2022年职业考证-造价工程师-一级造价工程师考试名师押题精选卷I（带答案详解）试卷号8

1、住在富人区的她2022年职业考证-造价工程师-一级造价工程师考试名师押题精选卷I（带答案详解）（图片可根据实际调整大小）题型12345总分得分一.综合题(共50题)1.单选题工程网络计划费用优化的目的是为了寻求（ ）。问题1选项A.工程总成本最低时的最优工期安排B.工期固定条件下的工程费用均衡安排C.工程总成本固定条件下的最短工期安排D.工期最短条件下的最低工程总成本安排【答案】A【解析】费用优化是指寻求工程总成本最低时的工期安排，或按照要求工期寻求最低成本的计划安排的过程。因此正确答案是A。B选项错误，费用优化不是工期固定，也不是费用均衡。选项C错误，不是考虑从成本固定条件下来考虑最短的工期

2、。D选项错误，费用优化，按要求工期下的最低总成本，而不是最短工期下的总成本。2.多选题根据建筑法，申请领取施工许可证应当具备的条件有（ ）问题1选项A.建设资金已全额到位B.已提交建筑工程用地申请C.已经确定建筑施工单位D.有保证工程质量和安全的具体措施E.已完成施工图技术交底和图纸会审【答案】C;D【解析】申请领取施工许可证，应当具备的条件；已经办理该建筑工程用地批准手续；在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；需要拆迁的，其拆除进度符合施工要求；已经确定建筑施工企业；有满足施工需要的施工图纸及技术资料；有保证工程质量和安全的具体措施；建设资金已经落实；法律、行政法规规定的其他条件。选项

3、A,建设资金已经落实选项B,有用地批准手续选项E,有满足施工需要的施工图纸及技术资料因此正确答案是CD3.不定项选择题通风管道按断面形状分，有圆形、矩形两种。在同样的断面积下，圆形风管与矩形风管相比具有的特点是（ ）。问题1选项A.占有效空间较小，易于布置B.强度小C.管道周长最短，耗钢量小D.压力损失大【答案】C【解析】在同样断面积下，圆形管道周长最短，耗钢量小，强度大，但占有效空间大，其弯管与三通需较长距离。矩形管道四角存在局部涡流，在同样风量下，矩形管道的压力损失要比圆形管道大，矩形管道占有效空间较小，易于布置，明装较美观。选项ABD都属于矩形风管的特点，因此正确答案是C4.单选题关于合

4、同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）问题1选项A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】A【解析】选项B发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的,不予支持；C施工合同解除后，已完工程质量不合格，1）修复后验收合格，予以支持；2）修复后验收不合格，不予支持；D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的，不予支持。因

5、此正确答案是A5.多选题根据建设工程工程量清单计价规范,下列说法正确的有()问题1选项A.单价措施项目计价表应采用综合单价方式计价B.总价措施项目计价表应包含规费和建筑业增值税C.不能精确计量的措施项目应编制总价措施项目计价表D.总价措施项目的內容确定与招标人拟定的措施清单无关E.总价措施项目的内容确定与投标人投标时拟定的施工组织设计无关【答案】A;C【解析】对于不能精确计量的措施项目，应编制总价措施项目费用与计价表。投标人对措施项目中的总价项目投标报价应遵循以下原则：措施项目的内容应依据招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计或施工方案确定。措施项目费由投标人自主确定，但其中

6、安全文明施工费必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。招标人不得要求投标人对该项费用进行优惠，投标人也不得将该项费用参与市场竞争。选项B总价措施项目计价表应不包含规费和建筑业增值税。选项C总价措施项目的內容确定与招标人拟定的措施清单有关选项E总价措施项目的内容确定与投标人投标时拟定的施工组织设计有关因此正确答案是AC 6.单选题利用净现值法进行互斥方案比选，甲和乙两个方案的计算期分别为3年、4年，则在最小公倍数法下，甲方案的循环次数是（ ） 次。问题1选项A.3B.4C.7D.12【答案】【解析】P192本题考查的是动态评价方法。最小公倍数法(又称方案重复法)。是以

7、各备选方案计算期的最小公倍数作为比选方案的共同计算期，并假设各个方案均在共同的计算期内重复进行。本题中共同计算期为12年，所以甲方案循环次数为12/3=4 (次)。7.案例题某拆建建设项目的基础数据如下:项目建设期2年,运营期10年,建设投资3600万元,预计全部形成固定资产.项目建设投资来源为自有资金和贷款，贷款总额为2000万元，贷款年利率6%(按年计息)，贷款合同约定运营期1年按照项目的最大偿还能力还款，运营期第25年将未偿还款项等额本息偿还，自有资金和贷款在建设期内均衡投入。项目固定资产使用年限10年，残值率5%，直线法折扣。流动资金250万元由项目自有资金在运营期第1年投入(流动资金

8、不用于项目建设期贷款的偿还)。运营期间正常年份的营业额收入为900万元，经验成本为280万元，产品营业税金及附加税率为6%，所得税为25%。运营期第一年达到设计产能的80%，该年的营业收入，经营成本均为正常年份的80%，以后各年均达到设计产能。在建设期贷款偿还完成之前，不计提盈余公积金，不分配投资者股利。列式计算项目运营期第2年应偿还的贷款本息额，并通过计算说明项目能否满足还款要求。【答案】列式计算项目运营期第2年应偿还的贷款本息额，并通过计算说明项目能否满足还款要求。第二年年初贷款余额=2121.8-325.49=1796.31万元二至五年等额本息偿还已知P求A,A=(A/P，6%，4)=5

9、18.40万元(本息和)第二年利息=1796.316%=107.78万元第二年总成本=经营成本+利息+折旧=280+107.78+353.57=741.35万元利润总额=营业收入-营业税附加-总成本=900*(1-6%)-741.35=104.65万元所得税=104.6525%=26.16万元EBITDA-Tax =营业收入-营业税附加-经营成本-所得税=900(1-6%)-280-26.16=539.84518.40 所以能满足还款要求8.案例题背景资料：某开发区国有资金投资办公楼建设项目，业主委托具有相应招标代理和造价咨询资质的机构编制了招标文件和招标控制价，并采用公开招标方式进行项目施工

10、招标。（1）招标人不接受联合体投标（2）投标人必须是国有企业或进入开发区合格承包商信息库的企业。（3）投标人报价高于最高投标限价和低于最低投标限价的，均按废标处理。（4）投标保证金的有效期应当超出投标有效期30天。在项目投标及评标过程中发生了一下事件：事件1：投标人A在对设计图纸和工程清单复核时发现分部分项工程量清单中某分项工程的特征描述与设计图纸不符。事件2：投标人B采用不平衡报价的策略，对前期工程和工程量可能减少的工程适度提高了报价；对暂估价材料采用了与招标控制价中相同材料的单价计入了综合单价。事件3：投标人C结合自身情况，并根据过去类似工程投标经验数据，认为该工程投高标的中标概率为0.3

11、，投低标的中标概率为0.6；投高标中标后，经营效果可分为好、中、差三种可能，其概率分别为0.3、0.6、0.1；对应的损益值分别为500万元、400万元、250万元；投低标中标后，经营效果同样可分为好、中、差三种可能，其概率分别为0.2、0.6、0.2，对应的损益值分别为300万元、200万元、100万元。编制投标文件以及参加投标的相关费用为3万元。经过评估，投标人C最终选择了投低标。事件4：评标中评标委员会成员普遍认为招标人规定的评标时间不够。针对事件4，招标人应当如何处理？并说明理由。【答案】招标投标法实施条例48条规定：招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分

12、之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。本题中是普遍认为人数应该超过了三分之一的评标委员会成员，应该延长评标时间。招标人应书面通知所有投标人，要求延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件的实质性内容，但应当相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失败，但是投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿。9.单选题某材料原价为/t，运杂费及运输损耗费台计为/t，采购及保管费费率/t。问题1选项A.350.0B.359.0C.360.5D.360.8【答案】C【解析】材料单价是指建筑材料从其来源地运到施工工

13、地仓库，直至出库形成的综合单价。由1.材料原价（或供应价格）2.材料运杂费3.运输损耗4.采购及保管费组成运输损耗费（材料原价运杂费）运输损耗率采购及保管费材料运到工地仓库价格采购及保管费率（材料原价运杂费运输损耗费）采购及保管费率材料预算单价=（300+50）（1+3%）=360.5（元/t）。因此正确答案是C10.案例题某城市拟建设一条免费通行的道路工程,与项目相关的信息如下：1.根据项目的设计方案及投资估算,该项目建设投资为100000万元,建设期2年,建设投资全部形成固定资产。2.该项目拟采用PPP模式投资建设,政府与社会资本出资人合作成立了项目公司。项目资本金为项目建设投资的30%,

14、其中,社会资本出资人出资90%,占项目公司股权90%:政府出资10%,占项目公司股权10%。政府不承担项目公司亏损,不参与项目公司利润分配。3.除项目资本金外的项目建设投资由项目公司贷款,贷款年利率为6%(按年计息),贷款合同约定的还款方式为项目投入使用后10年内等额还本付息。项目资本金和贷款均在建设期内均衡投入。4.该项目投入使用(通车)后,前10年年均支出费用2500万元,后10年年均支出费用4000万元,用于项目公司经营、项目维护和修理。道路两侧的广告收益权归项目公司所有,预计广告业务收入每年为800万元。5.固定资产采用直线法折旧:项目公司适用的企业所得税税率为25%；为简化计算不考虑

15、销售环节相关税费。6.PPP项目合同约定,项目投入使用(通车)后连续20年内,在达到项目运营绩效的前提下,政府每年给项目公司等额支付一定的金额作为项目公司的投资回报,项目通车20年后,项目公司需将该道路无偿移交给政府。列式计算项目投入使用第1年的总成本费用。【答案】政府出资=10000030%10%=3000（万元）固定资产折旧费=（104263-3000）/20=5063.15（万元）总成本费用=经成本+折旧+摊销+利息+维持运营投资=2500+5063.15+4455.78=12018.93（万元）11.多选题下列评价指标中，属于投资方案经济效果静态评价指标的有（ ）问题1选项A.内部收益

16、率B.利息备付率C.投资收益率D.资产负债率E.净现值率【答案】B;C;D【解析】静态评价指标：投资收益率（总投资收益率、资本金净利润率），静态投资回收期，偿债能力（资产负债率、利息备付率、偿债备付率）。动态评价指标：内部收益率、动态投资回收期、净现值、净现值率、净年值。AE属于动态指标，因此正确说法是BCD。12.单选题按建筑电气照明装置施工与验收规范(GB 506172010)，下列灯具安装正确的说法是（ ）问题1选项A.室外墙上安装的灯具，其底部距地面的高度不应小于25mB.安装在顶棚下的疏散指示灯距地面高度不宜小于25 mC.航空障碍灯在烟囱顶上安装时，应安装在烟囱口以上153 mD.

17、带升降器的软线吊灯在吊线展开后，灯具下沿应不高于工作台面03 m【答案】A【解析】选项B,当厅室面积较大，疏散指示标志灯无法装设在墙面上时，宜装设在顶棚下且距地面高度不宜大于25 m。选项C,航空障碍标志灯在烟囱顶上安装时，应安装在低于烟囱口153 m的部位且呈正三角形水平布置。选项D,带升降器的软线吊灯在吊线展开后，灯具下沿应高于工作台面03 m。因此正确答案是A13.案例题某国有资金建设项目，采用公开招标方式进行公开招标方式进行施工招标，业主委托具有相应招标代理和造价咨询的中介机构编制了招标文件和招标控制价。该项目招标文件包括如下规定：（1）招标人不组织项目现场勘查活动。（2）投标人对招标

18、文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出，否则招标人拒绝回复。（3）投标人报价时必须采用当地建设行政管理部门造价管理机构发布的计价定额中分部分项工程人工、材料、机械台班消耗量标准。（4）招标人将聘请第三方造价咨询机构在开标后评标前开展清标活动。（5）投标人报价低于招标控制价幅度超过30%的，投标人在评标时须向评标委员会说明报价较低的理由，并提供证据；投标人不能说明理由，提供证据的，将认定为废标。在项目的投标及评标过程中发生以下事件：事件1：投标人A为外地企业，对项目所在区域不熟悉，向招标人申请希望招标人安排一名工作人员陪同勘查现场。招标人同意安排一位普通工作人员陪同投标。事件2：清标发现，

19、投标人A和投标人B的总价和所有分部分项工程综合单价相差相同的比例。事件3：通过市场调查，工程清单中某材料暂估单价与市场调查价格有较大偏差，为规避风险，投标人C在投标报价计算相关分部分项工程项目综合单价时采用了该材料市场调查的实际价格。事件4：评标委员会某成员认为投标人D与招标人曾经在多个项目上合作过，从有利于招标人的角度，建议优先选择投标人D为中标候选人。请逐一分析项目招标文件包括的（1）（5）项规定是否妥当，并分别说明理由。【答案】（1）妥当；招标投标法第二十一条，招标人根据招标项目的具体情况，可以组织潜在投标人踏勘项目现场。招投标法实施条例第二十八条规定招标人不得组织单人或部分潜在投标人踏

20、勘项目现场，因此招标人可以不组织项目现场踏勘。（2）妥当；招投标法实施条例第二十二条潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。（3）不妥当，投标报价由投标人自主确定，招标人不能要求投标人采用指定的人、材、机消耗量标准。（4）妥当，清标工作组应该由招标人选派或者邀请熟悉招标工程项目情况和招标投标程序、专业水平和职业素质较高的专业人员组成，招标人也可以委托工程招标代理单位、工程造价咨询单位或者监理单位组织具备相应条件

21、的人员组成清标工作组。（5）不妥当，不是低于招标控制价而是适用于低于其他投标报价或者标底、成本的情况。评标委员会和评标方法暂行规定（七部委第12号令）第二十一条规定：在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底的，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竟标，其投标应作为废标处理。14.案例题某城市拟建设一条免费通行的道路工程,与项目相关的信息如下：1.根据项目的设计方案及投资估算,该项目建设投资为100000万元,建设期2

22、年,建设投资全部形成固定资产。2.该项目拟采用PPP模式投资建设,政府与社会资本出资人合作成立了项目公司。项目资本金为项目建设投资的30%,其中,社会资本出资人出资90%,占项目公司股权90%:政府出资10%,占项目公司股权10%。政府不承担项目公司亏损,不参与项目公司利润分配。3.除项目资本金外的项目建设投资由项目公司贷款,贷款年利率为6%(按年计息),贷款合同约定的还款方式为项目投入使用后10年内等额还本付息。项目资本金和贷款均在建设期内均衡投入。4.该项目投入使用(通车)后,前10年年均支出费用2500万元,后10年年均支出费用4000万元,用于项目公司经营、项目维护和修理。道路两侧的广

23、告收益权归项目公司所有,预计广告业务收入每年为800万元。5.固定资产采用直线法折旧:项目公司适用的企业所得税税率为25%；为简化计算不考虑销售环节相关税费。6.PPP项目合同约定,项目投入使用(通车)后连续20年内,在达到项目运营绩效的前提下,政府每年给项目公司等额支付一定的金额作为项目公司的投资回报,项目通车20年后,项目公司需将该道路无偿移交给政府。若社会资本出资人对社会资本的资本金净利润率的最低要求为：以贷款偿还完成后的正常年份的数据计算不低于12%,则社会资本出资人能接受的政府各年应支付给项目公司的资金额最少应为多少万元?(计算结果保留两位小数)【答案】假设政府各年应支付的金额为Y万

24、元正常年份的每年总成本费用=4000+506315=906315(万元)正常年份的净利润=(800+Y)-906315(1-25%)社会资本的资本金=10000030%90%=27000(万元)社会资本的资本金净利润率=正常年份的净利润/社会资本的资本金100%(800+Y)-906315(1-25%)/27000100%=12%Y=1258315(万元)社会资本出资人能接受的政府各年应支付给项目公司的资金额最少应为1258315万元。15.单选题教育费附加的计税依据是实际缴纳的（ ）税额之和。问题1选项A.增值税、消费税、营业税B.消费税、营业税、所得税C.增值税、营业税、城市维护建设税D.

25、消费税、所得税、城市维护建设税【答案】A【解析】教育费附加以纳税人实际缴纳的增值税、消费税和营业税税额之和作为计税依据。因此正确答案是A选项。16.不定项选择题集线器是对网络进行集中管理的重要工具，是各分枝的汇集点，其选用时要注意接口类型，与双绞线连接时需要的接口类型为（ ）。问题1选项A.RJ45接口B.BNC接口C.AUI接口D.光纤接口【答案】A【解析】接口类型：与双绞线连接时需要具有RJ-45接口。如果与细缆相连，需要具有BNC接口；与粗缆相连需要有AUI接口；当局域网长距离连接时，还需要具有与光纤连接的光纤接口。选项BCD为干扰项，因此正确答案是A17.单选题某部件有5个部件组成，产

26、品的某项功能由其中3个部件共同实现，三个部件共有4个功能，关于该功能成本的说法，正确的是（ ）。问题1选项A.该项功能成本为产品总成本的60%B.该项功能成本占全部功能成本比超过50%C.该项功能成本为3个部件相应成本之和D.该项功能为承担该功能的3个部件成本之和【答案】D【解析】针对于功能评价，具体地讲，当一个零部件只具有一个功能时，该零部件的成本就是其本身的功能成本;当一项功能要由多个零部件共同实现时该功能的成本就等于这些零部的功能成本之和,当一个零部件具有多项功能或与多项功能有关时，就需要将零部件成本根据具体情况分摊给各项有关功能。功能成本是价值工程中以产品或零部件的各功能为对象所计算的

27、成本。它有两种形式：一是功能的实际成本或成本; 二是功能的目标成本或最低成本。后者又称为“功能评价值”。一个功能由一个零部件完成时，该零部件的成本即为该功能的成本，一个功能由几个零部件完成时，这几个零部件的成本之和即为该功能的成本，几个功能由一个零部件完成时，根据各功能的重要程度、复杂程度等具体情况，采用一定的方法将零部件的成本分摊于各功能，而得到各功能的成本。因此，某部件有5个部件组成，产品的某项功能由其中3个部件共同实现，三个部件共有4个功能，关于该功能成本的说法，正确的是该项功能为承担该功能的3个部件成本之和。选项ABC为干扰项，正确答案是D18.单选题在热力管道敷设中，补偿器的结构紧凑

28、、占据空间位置小、只发生轴向变形，且轴向推力大、补偿能力小、制造困难，仅适用于管径较大、压力较低的场合，此种补偿器为（ ）。问题1选项A.套筒式补偿器B.填料式补偿器C.波形补偿器D.球形补偿器【答案】C【解析】选项A套筒式补偿器就是填料式补偿器选项B填料式补偿器。又称套筒式补偿器，主要由带底脚的套筒、插管和填料函三部分组成。形式有单向和双向两种。优点是安装方便，占地面积小，流体阻力较小，补偿能力较大。缺点是轴向推力大，易漏水漏气，需经常检修和更换填料。管道变形有横向位移时，易造成填料圈卡住，主要用在安装方形补偿器时空间不够的场合。选项C波形补偿器,热力管道上，波形补偿器只用于管径较大、压力较

29、低的场合。它的优点是结构紧凑，只发生轴向变形，与方形补偿器相比占据空间位置小。缺点是制造比较困难、耐压低、补偿能力小、轴向推力大。它的补偿能力与波形管的外形尺寸、壁厚、管径大小有关。选项D球形补偿器。主要依靠球体的角位移来吸收或补偿管道一个或多个方向上横向位移，该补偿器应成对使用，单台使用没有补偿能力。但它可作管道万向接头使用。优点：补偿能力大，流体阻力和变形应力小，且对固定支座的作用力小。因此正确答案是C19.多选题在对滚动轴承、精密零件等装配件进行表面油脂清洗时，可采用的清洗方法有（ ）问题1选项A.溶剂油浸洗B.乙醇浸洗C.超声波清洗D.清洗剂喷洗【答案】A;C【解析】 清洗设备及装配件

30、表面油脂，宜采用下列方法：a.对设备及大、中型部件的局部清洗，宜采用溶剂油、航空洗涤汽油、轻柴油、乙醇和金属清洗剂进行擦洗和涮洗。b.对中、小型形状复杂的装配件，可采用相应的清洗液浸泡，浸洗时间随清洗液的性质、温度和装配件的要求确定，宜为220min，且宜采用多步清洗法或浸、涮结合清洗；采用加热浸洗时，应控制清洗液温度，被清洗件不得接触容器壁。c.对形状复杂、污垢黏附严重的装配件，宜采用溶剂油、蒸汽、热空气、金属清洗剂和三氯乙烯等清洗液进行喷洗；对精密零件、滚动轴承等不得用喷洗法。d.当对装配件进行最后清洗时，宜采用超声波装置，并宜采用溶剂油、清洗汽油、轻柴油、金属清洗剂和三氯乙烯等进行清洗。

31、 e.对形状复杂、污垢黏附严重、清洗要求高的装配件，宜采用溶剂油、清洗汽油、轻柴油、金属清洗剂和三氯乙烯和碱液等进行浸喷联合清洗。因此正确答案是AC20.多选题关于路基石方爆破施工，下列说法正确的有（ ）问题1选项A.光面爆破主要是通过加大装药量来实现B.预裂爆破主要是为了增大一次性爆破石方量C.微差爆破相邻两药包起爆时差可以为50msD.定向爆破可有效提高石方的堆积效果E.硐室爆破可减少清芳工程量【答案】C;D;E【解析】解析:选项A,光面爆破，在开挖限界的周边,适当排列- -定间隔的炮孔,在有侧向临空面的情况下，用控制抵抗线和药量的方法进行爆破，使之形成-一个光滑平整的边坡。选线B,預裂爆

32、破，在开挖限界处按适当间隔排列炮孔，在没有侧向临空面和最小抵抗线的情况下，用控制药量的方法，预先炸出一条裂缝，使拟爆体与山体分开,作为隔震减震带，起保护开挖限界以外山体或建筑物和减弱地震对其破坏的作用。21.多选题路基石方爆破工程中，同等爆破方量条件下，清方量较小的爆破方式为（）。问题1选项A.光面爆破B.微差爆破C.预裂爆破D.定向爆破E.洞室爆破【答案】D;E【解析】定向爆破：利用爆能将大量土石方按照拟定的方向，搬移到一定的位置并堆积成路堤的一种爆破施工方法，称为定向爆破。洞室爆破：为使爆破设计断面内的岩体大量抛掷（抛坍）出路基，减少爆破后的清方工作量，保证路基的稳定性，可根据地形和路基断

33、面形式，采用抛掷爆破、定向爆破、松动爆破方法。22.多选题由主要承受轴向力的杆件组成的结构体系有（ ）问题1选项A.框架结构体系B.桁架结构体系C.拱式结构体系D.网架结构体系E.悬索结构体系【答案】B;D【解析】解析:选项B正确，桁架结构体系。桁架是由杆件组成的结构体系。在进行内力分析时，节点一般假定为铰节点，当荷载作用在节点上时,杆件只有轴向力，其材料的强度可得到充分发挥。选项D正确,网架结构体系是空间受力体系,杆件主要承受轴向力,受力合理,节约材料,整体性能好,刚度大,抗震性能好。网架结构体系杆件类型较少,适用于工业化生产。23.多选题关于建筑意外伤害保险的说法，正确的有（ ）。问题1选

34、项A.建筑意外伤害保险以工程项目为投保单位B.建筑意外伤害保险应实行记名制投保方式C.建筑意外伤害保险实行固定费率D.建筑意外伤害保险不只局限于施工现场作业人员E.建筑意外伤害保险期间自开工之日起最长不超过五年【答案】A;D;E【解析】1.投保人以工程项目为投保单位，实行不记名投保方式。2.保险范围施工人员意外伤害保险的范围应当覆盖工程项目，是指施工单位为施工现场从事施工作业和管理的人员受到的意外伤害，以及由于施工现场施工直接给其他人员造成的意外伤害。已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时仍可参加施工人员意外伤害保险。3.保险金额施工人员意外伤害保险投保的保险金额不得低于最低保险金额

35、。最低保险金额要能够保障施工伤亡人员得到有效的经济补偿。4.保险期限建筑意外伤害保险期限应从施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已缴付保险费的次日（或约定起保日）零时起，至施工合同规定的工程竣工之日二十四时止。提前竣工的，保险责任自行终止。因故延长工期的，应当办理保险顺延手续。5.保险费率施工单位和保险公司双方根据各类风险因素商定施工人员意外伤害保险费率，实行差别费率和浮动费率。选项B错误, 有关文件规定，建筑意外伤害保险实行不记名的投保方式。选项C错误，施工单位和保险公司双方根据各类风险因素商定施工人员意外伤害保险费率，实行差别费率和浮动费率。因此正确答案是ADE24.单选题采用盈亏平衡分

36、析法进行投资方案不确定性分析的优点是能够（ ）。问题1选项A.揭示产生项目风险的根源B.度量项目风险的大小C.投资项目风险的降低途径D.说明不确定因素的变动情况【答案】B【解析】盈亏平衡点的经济含义：盈亏平衡点反映了项目对市场变化的适应能力和抗风险能力。盈亏平衡点越低，适应市场变化的能力越强，抗风险能力越强。盈亏平衡分析虽然能够度量项目风险的大小，但并不能揭示产生项目风险的根源。对采取哪些方法和途径来达到降低盈亏平衡点并没有给出答案。因此，盈亏平衡分析虽然能够度量项目风险的大小，但并不能揭示产生项目风险的根源。正确答案是B选项。25.单选题自动喷水雨淋式灭火系统包括管道系统、雨淋阀、火灾探测器

37、以及（ ）。问题1选项A.水流指示器B.预作用阀C.开式喷头D.闭式喷头【答案】C【解析】自动喷水雨淋系统包括开式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器和辅助设施等。选项A为自动喷水湿式灭火系统，选项BD为自动喷水预作用系统。 因此正确答案是C26.案例题某依法必须公开招标的国有资产建设投资项目，釆用工程量清单计价方式进行施工招标，业主委托具有相应资质的某咨询企业编制了招标文件和最高投标限价。招标文件部分规定或内容如下：（1）投标有效期自投标人递交投标文件时开始计算（2）标方法采用经评审的最低投标价法：招标人将在开标后公布可接受的项目最低投报价或最低投标报价测算方法。（3）投标人应当对招标人提供的

38、工程量清单进行复核（4）招标工程量清单中给出的“计日工表（局部）”，见表3.1.表3.1 计日工表在编制最高投标限价时，由于某分项工程使用了一种新型材料，定额及造价信息均无该材料消耗和价格的信息。编制人员按照理论计算法计算了材料净用量，并以此净用量乘以向材料生产厂家询价确认的材料出厂价格，得到该分项工程综合单价中新型材料的材料费。在投标和评标过程中，发生了下列事件：事件1：投标人A 发现分部分项工程量清凊单中某分项工程特征描述和图纸不符。事件2：投标人B 的投标文件中，有一工程量较大的分部分项工程清单项目未填写单价与合价。分别指出招标文件中（1）（4）项的规定或内容是否妥当？并说明理由。【答案

39、】（1）“投标有效期自投标递交投标文件时开始计算”不妥。理由：投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。（2）“招标人将在开标后公布可接受的项目最低投标报价或最低投标报价测算方法”不妥。理由：招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法，招标人不得规定最低投标限价。（3）“投标人应当对招标人提供的工程量清单进行复核”妥当。工程量清单作为招标文件的组成部分，是由招标人提供的。工程量的大小是投标报价最直接的依据。复核工程量的准确程度，将影响承包商的经营行为。（4）计日工表格中综合单价由招标人填写，不妥。理由：计曰工表的项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控

40、制价时单价是由招标人按有关计价规定确定，但是，投标时，单价由投标人自主报价。本题是招标工程量清单，不是招标控制价的编制，所以不应该由招标人填写。27.多选题关于概算定额与预算定额，下列说法正确的有（）。问题1选项A.概算定额的主要内容、主要方式及基本使用方法与预算定额相近B.概算定额与预算定额的不同之处，在于项目划分和综合扩大程度上的差异C.概算定额是确定概算指标中各种消耗量的依据D.概算定额与预算定额之间的水平差一般在10%左右E.概算定额项目可以按工程结构划分，也可以按工程部位划分【答案】A;B;E【解析】概算定额VS预算定额相近：表达的主要内容、表达的主要方式及基本使用方法。不同：在于项

41、目划分和综合扩大程度上的差异。概算定额用于设计概算的编制；预算定额用于施工图预算的编制。概算定额水平与预算定额水平之间幅度差一般在5%以内。选项C错误，概算指标中各种消耗量指标的确定，主要来自各种预算或结算资料。选项D错误，概算定额与预算定额之间的水平差一般在5%左右。因此正确答案是ABE28.多选题高强混凝土与普通混凝土相比，说法正确的有（）。问题1选项A.高强混凝土的延性比普通混凝土好B.高强混凝土的抗压能力优于普通混凝土C.高强混凝土抗拉强度与抗压强度的比值低于普通混凝土D.高强混凝土的最终收缩量与普通混凝土大体相同E.高强混凝土的耐久性优于普通混凝土【答案】B;C;D;E【解析】A选项

42、，高强混凝土的延性比普通混凝土差，故错。29.单选题为了减少项目投资风险，在工程建设方面可要求工程承包公司提供（ ） 的合同。问题1选项A.固定价格、可调工期B.固定价格，固定工期C.可调价格、固定工期D.可调价格、可调工期【答案】B【解析】信用结构多样化，在工程建设方面，为了减少风险，可以要求工程承包公司提供固定价格、固定工期的合同，或“交钥匙”工程合同，可以要求项目设计者提供工程技术保证等。因此正确答案是B30.多选题根据关于实行建设项目法人责任制的暂行规定，建设项目总经理的职权有（ ）问题1选项A.组织审核初步设计文件B.组织工程设计招标C.审批项目财务预算D.组织单项工程预验收E.编制

43、项目财务决算【答案】B;D;E【解析】项目总经理有如下职权：组织编制项目初步设计文件，对项目工艺流程、设备选型、建设标准、总图布置提 出意见，提交董事会审查；组织工程设计、施工监理、施工队伍和设备材料采购的招标工作，编制和确定招标方案、标底和评标标准，评选和确定投、中标单位；编制并组织实施项目年度投资计划、用款计划、建设进度计划；编制 项目财务预、决算；编制并组织实施归还贷款和其他债务计划；组织工程建设实施，负责控制工程投资、工期和质 量；在项目建设过程中，在批准的概算范围内对单项工程的设计进行局部调整；根据董事会授权处理项目实施中的 重大紧急事件，并及时向董事会报告；负责生产准备工作和培训有

44、关人员；负责组织项目试生产和单项工程预验收； 拟订生产经营计划、企业内部机构设置、劳动定员定额方案及工资福利方案；组织项目后评价，提出项目后评价报告； 按时向有关部门报送项目建设、生产信息和统计资料；提请董事会聘任或解聘项目高级管理人员。选项A和C属于董事长的职责。因此正确答案是BDE。31.不定项选择题某输送燃气管道，其塑性好，切断、钻孔方便，抗腐蚀性好，使用寿命长，但其重量大、金属消耗多，易断裂，接口形式常采用柔性接口和法兰接口，此管材为（ ）问题1选项A.球墨铸铁管B.耐蚀铸铁管C.耐磨铸铁管D.双面螺旋缝焊钢管【答案】A【解析】燃气高压、中压管道通常采用钢管，中压和低压采用钢管或铸铁管

45、，塑料管多用于工作压力小于或等于04 MPa的室外地下管道。燃气用球墨铸铁管适用于输送设计压力为中压A级及以下级别的燃气(如人工煤气、天然气、液化石油气等)。其塑性好，切断、钻孔方便，抗腐蚀性好，使用寿命长。与钢管相比金属消耗多，重量大，质脆，易断裂。接口形式常采用机械柔性接口和法兰接口。本体对比的就是考查球墨铸铁管和钢管特点比较，耐蚀铸铁管和耐磨铸铁管为编者自创的名称，耐磨和耐蚀为铸铁管的特点。因此正确答案是A32.案例题某工程项目业主分别与甲、乙施工单位签订了土建施工合同和设备安装合同，土建施工合同约定：管理费为人材机费之和的10%，利润为人材机费用与管理费之和的6%，规费和税金（营业税）

46、为人材机费管理费和利润之和的9.8%，合同工期为100天。设备安装合同约定：管理费和利润均以人工费为基础，其费率分别为55%、45%。规费和税金（营业税）为人材机费用与管理费和利润之和的9.8%，合同工期为20天。土建施工合同与设备安装合同均约定：人工工日单价为80元/工日，窝工补偿按70%计，机械台班单价按500元/台班，闲罝补偿按80%计。甲乙施工单位编制了施工进度计划，获得监理工程师的批准，如图4.1所示。事件1：基础工程A工作施工完毕组织验槽时，发现基坑实际土质与业主提供的工程地质资料不符，为此，设计单位修改加大了基础埋深，该基础加深处理使甲施工单位增加用工50个工日，增加机械10个台

47、班，A工作时间延长3天，甲施工单位及时向业主提出费用索赔和工期索赔。事件2：设备基础D工作的预埋件施工完毕后，甲施工单位报监理工程师进行隐蔽工程验收，监理工程师未按合同约定的时限到现场验收，也未通知甲施工单位推迟验收时间，在此情况下，甲施工单位进行了隐蔽工序施工，业主代表得知该情况后要求施工单位剥露重新检验，检验发现预埋件尺寸不足，位罝偏差过大，不符合设计要求。该重新检验导致甲施工单位增加人工30工日，材料费1.2万元，D工作延长2天，甲施工单位及时向业主提供了费用索赔和工期索赔。事件3：设备安装S工作幵始后，乙施工单位发现业主采购的设备配件缺失，业主要求乙施工单位自行采购缺失配件。为此，乙施

48、工单位发生材料费2.5万元，人工费0.5万元，S工作时间延长2 天。乙施工单位向业主提出费用索赔和工期延长2天的索赔，向甲施工单位提出受事件1和事件2影响工期延长5天的索赔。事件4：设备安装过程中，由于乙施工单位安装设备故障和调试设备损坏使S工作延长施工工期6 天，窝工24个工曰。增加安装、调试设备修理费1.6万元，并影响了甲施工单位后续工作的开工时间，造成甲施工单位窝工36个工日，机械闲置6个台班。为此，甲施工单位分别向业主和乙施工单位及时提出了费用和工期索赔。计算业主应补偿甲、乙施工单位的费用分别为多少元。可批准延长的工期分别为多少天？（计算结果保留两位小数）【答案】业主应补偿甲施工单位的

49、费用事件1：（5080+10500）（1+10%）（1+6%）+（1+9.8%）=11522.414日（368070%+650080%）（1+9.8%）=4848.7711522.41+4848.77=16371.18元业主应补偿乙施工单位的费用=5000（1+55%+45%）+25000 （1+9.8%）10000=38430元4日扣回4848.77元合计：38430-4848.77=33581.23元延长工期业主可批准甲施工单位的顺延工期=2+6=8天业主可批准乙施工单位的顺延工期=2天33.不定项选择题建筑物内普通市话电缆芯线接续，应采用的接续方法为（ ）问题1选项A.扭绞接续B.旋转卡

50、接式C.普通卡接式D.扣式接线子【答案】D【解析】建筑物内通信配线电缆通信配线电缆应根据楼层分线箱（组线箱）安放方式和电缆上升方式，宜敷设多条普通HYA型0.5mm线径的铜芯市话电缆，或敷设多条综合布线大对数铜芯电缆。建筑物内分线箱（组线箱）内接线模块（或接线条）宜采用普通卡接式或旋转卡接式接线模块。当采用综合布线时，分线箱（组线箱）内接线模块宜采用卡接式或RJ45快接式接线模块。建筑物内普通市话电缆芯线接续应采用扣式接线子，不得使用扭绞接续。电缆的外护套分接处接头封合宜冷包为主，亦可采用热可缩套管。因此正确答案是D34.单选题根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范(GB50854 -2013)

51、，现浇混凝土肢剪力墙工程最好算正确的是（ ）问题1选项A.短肢剪力墙按现浇混凝土异形墙刻项B.各肢截面高度与厚度文现决于5时按现浇混凝土矩形柱列项C.各肢截面高度与厚度之比小于4时按现浇混凝土墙列项D.各肢截面高度与厚度之比为4.5时，按短肢剪力墙列项【答案】D【解析】选项A错误，现浇混凝土墙包括直形墙、弧形墙、短肢剪力墙、挡土墙。选项B、C错误，D正确，短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm、各肢截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙；各肢截面高度与厚度之比的最大值不大于4的剪力墙按柱项目编码列项。各肢截面高度与厚度之比为4，按异型柱列项;各肢截面高度与厚度之比为4.5. 大于

52、4 不大于 8 ，按短肢剪力墙列项。35.单选题关于法规变化类合同价款的调整，下列说法正确的是（）。问题1选项A.不实行招标的工程，一般以施工合同签订前的第42天为基准日B.基准日之前国家颁布的法规对合同价款有影响的，应予调整C.基准日之后国家政策对材料价格的影响，如已包含在物价波动调价公式中，不再予以考虑D.承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价变化的，合同价款不予调整【答案】C【解析】选项A对于实行招标的建设工程，一般以施工招标文件中规定的提交投标文件的截止时间前的第28天作为基准日；对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日。选项B对于基准

53、日之后发生的、作为一个有经验的承包人在招标阶段不可能合理预见的风险，应当由发包人承担。选项D在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，造成合同价款增加的，合同价款不予调整；造成合同价款减少的，合同价款予以调整。因此正确答案是C36.多选题根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范(GB50854-2013)，现浇混凝土板清单工程量计算正确的有（ ）问题1选项A.压形钢板混凝土楼板扣除钢板所占体积B.空心板不扣除空心部分体积C.雨蓬反挑檐的体积并入雨篷内一并计算D.悬挑板不包括伸出墙外的牛腿体积E.挑檐板按设计图示尺寸以体积计算【答案】A;C;E【解析】解析:选项A,现浇

54、混凝土板按设计图示尺寸以体积“m“计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个面积s0.3m的柱、垛以及孔洞所占体积,压形钢板混凝土楼板扣除构件内压形钢板所占体积。选项B,空心板按设计图示尺寸以体积计算,应扣除空心部分体积。选项C、D,雨篷、悬挑板、阳台板,按设计图示尺寸以墙外部分体积“m“计算。包括伸出墙外的牛腿和雨篷反挑檐的体积。选项E,挑檐板按设计图示尺寸以体积计算。37.不定项选择题铜及铜合金管切割，宜釆用的切割方式为（ ）。问题1选项A.氧一乙炔焰切割B.氧一丙烷焰切割C.氧一氢火焰切割D.砂轮切管机切割【答案】D【解析】铜及铜合金管道安装（2）铜及铜金管的切断可采用手工钢锯、砂轮切管机；

55、制坡口宜采用手工锉；厚壁管可采用机械方法加工；不得用氧-乙炔焰切割坡口。（3）铜及铜合金管因热弯时管内填充物不易清理，应采用冷弯。（4）铜及铜合金管的连接方式有螺纹连接、焊接（承插焊和对口焊）、法兰连接（焊接法兰、翻边活套法兰和焊环活套法兰）。大口径铜及铜合金对口焊接也可用加衬焊环的方法焊接。通常用于液化气加气装置上，管径515mm的不锈钢管道、铜管道，可以用卡扣连接。选项ABC为干扰项，因此正确答案是D38.多选题根据建设工程安全生产管理条例，下列关于建设工程安全生产责任的说法，正确的是（ ）问题1选项A.设计单位应于设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节B.施工单位对安全作业费用有其他

56、用途时需经建设单位批准C.施工单位应对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训D.施工单位应向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装E.施工单位应自施工起重机械验收合格之日起 60 日内向有关部门登记【答案】A;C;D【解析】B 安全作业费不得挪作他用。E 应该是 30 日内向建设行政主管部门或其他有关部门登记。因此正确说法是ACD.39.单选题下列风机中，输送气体压力最大的风机是（ ）问题1选项A.轴流鼓风机B.高压离心通风机C.高压轴流通风机D.高压混流通风机【答案】A【解析】根据排出气体压力的高低，风机可分为通风机(排出气体压力不大于14.7 kPa)、鼓风机(排出气体压力大于

57、14.7 kPa，不大于350 kPa)、压缩机(排出气体压力大于350kPa)。因此正确答案是A40.单选题某工程建设期 2 年，建设单位在建设期第 1 年初和第 2 年初分别从银行借入资金 600 万元和 400 万元，年利率 8%，按年计息，建设单位在运营期第 3 年末偿还贷款 500 万元后，自运营期第 5 年末应偿还（ ）万元才能还清贷款本息。问题1选项A.925.78B.956.66C.1079.84D.1163.04【答案】C【解析】建设期，第一年本息和：600（1+8%）=648 万元；第二年末本息和：（648+400）（1+8%）=1131.84 万元。运营期，第三年末本息和

58、：1131.84（1+8%）3=1425.79 万元；第五年末应偿还的本息和：（1425.79-500）（1+8%）5-3=1079.84万元。因此正确答案是C选项。41.不定项选择题下列有关采暖管道安装的说法，正确的是（ ）问题1选项A.室内采暖管管径DN32宜采用焊接或法兰连接B.管径DN32不保温采暖双立管中心间距应为50 mmC.管道穿过墙或楼板，应设伸缩节D.一对共用立管每层连接的户数不宜大于4户【答案】A【解析】选项A,采暖管道安装时，管径大于32 mm宜采用焊接或法兰连接。选项B,管径DN32不保温采暖双立管道，两管中心距应为80 mm，允许偏差为5 mm。热水或蒸汽立管应置于面

59、向的右侧，回水立管则置于左侧。选项C,管道穿过墙或楼板，应设置填料套管；选项D,一对共用立管负担的户内系统数不宜过多，除每层设置热媒集配装置连接各户的系统外，一对共用立管每层连接的户数不宜大于3户。因此正确答案是A42.多选题土石方工程机械化施工说法正确的有（）。问题1选项A.土方运距在3060m，最好采用推土机施工B.面积较大的场地平整，推土机台数不宜小于四台C.土方运距在200350m时适宜采用铲运机施工D.开挖大型基坑时适宜采用拉铲挖掘机E.抓铲挖掘机和拉铲挖掘机均不宜用于水下挖土【答案】A;C;D【解析】A选项，推土机的经济运距在100m以内，以3060m为最佳运距。B选项，较大面积的

60、平整场地施工中，并列台数不宜超过四台，否则互相影响。C选项，铲运机适宜运距为6001500m，当运距为200350m时效率最高。DE选项，拉铲挖掘机的挖土特点是：后退向下，自重切土，适宜开挖大型基坑及水下挖土。抓铲挖掘机可以挖掘独立基坑、沉井，特别适于水下挖土。43.单选题工件经处理后可获得较高的力学性能，不仅强度较高，而且塑性、韧性更显著超过其他热处理工艺，主要用于重要结构零件的调质处理，此种热处理方法为（ ）。问题1选项A.高温回火B.中温回火C.正火D.去应力退火【答案】A【解析】选项A,高温回火是将钢件加热到500 C700 C回火，即调质此理，可获得较高的力学性能，如高强度、 弹性极