东北地区继续教育一级建造师实战360题精选(有答案)

1、东北地区继续教育一级建造师实战360题精选(有答案)第一部分 工程经济1、某建设项目经过专家的分析论证,建成后会对周围环境造成重大环境影响,应当( )A、编制环境影响报告表,对产生的环境影响进行全面评价B、编制环境影响报告表,对产生的环境影响进行分析或者专项评价C、编制环境影响报告书,对产生的环境影响进行全面评价D、编制环境影响报告书,对产生的环境影响进行分析或者专项评价参考答案：C 文字解析：本题考点为：1Z301120环境保护法1Z301121掌握建设工程项目环境影响评价制度中第103页的建设项目环境影响评价的分类管理。对于可能造成重大环境影响的建设工程项目，应当编制环境影响报告书，对产生

2、的环境影响进行全面评价因此，选择C。 2、某房地产开发项目,工程经竣工验收合格并交付使用,后承包人依约向发包人递交了工程竣工结算文件,由于双方分歧较大而成诉,双方对工程结算款项支付时间没有具体约定,则发包人支付工程欠款的利息应从( )起算。A、工程竣工验收合格之日B、工程移交之日C、竣工结算文件提交之日D、起诉之日参考答案：B 文字解析：根据解释第18条的规定：“利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(一)建设工程已实际交付的，为交付之日；(二)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；(三)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起

3、诉之日。”故B项正确。 3、下列质权登记生效的是( )A、基金份额B、汇票C、注册商标D、应收账款E、著作权参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 4、政府投资建设某小学的教学楼,根据有关法律规定,其勘察设计合同估算价在( )万元人民币以上必须招标。A、25B、50C、100D、200参考答案：B 文字解析：暂无解析 5、某新设立的建筑施工总承包公司,依据建设工程安全生产管理条例规定,下列做法正确的是( )A、应当设安全生产管理机构,配备兼职安全生产管理人员B、不必设安全生产管理机构,但需配备兼职安全生产管理人员C、不必设安全生产管理机构,但需配备专职安全生产管理人员D、应当设安全生产管

4、理机构,配备专职安全生产管理人员参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、某工程施工合同签订过程中,施工单位隐瞒了委派项目经理没有取得建造师执业资格的事实。则施工单位的行为违反了合同法原则中的( )A、平等原则B、公平原则C、诚实信用原则D、自愿原则参考答案：C 文字解析：施工单位隐瞒了真实的情况，是一种欺诈行为，违背了诚实信用原则，所以答案是C。 7、建设单位没有按照建设工程施工合同约定的期限及时提供施工场地,造成施工单位不能按时开工,则建设单位应承担( )A、违约责任B、侵权责任C、刑事责任D、行政责任参考答案：A 文字解析：暂无解析 8、某工程项目施工合同中约定,如该工程质量验收合格,则发包

5、方给承包方一辆汽车作为奖励。则下列关于该奖励条款的表述中,正确的是( )A、该奖励条款属附期限的约定B、该奖励条款不属附条件的约定C、所附期限是否到来具有可能性D、所附条件是否成就具有可能性参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、寄送价格表属于( )A、要约B、承诺C、要约邀请D、承诺邀请参考答案：C 文字解析：要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示，如寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等，所以寄送的价目表属于要约邀请。 10、工程质量监督机构对竣工验收实施的监督包括( )A、验收程序是否合法B、验收组织形式是否合法C、竣工验收资料是否齐全D、实体质量是否存有严重缺陷E、

6、竣工结算是否编制参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 11、甲向乙发出了一份投标邀请函,在邀请函中写明,投标书应通过电子邮件的形式提交给甲,但未约定电子邮箱的地址,则依据合同法规定,要约生效的时间应为( )A、乙发出电子邮件时的时间B、乙发出的电子邮件得到甲确认时的时间C、乙发出的邮件进入甲任何邮箱的时间D、甲单位知道收到邮件时的时间参考答案：C 文字解析：采用数据电文形式订立合同的，收件人指定特定系统接收电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间；未指定特定系统的，该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间，视为到达时间。选项A是发出时间、选项B和D是收件人知道或确认收到的时

7、间，以上均不符合法律规定。所以答案是C。 12、以下关于法院开庭审理程序的表述中,不正确的是( )A、原告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,可以按撤诉处理B、原告未经法庭许可中途退庭的,可以按撤诉处理C、被告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,可以延期开庭D、被告未经法庭许可中途退庭的,可以缺席判决参考答案：C 文字解析：暂无解析 13、下列选项中,属于行政处罚种类的是( )A、民事制裁决定书B、罚金C、责令在规定的时限内不得承接新的业务D、拘役参考答案：C 文字解析：A项属于人民法院的民事制裁措施，不属于行政处罚；B、D项都属于刑事处罚措施。 14、根据建设工程文件归档整理规范,应归档的招投标

8、文件包括( )A、施工承包合同B、监理委托合同C、技术设计图纸和说明D、勘察设计承包合同E、工程项目监理机构负责人名单参考答案：A、B、D 文字解析：C、E选项分别属于勘察设计文件和机构负责人。 15、王某作为个人签订四份合同,其中属于无效合同的是( )A、以欺诈手段签订的合同B、与工程总承包单位签订的消防工程专业承包合同C、显失公平的合同D、乘人之危签订的合同参考答案：B 文字解析：暂无解析 16、居民孙某不满意拆迁人的补偿安置方案,双方未能达成协议。因而拒绝搬迁。后经市房屋拆迁管理部门裁决孙某应于30日内搬迁,现期限届满,孙某仍然未搬。那么下列做法符合法律规定的是( )A、拆迁人可以对其房

9、屋强制拆除B、拆迁人向城市房屋拆迁管理部门申请强制拆迁C、由拆迁人申请人民法院强制拆迁D、强制拆迁前,拆迁人向公证机关办理证据保全参考答案：D 文字解析：拆迁人、拆迁管理部门都没有强制拆迁的权利，因而A、B错误；向人民法院申请强制拆迁的主体是房屋拆迁管理部门，因而C错误。 17、刑罚附加刑中的没收财产是指没收犯罪人( )的财产。A、非法所有并且用于犯罪B、合法所有并且用于犯罪C、合法所有并且没有用于犯罪D、犯罪所得参考答案：C 文字解析：没收财产与没收犯罪物品有本质区别，没收财产是没收犯罪人合法所有并且没有用于犯罪的财产。 18、根据建造师执业资格制度暂行规定,建造师的执业范围包括( )A、担

10、任工商管理工作B、担任建设工程施工的项目经理C、从事其他施工活动的管理工作D、法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务E、地方政府根据当地实际需要规定的其他业务参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 19、根据大气污染防治法的规定,排污单位排放大气污染物的( )有重大改变的,应当及时申报。A、种类B、数量C、温度D、湿度E、浓度参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 20、小王在某市的一家电脑公司上班,并与该电脑公司签订了一份劳动合同。根据我国劳动法的规定,下列情况下,小王可以单方解除与电脑公司的劳动合同的是( )A、电脑公司要求小王每天工作12个小时,否则就扣发小王基本工资B

11、、小王向电脑公司借款10万元买房,而电脑公司没有同意C、劳动合同约定给小王解决户口和办公室,但始终没有做到D、电脑公司借口公司效益不好,已经拖欠了小王3个月的工资E、小王仍处于试用期阶段参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 21、李某发起成立了一家装饰公司并依法取得税务登记证件后,需要开立账户来开展业务。据此下列选项错误的是( )A、该公司可以在银行或者其他金融机构开立账户B、可以开立基本账户和其他存款账户C、只需向税务机关报告其基本存款账户D、应将全部账号向税务机关报告参考答案：C 文字解析：暂无解析 22、甲公司与乙建筑公司签订合同,约定由乙建筑公司承建甲公司办公楼项目。关于此合同

12、的表述错误的是( )A、如果勘察单位未按期提供工程地质资料,造成工期延误,甲公司应当对乙建筑公司的停工窝工损失承担赔偿责任B、乙建筑公司经甲公司同意可以将部分工程分包给常山建筑队,但对工程质量应由乙建筑公司对甲公司承担全部责任C、甲公司可以随时解除合同,因此造成对乙建筑公司损害的,应当承担赔偿责任D、工程竣工经验收合格后,甲公司未按照约定支付价款,经乙建筑公司催告在合理期限内仍不支付,乙建筑公司有权申请人民法院将该办公楼依法拍卖,并就拍卖所得价款优先受偿参考答案：B 文字解析：B选项中，对于分包工程，应由总承包单位和分包单位对工程质量向发包人承担连带责任。C项建设工程施工合同不得随意解除。 2

13、3、王某被任命为一大型工程的施工项目经理,关于其安全职责的表述正确的有( )A、应当制定安全生产规章制度B、落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程C、确保安全生产费用的有效使用D、制定安全施工措施、消除安全事故隐患E、及时、如实报告安全生产事故参考答案：B、C、D、E 文字解析：根据建设工程安全生产管理条例第21条的规定，项目负责人的安全责任主要包括：(1)落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程；(2)确保安全生产费用的有效使用；(3)根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患；(4)及时、如实报告生产安全事故。而制定安全生产规章制度。保证安全生产条件所需资金的投

14、入是单位主要负责人的职责。消除安全事故隐患是其职责，但不必向有关主管部门报告。 24、知识产权是指民事主体对智力成果依法享有的专有权利,它与物权、债权相区别的首要特征是( )A、其客体是不具有物质形态的智力成果B、其权利主体依法享有独占使用智力成果的权利C、其只有在特定国家内有效D、其只有在法律规定的期限内有效参考答案：A 文字解析：暂无解析 25、某房地产公司根据合同仲裁条款,向仲裁委员会申请仲裁解决因施工单位逾期竣工给自己造成的损失赔偿问题,仲裁委员会受理案件后,依据仲裁规则和程序向被申请人施工单位送达了申请书副本、仲裁规则与仲裁员名册。在仲裁规则规定的答辩期内,施工单位未提交答辩书。此时

15、仲裁委员会正确处理方式是( )A、通知申请人撤回仲裁申请B、继续进行仲裁程序C、告知申请人向有关人民法院起诉D、劝说被申请人提交答辩书后继续进行仲裁程序参考答案：B 文字解析：根据仲裁法第25条规定，被申请人不提交答辩书的，不影响仲裁程序的进行。因此，选项B是正确的。 26、下列合同中,属于可变更或可撤销的合同情形的是( )A、15岁的小王购买笔记本电脑的合同B、承包商购买走私钢材的合同C、小张与小刘签订的买卖合同,而小张以为是赠与合同D、订立合同时显失公平的合同E、精神病人老王在精神状态正常情况下订立的购房合同参考答案：C、D 文字解析：合同法第54条规定了属于可变更、可撤销合同的四种情形：

16、 27、以下关于民事诉讼、仲裁当事人举证责任的表述中,不正确的是( )A、原告向人民法院起诉,应当附有符合起诉条件的相应的证据材料B、被告提出反诉,可以不提供证据C、当事人对自己提出的主张,有责任提供证据D、没有证据或证据不足以证明当事人的事实主张的,由负有举证责任的当事人承担不利后果参考答案：B 文字解析：根据民事诉讼法第六十四条第一款和民事诉讼证据规定第一条、第二条的规定，A、C、D选项正确，B项错，被告反诉应当提供证据，所以本题选B。 28、在缔约过程中,受要约人对收到的要约中的主要条款部分同意,部分作出变更的答复,该回复在性质上属于( )A、部分承诺B、承诺C、拒绝承诺D、新要约参考答

17、案：D 文字解析：暂无解析 29、在下列行为中不属于民用建筑节能情形的是( )A、在规划、设计、建造和使用过程中,采用新型墙体材料B、执行建筑节能标准,加强建筑物用能设备的运行管理C、合理设计建筑围护结构的热工性能,提高采暖、制D、给水排水和管道系统的运行效率D采用新型能源取代传统燃料参考答案：D 文字解析：暂无解析 30、甲是某项目玻璃幕墙的施工单位,与乙玻璃厂签订一份玻璃买卖合同,合同中约定乙在接到甲的书面通知后三个工作日向甲交付玻璃。签订合同后一个月,乙在没有收到甲书面通知的情况下,把玻璃运到甲的施工现场。则甲有权( )A、拒绝接收B、不得拒绝接收C、不接收玻璃并要求乙承担违约责任D、接

18、收玻璃并要求乙承担违约责任E、可以接收玻璃并要求乙支付增加的费用参考答案：A、E 文字解析：暂无解析 第二部分 项目管理1、现金流量表将现金的流量划分为( )A、经营活动产生的现金流量B、捐赠活动产生的现金流量C、投资活动产生的现金流量D、分配活动产生的现金流量E、筹资活动产生的现金流量参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 2、下列不属于长期借款保护性条款的是( )A、一般性保护条款B、例行性保护条款C、特殊性保护条款D、额外性保护条款参考答案：D 答案解析：暂无解析 3、已知某项目年总成本费用为2700万元,销售费用、管理费用合计为总成本费用的15%,固定资产折旧费为300万元,摊销费为

19、120万元,利息支出70万元。则该项目年经营成本为( )万元。A、1805B、2210C、2280D、2930参考答案：B 答案解析：暂无解析 4、优先股筹资的优点有( )A、优先股是永久性资金B、股利固定、支付灵活C、能扩大公司实收资本D、不影响普通股股东对公司的控制权E、能提高公司的举债能力参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 5、对设计概算编制依据的审查主要是审查其( )A、合法性、时效性、经济性B、合法性、适用范围、合理性C、合理性、经济性、时效性D、合法性、时效性、适用范围参考答案：D 答案解析：暂无解析 6、对于借款方而言,若预测市场利率将上升,则应与银行签订( )A、变动

20、利率合同B、浮动利率合同C、定额利率合同D、固定利率合同参考答案：D 答案解析：暂无解析 7、企业筹资活动包括( )A、购买政府公债B、经营租赁设备C、建造厂房D、发行股票参考答案：D 答案解析：暂无解析 8、某企业2000年引入一条生产线,使用4年后大修一次,累计使用6年后出现了技术更先进的生产线,但原生产线再次修改后又使用了4年,便报废。则该生产线的自然寿命为( )A、4年B、6年C、8年D、10年参考答案：D 答案解析：暂无解析 9、某施工企业溢价发行股粟刚,所取得的股票发行收入超过股票面值1000万元,该项收入属于企业的( )A、资本公积B、实收资产C、盈余公积D、术分配利润参考答案：

21、B 答案解析：暂无解析 10、某公司流动资产总额300万元,非流动资产总额350万元,流动负债总额100万元。公司资产总额应为( )万元。A、100B、750C、250D、650参考答案：D 答案解析：暂无解析 11、为弥补企业任务不足,以追求边际效益为目标的投标报价策略,属于( )A、生存策略B、补偿策略C、竞争策略D、盈利策略参考答案：B 答案解析：暂无解析 12、某机电安装公司2009年10月发生施工材料费用60万元,人工费25万元,机械使用费用5万元,财产保险费5万元。根据企业会计准则及其相关规定,则此项工程的生产成本是( )A、30万元B、65万元C、90万元D、95万元参考答案：D

22、 答案解析：暂无解析 13、当年资金来源不足以偿付当期债务时,常常表现为偿债备付率( )A、小于1B、小于1.5C、小于2D、小于3参考答案：A 答案解析：暂无解析 14、下列各项中,属于存货的有( )A、周转材料B、低值易耗品C、临时设施D、施工产品E、在建施工产品参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 15、企业现金流量是指现金和现金等价物的( )A、流入和流出B、流向和流量C、流速和流向D、流速和净流量参考答案：A 答案解析：暂无解析 16、按照相关规定,在初步可行性研究阶段编制的投资估算的误差范围( )A、不超过30%B、不超过20%C、不超过10%D、不超过5%参考答案：B 答

23、案解析：暂无解析 17、初的建筑安装工程费和设备及工器具购置费为5000万元,各年投资比例分别为30%,50%,20%,建设期内预计平均价格上涨率为5%,建设工程项目其他费用为480万元,基本预备费率为10%。该项目的涨价预备费为( )万元。A、157.63B、488.88C、788.13D、1550.63参考答案：B 答案解析：暂无解析 18、线性盈亏平衡分析的前提条件包括( )A、生产量等于销售量B、生产量应大于销售量C、产销量变化,单位可变成本不变,总生产成本是产销量的线性函数D、产销量变化,销售价格不变,销售收入是产销量的线性函数E、只生产单一产品,不考虑生产多种产品的情况参考答案：A

24、、C、D 答案解析：暂无解析 19、项目计算期内累计净现金流量为A,项目财务净现值为B,固定资产投资现值为C,流动资金现值为D,则项目净现值率为( )A、A/CB、B/CC、B/（C+D）D、A/（C+D）参考答案：C 答案解析：暂无解析 20、下列对建设项目施工阶段主要包括的内容表述正确的是( )A、施工组识设计是落实设计文件的规划手段,是连接设计和施工活动的桥梁B、组织施工是施工企业管理的基本任务C、施工准备的所有工作不能同施工组织设计同步进行D、生产准备是衔接建设和生产的桥梁,这一步的工作由投资者进行E、竣工验收是对投资成果的最终全面的检查和评定参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析

25、21、当某固定资产可收回金额低于其账面价值时,应当( )A、对待处理财产损益进行处理B、计提资产减值准备C、进行固定资产清理D、计提累计折旧参考答案：B 答案解析：暂无解析 22、某建筑公司2009年12月31日资产负债表部分项目如下:预收账款100万元,应交税费10万元,应付股利20万,长期借款l000万元,应付债券100万元。根据企业会计准则及其相关规定,下列各项中属于非流动负债( )A、应交税费B、预收账款C、应付股利D、长期借款E、应付债券参考答案：D、E 答案解析：暂无解析 23、建筑公司投标报价时采用的工、料、机消耗定额,反映的水平是( )A、社会平均水平B、行业平均水平C、地区平

26、均水平D、公司自身水平参考答案：D 答案解析：暂无解析 24、某施工企业当期营业利润1500万元,营业外收入600万元,营业外支出400万元。企业当期利润总额应为( )万元。A、2100B、1100C、1500D、1700参考答案：D 答案解析：暂无解析 25、某施工企业2005年7月1日同某建设单位签订建造一栋高层住宅楼合同,工期为20个月,合同总造价5800万元,工程于2007年2月28日按期完工,2005年底累计确认收入1500万元,2006年共确认合同收入3800万元,本期确认的合同为( )万元。A、500B、2000C、3800D、5300参考答案：A 答案解析：暂无解析 26、价值

27、工程是一门( )的管理技术。A、系统分析功能与成本之间、效益与费用之间关系,保证功能而降低成本B、通过降低加工费用达到降低成本C、从结果分析问题原因帮助消除不良产品达到降低成本D、通过分析价值与成本之间关系达到降低成本参考答案：A 答案解析：暂无解析 27、公司为甲方建造工程领用架料时会影响其( )A、固定资产B、财务费用C、生产成本D、管理费用参考答案：A 答案解析：暂无解析 28、房地产开发公司获得的土地使用权,属于该公司的( )A、无形资产B、固定资产C、长期投资D、其他资产参考答案：A 答案解析：暂无解析 29、地方政府投资项目的项目建议书,应由国家发展和改革委员会( )A、审批B、审

28、核C、核准D、备案参考答案：A 答案解析：暂无解析 30、盈亏平衡分析方法中根据成本费用与产量关系可将总成本费用分解为( )A、生产成本B、可变成本C、固定成本D、直接成本E、半固定成本参考答案：B、C、E 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、只有当实际情况要求改变施工方法和组织方法时,才可以调整网络计划的( )A、工作持续时间B、工作逻辑关系C、工作资源的投入D、工作时差参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、企业质量管理体系认证的程序为( )A、首次会议B、申请和受理C、审核D、末次会议E、审批与注册发证参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 3、某工程项目采用竣工后一次结算的方式,

29、则该项目当年的工程款( )A、可以与分年度工作量不一致,但年终需另清算B、应与分年度工作量一致,且年终需另清算C、应与分年度工作量一致,但年终不另清算D、可以与分年度工作量不一致,且年终不另清算参考答案：C 文字解析：暂无解析 4、项目管理的管理职能分工( )A、检查B、决策C、筹划D、实施E、控制参考答案：A、B、C 文字解析：项目管理的管理职能分工包括：提出问题；筹划提出解决问题的可能的方案，并对多个可能的方案进行分析；决策；执行；检查。 5、由于建筑产品的多样性和( )生产的组织方式,决定了各建设工程项目的质量特性和目标的差异,但它们的质量形成过程和影响因素却有共同的规律。A、特殊性B、

30、单件性C、普遍性D、一般性参考答案：B 文字解析：暂无解析 6、施工总承包管理模式的基本出发点是( )A、质量控制不必由监理单位负责,有利于监理单位的项目管理工作B、可以不必等施工图设计全部完成就可以进行发包,有利于缩短建设周期C、对发包人的付款必须由业主直接支付,有利于业主控制项目总投资D、由总承包管理单位负责对所有分包人的管理及组织协调,大大减轻了业主方工作参考答案：D 文字解析：暂无解析 7、编制施工组织总设计时,在拟定施工方案之后应进行( )A、计算主要工种的工程量B、技术主要技术经济指标C、编制施工总进度计划D、编制资源需求量计划参考答案：C 文字解析：暂无解析 8、对于爆破、拆除、

31、起重、吊桩、水下等危险性较大的作业,为了确保其施工安全,必须编制( )A、应急财务计划B、专项安全施工技术方案C、一般工程安全技术措施D、季节性安全技术措施参考答案：B 文字解析：暂无解析 9、建设工程项目质量控制系统与建设工程项目管理组织系统相融合,是一次性的质量工作系统,并非永久性的质量管理体系,即作用的( )不同。A、目标B、时效C、结果D、方式参考答案：B 文字解析：暂无解析 10、在项目组织结构中应有专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作,属于工程项目进度控制的( )A、组织措施B、管理措施C、经济措施D、技术措施参考答案：A 文字解析：暂无解析 11、项目管理实

32、施规划的编制依据是( )A、项目管理规划大纲B、可行性研究报告C、项目条件和环境分析资料D、工程合同及相关条件E、同类项目的相关资料参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 12、施工现场的空气压缩机安装消声器主要是基于( )技术来控制噪声。A、传播途径B、声源控制C、接收者防护D、噪声传播方式参考答案：A 文字解析：暂无解析 13、项目目标动态控制的核心是,在项目实施的过程中定期地进行项目目标的计划值和实际值的比较,当发现项目目标偏离时采取( )A、原因分析B、改进措施C、调整措施D、纠偏措施参考答案：D 文字解析：暂无解析 14、作为施工成本管理的任务,对施工成本进行分析,目的是分析(

33、 )A、评定成本责任者业绩B、成本的发展趋势C、成本升降的因素D、确定成本规划方案参考答案：C 文字解析：暂无解析 15、下列选项中,属于项目管理规划大纲内容的有( )A、项目范围管理规划B、资源需求计划C、项目成本管理规划D、项目职业健康安全与环境管理规划E、收尾管理计划参考答案：A、C、D 文字解析：项目管理规划大纲可包括下列内容。组织应根据需要选定：项目概况,项目范围管理规划,项目管理目标规划,项目管理组织规划,项目成本管理规划,项目进度管理规划,项目质量管理规划,项目职业健康安全与环境管理规划,项目采购与资源管理规划,项目信息管理规划,项目沟通管理规划,项目风险管理规划,项目收尾管理规

34、划。” 16、开展安全预评价工作,是贯彻落实( )方针的重要手段。A、“质量第一,信誉至上”B、“企业负责,政府监督”C、“领导负责,群众监督”D、“安全第一,预防为主”参考答案：D 文字解析：暂无解析 17、质量管理的计划职能,包括确定或明确质量目标和( )两方面。A、开展质量活动B、加强过程管理C、制定实现质量目标的行动方案D、组织落实参考答案：C 文字解析：暂无解析 18、根据我国有关规定,以下( )项目经批准可以进行邀请招标。A、项目有特殊技术要求,但可供选择的潜在的投标人较多B、受自然地域环境限制的C、涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾,适宜招标但不宜公开招标的D、拟公开招标的费用与

35、项目的价值相比,不值得的E、法律、法规规定不宜公开招标的参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 19、形象进度、产值统计、实际成本归集三同步,应保持一致的是三者的取值( )A、标准B、范围C、精度D、单位参考答案：B 文字解析：形象进度、产值统计、实际成本归集三同步,即三者的取值范围应是一致的。形象进度表达的工程量、统计施工产值的工程量和实际成本归集所依据的工程量均应是相同的数值。 20、在职业健康安全与环境管理体系的实施过程中,推进体系的运行工作应重点围绕的活动有( )A、培训意识和能力B、信息交流C、学习D、监测E、记录参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 21、国际工程采用

36、国际竞争性招标时,合同应该授予具有( )的投标人。A、报价最低B、技术方案最优C、工期最短D、最低评标价参考答案：D 文字解析：经过竞争性招标后,国际工程承包合同应授予具有最低评标价的投标人,即投标综合条件最符合工程需要的投标人,而不一定是报价最低的投标人。 22、施工安全技术措施必须包括( )A、经费预算B、应急预案C、组织机构D、注意事项参考答案：B 文字解析：暂无解析 23、下列情况属于特别重大伤亡事故的有( )A、外国民航客机在我国境内发生机毁人亡事故B、煤矿发生爆炸事故,死亡40人,造成直接经济损失800万元C、某单位食堂发生急性中毒事件,有80名职工中毒D、我国民航客机在国外发生机

37、毁人亡事故,死亡40人E、高速公路发生汽车追尾事件,8人死亡,造成直接经济损失800万元参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 24、运行机制是质量控制系统的生命,( )是造成系统运行无序、失效和失控的重要原因。A、质量缺陷B、体系缺陷C、机制缺陷D、管理缺陷参考答案：C 文字解析：暂无解析 25、在设计过程中,投资的计划值和实际值的比较包括( )A、工程概算和投资规划的比较B、工程合同价和投资规划的比较C、工程预算与概算的比较D、工程决算与工程概算的比较E、工程预算与投资规划的比较参考答案：A、C 文字解析：在设计过程中投资的计划值和实际值的比较即工程概算与投资规划的比较,以及工程预算与概

38、算的比较。 26、承包人之间所进行的建设工程项目竣工验收,通常分为( )三个环节进行。A、资料验收B、验收准备C、实体验收D、初步验收E、正式验收参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 27、风险管理包括( )等方面的工作。A、策划B、组织C、识别D、评估E、控制参考答案：A、B、E 文字解析：风险管理包括策划、组织、领导、协调和控制等方面的工作。 28、项目建设纲要的内容包括( )A、设计要求B、设计原则C、项目定义D、项目选址E、资源规划参考答案：A、B、C 文字解析：项目建设纲要或设计纲要容纳包括：项目定义；设计原则和设计要求；项目实施的技术大纲和技术要求；材料和设施的技术要求等。 2

39、9、某分项工程采用全费用综合单价,其中直接费300元,间接费率为11%,利润率为10%,营业税税率为3%,城市维护建设税税率为5%,教育费附加费率为3%。施工过程中,由于设计变更使该分项工程量减少超出合同约定幅度,施工单位要求执行新的综合单价。经协商,新的全费用综合单价的间接费和利润调整系数分别为12和13,则新的全费用综合单价为( )元。A、39128B、39661C、39151D、39684参考答案：B 文字解析：间接费=直接费1112=3001112=396元利润=(直接费+间接费)1013=(300+396)1013=4415元计税系数=11-3(1+5+3)-1)100=335全费用

40、综合单价=(300+396+4415)(1+335)=39661元 30、质量记录应完整地反映质量活动( )的情况,并记载关键活动的过程参数,具有可追溯性的特点。A、培训B、实施C、验证D、评审E、交底参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、公路工程施工造成工程质量低劣或达不到合格标准,需加固补强的,属于( )A、质量问题B、质量缺陷C、一般质量事故D、重大质量事故参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、项目组织机构设置中的“管理跨度”原则是指( )A、确定合理的任务目标B、确定合理的领导人数C、使上下级形成一条等级链D、分工合理、协作明确参考答案：B 文字解析：暂无解析

41、 3、湿陷性黄土一般呈黄色或黄褐色,其中粉土含量常占( )以上。A、50B、60C、70D、80参考答案：B 文字解析：暂无解析 4、根据公路工程施工企业资质类别划分要求,桥梁工程专业承包企业资质划分为( )A、一级、二级B、一级、二级、三级C、特级、一级、二级D、特级、一级、二级、三级参考答案：A 文字解析：暂无解析 5、目前我国主要使用的通行券为( )A、纸质磁性券B、纸质二维条形码券C、非接触式IC卡D、磁卡参考答案：C 文字解析：暂无解析 6、钢筋混凝土结构的里程碑、百米桩、公路界碑的检测项目主要包括( )A、外形尺寸B、混凝土强度C、安装位置D、埋设深度E、配筋率参考答案：A、B、C

42、、D 文字解析：暂无解析 7、挂篮桁架行走和浇筑混凝土时的稳定系数,均不得小于( )A、11B、12C、15D、18参考答案：C 文字解析：暂无解析 8、适合于高速公路水泥混凝土路面面层施工中使用的施工方法是( )A、滑模机械铺筑B、小型机械铺筑C、路面板装配式施工技术D、轨道摊铺机铺筑E、碾压混凝土铺筑参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 9、按公路工程质量检验评定标准的要求,项目在竣丁验收时综台评价为优良的必要条件是( )A、质量评定大于等于90分B、项目法人工作评价大于等于90分C、施工单位工作评价大于等于90分D、监理工作评价大于等于90分参考答案：A 文字解析：暂无解析 10、在悬臂

43、浇筑施工中,挂篮组拼后,应全面检查安装质量,并对挂篮进行试压,以消除结构的非弹性变形。挂篮试压的最大荷载可按( )考虑。A、全跨浇注梁段重量的l2倍B、各悬浇梁段平均重量的12倍C、最大悬浇梁段重量的l3倍D、各悬浇梁段平均重量的13倍参考答案：C 文字解析：暂无解析 11、流沙地段开挖边墙马口,其长度不得大于( )A、1mB、2mC、3mD、4m参考答案：B 文字解析：暂无解析 12、交通基本建设资金监督管理的基本原则有( )A、专款专用原则B、分级负责原则C、设计变更控制原则D、全过程监督原则E、效益原则参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 13、在陆地工程的安全管理中,所指的环境

44、的安全管理是( )A、各种安全防护B、机械设备状况C、人员教育情况D、资金到位情况参考答案：A 文字解析：暂无解析 14、隧道周边位移的测量仪器一般采用( )A、收敛计B、测缝计C、声波仪D、水平仪参考答案：A 文字解析：暂无解析 15、简支梁桥常用的施工方法有( )A、顶推施工B、现浇施工C、悬臂施工D、预制安装施工E、转体施工法参考答案：B、D 文字解析：暂无解析 16、我国的安全生产管理体制包括( )A、企业负责B、行业管理C、国家监察D、群众监督E、个人检查参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 17、“变更设计申请书”属于建造师签章的( )类文件。A、施工组织管理B、施工进度管

45、理C、合同管理D、质量管理参考答案：D 文字解析：暂无解析 18、按公路工程国内招标文件范本规定,如有分包计划,分包工作量不能超过( )A、50B、30C、20D、10参考答案：B 文字解析：暂无解析 19、按公路工程设计变更管理办法的要求,重大设计变更由( )负责审批。A、国务院B、交通部C、交通厅D、设计院参考答案：B 文字解析：暂无解析 20、下列沿河河堤冲刷防护工程中属于间接防护的是( )A、石笼B、顺坝C、挡土墙D、砌石参考答案：B 文字解析：暂无解析 21、生产安全事故等级的划分指标有( )A、死亡人数B、间接经济损失C、直接经济损失D、重伤人数E、轻伤人数参考答案：A、C、D 文

46、字解析：暂无解析 22、背景材料某公路桥梁工程结构物的流水施工的进度计划双代号网络图和节点时间参数如下：问题：挖3工序的自由时差是( )A、0B、1C、2D、3参考答案：C 文字解析：暂无解析 23、监控系统信息采集功能包括收集道路状况、( )、紧急电话以及交通事故告警等信息。A、防雷接地状况B、交通流状况C、气象状况D、对讲电话状况E、设备运行状况参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 24、属于压缩关键工作持续时间的经济措施有( )A、增加工作面,组织更多的施工队伍B、采用先进的施工机械C、对所采取的技术措施给予相应经济补偿D、改善劳动条件E、用物质刺激和精神刺激的方法提高工作效率参考答

47、案：C、E 文字解析：暂无解析 25、施工现场的室内配电线路包括( )A、绝缘导线和电缆的明敷设B、绝缘导线和电缆的暗敷设C、绝缘导线架空敷设D、绝缘电缆埋地敷设E、电缆线架空明敷设参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 26、公路桥梁施工中,必须投入施工现场的劳动力是( )A、爆破工B、测量工C、木工D、混凝土工参考答案：D 文字解析：暂无解析 27、施工企业应建立并保存合格材料供货商的名册和档案,对合格材料供应商进行定期考核,考核内容是( )A、材料供应商的属地B、材料供应商的供货能力C、材料供应商的企业属性D、材料供应商的银行存款参考答案：B 文字解析：暂无解析 28、分为一级企业和二级企

48、业的公路工程施工企业有( )A、公路路面工程专业承包企业B、公路路基工程专业承包企业C、桥梁工程专业承包企业D、隧道工程专业承包企业E、交通工程专业承包企业参考答案：C、D 文字解析：暂无解析 29、投入施工现场的劳动力由( )组成。A、技术人员B、技术工人C、财会人员D、机械工人E、普通工人参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 30、某旧路改建利用段路基纵向开裂甚至形成错台的原因是( )A、新旧路基结合部未挖台阶或台阶宽度不足B、同一填筑层路基填料混杂,塑性指数相差悬殊C、路基顶填筑层作业段衔接施工工艺不符合规范要求D、路基顶下层平整度填筑层厚度相差悬殊,且最小压实厚度小于8cm参考

49、答案：A 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、施工现场大门口处挂的“五牌一图”是指工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、( )A、消防保卫牌B、施工监理单位资质牌C、安全生产牌D、文明施工牌E、施工现场平面图参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 2、面板堆石坝垫层料的施工质量控制需检查的项目包括( )：A、颗分B、过渡性C、密度D、渗透性E、内部渗透稳定性参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 3、水利工程建设监理专业资质等级目前分为三个等级的专业有( ).A、水利工程施工监理B、水土保持工程施工监理C、机电及金属结构设备制造监理D、水利工程建设环境保护监理E、工程咨询参考

50、答案：A、B 文字解析：暂无解析 4、根据水利水电建筑安装安全技术工作规程(SD26788),凡经医生诊断,患有( )的人员,不得从事高处作业。A、高血压B、糖尿病C、心脏病D、肠胃炎E、贫血参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 5、构成软土地基的物质是( )A、砂砾石B、砂卵石C、石灰岩D、粉细砂参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、在野外常见到的边坡变形破坏主要有( )等几种类型。A、松弛张裂B、管涌破坏C、蠕动变形D、崩塌E、滑坡参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 7、根据水法规定,国家对水工程建设移民实行( )的方针。A、综合性移民B、自然性移民C、开发性移民D、单一性移

51、民参考答案：C 文字解析：暂无解析 8、水工金属结构制作与安装工程专业承包一级企业,资质标准要求企业净资产至少立为( )A、500万元B、1000万元C、1200万元D、1500万元参考答案：C 文字解析：暂无解析 9、根据堤防工程施工质量评定与验收规程(试行)(SL2391999),工程质量事故处理后,其施工质量( )A、只能评定为合格B、属质量缺陷C、不能评定为优秀D、应重新进行质量评定参考答案：D 文字解析：暂无解析 10、下列关于水利水电工程土石方开挖施工的说法错误的是( )A、土石方明挖施工,未经安全技术论证和主管部门批准,严禁采用自下而上的开挖方式B、在设计建基面、设计边坡附近严禁

52、采用洞室爆破法施工,应采用药壶爆破法施工C、洞口削坡应自上而下进行,严禁上下垂直作业D、特大断面洞室采用先拱后墙法施工时,拱脚线的最低点至下部开挖面的距离不宜小于15m参考答案：B 文字解析：暂无解析 11、施工企业将其所承包的水利工程中的部分工程发包给其他施工企业的活动称为( )A、施工转包B、施工分包C、工程分包D、施工再分包参考答案：B 文字解析：暂无解析 12、根据水利工程建设项目招标投标行政监督暂行规定。(水建管200638号),水利工程建设项目招标投标活动的行政监督中对评标的监督包括( )A、评标专家抽取是否符合有关规定B、评标程序是否符合有关规定C、评标方法、标准是否与招标文件一

53、致D、评标专家的专业设置是否符合该项目的需要E、评标报告的讨论及通过是否符合有关规定参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 13、根据水电工程设计概算编制办法及计算标准(国家经济贸易委员会2002年第78号公告),水电工程建设项目费用包括( )A、河道工程费用B、建设征地和移民安置费用C、独立费用D、基本预备费和价差预备费E、建设期贷款利息参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 14、水利工程建设监理是指具有相应资质的水利工程建设监理单位受建设单位委托,依据工程建设合同,对( )进行的管理。A、工程质量B、投资控制C、建设工期D、建设程序E、安全生产参考答案：A、B、C、E 文字解

54、析：暂无解析 15、根据水利工程设计概(估)算编制规定,现场管理费包括( )等。A、现场管理人员的工资B、办公费C、差旅交通费D、固定资产购置费E、保险费参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 16、突发性水利工程建设重大质量事故发生后,事故现场有关人员应当立即向相关单生报告的时限是( )A、1hB、2hC、4hD、6h参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、混凝土重力坝坝基面上的水压强度集合称为( )A、扬压力B、侧压力C、正压力D、压力参考答案：A 文字解析：暂无解析 18、根据水电水利工程模板施工规范(DLT51102000),木模板设计时,若木材含水率小于25%时,其荷载设计值可

55、乘以系数( )予以折减。A、06B、07C、08D、09参考答案：D 文字解析：暂无解析 19、下列不属于混凝土入仓铺料方法的是( )A、斜层浇筑法B、薄层浇筑法C、平铺法D、台阶法参考答案：B 文字解析：暂无解析 20、大中型水利水电工程建设每公顷被征收耕地的安置补助费,最高不得超过被征收前3年平均年产值的( )倍。A、6B、8C、10D、15参考答案：D 文字解析：暂无解析 21、下列属于级土的有( )A、砂土B、含少量砾石的黏土C、坚硬黏土D、含卵石黏土E、砾质黏土参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 22、水电建设工程施工安全管理工作贯彻的原则是( )A、安全第一、预防为主B、安全

56、生产、人人有责C、质量第一、预防为主D、安全第一、人有有责参考答案：B 文字解析：暂无解析 23、以下是监理单位质量管理主要内容的有( )A、严格执行水利行业法规,严格履行合同B、审查施工单位的施工组织设计C、指导监督合同中有关质量标准、要求的实施D、负责工程质量检查、工程质量事故调查处理E、主持施工招标工作参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 24、水法规定水资源属于国家所有,水资源的所有权由( )代表国家行使。A、县以上水行政主管部门B、水利部C、流域管理机构D、国务院参考答案：D 文字解析：暂无解析 25、根据水电工程设计概算编制办法及计算标准(国家经济贸易委员会2002年第78号公

57、告),水电工程建设项目工程静态总投资包括( )A、枢纽建筑物费用B、建设征地和移民安置费用C、独立费用D、基本预备费E、建设期贷款利息参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 26、当温度回升时(仍低于O)因冰盖膨胀对建筑物表面产生的冰压力称为( )A、静水压力B、静冰压力C、动水压力D、动冰压力参考答案：B 文字解析：暂无解析 27、根据事故处置情况及时续报以下内容( )A、有关项目法人、勘察、设计、施工、监理等工程参建单位名称、资质等级情况,单位以及项目负责人的姓名以及相关执业资格B、事故原因分析C、事故发生后采取的应急处置措施及事故控制情况D、抢险交通道路可使用情况E、发生事故的工程

58、名称、地点、建设规模和工期参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 28、根据压力钢管制造安装及验收规范(DL50171993),下列关于压力钢管制造安装及验收的说法正确的是( )A、焊缝(包括定位焊)焊接时,应在母材上引弧、熄弧,严禁在坡口上引弧B、焊缝焊接熄弧时,应将弧坑填满,多层焊的层间接头应错开C、返修后的焊缝在同一部位的返修次数不宜超过2次D、在母材上严禁有电弧擦伤,焊接电缆接头不许裸露金属丝E、高强钢管、岔管热处理后不得出现回火脆性和再热裂纹参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 29、闸后、跌水、泄水、水轮机中的水流均为( )A、均匀流B、渐变流C、紊流D、层流参考答案

59、：C 文字解析：暂无解析 30、下列关于施工企业管理人员安全生产考核的说法正确的有( )A、水利部负责组织水利水电工程施工总承包一级(含一级)以上资质施工企业管理人员水利水电工程安全生产知识和能力考核B、各省、自治区、直辖市水利(水务)厅(局)负责组织对本行政区域内水利水电工程施工总承包二级(含二级)以下资质施工企业管理人员水利水电工程安全生产知识和能力考核C、各省、自治区、直辖市水利(水务)厅(局)负责组织对本行政区域内水利水电工程专业承包一级资质施工企业管理人员水利水电工程安全生产知识和能力考核D、水利水电工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书有效期为3年E、水利水电工程施工企业管理人员

60、安全生产考核合格证书有效期为2年参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 第六部分 建筑实务1、楼梯平台处的净空高度最低不应小于( )m。2005年真题A、1.8B、2.0C、2.2D、2.52参考答案：B 文字解析：楼梯的净空高度是指平台下或梯段下人通行时应具有的高度。规范规定,楼梯平台部位的净高应不小于2.0m,楼梯梯段部位的净高应不小于2.2m,栏杆(栏板)高度应不小于0.9m。 2、抗震设防规范的三个抗震目标之一,当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时,建筑物的损坏情况属于( )A、一般不受损坏或不需修理仍可继续使用B、可能损坏,经一般修理或不修理仍可使用C、不发生危及生命的严重损