用人单位劳务合同

Word-30-用人单位劳务合同用人单位劳务合同篇1

雇主（甲方）：__________

住址：__________

雇工（乙方）：__________

住址：__________

经甲、乙双方友好商议，甲方愿将___________________工程的塔吊交给乙方承包，为做好在施工期间各项管理与协作工作，保质、保量、平安顺当举行，特制定以下协议，供双方落实。

一、工程概况

1、承包范围：

2、工作标准：

3、劳务期限：

本劳务合同的期限为：________月，方案从________年________月________日开头计算。

二、劳务费

1、本合同的劳务费暂定为：________________元。

2、劳务费于每个月________日托付________银行转账支付给乙方。

3、乙方须支付的个人所得税，甲方有权代缴。

三、双方职责

1、甲方职责

（1）根据合同商定的标准提供施工条件。

（2）按时支付劳务费，监督乙方的工作。

2、乙方职责

（1）乐观完成甲方支配的工作，服从甲方负责人的指挥。

（2）遵循甲方的员工守则，保质保量的完成目标。

（3）国家规定施工需要持有某种资质证书的，乙方应当把证书原件交由甲方保管。

四、工程平安

在施工中乙方必需听从甲方现场管理人员的管理；必需严格根据国家和地方平安规矩举行操作，如因乙方操作不当而造成的平安事故，一切责任由乙方自己负责，与甲方无关。

五、保密

乙方在工作工程中接触到的甲方的工程隐秘、技术隐秘和商业隐秘，负有保密的义务，不得泄露，否则乙方泄露甲方的隐秘给甲方造成的损失，乙方应担当责任。

六、违约责任

甲乙双方任何一方违背本合同的规定，给对方造成损失的，责任方都应担当全部损失，并支付________元的违约金。

七、附则

1、本协议一式______份，甲、乙双方各执______份。

2、本合同自双方签字后生效，自双方义务履行完毕后失效。

3、因合同的履行，双方发生争议，双方可商议解决，商议不成的，均能够向合同签订地、合同履行地的仲裁机构申请仲裁，对仲裁结果不服的，可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。

4、本合同未尽事宜，双方商议解决。

甲方：__________

代表人：__________

身份证号：__________

合同签订地：__________

合同履行地：__________

签订时光：________年________月________日

乙方：__________

身份证号：__________

合同签订地：__________

合同履行地：__________

签订时光：________年________月________日

用人单位劳务合同篇2

发包方：__________（以下简称甲方）承包方：__________（以下简称乙方）·根据《合同法》、《建造法》及其他有关法律、规矩，遵守平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经过双方友好商议，甲方同意将大武口世爵府邸项目工程的土建劳务大清包的方式承包给乙方。为明确双方责任，分工协调。更好相互协作，保证工程顺当举行，本着平等互利、商议全都的原则，双方达成以下的协议。

第一条：工程概况

其次条：承包方式及内容：

1：承包方式：劳务大清包，

2：乙方承包内容：主体结构、人工、木工、钢筋工、打混凝土、砌转、外架、抹灰、屋面找平、周转辅材、钢管、扣件、木胶板、木方、平安网、竹夹板、步步紧、穿墙螺杆（不含止水钢板）、施工大小型机具、塔吊，及搅拌机。自配满足施工要求的具有自立施工技术管理本事的施工管理员，包质量、包进度，文明施工，包施工中所需用的各种辅材.毛墙毛地交工的方式。以上内容均由乙方负责。

第三条：承包范围（详细内容如下）

A：1：基槽（坑）土石方（机械）开挖，劳务公司人工协作开挖清槽，

基础土方回填、土方内外运送、回填由甲方负责（土方回填劳务公司人工协作机械夯实）。

A：2：分公司在施工现场设工程管理项目部，由工程管理部提供本工程设计图纸及合同签订的其他协议内容。

A：3：劳务公司应根据施工图纸的内容及施工规范和施工单位项目部的施工计划完成施工。施工图所包括的模板、钢筋、架子、混凝土全部分项工程：施工图纸中的全部墙体、构造柱、二次构造柱、造型柱、地平、散水、抹灰、层面炉渣、找平层及零星的其他砌体工程；室内外脚架、临边防护、上人马道与架体有关的安装和拆除，搅拌机、提高架的安装与拆除及塔吊基础的施工等工作量。及施工现场的临舍搭建，砌筑搭设。

B、1、钢筋制作过程内容

钢筋车间机械安装及拆除、操作架、防护棚、通道及周边平安防护搭拆；材料进场后的卸车、场内水平运转、钢筋下料、配置、冷拉、切断、弯曲成型、钢筋对焊、协作机械接头、直罗纹套丝（套筒和直罗纹套丝费用由甲方提供）堆码和普通机具的修理、保养、发料点数、完工清场及车间的全部工作内容和相关的辅助工作。

B、2、钢筋绑扎工程工作内容：按照材料表检查核对加工配置的钢筋及数量，专人领料点数，清扫模板内的杂物，直螺纹套丝安装包括套丝机在内）绑扎成型、入模、垫庇护层、马镫、土建预埋件、过梁构造柱插筋、现场钢筋焊接、运转（材料进场后运输至乙方加工点）钢筋调校、加固协作木工支模、浇筑混凝土看护用工、塔吊基础钢筋的绑扎、完工清场及钢筋绑扎的全部工作内容和相关的辅助工作。

B、3、钢筋焊接工作内容：

检查核对钢筋规格及数量，钢筋搭拆简易脚手架。钢筋弯头切割或调值、对缝、焊接（焊条钢筋工自理）及焊苞的清理、试件现场取样切割和重新焊接，每日完工清场及钢筋竖焊平悍、对焊的全部工作内容和相关的辅助工作。

C、木工工程工作内容：

施工图纸中的全部构件砼的模板支设、架设墙体设计宽度的水泥预制条的固定，拆除、清理、堆放、归类及完工后各种材料归类收拾，进场材料甲方指定位置，现场由乙方人工协作机械装卸，后浇带的预留及二次清理支设谟板浇筑。

D：混凝土工程完成工作内容

浇筑砼前应先检查钢筋庇护层后浇筑成型，严格根据图纸中所设计的砼强度及要求浇筑成型，后浇带的清理浇筑及庇护工作做到完工清场。

E：砌筑工程内容及现场文明施工

图纸中所表示墙体砌筑、抹灰、压光及另外的零星墙的砌筑、抹灰、压光成型、屋面保温层、找坡层、找平层的施工达到防水施工条件。如墙体图纸有变更，应按变更后的施工。

3、脚手架工程工作内容

室内外综合脚手架搭拆、卸荷支撑的制作与安装、垂直与水安全全网及兜网挂拆，平安挡板的制作与安装、跳板的铺设、及拆除、人行马道的搭设、铺设及拆除，人行通道和防护棚搭拆、施工电梯门外

至各楼层平安门的安装拆除、走道平台的拆除及修改搭设、四口五临边、预留洞口、电梯井楼层周边的平安防护搭拆，施工区全部临边平安防护剂施工通道搭拆提高机的安装，拆除。要求每日完工清场，文明施工等脚手架工程的全部工作和内容互相辅助工作。脚手架在劳务公司外墙抹灰完成后20天拆除（20天为甲方提供装修时光），甲方若需继续使用，费用由甲方按建造面积向乙方支付。

4、装点工程

A、按图纸要求做水泥砂浆抹灰、顶棚清平砼表面。

B、墙面粉饰、粘贴钢丝网或密目网、饰面抹灰。

C、明沟、暗沟，台阶、室外2米以内的附属工程，土方建造垃圾挖运另行结算，（仅限清理现场而言）由甲方担当费用。

5、乙方负责全部水、电、暖、气管道、施工的预留洞口、抹灰处理。门窗、消防乙方负责预留洞口、抹灰处理。

6、甲方负责变压器及一级的配制，从一级配电箱以外的电线及二级配电箱三级配电箱开关箱等临电设施，均由乙方负责配制，至施工现场及本电箱的全部劳务、材料、照明灯具、电源电线。

7、暂时施工用水：甲方负责从总水表接至施工现场一个供水点，以后的施工用水及生活用水均由乙方自己解决。

8、甲方提供测量基准水准点，乙方对基准水准点予以庇护。基础及楼层放线甲方提供轴线施测，乙方据此举行轴线控制放线施工。

9、乙方自备能满足施工要求的周转材料和低值易耗材料：架子板、钉子、铁丝、扎丝、止水螺杆、步步紧、穿墙PVC管、蝴蝶扣平安网及辅材。

用人单位劳务合同篇3

甲方（使用部门）名称：__________________

乙方（受聘人员）姓名：__________________

按照《劳动法》以及有关法律、规矩和政策的规定，经双方平等商议，订立本劳动合同。

一、使用岗位及期限

甲方聘用乙方在_________岗位工作。期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

二、工作内容

乙方同意按甲方工作需要，在小学后勤岗位工作，履行职责，完成目标。

乙方应遵守甲方依法制定的管理制度。

三、劳动庇护和工作条件

甲乙双方都必需严格落实国家有关工作时光、劳动庇护、平安卫生等规定。甲方应为乙方提供符合规定的工作条件。乙方应严格遵守各项平安操作规程。

四、工作酬劳

乙方每月工资为_________元（含五险一金）。以实际工作计。其工作期间病事假工资的发扣见《蓬南中学暂时工管理方法》。

五、工作纪律

甲乙双方应严格遵守法律、规矩、规则和政策。甲方制定的各项详细的内部管理制度必需合法。乙方应听从甲方的管理。

六、劳动合同变更、终止、解除的条件

（一）劳动合同确需变更的，双方应商议全都，并按原签订程序变更合同。

（二）劳动合同期满或者甲乙双方商定的合同终止条件浮现，劳动合同即行终止。经双方同意，可续签劳动合同。

（三）乙方有下列状况之一的，甲方能够解除劳动合同：

1、在使用期内被证实不符合使用条件的；

2、旷工或者无正值理由逾期不归，经批判教导无效，旷工时光延续超过三天的；

3、严峻失职、渎职或违法乱纪，对甲方利益造成重大伤害的。

（四）有下列状况之一的，甲方能够解除劳动合同，但是应该提前三十日以书面形式通知乙方：

1、乙方患病或非因公（工）负伤，医疗期满后不能从事原工作的；

2、乙方不能胜任岗位工作，经培训后也不能胜任的。

3、劳动合同订立时所依据的客观状况发生变化，致使原合同无法履行，经甲乙双方商议不能就变更劳动合同达成协议的。

（五）有下列状况之一的，甲方不得依据本条第（四）款的规定解除或终止劳动合同：

1、乙方患病或者负伤在医疗期内的；

2、乙方因公负伤并被确认丧失或部分丧失工作本事的；

3、国家法律、规矩另有规定的。

（六）乙方在聘期内劳动教养以及被判刑的，劳动合同自行解除。

（七）乙方提出解除劳动合同的，应该提前三十日以书面形式通知甲方。

（八）有下列状况之一的，乙方能够随时提出解除劳动用合同：

1、在使用期内，甲方未支付工资的；

2、甲方未根据劳动合同商定支付工作酬劳或者提供工作条件的；

3、国家法律、规矩另有规定的。

（九）经甲乙双方商议全都，劳动合同能够解除。

七、违背劳动合同的责任

甲乙双方违背合同规定，均应担当相应的违约责任。违约内容在第八条中商定。造成对方经济损失及人身损害的，还应按实际损失担当法律及经济赔偿责任。

八、双方需要商定的其他事项

未造成对方经济损失及人身伤害的，违约方向对方支付一次性违约金_________元人民币。

九、本合同条款与法律、规矩、规则、政策和甲方依法制定的规则制度相抵触的，以及本合同未尽事宜，均按法律、规矩、规则、政策和甲方依法制定的规则制度落实。

十、本合同依法订立后，双方必需严格履行。

十一、本合同共2页，一式三份，甲乙双方及人力资源部各执一份。

甲方（盖章）：_______乙方（签章）：________

法定代表人（签章）：________________________

_______________年____________月_____________日

用人单位劳务合同篇4

甲方（用人单位）乙方（员工）名称________________________姓名________________________住宅________________________性别________________________法定代表人（主要负责人）____身份证（护照）号

深圳市劳动合同

（适用全日制用工）

深圳市劳动和社会保障局编制

甲方（2、无固定期限：从________年_____月_____日起，

3、以完成一定工作目标为期限：从________年_____月_____日起至__________________________________________工作目标完成时止。完成工作目标的标志是__________________________。

（二）试用期为_______（试用期包括在合同期限内，如无试用期，则填写“无”）。

二、工作内容和工作地点

乙方的工作内容（岗位或工种）______________________________________________________________________。

乙方的工作地点________________________________________。

深圳市劳动合同（适用全日制用工）深圳市劳动和社会保障局编制甲方（用人单位）乙方（员工）名称________________________姓名________________________住宅________________________性别________________________法定代表人（主要负责人）____身份证（护照）号

三、工作时光和歇息

（二）乙方每月工资_____元（其中试用期每月工资_____元）或按_______________________________________________________________________________________________________落实。

（三）甲方每月____日发放工资。甲方至少每月以货币形式向乙方支付一次工资。

（四）乙方加班工资、假期工资及特别状况下的工资支付按有关法律、规矩的规定落实。

（五）甲乙双方对工资的其他商定定___________________________________________________________________________________________________。

五、社会保险和福利待遇

（一）甲乙双方根据国家和省、市有关规定，参与社会保险，缴纳社会保险费。

（二）乙方患病或非因工负伤，甲方应按国家和省、市的有关规定赋予乙方享受医疗期和医疗期盼遇。

（三）乙方患职业病、因工负伤的，甲方按《职业病防治法》、《工伤保险条例》等有关法律规矩的规定落实。

深圳市劳动合同（适用全日制用工）深圳市劳动和社会保障局编制甲方（用人单位）乙方（员工）名称________________________姓名________________________住宅________________________性别________________________法定代表人（主要负责人）____身份证（护照）号

（四）甲方为乙方提供以下福利待遇_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

六、劳动庇护、劳动条件和职业危害防护

（一）甲方按国家和省、市有关劳动庇护规定，提供符合国家

平安卫生标准的劳动作业场所和须要的劳动防护用品，切实庇护乙方在生产工作中的平安和健康。

（二）甲方按国家和省、市有关规定，做好女员工和未成年工的特别劳动庇护工作。

（三）乙方从事________作业，可能产生___________职业危害，甲方应实行____________________________________防护措施，并每年组织乙方健康检查____次。

（四）乙方有权拒绝甲方的违章指挥，强令冒险作业；对甲方危害生命平安和身体健康的行为，乙方有权要求改正或向有关部门举报。

七、规则制度

（一）甲方依法制定的规则制度，应该告诉乙方。

（二）乙方应遵守国家和省、市有关法律规矩和甲方依法制定的规则制度，按时完成工作目标，提升职业技能，遵守平安操作规程和职业道德。

（三）乙方自觉遵守国家和省、市方案生育的有关规定。

八、合同变更

甲乙双方经商议全都，能够变更合同。变更合同

九、合同解除和终止

（一）甲乙双方商议全都，能够解除合同。

（二）乙方提前三十日以书面形式通知甲方，能够解除劳动合同；乙方试用期内提前三日通知甲方，能够解除劳动合同。

（三）甲方有下列情形之一的，乙方能够通知甲方解除劳动合同：

1、未根据劳动合同商定提供劳动庇护或者劳动条件的；

2、未准时足额支付劳动酬劳的；

深圳市劳动合同（适用全日制用工）深圳市劳动和社会保障局编制甲方（用人单位）乙方（员工）名称________________________姓名________________________住宅________________________性别________________________法定代表人（主要负责人）____身份证（护照）号

1、依照企业破产规矩定举行重整的；

2、生产经营发生严峻困难的；

3、企业转产、重大技术革新或者经营方式调节，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的；

4、其他因劳动合同订立时所依据的客观经济状况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的。

（八）有下列情形之一的，劳动合同终止：

1、劳动合同期满的；

2、乙方开头依法享受基本养老保险待遇的；

3、乙方死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；

4、甲方被依法宣告破产的；

5、甲方被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者甲方打算提前解散的；

6、法律、行政规矩规定的其他情形。

十、经济补偿

（一）符合下列情形之一的，甲方应该向乙方支付经济补偿：

1、甲方依据本合同第九条第（一）项规定向乙方提出解除劳动合同并与乙方商议全都解除劳动合同的；

2、乙方依据本合同第九条第（三）项、第（四）项规定解除劳动合同的；

3、甲方依据本合同第九条第（六）项规定解除劳动合同的；

4、甲方依照本合同第九条第（七）项规定解除劳动合同的；

5、除甲方维持或者提升劳动合同商定条件续订劳动合同，乙方不同意续订的情形外，依据本合同第九条第（八）项第1目规定终止固定期限劳动合同的；

6、依据本合同第九条第（八）项第4目、第5目规定终止劳动合同的；

7、法律、行政规矩规定的其他情形。

（二）甲乙双方解除或终止本合同的，经济补偿的发放标准应按《劳动合同法》和国家和省、市有关规定落实。甲方依法应向乙方支付经济补偿的，应在乙方办结工作交接时支付。

十一、合同解除和终止手续

甲乙双方解除和终止本合同的，乙方应按双方商定，办理工作交接等手续。甲方应依法向乙方出具书面证实，并在十五日内为乙方办理档案和社会保险关系转移手续。

________________________姓名________________________住宅________________________

性别________________________

法定代表人（主要负责人）____身份证（护照）号

用人单位劳务合同篇5

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

按照《合同法》及另外有关法律规矩，遵从平等自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就建设工程劳务合作事项商议全都，订立本合同。

第一条工程施工内容

洞身土石方的运送。

其次条合同工期

工期以进洞时光开头计算，15个月以内完成。

第三条合同价款

第四条结算和支付

1、合同价款的结算：施工期间按建设单位批复的当期计量进度举行结算，工程完成后，举行末次结算。

2、合同价款的支付：当期工程价款按工程量结算单支付至70%，当期支付价款时，乙方需提供工人工资表，由甲方财务支付工资，支付工资后余下价款为乙方所得。工程完工，平安、进度能满足甲方要求的状况下举行末次结算，结算经甲乙双方共同确认后3个月内支付至90%。其余10%半年内付清。

第五条平安施工及平安事故处理

平安施工：甲方、乙方必需贯彻、落实国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律规矩及各项规定，严格按平安标准组织施工，如乙方违章施工造成的平安责任由乙方自行担当所有的责任。

1、发生重大伤亡事故，甲乙双方应实行紧张措施防止事态扩大并全力组织救护伤者，庇护事故现场并作出书面记录。

2、根据有关规定，甲方乙方应分清责任，事故责任方担当相应的责任。甲乙双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

第六条甲方的权利及义务

甲方负责组织检查、验收，监督乙方的工程进度、平安施工，负责解决施工中存在或发生的问题。

第七条乙方的权利和义务

乙方对与其确定劳动关系的作业工人必需仔细审查，保证人员的政治素养、身体健康和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。乙方需将其作业人员记下造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。

第八条违约责任

甲方违约责任

1、甲方因故不能继续履行合同时，双方商议后可提前终止合同。因为甲方施工人员指挥错误造成的经济损失及有关责任由甲方担当。

2、甲方违背财务管理规定，违约支付劳务费的，除订正违约支付行为外，还应该在违约支付的额度范围内与过错方对乙方由此遭遇的经济损失担当连带责任。

乙方违约责任

1、因乙方缘由造成甲方工期延误以及不听从甲方的管理时，如上班迟到半小时扣除每人每工作班50元，迟到1小时扣除每人每工作班100元，以此累计，当月迟到3次以上甲方将扣除乙方当期计价款的10%作为处罚。

2、乙方未按甲方要求的施工车辆进场（保证8辆出渣车，配备娴熟的`驾驶人员），甲方有权要求乙方举行更换、调节。

3、乙方中途停工、怠工，甲方提出整改乙方仍继续违约时，甲方将扣除乙方总金额的20%补偿甲方的损失，并终止合同，要求乙方3日内退场。

第九条合同争议的解决

在履行合同过程中发生争议，甲乙双方首先举行商议，商议不成，可向有关部门申请调解。当调解或和解不成的，可商定以下方式解决争议：当地仲裁会申请仲裁或向当地人民法院起诉。

第十条合同的生效与终止

本合同经双方签字后生效，工程交工验收合格后终止，双方代表人应展示身份证实。

本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方持两份，乙方持两份。

本合同未尽事宜可经双方商议后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________

法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

用人单位劳务合同篇6

工程发包人：（以下简称为甲方）

劳务承包人：（以下简称为乙方）

依照《合同法》、《建造法》及另外有关法律、行政规矩，遵从平等、自愿、公正和诚实信用的原则，将__×工程

发包给乙方施工。为了明确甲乙双方责任，分工合作，保证本工程质量、平安、进度和文明施工的顺当举行，签订本合同，事项商议达成全都，订立本合同，以共同遵守。

一、承包工程项目

1、工程名称：

2、工程地址：

3、承包方式：

4、承包范围：

二、合同文件

作为本协议的附件，下列文件与本协议共同组成合同文件，并与本协议具有同等效力：

1、本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸；

2、本项目工程质量检查、验收标准；

3、本工程施工平安标准；

4、本工程施工组织设计；

5、本工程施工进度方案（含节点方案）；

6、业主、监理和甲方的文件；

7、甲乙双方的补充协议、会议纪要、允诺；

三、工程项目期限

基础交付后70天完成筒体混凝土及内衬砌体、隔热层；90天内完成本合同规定的所有内容。（工期不含农历春节工人返乡探亲和天气占用时光）

四、工作内容

从基础及烟囱筒壁的钢筋制作、绑扎、混凝土浇筑；负责内衬砖的砌筑、预埋件、爬梯、平台、油漆、平台用木方、木板、脚手板、平安网、隔热层材料、密目网等主要材料，砌筑；筒壁预埋件、外钢平台、钢爬梯、内平安爬梯、螺丝、电缆、航空障碍灯、避雷针、烟气检测孔钢管、烟道口衔接法兰、钢平台爬梯材料的购买和制作、安装刷油漆；避雷装置、沉降及倾斜观测点的焊接、留设，航空色标漆施工等图纸以内达到竣工验收的所有工作内容。

五、项目经理

甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为：

乙方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为：

六、甲乙双方职责

甲方职责：

1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行甲方同业主或总承包方签订的施工承包合同。统一对建设单位及有关部门举行工作联系与协调；统筹支配交工资料收拾工作；统一向建设单位办理交工手续、工程结算和财务结算。

2、甲方提供形成工程实体的主要材料，包括钢材、混凝土、砌筑内衬水泥砂子（除此以外，其他为完成本合同所需要的材料均由乙方负责）负责提供烟囱内、外地面平安防护材料（钢管、扣件、木板等）为乙方提供施工图纸一套，有关资料及设备仓库场地。

3、组织图纸会审和工程技术交底，负责工程总体施工组织设计和施工计划、物资需用量方案、月进度施工方案的编制。

4、组织编制施工预备方案，协调解决施工用水、用电及现场道路，统筹规划乙方的生产暂时设施及特定状况下的生活暂时设施，费用由乙方担当。施工用水、电费用由甲方担当。

5、按时提供图纸，准时交付应供材料及所提供的施工机械设备、周转材料、平安设施保证施工需要；

6、负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

7、建立统一的质量监控和运行机制，贯彻落实国家、行业质量有关标准和业主的质量要求。

8、有权随时检查乙方的工作质量、作业质量、现场文明施工物资保管使用状况；查看乙方现场管理人员和工人的有效证件及持证上岗状况；有权向乙方提出整改、修复、返工、清退的指令。承包范围内的工程质量向

乙方职责：

1、对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资历证书的娴熟工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与业主及有关部门建立工作关系；自觉遵守法律规矩及有关规则制度；

2、乙方特别工种需持证上岗，乙方人员迟本人身份证和当地、市要求必备的证件，并将其人员按甲方要求记下造册进备案。工人年龄不得低于18周岁、不得超过55周岁，体检身体健康者方可上岗，并为工人办理保险业务。

3、甲方具备施工条件前3天通知乙方，乙方必需按时进场，按甲方工期要求举行施工，确保甲方工期。

4、负责提供烟囱施工所需要的钢模板、提高井架及设备、吊架、电焊机、台钻、切割机、立式砂轮机、磨光机、乙炔、氧气及表带、电缆电线及照明装置、手推车及施工用的一切小型工具和手用工具。

5、负责烟囱施工模具的制作及组装，施工过程中的调试控制及完毕后的拆除。

6、负责提供烟囱施工组织设计两份，并举行烟囱施工技术交底。提供现场管理人员及施工技术人员花名册一份。

7、乙方严格根据现行的《烟囱工程施工及验收规范》GB50078及其他国家相关规范标准要求组织施工。烟囱筒壁混凝土应达到设计要求观感良好，模板接缝应平整且不漏浆，不允许浮现气泡、麻面等状况，保证混凝土外表面清洁无污染，若发生质量事故由责任方担当责任。

8、材料耗费必需在定额规定范围内，超出定额规定损耗的材料费用由乙方担当。

9、乙方按照施工组织设计总进度方案的要求，每月底前天提交下月施工方案，有阶段工期要求的提交阶段施工方案，须要时按甲方要求提交旬、周施工方案，以及与完成上述阶段、时段施工方案相应的劳动力支配方案，经甲方批准后严格实施；若乙方缘由导致施工方案未能完成时，甲方有权向乙方索赔由此发生的延期赔偿金（赔偿金=2‰）。

10、严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量达到商定的标准；科学支配作业方案，投入足够人力、物力。保证工期；强化平安教导。仔细落实平安技术规范，严格遵守平安制度，执行平安教导，确保施工平安；强化现场管理，严格落实建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；担当因为自身责任造成的质量修改、返工、工期迟延、平安事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；甲方不担当任何责任。

11、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用状况，及其操作人员的有效证件、持证上岗状况；与现场其他单位协调协作、照看全局。

12、按甲方统一规划堆放材料、机具、按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安守卫工作。

13、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，协作甲方办理交工验收；

14、做好施工现场周围建造物、构筑物和地下管线和以完工程的成品庇护工作，因乙方缘由发生损坏，乙方自行担当由此发生的一切经济损失及各种罚款；

15、妥当保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；

16、除非本合同另有商定、乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应担当并履行本承包合同商定的、与劳务作业有关的全部义务及工作程序。

17、乙方人员住宿及其他平时生活治理、甲方不担当任何费用。

18、因道路堵塞、自然灾难等不行抗拒造成的不能准时到现场而影响施工，乙方不得向甲方提出索赔。

19、依据《劳动法》，乙方应按时、足额（不低于当地政府公布的最低工资标准）发放员工劳动酬劳。甲方有权监督，须要时甲方有权代付，直接发放到乙方员工手中。

七、材料、设备供给

1、乙方应在接到图纸后3天内，向甲方提交材料、设备、构配件供给方案；经确认后，甲方应按供给方案要求的质量、品种、规格、型号、数量和供给时光等组织货源并准时交付；需要劳务分包人运送、卸车的，劳务分包人必需准时举行，费用另行商定。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，甲方负责处理。

2、劳务分包人应妥当保管、合理使用甲方供给的材料、设备。因保管不善发生走失、损坏，劳务分包人应赔偿，并担当由此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

八、承包价

本工程的劳务酬劳采纳固定劳务酬劳（含管理费、税金）方式计算；

经双方商议包干总价；￥，人民币大写：

包干总价含乙方完成烟囱整体所需要的设备运送、安装、拆除费用；钢筋及混凝土工程施工；电焊条、8#铁线、绑线、铁钉、氧气、乙炔、模板油等以及合同规定乙方购买的全部辅材材料费；内衬砌筑施工；预埋铁件及钢爬梯、钢平台制安；避雷装置、沉降及倾斜观测点、航空障碍灯安装、航空色标漆施工等一切人工费、机械费。

春节期间工人返乡探亲来回差旅费和工地看管保安费等增强费用由乙方担当，也包含在包干总价内。

本工程的劳动酬劳，均为一次性包死，不再调节。

九、工时及工程量确实认

采纳按确认的工程量计算劳务酬劳的，由劳务分包人按月或（旬、日）将完成的工程量报