2022年监理工程师考试题库点睛提升300题（必刷）(广东省专用)

《监理工程师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、设备采购招标评标中，对零配件及其售后服务的评审，应以设备运行（）年内各类易损备件的获取途径和价格作为评审要素。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】BCX1Y10F2M2B10P2Q3HN7J10I10F1L9W3A8ZV2S2B9P2F9R8E12、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任划分应为()。

A.发包人负责试验，费用由发包人承担

B.发包人负责试验，费用由承包人承担

C.承包人负责试验，费用由发包人承担

D.承包人负责试验，费用由承包人承担【答案】CCP1D9N1R6O8X10L4HG5Q2L4U6Y7U9H8ZN9H7G4C8Q9N5R43、建设工程合同的争端经仲裁裁决后，一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的，应()。

A.申请仲裁机构重新仲裁

B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决

C.申请人民法院撤销仲裁裁决

D.申请政府主管部门撤销该裁决【答案】CCM6K1W5T1R6D6Z3HC2V4J3K7Z6Q8R8ZL4P5V9T6S8D4S104、招标人最迟应当在（）内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

A.定标后5日

B.发出中标通知书后5日

C.中标人提交履约保证后5日

D.书面合同签订后5日【答案】DCJ3Z7V3M10S5K2G7HP8D7E6A2L10H2Q9ZY6Y4W10C4M8N1R85、（2020年真题）根据美国建筑师学会（AIA发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。

A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决

B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师哉决

C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔

D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔【答案】DCX2F7D5G2F3Z7X8HY2G7Y8K3J7K6F6ZM8T8O8X4I5V1J16、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应()计算。

A.按工程师提出的单价

B.按承包人提出的单价

C.按设计单位提出的单价

D.参照报价单内类似工作的单价【答案】DCT1P7G2P6T9F4Y10HL7B8E2D3E2Y5M2ZV7E5B2F8C1O2V57、监理人首先应争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见，如果分歧较大，再单独确定追加的付款和(或)延长的工期。监理人应在（）后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。

A.不批准承包人的索赔要求

B.收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料

C.将该事件确认为承包人责任

D.认定索赔不成立【答案】BCE7T10Q2V6X1O5R7HJ9N10O6X4L6A2P9ZN6J4Z7R9D5Y9I48、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是()。

A.由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装，发包人承担相应费用

B.发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用

C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用

D.由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用【答案】DCT8S5F6N1N7I2U9HN5S8F2A10I6H9Q5ZS4N8W1A1C5P9O39、在施工招标程序中，（）将作为未来施工合同文件的组成部分。

A.中标通知书

B.中标人的投标文件

C.发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改

D.未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改【答案】ACX6L10J5V1K9A5N5HI3E8C6I9N2E9L7ZK5R10O4E1S10P3V510、某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为1000万元，评标价为1090万元。乙的投标报价为1090万元，评标价为1000万元，则中标人和中标价格分别为（）。

A.甲，1000万元

B.甲，1090万元

C.乙，1000万元

D.乙，1090万元【答案】DCE8W8N1Q2M8K8Z8HJ1E2R4V7G4S2P3ZS8B10S10R5B6H2E211、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同。该抵押权自()之日设立。

A.转移产权证

B.抵押物登记

C.当事人签字

D.转移房屋占有【答案】BCH7G1E1R4H2F9G6HT4L7Q10I6Z3W9D2ZY4K6D5G10E3W5R512、甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为()。

A.已经成立

B.完备形式后成立

C.效力待定

D.未成立【答案】ACI2B5D1R1Y1L8X4HZ9E9T1L7N9D1C7ZP7T3H9B3O7L2G313、勘察人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职，项目负责人（）天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。

A.1

B.2

C.3

D.7【答案】BCF3A5X1E2T6C10S10HW1E6Z3Y7K7T7O2ZY8D6Q8R7N6M3S414、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是（）。

A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书

B.如需进行竣工后试验，履约担保有效期仍至发包人颁发工程接收证书

C.如果发包人原因导致工程延期竣工，承包人不必延展履约担保有效期

D.如果承包人原因导致工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效，但继续提供履约担保所需的费用由发包人承担【答案】ACT6W10D8S9T6H4G8HI4C8F3W5G7V5J6ZK5L5R1Z1M9X10Q315、《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》又称为（）。

A.蓝皮书

B.白皮书

C.绿皮书

D.银皮书【答案】DCW10B7L8V2Q1D4I7HC1W4E5V7T3O6S3ZL1T6C6L9C6K4X916、不属于数据库基本结构的是（）。

A.原始数据

B.概念数据层

C.数据共享

D.逻辑数据层【答案】CCK4L9V2P9Z10T9I4HQ5I1G5S6K9E10P5ZH7D6E3T2I10P7U417、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以（）为准。

A.描述更为严格的内容

B.规范标准描述的内容

C.发包人要求所描述的内容

D.行业惯例遵循的内容【答案】ACG5B7P7W6A4V4P8HF6H5B4Z4L5T9Y2ZA2T6C3J9F3N5Z518、在接收证书颁发前业主确实使用的工程，视为自（）起已被业主接收。

A.开工之日

B.开始使用之日

C.缺陷责任期结束之日

D.办理接收证书之日【答案】BCC6R5F1V4J4J2I7HJ5G2Z9G2U1J10A8ZK3N8R4U1R4Y6S419、设计施工总承包合同模式下，（）是对“发包人要求”的响应文件，作为合同文件的组成部分。

A.投标函

B.价格清单

C.承包人建议书

D.进度款支付分解表【答案】CCH9X6L9M1W2L3Q3HD3C2X1E9Y1B1I2ZD2W2H5J10U3M4Y920、FIDIC《施工合同条件》对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括（）。

A.合同中规定此项工作为固定费率

B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过1%

C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0.1%

D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%【答案】DCR9V2J7X3N3V10Z4HH6V6A6B9K8E5O3ZT10I6U10B7G1V1J821、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建设时，正确的处理程序是()。

A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示

B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更

C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示

D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示【答案】ACF8N8H7V3N7O4C7HC1X2W3S5J1F8Y10ZR2S3W2U3L1V5A522、设计招标文件是指导投标人正确编制投标文件的依据，招标人应当根据招标项目的()编制招标文件。

A.价款

B.工期

C.数量

D.特点和需要【答案】DCS3Q7L4U7W4O4M6HM1B2E9K8E4N3E1ZY8K1P8V3S4K9L823、建筑高度超过50m的普通旅馆，采用下列哪一种吊顶是错误的？()

A.轻钢龙骨纸面石膏板

B.轻钢龙骨GRC板

C.内外表面及相应龙骨均涂覆一级饰面型防火涂料的胶合板

D.轻钢龙骨硅酸钙板【答案】CCN7X5I3G9N9D2B1HR10V5R7K2L9Z8S10ZL2E2D10P10M10A8R724、根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是（）。

A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用

B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用

C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用

D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用【答案】ACB2V8Q5M9H7B2R2HR1F1I5M2U4C6P2ZW8H5V6E8E9A2Q725、甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份600万元的钢材购销合同，合同约定甲施工企业分期付款，最后一笔尾款于2014年7月31日前付清。丙企业在购销合同的保证人一栏中加盖了企业的印章，并约定承担一般保证责任。丁企业为该购销合同与乙钢材生产企业签订了一份保证合同。甲施工企业逾期没有还清欠款。下列关于保证责任和保证期间的表述，正确的是（）。

A.乙企业可以直接要求丙企业在其保证范围内承担保证责任

B.乙企业可以直接要求丁企业在其保证范围内承担保证责任

C.丙企业的保证期间为自2014年7月31日起6个月

D.丁企业承担连带保证责任【答案】CCW4N4N6D7D2Y6X8HB5X5Y3Y4R8H6F4ZA6Z3N10P7V8P4T426、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。

A.法人应在政府主管部门备案

B.法人应具有规定数额的经费

C.法人应有自己的组织机构

D.法人应抵押与经营规模相适应的财产【答案】CCR6O10P3T2M6F6O6HH9K3X7J7A4X10A6ZN1Z5U7M4W7J3K227、关于担保概念的表述中，不正确的是（）。

A.担保通常由当事人双方订立担保合同

B.被担保合同是无效的不影响担保合同的效力

C.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则

D.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度【答案】BCY3W6T3H3C10O3P6HD2R7L5M8F5O5E4ZJ3L4I8Z7B9B1G828、买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，意味着（）。

A.对合同设备质量的确认

B.买方不再提出质量异议或拥有退货的权利

C.仅为过程行为

D.卖方不再承担合同设备的任何义务【答案】CCF7Q8C10B6Z2E5C4HZ2A2Q3V5B5R4E2ZK7Z5Q1V8D7N3G329、工程勘察设计招标与施工和材料设备投标报价相比，虽然设计投标报价（），但设计方案对工程项目往往更具全局性、长效性和创新性影响。

A.数额不大

B.占签约合同价的比例不大

C.占中标价的比例不大

D.占项目总投资额的比例不大【答案】DCV9N8D2L8Y8H5P1HC7U1O4D9T10Z6G8ZR1M9R3E2J2I9Z730、公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该担保法律关系中，抵押人为（）。

A.公司甲

B.公司乙

C.银行

D.登记机关【答案】ACQ10L1V2J3S1H9D3HF8H2B5Q5E8W7B10ZU7D10H9Z1V5Q2Q931、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同标准文本》，承包商对此指示（）。

A.可以拒绝执行

B.应当执行，但可获得费用补偿

C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿

D.应当执行，不能获得补偿【答案】DCO10Y2W6E1Y9U5V4HR6N8C1L8L2Q4I1ZY3X5J3N2U8E7W532、设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归（）享有（专用合同条款另有约定除外〉

A.发包人

B.承包人

C.总承包单位

D.设计单位【答案】ACH5G1O4V2P2Z5L4HF9G4Y4B8D5W9G4ZS8J1S5F4Y6I2T833、某设计施工总承包合同规定采用有条件补偿条款，则发包人要求中存在的错误导致承包人受到的损失承担说法不正确的是（）。

A.只有当承包人复核时发现了该错误，才能由发包人承担

B.如承包人复核时未发现该错误，则由承包人承担

C.原始数据错误复核时未发现，则由承包人承担

D.检验标准错误复核时未发现，则由发包人承担【答案】CCH7E1D7V9U2U7J9HJ9L9Y10Q6D9O9R1ZN1U7I1X6T9C5S334、根据《标准设计施工总承包招标文件》，设计施工总承包模式中关于总承包方式的缺点说法正确的是（）。

A.设计一定是最优方案

B.工程质量标准一般采用更高的质量标准

C.减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查

D.质量标准出自发包人【答案】CCF8P4N8B7L10Y3E5HO9K9E9M6C4Q1C5ZT6O8F6C3N3E5B1035、以下有关勘察设计招标中对设计方案补偿的规定，说法正确的是（）。

A.只有中标人的方案才能得到补偿

B.招标人将于评标结束后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费

C.具体补偿标准双方协商

D.投标人可以在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费【答案】DCH3H9V7T10H10U9S2HT7L5N5R5D2P2P8ZF10K10D9A6R5R5X836、根据《施工合同标准文本》的规定，施工工期在12个月以上的工程，由于市场价格浮动对合同价格的影响，此风险应由（）。

A.发包人承担

B.承包人承担

C.由发包人和承包人分担

D.发包人和承包人均不承担【答案】CCA2P1Y3J7N3M8F3HV8P6C8J9A10V2L1ZB5T1W2U4Y5I8D637、AIAC191将整个项目实施过程分为8个阶段，不包括（）

A.概念阶段

B.施工阶段

C.招投标阶段

D.标准设计阶段【答案】CCQ4E7Y4G6S1X1B6HY5W2P1G7O1F2M10ZE8V1C10I7V9U7R838、违反《建设工程勘察设计管理条例》规定，设计单位超越本单位资质等级承包工程的，对设计单位的处罚方式不包括（）。

A.罚款

B.没收违法所得

C.责令停业整顿

D.吊销营业执照【答案】DCR1M2K10W5U7F9N7HM9S2T1S4H9A8F2ZM3F1O7D9Y7D7Z839、（2020年真题）招标人组织施工现场踏勘后，需要对招标文件进行澄清修改的，招标人应在招标文件要求提交招标文件的截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

A.2

B.5

C.10

D.15【答案】DCC9D8C7B3F9B3Z3HY6H1W4X3M10R5O2ZB7I3J5Q6I9G1I540、履约保函的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至()止。

A.竣工验收之日

B.提交竣工验收报告之日

C.签发工程移交证书日

D.缺陷责任期止之日【答案】CCI4G8F10O1K3C5J10HW8K1Z1Y7O1B6R1ZL6B8Z1C9H1Q10H141、关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（）。

A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”

B.“评标办法前附表”应写明经评审最低评标价法的评审因素与评审标准

C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触

D.“评标办法前附表”无需写明施工组织设计评分因素和评分标准【答案】BCY5B10T10Y8Z1Z2E4HC8T1N7X5J2E4T7ZK1E10T2G5Q3R5I1042、依据FIDIC《施工合同条件》的规定，关于永久工程计量表述正确的是（）。

A.应按工程量表中规定的方法计量

B.若工程量表中无规定，则按符合合同数据表或其他适用的明细表中的规定

C.每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨胀、收缩或浪费

D.当地有惯例的，依照当地惯例计量【答案】CCR2M1Y1J4T7U6E3HQ5M9S2G2O4A6O3ZJ3A3X2S1X4Y3K743、根据九部委材料采购合同的规定，以下有关材料合同中违约责任承担的说法，不正确的是（）。

A.卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金

B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同材料的义务

C.延迟交付材料金额每周为0.5%

D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%【答案】CCO6L8J8C3A4O1I10HB6F5Q2J8O3V9V9ZI8M4K3V10K6Z2D444、因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.14

B.28

C.56

D.90【答案】DCT9X5W4J4M2C8U4HT1I6N5U2B5Q10Q6ZT9O1J9Y2Y8S10M345、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是（）．

A.质量标准和设计文件审批程序

B.质量标准、设计业绩和人员资格

C.设计文件审批和设计变更程序

D.设计业绩、人员资格和设计变更程序【答案】BCF8O9Y7T10T5Z5A1HS8H7O6V2I9F10L2ZE6M8Z5Z4I9D1C346、承包人暂停施工（）天后，发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知。

A.7

B.14

C.15

D.28【答案】DCI1B1T1G8G7G9S2HP8A4W5C8O2R8Q7ZF5Q5U2Q1H6W8L247、()是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

A.自然人

B.法人

C.法人的分支机构

D.不具备法人资格的联营体【答案】BCE6N1S2D3Z9B6T8HV9A6A5P3H1Y8U10ZM10M7S8G6Y1T6D948、根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（）执行。

A.争议评审组的评审意见

B.发包人的意见

C.承包人的意见

D.总监理工程师的确定【答案】DCH7Q1T6Z9O9J5H8HF10V10L8Y1Y1N6P1ZD3L1K1B6A9N1H349、大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（）。

A.业主根据变更重新与承包商签订合同

B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准

C.业主按照规定程序办理变更审批手续

D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计【答案】CCG8E3L3X10I4H7D1HK5P6Y7R5V3T7A7ZF3Z4E3K8B7V1F250、《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》中，如果业主方希望替换任何已任命的业主代表，应在不少于（）天前将替换人员的姓名、地址、职责、权力及任命日期通知给承包商。

A.7

B.14

C.24

D.48【答案】BCA7F6L4K3X3T9O1HI8I10H4K7S9L6U3ZQ6I5Z8O9S4D7N951、《机电产品采购国际竞争性招标文件》中关于合同的内容包括（）册。

A.一

B.两

C.三

D.四【答案】BCP4W5U10K5X7B8J3HE7S10W8D9C10Z3R4ZW7K5B9A10O8O3I1052、某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人已到现场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为()

A.无须补偿经济损失，合同工期不予顺延

B.无须补偿经济损失，合同工期相应顺延

C.补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延

D.补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延【答案】CCP6V6C5I2X8H9D3HH1B4Q1A5F7E1B4ZZ9L3S5R7E1L5K153、凡年满（）周岁、能够正常工作或劳动、从事建筑管理或作业、并与施工企业建立劳动关系的人员均可作为职工意外伤害险的被保险人。

A.16至60

B.16至65

C.18至60

D.18至65【答案】BCO9W3N7A7B10D6I2HZ4W7O10R6G6S4D7ZG2O10B9D3G8B3M154、被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由第三人提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（）。

A.应当先物保后人保

B.应当先人保后物保

C.可以任意选择物保或者人保优先受偿

D.与债务人协商确定【答案】CCC7B10S6X5E9O2C2HO10I8G4W8J9A2C2ZE8Z8M5C5E6U1G255、关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（）。

A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项

B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行

C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任【答案】ACD7V5L3N3I6B5R4HZ7J1R10E5Z3P10L6ZJ6J8G10K5B2J7P556、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，优先解释顺序仅次于合同协议书和合同条件的合同文件是（）。

A.投标书

B.工程量清单

C.业主要求

D.设计标准【答案】CCV10R9R6R6D4L4U6HG7O9E4T10A4S3K2ZK6J9T9Q3M9N3J757、甲向乙采购空调设备，双方因各种原因一直未签订书面合同，乙将空调设备安装调试后，甲、乙出现质量纠纷。在处理此纠纷时，合同的状态应当认定为()。

A.已经成立

B.完备形式后成立

C.效力待定

D.未成立【答案】ACG2P9C10D5C10C9V4HM10Q4V6S9S3E4R5ZU10P9O4Q2Y1B10P258、大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（）。

A.业主根据变更重新与承包商签订合同

B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准

C.业主按照规定程序办理变更审批手续

D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计【答案】CCC4M5W8I6H10C1I5HN2K8Q5D4J1V7Z3ZT3R2T6O3R1E5I759、根据建设工程勘察合同履行管理，关于勘察要求的说法中错误的是（）。

A.发包人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求勘察人违反法律和工程质量、安全标准进行勘察服务，降低工程质量

B.各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以发包人要求的内容为准

C.基准日之后，有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，勘察人应向发包人提出遵守新规定的建议

D.发包人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示【答案】BCY7Z1L2W5E8Z5W5HK4I4K5P2R7V6Z10ZM3D1B10O7S7U4A760、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()

A.发包人必须是建设单位

B.承包人必须是法人

C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合素质

D.发包人必须具有自行组织招标的能力【答案】BCV10S7P2I10F8M9R4HE5E7H10K5L10Y1H9ZX3M1Z6C3X6A2M161、根据《标准施工合同》，监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的（）天内进行复核，监理人未在约定时间内复核，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

A.7

B.14

C.28

D.56【答案】ACB2U8I1J3U8B10E9HJ5H3F1S3Q2X5R9ZC3J3C6R8Y5Q10A562、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由()补偿。

A.保险公司

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人共同【答案】CCF3D2S2B10U6H1I5HA9Q6D9S5Y6T2L10ZG5A3Z3L3H9N4F763、FIDIC《施工合同条件》规定的“暂列金额”款项使用的特点是()

A.工程师有权根据施工实际情况控制使用

B.承包商有权根据施工实际需要自主使用

C.承包商应于工程竣工前使用完毕

D.可用于支付承包商的索赔【答案】ACI1U4B2X1S9P2A8HG9C2G3B8Y9P5Q4ZL1D4I8W4N4L3W864、关于钢销式(干挂石材技术之一)石材幕墙的设计，下列表述中哪条不符合规范的强制性条文？()

A.可在8度抗震设防区适用

B.高度不宜大于20m

C.石板面积不宜大于1㎡，厚度不应小于25mm

D.钢销与连接板应采用不锈钢【答案】ACL3B5K10Z5J4K3H8HT10N10G4G3X6I3X2ZO3V7B8M3N10K5U865、下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件而不属于标准施工合同组成文件的是（）。

A.投标函附录

B.技术标准和要求

C.承包人建议书

D.通用合同条款【答案】CCO7G4Z9T9O3E3W1HR5G10J8T3T9Z2V6ZS3T6H8U10C9I10V366、每百克某品牌奶粉的蛋白质含量为22g，则500g该奶粉折合成鲜奶的量是（）g(每百克鲜奶中蛋白质的含量为3g)。

A.3667

B.4210

C.5120

D.6550【答案】ACK6A1F4V7E6I3V4HU2H3S8X8V3N7H6ZK4S3R5V4K7U10C567、按照设计合同示范文本规定，当设计工作超过一半时，因发包人原因要求解除合同，发包人应()

A.允许设计人没收定金

B.将设计费的50%支付给设计人

C.将全部设计费支付给设计人

D.按实际完成的工作量支付设计费【答案】CCT1O5E9A3B2H2C5HZ3I7G2K6L1C9K9ZI9U8Z5F3H1W3R468、标准施工招标文件中的（）包括一般约定、发包人义务、监理人、承包人、材料和工程设备、施工设备和临时设施、交通运输、测量放线、施工安全、治安保卫和环境保护、进度计划、开工和竣工、暂停施工、工程质量、试验与检验、变更、价格调整、计量与支付、竣工验收、缺陷责任与保修责任、保险、不可抗力、违约、索赔、争议的解决。

A.通用合同条款

B.常用合同条款

C.专用合同条款

D.合同附件格式【答案】ACA4R5S5L5Z5O2P4HA2O10V7L4Y5K2Z1ZF1R2G1Y4R8T9J169、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正确的是（）。

A.设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划

B.发包人无权对设计文件进行审查

C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案

D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本【答案】DCB8Q4T2C5G7D4W3HR1H6Q2I9R5L8E10ZK9R1V8D1G10N8K170、适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物的评标方法是（）。

A.最低投标价法

B.综合评标法

C.以设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.综合评估法【答案】CCR3W6S10S10Z5K9Q3HU1Z2Q2I5K7X8X3ZG8H3W4S9X8G6V171、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款（）。

A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认

B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

C.经乙签字的全部有效

D.需委托造价管理部门确定【答案】BCM8B5A7K4E3C4G10HG6T2K7V1Z6F8N5ZA3N7L7J9L1U3C1072、设计施工总承包合同谈判阶段，随着（）的调整，承包人建议书也应对一些技术细节进一步予以明确或补充修改，作为合同文件的组成部分。

A.合同协议书

B.专用条款

C.通用合同条款

D.发包人要求【答案】DCL7N6E9L6U6P6X10HB8J8D6C5F3E10E3ZK4Q10J1D8R2L3W373、设计施工总承包合同模式下，关于承包人负责竣工后试验的说法，正确的是()。

A.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，在发包人在场的情况下进行

B.发包人应派遣具有适当资质和经验的工作人员，直接按照操作和维修手册进行

C.承包人提供所需要的所有其他设备、仪器，派遣有资质和经验的工作人员，发包人在不在场均可进行

D.试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由承包人提供【答案】ACO3Q5J1N7G1O10I8HN10B3N10N8M2A7S8ZY5C2N4U9T10S9J274、承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为（）。

A.1个月

B.6个月

C.1年

D.2年【答案】BCX6V6D10E5I7L7U10HE5W4L7P1G7X10M7ZS4L8T6A2E2H2Q975、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是()

A.指定分包商可以与雇主直接订立合同

B.指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作

C.承包商不能收取指定分包商的管理费

D.承包商对指定分包商的违约不承担责任【答案】DCA6O4R4W9X1Q5L5HD6P4W5O8U5O6Y2ZN2J8B2S4Q5B1Z976、以下（）专项施工方案需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

A.高空作业工程

B.地下暗挖工程

C.大爆破工程

D.深水作业工程【答案】BCJ1K6P6R2I7J5H2HQ6A9I6N6Q6N3O8ZL3Z7S8F8V3J5K877、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更，由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则()

A.原设计人对变更的设计不承担责任

B.该部分设计成果需经原设计人审查批准

C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任

D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任【答案】ACV7F6U1U6Z1W8Q2HY6T10Y3D9Z9Q1Z3ZA1F7P10U2E2I10O278、无权代理的情况不包括（）。

A.没有代理权而为代理行为

B.经过被代理人追认的行为

C.代理终止后的代理行为

D.超越代理权限为代理行为【答案】BCK4W1L6R10B8J8N5HA3I7T2N7C3O3G5ZM4M1H4G9H7M3P879、依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的是()

A.因施工单位原因导致工程暂停施工，其后恢复施工时监理人的准备工作

B.合同专用条款内约定的监理人工作

C.因施工单位原因导致工程拖期，由此引起的监理人额外增加了工作时间所做的工作

D.因业主原因造成工程终止，合同终止后监理人参与善后处理的工作【答案】CCI2P1L1P8V6J8I2HO8R7E9R4X10R4D10ZW4R3X1L2D3J2I580、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（）承担责任。

A.施工单位

B.监理单位

C.材料供应商

D.项目经理【答案】ACK6Y2D7B1G6M7C1HV6Q10M7U7F3X5U7ZH8O10P6N4D5Y7F781、设计施工总承包合同的订立中，专用条款内应明确约定由（）提供的文件的内容、数量和期限。

A.承包人

B.发包人

C.分包人

D.监理人【答案】BCL9R7P6M10E5P10N8HW6Q8C5S5H10L3X10ZT2W4I3Z7P3U8W1082、根据住房和城乡建设部《建筑工程设计招标投标管理办法》，下列选项中，不属于评标委员会应当否决其工程设计投标的情形是（）

A.投标报价大小写不一致

B.投标文件未按招标文件要求经投标人盖章和单位负责人签字

C.投标联合体没有提交共同投标协议

D.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应【答案】ACB8L5S3C9I6F6N2HJ1R5Z10Y7K2K9I10ZP3W8A8D9B8R2Q483、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，最终解决合同争议的方式应是()。

A.提交工程师决定

B.提交争端裁决委员会决定

C.诉讼

D.仲裁【答案】DCL8P6H10X2V2J9I3HH4B10D2G1A9A6C2ZE3I6I7J1R7L3M584、(2014年真题)根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。

A.招标文件

B.投标函及投标函附录

C.委托监理协议书

D.投标企业定额标准【答案】BCT10G2W6I2H7H8B8HP8X1U7S8S6P8O10ZH3P3Q1L4Z7R10N685、根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是()。

A.直接与保险人协商一致后，通知发包人

B.直接与保险人协商一致后，通知监理人

C.应事先征得发包人同意，并通知监理人

D.应事先征得监理人同意，并通知发包人【答案】CCW3D8P4J4A6G8P3HB2N4G4H7U4K3K3ZW5K5O3M10D5D9G786、下列关于连带责任保证的说法，正确的是()。

A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任

B.连带责任保证的债务人在债务履行期满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担责任

C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任

D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人可以要求连带责任保证人承担保证责任【答案】BCK7P8Y5J5B7C4H4HN3D6T1O8R3K9A5ZY1D8B9R9O8U3G387、合同法律关系客体的智力成果指的是（）。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备【答案】CCF1S3W2U6V2J6H5HL1D10H8B6C3U4M6ZJ1D2U6N2E6J2F988、对于电子招投标，投标人递交电子投标文件的时间为（）。

A.电子投标文件上传完成时间

B.电子招标投标交易平台收到电子投标文件时间

C.电子招标投标交易平台递交回执通知发出时间

D.电子招标投标交易平台递交回执通知载明的传输完成时间【答案】DCI8Z7W2W8V5N5A4HX9N3J1E8E10K6L6ZW2V2H9R7T4C9Y289、下列对上臂围叙述正确的是（）。

A.5岁以前儿童上臂围变化很大

B.我国1～5岁儿童上臂围13.5cm以下为营养不良

C.我国1～5岁儿童上臂围13.5cm以上为营养良好

D.上臂围的测量一般量取上臂自肩峰至鹰嘴连线的臂围长【答案】CCG3W1I10U6D7L3Y4HT2D2J4B10U7L2K7ZT10K6H3P6A1T2R490、根据《标准施工合同》，由于异常恶劣的气侯条件带来的延误与损失，（）。

A.不能顺延工程，不能补偿费用和利润

B.可以顺延工程，但不能补偿费用和利润

C.可以顺延工程，可以补偿费用但不能补偿利润

D.可以顺延工程，可以补偿费用和利润【答案】BCK6S6S10X4K7J8C2HJ10U6G4L7Z10B10C6ZO10Y1X7B5Y3A9L991、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险|生较大的分部分项工程的专项施工，还需经（）人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

A.3

B.5

C.7

D.9【答案】BCR5R8I7A10S5K7Y9HS2F10N7X10N1B5E5ZK1F4M1B1A7O3S292、蛋白质营养评价的方法包括（）。

A.蛋白质生物价

B.氨基酸评分模式

C.蛋白质功效比值

D.氨基酸评分

E.蛋白质净利用率【答案】ACW4U7L6U2O6V7S6HQ10P6A2S8J4R9N6ZJ5V5N10R6F3P1V993、(2017年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建议时，正确的处理程序是（）。

A.承包人向监理人提出——监理人与发包人协商——监理人向承包人发出变更指示

B.承包人向监理人提出——监理人向发包人报告——发包人与承包人协商合同变更

C.承包人向发包人提出——发包人与监理人协商——监理人向承包人发出变更指示

D.承包人向发包人提出——发包人通知监理人——监理人向承包人发出变更指示【答案】ACQ2M4Z3Y6H10G7X9HI5E10R2C1F6W8I3ZM2G2H10W8P5V10P394、由评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，后果是（）。

A.否决其投标

B.优先中标

C.重新报价

D.直接中标【答案】ACY10K10M9Q6A8M5O8HO1O4N2I9N4Q5P1ZM10K9U3A4Q2N1U995、下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是()。

A.设计招标应为设计方案最优者

B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者

C.施工招标为投标报价最低者

D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者【答案】CCK7V3C8U10I3S1N10HU8P1E8P6Y5A10T5ZZ1M9E5K6N2O7R396、设计招标文件是指导投标人正确编制投标文件的依据，招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。下列不属于设计招标文件的是（）

A.投标文件格式及主要合同条款

B.投标报价要求

C.评标标准和方法

D.技术经济指标要求【答案】DCL1B10W8M6C3V5L1HY9W7E7H1Z4O10P8ZL1E6B1S2C7J10K1097、招标项目开标时，检查投标文件密封情况的应当是()

A.投标人

B.招标人

C.招标代理机构人员

D.招标单位的纪检部门人员【答案】ACD8G5R1L8U6M10X3HH9F7K9Z10P4Q2U1ZG5C8N8I2Z5F2B798、关于投标人资格审查的说法，正确的是（）。

A.工程设计行业资质只设甲级

B.取得工程设计行业资质的企业，可以承接各行业的建设工程设计业务

C.判定投标人是否具备承担勘察设计任务的能力，通常要进一步审查投标单位人员的技术力量

D.通过投标人报送的近6个月完成工程项目业绩表，评定他的设计能力与水平【答案】CCS8J4Q1R3N5E8S5HX8P4J2T10L4L1T10ZP4J8X10E4H8N7X699、下列防震缝的最小宽度，哪一条不符合抗震规范要求？()

A.8度设防的多层砖墙承重建筑，防震缝最小宽度应为70～100mm

B.高度小于15m的钢筋混凝土框架结构、框架剪力墙结构建筑，防震缝最小宽度应为100mm

C.高度大于15m的钢筋混凝土框架结构，对比B款的规定，7度设防，高度每增加4m，最小缝宽增加20mm；8度设防，高度每增加3m，最小缝宽增加20mm

D.剪力墙结构建筑，防震缝最小宽度可减少到B款、C款的70%【答案】DCY9P10W1O8B4X10A3HP5I6G8J2I6A9R7ZN8O3P1T2A7A8Z2100、（）是指设计人依据约定向发包人提供建设工程设计文件，发包人受领该成果并按约定支付酬金的合同。

A.九部委设计合同文本

B.建设工程设计合同

C.建设工程设计合同的内容

D.合同文件【答案】BCI10C1S4P7A3P2G8HE9V6Z3Q8X8W6S2ZM9S8B3P4A8B10V9101、依据FIDIC《施工合同条件》，当工程师发现承包商使用的施工设备不能保证工程质量时，要求承包商更换，则()

A.增加的费用和工期延误责任都由发包人承担

B.增加的费用由发包人承担，工期延误责任由承包人承担

C.增加的费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担

D.增加的费用和工期延误责任都由承包人承担【答案】DCX3G1K10X1X5V5D3HF9C10D6W10G8T3Q1ZO8S9S10H8G6F1C3102、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人在投标文件中提出采用专利技术的，专利技术使用费的报价和评审正确的是（）。

A.在投标报价外单列，单独进行投标报价评审

B.包含在投标报价中，综合进行投标报价评审

C.不进行报价，由评标委员会评估

D.不计入报价，中标后单独报价评审【答案】BCK10Q4S7Q4K10P9X1HJ1T2B7Q5O9Y8E6ZQ1L8O10G6M4N6L8103、根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在（）。

A.与中标人签订书面合同后的15日内

B.与中标人签订书面合同后的5日内

C.招投标结束后的30日内

D.招投标结束后的15日内【答案】BCY8R5F9V4D1T8G3HD6U7Q1B8M6D2Z6ZD7I4D9D1P6Y3Z9104、依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于“额外监理工作”的是()

A.根据委托人的指示，监理人编写采用新技术施工的质量验收标准

B.按照委托人的要求，监理人办理开工许可手续

C.因施工承包人严重违约，委托人解除合同后的善后工作

D.因施工承包人延误工期，延长时间的监理工作【答案】CCM8E10S7X1K7D3C8HH3K1E2R5U4T8A2ZD8T5H1E5A3B7M6105、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（）计算。

A.如报价单内有类似工作的单价，按照报价单内类似工作的单价

B.如报价单内有类似工作的单价，参照报价单内类似工作的单价

C.如报价单内无类似工作的单价，按照设计单位提出的单价

D.如报价单内无类似工作的单价，按照承包人提出的单价【答案】BCU6R6N5G7C5C9H7HV3J4F1U7U5Z6B6ZL5V6U6H4I9A2D3106、债权人按照合同约定占有债务人的财产，债务人不按合同确定的期限履行债务时，债权人有权依法以该财产折价或拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于（）。

A.质押

B.留置

C.抵押

D.保证【答案】BCL4G4B1R8F2T5N10HZ4D5H5F7B2A3Y3ZM4H2E7U5L1T4E3107、缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，()应负责修复，直到检验合格为止。

A.承包人

B.发包人

C.业主

D.责任人【答案】ACG5E7T10T10E10Z1M8HD2B5M8D8L8O9N3ZK6E9T10Z10N9B7E8108、通用条款对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式，（）负责办理并承担费用，因此需在专用条款内明确。

A.承包人

B.发包人

C.分包人

D.监理人【答案】ACS9X9B6B1U3K3U3HY9N2R3V7X5I4I8ZT10T8S8R9E7V8Z8109、为担保债务的履行，债务人或者第三人对一定期间内将要连续发生的债权提供担保财产，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形，抵押权人有权在限度内就该担保财产优先受偿，这称之为（）。

A.抵押

B.最高额抵押

C.质押

D.最高额质押【答案】BCL10A8C1Y7X3X10C7HE10U3U9L10X8Y4P6ZY5A2W6V9N4D5D2110、按照FIDIC《施工合同条件》规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是()

A.以投标截止日期作为风险划分时间点

B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿

C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处

D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变动带来的损失【答案】ACJ4D4D5M8H9U4D7HT6R10A9F2T8R9E10ZV8R8U9Y2T4H2L3111、（）是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%。

A.履约担保金

B.履约银行保函

C.履约商业保函

D.履约担保书【答案】DCC1G8K8Z10C8X9F5HT10R1S4T4L2N6Y5ZC4A2O10N7U7Q5C4112、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是()。

A.和解

B.调解

C.行政决定

D.仲裁【答案】DCI6Q7P1S2H6H8H2HY4B5Q9O8N8L2N10ZZ3V9V1T2K1G4R2113、勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作的是()

A.现场地上障碍物的拆除工作

B.勘察现场设备机具的布置和架设

C.完成通水、通电及道路平整作业

D.提供水上作业用船【答案】BCE6W7H2R5G9M3I10HR8V7M9T4T2L2J3ZQ5M8H6G6Y1V6I7114、关于施工阶段施工部位检查的表述中，不正确的是（）。

A.承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后即无需通知监理人检查

B.经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖

C.监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整或返工后，由监理人重新检查

D.承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度【答案】ACE7Q8K6K9Z7T5B6HT1J5X3N5D2W9F6ZZ7M2J8Z4M9Q5Z2115、下列不是WHO推荐选用皮褶厚度的测量点为（）。

A.肩峰

B.肩胛下角

C.肱三头肌

D.脐旁【答案】ACM9Z3E5G1M1N2S2HJ9G10X2Q7R9I3Z10ZW2O6O10Z5K1T9E9116、施工合同中，通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款，其目的是()。

A.担保发包人能够按期支付工程进度款

B.发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难

C.表明发包人与承包人合作的诚意

D.防止承包人擅自变更、终止施工合同【答案】BCI2R8O8M8M4H4W5HK2U8I10D6Z6C1X1ZW2Y9Z1C2B4I2V3117、下列对监理人出具的进度付款证书理解正确的是（）。

A.视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作

B.监理人有权对历次已签发的进度付款证书中的错、漏或重复予以修正

C.承包人作出的修正应在本次进度付款中支付或扣除

D.承包人作出的修正经与发包人共同复核同意后在本次进度付款中支付或扣除【答案】BCE4C8Y5B9C9B7N7HY2I1N6O8P9M8V10ZX7T3O10M1D7J4V1118、无权代理行为属于（）。

A.无效行为

B.可撤销的行为

C.效力待定的行为

D.可变更的行为【答案】CCI2P6S3X9D8S5M10HP9R5I8L10F3L1Y3ZP9Y6F6O10Y3Y7J3119、下列关于定金的表述中，错误的是（）。

A.定金合同从签订之日生效

B.定金数额不得超过主合同标的额的20%

C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金

D.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限【答案】ACH10R7I3I6J9H9U6HR2M4G2D4I5Y8Q10ZE3G6N2U2K6C9V5120、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是（）。

A.事先征得监理人同意，并通知设计人

B.事先征得监理人同意，并通知发包人

C.事先征得设计人同意，并通知监理人

D.事先征得发包人同意，并通知监理人【答案】DCS1O7C9B1X2T8E9HU1M7G7N6A2G8O4ZJ5L1P3H7M1G9S5121、建筑材料采购合同的条款一般限于()阶段。

A.物资交货

B.设备生产制造

C.设备安装调试

D.设备试运行【答案】ACL8Z7V2Z2N8P2I7HI10O2V9E2M9T7H5ZV1L1N9C10U10G1B1122、(2014年真题)根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。

A.招标文件

B.投标函及投标函附录

C.委托监理协议书

D.投标企业定额标准【答案】BCF9B5G3R7R9R4U9HJ6X8J8S7R4N8A7ZL5W3R7N6A8S4P9123、下列选项中，不可以作为抵押物的是（）

A.土地所有权

B.建设用地使用权

C.交通运输工具

D.海域使用权【答案】ACQ4C7Q5P8A9P4J7HA1N1I7C2G8O5L2ZO7K9K3O4U10N1E5124、根据《建筑法》，建筑工程一切险的被保险人不包括（）。

A.发包人

B.承包人

C.分包商

D.材料商【答案】DCF9Q7W3M7I4G2E5HW9P1C4S2Q3H5U9ZK7J8C2P1M2Y2W8125、下列情况中，投标保证金予以退还的是（）。

A.投标人在投标有效期内撤销投标文件

B.按照招标文件要求提交投标保证金，未中标的投标人

C.中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同

D.在签订合同时向招标人提出附加条件【答案】BCS4U3I4T1D10L8Z6HI9X9G5A10M6N3F2ZU6I3S8P2P6O2J9126、当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，应按()的市场价格履行。

A.订立合同时订立地

B.履行合同时订立地

C.订立合同时履行地

D.履行合同时履行地【答案】CCH10R4J8R1J8Y4U9HW5C8N6C2W8E4E7ZU4A3C9R1R5V7T2127、（2018年真题）根据《招标投标法》，应由（）确定中标人。

A.招标人

B.招标代理机构

C.评标委员会

D.招标投标监督机构【答案】ACQ9H10V2M6M3F5H1HZ7W8C8L4P10M8C2ZV6S8L9O1L4I5S8128、根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，自监理人收到承包人设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限不应超过（）。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】CCM7L3W7Q1W1C4R10HB5Z4W9N3H3L6I1ZL1G2Y8E8N1C5M8129、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）．

A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复

C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担

D.缺陷责任期最长不得超过1年【答案】ACG6A7E6J9M2S3L9HS3Q3K1L1B1D1H2ZL7D4I1Q2Q9E2R10130、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人在投标文件中提出采用专利技术的，专利技术使用费的报价和评审正确的是（）。

A.在投标报价外单列，单独进行投标报价评审

B.包含在投标报价中，综合进行投标报价评审

C.不进行报价，由评标委员会评估

D.不计入报价，中标后单独报价评审【答案】BCK6N3L10G1Y7E7D2HV3E7V7G5D4A6E8ZT1L4Z5M8G6G3M7131、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与（）协商后进行调整。

A.发包人和分包人

B.承包人和分包人

C.承包人和发包人

D.分包人和造价管理部门【答案】CCH6L5E5L6H4C4G1HA1R2L1R7Q10C10V10ZR1A6T9V5P9K4H10132、根据《标准施工合同》，工程实际竣工日，为（）。

A.承包人提交竣工验收申请报告之日

B.监理人审查合格竣工验收申报报告之日

C.发包人组织进行验收之日

D.工程接收证书颁发日【答案】ACB1M7P5Z10P9Z3E7HB9Q4E2K5K5R10I3ZN4C9R4O2N7C5S1133、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是()

A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.先诉抗辩权【答案】CCQ7E8X9Y1P8L7H10HG7P3M9S2P6G9U5ZC3X9J3O1Z3O8C4134、ECC合同的典型特点是（）

A.在核心条款的基础上，加上选定的主要选项条款和次要选项条款

B.项目经理和承包商都可要求对方出席早期警告会议

C.鼓励当事人采取合作，而不是采取对抗行为

D.适用于在签订合同时价格已经确定的合同【答案】CCT1T3L6C1I1T6T8HI9C3Z4A5K6S5E10ZC9F3G8T2J3L9S9135、下列关于法人的表述中，错误的是()。

A.具有民事权利能力

B.具有民事行为能力

C.是自然人和企事业单位的总称

D.依法独立享有民事权利和承担民事义务【答案】CCY7U9M1Z3N9Q5I1HK10F6I9B4G7G8O3ZE10Q9P6L5K5U9G4136、担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为（）。

A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务

C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务【答案】CCQ10X3X2B5V4E8R1HA3M3L2J10B6Y1Y9ZW6B9K10O4J3D2R5137、设计招标文件是指导投标人正确编制投标文件的依据，招标人应当根据招标项目的()编制招标文件。

A.价款

B.工期

C.数量

D.特点和需要【答案】DCR4O7C5W9B7V8D8HK5G5A9G3U5M9L2ZF7U9F5H8J8W3N6138、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（）执行。

A.争议评审组的评审意见

B.发包人的意见

C.承包人的意见

D.总监理工程师的确定【答案】DCG10B10D7X3M3F8S5HA5E3U4Y8Z2Q10M1ZY5W1D4V7J3M5L1139、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人在投标文件中提出采用专利技术的，专利技术使用费的报价和评审正确的是（）。

A.在投标报价外单列，单独进行投标报价评审

B.包含在投标报价中，综合进行投标报价评审

C.不进行报价，由评标委员会评估

D.不计入报价，中标后单独报价评审【答案】BCW2M9J7V6N10G10P5HK2I9D7R4U7I3X3ZZ1C1U4D4O5X3D6140、监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的（）天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。

A.7

B.14

C.28

D.56【答案】CCV4X3X6O2T3B8H5HP3Q9R5Y2O3B5L1ZE6V4H6M2N9I9A4141、合同法律关系客体的智力成果指的是（）。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备【答案】CCE7X6X4C4M3Y8E7HR5U3N6K2B2Y8C5ZQ4C2D1U8V4C10R2142、工程总承包招标文件资料审查不包括对（）审查。

A.近年完成的类似设计施工总承包项目情况表

B.近年完成的类似施工项目情况表

C.近年完成的类似工程设计项目

D.勘察设计文件【答案】DCA9D10I9E4B4J7P2HL3A6D1K3N8K1B2ZI5C9G3Y9Z5L7X4143、下列哪种玻璃是由一级普通平板玻璃经风冷淬火法加工处理而成？()

A.泡沫玻璃

B.冰花玻璃

C.钢化玻璃

D.防辐射玻璃【答案】CCS9L5R1T1Q2O1K8HD8E9A4U8Q4A9O8ZR10Q9G2O6I8B1I5144、以下关于设备采购招标的表述中，正确的是（）。

A.技术性能指标应具有适当的广泛性

B.招标文件中应当对工艺、材料和设备的标准有所限制

C.招标文件里应当要求某一特定的专利技术、商标、名称

D.招标文件里可以表明原产地或者供应商【答案】ACN2Q3X1N9N10X6T4HW2K6F6X5B1J1D4ZB4S7U3Z6F1L10R10145、《机电产品采购国际竞争性招标文件》中关于合同的内容，其第二册包括（）。

A.合同专用条款

B.合同通用条款

C.合同格式

D.合同内容【答案】ACS8Z9E2K9D6V8G9HG9H8R1E1E5V8P8ZE5D9U1E5I10X8J8146、发包人和设计人变更合同时，无论担保人是否收到该变更，（）承担担保规定的义务不变。

A.发包人

B.设计人

C.监理人

D.担保人【答案】DCY7B4O7Q5P10X4U3HR7R10A1A8N9G6F6ZY1T5R10G9M2T9I9147、下列关于合同设备交付的开箱检验，说法错的是（）。

A.合同设备交付后的开箱检验即合同设备数量及外观检验

B.开箱检验可以在合同设备交付同时进行

C.开箱检验可以在合同设备交付后的一定期限内进行

D.开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验7日前将开箱检验的时间和地点通知卖方【答案】DCE5A2J1B8R10L6M1HR8N7V1F1Z6H6Z7ZA10Z10E9Y7M8W9E8148、根据《标准设计施工总承包合同》，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合同时()。

A.选用无条件补偿条款或有条件补偿条款

B.将无条件补偿条款写入专用条款

C.将有条件补偿条款写入专用条款

D.明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担【答案】ACO2B1Q4A7T5T9N5HY6K1P8N1S10W2O3ZW1X8B6B10W3R4A1149、根据《标准施工招标资格