黑龙江省一级建造师等级实操模拟360题精选题完整版(含答案)

1、黑龙江省一级建造师等级实操模拟360题精选题完整版(含答案)第一部分 工程经济1、关于安全施工技术交底,下面说法正确的是( )A、施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底B、专职安全生产管理人员向施工作业人员交底C、施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底D、施工作业人员向施工单位负责人交底参考答案：A 文字解析：暂无解析 2、按照合同法关于合同的分类,材料供应商与施工单位签订的材料供应合同属于( )A、有名合同B、实践性合同C、单务合同D、要式合同参考答案：A 文字解析：建材供应合同属于买卖合同，买卖合同为双务、诺成、有名、不要式合同。 3、某水泥厂将一批过期的劣质

2、水泥更换包装后,与国有建筑公司签订销售合同供应给建筑公司使其蒙受损失,则依据合同法的规定,该合同的性质属于( )A、无效合同B、部分无效合同C、效力待定合同D、可变更、可撤销合同参考答案：D 文字解析：水泥厂的行为是一种欺诈行为，因欺诈手段签订的合同是否有效，关键是看该欺诈行为是否侵害了国家利益，而国有企业的利益不等同于国家利益，所以水泥厂所签订的合同应是可变更、或撤销的合同，答案是D。 4、李某发起成立了一家装饰公司并依法取得税务登记证件后,需要开立账户来开展业务。据此下列选项错误的是( )A、该公司可以在银行或者其他金融机构开立账户B、可以开立基本账户和其他存款账户C、只需向税务机关报告其

3、基本存款账户D、应将全部账号向税务机关报告参考答案：C 文字解析：暂无解析 5、发包人与承包人在建设工程施工合同中约定了按照固定总价结算整个工程款项,在合同履行过程中,发生了部分材料价格上涨,同时因发包人原因造成阶段停工,承包人请求对材料上涨价差和停工损失进行造价鉴定并予以支付,则人民法院对承包人的请求应( )A、不予支持B、材料涨价部分不支持,停工损失支持C、材料涨价部分支持,停工损失不支持D、材料涨价和停工损失都支持参考答案：B 文字解析：暂无解析 6、居民孙某不满意拆迁人的补偿安置方案,双方未能达成协议。因而拒绝搬迁。后经市房屋拆迁管理部门裁决孙某应于30日内搬迁,现期限届满,孙某仍然未

4、搬。那么下列做法符合法律规定的是( )A、拆迁人可以对其房屋强制拆除B、拆迁人向城市房屋拆迁管理部门申请强制拆迁C、由拆迁人申请人民法院强制拆迁D、强制拆迁前,拆迁人向公证机关办理证据保全参考答案：D 文字解析：拆迁人、拆迁管理部门都没有强制拆迁的权利，因而A、B错误；向人民法院申请强制拆迁的主体是房屋拆迁管理部门，因而C错误。 7、对于建设工程施工合同,具有下列( )情形之一的,建设工程施工合同无效。A、承包人收取部分管理费之后将工程交由劳务公司施工B、工程施工需要资质为一级,而承包人为二级C、承包人通过与发包人事先串通谋取中标D、某包工头借用承包人名义承揽工程施工E、工程承包人原资质等级不

5、足,后于工程竣工前取得工程相应资质参考答案：A、B、C、D 文字解析：按照司法解释第1条和第4条规定的情形，A、B、C、D属于合同无效的法定情形，而E情形允许。 8、工程重大安全事故罪的构成要件中,其犯罪的客观方面主要表现为( )A、在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故的行为B、强令他人违章冒险作业,因而造成严重后果的行为C、安全生产条件不符合国家的规定,因而发生重大伤亡事故的行为D、违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的行为参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、当事人向人民法院申请证据保全,不得迟于( )届满前的7日。A、送达期限B、答辩期限C、举证期限D、

6、上诉期限参考答案：C 文字解析：暂无解析 10、注册建造师执业的专业中,公路工程分为7个工程类别,不含( )A、交通机电系统工程B、交通安全设施工程C、环保工程D、隧道工程参考答案：C 文字解析：暂无解析 11、王某、李某和张某三人出资,成立一个建筑装饰有限责任公司,该公司召开股东会,选举王某为公司的执行董事并兼任公司的经理,张某为公司的监事,公司同时聘任夏某为公司的财务负责人,该公司的法定代表人为( )A、王某B、张某C、李某D、夏某参考答案：A 文字解析：本题考点为IZ301211公司法定代表人的构成。根据公司法第13条规定：公司法定代表人依照公司章程的规定，由董事长、执行董事或者经理担任

7、，并依法登记。因此，正确答案是A。 12、下列合同中,不属于合同法调整的是( )A、张言与李刚签订的房屋租赁合同B、张言与李刚签订的借款合同C、张言与天山设计公司签订的劳动合同D、李刚与天山建筑公司签订的劳务合同参考答案：C 文字解析：不受合同法调整的主要关系类型有关身份关系的合同、有关政府行使行政管理权的行政合同、劳动合同和政府间协议等，所以选项C不受合同法调整，答案是C。 13、某一建设单位要在某市建一个年产10万吨水泥的现代化水泥厂,在开工建设之前,该建设单位对建设项目应当按照环境影响评价法的规定编制环境影响报告书,其内容包括( )A、建设项目概况B、建设项目对环境影响的经济损益分析C、

8、环境影响评价的结论D、建设行政主管部门的审批意见E、对建设项目环境监测的建议参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 14、某建筑施工企业向租赁公司租赁建筑起重机械,租赁期限为9个月,下列说法正确的是( )A、双方应订立书面的租赁合同,否则无效B、承租人应对建筑施工机械全部的损耗承担赔偿责任C、承租人应当在约定期限内支付租金D、承租人可以自行决定将施工机械进行改装,提高机械的性能,改装费用自付E、租赁物需要维修的,承租人应当及时通知租赁公司参考答案：C、E 文字解析：暂无解析 15、143、2008年3月1日,王宏将自己的房产以低于市场价50%的价格转让给李军,此行为导致王宏的债权人无法实

9、现债权,2009年1月1日,王宏的债权人知道了该转让行为,则债权人的撤销权截止于( )A、2009年3月1日B、2008年9月1日C、2010年1月1日D、2010年3月1日参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、注册建造师张立辞去了原施工单位的工作,受聘于一家建设工程招标代理公司,他办理变更注册手续时应提交的材料是( )A、注册建造师变更注册申请表B、注册证书和执业印章C、专业增项资格证明D、与新聘用单位签订的聘用合同E、与原单位解除聘用合同的证明参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 17、某工程基础施工现场发生了土方坍塌事故,将一些正在工作的工人掩埋,工人张某在现场目睹了整个事故的

10、全过程。由于张某看到的是掩埋了五名工人,他就推测这五名工人均已经死亡。于是立即向本单位负责人报告说五名工人遇难。此数字与实际数字不符。对此,你认为该工人是否违法( )A、违法B、如果其实际看到的不是五名工人,就违法C、不违法D、不能确定参考答案：C 文字解析：依据安全生产法，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人，但并不要求如实报告。因为在进行报告的时候，报告人未必能准确知道伤亡人数。所以，即使报告数据与实际数据不符，也并不违法。 18、某建筑工程公司承建某食品加工厂的污水处理工程,建筑工程公司为该工程投保了建筑工程一切险。工程完工后,该食品加工厂委托有关部门鉴定该工程认为没有达到环保要求。

11、于是,该食品加工厂拒付剩余工程款,并要求承担相应的经济损失。建筑工程公司遂将食品加工厂起诉到法院,法院判决建筑工程公司败诉并承担诉讼费。在此情形下,保险公司应承担的保险赔偿责任范围为( )A、法院判决建筑工程公司赔偿给食品加工厂的经济损失1万元B、建筑工程公司承担的诉讼费6000元C、食品加工厂委托有关部门鉴定的费用5000元D、食品加工厂试运行阶段,被环保部门罚款4000元E、建筑工程公司因该诉讼聘用的律师费3000元参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 19、建设单位与工程监理单位签订了监理合同,建设单位以监理单位未履行职责为由,要求单方解除合同而发生争议,法院确定双方的权利义务的依据

12、应当是合同法;中的( )A、委托合同B、建设工程合同C、技术咨询合同D、技术服务合同参考答案：A 文字解析：暂无解析 20、某施工单位从业人员1000人,根据安全生产法关于安全生产事故应急救援的规定,下列作法中正确的是( )A、应当建立应急救援组织B、可不建立应急救援组织,但应指定专职应急救援人员C、可不建立应急救援组织,但应指定兼职应急救援人员D、可不建立应急救援组织,但应当配备必要的应急救援器材设备参考答案：A 文字解析：暂无解析 21、建筑施工企业安全生产许可证管理规定其适用范围为建筑施工企业,是指从事( )的新建扩建改建等有关活动的企业。A、土木工程B、线路工程C、设备安装工程D、装修

13、工程E、电子工程参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 22、下边对于安全生产许可证的说法正确的有( )A、安全生产许可证的有效期为5年B、未取得安全生产许可证的企业,不得从事建筑施工活动C、建设主管部门在颁发施工许可证时,必须审查安全生产许可证D、企业未发生死亡事故的,许可证有效期届满时自动延期E、企业未发生死亡事故的,许可证有效期届满时,经原办证机关同意,可延期参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 23、下列原则中,属于合同法基本原则的是( )A、均等原则B、等价有偿原则C、诚实原则D、不损害社会公共利益原则参考答案：D 文字解析：合同法第3条至7条，规定了合同法的五个原则：平等

14、原则、自愿原则、公平原则和诚实信用原则和不得损害社会公共利益原则。所以A、C不符合法律规定；B是民法原则不是合同法原则，正确答案是D。 24、根据合同法的规定,下列合同中的( )免责条款无效。A、意思表示不真实的B、造成对方人身伤害的C、含有欺诈性质的D、故意造成对方损失的E、所有的参考答案：B、D 文字解析：合同法第52条规定合同无效的五种情形： 25、林某于2005年11月15日向保险公司投了一份伤害险,保险金额为5万元。次年的3月16日,林某被张某驾车撞伤。对此,正确的说法是( )A、保险公司给付林某保险金后取得代位清偿权B、林某向保险公司请求给付保险金后,不能再向张某追偿C、林某向法院

15、起诉张某后,保险公司不再承担给付保险金的责任D、林某可以向保险公司请求给付5万元保险金参考答案：D 文字解析：暂无解析 26、某建设项目经过专家的分析论证,建成后会对周围环境造成重大环境影响,应当( )A、编制环境影响报告表,对产生的环境影响进行全面评价B、编制环境影响报告表,对产生的环境影响进行分析或者专项评价C、编制环境影响报告书,对产生的环境影响进行全面评价D、编制环境影响报告书,对产生的环境影响进行分析或者专项评价参考答案：C 文字解析：本题考点为：1Z301120环境保护法1Z301121掌握建设工程项目环境影响评价制度中第103页的建设项目环境影响评价的分类管理。对于可能造成重大环

16、境影响的建设工程项目，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行全面评价因此，选择C。 27、纳税人因特殊困难,经批准可以延期缴纳税款,但延期缴纳税款的最长时间不得超过( )个月。A、1B、3C、5D、7参考答案：B 文字解析：暂无解析 28、甲公司把两栋楼工程发包给乙公司施工,乙公司私下把8楼的施工任务转包给丙公司,丙公司又把B楼的外装修工程分包给丁施工队完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款,但是丁施工队没有拿到工程款,准备起诉。下面的说法中,不正确的是( )A、丁施工队是8楼外装修工程的实际施工人B、丁施工队可以起诉丙公司C、丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司D、甲公司没把工程款

17、给实际施工人,应当承担还款责任参考答案：D 文字解析：因为按照最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第二十六条的规定,“实际施工人以转包人、违法发分包人为被告起诉的,人民法院应当受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的,发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”所以,丁施工队虽然有权起诉丙公司、乙公司及甲公司,但是甲公司只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任,因此D项错。 29、某公司欲建一新的办公楼,整个工程由甲建筑工程公司承包。甲公司在施工现场前方200米处挂一大幅警示牌:前方施工,危险,请绕行。乙开车经过,不愿绕行,想抄近路,跌入坑中,致车报废,乙重

18、伤。则乙的损失应由( )承担。A、研究所B、甲建筑公司C、乙D、甲建筑公司和乙按过错比例负担参考答案：C 文字解析：暂无解析 30、根据建设工程文件归档整理规范,应归档的招投标文件包括( )A、施工承包合同B、监理委托合同C、技术设计图纸和说明D、勘察设计承包合同E、工程项目监理机构负责人名单参考答案：A、B、D 文字解析：C、E选项分别属于勘察设计文件和机构负责人。 第二部分 项目管理1、某施工企业生产所需甲种材料,年度采购总量为45000公斤,材料单价为500元,一次订货成本为120元,每千克材料的年平均储备成本为1.20元,该批材料的经济采购批量是( )公斤。A、3000B、3500C、

19、4500D、6000参考答案：A 答案解析：暂无解析 2、设备更新方案比选时,首先计算新旧设备不同使用年限的年平均成本和经济寿命,然后选择设备的更新时机。旧设备应立即更新的是( )A、旧设备经济寿命时的年成本=新设备经济寿命时的年成本B、旧设备经济寿命时的年成本新设备经济寿命时的年成本D、旧设备经济寿命时的年成本新设备经济寿命时的年成本参考答案：C 答案解析：暂无解析 3、某企业销售一批商品,为扩大销售采用45天信用销售,考虑到货款尽早收回,决定给予客户现金折扣,条件为3/10,n/45。该信用条件表述的含义是( )A、45日为信用期限B、10日为信用期限C、10日为折扣期限D、45日为折扣期

20、限E、3%为现金折扣参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 4、某地需要修建铁路,现国家需向农村集体经济组织征用土地,王三家6亩耕地恰处于被征用土地范围中,得知王三家前3年的每亩耕地的平均年产值为6000元,王三家现有2口人。根据国家相关规定.征用王三家耕地的土地补偿费,应补偿( )A、10万元B、20万元C、25万元D、40万元参考答案：C 答案解析：征用耕地的补偿标准。为该耕地被征用前三年平均年产值的6-10倍,本题中,王三家6亩耕地的平均年产值为3.6万元,补偿范围在21.6万至36万元之间,故C为正确答案。 5、若基准收益率等于方案的财务内部收益率,则有( )A、动态投资回收期等于方

21、案的寿命周期B、方案的财务净现值大于零C、方案的财务净现值等于零D、方案的财务净现值小于零E、动态投资回收期大于方案的寿命周期参考答案：A、C 答案解析：暂无解析 6、固定资产的特点有( )A、具有不可移动性B、使用期限长C、单位价值较高D、使用过程中价值量基本不变E、使用过程中保持原有实物形态不变参考答案：B、C、E 答案解析：暂无解析 7、分部分项工程量清单的12位项目编码中,由清单编制人设置的是( )A、8到10位B、9到11位C、9到12位D、10到12位参考答案：D 答案解析：暂无解析 8、按人民币计算,某进口货物的离岸价为5000万元,到岸价为5800万元,关税为105万元,银行财

22、务费率为l%,则该货物的银行财务费为( )A、50万元B、55万元C、10.5万元D、105万元参考答案：A 答案解析：银行财务费=离岸价人民币外汇牌价银行财务费率=50001%=50万元 9、企业在防范与控制应收账款的风险过程中,可遵循谨慎性原则,预先建立( )A、应收账款账龄分析B、坏账准备金制度C、信用期限考核制度D、信用标准评估制度参考答案：B 答案解析：暂无解析 10、某批进口生产设备的FOB价为120万美元,CIF价为130万美元,人民币外汇牌价1美元=7.38人民币,关税税率为20%。则该批设备的进口关税为( )万元。A、177.12B、187.75C、188.37D、191.8

23、8参考答案：D 答案解析：暂无解析 11、在可行性研究中对某日用品生产项目的流动资金估算时,若采用分项详细估算法,为简化计算,则应对应付账款这项流动负债进行估算,除此之外,应估算的流动资产包括( )A、现金B、无形资产C、坏账准备D、存货E、应收账款参考答案：A、D、E 答案解析：暂无解析 12、某公司为了站稳市场,对占市场份额比较大的四种产品进行功能价值分析,得到相应的价值系数分别是:V甲=0.5,V乙=0.8,V丙=1.1,V丁=1.5,该公司应重点研究改进的产品是( )A、产品甲B、产品乙C、产品丙D、产品丁参考答案：A 答案解析：暂无解析 13、个别资金成本率计算中的普通股成本使用的计

24、算思路是( )A、风险溢价模式B、风险管理模式C、股利增长模式D、资本资产定价模式参考答案：C 答案解析：暂无解析 14、单因素敏感性分析中,设甲、乙、丙、丁四个因素分别发生5%、10%、10%、15%的变化,使评价指标相应地分别产生10%、15%、25%、25%的变化,则敏感因素是( )A、甲B、乙C、丙D、丁参考答案：C 答案解析：暂无解析 15、在对建设工程项目采用生产能力指数法进行估算时,当n取0.60.7时,该项目扩大生产规模主要依靠( )A、提高设备的功能和效率B、增加设备数量C、增加设备投资D、增大生产场所参考答案：A 答案解析：生产能力指数法中的生产能力指数n是一个关键因素。选

25、取n制的原则是:靠增加设备、装置的数量,以及靠增大生产场所扩大生产规模时,n取0.80.9;靠提高设备、装置的功能和效率扩大生产规模时,n取0.60.7。因此,选项A正确。 16、下列各项中,不属于货币供应量作为货币政策中间目标原因的是( )A、货币供应量的波动能比较灵敏地反映资金的供求关系B、货币供应量是经济过程中的内生变量C、比较容易操作D、货币政策的松紧变动,是通过货币供应量的增减变动表现出来的参考答案：A 答案解析：暂无解析 17、某建筑工程公司自水泥厂购进水泥900吨,价款30.15万元,货款尚未支付,这种交易形式是( )A、赊购商品B、同业资金拆借C、赊销商品D、同业资金融通参考答

26、案：A 答案解析：暂无解析 18、某建设项目总投资9000万元,资金来源包括亚洲开发银行贷款折合人民币2500万元、交通银行贷款3000万元、其他企业投入3500万元。根据国家现行投资管理规定,该建设项目应按照( )A、项目审批制,报批项目可行性研究报告B、项目核准制,核准项目申请报告C、项目备案制,提交项目备案文件D、项目建议制,报批项目建议书参考答案：A 答案解析：暂无解析 19、股息优先于普通股红利分配,对公司剩余财产的求偿权虽在债权人之后,但先于普通股股东,且股息率固定的有价证券是( )A、公司债券B、可转换债券C、认股权证D、优先股股票参考答案：D 答案解析：暂无解析 20、在进行设

27、备租赁与设备购置的选择时,设备租赁与购置的经济比选是互斥方案的选优问题,寿命期相同时,可以采用的比选尺度是( )A、净现值指数B、内部收益率C、投资回收期D、净现值参考答案：D 答案解析：暂无解析 21、下列各项中,属于联合试运转费用的是( )A、设备调试费B、试车费C、设备缺陷处理费D、试运转材料费参考答案：D 答案解析：暂无解析 22、按照建设工程工程量清单计价规范的规定,工程量清单采用( )计价。A、全费用综合单价B、不完全费用综合单价C、直接费单价D、工料单价参考答案：B 答案解析：暂无解析 23、利用存货模式,企业现金持有成本等于( )A、现金置存成本和现金管理成本之和B、现金置存成

28、本和现金交易成本之和C、现金交易成本和现金管理成本之和D、现金机会成本和现金短缺成本之和参考答案：B 答案解析：暂无解析 24、会计业务发生使银行存款和短期借款二账户产生相互依存的关系,具有这种账户间相互依存关系的账户称为( )A、联系账户B、关系账户C、借贷账户D、对应账户参考答案：D 答案解析：暂无解析 25、据某公司期末会计资料,应收账款余额期初期末分别为92200元和84900元,应收票据的期初期末余额分别为23700元和24200元;主营业务收入为870000元,则该公司应收账款周转率为( )A、5.733B、6.733C、7.733D、8.733参考答案：C 答案解析：暂无解析 2

29、6、计算措施项目费时,脚手架搭拆费、脚手架租赁费的计算常用( )A、分包计价法B、实物量计价法C、参数计价法D、工料单价法实物量法参考答案：B 答案解析：计价就是根据需要消耗的实物工程量与实物单价计算措施费。比如,脚手架搭拆费可根据脚手架摊销量和脚手架价格及搭、拆、运输费计算,租赁费可按脚手架每日租金和搭设周期及搭、拆、运输费计算。 27、在利润分配项目中,应优先提取的是( )A、法定盈余公积金B、任意盈余公积金C、普通股股利D、优先股股利参考答案：A 答案解析：暂无解析 28、使用概算指标法时,拟建工程结构特征与概算指标有局部差异时,必须对概算指标进行调整后方可套用概算指标,调整方法包括(

30、)A、调整概算指标中直接工程费单价B、调整概算指标中的每平方米（立方米）造价C、调整概算指标中变更结构的价格D、调整概算指标中的工、料、机数量E、调整概算指标中的工、料、机价格参考答案：B、D 答案解析：拟建工程结构特征与概算指标有局部差异时,必须对概算指标进行调整后方可套用,调整方法包括调整概算指标中的每平方米(立方米)造价和调整概算指标中的工、料、机数量。 29、在建设项目的决策、规划和设计、施工、竣工验收各阶段中,采用价值工程提高建设项目经济效果的关键环节为( )A、决策阶段和规划、设计阶段B、规划、设计阶段和施工阶段C、规划阶段与设计阶段D、决策阶段与施工阶段参考答案：C 答案解析：暂

31、无解析 30、某企业与开户银行有多种借款业务,以下是借款合同协议中的相关条款：在正式协议下约定企业的信用额度为100万元;年内企业未使用部分的余额企业需向银行支付承诺费,承诺费率为0.5%;企业在银行中保持按贷款限额15%计算的最低存款余额;贷款期内企业需按月等额偿还贷款。上述合同条款中,涉及的信用条件有( )A、信用额度B、周转信贷协议C、还款方式D、补偿性余额E、偿还条件参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、以下关于成本计划编制过程的说法,正确的有( )A、是动员全体施工项目管理人员的过程B、是挖掘降低成本潜力的过程C、是检验施工工期管理的过程D、是检验施工技

32、术质量管理的过程E、是检验工程施工安全管理的过程参考答案：A、B、C、D 文字解析：编制成本计划的过程也是动员全体施工项目管理人员的过程,是挖掘降低成本潜力的过程,是检验施工技术质量管理、工期管理、物资消耗和劳动力消耗管理等是否落实的过程。 2、编制项目管理任务分工表、制定项目控制的工作流程等,在项目管理的整个组成环节中属于( )环节。A、提出问题B、策划C、执行D、检查参考答案：B 文字解析：管理是由多个环节组成的过程,即提出问题；筹划提出解决问题的可能的方案,并对多个可能的方案进行分析；决策；执行；检查。这些组成管理的环节就是管理职能。编制项目的管理任务分工表,制定项目控制工作流程,属于项

33、目管理的筹划环节。 3、建设工程项目信息编码是信息处理的一项重要的基础工作,编码是由一系列( )和数字组成。A、字母B、符号C、短语D、汉字参考答案：B 文字解析：暂无解析 4、在直方图法的观察分析中,所谓形状观察分析是指绘制好的直方图形状与( )的形状进行比较分析。A、负态分布图B、正态分布图C、标准D、样板参考答案：B 文字解析：暂无解析 5、大气污染物在空气中存在的状态通常为( )A、气体状态B、分子状态C、蒸汽状态D、粒子状态E、颗粒状态参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 6、对工程施工组织设计和技术方案,监理人有( )A、审批权B、制订权C、建议权D、发布权参考答案：A 文字解析：

34、暂无解析 7、设计方作为项目建设的个参与方,其项目管理主要服务于( )和设计方本身的利益。A、业主方B、施工方C、项目的整体利益D、供应方参考答案：C 文字解析：暂无解析 8、FII简明合同格式适用于( )项目。A、投资较低不需要分包的建筑工程B、需要进行分包的建筑工程C、工作内容简单但建设周期较长的工程D、适合采用总价合同的建筑工程参考答案：A 文字解析：暂无解析 9、单位工程作为具有( )功能的完整的建筑产品,进行竣工质量验收。A、配合使用B、独立使用C、节能环保D、配套设施参考答案：B 文字解析：暂无解析 10、在施工承包合同中采用成本加酬金计价方式时,下列各项中,( )项应是业主与承包

35、商注意的主要问题。A、各项工程内容的单价能否调整B、必须在合同中约定明确的如何向承包商支付酬金的条款C、如工程发生重大变更,支付承包商的酬金能否调整D、要列出完整的工程费用清单E、规定详细的工程现场有关数据记录、信息存储的格式和方法参考答案：B、D、E 文字解析：采用成本加酬金合同,首先要明确业主如何向承包人支付酬金,其次要考虑如何确定合理的工程成本,以保证双方的权利义务关系大致平衡。 11、我国实行的建设工程监理,属于( )项目管理的范畴。A、政府主管部门B、业主方C、质量监督机构D、建设工程项目总承包方参考答案：B 文字解析：我国的建设工程监理属于国际上业主方项目管理的范畴。 12、生产过

36、程的质量正常、稳定和受控,还必须在( )上、下界限范围内达到质量合格的要求。A、合格标准B、公差标准C、取值标准D、质量标准参考答案：B 文字解析：暂无解析 13、下列选项中属于项目动态控制进度纠偏措施中技术措施的是( )A、改进施工方法B、管理职能分工C、任务分工D、改变施工机具E、项目管理班子成员参考答案：A、D 文字解析：项目动态控制进度纠偏措施包括：组织措施、管理措施、经济措施、技术措施。其中，技术措施包括：调整设计、改进施工方法和改变施工机具等。 14、承包人在分析工程师的工作内容时,关注重点应放在( )A、是否及时给予承包人有关工程指令、答复及确认B、能否公平公正处理承包人与发包人

37、之间的工程争议C、工程师的专业水平是否适应本工程需要D、能否及时对工程争议做出调处意见参考答案：A 文字解析：关于工程师工作,承包人最为关注的应是工程师能否及时给予指令、对承包人提交的报告能否及时予以批复、确认,以保证工程顺利进展。 15、工程设计变更包括( )A、更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸B、增减合同中约定的工程量C、改变有关工程的施工时间和顺序D、改变工程的质量标准E、其他有关工程变更需要的附加工作参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 16、某化工建设工程在项目决策阶段,需要依法办理各种有关安全与环境保护方面的审批手续的单位应该是( )A、施工单位B、建设单位C、地方

38、政府D、施工承包商参考答案：B 文字解析：暂无解析 17、竣工结算办理完毕,发包人未在合同约定时间内向承包人支付工程结算价款的,承包人可以( )A、催告发包人支付结算价款B、自己占用该工程C、与发包人达成延期支付协议,发包人应按同期银行同类贷款利率支付拖欠工程价款的利息D、不与发包人达成延期支付协议,可以与发包人协商将该工程折价,承包人就该工程折价的价款优先受偿E、不与发包人达成延期支付协议,申请人民法院将该工程依法拍卖,承包人就该工程拍卖的价款优先受偿参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 18、建立职业健康安全与环境管理体系进行人员培训时,可以将参加培训人员分为( )A、决策层B、最

39、高管理层C、中层领导及技术负责人D、具体负责建立体系的骨干人员E、普通员工参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 19、检验批、分项工程应由( )组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收。A、项目经理B、项目责任师C、设计负责人D、监理工程师或建设单位项目技术负责人参考答案：D 文字解析：暂无解析 20、构成施工合同文件的组成部分,除了协议书、通用条款和专用条款外,一般还应包括( )A、中标通知书、投标书及其附件B、专业承包合同、材料及设备采购合同C、相关标准、规范及技术文件D、图纸及工程量清单E、工程报价单或预算书参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 21、旁站监理“是

40、指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中,对( )的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动”。A、关键部位B、关键工序C、关键线路D、关键岗位E、关键工种参考答案：A、B 文字解析：引自建设部房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行),建市2002,189号。 22、投标保证金通常采用的方式包括( )A、现金B、保兑支票C、投标人上级单位的投标保证书D、不可撤销信用证E、银行保函参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 23、在修一条堤坝的护坡时,一定要等土地自然沉降后才能开始修护坡。这种逻辑关系是( )A、FTSB、STSC、FTFD、STF参考答案：A 文字解析：暂无解析 24、固体废物按照

41、其对环境和人类健康的危害程度可以分为一般废物和( )A、可回收废物B、不可回收废物C、危险废物D、特殊废物参考答案：C 文字解析：暂无解析 25、建设工程项目的实施阶段策划的主要任务是确定如何组织该项目的( )A、可行性B、施工C、开发或建设D、全过程管理参考答案：C 文字解析：暂无解析 26、某工程在基坑开挖过程中,地下水位突然上涨,承包人不得不停工进行排水作业。承包人据此提出的索赔应是( )A、不可预见条件索赔B、不可抗力索赔C、工程延期索赔D、工程变更索赔参考答案：A 文字解析：由于施工中地质条件与业主提供的地质勘察报告不符,这超出了一个有经验的承包商的正常预见范围,故应选A。 27、下

42、列选项中,属于建设工程项目管理规划内容的有( )A、项目管理实施策划B、项目的目标分析和论证C、项目采购和合同结构分析D、价值工程的管理E、风险管理的策略参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 28、( )的质量直接影响项目实施的投资(或成本)、进度和质量。A、施工B、监理C、项目管理D、设计参考答案：D 文字解析：由于设计费仅占建设总投资很小的比率,业主方往往忽视对设计过程的管理,这是项目管理的一个误区。应指出,设计阶段的项目管理是建设工程项目管理的一个非常重要的部分,设计的质量直接影响项目实施的投资(或成本)、进度和质量；设计的进度也直接影响工程的进展。 29、在网络计划中,计算工期

43、是根据终点节点的( )而得出的。A、最迟完成时间的最小值B、最早完成时间的最小值C、最早完成时间的最大值D、最迟完成时间的最大值参考答案：C 文字解析：暂无解析 30、合同分析是从( )的角度去分析、补充和解释合同的具体内容和要求。A、合同签订B、合同执行C、合同变更D、合同清算参考答案：B 文字解析：合同分析的出发点与目的是将合同目标和合同规定予以落实,以更好地执行合同。确定承包人如何合理组织资源履行合同义务,以规避各类合同风险。 第四部分 公路实务1、属于软土地基的工程特性是( )A、透水性强B、天然强度低C、流变性差D、压缩性低参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、对于破坏、损坏、移动公

44、路工程设施的行为,由交通主管部门责令停止违法行为,可以处以( )以下罚款。A、10000元B、20000元C、30000元D、50000元参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、在薄壁墩与实心墩施工中,其控制要点不同之处有哪些?( )A、墩身与承台联结处混凝土裂缝控制B、模板接缝错台控制C、墩顶实心段混凝土裂缝控制D、墩顶支座预埋件位置、数量控制E、墩身锚固钢筋预埋质量控制参考答案：A、C 文字解析：暂无解析 4、建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度,加强对职工安全生产的教育培训,( )不得上岗作业。A、无作业证的人员B、未经劳务部门同意的人员C、未经安全生产教育培训的人员D、工作年

45、限不够的人员参考答案：C 文字解析：暂无解析 5、根据交通部公路工程施工招标投标管理办法相关规定实行施工招标的公路工程项目,应符合的条件有( )A、初步设计文件已被批准B、三通一平完成C、征地拆迁工作已基本完成或落实,能保证分年度连续施工D、建设资金已经落实E、项目法人已经确定,并符合项目法人资格标准要求参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 6、工程保修费属于( )A、直接费B、其他直接费C、间接费D、现场管理费参考答案：D 文字解析：暂无解析 7、经纬仪的操作步骤正确的是( )A、整平对中照准读数B、整平照准对中读数C、对中整平照准读数D、对中照准整平读数参考答案：C 文字解析：暂无解析

46、 8、可用于二级公路路面的有( )A、砂石路面B、水泥混凝土C、沥青混凝土D、沥青表面处冶E、沥青碎石参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 9、机械设备操作前要进行检查,首先进行( )运转。A、实验B、空车C、实际D、计算参考答案：B 文字解析：暂无解析 10、按公路工程设计变更管理办法的要求,设计变更文件的审批应当在( )d内完成。A、10B、15C、20D、30参考答案：C 文字解析：暂无解析 11、背景材料2某项目部为控制材料成本,主要从控制供料成本和量差控制入手。在材料的采购环节,通过网上采购的方式与一供应商签订了水泥、砂、石的供应合同,并由项目部自己组织运输。在材料发放环节,按照发料

47、的原则,尽量控制损耗；使用环节,尽量减少材料的场内运输损耗。问题：属于控制供料成本措施的有( )A、购买原价核算B、运杂费的核算C、限额领料单的核算D、外运输损耗的核算E、采购及保管费的核算参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 12、背景材料3某施工单位承接了一段二级公路施工,合同规定的主要工作项目有路基施工、沥青混凝土路面和一座小桥。其中路基工程的土方基本平衡,开挖量小,土方转运距离在70m左右。采用轮胎式摊铺机进行路面施工。桥梁基础为钻孔桩基础,该处主要为卵石、漂石地质条件。问题：属于本项目路面摊铺机械特点的是( )A、行驶速度快B、机动性和操纵性能差C、对深坑适应性差D、制造成本

48、较高参考答案：A 文字解析：暂无解析 13、下列关于钻孔灌注桩正循环回转法的说法正确的有( )A、它是利用钻具旋转切削土体钻进,泥浆泵将泥浆压进泥浆笼头,通过钻杆中心从钻头喷入钻孔内B、泥浆输入钻孔内,然后从钻头的钻杆下口吸进,通过钻杆中心排出至沉淀池内C、泥浆挟带钻渣沿钻孔上升,从护筒顶部排浆孔排出至沉淀池D、泥浆是从上向下流动E、需设置泥浆槽、沉淀池等参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 14、某个工人在18m高空作业,其高空作业等级为( )A、特级B、1级C、2级D、3级参考答案：D 文字解析：暂无解析 15、背景材料3某施工单位承接了一段二级公路施工,合同规定的主要工作项目有路基施

49、工、沥青混凝土路面和一座小桥。其中路基工程的土方基本平衡,开挖量小,土方转运距离在70m左右。采用轮胎式摊铺机进行路面施工。桥梁基础为钻孔桩基础,该处主要为卵石、漂石地质条件。问题：结合背景,本路段路基土方的转运应该选用( )A、铲运机B、自卸汽车C、推土机D、拖拉机参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、背景材料2某桥全长130m。主跨为100m钢筋混凝土箱形拱桥,下部结构东岸为组合式桥台,西岸为重力式U形桥台。拱箱采用分片预制、吊装就位、木拱架上拼装的施工方法。问题：拱桥净跨径是每孔拱跨两拱脚截面( )A、形心之间的直线距离B、形心之问的水平距离C、最低点之间的直线距离D、最低点之间的水平

50、距离参考答案：D 文字解析：暂无解析 17、在缆索吊装的拱桥施工中,拱肋的吊装和合拢过程,为防止出现反对称变形,导致拱肋纵向失稳,施工调整拱轴线时,应观测各接点标高、调整轴线时精度要求为( )A、拱顶标高不大于3cmB、每个接头点与设计标高之差不大于15cmC、两对称接头点相对高差不大于2cmD、中线偏差不超过0510cmE、拱脚截面标高不大于3cm参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 18、建设工程安全生产管理条例规定施工单位在采用( )时,应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。A、新技术B、新工艺C、新设备D、新材料E、新工具参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 19、以下

51、属于违反公路法规定的行为有( )A、在大型桥梁下游300m处取砂B、在公路隧道上方80m处采石C、将公路作为试车场地D、在公路隧道洞口外150m处取土E、擅自损毁公路标志参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 20、就一条高速公路收费系统来说,下列属于实现基本功能的系统为( )A、车牌自动识别系统B、紧急电话系统C、计算机系统D、计重系统参考答案：C 文字解析：暂无解析 21、各个施工过程的劳动量和作业量是指( )A、工程细目的工程数量与相应时间定额的乘积B、实际使用的工人数量与作业时间的乘积C、实际使用的工人数量D、实际使用的机械台数与作业时间的乘积E、实际使用的机械台数参考答案：A、B、

52、D 文字解析：暂无解析 22、下列关于喷射混凝土护壁说法不正确的是( )A、一般喷护厚度为58cmB、喷护的基坑深度应按地质条件决定C、一次喷护如达不到设计厚度,应等第一次喷层初凝出现时再补喷D、喷护的基坑深度一般不宜超过10m参考答案：C 文字解析：暂无解析 23、桥梁明挖扩大基础施工放样工作下列说法正确的有( )A、根据桥梁中心线与墩台的纵横轴线,推出基础边线的定位点B、根据边线的定位点放线画出基坑的开挖范围C、基坑底部的尺寸一般较设计平面尺寸每边各增加0510m的富余量D、坑壁垂直的无水基坑坑底,可不必加宽E、坑壁垂直的无水基坑坑底,必须加宽参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析

53、24、公路工程的间接费是由企业管理费和( )两项组成的。A、预留费B、建设单位管理费C、财务费D、现场经费参考答案：C 文字解析：暂无解析 25、背景材料某公路山岭隧道,里程为K5+100K8+100,长度为3000m；进口段K5+100K5+400为级围岩,覆盖层厚度为38m；K5+400K8+100为V级围岩,覆盖层厚度为60250m,其中K6+800K7+300为曲线；采用双向钻爆导坑法施工,用8个月实现隧道贯通。问题：有关隧道量测内容和方法论述错误的是( )A、该隧道开挖后应及时进行围岩、初期支护的周边位移量测、拱顶下沉量测B、该隧道安设锚杆后,应进行锚杆抗拔力试验C、该隧道如果围岩差

54、、断面大或地表沉降控制严格时,宜进行围岩体内位移量测和其他量测D、该隧道全线应进行地表沉降量测参考答案：D 文字解析：暂无解析 26、变通标线是由标划于路面上的各种线条、箭头、文字、立面标记和( )等构成的。A、分合流标志B、线形诱导标C、突起路标D、轮廓标参考答案：C 文字解析：暂无解析 27、修建在岩层中的隧道通常可称为( )A、软土隧道B、岩石隧道C、山岭隧道D、城市地下隧道E、水底隧道参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 28、分包可分为( )A、指定分包B、特殊分包C、专业分包D、一般分包E、劳务分包参考答案：C、E 文字解析：暂无解析 29、阻碍公路建设或抢修,致使公路建设或抢修不

55、能正常进行,尚未造成严重损失的,给予的处罚是( )A、治安处罚B、行政处罚C、经济处罚D、刑事处罚参考答案：A 文字解析：暂无解析 30、计算拱架施工预拱度时,应考虑的因素有( )A、施工荷载引起的支架弹性变形B、混凝土的收缩徐变及温度变化引起的挠度C、墩台水平位移引起的拱圈挠度D、结构重力和全部汽车荷载引起的拱圈弹性挠度E、插件接头的挤压等引起的非弹性变形参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、根据水工建筑物水泥灌浆施工技术规范(DLT51482001),帷幕灌浆若因故中断,应首先采取的措施是( )A、立即冲洗钻孔,再恢复灌浆B、立即进行扫孔,再恢复灌浆C、尽快恢

56、复灌浆D、立即封堵钻孔,停止灌浆参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、根据水电工程设计概算编制办法及计算标准(国家经济贸易委员会2002年第78号公告),社会保障及企业计提费属于( )A、基本直接费B、其他直接费C、间接费D、税金参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208),承包人有权根据本合同任何条款及其他有关规定,向发包人索取追加付款,但应在索赔事件发生后的( )内,将索赔意向书提交发包人和监理人。A、28天B、42天C、56天D、半年参考答案：A 文字解析：暂无解析 4、根据水利水电建筑安装安全技术工作规程(SD26788),施

57、工现场各作业区与建筑物之间的防火安全距离应符合( )A、用火作业区距所建的建筑物和其他区域不得小于25mB、用火作业区距生活区不小于25mC、仓库区、易燃、可燃材料堆集场距修建的建筑物和其他区域不小于20mD、易燃废品集中站距所建的建筑物和其他区域不小于20mE、易燃废品集中站距所建的建筑物和其他区域不小于30m参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 5、水土保持法规定,修建铁路、公路和水工程,应当尽量减少( )A、破坏植被B、占用耕地C、移民迁建D、废弃砂石参考答案：A 文字解析：暂无解析 6、根据水电工程设计概算编制办法及计算标准(国家经济贸易委员会2002年第78号公告),水电工程枢纽

58、建筑物中的施工辅助工程包括( )等。A、施工交通工程B、施工供水系统工程C、砂石料生产系统工程D、混凝土生产及浇筑系统工程E、引水工程参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 7、根据水工建筑物地下开挖工程施工技术规范(SDJ21283),下列关于洞室开挖爆破安全要求正确的是( )A、单向开挖隧洞,安全地点距爆破工作面的距离,应不少于200mB、单向开挖隧洞,安全地点距爆破工作面的距离,应不少于300mC、相向开挖的两个工作面相距30m放炮时,双方人员均须撤离工作面D、相向开挖的两个工作面相距50m放炮时,双方人员均须撤离工作面E、相距15m时,应停止一方工作单项开挖贯通参考答案：A、C、

59、E 文字解析：暂无解析 8、围堰施工的主要内容有( )A、堰体修筑B、堰体拆除C、围堰的防渗防冲D、围堰的接头处理E、堰体地基处理参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 9、某水轮机型号为HL220一LJ一200,其中220表示( )A、转轮标称直径B、转轮型号C、主轴型号D、工作水头参考答案：B 文字解析：暂无解析 10、下列关于水力发电工程合同商务管理的内容正确的是( )A、分包项目的施工措施计划、开工申报等应通过承包单位向监理申报B、承建单位与分包单位之间的合同纠纷应由监理机构裁定C、监理与设计单位的关系是监理与被监理的关系D、施工不符合设计要求时,设计单位可直接向承建单位发出指示

60、E、项目法人不得擅自变更总监理工程师的指令参考答案：A、E 文字解析：暂无解析 11、一个8号传爆雷管连爆簇起导爆管的数量不宜超过( )根,层数不宜超过3层。A、10B、20C、30D、40参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、当灌浆孔的基岩段长小于6m时,适宜采用( )灌浆法。A、全孔一次B、自上而下分段C、自下而上分段D、孔口封闭参考答案：A 文字解析：暂无解析 13、某水利枢纽工程位于六类地区,已知辅助工资标准中施工津贴为53元天,年应工作的天数为251工日,则施工津贴为( )元工日。A、53B、533652511068C、5336595251D、5336595%2511068参考答案