2022年最全一级建造师职称完整版(有答案)

1、2022年最全一级建造师职称完整版(有答案)第一部分 工程经济1、起重吊装工程是一个危险性工程,对于起重吊装工程的说法不正确的是( )A、施工单位应该在施工组织设计中编制安全技术措施B、需要编制专项施工方案,并附安全验算结果C、专项施工方案经专职安全管理人员签字后实施D、由专职安全管理人员进行现场监督参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、根据最高法院的司法解释,关于施工合同解除的法律后果,正确的是( )A、工程质量合格的,发包人应当参照约定支付相应的工程款B、工程质量不合格的,修复后经竣工验收合格的,由承包人承担修复费用C、工程质量不合格的,修复后经竣工验收不合格的,由承包人承担修复费用后再支

2、付工程款D、工程质量不合格的,修复后经竣工验收不合格的,不予支付工程款E、工程质量合格的,发包人应当按照约定支付相应的工程款参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 3、下列情况能导致诉讼时效中断的有( )A、债权人向仲裁机构申请仲裁B、债权人向债务保证人提出要求C、在诉讼时效期间内发生不可抗力D、债务人同意分期履行债务E、债务人保证年底付款参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 4、A市中级人民法院作出的一审民事判决生效后,债权人甲公司查明债务人乙公司在A市有一栋办公楼,在B市有一座厂房,在C市有一所房屋,根据法律规定,甲公司可以向( )法院申请执行。A、A市中级法院B、A市高级法院C

3、、B市中级法院D、B市高级法院E、C市中级法院参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 5、下列人员当中,( )不能作为民事诉讼代理人。A、律师B、当事人的近亲属C、有关的社会团体或者所在单位推荐的人D、可能损害被代理人利益的人参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、下列选项中。注册建造师应当履行的义务包括( )A、遵守法律、法规和有关规定,恪守职业道德B、执行技术标准、规范和规程C、能力较强者应担任两个以上建设工程项目施工的负责人D、保守在执业中知悉的国家机密及他人的商业秘密E、对本人活动进行解释和辩解参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 7、以下关于民事诉讼的回避制度表述中,正确的是(

4、)A、当事人只能书面申请回避B、有法律规定回避情形的审判人员和其他人员,应当自行回避C、书记员可以不回避D、回避应当在案件开始审理时提出,回避事由在案件审理后知道的,也可以在法庭辩论终结前提出E、申请回避需要说明理由参考答案：B、D、E 文字解析：根据民事诉讼法第四章的规定，当事人有权用书面口头方式申请回避；回避的规定适用于书记员；当事人提出回避申请，应当说明理由。所以，本题选B、D、E。 8、根据合同法的规定,下列合同中免责条款有效的是( )A、造成对方人身伤害的B、因故意造成对方财产损失的C、过失造成对方财产损失的D、重大过失造成对方财产损失的参考答案：C 文字解析：合同法第53条第2款的

5、规定，损害财产主观上必须是故意或重大过失，主观上一般过失造成的财产损失不构成免责条款的无效。 9、根据建造师执业资格制度暂行规定,建造师的执业范围包括( )A、担任工商管理工作B、担任建设工程施工的项目经理C、从事其他施工活动的管理工作D、法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务E、地方政府根据当地实际需要规定的其他业务参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 10、下列关于违约责任的表述中,错误的是( )A、违约责任是一种民事责任B、违约责任是一种财产责任C、违约责任是以补偿性为主,惩罚性为辅的D、违约责任实行过错责任原则参考答案：D 文字解析：违约责任是严格责任、无过错责任，即

6、不论主观上有无过错，只要造成违约的事实，均应承担违约责任，只有存在法定或约定的事由时才可以免责。侵权责任实行过错责任原则，故选D项。 11、工程师肖万取得建造师资格证书后,因故未能在3年内申请注册,3年后申请初始注册时必须( )A、重新取得资格证书B、提供达到继续教育要求的证明材料C、提供新的业绩证明D、符合延续注册的条件参考答案：B 文字解析：暂无解析 12、林某于2005年11月15日向保险公司投了一份伤害险,保险金额为5万元。次年的3月16日,林某被张某驾车撞伤。对此,正确的说法是( )A、保险公司给付林某保险金后取得代位清偿权B、林某向保险公司请求给付保险金后,不能再向张某追偿C、林某

7、向法院起诉张某后,保险公司不再承担给付保险金的责任D、林某可以向保险公司请求给付5万元保险金参考答案：D 文字解析：暂无解析 13、某市火电站建设项目进行招标,招标人规定投标人提交的投标文件截止日期为2006年11月20日,投标人在投标文件截止日期已提交投标文件。2006年11月18日,投标人向招标人提出撤回提交的投标文件。此时( )A、招标人不允许投标人撤回提交的投标文件B、招标人与投标人协商是否可撤回提交的投标文件C、招标人通过行政主管部门商议是否允许投标人撤回提交的投标文件D、招标人允许投标人撤回提交的投标文件参考答案：D 文字解析：暂无解析 14、施工单位在施工过程中,必须做好隐蔽工程

8、的质量检查和记录。按照建设工程质量管理条例的规定,隐蔽工程在隐蔽前,施工单位应当通知( )A、建设单位B、工程监理单位C、勘察、设计单位D、工程质量监督机构E、安全生产监督部门参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 15、甲施工单位与乙建材供应商约定2008年底供应钢材l000吨,2008年6月,由于材料价格大幅上涨,乙明确对甲表示:无法按照原价格在2008年底供货。则甲( )A、不可以要求乙承担违约责任B、只能在2008年底以后要求乙承担违约责任C、可以在2008年6月后即要求乙承担违约责任D、材料价格上涨非乙的原因,乙不构成违约参考答案：C 文字解析：根据预期违约的含义，乙属于预期违约(

9、或称先期违约)，应承担违约责任，AD项错误，C项正确；D项中，如果把“只能”改为“可以”，即“可以在2008年底以后要求乙承担违约责任”则也正确。 16、施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的工程是( )A、脚手架工程B、爆破工程C、模板工程D、地下暗挖工程参考答案：D 文字解析：建设工程安全生产管理条例第26条还规定：“对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。”一般模板工程不需要组织专家论证。 17、某开发商拟拆除某商场,已经办理拆迁许可证,按照法律规定,还应当将( )资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府

10、建设行政主管部门备案。A、施工单位资质等级证明B、拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明C、拆迁安置补偿方案D、拆除施工组织方案E、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 18、拆迁人与被拆迁人因补偿安置问题引起纠纷,致使拆迁进展缓慢。为解决纠纷,拆迁人可采用的方法不包括( )A、仲裁B、诉讼C、听证D、行政裁决参考答案：C 文字解析：暂无解析 19、王先生投保的车保险在保险合同有效期内,投保车辆因操作不当导致车辆前脸损伤,则他所采取的正确做法是( )A、由于是个人原因,未通知保险公司事故发生的地点和相关情况B、由于是个人原因,未向保险公司提供与

11、事故原因、损失程度等证明材料C、强行继续驾驶,扩大了车损的程度D、为避免损失的进一步扩大,王先生支付了相应的修理费用参考答案：D 文字解析：本题考点为1Z301191中投保人的义务规定。根据保险法第22条关于投保人的通知义务的规定，A项中未及时通知，所以不是正确的做法；根据保险法第23条关于投保人协助义务的规定，B项也不是正确的做法；C项中的做法也是不当的做法；只有D项是正确的做法，因为根据保险法第42条关于投保人减损义务的规定，故为正确的选项。 20、某建设工程由于场地狭校项目经理准备将部分工人安置在建材仓库的二楼房间内,但其他人员对此有不同意见,则下列意见中符合法律规定的是( )A、因为底

12、层是建材仓库,所以二楼不得用作工人集体宿舍B、因该工程暂时确有困难,经公安消防机构批准,可以安排员工集体宿舍C、可以临时安置员工集体宿舍,但应尽快解决D、只要不是在仓库里边安置员工宿舍就不违反法律规定参考答案：A 文字解析：根据消防法第15条的规定，在设有车间或者仓库的建筑物内，不得设置员工集体宿舍，因而A正确；对于暂时确有困难的，应当采取必要的消防安全措施，经公安消防机构批准后，可以继续使用，意味着对一种违法行为的处理方式，并不能表示其安置措施就合法，故B错误；已经设置员工集体宿舍的，应当限期加以解决，同样表达了这样的含义：限期解决并不是对在仓库楼上安置员工宿舍行为的肯定，因而C错误；在设有

13、车间或者仓库的建筑物内，含义异于在仓库内，二楼宿舍与仓库仍属于在同一个建筑物内，故D也是错误的。 21、在下列表述中,当事人应承担违约责任的是( )A、甲、乙约定,若乙打赌输了,乙应帮助甲打丙一顿,乙输后没有按约履行B、发包人与承包人约定,承包人严格执行发包人的工程指令。施工中发包人要求承包人使用不合格材料,承包人拒绝C、甲骑车时不慎将乙撞伤,乙花费了大量医疗费用D、甲、乙约定由乙在年底供货,而乙在年初时明确表示自己年底不会供货参考答案：D 文字解析：暂无解析 22、下列关于对合同法的公平原则表述中,不正确的是( )A、公平包括当事人双方的权利义务要平等B、公平包括合同风险的分配要合理C、公平

14、包括双方当事人之间给付的等值性D、公平包括合同中违约责任的确定要合理参考答案：A 文字解析：合同法第5条规定“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利义务”。具体包括：(1)在订立合同时，不得滥用权利、不得欺诈，要根据公平原则确定双方的权利和义务；(2)合理分配风险；(3)根据公平原则确定违约责任。公平原则下当事人权利义务不是平等或一样是一种合理，故选项中只有A项是错误的。 23、下列关于民事诉讼期间的表述,不正确的是( )A、当事人不服地方人民法院一审判决的,有权在判决书送达之日起十五日内提起上诉B、当事人不服地方人民法院一审裁定的,有权在裁定书送达之日起十五日内提起上诉C、适用简易程序的案件,

15、应当在立案之日起三个月内审结D、第一审普通程序案件,应当在立案之日起六个月内审结,有特殊情况可以延长参考答案：B 文字解析：暂无解析 24、王某退休后开了一个小卖部,他的下列收入中应交纳个人所得税的有( )A、退休工资B、自己开店取得的纯收入C、国外子女汇款D、投资于私营企业分红E、存款利息参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 25、对于中标通知书的法律效力下列说法正确的是( )A、中标通知书就是正式合同B、中标通知书是要约邀请C、中标通知书是要约D、中标通知书是承诺参考答案：D 文字解析：暂无解析 26、某施工单位修建一条道路,欲临时占用某公司的货场,双方签订了协议,施工单位用该货场堆放

16、水泥,并于200i年2月交回使用权。在此期间,该施工单位在该货场内建起了一个简易平房,用于销售日用杂品,至2001年3月仍继续使用,据此,该公司可以责令该施工单位( )A、恢复原状B、排除妨碍C、消除影响D、赔偿损失E、赔礼道歉参考答案：A、B、D 文字解析：掌握民事责任的具体方式的适用。特别要注意消除影响往往是针对人格权受侵害时的责任承担方式，对于财产损害不能采用这种方式。 27、120、15岁的王小飞订立的( )是有效的A、房屋买卖合同B、借款合同C、加工承揽合同D、纯获利益的赠与合同参考答案：D 文字解析：暂无解析 28、根据大气污染防治法的规定,向大气排放粉尘的排污单位,必须采取( )

17、A、除尘措施B、扬尘措施C、密闭措施D、防毒措施参考答案：A 文字解析：暂无解析 29、根据环保部门的跟踪检查结果,某化工厂在生产的过程中,一直向水体排放污染物,应当按规定缴纳( )A、违约金B、罚金C、排污费D、滞纳金参考答案：C 文字解析：暂无解析 30、上题背景中,如果张某看到这件事后没有立即向本单位负责人报告,则( )A、不违法,是否去报告是公民的权利B、不违法,因为张某不是安全管理人员C、违法,因为可能导致救援迟缓,伤亡扩大D、不一定,是否违法取决于其是否同时向安全生产主管部门报告参考答案：C 文字解析：但是，如果报告人不及时报告，就会涉嫌违法。因为可能由于其报告得不及时而使得救援迟

18、缓，伤亡扩大。 第二部分 项目管理1、某项目的基准收益率iC定为10%,且假设其他评价基础数据值一定,求出项目财务内部收益率为15%,项目是可行的。但在项目实施的过程中存在投资超支、建设工期拖长、产品售价下降、原材料价格和劳务费用增加、贷款利率变动的可能,这将会导致财务内部收益率低于10%。为确定项目财务盈利水平的可靠性,还需要进行( )A、确定性分析B、内部收益率分析C、不确定性分析D、价格分析参考答案：C 答案解析：暂无解析 2、甲单位预付工程款给施工企业,该业务会影响甲单位( )A、预收账款B、预付账款C、主营业务成本D、财务费用参考答案：B 答案解析：暂无解析 3、建设工程项目总投资组

19、成中,工程建设其他费包括( )A、失业保险费B、工程监理费C、研究试验费D、生活家具购置费E、生产家具购置费参考答案：B、C、D 答案解析：暂无解析 4、某工业项目建设投资额8250万元( ),建设期贷款利息为1200万元,全部流动资金700万元,项目投产后正常年份的息税前利润500万元,则该项目的总投资收益率为( )A、5.22%B、5.67%C、5.64%D、6.67%参考答案：B 答案解析：暂无解析 5、下列各项中,不能用于确定合同完工进度的是( )A、累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例B、已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例C、实际测定的完工进度D、预先设定的完工进度

20、参考答案：D 答案解析：暂无解析 6、当建设工程项目只有一个单项工程时,单项工程综合概算还应该包括( )A、设备购置费概算B、设备及安装工程费概算C、工程建设其他费用概算D、辅助工程项目概算参考答案：C 答案解析：暂无解析 7、企业借人的款项存入银行账户时,会计人员所做的记录被称为是( )A、会计凭证B、会计科目C、会计分录D、会计账户参考答案：C 答案解析：暂无解析 8、盈亏平衡分析方法中根据成本费用与产量关系可将总成本费用分解为( )A、生产成本B、可变成本C、固定成本D、直接成本E、半固定成本参考答案：B、C、E 答案解析：暂无解析 9、施工图预算具有多方面的作用,包括( )A、是确定建

21、设项目筹资方案的依据B、是施工期间安排建设资金计划和使用建设资金的依据C、是招投标的重要基础D、是控制施工成本的依据E、是工程价款结算的依据参考答案：B、C、D、E 答案解析：暂无解析 10、按建标2003206号文件的规定,施工企业为从事危险作业的建筑安装施工人员支付的意外伤害保险费属于建筑安装工程的( )A、人工费B、措施费C、规费D、企业管理费参考答案：C 答案解析：暂无解析 11、按照编制程序和用途,建设工程定额分为( )A、施工定额B、工、器具定额C、预算定额D、概算指标E、补充定额参考答案：A、C、D 答案解析：暂无解析 12、按照投资的费用性质,建筑安装工程定额属于( )A、直接

22、费定额B、直接工程费定额C、间接费定额D、措施费定额参考答案：B 答案解析：暂无解析 13、企业存货资金占用量反映企业的资金利用效率,通常采用的测定方法包括( )A、周转期法B、分析法C、ABC分析法D、比率法E、余额法参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 14、国际工程投标报价中的间接费、利润、风险费是在工程量清单中没有单独列项的费用项目,需要将其作为一项费用分摊到工程量清单的各个报价分项中去,这项费用是( )A、现场管理费B、其他待摊费用C、临时设施费D、经营业务费参考答案：B 答案解析：为了便于计算工程量清单中各个分项的价格,进而汇总整个工程报价,通常将国际工程投标报价分为直接费

23、、间接费、利润、风险费及其他可单列项的费用。其中,间接费、利润、风险费是在工程量清单中没有单独列项的费用项目,需要将其作为待摊费用分摊到工程量清单的各个报价分项中去。 15、企业持有一定数量现金主要是为了满足( )A、交易性需要B、预防性需要C、收益性需要D、投机性需要E、流动性需要参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 16、标前会议是招标人给所有投标人提供的一次答疑机会,有利于加深对招标文件的理解。下列各项属于投标人参加标前会议时应注意的说法不正确是( )A、对工程内容范围不清的问题应当提请说明B、对招标文件中图纸和技术说明相互矛盾之处请求说明以何为准C、对含糊不清、容易产生歧义理解的合

24、同条件请求给予澄清、解释D、对业主在招标文件中的一些错误或疏漏提出批评或否定参考答案：D 答案解析：标前会议是投标人了解业主和竞争对手的壮镅时机,应认真准备并积极参加。投标人参加标前会议时应注意的是:对工程内容范围不清的问题应当提请说明;对招标文件中图纸和技术说明相互矛盾之处请求说明以何为准;对含糊不清、容易产生歧义理解的合同条件请求给予澄清、解释;不要批评或否定业主在招标文件中的有关规定。 17、选择利率作为货币政策的中间目标,主要是因为( )A、利率的升降波动能比较灵敏地反映资金的供求关系B、利率变化与宏观经济的目标一致C、利率与经济周期各阶段的变化有密切关系D、利率变化会影响货币乘数E、

25、利率是一个可控变量参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 18、下列各项中,不属于引进技术和进口设备其他费的是( )A、出国人员费用B、技术引进费C、工程保险费D、担保费参考答案：C 答案解析：暂无解析 19、某施工公司同市交通局签订了一项公路建造合同,公路总长为100公里,合同规定每公里建造单价480万元,则该合同是( )A、固定取费确定工程款的建造合同B、定额费率与固定利润率确定工程款的建造合同C、固定单价确定工程款的建造合同D、成本加固定利润确定工程款的建造合同参考答案：C 答案解析：暂无解析 20、下列各项中,最重要的货币政策工具是( )A、公开市场业务B、贴现率政策C、准备率D、选

26、择性信用管制参考答案：A 答案解析：暂无解析 21、产品的寿命周期成本由产品生产成本和( )组成。A、使用及维护成本B、使用成本C、生产前准备成本D、资金成本参考答案：A 答案解析：暂无解析 22、某项工程合同总收入为5000万元,到本期末累计完成工程进度的60%。已知据完工百分比法确认的当期合同收入为1000万元,则上期末累计完成的工程进度为( )A、10%B、20%C、30%D、40%参考答案：D 答案解析：暂无解析 23、某建设项目有甲、乙、丙、丁四个实施方案。甲和乙的设计产量均为2100m3/年,方案甲的盈亏平衡产量为1500m3/年,方案乙的盈亏平衡产量为1150m3/年;丙和丁的设

27、计产量均为2600m3/年,方案丙的盈亏平衡产量为1700m3/年,方案丁的盈亏平衡产量为1400m3/年。据此,使项目投产后盈利可能性最大的方案是( )A、甲B、乙C、丙D、丁参考答案：B 答案解析：暂无解析 24、某公司流动资产总额300万元,非流动资产总额350万元,流动负债总额100万元。公司资产总额应为( )万元。A、100B、750C、250D、650参考答案：D 答案解析：暂无解析 25、下列属于企业存货的是( )A、土地的使用权B、购入的钢模板C、购买的运输工具D、购入的劳动保护用品E、建造一幢办公大楼参考答案：B、D 答案解析：暂无解析 26、预计某项目生产期间存货300万元

28、、库存现金100万元、应收账款450万元,应付账款150万元,预付账款280万元,预收账款350万元。据此,该项目流动资金估算额为( )万元。A、20B、370C、630D、930参考答案：C 答案解析：暂无解析 27、发生的待业保险费属于( )A、管理费用B、间接费用C、营业外支出D、财务费用参考答案：A 答案解析：暂无解析 28、根据建筑安装工程费用项目组成( ),建筑安装工程直接工程费包括( )A、其他直接费B、人工费C、措施费D、材料费E、机械使用费参考答案：A、B、E 答案解析：暂无解析 29、价值工程中,方案的评价是在方案创新的基础上对新构思方案的技术、经济、社会等进行概略、详细、

29、综合评价,以便选择最佳方案,评价顺序为( )A、技术评价经济评价社会评价综合评价B、经济评价技术评价社会评价综合评价C、社会评价技术评价经济评价综合评价D、综合评价技术评价经济评价社会评价参考答案：A 答案解析：暂无解析 30、某企业向银行借款100万元,借期5年,借款的利率为10%,半年复利一次,第5年末一次归还本利和的计息公式为( )A、100(F/P,10%,5)B、100(F/P,5%,5)C、100(F/P,5%,10)D、100(F/P,10.25%,5)E、100(A/P,5%,10)(F/A,5%,10)参考答案：C、D、E 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、职业健康管

30、理体系一级要素不包括( )A、职业健康安全方针B、职业健康安全管理方案C、实施和运行D、检查和纠正措施参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、价值是研究对象的( )A、费用(成本)与功能的比值B、功能与费用(成本)的比值C、价格与价值的比值D、收入与支出的比值参考答案：B 文字解析：暂无解析 3、根据项目进度控制不同的需要和用途,业主方和项目各参与方可以按( )构建建设工程项目多个不同的进度计划系统。A、不同计划深度B、不同项目参与方C、不同计划功能D、不同计划方法E、不同计划周期参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 4、下列选项中,属于建设工程项目管理规划内容的有( )A、项目管理实施

31、策划B、项目的目标分析和论证C、项目采购和合同结构分析D、价值工程的管理E、风险管理的策略参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 5、为了实现工程项目进度目标,应选择合理的合同结构,以避免过多的( )A、参与单位B、合同交界面C、资源投入D、技术风险参考答案：B 文字解析：不同的合同结构会形成不同的合同交界面,产生不同的工作效率和管理力度,对工程项目进度目标的实现产生重要的影响,但不能约束参与单位的多少,与资源投入和技术风险也没有直接的关系,因此应选择B。 6、在FII合同条件下,工程支付范围中的工程量清单以外项目包含( )A、工程变更B、保留金C、暂列金额D、业主索赔E、计日工作参考答

32、案：A、B、D 文字解析：暂无解析 7、施工成本控制的工作内容之一是计算和分析成本差异,其需比较是( )A、预测成本与实际成本B、预算成本与计划成本C、计划成本与实际成本D、预算成本与实际成本参考答案：C 文字解析：施工成本控制是要将计划成本与实际成本进行比较,计算和分析两者之间的差异,进而采取多种措施,消除施工中的损失浪费现象。A、B、D均为预测成本、预算成本等与实际成本等的比较,不是主要的比较对象,选项C正确。 8、某工程量清单的某分部分项工程数量有误,减少量超过合同约定幅度,且其影响该分部分项工程费超过规定,则进行结算时( )A、执行原综合单价B、减少量部分的综合单价需作调整C、原综合单

33、价需作调整D、幅度以外减少量部分的综合单价需作调整参考答案：C 文字解析：暂无解析 9、根据建设工程施工合同示范文本,确定可以顺延工期的条件包括( )A、发包人未按专用条款的约定提供图纸及开工条件B、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行C、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行D、设计变更和工程量增加E、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过6小时参考答案：A、B、C、D 文字解析：按照建设工程施工合同示范文本约定,如一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的,可顺延工期。 10、某施工项目为实施成本管理收集了以下资

34、料,其中可以作为施工成本计划编制依据的有( )A、企业定额B、施工图预算C、签订的分包合同D、工料机市场价E、月度施工成本报告参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 11、建设工程项目成本管理责任体系包括组织管理层和项目经理部,其中的项目管理层应( )A、体现效益中心的管理职能B、确定施工成本管理目标C、对生产成本进行管理D、达到责任成本目标参考答案：C 文字解析：暂无解析 12、项目决策阶段合同策划应包含( )A、方案设计竞赛的组织B、设计合同内容和文本C、实施期合同结构总体方案D、施工合同内容和文本参考答案：C 文字解析：项目决策阶段合同策划主要工作内容包括：决策期的合同结构,决策期的合

35、同内容和文本,实施期合同结构总体方案。 13、施工成本计划多种类型的关系中,指导性成本计划是( )A、竞争性成本计划的深化B、实施性成本计划的拓展C、竞争性成本计划的基础D、实施性成本计划的落实参考答案：A 文字解析：指导性成本计划是战略性成本计划,即竞争性成本计划的进一步展开和深化,所以选项A正确。指导性成本计划位于实施性成本计划的上层,非实施性成本计划的拓展故选项B不正确。指导性成本计划在竞争性成本计划之后编制,故非竞争性成本计划的基础；指导性成本计划先于实施性成本计划,不是实施性成本计划的落实,所以选项B、C、D不恰当。 14、编制施工成本计划时,可以将所有工作都按最迟必须开始时间绘制S

36、形曲线,如此所得的结果则有( )A、降低项目按期竣工的保证率B、提高项目按期竣工的保证率C、对节约资金贷款利息有利D、对节约资金贷款利息不利E、增加施工成本计划的数值参考答案：A、C 文字解析：绘制S形曲线时,按所有工作都按最迟必须开始时间开始,则项目按期竣工的保证率降低；如此,因资金使用时间推后。对节约资金贷款利息有利,选项A、C正确。 15、没有约束机制的控制是无法使工程质量处于受控状态的,约束机制取决于各主体内部的自我约束能力和外部的( )A、监控效力B、监控体系C、监控职能D、监控环境参考答案：A 文字解析：暂无解析 16、进度的计划值和实际值比较的成果是( )A、数据分析报告B、纠偏

37、措施建议C、进度跟踪和控制报告D、改进措施建议参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、大气污染物在空气中存在的状态通常为( )A、气体状态B、分子状态C、蒸汽状态D、粒子状态E、颗粒状态参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 18、某工程按合同要求全部完成后,承包人向发包人提出竣工验收报告,发包人组织竣工验收时有部分工程因施工质量原因未通过验收。承包人按发包人要求修改后再次提请发包人验收,此次验收通过。则该工程的竣工日期为( )A、实际完工之日B、承包人提出竣工报告之日C、发包人组织第二次验收通过之日D、承包人第二次提请验收之日参考答案：D 文字解析：见建设工程施工合同示范文本(GF990201

38、)通用条款第324款约定。 19、在施工过程中,投资的计划值和实际值的比较包括( )A、工程合同价与工程概算的比较B、工程合同价与工程预算的比较C、工程款支付与工程概算的比较D、工程款支付与工程预算的比较E、工程决算与投资规划的比较参考答案：A、B、C、D 文字解析：在施工过程中投资的计划值和实际值的比较包括：工程合同价与工程概算的比较,工程合同价与工程预算的比较,工程款支付与工程概算的比较,工程款支付与工程预算的比较,工程款支付与合同价的比较,工程决算与工程概算、工程预算和工程合同价的比较。 20、建设工程项目总体规划是在城市建设控制性规划的基础上,根据建设工程项目的策划与决策要求,具体编制

39、的( )A、质量计划B、施工计划C、设计计划D、规划设计文件参考答案：D 文字解析：暂无解析 21、按照建设工程示范合同文本通用条款相关规定,发包人应按专用条款约定的日期和套数,向承包人提供图纸。发包人对工程有保密要求的,应在专用条款中提出保密要求,保密措施费用由( )A、承包人承担,承包人在约定保密期限内履行保密义务B、发包人承担,承包人在约定保密期限内履行保密义务C、承包人承担,且承包人须永久履行保密义务D、发包人承担,且承包人须永久履行保密义务参考答案：B 文字解析：见建设工程施工合同示范文本(GF990201)通用条款第41款约定。 22、项目管理信息系统的应用,主要是用计算机的手段,

40、进行项目管理有关数据的收集、( )、存储、过滤和把数据处理的结果提供给项目管理班子成员。A、传输B、分类C、记录D、分发参考答案：C 文字解析：暂无解析 23、某工程施工过程中,工程师下发指令,要求增加部分附属设施工程。承包人据此可提出( )索赔。A、工程延期B、工程变更C、工程加速D、工程终止参考答案：B 文字解析：工程师下发指令新增部分附属设施将导致承包人的工作范围发生变化,故承包人可提出工程变更索赔,要求发包人承担由此增加的费用支出及顺延工期。 24、信息安全控制控制计划属于( )风险。A、组织B、经济与管理C、工程环境D、技术参考答案：B 文字解析：暂无解析 25、工程档案编码应根据(

41、 )而建立。A、项目实施单位需求B、档案管理人员学历水平C、项目特点D、项目参与各方组织架构E、有关工程档案的规定参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 26、施工质量的自控和监控是相辅相成的系统过程。自控主体的质量意识和能力是关键,是施工质量的( )A、主要因素B、次要因素C、决定因素D、一般因素参考答案：C 文字解析：暂无解析 27、开展安全预评价工作,是贯彻落实( )方针的重要手段。A、“质量第一,信誉至上”B、“企业负责,政府监督”C、“领导负责,群众监督”D、“安全第一,预防为主”参考答案：D 文字解析：暂无解析 28、企业职工伤亡事故统计实行以( )考核为主的制度。A、部门B、地

42、区C、行业D、企业参考答案：B 文字解析：暂无解析 29、在修一条堤坝的护坡时,一定要等土地自然沉降后才能开始修护坡。这种逻辑关系是( )A、FTSB、STSC、FTFD、STF参考答案：A 文字解析：暂无解析 30、将相互关联的过程作为( )加以识别、理解和管理,有助于组织提高实现其目标的有效性和效率。A、程序B、系统C、驱动D、管理点参考答案：B 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、钢筋混凝土结构的里程碑、百米桩、公路界碑的检测项目主要包括( )A、外形尺寸B、混凝土强度C、安装位置D、埋设深度E、配筋率参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 2、经辅助坑道引入的中线及水准测量

43、,应根据辅助坑道的( )等,按要求精度在坑道口附近设置洞外控制点。A、类型B、长度C、方向D、坡度E、地质条件参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 3、相对于沥青混凝土路面,水泥混凝土路面的优点有( )A、维修方便B、热稳定性好C、强度高D、耐久性好E、有利于夜间行车参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 4、桥梁明挖扩大基础施工在基坑开挖基坑前,应做好的工作有( )A、复核基坑中心线、方向和高程B、根据实际情况确定开挖坡度C、确定支护方案D、设计地面的防水,排水措施E、安设护筒参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 5、在基层上用于浇洒透层的材料包括( )A、乳化沥青B、

44、煤沥青C、液体沥青D、石灰浆E、水泥浆参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 6、公路工程项目从发出招标文件到开标的时间,最多不应超过( )A、一个月B、一个半月C、两个月D、三个月参考答案：D 文字解析：暂无解析 7、大体积混凝土的浇注的特点有( )A、用水化热高,初凝时间短的水泥B、外加剂可选用复合型外加剂和粉煤灰C、砂选用中、粗砂,石子选用0532cm的碎石和卵石D、如承台厚度较厚,可分层浇筑,分层厚度以25m左右为宜E、按设计要求敷设冷却水管,冷却水管应固定参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 8、采用新奥法施工的隧道,其开挖方法一般为( )A、钻爆法B、沉管法C、盾构法D、盖挖

45、法参考答案：A 文字解析：暂无解析 9、水泥稳定类材料中确定水泥剂量应考虑( )A、拌合方法B、土类C、路面结构D、试验结果E、路基压实度参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 10、挂篮桁架行走和浇筑混凝土时的稳定系数,均不得小于( )A、11B、12C、15D、18参考答案：C 文字解析：暂无解析 11、在施工组织设计的基本内容中,主要用于指导准备工作的进行并为施工创造物质技术条件的项目有( )A、总说明B、施工方案C、施工进度计划D、施工现场平面布置E、各种资源需要量及其供应参考答案：D、E 文字解析：暂无解析 12、生产安全事故等级的划分指标有( )A、死亡人数B、间接经济损失C

46、、直接经济损失D、重伤人数E、轻伤人数参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 13、公路工程施工造成工程质量低劣或达不到合格标准,需加固补强的,属于( )A、质量问题B、质量缺陷C、一般质量事故D、重大质量事故参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、公路工程施工中,项目经理部应文明施工,在项目部或工程适当位置应设置公示标志,内容包括( )A、工程概况牌B、施工总平面图C、企务三公开宣传栏D、卫生防疫E、安全纪律牌参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 15、产生无机结合料基层裂缝的原因可能有( )A、集料级配中细料偏少B、碾压时含水量偏大C、成型温度较低，强度形成较慢D、碎石中含泥量较高E

47、、路基发生不均匀沉降参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 16、桥梁上部结构的主要施工技术有( )A、逐段悬臂平衡施工B、连续浇筑法C、顶推法施工D、转体施工E、缆索吊装施工参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 17、由于责任过失造成工程倒塌、报废和造成人员伤亡或重大经济损失的事故称为( )A、一般质量事故B、重大质量事故C、质量问题D、特大质量事故参考答案：B 文字解析：暂无解析 18、在陆地工程的安全管理中,所指的环境的安全管理是( )A、各种安全防护B、机械设备状况C、人员教育情况D、资金到位情况参考答案：A 文字解析：暂无解析 19、半刚性基层包括( )A、级配碎石B、水泥

48、稳定土C、石灰工业废渣稳定土D、石灰稳定土E、沥青碎石参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 20、对于一般质量事故,事故发生单位应在( )天内书面上报质量监督站。A、1B、2C、3D、4参考答案：C 文字解析：暂无解析 21、背景材料1某施工单位承接了一段二级道路施工,其中包括3道结构形式和工程量基本相同的涵洞。根据工期要求,对于3道涵洞施工要求组织几个相同的工作队,在同一时间、不同的空间上进行施工。按照资源计划的要求,施工涵洞时安排的技术工人主要有测量工、机修工、钢筋工、木工、混凝土工等。该段道路路面为水泥混凝土路面,该路面要求早期强度高、拆模块,并有抗渗要求,且常受冻融交替作用。项目部

49、要求尽可能用一种机械代替一系列机械,减少作业环境,扩大机械使用范围,提高机械利用率,方便管理和维修。问题：该段道路路面宜采用的水泥品种是( )A、火山灰质硅酸盐水泥B、粉煤灰硅酸盐水泥C、矿渣硅酸盐水泥D、硅酸盐水泥(代号PI和P)参考答案：D 文字解析：暂无解析 22、公路隧道围岩分为( )级。A、3B、4C、5D、6参考答案：D 文字解析：暂无解析 23、背景材料2某项目部为控制材料成本,主要从控制供料成本和量差控制入手。在材料的采购环节,通过网上采购的方式与一供应商签订了水泥、砂、石的供应合同,并由项目部自己组织运输。在材料发放环节,按照发料的原则,尽量控制损耗；使用环节,尽量减少材料的

50、场内运输损耗。问题：属于控制供料成本措施的有( )A、购买原价核算B、运杂费的核算C、限额领料单的核算D、外运输损耗的核算E、采购及保管费的核算参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 24、监控信息发布的被控对象包括可变信息标志、交通信号灯、车道指示标志、( )以及其他可能控制交通流的设施。A、道路施工安全标志B、指路标志C、旅游区标志D、可变限速标志参考答案：D 文字解析：暂无解析 25、当混凝土堵塞导管时,可疏通导管内的混凝土的方法有( )A、拔出导管B、用型钢插入导管内来疏通C、导管上固定附着式振捣器进行振动D、高压水枪喷射E、加缓凝剂参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 26、根

51、据公路工程技术标准,路基、路面排水设计除应综合规划、合理布局,并与沿线排灌系统相协调外,还要考虑( )A、冰冻的作用B、防止污染水源C、防止水土流失D、地下水、毛细水的作用E、保护生态环境参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 27、数字程控交换系统主要功能是( )A、为高速公路运营管理机构办理业务提供语音服务,包括业务电话和调度指令电话等B、为高速公路运营管理机构办理业务提供数据和图像传输通道C、为高速公路运营管理机构办理业务提供数字同步时钟和会议电视D、为高速公路运营管理机构办理业务提供网络管理和维护参考答案：A 文字解析：暂无解析 28、与轮胎式推土机比较而言,履带式推土机的特点有(

52、)A、运输转移不损坏路面B、爬坡能力强C、附着牵引力大D、行驶速度高E、机动性好参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 29、当低承台底层土质为松软土,且能排干水施工时,承台底的正确处理方法是( )A、按天然地基上修筑基础的施工方法进行施工B、挖除松软土,换填1030cm厚砂砾土垫层C、用静水挖泥方法换填水稳性材料,立模灌筑水下混凝土封底D、在板桩围堰内填入砂砾至承台底面标高参考答案：B 文字解析：暂无解析 30、洞内导线应尽量沿( )布设。A、导线点B、控制网C、路线中线D、视线范围参考答案：C 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF2000

53、0208),除合同另有规定外,承包人对土料场或砂砾料场进行复核和复勘的费用以及取样试验的所需费用,( )A、应包括在各开挖项目的单价中B、应单独计量结算C、若超过5000元,则应单独计量结算D、若少于3000元,则应包括在各开挖项目的单价中参考答案：A 文字解析：暂无解析 2、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208),若监理人对以往的检验结果有疑问时,可以指示承包人重新检验。若重新检验结果证明这些材料和工程设备符合合同要求,则重新检验的费用和工期延误责任应由( )承担。A、承包人B、监理人C、发包人D、材料和设备的供应商参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、根据水利工

54、程建设项目招标投标行政监督暂行规定(水建管200638号),中央项目由( )按项目管理权限实施行政监督。A、水利部B、建设部C、国家发展和改革委员会D、全国人民代表大会E、流域机构参考答案：A、E 文字解析：暂无解析 4、依法批准的流域规划中确定的大中型水利水电工程建设项目的用地,应当纳入( )A、土地利用总体规划B、土地利用区域规划C、移民安置规划D、土地利用划拨计划参考答案：A 文字解析：暂无解析 5、建设项目环境影响报告书中的水土保持方案一般分为( )A、防治水土流失的措施B、防治水土流失的工作计划C、水土保持方案的费用D、水土保持方案报告书E、水土保持方案报告表参考答案：D、E 文字解

55、析：暂无解析 6、建设项目设立由( )牵头组建的安全生产委员会。A、施工单位B、监理单位C、设计单位D、项目法人参考答案：D 文字解析：暂无解析 7、根据泵站施工规范(SL2341999),机泵座二期混凝土应达到设计标准强度( )以上时,才能继续加荷安装。A、160B、70C、80D、90参考答案：B 文字解析：暂无解析 8、施工单位承担水利工程施工任务必须按其( )A、资质等级及业务范围B、注册资金C、资质等级D、技术力量参考答案：A 文字解析：暂无解析 9、锚固按结构形式分为( )A、抗滑桩B、抗压桩C、锚洞D、喷锚支护E、预应力锚固(锚索)参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 1

56、0、下列属于水利水电工程初步设计阶段施工组织设计文件的内容是( )A、施工导流方案B、主要单位工程综合进度计划C、主体工程施工方法D、施工安全防护措施E、料场的规划、选择参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 11、突发性水利工程建设重大质量事故发生后,事故现场有关人员应当立即向相关单生报告的时限是( )A、1hB、2hC、4hD、6h参考答案：C 文字解析：暂无解析 12、某大型泵站施工需进行一段河流改道作为其引渠,其相关资料如表1F420050-5所示,则最终发包人应向承包人支付的该段河流改道土方开挖的价款应为( )万元。A、73B、72C、70D、69参考答案：D 文字解析：暂无解析

57、13、水利水电工程施工进度计划的保证措施应包括( )A、组织措施B、安全措施C、技术措施D、经济措施E、合同措施参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 14、水土保持法规定,为防止水土流失,工程竣工后,其取土场、开挖面和废弃的砂、石、土存放地的裸露土地,必须( )A、挖排水沟B、采用砌石或混凝土护砌C、植树种草D、恢复耕种参考答案：C 文字解析：暂无解析 15、根据水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范(SL17496),下列关于混凝土防渗墙施工试验及墙体质量的要求正确的是( )A、重要或有特殊要求的工程,宜在地质条件类似的地点,或在防渗墙中心线上进行施工试验B、配置墙体材料的水泥、骨料、

58、水、掺和料及外加剂等应符合有关标准的规定,其配合比及配置方法应通过试验决定C、防渗墙墙体应均匀完整,不得有混浆、夹泥、断墙、孔洞等D、混凝土浇筑过程中导管堵塞时严禁将导管全部拔出E、混凝土浇筑过程中导管堵塞,经处理后,继续浇筑前必须核对混凝土面高程及导管长度,确认导管的安全插入深度参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 16、初步设计概算静态总投资超过可行性研究报告相应估算静态总投资l5%以上(含15%)时,必须重新编制( )A、项目建议书B、可行性研究报告C、初步设计报告D、专题分析报告参考答案：B 文字解析：暂无解析 17、移民安置规划大纲编制的依据是( )A、工程占地和淹没区实物调

59、查结果B、移民区、移民安置区经济社会情况C、移民生产安置任务和方式D、移民安置的总体规划E、移民区、移民安置区资源环境承载能力参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 18、堆石体垫层料稳定性检查的颗分取样部位为( )A、垫层料中部B、垫层料底部C、界面处D、随机部位参考答案：C 文字解析：暂无解析 19、钢筋焊接与绑扎接头距离钢筋弯头起点不小于( )A、5dB、6dC、8D、D10d参考答案：D 文字解析：暂无解析 20、围湖造地或者未经批准围垦河道,且防洪法未作规定的,应限期清除障碍或者采取其他补救措施,并处( )的罚款。A、一万元以上五万元以下B、二万元以上十万元以下C、五万元以上十万元

60、以下D、十万元以上十五万元以下参考答案：A 文字解析：暂无解析 21、大型基坑初期排水,排水时间可采用( )A、35dB、46dC、57D、D68d参考答案：C 文字解析：暂无解析 22、根据水电水利工程混凝土防渗墙施工规范(DLT51992004),下列关于混凝土防渗墙墙体材料的质量控制与检查应遵守的规定正确的有( )A、塑性混凝土、固化灰浆和自凝灰浆应检查其抗渗等级B、普通混凝土和黏土混凝土的抗渗性能的检查应检查其渗透系数和允许渗透坡降C、混凝土成型试件应在槽口取样,严禁在机口取样D、固化灰浆(原位搅拌法)和自凝灰浆应在其初凝前在槽内取样E、塑性混凝土、固化灰浆和自凝灰浆检查其渗透系数和允