联合经营合同协议书

10建设工程联营合作合同甲方：法定代表人：住所：乙方：法定代表人：住所：甲方成功中标 工程〔以第一条工程概况工程名称：工程地点：承包范围：合同价款：人民币第一条工程概况工程名称：工程地点：承包范围：合同价款：人民币〔暂定价〕打算开工日期：年月日，具体开工日期以建设单位签署的开工令为准。打算完工日期： 年 月 日。合同工期总日历天数为： 。工程质量标准： 。其次条 组本钱合同的文件及优先解释挨次本合同及合同附件；标准、标准及有关技术文件；图纸；工程量清单；工程报价单或预算书；甲方公司的各项治理制度；甲方与建设单位〔工程业主〕总承包合同相关内容。第三条财务与资金治理一为保证工程顺当进展甲方收取乙方%的总包治理〔以本工程建设单位与甲方竣工结算总造价为准税金由乙方另付或核定包干利费 元。总包治理费或利费支付方式：每次收到建设单位支付的工程进度款后按比例直接扣除。税费按国家规定缴纳，费用由乙方负担，或由甲方直接从建设单证明。二、工程款必需进入甲方公司指定银行账户，乙方收取和使用资项包括但不限于总包治理费、利费、税费〔含甲供材。甲方扣除以税费不管是否已经缴纳，甲方必需在每次收取工程款中扣回。三、本工程大宗材料选购、大型机械设备租赁，应严格依据《材费。工程使用的各种材料、租赁费、分包工程款等乙方需供给付款凭证，逐笔支付，并向甲方供给托付付款承诺书。四、建筑市场和社会部门收取的有关规费、保证金及乙方人员各种社会保险、人身保险由乙方负担。五、工程通过竣工验收后，乙方担当对工程的保修义务及一切责任。保修金返还后，由甲方留置一年，留置期间无任何质量问题和其他纠纷，留置期满后全部返还乙方。六、本工程劳务用工必需与有相应资质的建筑劳务公司签订书面六条第五点“劳务用工”中商定。七、工程部人员工资由乙方负担，乙方造表，工资可提取现金或打入每人银行卡中。八、2022元以上固定资产〔如机械、汽车等。第四条 甲方权利及义务一、甲方有权监视乙方认真履行本合同。除甲方工程经理及甲方律效力，不对甲方产生任何约束力。二、甲方派驻本工程的人员有：工程经理 ，技术负责人 ，质量安全员 ，资料员 。三、甲方负责工程施工指导和治理工作，行使总承包治理职责，对乙方施工的进度、质量、安全、文明施工进展监视、治理、考核，利。四、组织乙方参与隐蔽工程验收、主体工程验收，竣工验收。负责向建设单位提交验收报告和竣工验收全套资料。五、乙方在本合同履行期间，假设发生以下状况，甲方有权对其进展同，更换主管人员：〔一〕治理不善、形成亏损，拖欠治理费；〔二〕未经甲方同意，擅自从业主提取工程款及材料款；〔三〕不履行总包合同及本合同中商定的主要治理目标；〔四〕未经甲方同意，擅自以甲方公司、分公司、工程处或工程部名义对外签订分包协议、选购、租赁合同、对账单、欠款单等；〔五〕违法、违规、损坏企业声誉。规、政策、规定出具有关付款依据。第五条 乙方权利及义务一、派驻现场代表及治理人员〔一〕乙方现场代表全权负责施工现场治理，代表乙方行责任。〔二〕乙方必需在施工现场派驻治理人员，且不得任凭更换。管40乙方应按本合同商定担当违约责任。如因特别缘由需更换上述人员，甲方审查批准前方可更换。二、工程施工本工程施工由乙方负责，施工时，乙方需听从甲方现场治理，做到安全、文明施工，遵守甲方公司及工程部治理制度，按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的治理，做好自身责任区的治安保卫工作。三、成品保护在本工程通过竣工验收前，乙方对已完成的工作有责任做好成品保护工作，如发生成品损坏，其责任和修复费用由乙方担当，工期不予顺延。四、接近建筑物、地下构筑物的保护乙方须认真做好施工现场责任范围内的地下管线、接近建筑物、因修复损坏及因此发生的赔偿等一切责任均由乙方担当。五、劳务用工〔一〕本工程劳务用工：为保证本工程质量及安全，乙方应与有附劳务公司营业执照、资质证书复印件并加盖劳务公司印章。〔二〕乙方应监视劳务公司与其使用的工人签订劳动合同，且保实际支出金额，无须通知乙方或得到乙方同意。〔三〕乙方应严格依据劳务合同将劳务工程款付至劳务公司账拖欠工人工资导致工人讨薪、聚众扰民大事，或乙方的任何人员(包括其雇佣人员)未经甲方的同意，以索要工资、工程价款等名义，擅位已付工程款中直接予以扣除。〔四〕乙方全部参与本工程作业的人员包括施工治理人员，在进3程款直至乙方补足相应资料。六、材料选购及租赁设备本工程所用材料必需符合设计标准、保证合格，有产品合格证及部门验收合格的设备及材料。七、专业分包本工程分局部项工程专业分包必需征得建设单位的同意，分包单单位同意而给甲方带来损失的，损失由乙方担当。八、免除甲方责任乙方应在履行本合同项下商定义务时保证，甲方在本工程的实索赔和诉讼:任何人员的伤亡。任何财产的损失或损害。由于乙方的疏忽、过失导致的连带责任。如乙方在工程施工中造成以上事项或导致甲方因以上事项担当相关责任，乙方担当违约责任，并赔偿甲方因此所受的一切损失，如赔偿金、诉讼费、差旅费、律师费等。九、制止转包乙方严禁将工程转包，否则甲方有权单方终止合同并依据乙方供给甲方支付缺乏局部。第六条工程质量一、无论本工程是否已通过验收，当甲方或监理觉察施工质量不费用，工期不予顺延。二、假设整体工程质量标准及质量奖项未到达总包合同的要求，除工程的返工、修理和整改，并担当因此而发生的费用。三、违约责任〔一〕假设甲方通知乙方后2424方担当违约责任。〔二〕因乙方缘由造成在施工中消灭影响构造、使用功能等重大质量事故时，乙方必需担当事故处理所发生的全部费用。同时，甲方可无条件终止本合同，并要求乙方按本合同规定担当违约责任。第七条 技术资料一、竣工验收资料工程竣工后，乙方应在验收前十天，向甲方提交竣工验收报告和竣工资料，包括:〔一〕隐蔽工程和中间验收记录的原始技术资料。〔二〕供给办理工程竣工图的数据与资料。〔三〕乙方供给资料数据并协作甲方做好竣工验收各项资料，资料费用由乙方担当。〔四〕其他。二、违约责任乙方应随施工进度，按甲方要求准时上报有关施工资料至甲方，金的权利，直至乙方按要求交齐相关资料。第八条环境保护及安全文明施工一、安全教育及事故处理乙方应按国家法律法规、甲方安全治理制度做好安全教育、安全防护(包括为所属人员配备个人防护用品)、日常安全治理等工作，保实行有效措施防止损失扩大，同时按规定马上报告甲方。二、安全生产〔一〕严格按标准进展施工。应按国家、省市及甲方规定提取安全费用，完善安全设施，配备安全专职治理人员，准时消退事故隐患，严格执行JGJ59-2022〔二〕乙方在施工过程中必需遵守工程所在地有关消防、安全文明施工、环境治理等规定，办理相关手续，担当由此发生的费用。凡因违反政府有关规定的引起的全部责任，均由乙方担当。三、噪声及扬尘〔一〕工程实施全过程，要避开噪声扰民并严格把握粉尘污染，相应责任。〔二〕乙方在施工过程中应最大限度的把握扰民，并负责解决消灭的扰民及民扰问题，并担当相应的费用。四、排污乙方因生产、生活造成的废弃物、污水等应依据甲方要求的指定地点堆、排放，如有违反，按甲方现场治理制度执行。第九条 检验、验收及完工一、验收程序〔一〕本工程承包范围完全施工完毕，待环境、消防、人防、节能等全部验收完毕后，以书面形式通知甲方进展验收。〔二〕乙方应在每个分项样板工程施工完、每一道工序施工完，工程和隐蔽验收制度。〔三按本合同第十二条商定处理。〔四〕乙方应帮助甲方办理整体工程完工验收，准时完成验收提标准的资料及竣工图纸一套。如有缺项、漏项或资料不合格等状况，甲方有权暂停乙方支配工程工程资金的权利，直至资料预备齐全。二、重检验〔一〕检查检验合格后，觉察因乙方缘由引起的质量问题，仍由中扣除。〔二〕无论是否进展验收，当业主、监理工程师、甲方要求对已发生的全部费用，赔偿乙方损失，并相应顺延工期。检验不合格且乙方不能证明非乙方缘由造成的，乙方担当检验、返工、修理发生的全部费用，工期不顺延。第十条工程保修一、保修责任〔一〕缺陷责任期及保修期内，乙方在收到甲方保修通知后24它单位或人员修理，无论是否为乙方过错，费用均由乙方支付。假设乙向责任人追偿。〔二〕如发生需要乙方紧急抢修的事故，乙方应在接到甲方通知12第十一条 违约一、乙方违约责任〔一〕在施工期间，假设甲方认为乙方进度不能满足本合同商定，乙方应按甲方要求安排赶工措施，由此发生的费用由乙方自行担当。乙方未按本合同商定完工时间完工的，除本合同其他条款商定的违约责任外，还应按总包合同商定的比例担当违约金。〔二〕乙方施工质量不符合本合同商定标准的，乙方除按本合同商定。〔三〕如乙方施工力量不能满足工程工期及质量要求的，经甲方合同金额。〔四乙方不能按本合同商定履行自己的各项义务,除了执行甲方同建设单位签订的《建设工程施工合同》中的违约条款外,还要担当3%支付违约金。二、甲方违约责任假设乙方完全履行了本合同的所商定的责任和义务，同时建设单位已支付了相应工程款,而甲方未按本合同商定阻碍乙方正常支配工程资金时，甲方应担当违约责任。三、违约金扣除后合同的履行一方违约后，另一方要求违约方连续履行本合同时，违约方担当违约责任后仍应连续履行本合同。第十二条 履约担保乙方在本合同签订后七天内，向甲方交纳履约担保金 元,担保有效期至整体工程完工验收之日止甲方在未收到乙方供给的合格的履约担保前，有权暂停乙方支配工程工程资金的权利。第十三条 争议甲乙双方发生争议，双方商定向太原仲裁委员会申请仲裁。第十四条不行抗力一、不行抗力大事定义本合同中不行抗力的定义与总包合同的定义一样。二、削减不行抗力的损失不行抗力大事发生后，乙方应马上通知甲方工程经理，并在力所第十五条文物和地下障碍物一、在施工过程中觉察古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有424文物治理部门，甲乙双方按文物治理部门的要求实行妥当保护措施。二、施工过程中觉察影响工作的地下障碍物时，乙方应于8内以书面形式通知甲方，同时提出处置方案，甲方收处处置方案后24报建设单位进展处理。第十六条 乙方承诺乙方向甲方承诺，依据合同商定的工期和质量标准，完本钱合同书第一条商定的工程，并在质量保修期内担当保修责任。乙方向甲方承诺，履行总包合同中甲方的全部义务，并与甲方共同向业主担当履行本工程以及确保本工程质量的连带责任。第十七条 其他情愿遵守,尤其对以下内容予以确认：即建设单位已支付相应工程款或申请仲裁。第十八条词语定义建设单位:与工程承包人签订建设工程施工合同的整体工程开发单位，即工程业主。监理:指建设单位聘请的整体工程的监理单位。总包合同:甲方与建设单位签订的建设工程施工合同。整体工程:总包合同商定的承包范围内的全部工程。甲供材：建设单位直接供给的工程材料。一具有现场签证、办理洽商变更手续的最终确认权，但任何签证、洽商变更均须符合本合同规定，否则甲方仍有权不予认可。乙方现场代表:指乙方派驻工地负责工程治理和履行合同的代表。工程部:甲方委派的在授权范围内治理本工程的临时机构。第十九条 补充条款其次十条合同的生效合同订立时间: 年月日合同订立地点:本合同自经双方加盖公章并经法定代表人或托付代理人签字、乙履行完毕且价款结清后终止。本合同一式份，甲方执份，乙方执份。甲方:(公章) 公章)住宅: 住宅:法定代表人: 定代表人:托付代理人: 代理人:年 月 日 年 月 附：1、甲乙双方营业执照及资质证书复印件2、安全责任书3、托付付款承诺书4、承诺书托付付款承诺书太原市第一建筑工程集团：鉴于我公司系贵公司 施工工程的联营合作方，现因工程需要，和 公司签订了分包〔买卖、租赁〕合同，需贵公司将工程款 元〔大写： 〕付至 公司，账号： 。因付款而引发的一切民事、经济、行政惩罚，以及引发的诉讼、仲裁、调解等活动产生的民事、经济责任和扩大的损失等均由我公司全部担当与贵公司无〔该责任和损失包括但不限于以下内容诉讼费保全费律师费差旅费合同货款、违约金、利息赔偿等，但付错账号除外。承诺人：年 月 日承诺 书太原市第一建筑工程集团：鉴于我公司系贵公司 施工工程的联营合作方，现因工程需要，需以贵公司的名义与 订施