继续教育一级建造师职称360题精选全解析

继续教育一级建造师职称360题精选全解析第一部分工程经济1、在我国建设工程领域,依照《建筑法》的规定,可以自愿投保的险种有()

A、工程设计责任险

B、建筑工程一切险

C、建筑意外伤害险

D、安装工程一切险

E、工程监理责任险

参考答案：A、B、D、E

文字解析：暂无解析

2、甲公司依据合同中的仲裁协议向丙仲裁委员会申请仲裁,要求乙公司支付拖欠的工程款。丙仲裁委员会受理案件后,甲公司发现乙公司有转移其财产的行为,欲申请财产保全。下列关于财产保全的说法中正确的是()

A、甲公司可以将财产保全申请书提交给财产所在地人民法院

B、甲公司应当将财产保全申请书提交给丙仲裁委员会

C、丙仲裁委员会应当将该财产保全申请书提交给财产所在地人民法院

D、甲公司可以将财产保全申请书提交给乙公司住所地人民法院

E、甲公司可以将财产保全申请书提交给乙公司财产所在地人民法院

参考答案：B、C

文字解析：根据《仲裁法》第28条第2款规定，当事人申请财产保全的，仲裁委员会应当将当事人的申请依照民事诉讼法的规定提交人民法院，因此，选项B、选项C是正确的。

3、建筑安全监督机构在检查施工现场时,发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍,则施工单位()

A、经工程所在地建设安全监督机构同意,可以继续使用

B、经工程所在地建设行政主管部门同意,可以继续使用

C、必须将宿舍迁出

D、经工程所在地质量监督机构同意,可以继续使用

参考答案：C

文字解析：暂无解析

4、民事法律关系客体,是指民事法律关系之间权利和义务所指向的对象。下列属于民事法律关系客体的有()

A、施工单位购买的各种建筑材料

B、建设资金

C、建筑企业对其员工的培训

D、施工中使用的施工机械

E、建设行政主管部门

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

5、在下列()建设工程中,设计单位应当在设计中提供保障施工人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

A、全部使用国有资金投资的

B、国家重点

C、关系公共利益和公共安全的

D、采用新结构、新材料、新工艺的

E、特殊结构的

参考答案：D、E

文字解析：暂无解析

6、王先生投保的车保险在保险合同有效期内,投保车辆因操作不当导致车辆前脸损伤,则他所采取的正确做法是()

A、由于是个人原因,未通知保险公司事故发生的地点和相关情况

B、由于是个人原因,未向保险公司提供与事故原因、损失程度等证明材料

C、强行继续驾驶,扩大了车损的程度

D、为避免损失的进一步扩大,王先生支付了相应的修理费用

参考答案：D

文字解析：本题考点为1Z301191中投保人的义务规定。根据《保险法》第22条关于投保人的通知义务的规定，A项中未及时通知，所以不是正确的做法；根据《保险法》第23条关于投保人协助义务的规定，B项也不是正确的做法；C项中的做法也是不当的做法；只有D项是正确的做法，因为根据《保险法》第42条关于投保人减损义务的规定，故为正确的选项。

7、下面说法错误的是()

A、债券属于有价证券

B、债券是一种虚拟资本

C、债券是债权的表现

D、债权人是公司股东

参考答案：D

文字解析：债券属于有价证券、债券是一种虚拟资本、债券是债权的表现。债权人不同于公司股东，是公司的外部利益相关者。

8、某工程公司在外地设立分支机构,获得批准并依法取得营业执照。就税收法律关系而言。下列做法正确的是()

A、自公司成立之日起30日内向税务机关办理税务登记

B、自领取营业执照之日起30日内向税务机关办理税务登记

C、从商店购买专用发票

D、向税务机关预交纳税保证金

参考答案：B

文字解析：暂无解析

9、设计单位到施工现场向施工、监理等单位进行工程开工前设计交底时,用于交底的图纸应是最后经()的图纸。

A、建设单位认可

B、设计院总工审查合格

C、施工图审查机构审查合格

D、注册建筑师、结构工程师签字,设计院盖章

参考答案：C

文字解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位施工图设计文件应当报县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门审查，未经审查批准的，不得使用。在送施工图审查机构审查之前，施工图文件应已经建设单位认可、设计单位内部有关人员审查签章。C项是施工图文件交付施工前的最后一道审查程序。

10、根据《城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》规定,下列关于土地使用权中出让最高年限的表述正确的是()

A、甲商业大楼用地使用权出让年限是50年

B、乙工厂用地使用权出让年限是40年

C、丙私立医院土地使用权出让年限是70年

D、丁旅游娱乐中心土地使用权出让年限是40年

参考答案：D

文字解析：暂无解析

11、某施工单位与租赁公司签订塔吊租赁合同,租期为八个月。由于工期延误,施工单位使用了十个月后才将塔吊归还租赁公司,租赁公司的提出如下要求,不能得到支持的是()

A、要求施工单位按合同约定支付一定数额的违约金以作补偿

B、要求施工单位按合同约定,每延长一天支付两天的租赁费用

C、要求施工单位赔偿因迟延返还租赁物给租赁公司造成的损失

D、要求施工单位赔偿因租期延长而失去与另一家公司签订两年租赁合同的租金

参考答案：D

文字解析：暂无解析

12、项某已将自己的轿车向保险公司投保,并在保险合同中含有自燃险险种。一日,项某驾车自燃,项某情急之下将一农户晾在公路旁的棉被用来扑打灭火,但车仍有部分损失,棉被也被烧坏。保险公司对此应承担赔付责任为()

A、车辆修理费3800元

B、项某的误工费500元

C、农户的棉被损失费200元

D、项某乘坐其他车辆返回的交通费150元

E、项某灭火时轻微烧伤的医疗费150元

参考答案：A、C

文字解析：暂无解析

13、某借贷合同,权利人将合同权利转让给第三人,则其他权利随之转移的有()

A、该借贷合同的保证合同

B、借贷合同权利人的抗辩权

C、借贷合同权利人的抵消权

D、借贷合同权利人的人身损害赔偿权

E、借贷合同权利人的抚恤金申请权

参考答案：A、B、C

文字解析：暂无解析

14、关于仲裁审理的相关规则和程序规定,下列表述中,()是正确的。

A、仲裁委员会可以根据案件复杂程度、涉及利益的大小以及其他有关因素综合考虑决定是否适用本简易程序选择适用简易程序

B、简易程序是由1名仲裁员独任进行审理

C、仲裁庭可以决定只依据当事人提交的书面材料和证据进行审理

D、仲裁庭对仲裁案件必须开庭审理

E、除非当事人提出申请,否则不得自行决定开庭审理

参考答案：A、B、C

文字解析：暂无解析

15、根据合同当事人是否互相承担义务,可将合同分为()

A、双务合同与单务合同

B、有偿合同与无偿合同

C、要式合同与不要式合同

D、权利合同与义务合同

参考答案：A

文字解析：根据合同当事人之间是否互负义务，合同可以分为双务合同与单务合同。所以答案选A。

16、下列关于民事诉讼简易程序的表述中,正确的是()

A、基层法院和它派出的法庭可以适用简易程序审理第一审民事案件

B、中级法院可以适用简易程序审理第一审民事案件

C、当事人各方自愿选择适用简易程序的,人民法院可以适用简易程序

D、基层法院和它的派出法庭审理简单的民事案件,可以用简便方式随时传唤当事人、证人

E、简单的民事案件由审判员一人独任审理

参考答案：A、D、E

文字解析：答案里的A、D、E三个选项出自民事诉讼法第十三章的规定，中级法院不能适用简易程序审理第一审民事案件，法律没有规定当事人可以自愿选择适用简易程序，所以B、C项错，本题选A、D、E。

17、在签订合同过程中,不存在的是()

A、要约撤回

B、要约撤销

C、承诺撤回

D、承诺撤销

参考答案：D

文字解析：《合同法》第l7条规定了要约的撤回、第18条规定了要约的撤销、第27条规定了承诺的撤回。因为承诺生效时合同成立，产生了对双方当事人发生约束力，所以不存在承诺撤销

18、某建筑公司自建一幢综合楼,下列处理方法正确的有()

A、自用按建筑业缴纳营业税

B、自用不纳营业税

C、出售按建筑业和销售不动产纳营业税

D、出售按建筑业纳营业税

E、自建自用不动产纳营业税

参考答案：B、C

文字解析：本题考点为1Z301202营业税纳税人的概念和纳税对象。建设单位自建自用不动产，不纳营业税；纳税人自建销售不动产，应按建筑业和销售不动产缴纳两个税目的营业税所以选择B、C。

19、安全生产监督管理部门的下述作法错误的有()

A、要求施工单位购买其认可的安全防护用品

B、向施工单位推荐安全设备产品目录

C、在安全设备检验时,仅收取检验成本费

D、在检查中发现事故隐患,责令立即排除

E、在检查中发现从业人员未戴安全帽,即要求停工整顿

参考答案：A、C、E

文字解析：暂无解析

20、某政府投资的项目向社会公开招标,最终于2007年3月1日确定甲为中标人,并于3月2日向甲发出中标通知书,3月4日甲收到中标通知书,则下列说法正确的是()

A、中标通知书就是合同

B、合同的生效时间是2007年3月4日

C、中标通知书的法律性质属于承诺

D、双方应在2007年4月2日前订立书面合同

E、招标人应在2007年3月31日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

参考答案：C、D

文字解析：暂无解析

21、某施工单位项目部在城市街区进行深基坑开挖工程,依照《安全生产法》规定,以下表述正确的是()

A、施工单位应当登记建档

B、施工单位应当制定紧急预案

C、施工单位作的应急措施应经安全监督部门批准

D、施工单位作的应急措施应经安全监督部门论证

E、施工单位作的应急措施应经安全监督部门备案

参考答案：A、B、E

文字解析：根据《安全生产法》的有关规定，生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制订应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门备案。深基坑开挖工程属于重大危险源，因此应遵守法律有关规定。

22、就承、发包双方停工损失赔偿纠纷一案,仲裁委员会根据承包人的申请受理案件后,在仲裁庭解决案件时,根据双方自愿原则,主持调解并达成调解协议,仲裁庭依照仲裁规则制作了仲裁调解书。下列关于调解书与仲裁裁决书效力的表述中,()是正确的。．

A、基本相同的法律效力

B、同等的法律效力

C、不同的法律效力

D、各自应有的法律效力

参考答案：B

文字解析：暂无解析

23、在合同解除后的法律后果中,表述正确的是()

A、尚未履行的部分,继续履行

B、已经履行的,应恢复原状

C、当事人要求采取补救措施的,则无权要求赔偿损失

D、当事人要求恢复原状的,仍有权要求赔偿损失

参考答案：D

文字解析：根据《合同法》97条的规定：“合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。”故D项正确。

24、设计单位未按照工程建设强制标准进行设计,造成工程质量事故。对该设计单位的处罚说法错误的是()

A、10万元以上30万元以下罚款

B、责令停业整顿

C、降低资质等级

D、吊销资质证书,保留营业执照

参考答案：D

文字解析：暂无解析

25、下列()不能作为行政诉讼的证据。

A、行政机关作出行政处罚前对行政案件证人所作的询问笔录

B、行政机关作出行政处罚前对行政案件当事人所作的询问笔录

C、行政处罚听证记录

D、人民法院立案后行政机关自行向证人取证所作的笔录

参考答案：D

文字解析：根据《行政诉讼法》第33条规定，在诉讼过程中，被告不得自行向原告和证人收集证据。

26、甲公司与乙公司签订一份装修工程施工合同,并在合同中写明仲裁条款,但仲裁条款没有明确约定仲裁机构。后因双方在履行合同中发生争议,甲公司就向合同履行地丙市仲裁委员会申请仲裁。乙公司如申请人民法院认定仲裁协议无效,应当向()提出申请。

A、丙市中级人民法院

B、甲公司所在地的中级人民法院

C、乙公司所在地的中级人民法院

D、合同签订地的中级人民法院

参考答案：B

文字解析：暂无解析

27、某施工单位租赁一建筑设备公司的塔吊,经组织有关方验收合格,施工单位应在验收合格之日起()内,向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。

A、5日

B、10日

C、20日

D、30日

参考答案：D

文字解析：暂无解析

28、某设计单位人员甲某,取得了一级建筑师资格却未注册,便以注册建筑师名义在施工图纸上签章,对甲上述行为的处罚,下列说法正确的是()

A、责令停止违法行为

B、没收违法所得

C、处违法所得2倍以上5倍以下的罚款

D、处违法所得2倍以上4倍以下的罚款

E、给他人造成损失的,依法承担赔偿责任

参考答案：A、B、C、E

文字解析：暂无解析

29、根据《土地管理法》及《城市房地产管理法》相关规定,下列各项中可以通过划拨方式取得国有土地使用权的有()

A、三峡水利枢纽工程用地

B、北京市民政局用地

C、奥运会主会场之一的水立方体育场

D、商品房开发用地

E、娱乐设施用地

参考答案：A、B、C

文字解析：只能是法律、行政法规规定的其他用地才可划拨供应，地方性法规无权规定，故D错误；单纯的城市政府同意不是划拨供地的条件，尚需符合法律规定，故而E错误。

30、林某于2005年11月15日向保险公司投了一份伤害险,保险金额为5万元。次年的3月16日,林某被张某驾车撞伤。对此,正确的说法是()

A、保险公司给付林某保险金后取得代位清偿权

B、林某向保险公司请求给付保险金后,不能再向张某追偿

C、林某向法院起诉张某后,保险公司不再承担给付保险金的责任

D、林某可以向保险公司请求给付5万元保险金

参考答案：D

文字解析：暂无解析

第二部分项目管理1、某建筑设计院持有一张票面价值为500000元的不带息商业汇票,年贴现率为10%。根据企业会计准则及其相关规定,该汇票的到期值为()

A、400000元

B、450000元

C、600000元

D、500000元

参考答案：D

答案解析：不带息商业票据的到期值等于票面价值。

2、企业分配利润时,向投资者分配利润的形式有()

A、普通股股利

B、转作股本的普通股股利

C、转作资本的普通股股利

D、优先股股利

E、法定盈余公积金

参考答案：A、B、D、E

答案解析：暂无解析

3、若甲企业收到乙企业预先支付的货款30万元。根据企业会计准则及其相关规定:该笔业务对甲企业会计恒等式产生的影响是()

A、资产和负债同时增加

B、资产和负债同时减少

C、资产内部一增一减

D、负债内部一增一减

参考答案：A

答案解析：暂无解析

4、对设计概算编制依据的审查主要是审查其()

A、合法性、时效性、经济性

B、合法性、适用范围、合理性

C、合理性、经济性、时效性

D、合法性、时效性、适用范围

参考答案：D

答案解析：暂无解析

5、直接费的组成项目包括()

A、直接工程费

B、规费

C、措施费

D、利润

E、企业管理费

参考答案：A、C

答案解析：暂无解析

6、价值工程的核心是()

A、对产品进行功能分析

B、提高产品的价值

C、提高产品的功能

D、降低产品寿命周期成本

参考答案：A

答案解析：暂无解析

7、设备购置费的组成为()

A、设备原价+采购与保管费

B、设备原价+运费+装卸费

C、设备原价+运费+采购与保管费

D、设备原价+设备运杂费

参考答案：D

答案解析：暂无解析

8、企业用于固定资产建造的长期借款,其利息应()

A、计入固定资产成本

B、计入财务费用

C、计入财务费用和固定资产成本

D、计入管理费用

参考答案：A

答案解析：暂无解析

9、某建设项目,建筑工程费及设备、工具购置费总计800万元,该项目建设期为2年,第一年计划投资40%,第二年计划投资60%,年价格上涨率为3%。则该项目第二年的涨价预备费为()

A、9.6万元

B、29.23万元

C、38.83万元

D、48.83万元

参考答案：B

答案解析：暂无解析

10、按建标[2003]206号文件的规定,下列各项中属于直接工程费中材料费的有()

A、材料的原价

B、材料的运杂费

C、检验试验费

D、二次搬运费

E、不可避免的场外运输损耗费

参考答案：A、B、C、E

答案解析：暂无解析

11、要求企业主要领导人在借款合同有效期内担任领导职务等内容的条款,属于()

A、特殊性保护条款

B、政策性保护条款

C、行政性保护条款

D、一般性保护条款

参考答案：A

答案解析：暂无解析

12、为工程建设而购置的办公生怀镆具发生的费用属于()

A、建筑工程费

B、安装工程费

C、市政工程费

D、工程建设其他费用

参考答案：D

答案解析：暂无解析

13、企业筹资活动包括()

A、购买政府公债

B、经营租赁设备

C、建造厂房

D、发行股票

参考答案：D

答案解析：暂无解析

14、某项目总投资超过70亿元,资金采用中央统借自还,借用亚洲开发银行贷款。根据《国务院关于投资体制改革的决定》(国发[2004]20号)规定,此项目建议书的审批方法是()

A、国家发展和改革委员审核和审批

B、直接由国务院审批

C、省发展和改革委员审核报国务院审批

D、国家发展和改革委员审核和报国务院审批

参考答案：D

答案解析：暂无解析

15、建筑安装工程费中的税金是指()

A、营业税、增值税和教育费附加

B、营业税、固定资产投资方向调节税和教育费附加

C、营业税、城乡维护建设税和教育费附加

D、营业税、城乡维护建设税和固定资产投资方向调节税

参考答案：C

答案解析：暂无解析

16、施工图预算具有多方面的作用,包括()

A、是确定建设项目筹资方案的依据

B、是施工期间安排建设资金计划和使用建设资金的依据

C、是招投标的重要基础

D、是控制施工成本的依据

E、是工程价款结算的依据

参考答案：B、C、D、E

答案解析：暂无解析

17、在项目融资中,用于支持贷款的信用结构的安排是灵活的和多样化的,一个成功的项目融资可以将贷款的信用支持分配到与项目相关的各个关键方面。下列做法中,能够为项目融资提供强有力的信用支持的有()

A、在市场方面,要求项目产品购买者提供长期购买合同

B、在工程建设方面,要求承包商提供固定价格、固定工期合同

C、在工程设计方面,要求设计者提供工程设计保证

D、在资金结构上,尽量扩大债务资金的比重,以保证项目资金的充足

E、在原材料和能源供应方面,要求供应方在项目定价上根据项目产品的价格变化设计一定的浮动价格公式,保证项目的最低收益

参考答案：A、B、C、E

答案解析：暂无解析

18、先征后返的增值税、按销量或工作量等依据国家规定的补助定额计算并按期给予的定额补贴,以及属于财政扶持而给予的其他形式的补贴等几类政府补助,记作补贴收入,但不列入()现金流量表。

A、项目投资

B、项目资本金

C、投资各方

D、财务计划

参考答案：C

答案解析：暂无解析

19、供给管理政策主要包括()

A、收入政策

B、指数化政策

C、人力政策

D、税收政策

E、促进经济增长的增长政策

参考答案：A、B、C、E

答案解析：暂无解析

20、在对建设工程项目采用生产能力指数法进行估算时,当n取0.6～0.7时,该项目扩大生产规模主要依靠()

A、提高设备的功能和效率

B、增加设备数量

C、增加设备投资

D、增大生产场所

参考答案：A

答案解析：生产能力指数法中的生产能力指数n是一个关键因素。选取n制的原则是:靠增加设备、装置的数量,以及靠增大生产场所扩大生产规模时,n取0.8～0.9;靠提高设备、装置的功能和效率扩大生产规模时,n取0.6～0.7。因此,选项A正确。

21、根据对项目不同方案的敏感性分析,投资者应选择()的方案实施。

A、项目盈亏平衡点高,抗风险能力适中

B、项目盈亏平衡点低,承受风险能力弱

C、项目敏感程度大,抗风险能力强

D、项目敏感程度小,抗风险能力强

参考答案：D

答案解析：根据对项目不同方案的敏感性分析,投资者应选择项目敏感程度小,抗风险能力强的方案实施。

22、某施工企业的一台拖拉机按工作量法计提折旧。该拖拉机原价30000元,预计净残值5%,可工作500个台班时数。投入使用后,各年的实际工作台班数为：第一年200个小时,第二年150个小时,第三年150个小时。则关于此项业务的表述中,正确的有()

A、拖拉机单位台班小时折旧额为57元

B、第一年拖拉机的年折旧额为12000元

C、第二年的年折旧额为8550元

D、第三年的年折旧额为9000元

E、第二年和第三年的月折旧额相等

参考答案：A、C、E

答案解析：暂无解析

23、某建设项目设备及工器具购置费为600万元,建筑安装工程费为1200万元,工程建设其他费为100万元,建设期两年,建设期内预计年平均价格总水平上涨率为5%,则该项目的涨价预备费的计算基数应为()万元。

A、1900

B、1200

C、700

D、1800

参考答案：C

答案解析：暂无解析

24、在制定材料消耗定额时,确定材料损耗率的方法是()

A、测定法

B、观察法

C、经验法

D、理论计算法

参考答案：B

答案解析：暂无解析

25、进口设备增值税额的计税基数为()

A、离岸价×民币外汇牌价+进口关税+消费税

B、离岸价×人民币外汇牌价+进口关税+外贸手续费

C、到岸价×人民币外汇牌价+外贸手续费+银行财务费

D、到岸价×人民币外汇牌价+进口关税+消费税

参考答案：D

答案解析：暂无解析

26、在现金流量表的构成要素中,经营成本的计算公式为()

A、经营成本=总成本费用-折旧费

B、经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费

C、经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出

D、经营成本=总成本费用-折旧费-摊销费-利息支出-修理费

参考答案：C

答案解析：暂无解析

27、某建筑公司派工程管理人员去外地签订建造合同时发生的投标费等相关费用属于企业的()

A、间接费用

B、期间费用

C、其他直接费用

D、人工费费用

参考答案：B

答案解析：暂无解析

28、某施工企业向银行借入长期资金,引起资产方银行存款科目和负债方长期借款科目的同时增加,则该业务涉及的两个账户之间所存在的这种相互依存的关系称为()

A、对照关系

B、对应关系

C、收付关系

D、借贷关系

参考答案：B

答案解析：暂无解析

29、根据下面的单因素敏感性分析图,投资额、产品价格、经营成本三个不确定性因素对方案的影响程度由高到低依次为()

A、产品价格→投资额→经营成本

B、投资额→产品价格→经营成本

C、投资额→经营成本→产品价格

D、经营成本→投资额→产品价格

参考答案：A

答案解析：根据所给敏感性分析图可知,投资额、产品价格、经营成本三个不确定性因素的临界点分别为-9.65%、-5.37%、13.4%。临界点(绝对值)越低,说明该因素对方案评价指标影响越大,方案对该因素的变化就越敏感。故选项A正确。

30、如果企业在财务报表及其他信息中没有公布企业注册地、组织形式、总部地址、企业的业务信息和主要经营活动,母公司及最终母公司名称等内容,应当加以披露的报告载体是()

A、资产负债表补充资料

B、现金流量表补充资料

C、利润表附表

D、财务报表附注

参考答案：D

答案解析：暂无解析

第三部分建设法规1、单代号网络计划工作

A、最早开始时间()、最早完成时间()和工作持续时间如下图所示,则工作

B、的最早开始时间()和最早完成时间()分别为()A10天和18天B18天和32天

C、18天和24天

D、24天和32天

参考答案：D

文字解析：暂无解析

2、建设项目设计方进度控制的任务是依据()对设计工作进度的要求,控制设计工作进度。

A、可行性研究报告

B、设计标准和规范

C、设计总进度纲要

D、设计任务委托合同

参考答案：D

文字解析：暂无解析

3、施工任务的委托主要有如下()模式。

A、施工总承包

B、分包

C、施工总承包管理

D、专业分包

E、平行承包

参考答案：A、C、E

文字解析：暂无解析

4、职业健康安全管理体系的内容一级要素包括()

A、5个

B、10个

C、15个

D、17个

参考答案：A

文字解析：暂无解析

5、建筑安装工程费用结算方式中,竣工后一次结算适用的情况有()

A、工程项目或单项工程建设期在12个月以内

B、工程项目或单项工程建设期在12个月以上24个月以内

C、工程承包合同价值在100万元以下

D、工程承包合同价值在100万元以上200万以下

E、工程承包合同价值在200万以上

参考答案：A、C

文字解析：竣工后一次结算的适用条件有两个：建设工程项目或单项工程建筑安装工程建设期在12个月以内,或者工程承包合同价值在100万元以下的工程,所以,选项A和C正确。

6、某工程采用我国施工合同示范文本,工程师同意承包人提出的合理设计变更后,提供变更图纸的应是()

A、工程师

B、承包人

C、原设计单位

D、原规划管理部门

参考答案：C

文字解析：暂无解析

7、建设工程项目质量验收是对已完工程实体的内在及外观施工质量,按规定程序检查后,确认其是符合()的要求,是否可交付使用的一个重要环节。

A、上级主管部门

B、业主期望值

C、质量监督部门

D、设计及各项验收标准

参考答案：D

文字解析：暂无解析

8、按照《中华人民共和国合同法》相关规定,建设工程合同包括()

A、勘察合同

B、设计合同

C、咨询合同

D、施工承包合同

E、工程监理合同

参考答案：A、B、D

文字解析：暂无解析

9、某打桩工程合同约定,第一个月计划完成工程桩120根,单价为1．2万元／根。至第一个月底．经确认的承包商实际完成的工程桩为110根,实际单价为1．3万元／根。则在第一个月度内,该打桩工程的计划工作预算费用()为()万元。

A、132

B、143

C、144

D、156

参考答案：C

文字解析：BCWS是赢得值法中的参数之一，是按计划工作量乘以预算价格而得，故为120×1．2=144万元。

10、投资的计划值和实际值是相对的,相对于工程预算而言,()是投资的计划值。

A、工程合同价

B、工程概算

C、工程结算

D、工程决算

参考答案：B

文字解析：暂无解析

11、根据我国建设工程施工合同示范文本约定,工程变更包括()和工程质量标准等其他实质性内容的变更。

A、设计变更

B、工期变更

C、价格变更

D、工程师更换

参考答案：A

文字解析：见《建设工程施工合同示范文本》(GF一99—0201)通用条款有关“工程变更”部分。

12、职业健康安全是国际上通用的词语,通常是指影响()内的员工、临时工作人员、合同工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康安全的条件和因素。

A、施工现场

B、工作岗位

C、生产过程

D、作业场所

参考答案：D

文字解析：暂无解析

13、下列各项控制方法中,不属于施工过程中材料用量控制方法的是()

A、定额控制

B、包干控制

C、招标控制

D、计量控制

参考答案：C

文字解析：暂无解析

14、按照我国的招标投标法规定,下列项目中可以不采用招标的方式确定承包人的项目是()

A、某市利用某国际组织的援助资金修建一座现代化污水处理厂

B、某市对一座年久失修的桥梁进行加固改造

C、某单位新建一座实验楼,该项目合同金额为140万元

D、某民营开发商利用自有资金投资开发商品住宅小区

参考答案：C

文字解析：见原国家计委2000年5月1日第3号令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第七条相关规定。

15、()存在于建设工程项目系统之外,一般情形下对于建设工程项目管理者而言,属于不可控因素,但可以通过自身的努力,尽力能做到趋利去弊。

A、技术因素

B、环境因素

C、人的因素

D、社会因素

参考答案：D

文字解析：社会因素存在于建设工程项目系统之外,一般情形下对于建设工程项目管理者而言,属于不可控因素,但可以通过自身的努力,尽力能做到趋利去弊。

16、工程总承包项目与施工总承包项目相比,最大不同之处在于()

A、承包商要负责全部工程设计

B、承包商要负责项目规划办理及工程全部设计

C、承包商要负责项目规划办理、地质勘察及工程全部设计

D、承包商要负责工程全部或部分设计及物资设备的采购

参考答案：D

文字解析：暂无解析

17、项目经理对施工承担()的责任。

A、安全和质量

B、进度和成本

C、全面管理

D、协调和组织

参考答案：C

文字解析：暂无解析

18、FII合同条件下工程费用支付的程序包含()

A、承包人提出付款申请

B、工程师审核申请

C、编制期中付款证书

D、银行财务审计

E、业主支付

参考答案：A、B、C、E

文字解析：暂无解析

19、建设工程职业健康安全管理的目的是防止和减少生产安全事故、保护()的健康与安全、保障人民群众的生命和财产免受损失。

A、员工

B、访问者

C、产品生产者

D、作业人员

参考答案：C

文字解析：暂无解析

20、在大型建设工程项目总进度目标论证时,所编制的总进度纲要主要包括()等内容。

A、项目实施的总体部署

B、可行性研究报告

C、各子系统进度规划

D、确定里程碑事件的计划进度目标

E、总进度目标实现的条件和应采取的措施

参考答案：A、C、D、E

文字解析：大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性。总进度纲要的主要内容包括：项目实施的总体部署、总进度规划、各子系统进度规划、确定里程碑事件的计划进度目标、总进度目标实现的条件和应采取的措施等。答案B属于项目前期计划范畴,不属于总进度纲要的内容。

21、某工程施工过程中,工程师下发指令,要求增加部分附属设施工程。承包人据此可提出()索赔。

A、工程延期

B、工程变更

C、工程加速

D、工程终止

参考答案：B

文字解析：工程师下发指令新增部分附属设施将导致承包人的工作范围发生变化,故承包人可提出工程变更索赔,要求发包人承担由此增加的费用支出及顺延工期。

22、下列监理人的权限中属于经业主特别授权方可进行处理的有()

A、工程进度款的审核确认

B、工程竣工日期的签认

C、竣工验收结论的签认

D、根据施工情况对承包人的合同义务进行变更

参考答案：D

文字解析：经发包人的特别授权,工程师可以对承包人的合同义务进行变更。

23、直方图法主要是观察分析生产过程质量是否处于()以及质量水平是否保持在公差允许的范围内。

A、不合格

B、偏差大

C、正常

D、稳定

E、受控状态

参考答案：C、D、E

文字解析：暂无解析

24、下列关于施工总承包模式的说法正确的是()

A、即使在施工过程中发生设计变更,也不能引发索赔

B、施工图设计全部完成后开始招标,建设周期可能较长

C、业主方的管理水平和技术水平决定建设工程项目质量的好坏

D、业主方组织与协调的工作量比平行发包要大

参考答案：B

文字解析：暂无解析

25、根据FII施工合同条件,下列不属于工程变更内容的是()

A、改变合同中所包括的任何工作的数量

B、删减准备交第三人实施的工作

C、改变任何工作的质量和性质

D、改动工程的施工顺序

参考答案：B

文字解析：工程变更指在施工过程中,对双方合同约定的施工程序、工程的内容及数量、质量要求等做出的变更。而应由第三人实施的工作不会包括在双方合同约定中,故答案为B。

26、建设工程项目管理规划涉及项目整个实施阶段,它属于()项目管理的范畴。

A、业主方

B、施工方

C、设计方

D、供应方

参考答案：A

文字解析：暂无解析

27、安全技术措施是预防企业员工在工作过程中发生工伤事故的各项措施,其中包括防护装置、保险装置、()、防爆炸装置等。

A、防尘装置

B、信号装置

C、制冷设备

D、通风装置

参考答案：B

文字解析：暂无解析

28、根据我国《建筑工程施工质量验收统一标准》(G50300-2001),施工质量验收包括()的质量验收及工程竣工时的质量验收。

A、多方面

B、业主组织

C、工程过程

D、监理组织

参考答案：C

文字解析：根据我国《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB503002001),施工质量验收包括工程过程的质量验收及工程竣工时的质量验收。

29、施工成本控制的工作内容之一是计算和分析成本差异,其需比较是()

A、预测成本与实际成本

B、预算成本与计划成本

C、计划成本与实际成本

D、预算成本与实际成本

参考答案：C

文字解析：施工成本控制是要将计划成本与实际成本进行比较,计算和分析两者之间的差异,进而采取多种措施,消除施工中的损失浪费现象。A、B、D均为预测成本、预算成本等与实际成本等的比较,不是主要的比较对象,选项C正确。

30、建设工程项目管理的时间范畴是建设工程项目的()

A、全寿命周期

B、决策阶段

C、实施阶段

D、使用阶段

参考答案：C

文字解析：暂无解析

第四部分公路实务1、不是投标文件必有的内容是()

A、投标担保

B、施工组织设计

C、联合体协议书

D、标价的工程量清单

参考答案：C

文字解析：暂无解析

2、大体积混凝土的浇注的特点有()

A、用水化热高,初凝时间短的水泥

B、外加剂可选用复合型外加剂和粉煤灰

C、砂选用中、粗砂,石子选用0．5～3．2cm的碎石和卵石

D、如承台厚度较厚,可分层浇筑,分层厚度以2．5m左右为宜

E、按设计要求敷设冷却水管,冷却水管应固定

参考答案：B、C、E

文字解析：暂无解析

3、公路施工中不得用推土机推()

A、树根

B、碎石块

C、建筑垃圾

D、石灰

参考答案：D

文字解析：暂无解析

4、在选择路面各结构层之间搭接类型时,前道工序慢于后道工序时,应选择()

A、STS

B、STF

C、FTS

D、FTF

参考答案：D

文字解析：暂无解析

5、按照《公路水运工程试验检测管理办法》的有关规定,公路工程综合类检测机构等级划分是()

A、甲、乙两个等级

B、甲、乙、丙3个等级

C、一、二、三3个等级

D、一、二两个等级

参考答案：B

文字解析：暂无解析

6、公路工程在建项目,事故报告单位为()

A、建设单位

B、施工单位

C、监理单位

D、接养单位

参考答案：B

文字解析：暂无解析

7、洞内导线应尽量沿()布设。

A、导线点

B、控制网

C、路线中线

D、视线范围

参考答案：C

文字解析：暂无解析

8、公路桥梁施工中,必须投入施工现场的劳动力是()

A、爆破工

B、测量工

C、木工

D、混凝土工

参考答案：D

文字解析：暂无解析

9、在斜拉桥钢筋混凝土索塔施工中,索塔的倾斜度要求()

A、不超过塔高的1／3000且不大于30mm

B、不超过塔高的1／2000且不大于30mm

C、不超过塔高的1／2000且不大于40mm

D、不超过塔高的1／3000且不大于40mm

参考答案：A

文字解析：暂无解析

10、在对进度计划进行施工准备的可靠性审查时,应重点审查()

A、施工总工期的安排应符合合同工期

B、主要骨干人员及施工队伍的进场日期已经落实

C、各项施工方案和施工方法应与施工经验和技术水平相适应

D、对动员、清场、假日及天气影响的时间,应有充分的考虑并留有余地

E、所需主要材料和设备的运送日期已有保证

参考答案：B、E

文字解析：暂无解析

11、隧道施工中,以()为中心布置施工场地。

A、钻爆

B、支护

C、洞口

D、项目部

参考答案：C

文字解析：暂无解析

12、热拌沥青碎石的配合比设计不包括()

A、目标配合比设计阶段

B、目标配合比验证阶段

C、生产配合比设计阶段

D、生产配合比验证阶段

参考答案：B

文字解析：暂无解析

13、水泥稳定类材料中确定水泥剂量应考虑()

A、拌合方法

B、土类

C、路面结构

D、试验结果

E、路基压实度

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

14、高速公路的平面控制测量等级应使用()

A、一级小三角

B、一级导线

C、二级导线

D、二级小三角

E、四级GPS控制网

参考答案：A、B、E

文字解析：暂无解析

15、根据《公路工程技术标准》,公路根据功能和适应的交通量可以分为()个等级。

A、3

B、4

C、5

D、6

参考答案：C

文字解析：暂无解析

16、公路工程施工招标投标活动应当遵循的原则有()

A、择优

B、公开

C、公正

D、公平

E、诚信

参考答案：B、C、D、E

文字解析：暂无解析

17、公路建设项目投标人如有分包计划,必须遵守的规定包括()

A、主体和关键性工作不能分包

B、分包工作量不能超过20％

C、应提供分包人的企业法人营业执照、资质等级证书等证明资料

D、分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应,具备相应的专业承包资质或劳务分包资质

E、投标人所建议的分包人发生了与资格预审内容不符的变更,必须先征得招标人的批准,否则,视为无效投标

参考答案：A、C、D、E

文字解析：暂无解析

18、洞内反坡排水时,必须采取()

A、机械抽水

B、井点降水

C、深井降水

D、顺坡排水

参考答案：A

文字解析：暂无解析

19、[背景材料1]某桥主跨为2m×132m,矢跨比1／8,空腹式等截面悬链线钢筋混凝土薄壁箱形拱。该桥分5节预制,采用缆索吊装单片拱肋合拢。北岸为2m×20m钢筋混凝土T梁,南岸为1孔20m钢筋混凝土简支梁。主孔墩为腰形墩身圆形沉井基础。问题：施工控制方法,除了纠偏终点控制方法、自适应控制方法,还包括()

A、误差的容许值法

B、敏感部位控制法

C、常规控制方法

D、总体控制方法

参考答案：A

文字解析：暂无解析

20、有关劳务分包的规定中正确的有()

A、劳务分包人应具有劳务分包资质,劳务分包属于雇佣民工

B、劳务分包人应与承包人的项目部签订劳务分包合同

C、承包人应向发包人和监理人提交劳务分包合同副本

D、承包人应就劳务分包报项目所在地劳动保障部门备案

E、承包人雇佣的劳务作业人员应加入到承包人的施工班组统一管理

参考答案：C、D、E

文字解析：暂无解析

21、不属于安全环保施工组织设计应重点考虑内容是()

A、安装的方案和方法

B、精度和质量控制措施

C、对前期工程的维护措施

D、劳动力组织计划

参考答案：D

文字解析：暂无解析

22、工程价款价差调整的主要方法有()法几种。

A、调值公式

B、调价文件计算

C、预算价格调整

D、实际价格调整

E、工程造价指数调整

参考答案：A、B、D、E

文字解析：暂无解析

23、在缆索吊装的拱桥施工中,为了保证拱肋吊装过程的安全和稳定,应在拱肋上设置缆风索。下列关于缆风索设置中说法正确的是()

A、缆风索应成对称布置,且上、下游缆风索的长度相差不宜过大

B、缆风索与拱肋轴线夹角宜大于60°；与地平面夹角宜为45°,距离宜小于100m

C、缆风索应成对称布置,且河的左、右两岸缆风索的长度相差不宜过大

D、缆风索与拱肋轴线夹角宜大于45°；与地平面夹角宜为30°,距离宜小于100m

E、在每孔拱肋全部合龙、横系梁或横隔板达到一定强度后,方可拆除风缆

参考答案：A、D、E

文字解析：暂无解析

24、不能用于稳定土的水泥有()

A、初凝时间较长(宜在3h以上)的水泥

B、终凝时间较长(宜在6h以上)的水泥

C、快硬水泥

D、早强水泥

E、受潮变质的水泥

参考答案：C、D、E

文字解析：暂无解析

25、目前采用最广泛的水泥混凝土路面是()

A、连续配筋混凝土

B、普通混凝土

C、钢筋混凝土

D、预应力混凝土

参考答案：B

文字解析：暂无解析

26、光纤数字传输系统的功能有()

A、为沿线各收费站、服务区、停车区等站点提供业务电话和指令电话

B、为收费、监控、会议电视及管理信息等系统提供数据、图像传输通道

C、为道路使用者提供紧急呼救求援和帮助等服务

D、为省

E、省际干线联网提供传输通道E为各数字设备提供时钟源

参考答案：A、B、D

文字解析：暂无解析

27、根据《公路工程技术标准》,主要供汽车行驶的双车道或单车道公路为()公路。

A、一级

B、二级

C、三级

D、四级

参考答案：D

文字解析：暂无解析

28、对于一般质量事故,事故发生单位应在()天内书面上报质量监督站。

A、1

B、2

C、3

D、4

参考答案：C

文字解析：暂无解析

29、水泥稳定土基层裂缝的主要防治方法是：()

A、控制压实含水量,需要根据土的性质采用最佳含水量

B、设置伸缩缝,在石灰土层中,每隔5～10m设一道缩缝

C、铺筑碎石过渡层,在基层与路面间铺筑一层碎石过渡层,可有效地避免裂缝

D、在能保证水泥稳定土强度的前提下,尽可能采用较高的水泥用量

E、设计合理的水泥稳定土配合比,加强拌合,避免出现粗细料离析和拌合不均匀现象

参考答案：A、E

文字解析：水泥稳定土基层裂缝的主要防治方法

30、公路工程中,配备最普遍的技术工人是测量工和()

A、钢筋工

B、术工

C、实验工

D、混凝土工

参考答案：C

文字解析：暂无解析

第五部分水利实务1、在堤防、护堤地进行下列活动,违反《河道管理条例》规定的有()

A、建房

B、放牧

C、种草

D、晒粮

E、开展集市贸易活动

参考答案：A、B、D、E

文字解析：暂无解析

2、根据《工程建设项目施工招标投标办法》(国家八部委局第30号令),自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于()

A、5日

B、5个工作日

C、7日

D、7个工作日

参考答案：B

文字解析：暂无解析

3、平行于水流方向的围堰为()

A、横向围堰

B、纵向围堰

C、过水围堰

D、不过水围堰

参考答案：B

文字解析：暂无解析

4、水电建设工程施工企业应建立、健全以()为核心的安全管理制度。

A、安全工作体系

B、安全管理机构

C、安全生产责任制

D、领导责任制

参考答案：C

文字解析：暂无解析

5、下列关于施工导流标准的说法正确的是()

A、4级、5级导流建筑物地基地质条件复杂,其结构设计级别可提高一级,其设计洪水标准相应提高

B、4级、5级导流建筑物地基地质条件复杂,其结构设计级别可提高一级,但设计洪水标准不提高

C、对导流建筑物级别为3级且失事后果严重的工程,应提出发生超标准洪水时的预案

D、当导流建筑物与永久建筑物结合时,成为永久建筑物部分的结构设计应采用永久建筑物级别标准

E、当导流建筑物与永久建筑物结合时,成为永久建筑物部分的设计洪水标准应提高一级

参考答案：B、C、D

文字解析：暂无解析

6、以机械旋转方法搅动地层,用时注入水泥基质浆液,在松散细颗粒地层内形成柱体的基础处理形式为()

A、深层搅拌桩

B、打入桩

C、灌注桩

D、旋喷桩

参考答案：A

文字解析：暂无解析

7、项目法人应当在拆除工程或者爆破工程施工15日前,下列()必须报送水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构备案。

A、拟拆除或拟爆破的工程及可能危及毗邻建筑物的说明

B、施工组织方案

C、堆放、清除废弃物的措施

D、生产安全事故的应急救援预案

E、拟拆除或拟爆破工程的可行性分析报告

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

8、招标时,为确保施工单位的能力满足保证工程质量的要求,应详细了解、审查、分析判断施工单位的()

A、施工单位的资质及质量保证体系

B、施工单位以往的相关工程业绩

C、施工单位以往的施工质量情况

D、施工单位的安全体系

E、施工单位对本工程所作的施工组织设计、施工方法和措施,投入本工程的项目经理人选、主要技术力量及设备的情况

参考答案：A、B、C、E

文字解析：暂无解析

9、根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》(SDJ212—83),下列关于洞室开挖爆破安全要求正确的是()

A、单向开挖隧洞,安全地点距爆破工作面的距离,应不少于200m

B、单向开挖隧洞,安全地点距爆破工作面的距离,应不少于300m

C、相向开挖的两个工作面相距30m放炮时,双方人员均须撤离工作面

D、相向开挖的两个工作面相距50m放炮时,双方人员均须撤离工作面

E、相距15m时,应停止一方工作单项开挖贯通

参考答案：A、C、E

文字解析：暂无解析

10、根据事故处置情况及时续报以下内容()

A、有关项目法人、勘察、设计、施工、监理等工程参建单位名称、资质等级情况,单位以及项目负责人的姓名以及相关执业资格

B、事故原因分析

C、事故发生后采取的应急处置措施及事故控制情况

D、抢险交通道路可使用情况

E、发生事故的工程名称、地点、建设规模和工期

参考答案：A、B、C、D

文字解析：暂无解析

11、某水利水电工程的主要建筑物级别为2级,其导流隧洞为()级导流建筑物。

A、2

B、3

C、4

D、5

参考答案：C

文字解析：暂无解析

12、碾压土石坝施工中,具有生产效率高等优点的碾压机械开行方式是()

A、进退错距法

B、圈转套压法

C、进退平距法

D、圈转碾压法

参考答案：B

文字解析：暂无解析

13、《中华人民共和国河道管理条例》于()颁布施行。

A、1985年

B、1988年

C、1995年

D、2001年

参考答案：B

文字解析：暂无解析

14、根据《评标委员会和评标方法暂行规定》,评标委员会成员人数为()以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的()

A、5人、1／3

B、5人、2／3

C、7人、1／3

D、7人、2／3

参考答案：B

文字解析：暂无解析

15、在洞室开挖的围岩类型中,Ⅰ类稳定围岩的特点是()

A、结构面无不稳定组合

B、断层走向与洞线正交

C、地下水活动轻微

D、地下水活动轻微,洞壁潮湿,有少量的渗水或滴水

E、岩体呈块状整体结构或块状砌体结构

参考答案：A、B、C、E

文字解析：暂无解析

16、碾压混凝土的温控措施有()

A、采用低热大坝水泥

B、少掺粉煤灰

C、用冷水拌合及骨料预冷的方式降低浇筑温度

D、利用层面散热降温

E、安排在低温季节浇筑基础层

参考答案：A、C、D、E

文字解析：暂无解析

17、《防洪法》规定,有堤防的河道、湖泊,其管理范围为()

A、两岸堤防之间的行洪区

B、堤防本身

C、跨河的桥梁、水闸等建筑物

D、护堤地

E、两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地

参考答案：A、B、D、E

文字解析：暂无解析

18、根据《水利水电建筑安装安全技术工作规程》(SD267—88),用火作业区距所建的生活区不得小于()

A、10m

B、15m

C、20m

D、25m

参考答案：B

文字解析：暂无解析

19、灌浆泵容许工作压力应大于最大灌浆压力的()倍。

A、0．8

B、1.0

C、1．5

D、2

参考答案：C

文字解析：暂无解析

20、《水利基本建设项目稽察暂行办法》规定,稽察工作的原则是()

A、迅速、真实、准确

B、平等、公正、客观

C、公正、平等、客观

D、客观、公正、高效

参考答案：D

文字解析：暂无解析

21、按《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准》,单元工程质量标准项目可分为一般原则和要求、质量检查项目和()

A、保证项目

B、基本项目

C、允许偏差项目

D、不允许偏差项目

参考答案：C

文字解析：暂无解析

22、根据《建筑企业资质等级标准》(建建[2001]82号),水利水电工程施工专业承包企业资质等级分为()

A、甲级、乙级、丙级

B、一级、二级、三级

C、特级、一级、二级、三级

D、特级、甲级、乙级、丙级

参考答案：B

文字解析：暂无解析

23、尚无工程设施保护的洪水泛滥所及的地区称为()

A、蓄洪区

B、滞洪区

C、防洪保护区

D、洪泛区

参考答案：D

文字解析：暂无解析

24、承包人每完成一道工序及一个单元工程,都必须经过自检合格后报监理机构复核检验的制度为施工监理主要工作制度中的()

A、监理工作报告制度

B、工程质量检验制度

C、工程质量验收制度

D、监理验收报告制度

参考答案：B

文字解析：暂无解析

25、根据《水轮发电机组安装技术规范》(GB／T8564—2003),水轮发电机组过速试验过程中需监视的情况有()

A、各部位摆度和振动值

B、各部轴承的温升情况

C、发电机空气间隙的变化

D、风闸的摩擦情况及动作的灵活性

E、是否有异常响声

参考答案：A、B、C、E

文字解析：暂无解析

26、为便于碾压混凝土的养护和防护,施工组织安排上应尽量避免()施工。

A、春季

B、夏季

C、秋季

D、冬季

参考答案：B

文字解析：暂无解析

27、建设项目设立由()牵头组建的安全生产委员会。

A、施工单位

B、监理单位

C、设计单位

D、项目法人

参考答案：D

文字解析：暂无解析

28、根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》(SL62—94),已完成灌浆或正在灌浆的地区,其附近()以内不得进行爆破作业,否则应采取减震和防震措施。

A、20m

B、30m

C、40m

D、50m

参考答案：B

文字解析：暂无解析

29、《水法》规定水资源属于国家所有,水资源的所有权由()代表国家行使。

A、县以上水行政主管部门

B、水利部

C、流域管理机构

D、国务院

参考答案：D

文字解析：暂无解析

30、下列关于水工建筑物地下开挖工程施工技术及爆破施工的说法正确的是()

A、单向开挖隧洞,安全地点至爆破工作面的距离应不少于200m

B、相向开挖的两个工作面相距15m时应停止一方工作,单向开挖贯通

C、竖井单向自下而上开挖,距离贯通面5m时,应自上而下贯通

D、装有爆破器材的车辆应根据实际情况调整线路

E、电力起爆只允许在无雷电天气、感应电流和杂散电流小于30mA的区域使用

参考答案：A、B、C、E

文字解析：暂无解析

第六部分建筑实务1、建设工程施工应当在()组织进行,需要临时征用施工场地或者临时占用道路的,应当依法办理有关批准手续。

A、能够满足施工要求的场地内

B、批准的施工场地内

C、尽量减少扰民的场地内

D、与周边完全隔离的场地内

参考答案：B

文字解析：“批准的施工场地内”能否满足施工要求、能否减少扰民、能否与周边完全隔离,属于是否需要临时占地和场地管理的另一个问题,所以施工场地需要临时占用道路等情况的,应当依法办理有关批准手续。

2、钢结构一级、二级焊缝不得有()等缺陷。[2004年真题]

A、表面气孔

B、夹渣

C、弧坑裂纹

D、焊道

E、电弧擦伤

参考答案：A、B、C、E

文字解析：焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷。一级、二级焊缝不得有表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷。且一级焊缝不得有咬边、未焊满、根部收缩等缺陷。

3、()是目前的主要结构类型之一。

A、多层砌体房屋

B、多层框架房屋

C、高层框架房屋

D、高层砌体房屋

参考答案：A

文字解析：多层砌体房屋是目前的主要结构类型之一,但是这种结构材料脆性大,抗拉、抗剪能力低,抵抗地震的能力差。震害表明,在强烈地震作用下,多层砌体房层的破坏部位主要是墙身,楼盖本身的破坏较轻。

4、钢结构分部(子分部)工程质量验收时,应提供下列()文件和记录。

A、钢结构工程竣工图纸及相关设计文件

B、施工现场质量管理检查记录

C、有关安全及功能的检验和见证检测项目检查记录

D、有关观感质量检验项目检查记录

E、检验批质量验收记录

参考答案：A、B、C、D

文字解析：钢结构分部(子分部)工程质量验收时,应提供的文件和记录除ABCD四项外,还包括：①分部工程所含各分项工程质量验收记录；②分项工程所含各检验批质量验收记录；③强制性条文检验项目检查记录及证明文件；④隐蔽工程检验项目检查验收记录；⑤原材料、成品质量合格证明文件、中文标志及性能检测报告；⑥不合格项的处理记录及验收记录；⑦重大质量、技术问题实施方案及验收记录；⑧其他有关文件和记录。

5、为使建筑不受地下水的侵害,建筑都要设连续水平防潮层,一般室内水平防潮层位于()

A、室内地层密实材料垫层顶部、室内地坪(±0.000)处

B、室内地层密实材料垫层中部、室内地坪(±0.000)以下60mm处

C、室内地层密实材料垫层底部、室内地坪(±0.000)以下120mm处

D、室内地层密实材料底部、室内地坪(±0.000)以下120mm处

参考答案：B

文字解析：在建筑底层内墙脚、外墙勒脚部位设置连续的防潮层隔绝地下水的毛细渗透,避免墙身受潮破坏。内墙两侧地面有高差时,在墙内两道水平防潮层之间加设垂直防潮层。水平防潮层的位置：做在墙体内、高于室外地坪、位于室内地层密实材料垫层中部、室内地坪(±0.000)以下60mm处。

6、地下水位较低、深度不是很大的一般黏性或砂土层中使用的是()

A、斜柱支撑

B、锚拉支撑

C、型钢桩横挡板支撑

D、临时挡土墙支撑

参考答案：C

文字解析：斜柱支撑适于开挖较大型、深度不大的基坑或使用机械挖土时；锚拉支撑适于开挖较大型、深度不大的基坑或使用机械挖土,不能安设横撑时使用；临时挡土墙支撑适于开挖宽度大的基坑,当部分地段下部放坡不够时使用。

7、在常温条件下采用自然养护方法时,主体结构混凝土浇筑完毕后,应在()小时以内加以覆盖和浇水。

A、8

B、10

C、12

D、24

参考答案：C

文字解析：暂无解析

8、拆迁租赁房屋的,拆迁人应当与被拆迁人、房屋承租人订立()协议。

A、中止房屋租赁

B、租赁房屋补偿

C、拆迁补偿安置

D、解除租赁房屋

参考答案：C

文字解析：拆迁租赁房屋的拆迁人是无权中止房屋租赁或解除租赁房屋合同(或协议)的,因为他不是租赁合同的当事人。由于原来的房屋租赁合同关系未完结,拆迁租赁房屋就会对房屋出租人和房屋承租人双方都造成一定的损失,因此,拆迁人应当与被拆迁人、房屋承租人一起订立拆迁补偿安置协议。

9、开挖较深基槽时,可用()传递高程。

A、经纬测设

B、水准测量

C、高程引测

D、全站仪

参考答案：B

文字解析：当开挖较深的基槽或将高程引测到建筑物的上部时,可用水准测量传递高程。

10、地基基础工程验收时,应提供()等技术文件和记录。

A、原材料的质量合格证和质量鉴定文件

B、半成品如预制桩、钢桩、钢筋笼等产品合格证书

C、勘察、设计文件

D、检测试验及见证取样文件

E、其他必须提供的文件或记录

参考答案：A、B、D、E

文字解析：地基基础工程验收时,应提供的技术文件和记录包括：①原材料的质量合格证和质量鉴定文件；②半成品如预制桩、钢桩、钢筋笼等产品合格证书；③施工记录及隐蔽工程验收文件；④检测试验及见证取样文件；⑤其他必须提供的文件或记录。

11、我国项目监理机构在建设前期阶段工程投资控制中的主要任务()[2005年真题]

A、进行工程项目的机会研究、初步可行性研究、编制项目建议书

B、进行可行性研究

C、对拟建项目进行市场调查和预测

D、编制投资估算

E、依据施工合同有关条款、施工图、对工程项目造价目标进行风险分析,并制定防范性对策

参考答案：A、B、C、D

文字解析：项目监理机构在建设前期阶段工程投资控制中的主要任务除ABCD四项外,还包括进行环境影响评价、财务评价、国民经济评价和社会评价。E项属于在施工阶段的主要任务。

12、下列关于金属、石材幕墙与主体结构连接的预埋件的表述错误的是()

A、当设计无明确要求时,预埋件位置偏差不应大于25mm

B、当设计无明确要求时,预埋件的标高偏差不应大于10mm

C、当设计无明确要求时,预埋件位置偏差不应大于20mm

D、应在主体结构施工时按设计要求埋设,预埋件应牢固,位置准确,预埋件的位置误差应按设计要求进行复查

参考答案：A

文字解析：金属、石材幕墙与主体结构连接的预埋件,应在主体结构施工时按设计要求埋设。预埋件应牢固,位置准确,预埋件的位置误差应按设计要求进行复查。当设计无明确要求时,预埋件的标高偏差不应大于10mm,预埋件位置偏差不应大于20mm。

13、当混凝土试件强度评定不合格时,可采用()的检测方法对结构构件中的混凝土强度进行推定,并作为处理的依据。[2004年真题]

A、现场同条件养护试件

B、按原配合比、原材料重新做试件

C、非破损或局部破损

D、混凝土试件材料配合比分析

参考答案：C

文字解析：暂无解析

14、建筑石膏的主要技术指标有()

A、抗折强度

B、抗拉强度

C、细度

D、初凝时间

E、终凝时间

参考答案：A、C、D、E

文字解析：建筑石膏的主要技术指标有抗折强度、抗压强度、细度、初凝时间和终凝时间。

15、()不符合标准规定的水泥为废品。

A、终凝时间

B、初凝时间

C、体积安定性

D、氧化镁含量

E、硫含量

参考答案：B、C、D

文字解析：凡氧化镁、三氧化硫、初凝时间、体积安定性中任何一项不符合标准规定的水泥均为废品。凡细度、终凝时间、不溶物、烧失量中的任何一项不符合标准规定或混合材料的掺量超过最大限定和强度低于商品强度等级的指标时为不合格品。水泥包装标志中水泥品种、强度等级、生产者名称和出厂编号不全的也属于不合格品。硫含量不符合规定,应该下调水泥价格。

16、招标人对投标单位进行资格预审应包括的内容有()

A、单位员工数量

B、近1年完成工程的情况

C、目前正在履行合同的情况

D、资源方面的情况

E、各种奖励和处罚

参考答案：C、D、E

文字解析：招标人对投标单位进行资格预审的内容包括：①投标单位组织与机构和企业概况；②近3年完成工程的情况；③目前正在履行的合同情况；④资源方面,如财务状况、管理人员情况、劳动力和施工机械设备等方面的情况；⑤其他情况,如各种奖励和处罚等。

17、在板、次梁与主梁交叉处,梁、板钢筋绑扎表述正确的是()

A、次梁的钢筋在上

B、主梁的钢筋居中

C、板的钢筋在下

D、当有圈梁或垫梁时,主梁的钢筋在上

参考答案：D

文字解析：在板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋居中,主梁的钢筋在下,当有圈梁或垫梁时,主梁的钢筋在上。

18、经纬仪由照准部、()和基座三部分组成。[2004年真题]

A、垂直度盘

B、望远镜

C、支架

D、水平度盘

参考答案：D

文字解析：经纬仪由照准部、水平度盘和基座三部分组成,是对水平角和竖直角进行测量的一种仪器。其主要功能是：测量两个方向之间的水平夹角β；测量竖直角α；借助水准尺,利用视距测量原理,可以测量两点间的水平距离D和高差h。

19、()是抵抗水平荷载最有效的体系。

A、框架结构

B、框剪结构

C、剪力墙结构

D、筒体结构

参考答案：D

文字解析：在高层建筑中,特别是超高层建筑中,水平荷载愈来愈大,起着控制作用。简体结构是抵抗水平荷载最有效的结构体系。它的受力特点是：整个建筑犹如一个固定于基础上的封闭空心的筒式悬臂梁来抵抗水平力。

20、受力钢筋的弯钩和弯折应符合的规定有()

A、HP

B、235级钢筋末端应作180弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的4倍B当设计要求钢筋末端需作135°弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求

C、钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍

D、箍筋弯钩的弯弧内直径尚应不小于受力钢筋直径

E、箍筋弯钩的弯折角度：对一般结构,不应小于120°,对有抗震等要求的结构,应为1350

参考答案：B、C、D

文字解析：A项,H

21、下列关于混凝土的变形性能的叙述不正确的是()

A、非荷载型变形包括物理收缩、碳化收缩、干湿变形、温度变形等

B、非荷载型变形指物理化学因素引起的变形

C、荷载作用下的变形可分为在短期荷载作用下的变形；长期荷载作用下的变形一徐变

D、混凝土的变形主要分为：非荷载型变形和荷载型变形

参考答案：A

文字解析：非荷载型变形包括化学收缩、碳化收缩、干湿变形、温度变形等。

22、住宅室内装饰装修管理办法中的装修人是指()

A、提出住宅装修的业主

B、实施住宅装修的装修公司

C、实施住宅装修的工人

D、受委托进行装修设计的设计单位

参考答案：A

文字解析：住宅室内装饰装修管理办法中的装修人是指业主或者住宅使用人。

23、幕墙安装施工应对()项目进行验收。

A、主体结构与立柱、立柱与横梁连接节点安装及防腐处理

B、幕墙的防水安装

C、幕墙的防火、保温安装

D、幕墙的防雷节点的安装

E、幕墙的封口

参考答案：A、C、D、E

文字解析：幕墙安装施工应进行验收的项目除ACDE四项外,还有：幕墙的伸缩缝、沉降缝、防震缝及阴阳角的安装。

24、根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(G50203--2002)的规定,模板安装一般项目的要求有()

A、对清水混凝土工程及装饰混凝土工程,应使用功能达到设计效果的模板

B、模板的接缝不应漏浆

C、在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接槎处

D、浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净

E、在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,模板内可有少量积水

参考答案：A、B、D

文字解析：在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接槎处属于模板安装主控项目的要求。模板安装的一般项目的要求包括：①模板的接缝不应漏浆；②在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水；③模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂；④浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净；⑤对清水混凝土工程及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板。

25、新建筑物的混凝土或抹灰基层,涂饰涂料前应涂刷()封闭底漆。

A、防水

B、防腐

C、抗酸

D、抗碱

参考答案：D

文字解析：新建筑物的混凝土或抹灰基层,在涂饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆。对泛碱、析盐的基层应先用3％的草酸溶液清洗,然后用清水冲刷干净或在基层上满刷一遍耐碱底漆,待其干后刮腻子,再涂刷面层涂料。

26、常用无机绝热材料有()[2005年真题]

A、泡沫塑料

B、矿棉

C、玻璃棉

D、膨胀珍珠岩

E、泡沫玻璃

参考答案：B、C、D、E

文字解析：无机绝热材料一般是用矿物质原料制成,呈粒状、纤维状、多孔状或层状构造。粒状材料主要有膨胀蛭石和膨胀珍珠岩及其制品；纤维状材料主要有岩矿棉、玻璃棉、硅酸铝棉及其制品；多孔材料主要有硅藻土、微孔硅酸钙、泡沫石棉、泡沫玻璃以及加气混凝土；层状材料主要有中空玻璃、热反射玻璃、吸热玻璃。泡沫塑料属于有机绝热材料。

27、为有效地遮挡太阳高度角较大的从窗口上方照射下来的太阳光,应选择()

A、垂直遮阳方式

B、综合遮阳方式

C、挡板式遮阳

D、水平遮阳方式

参考答案：D

文字解析：建筑遮阳一般有水平式、垂直式、综合式和挡板式。为遮挡太阳高度角较大的从窗口上方照射下来的太阳光,应选择水平遮阳方式。

28、下列关于建筑幕墙工程接缝处理的表述错误的是()

A、建筑幕墙是由支承结构体系与面板组成的

B、连接胶缝所承受的荷载只有玻璃板块的自重

C、幕墙面板不应跨越变形缝

D、雨篷等突出幕墙墙面的建筑构造之间,要进行防水和排水设计

参考答案：B

文字解析：建筑幕墙工程接缝处理的要求有：①建筑幕墙是由支承结构体系与面板组成的；②连接胶缝,不仅要承受正负风荷载、地震作用,还要长期承受玻璃板块的自重,而硅酮结构密封胶承受永久荷载的能力很低；③主体建筑在伸缩缝、沉降缝、防震缝等变形缝两侧会发生相对位移,幕墙面板跨越变形缝时容易破坏,所以幕墙面板不应跨越变形缝；④雨篷等突出幕墙墙面的建筑构造之间,要进行防水和排水设计。

29、烧结普通砖按主要原料分为()

A、黏土砖

B、页岩砖

C、煤渣砖

D、粉煤灰砖

E、蒸压灰砂砖

参考答案：A、B、D

文字解析：常用砌筑用砖有烧结普通砖、煤渣砖、烧结多孔砖、烧结空心砖、蒸压灰砂砖等种类。其中,烧结普通砖按主要原料分为黏土砖、页岩砖、煤矸石砖和粉煤灰砖。

30、非抗震设计时,梁上部纵向钢筋伸入端节点的锚周长度,直线锚固时不应小于lа且伸过柱中心线的长度不宜小于()倍的梁纵向钢筋直径。

A、5

B、8

C、10

D、32

参考答案：A

文字解析：暂无解析

第七部分机电实务1、同一静止流体中,不同位置处的流体的()相同。

A、流体位能

B、静压能

C、流体位能与静压能之和

D、等压面

参考答案：C

文字解析：暂无解析

2、《特种设备安全监察条例》所称特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的设备,包括()

A、场(厂)内专用机动车辆

B、铁路机车

C、压力容器

D、压力管道

E、起重机械

参考答案：A、C、D、E

文字解析：暂无解析

3、实际液体的伯努利方程不适用