铺设。2、乙方在施工过程中所产生的建筑废料应主动清扫拉走。3、甲方提供乙方在植物养护管理期内的水源取水点，所发生的水费甲方负责，电费和运输车辆乙方负责。4、乙方在甲方划定的区域内花池砌体和树苗种植，因协调无效遭到人为破坏，甲方根据实际发生的损失计价补偿。七、工程质保金：1、工程质保金按工程总价期内出现质量问题，乙方无条件修复。2、质保期过后如无工程缺陷，甲方无条件返还乙方质保金。八、检查验收：施工结束后，乙方提出书面申请，甲方在十天内组织相关人员验收。九、本合同未尽事宜双方根据实事求是的原则协商解决。十、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。甲方(公

18、章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日第一篇：电工承包施工合同样本电 工 承 包 合 同甲方：乙方：身份证号:甲方在公司内部对 装修电工项目实施内部承包，乙方作为施工班组负责人，表示愿意承包。甲乙双方友好协商，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律和行政法规，为明确甲乙双方的权利义务，本着自愿、平等、诚信的原则，经协商签订本合同。1 乙方按照业主签字，盖章确认的施工图纸、技术要求、书面通知以及国家及行业现行的标准及规范，负责 的施工，施工范围见附件二。 1.1 包干单价：是指按照现场现行基层开始到完成图纸规定的工程内容所需的

19、所有费用并考虑风险因素。2 3 工程地点：工程工期：具体开工时间以甲方项目部下发开工通知起，合同总工期按照业主、项目部要求执行。4 合同价款本合同对 的水电工程内容实行单价包干，包干单价为： 元/，详见附件二。4.1 该包干单价包括但不限于人工费、机械费、安装费、辅料费（甲方仅提供胶布、扎带材料费）安全防护费、成品及半成品保护费、赶工补偿费、等所有费用及本工程的所有风险及责任。结算时综合包干价不作任何调整。4.2 在工程实施过程中，本合同的综合包干价不因市场价格（含设备及人工）的变化及工程量的增减而调整。4.3 付款方式4.3.1 工程进度款按月支付，经现场项目经理对施工质量检查是否合格及施工

20、进度是否满足计划要求进行考核，并签署同意支付的意见后方能申报。4.3.2 乙方每月25日申报形象进度情况，甲方于次月10日前按上月完成产值的80%向乙方支付上月月工程进度款。4.3.3 工程竣工经甲方及业主单位验收合格并移交业主单位后，甲乙双方办理完工程结算，甲方向乙方支付至结算总价的95%。4.3.4 余结算总价5%作为本工程的质保金，按照附件一中的约定执行。 5 6 7 7.1 工程质量保修：按照附件一中的约定执行。 安全文明施工： 按照附件三中的约定执行。 违约责任因甲方原因未按本合同约定向乙方支付合同款，每延迟一天，甲方向乙方支付本次应付合同款2的违约金。7.2 因乙方原因导致工期延误

21、的，每延迟一天，乙方向甲方支付人民币500.00元的违约金。延迟工期达10日历天的，甲方有权解除本合同，未支付的工程款不再予以支付，且乙方还应向甲方支付本合同暂定总价30%的违约金，并承担由此 给甲方和第三方造成的一切经济损失及法律责任。7.3 乙方的施工质量不符合国家、行业现行相关规范、标准及本合同要求的，每发现一处，乙方向甲方支付违约金人民币1000元，且由乙方负责更换、重作，承担所有费用，并承担由此给甲方造成的全部损失，包含由此产生的甲方对第三方产生的责任。7.4 乙方不按约定的竣工时间完成工程施工和验收、无条件交付给甲方或以任何理由和借口拖延交付，如发生乙方拖延工期或借口拖延交付竣工工

22、程，甲方有权采取一切必要的措施保证甲方按时验收接管全部工程，并顺利向购买人移交。甲方除处罚乙方本合同结算总价款的3违约金外，同时乙方还须承担甲方采取必要措施过程中发生的全部费用和乙方自身的一切损失。7.5 乙方未按照合同约定的质量标准完成工作内容并拒绝或不配合进行完善，或未能在合同约定的工期内完成本工程，甲方有权安排第三方实施乙方未能完成的工作内容，由此发生的费用甲方可从乙方的工程款中直接扣除，无需乙方签字认可，且乙方须向甲方支付本工程结算总价5%的违约金。7.6 乙方不履行本合同约定的其它应由乙方承担的义务，乙方应承担违约责任，每出现一次，乙方向甲方支付违约金人民币200元-2000元。7.

23、7 凡在本合同约定的乙方应承担的违约金，甲方有权直接从应付给乙方的款项中扣除（甲方可选择扣除时间、扣除方式），且甲方对不足部分有进一步追偿的权利。8 甲乙双方约定：8.1.1 所有材料的质量、数量应与库管员当面清点，检查并签字确认。出库后发生的 2材料数量不对，材料（特别是洁具）损坏由班组自行负责，照价赔偿。8.1.2 材料的损耗按照四川定额损耗执行，特殊部分损耗超出定额损耗的需有充足的理由说明；否则超出定额部分损耗的材料经双方确认后，对乙方处以材料金额的1.5倍罚款。8.1.3 班组的人员数量安排必须满足项目部及业主单位的安排。若业主单位处罚甲方，甲方乙1.5倍的罚款对乙方进行处罚。8.1.

24、4 乙方必须按照甲方和业主单位规定的节点时间完成相应的工作，如乙方2次以上未在甲方和业主单位规定的节点时间完成相应的工作，甲方有权勒令退场。费用按完工的60%结算。9 本合同双方签章后生效。本合同一式叁份，叁份合同及其附件具有同等法律效力。9.1 本合同未尽事宜，双方协商解决，达成的补充协议是本合同不可分割的组成部分，均具法律效力。9.2 甲、乙双方在合同执行过程中发生争议时，应及时协商解决，协商不能达成一致时，双方均可向项目所在地有管辖权的法院起诉。附件一：工程质量保修书。 附件二：承包范围及承包形式说明。 附件二：安全施工责任协议书。甲 方 代 表： 乙 方（手印）：身份证复印件：电 话：

25、日 期： 日 期：附件一工程质量保修书甲 方： 乙 方：甲乙双方根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法，经协商一致，对本工程签订质量保修书。1 质量保修范围和内容：乙方在质保期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担乙方承包范围内全部工程的质量保修责任。 2 2.1 质量质保期 本工程的质保期为1年，质保期从本项目竣工验收合格并交付业主单位之日起开始计算。 3 3.1 质量保修金 余本工程结算总价的5%作为质量保修金，待竣工满一年后，无质量问题并经业主单位确认后，甲方一次性退还乙方质保金，质保金不计利息。 4 4.1 质量保修责任及职责 材料检验

26、与验收责任 4.1.1 乙方对甲方供应的材料有监督和协助抽查义务，因不合格材料的使用导致的维修，乙方承担相应的连带责任。 4.2 保修责任 4.2.1 质保期内所发生的质量缺陷乙方须无条件及时修缮处理，并承担因乙方原因给甲方和业主、第三方造成的全部损失。 4.2.2 保修质量须符合国家或行业现行的相关强制性标准、施工验收规范、设计文件及本合同对工程质量的要求，并使业主满意。 4.2.3 维修联系人：乙方应在工程移交时确定质量保修联系人，其联系电话应保持24小时畅通，甲方仅以电话通知乙方联系人（以甲方的电话报事记录为准）。如在质保期内联系人及联系电话有更改，乙方应提前通知甲方，否则，无法联系时，

27、视为乙方已经收到甲方的通知，乙方不得对此持有异议。 5 5.1 维修时间 质保期内出现质量缺陷，乙方接到甲方通知后，必须在12小时内到指定地点报 4到，并与甲方或业主单位有关人员共同踏勘现场，乙方应在甲方或业主单位要求的合理期限内完成维修工作。 如有特殊原因确无法按期完成，乙方需提出具体原因，物业公司签字认可后方可延期。 5.2 6 6.1 质量保修完成后，由业主单位验收。 保修费用： 乙方在规定时间内按照约定的要求处理完成因质量缺陷造成的维修工作，其费用自行承担；质保期到期，质量保证金无息退还。 6.2 发生下列情形的，甲方有权安排其它施工单位进行处理，所发生的费用（按实际发生的费用加收50

28、%的管理费）不经乙方认可，在质保金内予以扣除； 6.2.1 乙方拒绝履行保修责任的。 6.2.2 乙方未按约定的时限内到现场检查的。 6.2.3 乙方未按维修时限完成维修项目并达到验收标准的，且无甲方签字认可的延期原因的。 6.2.4 如对同一维修事项，乙方经过两次维修仍未能达到要求的。 6.2.5 乙方的维修方案不满足甲方要求，经多次（三次或三次以上）修改仍不能满足要求的。 6.2.6 乙方未按合同要求提供有效联系方式，造成甲方无法正常通知乙方履行保修责任的。 甲 方： 乙 方：身份证号码：日 期： 日 期：附件二：施工范围及承包形式说明7、 工程量以建筑面积计算，以墙体轴线为准、未施工的水

29、电井等不计算入内，楼梯间及其他零星项目套09清单定额人工费调增50%计算。8、 施工过程非建设单位书面委派项目内容均不另行增加计算，有建设单位书面委派项目套09清单定额人工费调增50%计算。甲方：乙方：2013年02月27日四川首创建筑装饰有限公司附件三：安全施工责任协议书甲方： 乙方：甲乙双方根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法，经协商一致，对本工程签订安全施工责任协议书。 安全文明施工1、本工程施工过程中，乙方应严格执行国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方、监理及相关政府部门的现场管理规定，做到文明施工，并承担与之相关的一切费用。在施工中因乙方原因所发生的

30、安全责任事故，由乙方承担经济和法律责任。2、乙方须聘用具备相应操作资质的且经过乙方培训的人员进行本合同相关项工作，乙方需提供为本工程施工人员购买相关保险人员名单的复印件并交予甲方。乙方所派往工程现场之人员凡出现人身损害或财产损害情况的，由乙方自行解决，与甲方无关。3、乙方所派往工程现场人员造成第三方人身或财产损害的，由乙方承担全部责任。如果发生第三方以甲方为被告起诉的，乙方应当按照原告起诉金额先行缴纳等额款项至甲方处，甲方不得动用，待诉讼生效或经调解、和解结案后，甲方再按照届时确定的数额支付给原告，如有剩余，返还给乙方。4、乙方应在交工前做好本工程的清洁工作并清理现场，将实施本工程产生的所有垃

31、圾堆放至每层甲方指定地点；由甲方统一清理。5、乙方须做好现场施工人员的安全文明施工教育和管理，严格遵守国家及地方相关规范、规程及管理条例，同时还须严格遵守甲方及监理单位的关于本工程有关管理制度及办法，防止偷盗事故、火灾事故、酗酒滋事和不法行为，预防人员伤亡事故的发生，因乙方的原因造成的人员伤亡事故由乙方自行负责并承担相应的责任和费用。6、施工人员上岗前必须由乙方负责对其进行安全教育，讲清楚有关安全规章和工作要求，自觉遵守安全管理制度。7、乙方在施工中动用火、电、焊时必须由乙方现场负责人进行审批，严格执行动火、动电、动焊的技术规范和操作规程，确保万无一失。8、乙方的电工、电（气）焊工须凭劳动部门

32、颁发的有效“特种行业人员操作证”方可按施工现场规范的要求实施操作。9、乙方必须严格按照国家有关建筑、装修的行业安全施工规范进行施工，坚决杜绝“三违”行为。10、乙方在对施工中有危险的孔洞（通道口、电梯口、预留口、楼梯口等），必须架设安全防护网，高空作业必须结好安全绳。11、严禁装修区内吸烟、动用明火、留守施工人员和使用电热水器。12、乙方若忽视安全治安管理或违反合同规定造成事故和案件的，应由乙方负全部责任，由此给甲方带来的经济损失和政治影响均由乙方承担。13、本责任书签字之日起生效，本责任书与原合同具有同等法律协议。 甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日第二篇：施工电梯承包合同样本篇一：电梯安

33、装工程承包合同范本电梯安装工程承包合同范本 委托方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 甲、乙双方经充分协商，签订本合同，以资信守。 第一条、工程概况1.1本工程是指： 项目 电梯安装工程。1.2甲乙双方同意：由甲方委托乙方承包本工程的全部工作。 1.3工程地点： 项目内 。第二条、承包方式及承包范围：2.1承包方式：乙方以包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包配合费、包工期、包施工用水用电费、包验收合格、包保修、包税金、 等进行大包干施工。 2.2具体的承包范围如下：本工程属交钥匙工程，乙方按时按量保证合同电梯质量，包运输保管、安装调试、验收(包括乙方内部验收及质量技

34、术监督局对电梯的验收并取得电梯准用证)及售后服务的方式由乙方一次性包干并承担所有发生费用。 第三条、质量标准及乙方的质量保证3.1本工程的施工应符合以下的质量标准： 电梯安装验收规范(gb10060-93)、电梯技术条件(gb10058-88)、电梯制造与安装安全规范(gb7588-95)、电梯试验方法(gb10059-88)。3.2乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进行施工，保证质量。第四条、工期4.1按以下第 种方式确定工期：a.甲方提供符合电/扶梯土建布置图技术要求的井道、机房、电源后，乙方应在甲方通知进场安装之日起 天内完成本工程的全部安装工作并将通过竣工验

35、收合格的工程移交给甲方(含政府主管部门验收时间)。4.2乙方在本工程的施工过程中必须按甲方的要求配合甲方建设工程的施工。4.3在履约过程中，如果由于甲方设计变更等甲方责任所延误工期的，经甲、乙双方协商同意，可对工期进行调整。 第五条、合同大包干总价款5.1本工程的大包干总价(含税)为：5.2 合同大包干总价款已包含安装费用、材料费用、施工配合费、搭棚费、吊装费及税费 等乙方为完成本合同约定的全部工作所需支出的全部费用，除合同大包干总价款外，甲方无须就本安装工程之事宜另行向乙方支付任何其他的费用。甲方提供电源(及电缆)至屋面机房电梯控制箱(控制箱由乙方配套安装)，机房内电梯控制箱及后续电梯井道配

36、线、变压器由乙方配套安装，并包含在合同价款内。5.3 本合同大包干总价款结算时不予调整。 第六条、付款方式6.1付款方式：甲方以 现金/支票/转账 方式支付合同价款。 乙方银行帐号为： 开户银行： 银行帐号：6.2本合同有无预付款，若有，预付款为￥ 元(人民币元)，于支付。 6.3除预付款外，其他款项按以下第 种方式支付： a.甲方在合同签订之日起3 天内支付合同总价的10%(￥ 元)，作为定金。甲方于乙方正式进场安装前20天内向乙方支付合同总价的30%(￥ 元)。安装完成并经市技监局及相关政府部门验收合格并移交竣工资料后3天内支付合同总价的10%(￥ 元)。安装完成并经市技监局及相关政府部门

37、验收合格之日起四个月后的3天内支付合同总价的50%(￥ 元),对于该笔款项的支付，甲方在乙方发货期前14日内负责向乙方提供由 出具的保证担保，担保函的内容以供货合同附件三为准。付款同时，乙方应向甲方提供金额相当于合同总价5%的银行保函，保函担保期限与电梯质保期一致。 b. 6.4 乙方必须在每次领取款项之前向甲方提交付款申请报告，甲方收到乙方付款申请报告之日起10个工作日内审核完毕，并按上述条款的约定向乙方付款。若甲方对乙方提交的付款申请报告存有异议，应在收到报告之日起10个工作日内书面通知乙方，由双方协商确定后再行付款。6.5 甲方每次付款前，乙方应向甲方开具与甲方已付金额一致的符合财税规定

38、合法有效的发票。第七条、甲方责任7.1甲方任命 为甲方代表。7.2甲方代表对工程进度、工程质量进行监督与管理，并检查隐蔽工程。对于工程进度或质量不符合甲方要求的，有及时下发进度通知单或质量整改通知单的权利;有要求乙方加快施工进度和整改工程的权利。7.3按合同约定的付款方式，按时向乙方支付合同规定的款项。7.4甲方负责对乙方编制并提交的施工计划、施工组织方案、工程预决算的审定工作。 7.5负责组织工程竣工验收和办理竣工结算。7.6负责提供符合电梯土建布置图技术要求(含大楼基准轴线、楼层标高等)的电梯土建或电梯井道和机房。7.7 负责井道的土建工程。井道完工后要及时清理井道的杂物，包括排水、防水，

39、并通知乙方约定检查日期。检查后如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约定的时间内完成。 7.8 按当地建委及劳动安全监察部门、消防部门等政府主管部门的要求提供所需资料文件给乙方，由乙方办理安装施工报批、有关安全施工手续及政府有关部门的验收手续，相关费用乙方负责。 7.9 第八条、乙方责任8.1 乙方任命 为乙方代表。乙方代表按甲方代表批准的施工组织计划(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向甲方代表送交书面报告。 8.2 乙方保证其具有从事本合同约定工程施工所需的施工资质，

40、并保证其资质的真实性、合法性、有效性。8.3 乙方应配合总包土建进度提供相关预埋资料，另须包括：本电梯设备设计、供应、安装合同所需的一切土建工程之配合要求;有关梁和架构上的荷载资料;开关、通风及设备等所需的一切开孔的位置资料;电梯、井道和底坑，包括导轨固定件和有关的轿箱平台位置资料。 8.4 乙方在安装工程开始前，须根据工程规范编制设计及施工详图，并提交甲方、设计人审批，所有施工图纸均应得到设计人确认。8.5 乙方应在安装开始前将详细施工组织方案、施工进度计划报甲方审核确认。施工期间，乙方应作好施工原始记录。8.6 井道及机房土建完工后，在双方约定的时间内负责检查电梯井道、机房以及总包配合预埋

41、或预留的构件等。 8.7 负责电梯的安装、调试工作，移交备用件和随机资料一套。8.8 负责吊装及搭棚工作。 8.9负责施工所需的水电费，按工程需要提供施工所需的照明、看护、围栏等安全文明施工措施。8.10 电梯安装调试过程中的任何与电梯安装有关的施工安全责任由乙方负责，并承担由乙方过失造成的一切的法律责任与经济责任。8.11 除井道内隔梁外其余所需的工料和施工设备均由乙方负责。8.12安装期间轿厢内加设保护板，试用期满后拆除。井道照明的安装。清理安装杂物。 8.13负责提供三方通话设备，并且安装监控中心的母机是一台母机可以对多台主机(机房机)并且协助安装三方通话系统的单位进行调试。8.14负责

42、电梯在运输、施工前、施工期间、安装后至验收合格且甲乙方办理正式工程移交手续前的所有保管工作。如发生损坏，乙方自费予以修复。8.15遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、卫生文明施工和施工噪音等管理规定，办理有关手续，因此产生的费用由乙方承担。如受有关部门处罚，由乙方自行承担罚款和一切损失。8.16 按本合同约定的工程质量及验收标准进行施工，保证施工质量。按合同约定工期竣工。指定安全防火负责人，做好现场施工管理和安全管理，将施工物件堆放整齐、使道路畅通。乙方对乙方工作人员及乙方聘用的人员的人身安全负全部的责任，并应督促他们遵守工地施工安全和所在地政府的法令法规以及有关规章制度。凡施工期间的施工质

43、量、安全事故，均由乙方负责，并且乙方须及时报告给甲方及有关部门。8.17负责将甲方提供的有关申报文件向当地政府主管部门办理安装进场前的报验手续和费用，以及安装完工后的报检手续直至合格为止。乙方应承担因报验不合格造成的违约责任，并赔偿因此造成的甲方的一切损失。非因乙方电梯质量/安装的原因不能通过验收除外。 8.18工程竣工验收完成并由甲方签发竣工验收合格证书后，由甲乙方办理正式工程移交手续。乙方施工单位人员必须在3天内撤离施工场地。8.19乙方在进场施工前，应与总承包单位协调确定各自的权利义务，在施工期间应服从总承包单位的统一管理，但无须向总承包单位支付施工配合费或总承包服务费。8.20竣工验收

44、合格后，乙方须按甲方规定提交正式的竣工结算报告，经过甲方审定后作为确定结算款的依据。8.21 应积极配合其他专业施工单位进行装修施工。8.22 乙方在施工前办理安装施工报批和有关安全施工手续，以及安装调试完毕后报劳动安全及电梯质量检测部门进行安装质量及安全检验，费用由乙方负责。 8.23 第九条、材料设备供应9.1本工程所需的所有材料、设备均由乙方负责购买和提供。乙方购买的材料应符合甲方的设计规范要求和工程质量要求，相关规定如下： 9.1.1乙方所采购的材料，由甲方验收合格后方可使用。9.1.2对乙方所采购的与设计和规范要求不符的材料，甲方代表有权拒绝验收，由乙方按甲方代表要求的时间重新采购符

45、合设计和规范和质量要求的材料，并承担由此发生的费用，工期不予顺延。9.2若乙方提供的材料未经甲方验货，乙方不得擅自开工。否则，应赔偿甲方因此遭受的损失。由此造成逾期竣工的，乙方还应承担相应的责任。 第十条、工程验收10.1隐蔽工程验收：工程达到施工过程中的隐蔽工程验收阶段时，乙方应在隐蔽工程自检合格后通知甲方及监理验收。验收合格，甲方及监理公司代表在验收记录上签字后，方可进行此后工程施工。验收不合格，乙方应在甲方要求的时间内修改后重新通知验收并承担由此而产生的全部费用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方还应承担逾期竣工的违约责任。若乙方自行隐蔽，甲方有权要求剥离或开孔，乙方应进行剥离或开孔，并

46、在检验后重新覆盖或修复，乙方应承担有关费用，且工期不得顺延。10.2竣工验收：本工程完成安装调试后，乙方应通知甲方及监理公司对本工程进行验收。鉴于本工程还需要报有关政府部门验收合格，故乙方应负责办理该报验工作并保证本工程在交付甲方验收前已通过政府有关部门的验收。若本工程竣工验收达到标准后，叁方签字盖章确认本工程验收合格，同时乙方把竣工验收资料(含竣工图)及验收报告一式 四份移交给甲方。若本工程因乙方原因未能通过验收的，乙方应在甲方要求的时限内对本工程进行整改并承担由此而产生的全部费用，若因此而造成本工程逾期竣工的，乙方还应承担逾期竣工的违约责任。10.3如果在验收中产生纠纷，由广州市的产品技术

47、质量监督检查机关核验为准。10.4在工程未通过验收前甲方提前使用的，并不免除乙方应承担的质量保证及保修责任。但未经乙方许可甲方擅自使用电梯时造成的一切后果由甲方自行承担。 第十一条结算 11.1 工程竣工备案之日起 天内，乙方应提交以下结算资料：11.1.1工程结算书打印稿四份及电子文件一份，结算书装订内容及顺序为封面、单项(或分部)工程验收证明书、编制说明、计费表、分部分项结算书、主要材料用量价格表; 11.1.2工程竣工设计资料(含工程竣工设计图纸、图纸会审纪要、修改及变更通知书)一套(原件、独立编号装订); 11.1.3现场签证单一份(原件、独立编号装订); 11.1.4合同书一份(复印

48、件); 11.1.5施工组织设计或施工方案(经甲方确认)一份。 11.1.6备案表篇二：塔吊、施工电梯管理承包合同 金华市建解放南路16#、17#地块施工 电梯管理承包合同签约双方：金华市建温州解南16#、17#地块项目部（以下简称甲方） 钱晓敏（以下简称乙方）兹有甲方解放南路16#、17#地块高层商住楼工程施工电梯机专项设备聘用乙方实施管理，为了明确双方责任、保证工程项目部的顺利施工，经双方共同协商，一致同意签订以下合同： 一 、 承包管理项目：施工电梯机械设备二、 范围：施工电梯正常施工操作三、 承包方式：采用包工资方式，甲方聘用乙方持证上岗及专业技 术人员共九人（三台电梯）担任施工电梯操

49、作驾驶员。四、 费用计算方式：以每台3人计算每电梯包月工资为2500元/ 台（贰仟伍佰元），如人员不到位按比例扣除。五、 技术要求：1、 乙方必须按协议签订的人员配备人员到位，并持证上岗服从项 目部对上岗人员作业安排和管理，甲方配合工作。2、 乙方操作人员必须遵守执行施工电梯安全操作，并认真做好上 岗前各项检查工作和检查记录及交接班记录。3、 乙方机台长负责机械的日常检修、保养工作，发现问题及时解决，如不及时排除故障而造成的机械损坏或停开，由乙方承担责任并予以处罚2000元/次。4、 严禁违章操作，严格执行安全操作规程。55、 设备零配件损坏按责任区分，属正常磨损件由甲方负责；若因为操作手操作

50、不当，造成设备损坏，则由乙方负责购买零配件，并维修设备，追究操作手责任。六、 安全文明施工要求：1、 乙方所有进场人员应戴安全帽，持证上岗进入工地。2、 甲方应组织新工人三级安全教育，考试合格后发放上岗证，乙方应积极配合，保证每位员工熟悉安全操作规程及劳动保护用品的使用，无上岗证人员一律不准进入工地现场。3、 乙方人员必须严格遵守项目部各项规章制度和本工种的安 全操作规程，开展班组安全活动。4、 乙方在施工期间，因违章操作和其他意外造成的人身、机械 及其他安全事故，其全部责任及经济费用均由乙方自行负责。5、 乙方进场人员必须具备劳动、公安、计生等有关部门所要求 的各种证件。6、 乙方进场前须与

51、甲方签定班组安全生产责任书，如乙方在现 场发生违章行为，则酌情处罚。7、 乙方人员一律在工地食堂用餐，严禁在宿舍烧饭菜。8、 甲方为乙方提供食宿，乙方自带生活品，自购餐费，乙方人 员必须爱护工地财产，蓄意破坏从重处罚。七、 其他：1、 施工中，乙方应自觉遵守金华市建公司和甲方对施工现场管理的有关规定，随时服从甲方工地现场施工作业安排，如乙方不服从甲方管理，甲方有权对乙方人员提议辞退。2、 甲方不可干涉乙方人员的调配和组合，但乙方必须保障电梯的正常运转。如乙方人员不到位而造成施工电梯的正常运行或停开而造成的停工，每停工一小时罚款500元。八、 本协议一式贰份，甲乙双方各持一份。本协议自双方签定之

52、日起生效，工作终止时失效。甲方代表：乙方代表：签定地点： 年月日篇三：施工升降机合同样本 施工升降机租赁合同甲方：贵州建工集团总公司 （承租方） 合同编号： 乙方：贵州蜀丰机电设备有限公司 （出租方） 签定地点： 贵阳 工程名称：贵州建工集团总公司世纪夏都项目工程 工程地址：贵州省贵阳市市府路根据甲方工程需要，经甲乙双方协商，乙方同意租赁施工升降机机给甲方使用并达成以下协议：第一条设备名称、型号、数量注：塔机保证符合国家标准和规范、完整。 第二条 租赁期限1、甲乙双方签订合同后5天内，乙方必须保证按时进入施工现场（因不可抗拒因素造成的延期乙方不承担责任）。2、设备进场安装完毕并经双方验收合格使

53、用之日起计算设备租赁起始时间，如未使用，则以检测部门检验合格之日计算。3、甲方不再使用设备，必须提前二十天书面通知乙方，停止使用之日为设备租赁终止时间。 第三条 租赁费用1、设备租赁费（含设备台班费、维修保养费及三名开机工资（含夜间加班费）按每月每台 ￥14500.00元 包干，并每月支付一次。最后一月使用时,不足月按每台每天 ￥500.00 元计算。2、乙方配置设备操作人员每台名，工资由甲方每月代支付给操作人员，最后一次结帐乙方必须向甲方提供全额租赁发票，否则甲方有权拒绝付款。3、乙方应主动向甲方申请设备检修时间，经甲方同意后进行，但每月不得超过48小时，甲方不得因此扣减租赁费用。第四条 结

54、算及款项支付（以乙方的有效收款凭证为准）1、设备安装完毕双方验收合格5日内甲方支付乙方该台设备进场费元。2、设备启用后按甲方项目部管理人员发放工资之日起5天必须足额支付乙方上月租赁费和人工费，否则乙方有权停机或拆机。3、设备报停，甲方未付清设备租赁费用及人工工资，乙方有权不拆设备，按正常租赁费用第 1 页 共 3 页结算，直至甲方付清各项款项为止。 第五条 甲方的权利和义务1、保证设备安拆现场三通一平等地理条件和现场的安全警戒工作，否则延误和造成安全事故，由甲方负责。2、保证设备供电电源安置在设备基础周围3米内，其配置严格满足相关规范要求。3、严格按照乙方提供的设备基础图要求制作设备基础，否者

55、甲方应支付整改基础所产生的各种费用。根据要求埋设接地线，并向设备检测部门提供基础地质耐力及设备基础砼报告，设备基础应保持干燥，附近4、设备安装的辅助人员由乙方自行负责提供。5、自设备安装完毕经特种设备检测部门检测通过之日起，设备的使用权转移给甲方，由甲方负责日常管理（包括操作人员）6、操作人员必须严格遵守塔机操作规程，严禁违章操作和违章指挥。7、甲方为操作人员提供必需的免费食宿条件和备品、工具的存放条件。8、在使用过程中甲方有责任保证设备安全，9、乙方若有违规行为，甲方有权提出并责令整改，乙方应在甲方规定的时间内整改完成。10、设备性能不能满足甲方工程需要，甲方有权终止本合同，并按设备实际使用

56、期限支付租赁费，乙方无异议。11、乙方负责设备的日常维护和保养、润滑和检查，并承担由此产生的材料费用。由甲方安排的操作人员必须爱惜设备，对设备进行日常保养，排出一般性故障。六 乙方的权利和义务1、设备的装卸、运输、安装、拆除、检测工作由乙方负责。2、凡乙方安装、运输、装卸、拆除及设备质量原因造成的安全事故，由乙方负全责。3、乙方必须保证设备的安装和拆除符合国家有关安全技术规程、标准，满足国家有关设备安全文明检查达标。4、乙方必须为甲方施工现场提供完善服务，满足甲方工程需要，确保甲方工程顺利进行，设备一般故障的排除不得超过的损失，乙方的维修时间不受本款时间限制。5、设备在租赁期内的工作时间服从甲

57、方安排，乙方无异议。6、乙方安排的设备操作人员必须服从甲方施工现场专职管理人员的统一指挥，若乙方安排的操作人员严重违反甲方有关规章制度，甲方有权利要求更换操作人员。7、乙方必须在合同签订生效当天，提供完整的机械设备资料和特殊操作人员证到项目部进行备案，否则甲方有权示为合同无效。七违约责任 2米内周围无杂物。，未检测前甲方无权使用。设备及附属设施如有遗失或损坏， 6小时，否则扣除相应台班费。若因甲方的过失、违章使用造成第 2 页 共应照价赔偿。 3 页1、未经双方协商任何一方单方终止或变更本合同；违反本合同约定条款的应向对方支付合同总租金金额的15%作违约金。2、预计该设备租赁个月，若因甲方原因

58、，租赁实际时间未达到约定期限自少按个月计算。3、在合同生效后超期20日内，由于甲方原因设备仍不能进场，乙方有权解除合同，甲方按租赁台班费的50%支付占用费。 八 解决合同纠纷的方式凡因本合同所发生的一切纠纷，双方协商解决，未果，由原告所在地人民法院诉讼解决。 九 其他约定1、甲方在合同执行期间未经乙方同意而对该设备作出的转租、出售、拆装等行为均视为无效；对设备进行的任何改装、添加任何附属设施，特别是电气线路和安全装置等行为均视为无效，否则因此给乙方带来的损失由甲方全部承担。2、若设备发生安全责任事故，甲方应在半小时内通知乙方，否则后果由甲方承担；安全事故按照国家有关法规经相关部门鉴定，分清责任

59、，甲、乙双方各自承担相应责任。3、双方有效证件和租赁期间的书面手续（如进出场通知单、设备检测报告、结算单、加节加附着单等）作为本合同的附件，与合同具有同等效力。4、本合同经双方签字盖章后生效，合同执行完备，款项结清后失效。方份。有限期限： 年月日至年月日第 3 页 共 3 页、本合同一式份；乙 5第三篇：建筑施工承包合同(水电工)建筑施工承包合同 发包商：武汉天石建筑劳务分包有限公司 （以下简称甲方）承包商：（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法、武汉市建筑施工合同及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿公平和诚信的原则，为确保工程施工质量、生产、文明施工，做到统一管理、统一指挥、统一调度，使各

60、分项工作相互配合，发挥各自积极性，双方结合本工程特点，协作一致，签订本合同，并共同信守执行。一、 工程概况1、 工程名称：华生 汉口城市广场四期二区6#7#楼2、 工程地点：武汉市东西湖区金银湖南街3、 结构类型：框架二、 承包范围及内容1、 水电安装工程图纸中全部设计变更工程量不进行调增调减。如，电表无论是群装还是分楼层安装，所引起的工程量的变化均含在合同包干清单综合包干总单价中，乙方不得重复记取。包干价的包干范围为包工、包全部辅材、包中小机械、包工期、包安全、包现场文明施工，包质检部门水电检测合格，具体包干内容如下：1.1水电工程安装工程（包人工包辅材包机械）工作内容：按甲方要求及设计施工