土建中级职称考试《工程造价专业法律法规》真题一

土建中级职称考试《工程造价专业法律法规》真题一1[单选题]下列社会现象中，不属于法律关系变更的是（）。A.买卖关系中，卖方收款后将标的物交付与买方B.买卖关系中，买卖双方改换了标的物C.买卖关系中，买方发生变更（江南博哥）D.买卖关系中，买方根据卖方的请求延缓了其交货的期限正确答案：A参考解析：建设法律关系的变更是指建设法律关系的三个要素发生变化：(1)主体变更：主体变更是指建设法律关系主体数目增多或减少，也可以是主体改变。在建设合同中，客体不变，相应权利义务也不变，此时主体改变也称为合同转让。(2)客体变更：客体变更是指建设法律关系中权利义务所指向的事物发生变化。客体变更可以是其范围变更，也可以是其性质变更。(3)内容变更：建设法律关系主体与客体的变更，必然导致相应的权利和义务，即内容的变更。2[单选题]（）是法律关系产生．变更和消灭的原因。A.法律行为B.法律规范C.法律责任D.法律事实正确答案：D参考解析：建设法律关系只有在一定的情况下才能产生，同样这种法律关系的变更和消灭也由一定的情况决定。这种引起工程建设法律关系产生、变更和消灭的情况，即是人们通常所称的法律事实。法律事实即是工程建设法律关系产生、变更和消灭的原因。3[单选题]依据法律相关规定，从权利被侵害之日起超过（）的，人民法院不予保护。A.1年B.2年C.4年D.20年正确答案：D参考解析：诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。但是，从权利被侵害之日起超过20年的人民法院不予保护。4[单选题]施工许可证领取之后，包括延期在内超过（）月后还未开工即自行废止。A.3B.6C.9D.12正确答案：C参考解析：建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当在期满前向发证机关申请延期，并说明理由;延期以两次为限，每次不超过三个月，既不开工又不申请延期或者超过延期次数、时限的，施工许可证自行废止5[单选题]按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过（）的，应当重新办理开工报告的批准手续。A.3个月B.6个月C.1年D.2年正确答案：B参考解析：因故不能按期开工超过六个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。6[单选题]《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前（）个月向原生产安全许可证颁发管理机关办理延期手续。A.2B.3C.5D.6正确答案：B参考解析：《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。7[单选题]建筑施工企业不再具备安全生产条件，其情节严重的，应当（）。A.暂扣安全生产许可证B.吊销安全生产许可证C.罚款D.追究刑事责任正确答案：B参考解析：建筑施工企业不再具备安全生产条件的，暂扣安全生产许可证并限期整改;情节严重的，吊销安全生产许可证。8[单选题]从事建筑活动的专业技术人员,应当依法取得相应的（）A.专科以上毕业证书B.职称证书C.执业资格证书D.培训证书正确答案：C参考解析：从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。9[单选题]根据《建筑法》的规定，在建的建筑工程因故中止施工的，中止施工满（）的工程恢复施工前，建筑单位应当报施工许可证发证机关核验收施工许可证。A.1个月B.3个月C.6个月D.12个月正确答案：D参考解析：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，报告内容包括中止施工的时间、原因、在施部位、维修管理措施等，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。10[单选题]根据《安全生产许可证条例》，下列不属于实行安全生产许可制度的企业（）。A.建筑施工企业B.大型连锁超市C.烟花爆竹厂D.矿山厂正确答案：B参考解析：《安全生产许可证条例》规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。11[单选题]根据《安全生产法》的规定，下列选项中（）不是生产经营单位主要负责人的安全生产职责。A.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程C.为从业人员缴纳保险费D.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案正确答案：C参考解析：《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:①建立、健全本单位安全生产责任制;②组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;③保证本单位安全生产投入的有效实施;④督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;⑤组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;⑥及时、如实报告生产安全事故;⑦组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。12[单选题]按照我国建筑法的规定，施工现场安全由（）负责。A.施工单位B.监理单位和施工单位共同C.建设单位、监理单位和施工单位共同D.建设单位正确答案：A参考解析：施工现场安全由建筑施工企业负责。实行施工总承包的，由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理13[单选题]在混凝土浇灌过程中脚手架倒塌，直接危及人身安全的紧急情况下，施工人员在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利为（）。A.知情权B.紧急避险权C.拒绝权D.建议权正确答案：B参考解析：作业人员的紧急避险权：施工作业人员必须遵守建设工程施工的强制性标准、操作规程和施工管理规章制度;在发生危及人身安全的紧急情况时，有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。14[单选题]《建筑法》规定企业对为从事危险作业的职工办理意外伤害保险的要求是（）。A.应当办理B.鼓励办理C.必须办理D.不做要求正确答案：B参考解析：鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。15[单选题]施工单位特种作业人员不包括（）。A.电工B.混凝土工C.焊工D.吊车司机正确答案：B参考解析：建筑施工特种作业包括:(1)建筑电工(2)建筑架子工(3)建筑起重信号司索工(4)建筑起重机械司机(5)建筑起重机械安装拆卸工(6)高处作业吊篮安装拆卸工(7)经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业，比如电工、焊工、架子工、司炉工。16[单选题]根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政管理部门或者其他有关部门备案。A.10日B.12日C.15日D.3个月正确答案：C参考解析：建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。17[单选题]《建设工程安全生产管理条例》规定，（）对建设工程安全作业环境和安全防护、文明施工措施费用应当专户储存，专项用于安全生产、不得挪作他用。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.安全生产监督管理单位正确答案：A参考解析：施工单位对建设工程安全作业环境和安全防护、文明施工措施费用应当专户储存，专项用于安全生产，不得挪作他用。18[单选题]施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作（）。A.负全面责任B.负主要责任C.负管理责任D.负重要责任正确答案：A参考解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。19[单选题]生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的（），必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。A.生活设施B.福利设施C.安全设施D.附属设施正确答案：C参考解析：《安全生产法》规定，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。建设项目安全设施的设计人、设计单位应当对安全设施设计负责。安全生产监督管理部门应当加强对建设单位验收活动和验收结果的监督核查。20[单选题]根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位向作业人员告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害时，应采用（）。A.会议告知B.三级交底告知C.书面告知D.签订责任状告知正确答案：C参考解析：施工单位应当向作业人员提供符合国家规定标准的安全生产防护用具、安全防护服和安全生产作业环境，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。21[单选题]《湖南省工程质量和安全管理产生条例》规定：建设单位自建设工程竣工验收合格并办理竣工收备手续（）个月内，向备案机移交建设项目档案。A.1B.2C.3D.6正确答案：C参考解析：建设单位自建设工程竣工验收合格并办理竣工验收备案手续三个月内，向备案机关移交建设项目档案，取得档案移交证明。22[单选题]根据《安全生产法》的规定，（）采用新工艺、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。A.生产经营单位B.施工单位C.建设单位D.监理单位正确答案：A参考解析：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。23[单选题]根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向（）报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。A.项目负责人B.项目负责人和安全生产管理机构C.县级以上人民政府D.安全生产管理机构报告正确答案：B参考解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。24[单选题]设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及（）的在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。A.特殊设计部位B.施工安全的重点部位和环节C.关键施工部位D.有施工难度的施工部分正确答案：B参考解析：设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。25[单选题]《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位要求施工单位压缩合同的约定工期的，责令限期改正，处（）万元以上（）万元以下的罚款。A.3，5B.5，10C.1，50D.20，50正确答案：D参考解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位有下列行为之一的，责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款;造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的，依法承担赔偿责任:(1)对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的;(2)要求施工单位压缩合同约定的工期的;(3)将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的。26[单选题]根据《建设工程安全生产管理条例》，（）因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项保护措施。A.设计单位B.建设单位C.监理单位D.施工单位正确答案：D参考解析：施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任:(1)施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的;(2)未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的;(3)在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的;(4)施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的;(5)未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的。27[单选题]建筑施工总承包特级资质企业，应至少配备专职安全生产管理人员()人。A.3B.5C.6D.10正确答案：C参考解析：建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足下列要求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加：(1)建筑施工总承包资质序列企业：特级资质不少于6人；一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于3人。(2)建筑施工专业承包资质序列企业：一级资质不少于3人；二级和二级以下资质企业不少于2人。(3)建筑施工劳务分包资质序列企业：不少于2人。(4)建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于2人的专职安全生产管理人员。28[单选题]某建筑工程超过设计规定的合理使用年限后，产权所有人（）。A.可以继续使用B.必须组织报废处理C.应组织施工单位加固．维修和补强D.应委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，提出加固措施，重新界定使用限期正确答案：D参考解析：建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。29[单选题]《建设工程质量管理条例》规定，未经（）签字，建设单位不得拨付工程款，不进行竣工验收。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理单位负责人D.项目经理正确答案：A参考解析：未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。30[单选题]（）对全国的建筑活动实施统一监督管理。A.各有关建设行政主管部门B.各直辖市建设行政主管部门C.各地、州市建设行政主管理部门D.国务院建设行政主管部门正确答案：D参考解析：国家实行建设工程质量监督管理制度。国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一监督管理。31[单选题]《建设工程质量管理条例》规定，（）必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，未经检验或检验不合格的，不得使用。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.总承包单位正确答案：C参考解析：施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，不得使用。施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。32[单选题]根据《建设工程质量管理条例》规定，发生重大工程质量事故隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限的，对直接负责的主管人员和其他责任人员依法（）。A.给予行政处分B.追究刑事责任C.追究法律责任D.承担赔偿责任正确答案：A参考解析：《建设工程质量管理条例》规定，发生重大工程质量事故隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限的，对直接负责的主管人员和其他责任人员依法给予行政处分。33[单选题]监理单位与建设单位或施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量的，处（）罚款。A.10万元以下B.10万元以上50万元以下C.50万元以上100万元以下D.100万元以上正确答案：C参考解析：工程监理单位有下列行为之一的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书；有违法所得的，予以没收；造成损失的，承担连带赔偿责任：(1)与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的;(2)将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的。34[单选题]根据《招标投标法实施条例》，投标人提交投标文件时，招标人不应拒收的是（）。A.修改后按时提交的B.逾期送达的C.不按要求密封的D.未通过资格预审的正确答案：A参考解析：《工程建设项目施工招标投标办法》规定，投标文件有下列情形之一的，招标人应当拒收：(一)逾期送达，是指在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。(二)未按招标文件要求密封。35[单选题]某投标人于2006年5月3日收到中标通知书。但是在2006年5月10日却又收到了招标人改变中标结果的通知。则下面说法正确的是（）。A.招标人有权改变中标结果，不需要为此承担任何法律责任B.招标人应当为擅自改变中标结果承担违约责任C.招标人应当为擅自改变中标结果承担缔约过失责任D.招标人由于在投标有效期前发出通知因此不需要承担任何责任正确答案：B参考解析：中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。36[单选题]下列选项中，（）不是关于投标的禁止性规定。A.投标人以高于成本的报价竞标B.投标人与招标人之间串通投标C.投标人之间串通投标D.招标者向投标者泄露标底正确答案：A参考解析：1:投标人不得与招标人串通投标：招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息。2:投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益3:投标人不得有以其他方式弄虚作假的行为4:投标人不得以他人名义投标37[单选题]招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标担保。投标保证金可以使用现金支票、银行汇票等，一般不得超过招标项目估算价的（）。A.5%B.3%C.2%D.1%正确答案：C参考解析：《招标投标法实施条例》规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。38[单选题]投标人递交履约保证金后，中标人不履行与招标人订立的合同的，（）。A.履约保证金不予退还，不再赔偿招标人超过部分的其他损失B.履约保证金不予退还，另赔偿实际损失C.履约保证金不予退还，另赔偿超过部分的实际损失D.按实际损失赔偿正确答案：C参考解析：中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿;没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。39[单选题]甲高校为了节约建设投资，将建筑面积为3万平方米的图书馆工程发包给一家具有二级资质等级的施工总承包单位，依照《招标投标法》等相关法律的规定，应责令该校改正，处以的罚款为()。A.合同金额0.5%以上1%以下B.合同金额2%以上4%以下C.5万元以上10万元以下D.50万元以上100万元以下正确答案：A参考解析：《招标投标法》规定，必须进行招标的项目而不招标的、将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，责令限期改正，可以处项目合同金额千分之五以上千分之十以下的罚款；对全部或者部分使用国有资金的项目，可以暂停项目执行或者暂停资金拨付；对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。40[单选题]《招标投标法实施条例》规定，投标人对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向（）提出异议。A.招标人B.建设行政主管部门C.评标委员会D.招标代理机构正确答案：A参考解析：投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起日内作出答复;作出答复前，应当暂停招标投标活动。41[单选题]两个以上法人或者其他组织组成联合体进行投标时，以下论述错误的是（）。A.联合体内部应签订共同投标协议B.共同投标协议明确约定各方的工作和责任，作为内部协议不必提交给招标人C.联合体各方均应具备承担招标项目的相应能力D.联合体只能以一个投标人的身份参与投标正确答案：B参考解析：联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标。A选项正确，B选项错。两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力。CD选项正确。42[单选题]甲、乙、丙三个同一专业工程施工单位组成联合体进行投标，甲单位为一级资质，乙单位为二级资质．丙单位为三级资质，则联合体的资质等级应为（)A.特级B.一级C.二级D.三级正确答案：D参考解析：由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。43[单选题]根据《招标投标法》有关规定，评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。A.三分之一B.三分之二C.四分之一D.四分之二正确答案：B参考解析：《招投标法》规定，依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。44[单选题]建设工程招标中，资格预审文件或招标文件的发售期不得少于()日。A.3B.5C.6D.9正确答案：B参考解析：自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于五日。45[单选题]根据我国《招标投标法》的有关规定，下列有关开标的表述中错误的是（）。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行B.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点C.投标人对开标有异议应依法先向招标人提出D.投标人对开标有异议可直接向行政监督部门投诉正确答案：D参考解析：开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，A选项正确。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。B选项正确。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。C选项正确。D错误。46[单选题]根据《招标投标法实施条例》，通过资格预审的申请人少于3个，应当（）。A.暂停招标B.增加申请人C.重新招标D.直接发包正确答案：C参考解析：通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标。47[单选题]下列选项中不属于要约邀请的是（）。A.招股说明书B.招标公告C.中标通知书D.商品价目表正确答案：C参考解析：拍卖公告、招标公告、招股说明书、债券募集办法、基金招募说明书、商业广告和宣传、寄送的价目表等为要约邀请。商业广告和宣传的内容符合要约条件的构成要约。ABD属于要约邀请。C选项属于承诺。48[单选题]合同被撤销后，从（）之日起，合同无效。A.订立B.被撤销C.当事人发现为可撤销合同D.当事人向法院提出撤销合同正确答案：A参考解析：无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力。民事法律行为部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。49[单选题]债权人转让权利后，债务人的抗辩可以向（）主张。A.债权人B.债务人C.让与人D.受让人正确答案：D参考解析：债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以向受让人主张。50[单选题]建设工程施工合同实质上是一种特殊的()。A.技术合同B.买卖合同C.承揽合同D.代理合同正确答案：C参考解析：建设工程合同实质上是一种特殊的承揽合同。51[单选题]某建筑公司成功中标市房管局的办公大楼工程项目，签订施工合同时，双方风险的分配、违约责任的约定明显不合理，严重损害了乙方的合法权益。则该施工合同的签订违反了合同法原则中的（）。A.平等原则B.公平原则C.诚实信用原则D.自愿原则正确答案：B参考解析：公平原则主要包括:(1)订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务，不得欺诈，不得假借订立合同恶意进行磋商。(2)根据公平原则确定风险的合理分配(3)根据公平原则确定违约责任。公平原则作为合同当事人的行为准则，可以防止当事人滥用权利，保护当事人的合法权益，维护和平衡当事人之间的利益。52[单选题]下列表述中，错误的是（）。A.承诺可以撒销B.要约可以撒销C.承诺可以撒回D.要约可以撒回正确答案：A参考解析：承诺生效时合同成立，所以承诺不能撤销。承诺可以撤回。要约人可以撤销要约，要约可以撤回。53[单选题]甲欠乙30万元，甲将其名下的某处房产以30万元出售给丙，房屋过户后甲迟迟没有要求丙支付房款。乙可以行使（）。A.不安抗辩权B.同时履行抗辩权C.先履行抗辩权D.代位权正确答案：D参考解析：代位权是指因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权的权利。代位权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。54[单选题]学生张某暑假到某工地打工，项目负责人曾与工人王某口头商定，不管出现任何事故，公司最多赔付5000元。后在施工中，由于王某疏忽致使扣件坠落，砸伤了张某，发生医疗费7000元，下述说法正确的是（）。A.公司最多赔偿5000元B.张某应要求王某赔偿C.公司应赔偿医疗费7000元D.公司应赔偿6000元医疗费，另1000元由张某赔偿正确答案：C参考解析：免责条款是指当事人在合同中约定免除或者限制其未来责任的合同条款;免责条款无效，是指没有法律约束力的免责条款。合同中的下列免责条款无效：(1)造成对方人身伤害的；(2)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。55[单选题]《建筑法》规定：分包单位（）将其工程再分包。A.可以B.有条件允许C.与总承包单位协商D.禁止正确答案：D参考解析：禁止分包单位将其承包的工程再分包。56[单选题]债权人行使代位权应当向（）请求。A.人民法院B.仲裁机构C.人民法院或仲裁机构D.工商行政管理机关正确答案：A参考解析：代位权是指因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代位行使债务人的债权的权利。57[单选题]下列对于要约的表述，错误的是（）。A.要约约束受要约人而非要约人B.要约的内容具体确定C.发出要约的人称为要约人D.要约是希望和他人订立合同的意思表示正确答案：A参考解析：发出要约的人称为要约人，接受要约的人称为受要约人。要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合下列规定:①内容具体确定。②表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。要约须具有订立合同的意图，表明一经受要约人承诺，要约人即受该意思表示的约束。58[单选题]某施工单位为工程项目投保工程险时，对保险公司提供的格式条款提出以下看法，其中正确的是（）。A.格式条款中不能有免除保险公司责任的内容B.对格式条款理解有争议的，由施工单位予以解释C.对格式条款有两种以上解释的，该条款无效D.格式条款与非格式条款不一致的，以非格式条款为准正确答案：D参考解析：采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。A选项错。对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。B选项错。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。C选项错。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。D选项正确。59[单选题]下列关于民事诉讼期间的说明中错误的是（）。A.对一审判决不服的上诉期限是15日B.对一审裁定不服的上诉期限是10日C.一审普通程序的审理期限一般是6个月D.再审应当在判决、裁定发生法律效力后1年内提出正确答案：D参考解析：当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉。A正确。当事人不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。B正确。适用普通程序审理的案件，根据《民事诉讼法》的规定，应当在立案之日起6个月内审结。C正确。当事人申请再审应当在判决、裁定发生法律效力后规定的时限内提出（一般是6个月），D错误。60[单选题]下列不能行使合同撤销权的主体是（）。A.订立合同时显失公平的获利方B.乘人之危的受害方C.重大误解的双方当事人D.以欺诈．威胁手段订立合同受害方正确答案：A参考解析：可撤销合同的种类：1.因重大误解订立的合同2.在订立合同时显失公平的合同3.以欺诈手段订立的合同4.以胁迫的手段订立的合同61[多选题]法人应当具备（）条件。A.依法成立B.能够独立承担民事法律责任C.有自己的名称、组织机构和场所D.足够的工作人员正确答案：A,B,C参考解析：法人的存在必须具备如下四个条件:依法成立;有必要的财产或经费;有自己的名称、组织机构和场所;能够独立承担民事法律责任。62[多选题]生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（）。A.安全生产知识B.中级职称C.经济知识D.管理能力正确答案：A,D参考解析：《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。63[多选题]下列选项中，（）是《安全生产法》规定的安全生产从业人员的权利。A.知情权B.建议权C.申诉权D.拒绝权正确答案：A,B参考解析：施工单位作业人员的安全生产权利：(1)作业人员的知情权和建议权；(2)安全防护用品的获得权和使用权；(3)作业人员的批评、检举权和控告权；(4)作业人员的紧急避险权；(5)作业人员的获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利；(6)作业人员的请求民事赔偿权。64[多选题]根据《建设工