钢结构库房合同

1、钢构造库房制作安装工程施工合同发包方：（如下简称甲方）承包方：（如下简称乙方）甲方将位于其所属 的钢构造库房工程发包给乙方。甲乙双方根据中华人民共和国合同法及有关法律、法规、规章的规 定。遵循平等、自愿、公平和诚实守信原则，为明确双方在施工中的 权利、义务和责任，双方就本建设工程施工事项协商一致，签订本合 同。第一条工程概况工程名称：工程地点：工程量： 肝第二条工程承包范畴承包方式：承包内容：仓库主体、房顶的制作安装（不含基础）第三条合同价款工程主体、工程总造价及付款方式1、钢构造库房一栋：为钢骨架构造，主体立柱管为219厚度 为6个厚，屋顶为5x5角铁，长 米，宽 米，檐高 米， 房顶0.5

2、mm蓝 色彩钢板，三面墙板、外墙为0.4白色彩钢板。工 程单价 元/肝（大写：元/肝）。总价款元（大写：元）人民币。2、付款方式：（1）、签订合同后，甲方向乙方预付工程 元（大 写：元）。（2）、剩余工程款计 元（大写 元），自施工之日起三个月内付清，即_年 月 日前一次性付清。（3）、甲方每次支付乙方工程款时，应通过转账（或乙方指定人 员）的方式，不得擅自将工程款交付给非乙方委托人员，否则甲方承 当因此导致的一切经济损失。第四条合同工期工程的总工期为 天，自年 月 日起至 月日止，甲方未支付工程款和场地不具有施工条件时，工期顺延，导致的损失由甲方承当。如遇下列状况，经甲方现场代表确认后，工期

3、相应顺延。1、甲方在动工时，不能提供施工场地、水源、电源，道路未能畅 通，障碍物未能清除，工程款未能准时支付，影响进场施工等状 况或场地内不具有施工条件。2、降雨、大风等灾害性天气。3、施工半途停水停电等影响正常施工的。4、不可预见的其他因素导致无法正常施工的。（有关不可预见的 商定为：6级以上的地震、7级以上的大风、35度以上高温 或零下35度的恶劣天气等）5、工程变更。6、工程量增长。第五条工程质量与检测1、本工程质量经双方规定达到国家同行业质量评估原则。2、乙方必须严格按照施工图纸及甲方阐明文献规定进行施工。第六条施工与设计变更1、工程开始后，甲乙双方不得擅自单方面更改设计，如需变动需

4、经双方确认方可实行。变更设计需经双方负责人签字确认后生效。 如甲方提出的变更规定，发生合理的增长费用（涉及返工损失、 停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料购配件积压损失等）由 甲方负责。2、甲方如需变更施工方案（如整体构造、建设位置等）必须由 甲方作出正式修改告知书及图纸，乙方批准后才予以实行。重大 修改后增长造价时，需另行协商，在获得投资贯彻证明，乙方才 予以实行。第七条双方的其他权利义务甲方：1、甲方应在动工前为乙方做好进入现场的准备工作，并免费为 乙方提供施工用电、生活用水、住宿等。2、施工中如甲方需变更图纸，应提前5天告知乙方。3、甲方有权监督乙方的施工质量及施工进度，并及时提出整治

5、意见和建议。如发现质量问题，有权规定乙方改善或返工，由此产生的费用由乙方负责。4、整个工程施工期间，所有吊装使用的吊车由甲方负责费用甲方承当。5、甲方指派一名代表具体负责履行合同及双方沟通。6、甲方向乙方承诺按照合同商定的期限和方式支付合同价款，履行本合同商定的所有义务。乙方：1、乙方在施工中应严格遵守行业操作规程，保证施工安全。2、乙方要严格按照规定施工，不得随意增减施工内容，严格按本合同商定的工期实行、完毕并保修工程。3、严格遵守政府有关部门对施工场地的交通、施工噪音、环保、文明施工、安全生产等的规定。4、遵守有关部门环境卫生的有关规定，保证施工场地的清洁和交工前施工现场的清理，并承当自身

6、责任导致的损失和罚款。5、由乙方因素导致的误工，工期不予顺延;第八条合同解除1、甲乙双方协商一致，可以解除合同。受损方可以规定另一方按实际损失承当补偿责任。2、因不可抗力使合同无法正常履行，甲乙双方可以解除合同。解除合同后的遗留问题，双方可以协商或通过申诉的方式解决。第九条违约责任1、如甲方不按商定期限支付工程款，导致的停工损失，甲方应支付此款并补偿乙方的实际损失。2、工程半途如由甲方停工、缓建、设计变更等因素导致的返工、 停工等，甲方应补偿由此给乙方导致的实际损失；3、任何一方如不能按照合同商定条款履行义务，致使合同无法 正常履行的，违约方应按受损方实际损失的两倍予以补偿。其他 规定双方协商解决，协商不成，交由守约方人民法院裁决。第十条合同效力此