2022年监理工程师考试题库自测300题及答案参考(河北省专用)

《监理工程师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，但承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，则监理人应当（）。

A.按时发出开工通知，合同工期不予顺延

B.迟延发出开工通知，合同工期不予顺延

C.按时发出开工通知，合同工期予以顺延

D.迟延发出开工通知，合同工期予以顺延【答案】ACG4G5B6A3Y1P9T5HR7S8X3P5C1S6Y4ZE3T6T8L5P8N7Y82、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时，设备使用的补偿金额计算方法是()。

A.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间

B.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间+设备折旧率

C.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费

D.补偿金额=设备原值*设备折旧率+管理费【答案】CCD3L9W8R8P5B9S7HV7N4A10I4Z10I7C8ZA1X1W2L10Y3P4B103、根据九部委《标准设计合同》的规定，以下有关发包人代表和项目负责人的说法，正确的是（）。

A.发包人代表发出的指示，在征得发包人同意后，由发包人承担法律责任

B.设计单位应在合同签订后14天内指派项目负责人

C.发包人更换发包人代表应事先征得设计人同意

D.设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意【答案】DCV6T7J10M8T6Z1W3HU8I9J8J7J4U6B5ZH8E7X8S6L4I6W44、学龄前儿童每日可摄入约（）g蔗糖。

A.10～15

B.15～20

C.20～30

D.30～40【答案】ACP2K8V6Z3B5V2Q7HE7S4G2S6V2D4X6ZP1I1X7K10E8O10D85、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（）。

A.只向发包人提交分包合同副本

B.应向发包人和监理人提交分包合同副本

C.应向监理人提交分包合同副本

D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】BCC4N6Q4U8N8Y5Y2HQ6D8M6P1W10J9X5ZQ9S1M9Q6E5Y2B36、依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。

A.15日

B.20日

C.30日

D.90日【答案】BCE4I5W5X5X3B5T4HN1U3F7R10N7X9X4ZE3F4K10K4O3U6R77、在河豚鱼的下列器官中，河豚毒素含量最高的是（）。

A.血液

B.肌肉

C.皮肤

D.卵巢和肝脏【答案】DCU2C2P10A4H7P7Z4HF6Q2H2M4W8I7V7ZG4F10B5P3C4X6X18、法律关系的实质是法律主体之间存在的()。

A.特定的社会关系

B.一种意志关系

C.特定权利义务关系

D.特定的民事关系【答案】CCC5G7Z5G7G2P8X10HR6G8D3N2G10L6X10ZC9D10K3W3M6W2H89、投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时()

A.投标人应要求招标人继续解释

B.以书面解答为准

C.以招标文件为准

D.由人民法院判定【答案】BCR6Z4E8K3Z2Z4R1HE9R5O4O1S7C2X4ZQ3J6M8E4U5E9M410、施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视（）来决定

A.合同工期长短

B.材料价格浮动幅度

C.合同计价方式

D.劳动力价格浮动幅度【答案】ACL4Z10P6L2E1A3F4HR3V1D6T3D9X6R1ZX7Y4R10E1B1Y5K911、建设工程招标程序中，投标保函在评标结束之后应退还给承包商的情形是（）。

A.根据规定接受对错误的修正

B.投标人采用不正当的手段骗取中标

C.中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保

D.投标人在投标函中规定的投标有效期内撤销其投标【答案】CCH3R6R9S8K5K4N6HO3F10B7A4W2D10L4ZL3Z8K8T5F4M5A1012、以提供能量为主的食物为纯能量食物，包括（）。

A.动植物油

B.淀粉

C.食用糖

D.牛奶

E.高度酒【答案】ACH9M3Y6G2H2S7V10HG2U5G2K7K1S1C2ZY10O10I2K1A7H9B913、青少年期每日钙储备约为（）mg。

A.100

B.200

C.300

D.400【答案】BCL1U1Y10O9J5H6J7HT7N1Z8Q4R3V8N3ZV9K3E6N10D9E7H214、下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是()。

A.设计招标应为设计方案最优者

B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者

C.施工招标为投标报价最低者

D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者【答案】CCA10A9Z5X6P7A9B8HM1T9S3F3C3X7Q8ZS2F10I5H4T2H3W615、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，业主不能凭履约保函索赔的是()。

A.因承包商的严重违约行为，业主解除合同

B.竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准

C.对业主与承包商的合同纠纷，仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款，承包商拒绝支付

D.承包商收到因施工质量原因的保修通知后，超过42天未派人修补缺陷工程，业主请其他承包商修复【答案】BCT5X7F3D7H8B2Z1HA9H4M2V3Z5R2H4ZQ1B5O2S10W3E8D1016、某工程，变更增加项目的工作内容为压实度0.98的土方填筑，合同已标价工程量清单中有压实度0.92的土方填筑项目。根据《标准施工招标文件》，该变更项目的估价原则为（）。

A.直接采用工程量清单中压实度0.92的土方填筑项目单价

B.按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定

C.参照压实度0.92的土方填筑项目单价，由监理人在合理范围内商定或确定

D.由承包人与发包人按施工预算价格协商确定【答案】CCF1K8I8Y5V1U7J2HR10X7G8Q3L5H2H2ZE3Q3L4L10E8Y6M617、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是（）。

A.性能测试

B.联动试车

C.单车实验

D.系统联调【答案】BCZ6I4Y5L2R3R7T8HA1P8B9R10F9V9E5ZC7T9P3E9I1H8H718、甲为17周岁，以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人，关于甲实施民事法律行为的说法正确的有（）。

A.可以独立实施纯获利益的或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为

B.实施与其年龄、智力不相适应的民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认

C.由其法定代理人代理实施民事法律行为

D.可以独立实施民事法律行为【答案】DCT3X1Q5T6Z8M4Z10HU5N1D6S10G5A4N6ZS1Y4J2B4B1S10L819、（）是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易。

A.货样买卖

B.试用买卖

C.分期交付买卖

D.分期付款买卖【答案】BCP1Y10X7Q9D5W6A7HY2H6R10Q10W3Y8N3ZV7A9L8S5C4F4Q220、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，自监理人收到承包人设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限不应超过（）。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】CCQ6X1Y3C3D6P4Z7HM3K10K1C2V5X5W1ZL3A6L6U10C3U4E121、编制行业标准施工招标的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。

A.申请人须知前附表

B.资格审查办法

C.投标人须知前附表

D.资格预审公告【答案】BCJ1Y10X1B3T8S10Z5HT8I7U4Z4L9B5O6ZF6U9B6W6F6Q7Y822、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（）日向承包人发出开工通知。

A.7

B.10

C.14

D.15【答案】ACV2B5P9P4M6X4M6HD4T2R5Y10O4T4I9ZG5U3H8Y8U8E2T723、某施工合同履行中，工程师进行了合同约定外的检查试验，影响了施工进度，如检查结果表明该部分的施工质量不合格，则()

A.检查试验的费用由承包人承担，工期不予顺延

B.检查试验的费用由承包人承担，工期给予顺延

C.检查试验的费用由发包人承担，工期给予顺延

D.检查试验的费用由发包人承担，工期不予顺延【答案】ACP4Z6R2J7P10C2Z3HW2U2S8B2V4C8W2ZN4E6C1Y6O10D3M724、CM模式中，当工程实际总费用超过GMP时，超过部分由（）承担，体现了CM管理承包的风险性，也使业主方造价控制风险大大降低。

A.雇主

B.CM承包商

C.总承包商

D.工程师【答案】BCY10J5K4X7M6J7Z5HC7Y1J9S2L7Z4O1ZE1U2N2I8J3W3K225、承包商按投标书中承诺的数量和型号的施工机械投放到施工中，工程师发现承包商使用的某些机械影响了工程质量，要求承包商更换。根据FIDIC《施工合同条件》，承包商对此指示()

A.可以拒绝执行

B.应当执行，但可获得费用补偿

C.应当执行，仍可获得费用和利润的补偿

D.应当执行，不能获得补偿【答案】DCB7W6H9S10W3V4I7HT7K6S8L5H3H2C2ZL4I3B5I1T6G10M126、根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容的是（）。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工方案合理性评审【答案】DCW9I3Q7V9R5A7G7HR5U6L5B6C10L2K6ZH3D6A3Q6O2K8O227、供货公司以其所有的生产设备、原材料作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押权的生效日期为（）之日。

A.抵押合同生效

B.抵押物登记

C.转移产权证

D.转移房屋占有【答案】ACD6U4W2D6I5W10X1HC1Z9D4Q5U8I2U2ZW7I6E8M4R9O8C328、ECC合同的内容组成中，主要选项条款有6个不同的合同计价模式，选项E表示的合同类型是（）。

A.带有分项工程表的目标合同

B.带有工程量清单的目标合同

C.成本补偿合同

D.管理合同【答案】CCI1V7S8N2E8B1C9HL8D4I4X5U9W6E8ZH2S4I5I1F7A7Q1029、采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于项目管理机构评审内容的是（）。

A.项目经理的任职资格

B.施工方案与技术措施的合理性

C.资源配置计划的合理性

D.工程进度计划与措施的科学性和合理性【答案】ACM4Z8A4L5D7Q5E10HR4Y3A3C9B8F6J9ZI6B6M6O8R10W3Q830、依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()

A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月

C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周

D.委托人拒付合理化建议奖【答案】BCK4Z8L6L3T6W9N10HF6T5J7O4X7E4G8ZF6R10L1U1F7Q9F1031、（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（）。

A.设备质量合格证

B.验收款支付函

C.进度款支付函

D.设备验收证书【答案】BCT4B4I9O8T8F7H4HG5B2M2Z5L6G1U4ZF8O4V3O8Z9A10T1032、（）是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度。

A.保证

B.担保

C.抵押

D.质押【答案】BCC9G2W6P7W10F10W2HL8I2Q7R7D8A5F7ZR2G4W7L3D2G3F333、按照设计合同示范文本规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是()

A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费

B.损失严重的应向发包人支付赔偿金

C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额

D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算【答案】CCI7A1C6T1M6F1U5HC1G7F6N2N1T1I8ZE2N2R9U8W10W7F434、按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为()

A.颁发工程接收证书日

B.工程接收证书注明的竣工日

C.颁发履约证书日

D.协议书中约定的竣工日【答案】BCX2E8N5F1S1D1B6HQ7C4B4U6L10P9E6ZY2D7M9K2R3B1G735、暂停施工期间由（）负责妥善保护工程并提供安全保障。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设计人【答案】BCD9C1X7J7T2F3D8HU9D4Q9X10U7U3V5ZI7M5N7X10X1J5C236、根据FIDIC《施工合同条件》，如果承包商未能按合同中竣工时间的规定如期完工，应当支付误期赔偿费，下列说法正确的是（）。

A.误期赔偿费以周为单位计算，不足一周的按一周计算

B.误期赔偿费没有最高限额的限制

C.除误期赔偿费以外，业主不得再要求承包商为延误竣工支付违约金

D.支付误期赔偿费后，承包商可以不再承担完工义务【答案】CCH1C9V5A7N5J3K3HJ4Y6N7O4Z10Q5O1ZM5Y9V7K4J2H7T637、关于设计合同履行中设计文件审查的说法正确的是（）。

A.发包人应自收到设计文件之日起14天内完成审查

B.发包人应当组织专家会进行审查

C.审查后认为不符合合同约定，则设计人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件未获同意【答案】ACD8M1P4Q4H2T6Z9HT2C5K9P7W6E3S10ZV2F2E10E6T10L7L438、投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的()。

A.2％

B.3％

C.4％

D.5％【答案】ACL9W8Y1O3P8B2N5HR7P9O7G3T2D6X4ZQ3Z8G10N10R7Q10P839、科学研究表明：食物储存温度在（）℃一般是非安全温度，不能杀灭细菌。

A.0～4

B.-10～0

C.5～10

D.10～65【答案】DCZ5C4T9A5B4T9X3HJ5W3Q7A2G5X5N2ZK2T5W4T5C8L2S640、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。

A.法人应在政府主管部门备案

B.法人应具有规定数额的经费

C.法人应有自己的组织机构

D.法人应抵押与经营规模相适应的财产【答案】CCB3Z4W8M3B1I10F5HR6C4K1J8C6C3U4ZY4H8V6S8U4X6E741、当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是()。

A.招标公告

B.投标文件

C.宣传广告

D.招股说明书【答案】BCH8I6G3J5B3X4D3HL1X1X10E6B5O5B4ZM5H2Y2N9H2T10Q242、发包人代表在授权范围内的行为由（）承担法律责任。

A.发包人代表

B.发包人

C.勘察人

D.勘察人的项目负责人【答案】BCA4R7X4W4B4K6W4HS1B2X1J6L5F3K4ZW6G10Y4I3Z2G1U843、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为()。

A.工程竣工验收报告经发包人认可后28天

B.提交工程竣工验收报告后28大

C.移交工程后14天

D.通过工程竣工验收后14天【答案】ACM9E7Y9I7W4Y1D8HL1K8S4Y1U7C10P2ZV4O7S2J4A1Z3B444、建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的()，编制建设工程勘察文件的协议。

A.地质环境特征

B.地质岩土特征条件

C.地质地理环境特征和地下水分布情况

D.地质地理环境特征和岩土工程条件【答案】DCZ3D9T3Q3N5B5T2HJ4P4I8C10D6O3G1ZW10W10F9K9Q1S10R645、在海边及严重酸雨地区，当采用铝合金幕墙选用的铝合金板材表面进行氟碳树脂处理时，要求其涂层厚度应大于()

A.15μm

B.25μm

C.30μm

D.40μm【答案】DCK6L8D8U2W1N2Q7HA10R5C1F3T1C5H2ZU2Z3U5S10R10Q7O646、关于法人应当具备的条件的说法，正确的是（）。

A.法人应在政府主管部门门备案

B.法人应具有规定数额的经费

C.法人应有自己的组织机构

D.法人应抵押与经营规模相适应的财产【答案】CCL8C4J7A2Q8F1R4HH5U1T5N9H2L2F3ZH10C5K2A9P7V1P947、某施工合同约定钢材由发包商供应，当钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就把钢材卸货于施工现场，在使用前发现钢材数量不足，则损失由（）承担。

A.承包人

B.发包人

C.监理单位

D.钢材供应商【答案】BCB8J2W7Q7X1Z10U10HR8R7X9S6E2Y8G10ZD10J4N5L10L4K2Z348、监理合同的有效期是指()

A.监理合同中书面约定的履行期间

B.从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止

C.监理人完成正常工作和附加工作时间之和

D.监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和【答案】BCJ10O3D9T1I3F3Z8HN1U4N6I1T7G1B4ZU1D7G3R9U4R9D949、关于评标中对投标文件质疑的说法，正确的是（）。

A.投标人可以主动要求进行说明

B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容

C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明

D.投标人的说明应当采用书面形式【答案】DCR8R7J5P9V1X2R9HU1L9C10Z10Y1E1P4ZR6S2X5F8G10L8Q350、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程接收证书颁发后，承包人按监理人指示完成施工场地内残留垃圾清除工作的费用应由（）承担。

A.发包人

B.监理人

C.发包人和承包人共同

D.承包人【答案】DCM9R10Z7U5M5J1I7HB2F1H4L6G5W5M6ZT1N3W5V10W1E5J651、施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励，奖金应当由()支付。

A.委托人

B.承包人

C.委托人和承包人共同

D.政府主管部门【答案】ACT9O2W5D4S9I10C7HA6R2K10U9I5O7O3ZL10L10S10L10R6K2E152、建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是（）。

A.交付导致材料所有权发生转移

B.在标的物交付之前由买受人承担

C.材料交付时间即合同生效时间

D.交付后材料灭失的风险由供货人承担【答案】ACM7P9Q9V5M9I10P4HU10K5Y6Z1H5X3C7ZH3Q3N3Q7X5A9P153、合同实施计划是保证合同履行的重要手段，合同实施计划不包括（）

A.合同实施的主要风险

B.合同实施总体安排

C.合同分解与管理策划

D.合同实施保证体系的建立【答案】ACA4C4L8K2X5U7Z1HV7C10E5D4C2R2Z2ZG4G5D7D6Y4I9T754、承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。

A.工程延误索赔

B.工程变更索赔

C.工程加速索赔

D.合同工期索赔【答案】CCT4E3Q8M8H3U8Y10HT10N7S9Y5L2B8B1ZH4E1E6D7T9L9X455、根据九部委发布的标准设计合同，以下有关设计审查的说法，正确的是（）。

A.发包人接收设计文件之后，应当组织专家会进行审查

B.发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天

C.发包人逾期未做出审查结论，视为设计未通过发包人审查

D.修改设计方案后重新进行审查的，审查期限继续计算【答案】BCT1V2H7D1C3L8N8HV3X2O5V7I6O10P9ZM3G2S8M5Z8R1A756、按照《合同法》的规定，（）属于代理合同。

A.某地铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同

B.某政府机关与建筑工程公司订立的建设工程施工合同

C.某房地产开发公司与招标代理机构订立的合同

D.某宾馆与电器公司订立的客房维修空调合同【答案】CCA8P4N10P2W3I4X10HT8Y3C1Z3P6C2S5ZQ10N1D8K2X9U9N457、根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人文件中最主要的文件是（）。

A.设计文件

B.施工组织设计

C.价格清单

D.承包人建议书【答案】ACW5O8B9G3R10Z3F10HW2Y3L10N1U10M6T10ZD7J6O5L10R10R3I258、某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则()

A.承包人的损失都由发包人承担

B.发包人的损失都由承包人承担

C.双方的损失各自承担

D.双方的损失都由审批部门承担【答案】ACY1F2W1M10P5R9I10HI5L8I3I4T8Y7P7ZL2Y9H10P10I2H10V459、监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）向承包人发出开工通知。

A.3天前

B.7天前

C.10天前

D.14天前【答案】BCO9O6O7H6S7E7M4HP6R5C2R4F1X6R1ZY6O5M9I1Y6X9Y360、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是（）。

A.由发包人承担风险

B.在合同中明确风险承担方

C.由承包人承担风险

D.由合同双方共担风险【答案】BCV2Y10H7D2Z10X10S3HQ2U9T7U5B1Y4B4ZS9M1R8P4J9Z3J761、根据《标准施工招标文件》的规定，以下有关两阶段招标的说法中，正确的是（）。

A.第一阶段招标，属于实施方案选择阶段，投标文件的技术标应附带报价，否则视为废标

B.第二阶段，投标人报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”，然后召开第二次开标会，会上宣读修改后的技术标和商务标

C.技术标未通过者，商务标不需要退还给投标人

D.两阶段招标可以采用公开招标方式，也可以采用邀请招标【答案】DCF10F1R6R8S8Y3Z7HD1N7Y9A5V1T2W1ZK6E4Y5R8D7H10M962、在调价公式中，各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前()天的各可调因子的价格指数。

A.14

B.28

C.42

D.56【答案】CCI10M4N10I4L1Y9O2HQ10F1M3G2Y9Y3A6ZY7T8G6C7C6H8J463、建筑材料采购合同的条款一般限于()阶段。

A.物资交货

B.设备生产制造

C.设备安装调试

D.设备试运行【答案】ACZ1X3W8I9V1U2B4HA4Q5N2N3R10B1G2ZX6F4J2G2D3S7P964、根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，自监理人收到承包人设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限不应超过（）。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】CCK5E4K2Y1S9X2V9HP7R6H10D6H8X5C1ZU7N4Y10X1V9I5Z465、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为()。

A.工程竣工验收报告经发包人认可后28天

B.提交工程竣工验收报告后28大

C.移交工程后14天

D.通过工程竣工验收后14天【答案】ACQ7C9H9D1L1S9S4HU2L1V5K4Y3F7E4ZS8P9Y3J5L9W10I166、根据《担保法》，关于留置的说法，正确的是（）。

A.能够留置的财产仅限于动产

B.材料采购合同可以采用留置担保

C.施工合同可以采用留置担保

D.留置的财产不限于按照合同约定占有的财产【答案】ACJ8A3J1T2R7G2K10HK6X6E5P7W1Q8K8ZQ4G6N8L3K1M3C667、在接收证书颁发前业主确实使用的工程，视为自（）起已被业主接收。

A.开工之日

B.开始使用之日

C.缺陷责任期结束之日

D.办理接收证书之日【答案】BCB6R9T1K7D8E1H2HJ7X9J2V1N10B5E8ZC6Q10R3R4W5F10O1068、下列FIDIC标准施工合同文本中，适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同的是()。

A.《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》

B.《简明合同格式》

C.《土木工程施工分包合同条件》

D.《施工合同条件》【答案】CCJ6T3C7K10Y3I4V4HV5U10Q2N2B4M2O9ZN10O4R3I7O10N9L169、关于建设工程设备采购合同的履行，说法正确的是（）。

A.卖方应在每一包装箱两侧以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记

B.每件能够独立运行的设备应整套装运，但该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等可以与相关主机分开装运

C.卖方应在施工场地车面上将合同设备交付给买方

D.交付后由卖方负责卸货【答案】CCB5K10K9C2Y4Z10G1HS10I9Q9W2S6F2Q9ZU10D1M6I4L10E6U170、施工合同中，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人和承包人【答案】ACZ6N5D7V9P9Z2N10HW4E5E2A10C4Y9Z2ZQ10P8M6W8T5R8E171、根据《标准施工合同》，以不影响单位工程的开工为原则，施工场地的移交应（）。

A.一次完成

B.有序的多次移交

C.既可一次完成，也可分次移交

D.两次完成【答案】CCR5K9J3Y3H8F6N1HQ9E8I6Q8K3I2C8ZD4B3W5E1B8F5D772、《标准设计施工总承包招标文件》适用于()。

A.工期不超过12个月的小型项目

B.技术相对简单的小型项目

C.设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目

D.设计施工一体化总承包招标【答案】DCE1P3X4U8U4S7K4HC10K8O6H7D1S6B7ZB3X2Y2A1K5L9H173、采用FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，承包商应编制并向业主提交月进度报告，第一次报告应（）。

A.自开工日期起至当月的月底止

B.自材料设备进场起至当月的月底止

C.自合同签订之日起至当月的月底止

D.自投标有效期截止之日起至当月的月底止【答案】ACU3I10A1Y5T3A10X8HD8T7E9H2E6I2P4ZK4V5R2Z8P8D5O474、根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由()组织。

A.设计人

B.监理人

C.发包人

D.总承包人【答案】CCI2R1X7F9G4F3U4HW5K2R7L1Y4H5U3ZZ7W2R10B9R7Y8V775、对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有（）。

A.抽检比例和取样方法

B.抽检数量和检测方法

C.检测方法和抽检比例

D.取样方法和抽检数量【答案】ACT1X2P1D5J5Z5E3HX6V6V10L9U3L7D4ZC9B2U2L6W7P7A476、根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。

A.设计人

B.监理人

C.发包人

D.总承包人【答案】CCI1P8F2P2X7B2J8HN1Z7A5O8G2B7K10ZL4J6K6W7T10U3I877、标准施工合同，施工准备阶段，发包人的义务不包括（）。

A.提供施工场地

B.组织设计交底

C.约定开工时间

D.提出开工申请【答案】DCE10G6Q7S1L5C4C2HB1N4T3S2P5E2C6ZT5C9V2D10H9S3C278、在招标投标阶段暂时不能合理确定价格，但在合同履行阶段必然发生的价格，称之为（）。

A.暂估价

B.暂列金额

C.合同价格

D.签约合同价【答案】ACD4S10X10Y5M10K3B9HW1H4K3J1D3M6P9ZF1P4E8T9O5O8Q979、关于资格预审申请文件的澄清，下列说法正确的是（）。

A.申请人的澄清可以采用口头形式

B.申请人主动提出的澄清经审查成立，资格审查委员会应当接受

C.经资格审查委员会同意，申请人的澄清可以改变资格预审申请文件的实质性内容

D.申请人的澄清内容属于资格预审申请文件的组成部分【答案】DCD8Z6Z4W8W9X3T8HW1A10M9F4J1Z9E9ZZ5U4G3H10C5C8X580、儿童是对碘缺乏敏感的人群，除必需使用含碘强化盐外，还建议经常安排（）。

A.海产品

B.淡水鱼

C.奶类

D.豆类【答案】ACR7C9G6U3Y1C7X8HU9Y1F4U6E8I5R2ZL10X4M1K1Y6T4Q381、关于法律事实的说法，正确的是（）。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【答案】DCY2F9Y5T7H3F9G1HR5L2X6V10Q8Y5D7ZC10B4E2O3N8K9M282、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。

A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致

B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务

C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力

D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务【答案】DCP6J8O10O5K7A7C4HH6Q2Q9K4X2U1D4ZB7Y2U7L5K3X3W383、经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关()的规定。

A.债权转让

B.债务承担

C.由第三人向债权人履行债务

D.债务人向第三人履行债务【答案】CCO10G1L9H1V2Y7S10HL8E10P7W2I1N7C7ZL5S9V8G9X4Z9V384、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列情形中，监理人可获得经济奖励的是()。

A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求

B.监理的工程施工中末发生安全事故

C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资

D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔【答案】CCJ6F10V10S9D8A3G4HW9A3S6C9K5M10Z10ZN6Y5N4D10S9N7W585、建设工程勘察合同关于发包人指示说法错误的是（）。

A.发包人的指示应盖有发包人单位章，并由发包人代表签字确认

B.紧急情况下，发包人代表可以签发临时书面指示

C.临时书面指示发出后48小时内发出书面指示

D.逾期未发出书面确认函，临时书面指示应视为发包人的正式指示【答案】CCM2W10D8W7U1F4W4HV8B7E10J3H5Z6E3ZK10L7K2C10Q10J9F586、下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是()

A.当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任

B.当事人履行义务不符合合同约定.给对方当事人造成损失的，应承担赔偿责任

C.订立合同时，当事人因判断失误对-自身受到的损失应自负

D.订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任【答案】DCV4E6W6P1Q2L10R8HG4M3C1H2C6C4E3ZS10Y4E8D1Y7G10B587、根据《标准施工合同》，关于“暂列金额”的说法，正确的是（）。

A.暂列金额未包括在签约合同价内

B.暂列金额不可以计日工方式支付

C.暂列金额可能全部使用或部分使用

D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人【答案】CCQ9Z7C3M4C1R1S5HM7E9E7F2O5L4Y2ZF10H5H7L8O6Z6D588、健康档案的内容中问题描述是将每一个问题依序号顺序逐一以“S—O—A—P”的形式进行描述，其中字母A代表（）。

A.主观资料

B.评估

C.客观资料

D.计划【答案】BCV9F8X4A7A8K4X1HU9Q8E2P3F6R10I5ZG3M7G3V9U5V10C1089、同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款不符合清偿规定的是（）。

A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿

B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的受偿

D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿【答案】DCW3N9F8P7N6Z2P5HN9W9X1H7F6L1F8ZR6C3H4K7X9R2L290、参加合同法律关系，依法享有权利，承担义务的当事人指的是（）。

A.合同法律关系主体

B.合同法律关系客体

C.法人

D.自然人和公民【答案】ACL5Z7U1I10R3F2Y6HP10B10P3G3Z1U2B1ZX1U8F2Z8X4X5X291、建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为()

A.工程项目投资人所在地

B.工程项目承包人所在地

C.工程项目发包方所在地

D.工程项目所在地【答案】DCP6A2Q2H1R1I1Q1HC6K1G7C6A3F10U1ZN7Z8P1F1Z1U4B492、纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在（）人民币以上的，必须进行招标。

A.50万元

B.100万元

C.200万元

D.400万元【答案】BCB10C1O3O2L2F5V8HB9I8W5M8V3J10T3ZX5W2F2V9I5Y6M1093、我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，建筑工程一切险的投保人应当是()

A.施工合同的发包人

B.施工会同的承包人

C.施工合同发包人和承包人

D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【答案】ACJ9B10W7D2G4M8P9HG3V4B6J9L10T10Q7ZS5S4B5Y5D2M3J394、监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（）。

A.承包人承担工期和费用的损失

B.延长合同工期，费用不予补偿

C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿

D.延长合同工期并给予相应的费用补偿【答案】ACT4D5H6O1Z7D6O5HI10H2C5J4A5E6H6ZP8Y10Q2J3Z3R8J495、监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后（）天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。

A.7

B.14

C.15

D.28【答案】BCV7H6N1S7B3O1O6HP1N10M5O5B5L1X2ZQ7W8W10J9K3N5K496、（）是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易。

A.货样买卖

B.试用买卖

C.分期交付买卖

D.分期付款买卖【答案】BCG10Z8R10A9S7K1W1HW5U5C8Z1P1D8T1ZE7W10E7Y3V8P2I197、《标准施工招标文件》中关于最终结清证书说法不正确的有（）。

A.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人

B.发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书

C.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支付承包人的价款视为已经发包人同意

D.结清单生效即表明合同终止，承包人不再拥有索赔的权利，同时也不再承担保修的义务【答案】DCU1N10J7X6G3I8I4HE3A1X10R3U10R10T1ZW4L2X10U1M5Y1U998、设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。

A.发包人提供的材料、设备不符合要求

B.发包人原因指示的暂停施工

C.发包人要求提前交货

D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格【答案】CCI10I1K6J3E6Q10W6HY1E6F5J7P7U2Y8ZM9V4S1P9I9G1P599、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中约定由（）投保为宜。

A.发包人

B.其中一个承包人

C.多个承包人分别

D.组成联合体【答案】ACL2K10T3V8E6W1T5HD3B10J9U3E9U8P6ZN2E7O8O8K1K9O10100、下列关于勘察人勘察义务的说法正确的是（）。

A.应遵守国家法律规定，以及相关规范和标准，并应符合发包人要求

B.如果发包人要求中的标准高于现行规范规定，应当按照现行规范规定执行

C.应按照勘察合同生效时适用的法律规定.规范和标准完成勘察工作

D.法律规定.规范和标准发生重大变化时，应按照最新规定完成勘察工作【答案】ACK5K10Y5R6M2R4L4HQ6O6Y2C1H9S5A7ZK5F1L4L5L8W8J5101、关于抵押的说法，正确的是（）。

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有【答案】BCT1Q4I7P9O9B3D1HN1W9V4U10Q6S3F9ZX3E9B5G8G7K5X6102、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同签订前，中标人应按招标文件规定向招标人提交的凭证是（）。

A.投标保证金凭证

B.预付款担保凭证

C.履约担保凭证

D.质量管理体系认证文件【答案】CCD9N9O9N8X5T6Z3HC9T1V10D8E3Y4S4ZQ9Y3T10T1A6F10S9103、永久工程的大型设备一般情况下由（）采购。

A.供货人

B.承包人

C.监理人

D.发包人【答案】DCL7L3Y10D8H2Q8F3HA6J10I7I2X9Q6L4ZR3L8C9V1V1D1L6104、关于合同变更，说法正确的是（）。

A.监理工程师按照发包人的要求提高质量标准，需要征求承包人意见

B.增加承包范围外的某项新增工作，监理人无需征求承包人意见

C.承包人收到监理人的变更意向书后，如果同意实施变更，则向监理人提出书面变更建议

D.监理人审查承包人变更实施方案，认可实施方案，应及时发出变更指示【答案】CCW2Y3X2A1Z10X7J7HM10T7T5L5F1E10A3ZZ1W7D6Y3X2M5O10105、根据《招标投标法实施条例》的规定，招标人接受中标人提交的履约保证金后。双方签订合同协议书。在签订合同的（）内，退还招标人和其他所有投标人的投标保证金及银行同期存款利息，完成本次项目招标的全部工作。

A.1个月

B.15日

C.5日

D.3日【答案】CCB9A9Y7R7V1L1M5HL8P1Y7Y4J6B7G8ZU6X9V4R2X4O6E9106、关于投标限价的说法，正确的是（）。

A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额

B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度

C.投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格

D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法【答案】DCK3M4X10G8Z1W4U3HA1F6G9B8N2S3J1ZJ2C3J1V8W8S7N7107、某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.外观检验法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.物理检验法【答案】BCC6A5E3N6D7R4F7HA4O6E4F1Y9Y6M5ZF9T1N6Y9Y1L1D2108、在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工作阶段是（）。

A.踏勘现场

B.召开投标预备会

C.组建评标委员会

D.递交投标文件【答案】ACX6W9N4I9Y7R6F2HF9S5Z7U1E10I4G8ZX7N10P10J3T6D9J4109、某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车()。

A.不用归还委托人

B.归还委托人即可

C.归还委托人，并应支付折旧费

D.归还委托人，并应支付租赁费【答案】BCC6R9W5Y4U1V2K5HK8M4Y5V5K2W9B5ZD1Z10A7H8X5J2S10110、合同法律关系客体的智力成果指的是（）。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备【答案】CCE2X9Q6O9W10F10O9HI4Q10I10E10D10Q9R9ZF2A8Y6W3A6T8I7111、根据FIDIC《施工合同条件》，关于合同工期的说法，正确的是()

A.合同协议书内注明的施工期限

B.招标文件中要求的施工期限，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和

C.中标通知书内写明接受的投标工期，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和

D.合同协议书内注明的施工期限，加上施工过程中工程师因变更批准的顺延时间之和【答案】DCF3K10E10W3J8A6U4HE6X7C2I4H4O7L9ZO3E2U8Z2V7V9T10112、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知()天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。

A.1

B.14

C.28

D.56【答案】CCW1K7X9D1K9M9C1HO2G1Z10P10Q5M7D6ZY3U9H7H2D7H8X1113、关于学龄前儿童膳食碳化合物的特点不正确的是（）。

A.从以奶和奶制品为主到以谷类为主的过渡

B.不易用过多的糖和甜食

C.不应以含有复杂碳水化合物的谷物为主

D.适量的膳食纤维【答案】CCV10V1B6A9Z5S6F4HU6F10E5S8A5A3D7ZL5R6P3W1U5I1S4114、下列关于定金的表述中，错误的是（）。

A.定金合同从签订之日生效

B.定金数额不得超过主合同标的额的20%

C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金

D.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限【答案】ACL10R6Y7Q3R6F9C9HP8W6Y5N3F2E3Q3ZC2F1L6I4K3M9P5115、工程设计招标采用的开标形式是（）。

A.由招标单位直接宣读各投标人报价

B.由招标单位宣布按报价高低排定的次序

C.由投标单位说明投标方案的基本构想并提出报价

D.由投标单位报价后，招标人按报价高低排出次序【答案】CCY1R5E4N1O4Q3I3HM6B3B5X1H6G10V5ZD5G9P3Y2Q4E2O2116、在确定国有资金占控股地位的依法必须招标项目的中标人时，做法正确的是（）。

A.根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人

B.通常确定排名第一的中标候选人为中标人

C.排名第一的中标候选人放弃中标，可以重新招标

D.由评标委员会确定中标人【答案】ACY2S3K7B8D5B4D1HW2D2R7H4B4S5L5ZA7D8F8B2Q9S4J5117、FIDIC系列合同条件中最具代表性的文本是（）。

A.《施工合同条件》

B.《生产设备和设计—施工合同条件》

C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》

D.《客户/咨询工程师（单位）服务协议书》【答案】ACH9C4Y8D5K3G10G3HF6T10U9F10S2K9R2ZD9H3U4D7V2W2S10118、设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由()组织。

A.发包人

B.承包人

C.设备供应商

D.质量监管部门【答案】BCF6B3F9Q6T3X10O9HC10K6G3T4N3M9L4ZF8C6F1H4C2W10H1119、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，监理人未在约定的期限内对承包人提交文件提出否定意见，则（）。

A.视为已获批准，监理人此后无权拒绝该项工作

B.视为已获批准，监理人此后仍有权拒绝该项工作

C.视为未获批准，但监理人此后无权拒绝该项工作

D.视为未获批准，监理人此后有权拒绝该项工作【答案】BCY7K10A1A2K5M5Z1HY10X5J6V8V6Z4Z9ZA7F7A3R10U5M8U6120、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是()

A.工程本身的损害

B.因工程损害导致的第三方财产损失

C.承包人的施工机械损坏

D.工程所需清理费用【答案】CCY3N9U3L1H5T6F1HP7E5O3E3W5K10Y3ZB2P5E7O4I4R8X2121、在分包合同中，异常恶劣的气候条件属于（）的责任。

A.监理人

B.承包人

C.发包人

D.分包人【答案】CCF3J10V9V7C6O5K1HB6E10F2I3M7I7Q9ZU10Q5Y4G9U5U9Y9122、关于保证人资格的说法正确的是（）。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为担保人【答案】BCY9C6F1Z4A2C1Q1HQ4K10Y10K6S10P3L7ZY9S3Z4X1K4Y2G7123、蛋类一般每天不超过（）个为好。

A.4

B.3

C.2

D.1【答案】DCZ1E3J6I4R10F2C2HS10O3M2P7Y10Z7N5ZY2O2Z9Q7M4E5J3124、设计施工阶段总承包合同履行过程中，南于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复时，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（）年。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】BCK4E10V3C6O10C2X3HJ5D6W6Y9T2T4Z4ZZ3L10D7C3O10I2V2125、依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是()。

A.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金

B.约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金（应该是过分高于）

C.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用

D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿【答案】BCU8A1X9L2W10C5J6HU1Q2D9V3P10I4B2ZY5V2I2A9C4G8I9126、监理合同的有效期是指()

A.监理合同中书面约定的履行期间

B.从签订监理合同起，至工程竣工移交及监理人获得报酬尾款止

C.监理人完成正常工作和附加工作时间之和

D.监理人完成正常工作、附加工作、额外工作时间之和【答案】BCA3D7Z5L4G4S9C7HW8T6S4P1J8Z8R1ZG8K9J4U2G1T9V3127、根据《标准施工合同》，关于承包商违约解除合同后的说法正确的是（）。

A.合同解除后，发包人可派员进驻施工现场，另行委托他人施工

B.发包人的扣留行为可免除承包人应承担的违约责任

C.合同解除后，发包人不应暂停对承包人的一切付款

D.承包人应在解除合同后7天内，依法办理转让手续【答案】ACP2I10N10F3C6L4Y1HT7H10B1Z8J6R3G9ZZ6K6X10G5C5A1K7128、适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物的评标方法是（）。

A.最低投标价法

B.综合评标法

C.以设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.综合评估法【答案】CCL6Z2H1P10L10M3C1HV4Y10D1O9X3U10I9ZO3A3O8J7X7S6A8129、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人书面授权，工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对已支付的工程款（）。

A.经乙签字的均无效，全部由发包方重新确认

B.经发包人确认的有效，发包人不予确认的无效

C.经乙签字的全部有效

D.由造价管理部门确定【答案】BCH3Z5R4O1N10H8D9HG6Y10I5G10D9X2G4ZX8K1B3Y2M4W8I4130、根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。

A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发

B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作

C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具

D.进度款支付证书--经签发监理人无权修改【答案】CCQ5A6K5G7P4Z6J1HO2K6A9C1S5M9O8ZZ7G5L4C9Q10R10B2131、某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由()。

A.发包人赔偿，延误的工期顺延

B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延

C.自己承担，延误的工期顺延

D.自己承担，延误的工期不予顺延【答案】ACJ4R10F9V10B5A6L8HE9R3G7C5B8W6I1ZQ1L6A9R6S6I7G6132、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于发包人义务的是（）。

A.组织设计交底

B.编制施工环保措施计划

C.审批施工组织设计

D.组织论证专项施工方案【答案】ACH4K10E6I1Q3C6K8HZ5Q9W8T8V1V3M8ZW6H9W7G2C5G10B6133、同一机器设备向多家银行设定了多重抵押权，如多重抵押权均未进行登记，则（）。

A.按抵押合同签订的顺序清偿

B.按债权比例进行清偿

C.未进行登记抵押权无效，不能进行清偿

D.以银行申请清偿的先后顺序清偿【答案】BCU5X1W2H10F1I4U2HI7A5O2H10J4A4R7ZY3F1U8B9Q2O2K6134、在建设工程材料采购合同中，关于供货方代运货物的说法正确的是（）。

A.采购方在站场提货地点应与供货方共同验货

B.采购方接收后，运输部门不再负责

C.在交运前出现的问题，由运输部门负责

D.在采购方提货前出现的问题，由供货方负责【答案】BCA5D4K9O8P9H3U4HM3Y4Z5T3Z6E9D10ZE2I9L6P6B5S9O10135、旅馆建筑设有活动隔断的会议室、多用途大厅，其活动隔断的空气声计权隔声量应不低于()

A.35d

B.30dB

C.25dB

D.20dB【答案】ACI4Z4Q5H7E8B10D8HH6E9C6A1G10X9Y1ZL9O9S7F8U2O6B3136、已知鸡蛋的食部为88%，含蛋白质13.3%，如需要8g蛋白质，财需要（）g鸡蛋。

A.60.2

B.68.4

C.55.4

D.65.4【答案】BCC9U10Y4B5S6H7M1HR10F3Z4B9M1T6S9ZV7T3K10R10Y8O1X4137、分包工程施工过程中，分包商因执行了监理人的错误指令而返工并造成损失。对此损失（）。

A.分包商可直接向监理人递交索赔报告

B.分包商可直接向业主递交索赔报告

C.在承包商接到分包商的索赔报告后，向监理人转交分包商的索赔报告

D.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向监理人递交索赔报告【答案】DCN3U10L2P5X4B3Q8HY8F1J6A9L8W1U7ZF9H8Z9E8R8A3O8138、我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，建筑工程一切险的投保人应当是()

A.施工合同的发包人

B.施工会同的承包人

C.施工合同发包人和承包人

D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【答案】ACN6F9B5Q2V7E9F5HA7X5A1S6B7J4U9ZO9O6M4F4C9Y3G8139、在设计施工总承包合同模式下，承包人设计文件提交监理人后，由（）组织设计审查，自监理人收到设计文件起的审查期限为（）天。

A.监理人，14天

B.监理人，21天

C.发包人，14天

D.发包人，21天【答案】DCG2L6H6V2R2B10K8HB4T5W8O10Z2P6Z5ZK4G9I6O2O8U2J1140、根据《标准施工合同》，关于“暂估价”与“暂列金额”的区别说法正确的是（）。

A.暂列金额是在招标投标阶段暂时不能合理确定价格

B.暂列金额是合同履行阶段必然发生的，发包人一定予以支付的款项

C.暂估价是招标投标阶段已经确定的价格

D.签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用【答案】DCG8V4U2F9X6Y8J6HJ2S3F9J9R10A1G3ZD5D8O9Q2Q3J5Z9141、（）是指设计人依据约定向发包人提供建设工程设计文件，发包人受领该成果并按约定支付酬金的合同。

A.九部委设计合同文本

B.建设工程设计合同

C.建设工程设计合同的内容

D.合同文件【答案】BCC2O5T7Z8E9X6B9HF9A5R8Q1D10Q10Q2ZQ9T9Z6U10R6Y3S7142、某工程是采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，物价浮动对合同价格的影响采用公式法调价。施工中因承包商的原因竣工延误1个月，合同应竣工月计算的调价系数P

A.1.0

B.1.05

C.1.06

D.1.07【答案】BCE7R2Y1C3G7Q4R4HC9Z10D6H4E6O4C3ZH1B1Q6D10I5B2L3143、实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由()以书面形式通知承包人。

A.总监理工程师

B.监理人

C.发包人

D.总监理工程师代表【答案】CCD2F9O6L7I7S9R8HL1O3Z9X9K4F5J4ZL6T2S9R4T8O10Z2144、根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是（）。

A.结合行业特点，编制本行业的“专用合同条款”

B.“专用合同条款”对“通用合同条款”的补充、细化，不得与“通用合同条款”相抵触

C.对“通用合同条款”和“专用合同条款”应不加修改地引用

D.对“通用合同条款”的修改，须征得行业主管部门的同意【答案】ACD10O6D4A9V4O4L8HV1R10E6J9O4O10K6ZC7X10W10M6P9E5Z2145、关于签发最终结清证书的表述中，不正确的是（）。

A.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意

B.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支付给承包人的价款视为未经发包人同意

C.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14d内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人

D.发包人应在收到后14d内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书【答案】BCX2U10O1B10O10P8W8HC5P3M9O2E8Q4Z8ZU5X5P9V7C6C6A10146、下列FIDIC标准施工合同文本中，适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同的是()。

A.《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》

B.《简明合同格式》

C.《土木工程施工分包合同条件》

D.《施工合同条件》【答案】CCS7W7W10M3Y2I4Y1HL10A3Y4N4Q4C10M4ZP2D9X3B10Y5C10X5147、下列关于工程进度款的支付，说法正确的是（）。

A.监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后7天内完成核查

B.监理人出具的进度付款证书视为监理人已同意.批准或接受了承包人完成的该部分工作

C.发包人应在监理人出具进度付款证书后28天内向承包人支付进度应付款

D.监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额【答案】DCS10O3K6Q3U8A6T1HV9H8P1M9P2K8J3ZJ1W9Z9E10W1U9A6148、下列食物脂肪高的食物是（）。

A.核桃仁

B.薯片

C.广东香肠

D.麻花【答案】ACE3D2M2X6T2C1N7HD7G5B10Q1D8A6G9ZC2E10Z9K7R8F6G10149、某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（）为准。

A.原总价

B.原单价与工程量乘积之和

C.新总价

D.新单价与工程量乘积之和【答案】BCT4Y6L4A8Q10E9J10HF8K5Z8A10J3P4O8ZN10R9Y1M9H6Z1M7150、工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷。承包人按计划进行该部分工程的施工，工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示。承包人因暂停施工受到损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任。该事件索赔的处理方式应为()

A.承包人承担工期和费用的损失

B.延长合同工期，费用不予补偿

C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿

D.延长合同工期并给予相应的费用补偿【答案】ACY4D4K4A4V9I5Q5HJ8L4M5S7U5I4J4ZD10Q6A2L8H5P7G3151、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人负责提供的材料和工程设备经验收后，接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人

D.发包人和材料设备供应商【答案】BCS3Y3X2Q4N6M2E2HB9Q4Q7E3K7H4D7ZA6X9V7Q3N3F9Y7152、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于工程师进度管理任务的说法中，不正确的是()。

A.审查承包人提交的进度计划

B.修改承包人提交的进度计划

C.控制施工工作按进度计划执行

D.检查承包人进度计划的执行情况【答案】BCJ7X10L1J10J4Y5X9HA5N7D4J3Y10O8S2ZA2S10S4U3V10B1T5153、某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为()

A.工期顺延、给予经济补偿

B.工期不予顺延、给予经济补偿

C.工期顺延、不给经济补偿

D.工期不予顺延、不给经济补偿【答案】ACO5F9R1N4K3Y9P6HU7F2D10Q2X3G5M7ZS10C8P7Z4W10T4J4154、合同法律关系客体的智力成果指的是（）。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备【答案】CCT3W6J10U3V8V1G2HM7