2022年河北省监理工程师之交通工程目标控制自测模拟试题库有答案

《监理工程师之交通工程目标控制》题库

一,单选题(每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、（）是路面结构中的承重层，它应具有足够的强度和刚度，并具有良好的扩散应力的能力。

A.基层

B.面层

C.垫层

D.路基【答案】A2、基本预备费以建筑安装工程费、土地使用及拆迁补偿费、工程建设其他费之和为基数，项目建议书投资估算按（）计列。

A.11%

B.9%

C.5%

D.4%【答案】A3、路床底面有地下水时，可设置渗沟进行排导，渗沟应采用（）回填。

A.硬质碎石

B.砂土

C.湿黏土

D.灰土【答案】A4、矿井工作面、巷道侧壁由于支护不当、压力过大造成的坍塌，称为（）

A.片帮

B.冒顶

C.透水

D.放炮【答案】A5、箱梁体需分二次浇筑时，第一次和第二次浇筑的时间应间隔至少（）小时。

A.12

B.24

C.36

D.48【答案】B6、索赔报告中包括的财务方面的证据资料，除索赔人的论证外，最好附有注册会计师或审计部门的审计报告，以证明财务方面证据的（）。

A.适用性

B.可靠性

C.安全性

D.正确性【答案】D7、下列不属于公路工程水土流失的防治措施的是（）。

A.工程与生物措施相结合，综合防治

B.取土场部分进行防护处理

C.弃土、石渣得到有效拦挡或利用

D.最大限度控制泥沙不进入下游河道和海域【答案】B8、关于支座安装的说法，不正确的是（）。

A.支座安装前，应对支座垫石的混凝土强度、平面位置、顶面高程、预留地脚螺栓和预埋钢板等进行检查

B.安装后填灌浆料的支座，其垫石的顶面应预留出足够的厚度

C.支座安装时，应分别在垫石和支座上标出纵横向的中心十字线

D.支座安装完成，其横桥向的中心线应与梁横桥向的中心线水平投影重合或相平行【答案】D9、施工总进度计划是反映合同工程（）。

A.从施工准备到交工验收的全部工作过程的时间安排

B.从施工准备到竣工验收的全部工作过程的时间安排

C.从施工期到交工验收的全部工作过程的时间安排

D.从施工期到竣工验收的全部工作过程的时间安排【答案】A10、对于沥青混合料配合比设计中沥青混合料组成及各参数，沥青混合料配合比设计方法按照马歇尔试验方法确定（）沥青用量后，依据规范或设计要求尚需进行水稳定性检验、高温稳定性检验、低温抗裂性能检验和钢渣活性检验。

A.最佳

B.最大

C.最小

D.中等【答案】A11、城市轨道交通工程中，项目资本金占项目总投资的最低比例为（）。

A.20%

B.25%

C.30%

D.35%【答案】A12、某工程合同价为2000万元，合同价的50％为可调部分。可调部分，人工费占35％，材料费55％，其余占10％。结算时，人工费价格指数增长20％，材料费价格指数增长20％，其余未发生变化。按照调值公式法计算，该工程的结算工程价款为（）万元。

A.2110

B.2100

C.2180

D.2200【答案】C13、（）应落实事故隐患排查治理和防控责任制度，组织事故隐患排查治理工作。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位【答案】C14、某分部工程有3个施工过程，分为5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程流水节拍分别是10d、10d、5d，则该分部工程的流水施工工期是（）d。

A.40

B.42

C.45

D.50【答案】C15、在项目的预可行性研究阶段，是按项目的建设条件、建设规模等，估算建设项目所需要的投资额。其对投资估算精度的一般要求为误差控制在（）以内，因此，其可塑性是比较大的。

A.±30%

B.±20%

C.±10%

D.±25%【答案】A16、下列关于工程费用监理的工作方法说法正确的是（）。

A.在实际工程费用超过合同价格之前，根据预测的信息，采取相应的预防措施予以调节，使工程费用不偏离或尽量少偏离合同价属于过程控制

B.跟踪监理属于前馈控制

C.跟踪监理是一种日常的监理

D.主动控制指监理人员将监理信息输送出去后又把作用结果返送回来，并对信息的再输出发生影响.以起到监理的作用【答案】C17、梁式桥拓宽改建拼接施工前，（）应督促和审查施工单位做好准备工作。

A.建设单位

B.监理工程师

C.施工单位项目经理

D.施工单位技术负责人【答案】B18、工程项目施工单位要成立安全生产领导小组，组长由（）担任，成员由各部门负责人以及分包单位负责人组成。

A.项目经理

B.安全总监

C.副经理

D.总工程师【答案】A19、某桥的总跨径长度为878m，此桥按照总长和跨径的分类，应当属于（）。

A.特大桥

B.大桥

C.中桥

D.小桥【答案】B20、特别重大事故的批复期限最长可能为（）。

A.15天

B.30天

C.45天

D.60天【答案】D21、监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的（）天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】B22、级配碎石或砾石用作基层时，高速公路和一级公路公称最大粒径应不大于（）。

A.26.5mm

B.31.5mm

C.37.5mm

D.42.5mm【答案】A23、在车辆荷载作用下，水泥混凝土结构层处于板体工作状态，（）。

A.抗弯拉强度高，竖向弯沉较大

B.抗弯拉强度低，竖向弯沉较大

C.抗弯拉强度高，竖向弯沉较小

D.抗弯拉强度低，竖向弯沉较小【答案】C24、某工程出现安全事故，造成3人死亡，50人重伤，该事故等级为（）。

A.特大安全事故

B.重大安全事故

C.较大安全事故

D.一般安全事故【答案】B25、从兼顾合同的公平性及简化合同管理的要求出发，对于工期较短（一年甚至更短）的项目，可不考虑设立（）条款，由承包人在报价中去考虑相关风险费用（通常一个有经验的承包人能对短期内可能出现的物价上涨进行预测），以简化费用监理工作。

A.工程变更

B.价格调整

C.工期调整

D.进度款结算【答案】B26、发包人可以单方解除建设工程施工合同的情形包括（）。

A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的

B.合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的

C.已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的

D.将承包的建设工程非法转包.违法分包的

E.建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的【答案】A27、关于公路工程竣工验收施工合同段工程质量等级评定的说法，正确的是（）。

A.工程质量评分值大于等于90分为优质工程

B.工程质量评分值大于等于85分为优质工程

C.工程质量评分值大于等于80分为优质工程

D.工程质量评分值大于等于75分为优质工程【答案】A28、某项目设计生产能力为80万件，预计单位产品售价为150元，单位产品可变成本为130元，固定成本为400万元。该产品营业税及附加的合并税率为5%，则用产销量表示的盈亏平衡点是（）万件。

A.14.55

B.20.00

C.29.63

D.32.00【答案】D29、以下关于质量体系审核与评审，说法错误的是（）

A.开展质量体系审核和评审是保持质量体系持续有效运行的次要手段

B.是对体系要素进行审核、评价，确定其有效性

C.是对运行中出现的问题采取纠正措施，对体系的运行进行管理，保持体系的有效性

D.评价质量体系对环境的适应性，对体系结构中不适应的要素采取改进措施【答案】A30、隧道洞内为反坡排水，应当采用（）。

A.抽水措施

B.井点降水

C.深井降水

D.平坡排水【答案】A31、高速公路的路基应保持（）的状态，不得处于（）状态。

A.干燥；中湿

B.中湿；潮湿

C.潮湿；干燥

D.潮湿；中湿【答案】B32、对于上台阶开挖，每循环进尺，Ⅲ级围岩宜不大于（）。

A.2榀钢架间距

B.1榀钢架间距

C.3m

D.5m【答案】C33、预制安装墩台身和盖梁的施工中使用受力装置和受力临时结构时应进行专门设计和验算，并经（）审批。

A.监理工程师

B.施工单位负责人

C.施工单位技术负责人

D.建设单位【答案】A34、根据规定，应以招标方式出让探矿权、采矿权的情形的有（）。

A.未达到国家规定的环境质量标准的地区

B.共伴生组分多的矿产地

C.综合开发利用技术水平要求高的矿产地

D.国务院批淮的重点矿产资源开发项目

E.已设采矿权需要整合或利用原有生产系统扩大勘查开采范围的毗邻区域【答案】A35、（）是监理人员进行费用监理的基本原则和最低要求。

A.执行合同条款

B.执行计价规则

C.遵守支付期限

D.保持公正立场【答案】D36、对于注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，以下不属于处罚措施的是（）。

A.停止执业3个月以上1年以下

B.情节严重的，吊销执业资格证书，3年内不予注册

C.造成重大安全事故的，终身不予注册

D.构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任【答案】B37、事故报告责任单位应在接报（）小时内，核实、汇总并向负责项目监管的交通运输主管部门及其工程质量监督机构报告。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】B38、强夯的计量单位的是（）。

A.平方米

B.立方米

C.延米

D.次数【答案】A39、旁站监理的行为主体是（）。

A.建设单位

B.监理机构

C.施工单位

D.质量监督机构【答案】B40、下列关于财务评价与国民经济评价的说法，错误的是（）。

A.国民经济评价是从国家整体的角度考察项目需要国家付出的代价和对国家的贡献，确定投资行为的经济合理性

B.财务评价是根据项目的实际收支情况确定项目的效益和直接费用

C.财务评价对投入物和产出物采用影子价格

D.财务评价采用国家公布的汇率和行业基准收益率或银行贷款利率【答案】C41、以下将出现项目永久私有化的融资模式是（）。

A.PPP模式

B.BOT模式

C.BOO模式

D.BOOT模式【答案】C42、特别重大安全事故调查批复时限最长为（）。

A.15d

B.30d

C.45d

D.60d【答案】D43、当桩长超过（）m桩基内宜布置声测管，一般布置3-4根。

A.20

B.30

C.40

D.50【答案】C44、喷射混凝土施工应采用（）工艺。

A.湿喷

B.干喷

C.半湿喷

D.潮喷【答案】A45、水运工程中土石方工程的工程量计算规范，土方开挖各类槽、坑的计算长度应根据自然地面起伏状况划分成若干段，每段长度一般不宜大于（）。

A.10m

B.15m

C.20m

D.25m【答案】A46、某企业从设备租赁公司租借一台价格为100万元的设备，总租期和寿命期均为36个月，每月初支付租金，年名义利率为12％，则月租金为（）万元。

A.3.10

B.3.29

C.3.32

D.3.47【答案】B47、浅埋隧道地表下沉应采取的应对措施是（）。

A.墙背注浆，充填空隙

B.加强支护、调整施工措施

C.喷射混凝土护面层

D.可考虑改用高强度钢材的锚杆，或增加锚杆数量【答案】B48、关于关键工作和关键线路的说法正确的是（）。

A.关键线路上的工作全部是关键工作

B.关键工作不能在非关键线路上

C.关键线路上不允许出现虚工作

D.关键线路上只有一条【答案】A49、在铺筑沥青路面试验路段之前（），施工单位应安装好与本项工程有关的全部试验仪器和设备，配备足够数量的熟练试验技术人员，并报请监理工程师审查批准。

A.10d

B.14d

C.20d

D.28d【答案】D50、在施工过程中，路面基层材料品质或规格发生变化、结合料品种发生变化时，应（）。

A.按照原配合比设计

B.根据经验进行调整

C.重新进行材料组成设计

D.仅对变化部分进行调整【答案】C51、公路工程项目监理均应设总监办，（）km以上的高速公路、一级公路工程可设驻地办。

A.50

B.100

C.150

D.200【答案】B52、履约担保金额一般为10%签约合同价,履约担保的现金比例一般不超过签约合同价的（）

A.5%

B.3%

C.2%

D.1%【答案】A53、支架及拱架的构造中托架宜设置成（），与预埋件的连接固定方式应可靠。

A.L形

B.三角形

C.T形

D.U形【答案】B54、下列监理工作中，属于环保达标监理的是（）。

A.对施工过程废水、废气排放进行监理

B.对水处理工程进行施工监理

C.对绿化工程进行施工监理

D.对声屏障工程进行施工监理【答案】A55、关于价格调整的合同规定，说法不正确的是（）。

A.价格调整公式中各可调因子、定值权重，以及基本价格指数及其来源由发包人在投标函附录价格指数和权重表中约定

B.价格指数应首先采用国家或省（自治区、直辖市）价格部门或统计部门提供的价格指数

C.在计算调整差额日才得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算

D.合同中各可调因子的权重不能调整【答案】D56、对于路基地表排水工程，一般要求截水沟先行施工，与其他排水设施衔接平顺，纵坡宜不小于（）%。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.5【答案】C57、高速公路、一级公路的路面必须具备的功能不包括（）。

A.全天候地、稳定地供汽车行驶，即应保证路面良好的行车性能

B.路面应具有和保持较好的平整度

C.路面表面应具有和保持一定的粗糙度

D.即路面表面应较为光滑【答案】D58、根据《公路工程施工安全技术规范》的规定，不属于危险性较大的分部分项工程是（）。

A.高度18m的土质边坡处理

B.水深15m的围堰工程

C.深度7m的挡墙基础

D.高瓦斯隧道【答案】A59、某工程项目直接费1500万元，定额直接费1200万元，设备购置费200万元，措施费为150万元，企业管理费为100万元，规费为80万元，利润率按7.42%计取，税金按9%计取。则该工程的税金为（）万元。

A.107.59

B.129.85

C.165.38

D.192.38【答案】D60、施工安全风险评估中，评估工作负责人应当具有（）年以上的工程管理经验。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】D61、根据公路照明设施设置区域不同公路照明设施可分为道路照明、管理业务及服务照明和（）等。

A.室内照明

B.景观照明

C.装饰照明

D.大面积照明【答案】B62、试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的（）倍。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】B63、提高价值的途径有（）。

A.功能提高，成本增加

B.功能降低，成本增加

C.功能降低，成本降低

D.功能提高，成本不变【答案】D64、某企业于年初向银行借款2000万元，其年利率为12％，若按月复利计息，则该年第3季度未借款本利和为（）万元。

A.2111.1

B.2112.5

C.2187.4

D.2237.5【答案】C65、以下关于路面修复作业描述错误的是（）

A.在山体滑坡、塌方、泥石流等路段作业必须有专人观察险情

B.当进行修复作业时,应逆着交通流方向设置安全设施

C.在高速公路和一级公路上修复作业必须用车辆接送，不得在控制区外活动或堆放物体

D.坑槽必须当天完成，若不能完成必须布置作业控制区【答案】B66、价值工程中的经济指标是（）。

A.最高的销售数量

B.最大的营业规模

C.最低的寿命周期成本

D.可靠地实现所需功能【答案】C67、下列经济效果评价指标中，属于动态评价指标的是（）。

A.投资收益率

B.偿债备付率

C.内部收益率

D.借款偿还期【答案】C68、下列事故报告中，属于漏报的是（）。

A.快报表报送超过规定时限

B.快报表和月报表因过失未填写报送有关重要项目的

C.故意不属实上报有关重要内容，经查证属实的

D.故意隐瞒已发生的事故，经查证属实的【答案】B69、路面基层施工时，石灰稳定材料或石灰粉煤灰稳定材料层宜在当天碾压完成，最长不应超过（）d。

A.3

B.4

C.5

D.6【答案】B70、真空预压施工的第一步是（）。

A.抽真空系统施工

B.排水系统施工

C.密封系统施工

D.抽气【答案】B71、结构外露表面的模板，其挠度不应超过跨径的1/400，结构隐蔽表面的模板，不应超过跨径的（）。

A.1/150

B.1/200

C.1/250

D.1/300【答案】C72、下列选项中，关于加筋土挡土墙说法正确的是（）。

A.扁钢带、塑钢复合带以长度为单位计量

B.混凝土中的钢筋作为加筋带的附属工作，不另行计量，但是加筋带中的钢筋要另行计量

C.预制安装混凝土墙面板工程量应以立方米为单位计量

D.计算塑料土工格栅的工程量时，接缝的重叠面积和边缘的包裹面积也要计量。【答案】C73、以下选项应单独计量的是（）。

A.模板

B.脚手架

C.螺栓

D.主筋【答案】D74、下列属于水泥混凝土路面常见的病害有（）。

A.坑槽

B.龟裂

C.车辙

D.唧泥【答案】D75、下列关于工程变更合同约定的说法错误的是（）。

A.没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更

B.改变合同工程的高程属于变更的范围

C.改变合同中任何一项工作的质量不属于变更的范围

D.为完成工作需要追加的额外工作属于变更的范围【答案】C76、某分部工程有4个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为12d、12d、9d、6d。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为（）。

A.12个，45d

B.12个，48d

C.13个，50d

D.13个，48d【答案】D77、利用经济评价指标评判项目的可行性时，说法错误的是（）。

A.财务内部收益率大于等于行业基准收益率，方案可行

B.静态投资回收期大于行业基准投资回收期，方案可行

C.财务净现值大于0,方案可行

D.总投资收益率大于等于行业基准投资收益率，方案可行【答案】B78、安全生产条件是公路水运工程项目开工应当具备法律法规和技术标准规定、满足合同约定的基础条件，不得有不符合项。其中安全生产条件由（）组成。

A.2

B.3

C.4

D.1【答案】A79、从兼顾合同的公平性及简化合同管理的要求出发，对于工期较短（一年甚至更短）的项目，可不考虑设立（）条款，由承包人在报价中去考虑相关风险费用（通常一个有经验的承包人能对短期内可能出现的物价上涨进行预测），以简化费用监理工作。

A.工程变更

B.价格调整

C.工期调整

D.进度款结算【答案】B80、胀缝传力杆应在一端设置镀锌钢管帽或塑料套筒，套帽厚度不应小于2.0mm，并应密封不透水，套帽长度宜为（），套帽内活动空隙的长度宜为（）。

A.100mm、30mm

B.80mm、30mm

C.100mm、50mm

D.80mm、50mm【答案】A81、《中华人民共和国安全生产法》相关条款规定，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款。发生一般事故的，处三十万元以上（）万元以下的罚款。

A.三十

B.四十

C.五十

D.一百【答案】D82、某工程合同价为2000万元，需配备的应急救援人员的数量是（）。

A.10

B.14

C.15

D.12【答案】C83、根据《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833—2018），机械台班定额费用组成中，属于不变费用的是（）。

A.动力燃料费

B.机上人员人工费

C.检修费

D.车船税【答案】C84、当桩长超过（）m桩基内宜布置声测管，一般布置3-4根。

A.20

B.30

C.40

D.50【答案】C85、（）贯穿公路全线，并与沿线的桥涵、隧道等构造物相连接。。

A.路堤

B.路槽

C.路基

D.路坡【答案】C86、施工单位在施工中使用施工起重机械和整体提升式脚手架特种设备前，应当组织有关单位进行验收。验收合格后（）日之内，应当向当地交通运输主管部门登记。

A.40

B.30

C.20

D.10【答案】B87、某公司向银行借款，贷款年利率为6%。第一年初借款200万元，每年计息一次；第二年末又借款100万元，每半年计息一次，两笔借款均在第3年末还本付息，则本利和为（）万元。

A.324.54

B.331.10

C.331.28

D.344.29【答案】D88、支付证书签署确认表是（）的联合用表。

A.监理单位和建设单位

B.监理单位和施工单位

C.施工单位和建设单位

D.施工单位和设计单位【答案】A89、根据有关规定，施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部、分项工程编制专项施工方案，并附具（），经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。

A.安全调度方案

B.安全实施方案

C.安全措施

D.安全验算结果【答案】D90、砂石场、轧石场距离学校、医院、疗养院、城乡居民区和有特殊要求的地区不宜小于（）m，同时避免对环境敏感点的粉尘和噪声影响。

A.100

B.200

C.300

D.400【答案】C91、关于钻孔灌注桩，钻孔的说法不正确的是（）。

A.桩的钻孔和开挖，应在中距5m内的任何桩的混凝土灌注完成后12h才能开始

B.钻孔应连续进行，不得中断

C.软土地段排架桩桥台处的钻孔，应先挖去软土，并回填适当新土，经夯实后再行钻孔

D.钻孔时需及时填写钻孔记录【答案】A92、签订合同协议书后（）天之内，承包人向监理人报送施工进度计划和施工方案说明。

A.7

B.14

C.28

D.30【答案】C93、结构外露表面的模板，其挠度不应超过跨径的1/400，结构隐蔽表面的模板，不应超过跨径的（）。

A.1/150

B.1/200

C.1/250

D.1/300【答案】C94、软土地区施工时，砂砾、碎石垫层宜采用级配好的中、粗砂、砂砾或碎石，含泥量应不大于5%，最大粒径宜小于（）mm。

A.50

B.100

C.200

D.300【答案】A95、驻地办对（）进行质量评定。

A.分项工程

B.分部工程

C.单位工程

D.合同段【答案】B96、申报部级品质工程项目的，高速公路和大型水运工程评价指标分数不得低于（）分，其他工程评价指标分数不得低于（）分。

A.700，600

B.800，700

C.800，800

D.700，800【答案】B97、支付月报表由（）的计量支付工程师根据已经确认的工程计量单、工程变更等内容编制。

A.建设单位

B.施工单位

C.设计单位

D.监理单位【答案】B98、隧道浅埋地段地下水位较高且影响隧道施工时，应采取井点降水措施，下列检查规定错误的是（）。

A.降水井应布置在隧道两侧井底高程应在隧底高程以下3~5m

B.隧道施工期间围岩地下水位应保持在开挖线以下

C.工作水泵的排水能力应不小于预测抽水量的1.2倍

D.应设置水位观测井，监测水位高程，掌握水位变化情况，调整降水参数【答案】B99、事故报告责任单位应在接报（）小时内，核实、汇总并向负责项目监管的交通运输主管部门及其工程质量监督机构报告。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】B100、在评价工程建设对生态的影响时，（）是生态保护措施落实的关键。

A.施工准备阶段

B.施工期

C.竣工验收与缺陷责任期

D.运营阶段【答案】B二,多选题(共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)

101、施工环境保护监理计划应明确环境保护监理工作范围、内容、方式和目标，其中应包含的内容包括（）。

A.工程项目概况

B.实行环境保护监理的依据

C.环境保护监理的实施过程

D.工作内容、工作目标和工作方式

E.监理单位组织机构、人员安排、岗位职责【答案】ABD102、附近有重要建筑物时，不宜用（）。在城市附近采用锤击或振动沉桩方法时，应采取减小噪声和振动影响的措施。

A.射水沉桩

B.锤击沉桩

C.静压沉桩

D.振动沉桩

E.钻孔埋桩【答案】AD103、可用弱膨胀土作为路基填料的是（）。

A.一级公路的下路床

B.一级公路的上路堤

C.二级公路的下路床

D.二级公路的上路堤

E.三级公路的下路床【答案】D104、水泥混凝土面层施工期间，需要停止施工的是（）。

A.风力达到6级以及6级以上的强风天气

B.现场气温高于40℃，或拌合物摊铺温度高于40℃

C.现场连续5昼夜的平均气温低于5℃

D.夜间最低气温低于-3℃

E.现场降雨、雷阵雨、冰雹或降雪【答案】ACD105、关于填隙碎石施工说法正确的有（）。

A.填隙碎石可采用干法或湿法施工。干旱缺水地区宜采用湿法施工

B.填隙碎石用作基层时，集料的公称最大粒径应不大于63mm

C.填隙碎石用作底基层时，应不大于53mm

D.填隙碎石用作基层时集料的压碎值应不大于26%

E.填隙碎石用作底基层时集料的压碎值应不大于30%【答案】D106、关于工程网络计划工期优化的说法，正确的有（）。

A.应仅分析调整各项工作之间的逻辑关系

B.应有步骤地将关键工作压缩成非关键工作

C.应将各条关键线路的总持续时间压缩相同数值

D.应考虑质量、安全和资源等因素选择压缩对象

E.应压缩任一条关键线路【答案】CD107、关于填隙碎石施工说法正确的有（）。

A.填隙碎石应干燥

B.填隙料的用量宜为集料质量的30%～40%

C.材料装车时，应控制每车料的数量基本相等。

D.应由近到远将集料按计算的距离卸置于下承层上，应严格控制卸料距离。

E.应检验松铺材料层的厚度，不满足要求时应减料或补料。【答案】ABC108、以下关于考核评价结果说法错误的是（）

A.平安工地建设考核评价按照百分制计算得分

B.计算得分精确到小数点后2位

C.考核评价结果分为合格、不合格两类

D.考核评价分数60分及以上的为合格

E.施工单位考核评价结果即为施工合同段考核评价结果,监理单位考核评价结果即为监理合同段考核评价结果【答案】BD109、作业宜选择在交通量较小时段进行。作业前，应做好的工作有（）。

A.检测隧道内CO、烟雾等有害气体的浓度及能见度是否会影响施工安全

B.修复作业控制区经划定不得随意变更

C.检测结构状况是否会影响作业安全

D.检查施工信道信号灯是否准确、明显，施工标志设置是否规范

E.对养护机械、台架进行全面的安全检查【答案】ACD110、钢筋混凝土桥梁加固方法包括（）。

A.浇筑钢筋混凝土加大截面加固

B.增加钢筋加固法

C.粘贴钢板加固法

D.预应力加固法

E.连续梁变简支梁加固法【答案】ABCD111、我国民事诉讼法规定，在执行过程中，案外人有权对执行标的提出书面异议，关于该执行异议的说法，正确的是：

A.人民法院审查案外人异议期间中，不得对执行标的进行处分

B.案外人对法院对其异议的裁定不服，只能向上一级人民法院申请复议

C.案外人对法院对其异议的裁定不服，可能导致新的诉讼的发生

D.案外人对法院对其异议的裁定不服，可能导致审判监督程序的发生【答案】ACD112、关于路基冬期施工的说法，正确的有（）。

A.路堤填料应选择未冻结的砂类土、碎石、卵石土等透水性好的材料

B.挖填方交界处，填土低于1m的路堤都不应在冬期填筑

C.当路堤填至路床底面时，应碾压密实后停止填筑

D.当天填的土必须当天完成碾压

E.挖方边坡不应一次挖到设计线【答案】ABD113、桥梁的三大基本体系是（）。

A.梁桥

B.拱桥

C.刚架桥

D.悬索桥

E.斜拉桥【答案】ABD114、公路桥涵可以采用的细集料是（）。

A.河砂

B.人工砂

C.海砂

D.天然砂

E.卵石【答案】ABD115、中国人甲（男）与中国人乙（女）于1980年结婚。1985年，甲、乙先后赴德国留学，后双方分居。1994年甲在德国法院提起离婚诉讼。1995年德国法院判决解除甲、乙之间的婚姻关系。甲回国后向我国法院申请，要求承认德国法院的判决。下列选项哪些可以作为承认德国法院判决效力的条件？

A.德国与我国存在此方面的条约关系或有互惠关系

B.承认德国判决不损害我国的主权、国家安全和社会公共利益

C.判决已发生法律效力

D.判决必须是关于民商事争议的判决【答案】ABCD116、按引发的原因不同，工程变更的情况一般可归纳为（）。

A.因设计不合理而引起的工程变更

B.为满足地方政府的要求而不得不进行的工程变更

C.为优化设计方案而出现的工程变更

D.因承包人风险原因而引起的工程变更

E.因承包人的施工质量事故而引起的工程变更【答案】ABC117、关于路基冬期施工的说法，正确的有（）。

A.路堤填料应选择未冻结的砂类土、碎石、卵石土等透水性好的材料

B.挖填方交界处，填土低于1m的路堤都不应在冬期填筑

C.当路堤填至路床底面时，应碾压密实后停止填筑

D.当天填的土必须当天完成碾压

E.挖方边坡不应一次挖到设计线【答案】ABD118、钢筋混凝土梁桥的裂缝处理：当裂缝的宽度大于限值及裂缝分布超出正常范围时，应做如下处理（）。

A.当裂缝宽度在限值范围内时，可进行封闭处理，一般涂刷环氧树脂胶

B.当裂缝宽度大于限值规定时，应采用压力灌浆法灌注环氧树脂胶或其他灌缝材料

C.当裂缝发展严重时，应加强观测，查明原因，按照有关规定进行加固处理

D.当裂缝的宽度大于限值时，应用高强度等级混凝土、水泥砂浆或其他材料进行修补

E.当裂缝发展严重时，应重新修筑钢筋混凝土梁桥【答案】ABC119、施工单位的三类人员包括（）。

A.施工单位技术负责人

B.施工单位的主要负责人

C.项目负责人

D.专职安全生产管理人员

E.项目技术负责人【答案】BCD120、网络计划方法具有的特点包括（）。

A.能够充分反映各项工作之间的相互制约、相互依赖的关系

B.可以区分关键工作和非关键工作，并能找关键线路

C.它是一个定义明确的数学模型，计算方便，且便于用计算机计算

D.能够进行计划的优选比较，从而选择最佳方案

E.仅可用于控制项目施工进度【答案】ABCD121、下列有关夜间施工增加费计算的表述中，正确的是（）。

A.夜间施工增加费的内容包括必须在夜间施工或必须昼夜连续施工而发生的夜班补助费、夜间施工降效、施工照明设备摊销及照明用电等费用

B.采用全年平均摊销的方法，即不论是否在夜间施工，均按规定的取费标准计取夜间施工增加费

C.夜间施工增加费以夜间施工工程项目的定额人工费与定额施工机械使用费之和为基数，按规定的费率计算

D.计取夜间施工增加费的工程项目通常包括构造物n、构造物皿、技术复杂大桥和钢材及钢结构

E.设备安装工程及金属标志牌、防撞钢护栏、防眩板（网）、隔离栅、防护网等不计夜间施工增加费【答案】ACD122、下列选项属于安全监理实施细则编制内容的有（）。

A.安全监理人员安排及分工

B.现场安全监理检查的控制要点

C.安全监理工作方法和措施

D.安全监理工作制度建设

E.监理程序及表格和资料目录【答案】ABC123、关于二次衬砌，衬砌模板拆除与混凝土养护正确的是（）。

A.不承受外荷载的拱、墙混凝土的强度应达到5.0MPa，方可拆除模板

B.围岩和初期支护变形未稳定，或在塌方地段浇筑的衬砌混凝土应达到设计强度的100%，方可拆除模板

C.衬砌混凝土拆模后的养护应及时，养护时间不得少于14d

D.掺加引气剂或引气型减水剂时，养护时间不得少于14d

E.隧道内空气湿度不小于90%时，可不洒水养护【答案】ABD124、单位工程指的是在合同段中，具有独立（）的工程。

A.施工条件

B.评价指标

C.施工工艺

D.材料

E.结构功能【答案】A125、关于沥青路面试验路段的说法正确的有（）。

A.在工程开工前14d，施工单位应在监理工程师批准的现场并在监理工程师的监督下，铺筑一段长约100－200m（单幅）的试验路段

B.热拌热铺沥青混合料路面试验段包括试拌、试铺两个阶段

C.沥青混合料压实12h以后，应对其厚度、密实度进行抽样试验

D.试验段铺筑应由有关各方共同参加，及时商定有关事项，明确试验结论

E.经监理工程师批准的试验路应成为参考对象，正式工程应按参考对象的方法进行施工。【答案】ABCD126、下列哪些做法不符合法律的规定？()

A.甲认为乙欠自己2000元，拟通过督促程序要回这2000元，遂向自己所在住所地的法院申请支付令，法院予以受理

B.甲与乙在签订的合同中约定，如有争议，由合同履行地丙地人民法院或合同签订地丁地法院管辖，后争议发生，甲向丁地法院起诉，法院根据管辖协议受理

C.甲首先向丙地人民法院申请财产保全，而后又在丙地起诉住所地在乙地的被告丁

D.分住在上海市三个区的甲乙丙三人合伙进行经营，该合伙没有注册登记，后与另一公民丁发生争议，丁向乙的住所地闸北区法院起诉该合伙组织【答案】ACD127、关于路基冬期施工的说法，正确的有（）。

A.半填半挖地段、挖填方交界处不得在冬期施工

B.当填筑路堤，应按横截面全宽填平，每层松铺厚度应比正常施工增加20%～30%

C.当填筑至路床底面时，碾压密实后应停止填筑，在顶面覆盖防冻保温层

D.冬期过后必须对填方路堤进行补充压实

E.河滩地段可利用冬期水位低，开挖基坑修建防护工程【答案】AD128、波形梁钢护栏的安装方法有（）。

A.打入法

B.沉入法

C.挖埋法

D.滑移法

E.钻孔法【答案】AC129、水泥混凝土路面竣（交）工验收时的实测项目中属于关键项目的是（）。

A.弯拉强度

B.平整度

C.面板厚度

D.路面宽度

E.横坡【答案】AC130、危险源的辨识应坚持“横向到边、纵向到底、不留死角”的原则；应做到三个所有，即考虑（）。

A.考虑所有的人员

B.考虑所有的活动

C.考虑所有的设备设施

D.考虑所有施工过程

E.考虑所有关键设备【答案】ABC131、流水施工中，在划分施工段时，应考虑的内容包括（）。

A.施工段的分界同施工对象的结构界限（温度缝、沉降缝和单元尺寸等）取得一致

B.各施工段上所消耗的劳动量大致相等

C.每段要有足够的工作面，使工人操作方便，既有利于提高工效，又能保证施工安全

D.划分段数的多少，应考虑机械使用效能、工人的劳动组合、材料供应情况、施工规模大小等因素

E.充分考虑环境保护的问题【答案】ABCD132、下列属于施工组织设计编制依据的是（）。

A.投标企业自身规章制度

B.建设单位对施工的要求

C.工程施工范围内的现场条件

D.工程所在地区行政主管部门的批准文件

E.建设单位规章制度【答案】BCD133、三辊轴机组铺筑工艺可用于（）。

A.一级的公路水泥混凝土路面的面层施工

B.二级的公路水泥混凝土路面的面层施工

C.三、四级公路水泥混凝土路面的面层施工

D.隧道水泥混凝土面层施工

E.桥面铺装的施工【答案】BCD134、合理的施工进度计划，其工程进度曲线的形状大致呈S形，劳动力、材料和施工机具设备供应及工程费用使用分配符合一般规律。以下不符合一般规律的有（）。

A.工程初期曲线不是凹形

B.施工稳定期间，曲线完全不是直线

C.工程后期曲线不呈凸形

D.工程初期曲线是凹形

E.工程后期曲线呈凸形【答案】ABC135、关于片石混凝土，下列说法正确的有（）。

A.仅适用于较大体积的基础

B.片石应分布均匀，净距应不小于300mm

C.设计未规定时，小桥涵的墩台、基础应不低于MU30

D.当气温低于0℃时，不得埋放片石

E.混凝土应采取分层浇筑的方式【答案】ACD136、按照相关规定，公路工程验收可分为两个阶段，即（）。

A.中间交工验收

B.交工验收

C.交接验收

D.竣工验收

E.交工预验收【答案】BD137、属于良好的填筑路基的填料是（）。

A.巨粒土

B.砂类土

C.砾类土

D.粉质土

E.高液限黏性土【答案】ABC138、绿色公路建设五大任务包括（）。

A.统筹资源利用，实现集约节约

B.加强环境保护，注重自然和谐

C.着眼周期成本，强化建养并重

D.实施创新驱动，实现工程高效

E.完善标准规范，推动示范引领【答案】AC139、下列施工总承包单位、分包单位安全责任的表述中，正确的是（）。

A.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担各自的责任

C.总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工

D.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

E.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务【答案】ACD140、下面关于民事诉讼法中的审判监督程序，说法正确的是：

A.申请再审期间不适用中止、中断和延长的规定

B.案外人对原判决、裁定、调解书确定的执行标的物主张权利，且无法提起新的诉讼解决争议的，可以申请再审

C.人民法院受理再审申请后.可以组成合议庭予以审查

D.以有新的证据足以推翻原判决、裁定为由申请再审的，人民法院可以询问当事人【答案】AB141、台阶法可分为（）。

A.二台阶法

B.三台阶法

C.四台阶法

D.二台阶预留核心土法

E.三台阶预留核心土法【答案】AB142、监理工程师在审查和批准工程延期时应遵循的原则包括（）。

A.只有承包人自身原因引起的工程延期才可以受理

B.工程延期是否会推迟工程项目总工期

C.所延期的工程项目是否在工程施工进度计划的关键线路上

D.恶劣气候条件造成工程延期

E.在非承包人原因造成的工期延期发生后28天内，承包人应向监理工程师提出延期意向要求，否则监理工程师无须考虑给予承包人延期【答案】BCD143、监理工程师在审查和批准工程延期时应遵循（）。

A.只有非承包人自身原因引起的工程延期才可以受理

B.工程延期是否会推迟工程项目总工期，若只是局部工程受到影响，承包人应考虑可否采取其他措施予以弥补，而不应考虑推迟工程项目的总工期

C.所延期的工程项目是否在工程施工进度计划的关键线路上，若是非关键线路上的关键工序，监理工程师亦不应考虑延长总工期

D.恶劣气候条件造成工程延期，监理工程师审批时应考虑整个分项工期内良好气候予以的补偿

E.在非承包人原因造成的工期延期发生后7天内，承包人应向监理工程师提出延期意向要求【答案】ABCD144、强夯施工前应选择有代表性并不小于500m2的路段进行试夯，确定（）。

A.最佳夯击能

B.间歇时间

C.夯间距

D.夯击次数

E.夯点设置【答案】ABC145、为保证汽车安全、高速、舒适、经济的行驶，一般路面应满足一些基本要求，主要有（）。

A.强度与刚度

B.稳定性

C.耐久性

D.平整度和粗糙度

E.透水性【答案】ABCD146、下列（）属于隧道洞口段洞顶出现偏压的原因。

A.隧道单侧压力过大

B.隧道埋深过深

C.隧道结构受力不均

D.局部应力集中

E.地表水渗透到衬砌中【答案】ACD147、连续配筋混凝土路面的缩缝施工方法有（）。

A.软切法

B.软做法

C.硬切法

D.预留间隙法

E.滑模法【答案】BCD148、土砂围岩、破碎围岩及膨胀性围岩中稳定掌子面的辅助方法有（）。

A.超前管棚

B.帷幕注浆

C.冻结法

D.井点降水

E.插钢板支护【答案】A149、下列对于建设单位安全责任体系中安全生产责任的说法，错误的有（）。

A.建设单位对工程项目安全生产负总责，应加强工程项目各阶段安全工作的综合协调管理，按照合同约定督促工程参建单位落实安全生产责任，按照每半年一次做好“平安工地”考核评价工作

B.不得对勘察设计、施工、监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，可适当压缩合同约定的工期

C.在编制工程预算时，应确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用

D.不得明示或暗示施工单位购买、租赁、使用符合安全事故要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材

E.在办理施工许可或申领施工许可证时，应提供工程项目有关安全施工措施的资料【答案】BD150、关于填隙碎石施工说法正确的有（）。

A.填隙碎石应干燥

B.填隙料的用量宜为集料质量的30%～40%

C.材料装车时，应控制每车料的数量基本相等。

D.应由近到远将集料按计算的距离卸置于下承层上，应严格控制卸料距离。

E.应检验松铺材料层的厚度，不满足要求时应减料或补料。【答案】ABC151、关于环形开挖预留核心土法开挖施工说法正确的是（）。

A.环形开挖，每循环进尺，V级围岩宜不大于1榀钢架间距

B.台阶开挖高度宜为2.5～3.5m

C.中下台阶每循环进尺，不得大于2榀钢架间距

D.核心土面积宜不小于断面面积50%

E.留核心土长度宜为3～5m，宽度宜为隧道开挖宽度的2/3～1/2【答案】ABCD152、公路隧道机电工程的质量监理过程中，对于风机的检验，下列说法正确的有（）。

A.风机运抵现场后，保持包装和密封良好

B.风机安装前应认真进行外观清理检查，并做好记录

C.进.出风口应敞开

D.搬运设备应有专人指挥，使用的工具及绳索必须符合安全要求。

E.轴流风机还应进行液压油油位检査【答案】ABD153、下列属于明挖基础地基检验的检验内容的有（）。

A.基底平面位置、尺寸大小、基底高程

B.基底地质情况和承载力是否与设计资料相符

C.回填材料的分层厚度

D.施工记录及有关试验资料

E.施工过程使用的机械是否适合【答案】ABD154、桥梁工程按照承重构件受力体系情况可以分为（）。

A.拱桥

B.刚架桥

C.公路桥

D.上承桥

E.下承桥【答案】AB155、建设项目静态分析与评价指标包括（）。

A.投资收益率

B.利息备付率

C.借款偿还期

D.净现值率

E.资产负债率【答案】ABC156、属于人民检察机关抗诉的法定情形的有：

A.对审理案件需要的主要证据，当事人因客观原因不能自行收集，书面申请人民法院调查收集，人民法院未调查收集的

B.原判决、裁定认定事实的主要证据未经质证的

C.发现调解书损害国家利益、社会公共利益的

D.违反法律规定，剥夺当事人辩论权利的【答案】ABCD157、水泥混凝土路面与其他类型路面相比，具有的优点有（）。

A.强度高

B.稳定性好

C.耐久性好

D.能见度好

E.没有接缝【答案】ABCD158、支座是设在墩（台）顶上用于支承上部结构的传力装置，其作用包括（）。

A.传递荷载

B.防止路堤填士的滑坡和坍落

C.保证上部结构按设计要求能产生一定的变位

D.抵御路堤士压力

E.承担负弯矩的作用【答案】AC159、下列关于材料、设备预付款的说法中，正确的是（）。

A.在预计交工前6个月，将不再支付材料、设备预付款

B.材料、设备预付款按项目专用合同条款所列主要材料、设备单据费用百分比支付

C.支付材料、设备预付款不应被视为是对这些材料或设备的批准

D.已经支付预付款的材料、设备的所有权应属于发包人

E.当材料、设备已用于或安装在永久工程之中时,材料、设备预付款应从进度付款证书中扣回,扣回期不超过3个月【答案】BCD160、为了在工期内完成整个工程，应根据实际经验，将各个项目所需时间在总工期内进行分配，作出符合实际情况的进度计划。通常使用（）来进行这样的安排。

A.顺行法

B.逆算法

C.重点法

D.单调法

E.盖行法【答案】ABC161、涵洞工程进出水口的质量要求包括（）。

A.砂砾垫层应为压实的连续材料层

B.采用混凝土或圬工修筑

C.帽石及一字墙应表面平整、轮廓清晰、线条平直

D.进出水口与上下游沟槽连接顺适，流水畅通

E.原材料及砂浆应符合设计及规范要求【答案】BCD162、下列对于路基土工试验描述正确的有（）。

A.路基施工前，监理机构应根据监理合同约定建立监理机构的中心试验室

B.路基施工前，监理机构应督促施工单位建立具备现场试验检测能力的工地试验室

C.监理机构应要求施工单位对路基基底的原状土进行取样试验，每公里应至少取1个点

D.监理工程师应做好平行试验

E.使用特殊材料作为填料时，应按相关标准进行相应试验检验，经监理工程师批准后方可使用【答案】ABD163、以下对于安全生产方针的解读，正确的是（）

A.“安全第一”是安全生产方针的原则和目标

B.“安全第一”指的是安全比质量重要

C.“预防为主”指的是事先预防所有事故的发生

D.“预防为主”指的是事先控制不可接受的危险，控制事故的发生频率和严重程度

E.“综合治理”是落实安全第一、预防为主的手段和方法【答案】AD164、特别重大事故由（）组织事故调查组进行调查。

A.国务院

B.国务院授权有关部门

C.由事故发生地省级人民政府

D.由事故发生地设区的市级人民政府

E.由事故发生地设区的县级人民政府【答案】AB165、在公路工程建筑安装工程费计算中，措施费包括（）

A.冬季施工增加费

B.雨季施工增加费

C.夜间施工增加费

D.特殊地区施工增加费

E.材料运杂费【答案】ABCD166、对于沥青路面施工阶段质量控制，热拌沥青混合料面层黏层施工质量控制要点，以下说法正确的有（）。

A.高速公路路面工程中在中面层与下面层之间，应浇洒黏层

B.黏层的沥青材料采用重交通沥青

C.黏层沥青的规格和质量应符合规范的要求

D.重交通沥青和改性沥青分别满足相应的技术规范要求

E.黏层沥青可采用人工撒布，撒布量应符合规范要求【答案】ACD167、对于路面基层混合料配合比设计，以下说法正确的有（）。

A.采用重型击实试验确定各种混合料的最佳含水率和最佳干密度

B.至少做五个不同水泥或石灰剂量混合料的击实试验

C.其他剂量混合料的最佳含水率和最大干密度用内插法确定

D.按工地预定达到的压实度，分别计算不同结合料剂量时试件应有的干密度

E.按最佳含水率和计算得到的干密度制备试件，进行强度试验【答案】CD168、下列关于路面基层施工交通管制说法正确的有（）。

A.正式施工前宜建好施工便道

B.对高速公路和一级公路，无施工便道时不应施工

C.无机结合料稳定材料养护期间，小型车辆和洒水车的行驶速度应小于30km/h

D.级配碎石、级配砾石基层未做透层沥青或铺设封层前，可开放部分交通

E.无法安排施工便道而需要车辆通行时，应合理安排施工工序，保障7～15d的养护期【答案】AB169、绿色公路建设五大任务包括（）。

A.统筹资源利用，实现集约节约

B.加强环境保护，注重自然和谐

C.着眼周期成本，强化建养并重

D.实施创新驱动，实现工程高效

E.完善标准规范，推动示范引领【答案】AC170、概预算文件审查的主要内容包括（）。

A.审查编制依据

B.审查编制内容

C.审查工程量

D.审查定额的使用

E.审查审批程序【答案】ABCD171、水准点复测与加密应符合下列哪些规定（）。

A.水准点精度应符合要求

B.同一建设项目应采用同一高程系统

C.沿线每500m宜有一个水准点

D.采用坐标法进行测量放样

E.水准点应进行不定期检查和定期复测，复测周期应不超过6个月【答案】ABC172、可用于双车道公路隧道V级围岩地段的施工方法有（）。

A.全断面法

B.长台阶法

C.环形开挖预留核心土法

D.单侧壁导坑法

E.中隔壁法【答案】CD173、按照受力体系分类，桥梁基础体系有（）。

A.梁式桥

B.刚架桥

C.拱式桥

D.斜拉桥

E.悬索桥【答案】AC174、控制性时间参数包括（）。

A.工作的最早可能开始时间

B.工作的最早可能完成时间

C.工作的最迟必须开始时间

D.工作的总时差

E.工作的局部时差【答案】ABC175、下列属于无机结合料稳定材料目标配合比设计阶段工作的是（）。

A.选择级配范围;

B.确定结合料类型及掺配比例;

C.确定料仓供料比例;

D.确定水泥稳定材料的容许延迟时间;

E.确定施工中结合料的剂量【答案】AB176、施工单位的三级安全教育即（）。

A.公司级培训教育

B.项目部级培训教育

C.班组级安全教育

D.应急安全教育

E.安全继续教育【答案】ABC177、对于拱桥质量问题描述，下列说法错误的有（）。

A.两拱脚墩台不均匀沉降引起拱圈开裂，一般出现在拱顶区段，横桥向贯穿全拱圈，裂缝宽度上下变化不大，且两侧有错动

B.肋拱、刚架拱、桁架拱、双曲拱的肋间横向联结（如横系梁、斜撑）强度不够引起开裂

C.拱上排架、梁、柱开裂，短柱的两端开裂，侧墙斜、竖方向开裂，侧墙与拱连接处开裂

D.预制拼装拱桥或分环砌筑的圬工拱桥，沿连接部位或砌缝发生纵向裂缝

E.双曲拱桥的拱顶环向开裂【答案】D178、雨期填筑路堤时，应选用的填料有（）。

A.卵石土

B.石渣

C.砂类土

D.膨胀土

E.盐渍土【答案】ABC179、法院制作的生效法律文书的执行，一般应当由当事人依法提出申请，但有些情况下法院也可依职权进行。下列哪些生效法律文书可以由审判庭直接移送执行机构执行？()

A.具有给付赡养费、扶养费、抚育费内容的法律文书

B.具有强制执行内容的民事制裁决定书

C.刑事附带民事判决、裁定、调解书

D.以撤销或变更已执行完毕的法律文书为内容的新判决书【答案】ABCD180、路基植物防护包括（）。

A.坡面植物防护

B.三维植物网防护

C.水泥混凝土骨架防护

D.水泥混凝土空心预制块骨架防护

E.坡面喷浆【答案】ABCD181、雨期填筑路堤时，应选用的填料有（）。

A.卵石土

B.石渣

C.砂类土

D.膨胀土

E.盐渍土【答案】ABC182、基层施工准备阶段的质量监理包括施工机械设备。主要指摊铺设备、压实机械及其他机械设备的（）。

A.数量

B.型号

C.生产日期

D.生产能力

E.运输条件【答案】ABD183、按照使用的材料不同划分，水泥混凝土路面可分为（）。

A.普通水泥混凝土面层

B.钢筋混凝土面层

C.连续配筋混凝土面层

D.钢纤维混凝土面层

E.预制混凝土块的砌块型路面【答案】ABCD184、以下各选项，其中说法不正确的是：

A.冯某与李某签订了借款协议，并将协议书经公证处公证。公证书上写明：如果债务人不履行义务，届时可申请强制执行。合同签订后，冯某如实履行了合同义务。但是，到了还款期，李某却没有还款。那么冯某以李某未履行合同义务为由，可以向李某住所地人民法院申请执行该协议

B.刘某诉张某一案经B市H区人民法院一审终结，判决