2022年一级建造师考试题库自我评估300题(带答案)(山东省专用)

《一级建造师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担()。

A.补充责任

B.共同责任

C.按份责任

D.连带责任【答案】DCU9W5E9M9S8S10O2HG10O9R9D7V7B7D4ZT3J7V1N2U6O9T52、关于出卖人交付标的物的说法，正确的是（）。

A.买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物，出卖人可拒绝负担保管费用

B.出卖人应当按照通常的包装方式交付标的物

C.合同未约定检验期间的，买受人可以在任何时间检验标的物

D.约定交付期间的，出卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的物【答案】DCL2X10Q4D4R1Y10H8HU3N6S9N9P4K8G10ZF6N2G9K5L7Z8D23、设备工程师范某获得一项发明专利，下面说法正确的是（）。

A.未经范某同意，任何单位或组织及个人任何时候都不能使用这项技术

B.范某的专利权在所有国家都会受到保护

C.范某可以转让该项专利的申请权

D.该项专利只能以范某的名字命名【答案】CCZ6L10F8R3V6N6C4HL1A10F5B2O10S1K9ZJ2S8C2V6A1I4T94、根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，关于发承包人未按规定时限办理事项的处理说法正确的是（）。

A.发包人收到竣工结算报告及完整的结算资料后，逾期未答复的，按照合同约定处理，合同没有约定的，竣工结算文件视为已被认可

B.承包人未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负

C.承包人可以催告发包人支付结算价款，如达成延期支付协议，发包人按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息

D.承包人与发包人未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价，建设工程的价款就承包人因发包人违约所造成的价款有优先受偿权【答案】CCQ6M3K3C1D1A6I5HA3G8Q10V10S9S8V4ZT10E3K8N7L2G3N85、施工企业与劳动者签订了一份期限为2年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用期依法最长不得超过（）个月。

A.1

B.2

C.3

D.6【答案】BCE3D9Q7L9L10Q1D9HF1A1J6L7Z1T5W5ZB5F3V8O5W8D3Q96、施工企业资质有效期届满，企业需要延续资质证书有效期的，应当在资质证书有效期届满()日前，申请办理资质延续手续。

A.15

B.30

C.60

D.90【答案】DCJ4C9X8P2D9L6T2HQ9B8E5I6B8T7Z4ZZ9S2C9F8Q1R10N67、关于注册建造师信用档案信息管理的说法,正确的是()。

A.注册建造师信用档案不包括注册建造师业绩

B.不良行为记入信用档案,良好行为不必记入

C.注册建造师信用档案信息应当按照有关规定向社会公示

D.由于信用档案信息包括个人基木情况,所以不需要公示【答案】CCG1X4I1X3N7Z5J7HF5R5S9C3I7F3D6ZO7T7S10O3C3S7P48、关于施工企业项目负责人施工现场带班制度，说法正确的是（）。

A.项目负责人在同一时期可以承担两个工程项目的管理工作

B.项目负责人每月带班生产时间不得少于本月工作日的25%

C.项目负责人是危险性较大分部分项工程管控第一责任人

D.因其他事务需要离开施工现场时，应当经施工单位批准后方可离开【答案】CCF9C10W4E8C2D8K2HT6F3H4I8H3Y4B2ZO4D2R9R6H4Z3C99、对于下列纠纷的解决，适用于《民法典》的是（）。

A.甲监理公司对行政部门的处罚不服引起的纠纷

B.乙施工企业与项目经理丙之间的劳动报酬纠纷

C.甲建设单位与乙招标代理机构之间的代理费用纠纷

D.甲建筑公司与乙设备租赁公司之间的租金支付纠纷【答案】DCI5B7N10Q3S1Z9E6HR3Z1V4Q9C9I10G8ZO5J5Q9S1O2C2Z310、根据《循环经济促进法》规定，以下不属于国家鼓励推广使用的工程建筑材料是（）。

A.预拌混凝土

B.袋装水泥

C.预拌砂浆

D.散装水泥【答案】BCC5M8S4U10Q5N8N4HZ7F10P4K7U2S9J9ZD1G3R6F5J9P10C911、《安全生产法》规定，因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向()提出赔偿要求。

A.上级主管部门

B.本级人民政府

C.本单位

D.监理单位【答案】CCX8B2Q5T3O10R4R8HX5U9F8E10W2M1I6ZW4Z9G1B2G2B2W512、建设安全生产监督机构在检查施工现场时,发现某施工单位在未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该集体宿舍()。

A.经工程所在地建设安全监督机构同意,可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门同意,可以继续使用

C.经工程所在地质量监督机构同意,可以继续使用

D.所住员工必须无条件迁出【答案】DCP4I7L8B3G1J10M5HU10C1Q10K2K1L5L4ZQ1I5N9Y7W9Z9H213、甲计划将其与乙已签订的合同进行变更，下面说法正确的是()。

A.合同的变更是对原合同的实质性变更

B.所有变更都需要登记

C.当事人协商一致，可以变更合同

D.只有显失公平的合同才可以变更【答案】CCF7M6P5H2U1I2Y4HK8S8O10B3V2X5U7ZN4N2Q6N3W2S1Y814、我国《民事诉讼法》规定，人民法院应当在立案之日起5日内将起诉状副本发送被告，被告在收到之日起()日内提出答辩状。

A.7

B.10

C.15

D.20【答案】CCF5M3Z4X9S1X5L8HZ8O3R6J8K4Z3Q7ZW5D3V5L3Q4X10G915、下列关于工程建设强制性标准的监督检查的说法，正确是（）。

A.监督检查的内容包括工程管理人员是否熟悉强制性标准

B.工程质量监督机构应当对工程施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督

C.安全监督管理机构应当对工程勘察、设计、施工阶段执行强制性标准的情况实施监督

D.规划审查单位应当对工程设计阶段执行强制性标准的情况实施监督【答案】BCN4O10A10T5Z3J7F1HG4T3L4F2I6X9Z2ZR7D8T4T3P8M8W416、下列选项中，不能纳入基本医疗保险基金支付范围的医疗费用有()。

A.急诊医疗费

B.符合基本医疗保险的诊疗项目

C.抢救医疗费

D.境外就医费【答案】DCC2N9K4J4P8H3C4HZ3L3P5F8F4T6U1ZJ1T3W6M2Z1F10O717、诉讼管辖不包括（）。

A.地域管辖

B.特殊地域管辖

C.移送管辖

D.指定管辖【答案】BCW1K4T1D2W9M10Q10HI5S7B1I1N1N8P10ZP7V4I3Y9B3Z6G318、下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是（）。（2016）

A.取得安全生产许可证后，发生较大安全事故的

B.转让安全生产许可证的

C.未取得安全生产许可证擅自进行生产的

D.安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的【答案】BCK2T5G2T2H2E3R9HJ8B3B9Y4U7I10W5ZP7X1B10E3J8X9U1019、某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，.未列举具体权限，则李某有权()。

A.进行辩论

B.进行和解

C.提起反诉

D.捷起上诉【答案】ACA2N7Z8Y9B9L10E10HP8X7Z1T9S3I1J10ZJ7D1V5X5X3O8Y1020、本题考核的是竣工验收备案的时间。住房和城乡建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》规定，建设单位应当自工程竣工验收合格之日起10日内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门（以下简称备案机关)备案。，建设单位应当建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.5

B.15

C.10

D.30【答案】BCE8V9O5J5W1P8S4HY6L2Y10A6F7G5U4ZL5J4N5Q6A7Y10Y221、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，关于施工企业负责任人施工现场带班制度的说法，正确的是（）。

A.建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人、总经理，不包括主管质量安全和生产工作的副总工程师

B.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20%

C.有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的，可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查

D.建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查【答案】DCG6T4T7K6N9E5W1HS4T8A8V3B3H7N1ZT2V6K2C3L10L3N522、未经总监理工程师签字，（）。

A.建设单位不拨付工程款

B.施工单位不得进行下一道工序的施工

C.建筑材料不得在工程上使用

D.建筑构配件不得在工程上安装【答案】ACX9H1T8C1K3Q6R6HY9U8V2Z6M10U8H8ZW3D1A3U10C10R9G423、关于建设工程代理的说法，正确的是（）。

A.招标活动应当委托代理

B.代理人不可以自行辞去委托

C.被代理人可以单方取消委托

D.法定代表人与法人之间是法定代表关系【答案】CCP8L4F5H3O5K5G8HM1X6D4I2I8B3M10ZZ2X10V5R7A10D9O1024、甲公司与乙公司的院落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定：甲借用乙院内道路通行，期限20年，甲一次性支付给乙50万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。2年后，甲拟定了下列方案，其中符合《民法典》规定的是（）。

A.甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权

B.甲拟单独将地役权转让给了丁物业公司

C.甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙

D.甲拟将房产所有权及土地适用权转让给丙，而将地役权转让给丁【答案】CCD8D3W3Z1B9N3B8HN4F4K4Z2C9P8U1ZD1A3D5B10Y10B3I1025、安全生产“三同时”制度是指建设项目的安全设施，必须与主体工程（）。

A.同时设计，同时施工，同时竣工验收

B.同时设计，同时施工，同时投入使用

C.同时论证，同时评价，同时投资

D.同时投资，同时施工，同时评价【答案】BCB5S4R6U1D1D9E7HT5Y10I10E4Y2T3O8ZG7N7H5V5K9E7H526、某工程已具备竣工条件，承包人在提交竣工验收报告的同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收和质量责任等的说法，正确的是（）。

A.工程质量保证金应在保修期满后返还

B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目，承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的，施工后可向发包人申请费用索赔

C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，如果是施工单位造成的，施工单位负责维修后，不免除一般赔偿损失责任

D.当事人对工程造价发生合同纠纷时，应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉【答案】CCN7V8G9Q7I1E6E6HG10G10R10U8N9X7K5ZW4S7T3H2K10W4Q727、下列关于解决合周纠纷方式的说法中，正确的是（）。

A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉

B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议具有强制执行的效力

C.当事人可以经调解程序解决合同争议

D.对法院一审判决不服，可向仲裁机构申请仲裁【答案】CCP1W9U2D10Z9T4A9HK10I1T10L7A7L3O4ZV2H6I8G5T9U1F128、某设备采购合同中约定：甲公司向乙公司订购5台设备，由于乙公司的库存只有3台约定剩余的2台设备由丙公司交付给甲公司，但丙公司一直未向甲公司交付设备。则合同中应（）承担违约责任。

A.乙向丙

B.乙向甲

C.丙向甲

D.丙向乙【答案】BCF3U1Z1F4Z8K5F6HO4M3G9K1S7C4B7ZD8C9Y9O10V1E1R929、安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由（）现场实施全过程监督。

A.施工单位负责项目管理的技术负责人

B.安装、拆卸单位的专业技术人员

C.监理单位负责安全的工程师

D.出租单位生产管理人员【答案】BCL8D10Y9I1R8S9G10HE7H6U7N5H2T10C1ZI3O9C5N3J4S5W230、甲、乙双方订立的合同经人民法院判决认定为无效合同，则该合同认定无效的依据可能是（）

A.一方以欺诈胁迫的手段订立合同

B.重大误解而签订的合同

C.合同显失公平

D.以合法形式掩盖非法目的【答案】DCF8K2N9X10Z3D8E7HC3O8K8Q1J5B9X1ZI9Q2X5T6Z6E5X131、人民法院审理行政案件，不适用（）。

A.调解

B.开庭审理

C.公开审理

D.两审终审制【答案】ACL5P2I6T10S8Y5T6HV7O8H6F10Z1G2K2ZW1H4J8N5B9O8G132、合同内容价款或者报酬不明确的，按照订立合同时（）；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。

A.履行地市场价格履行

B.履行地批发价格履行

C.全国平均市场价格履行

D.全国平均发价格履行【答案】ACN1Q7J9L10Y8F4H6HW2H8Y1G9W1L8Z4ZU1W1U6E2X10I5F233、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，建设工程合同纠纷应由()的人民法院管辖

A.工程所在地

B.被告住所地

C.原告住所地

D.合同签字地【答案】ACW9Z4F6Y6K4T5R7HX6R7N3B7I3J4A5ZC10J4O1O4E8S2N534、下列关于仓储合同的法律特征的说法错误的是（）。

A.仓储合同生效不以仓储物是否交付为要件

B.仓储合同保管的对象可以是不动产

C.仓储合同是双务合同

D.仓储合同是有偿合同【答案】BCI4O8N9D1E8Z3Q5HF3M6N3F3R9Q2O9ZD9N9K9K9E4S7S635、建设单位甲与施工企业乙签订施工合同后，乙按约定投保了建筑工程一切险，并经甲同意将幕墙工程分包给丙公司，该工程由丁公司负责监理。以下说法正确的是（）。

A.保费由乙自行承担

B.甲乙丙是被保险人，丁不是被保险人

C.工程施工中因泥石流导致丙存放现场的幕墙材料损失，保险公司应当赔偿

D.工程交工后，因失火导致的损失，保险公司应当赔偿【答案】CCO7S3L7D1U6A9Y3HS9D6A3Z1K5Z3Y8ZO8E7J1X1F4Q8D636、投标文件中有含义不明确的内容或明显计算错误的，评标委员会（）。

A.暗示或诱导投标人澄清、说明

B.接受投标人主动提出的澄清、说明

C.必要时可书面通知投标人作出澄清、说明

D.可从是否有利于招标人的角度决定该投标的有效性【答案】CCA8G6Z3E1U8A1K9HO10M7B7N10L9T5A8ZB8B5F10Z9V3N7M337、甲公司将其塔式起重机租给乙公司使用，乙公司却将该塔式起重机卖给丙公司。依据我国《民法典》的规定，乙公司与丙公司的塔式起重机买卖合同属于（）合同。

A.无效

B.可撤销

C.效力待定

D.可变更【答案】CCU2V7Z9X8S4F5G2HX4C8S5R3S5Q4L9ZQ9L10R10J7H3S6I738、（2019年真题）根据《建筑法》,属于申请领取施工许可证法定条件的是()。

A.项目复杂,施工难度大的,已经投保建筑工程一切险

B.需要拆迁的,拆迁工作已完成

C.按照规定应为委托监理的工程,已委托监理

D.已经确定建筑施工企业【答案】DCK9T4K2Q8T1Q1Y5HT4X8I1M6L1I4Y4ZY9W7Z10B10M9D5S739、《安全生产法》规定，因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向()提出赔偿要求。

A.上级主管部门

B.本级人民政府

C.本单位

D.监理单位【答案】CCS9U5H3R2N1E1U1HQ9C4Z5S2A9A9K7ZA10A5N9S10M2U6V540、劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。☆2014真题

A.同级工会代表

B.劳动行政部门代表

C.用人单位代表

D.人民法院指定的人员【答案】BCK10P1V6P8E3T8C9HG1R1C8G3Z1Q8S2ZI7J2K9P3W7N3B441、在诉讼中，无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他的()。

A.指定代理人

B.法定代理人

C.委托代理人

D.意定代理人【答案】BCK4Y6K5Q9X5B1X1HY5B5K6M6U2N1N1ZU6P3T9I3W10P8G1042、保证合同的当事人为（）。

A.债权人与保证人

B.债权人与债务人

C.债务人与保证人

D.保证人与被保证人【答案】ACB6W4Y1H7R6D8L7HD1L9D8B3L9D5W4ZQ9P7O3O8O9J6P943、关于和解效力的表述中，不正确的是()。

A.和解达成的协议不具有强制约束力

B.如果一方当事人不按照和解达成的协议执行，另一方可以向法院提起诉讼，也可以根据约定申请仲裁

C.如果一方当事人不按照和解达成的协议执行，另一方当事人可以请求人民法院强制执行

D.法院或仲裁庭通过对和解协议的审查，对于意思真实而又不违反法律强制性或禁止性规定的和解协议予以支持【答案】CCG7I6P7O9T8S8C2HZ7D1O5T8F9D2X4ZP1L8P6O5Q6H9G844、国家授权有关建设行政主管部门，在建筑工程施工前发给建设单位施工许可证的关键是()。

A.是否资金到位

B.工程所在地县级以上人民政府建设主管部门是否同意

C.建设单位是否提交申请

D.该项工程是否符合法定的开工条件【答案】DCH8F6I6Q1T10D4H1HM6J3L2U4T6H9S4ZJ6S6S8U2I5U4K1045、根据《民法典》，下列要约中，可以撤销的有（）。

A.要约人确定了承诺期限的要约

B.要约人明示不得撤销的要约

C.已经到达受要约人但受要约人尚未承诺的要约

D.受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作【答案】CCP10O5W5M5M8N5Z1HL1L4G8Y5Q1W1S8ZC1U7Y1W5P2U8Z746、根据《安全生产法》的规定，用于生产、储存危险物品的建设项目，应当按照国家有关规定进行（）。

A.安全环境评估和安全条件论证

B.安全条件论证和安全评价

C.安全条件评价和安全论证

D.安全环境条件论证和安全影响评价【答案】BCM5P10R8G10N6A8K4HV9I5X6I9D7W3J2ZK8N9V10J1V10B7Y947、关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是()。

A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行

B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理

C.人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定

D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解【答案】CCE10M6R7H9Z2V8Z6HU10O2V6Y10K2X7K1ZC1G10N7W7P4Q4C148、某招标人于2018年5月1日发出招标文件，招标文件中要求投标人于2018年5月30日前提交投标文件。招标人要对发出的招标文件进行修改，根据《招标投标法》的规定，招标人至少应当在（）前以书面形式通知所有招标文件收受人。

A.2018年5月10日

B.2018年5月15日

C.2018年5月20日

D.2018年5月80日【答案】BCI1P5D3L6W9B10E3HU3Q7K10X4B10Z5R6ZG10L6D4N3X1H3E149、注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（）。2017真题

A.同一工程分期施工

B.发包方同意更换项目负责人

C.承包方同意更换项目负责人

D.停工超过120天承包方认为需要调整的【答案】BCN1B2G2Q8X8N8I8HL7U3S4V6E6Q9U5ZJ10C3J7P3I1H2W650、甲经长期研究发明了某种涂料，2011年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2013年2月13日授予甲专利权。该专利权届满的期限是()。

A.2031年3月5日

B.2031年3月15日

C.2031年5月15日

D.2033年2月13日【答案】BCQ7Q1R10Y5X6V1Q1HB3Y5Z9B10R8U1F7ZB7E9A9V3K9O10I451、根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（）。2016

A.税率的确定

B.环境保护

C.历史文化保护

D.增加施工许可证的申请条件【答案】ACO8G6R10T9B4P2Z4HT1L5K8W4U9F7F8ZX5T7I8R1N1B4Z452、甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份600万元的钢材购销合同，合同约定甲施工企业分期付款，最后一笔尾款于2009年8月31日前付清，丙企业在合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙钢材生产企业于2009年9月20日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述，正确的是（）。

A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2009年8月31日起6个月

B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2009年9月20日起6个月

C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2009年8月31日起6个月

D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2009年9月20日起6个月【答案】CCG9O2L10X4B5S4K7HM2M8F2P9D10C2B2ZU9E6P10Y10N2V1O353、施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的专项工程是()。

A.爆破工程

B.脚手架工程

C.模板工程

D.地下暗挖工程【答案】DCT6K4A6Y9K2X7E3HL10S1P7T3I3F1A2ZL8S10P5K4O8Z2F554、根据《安全生产法》,对全国建设工程安全生产实施综合监督管理的机构是（）。

A.国务院负责安全生产监督管理的部门

B.国务院铁路、交通、水利等有关部门

C.国务院

D.国务院建设行政主管部门【答案】ACD4U10Q1H8F10B4O4HZ6E9K4B3D6L9W3ZU8X5J9Y8A1E6P855、国家—级建造师执业资格的注册管理机构是（）。

A.省级建设行政主管部门

B.人事部或其授权机构

C.建设行业协会

D.建设部或其授权机构【答案】DCR5G6E4D8N7S1C10HR7I3K7D2Z1N1H6ZW7T6D2X6W10V6W656、某建筑公司制定的生产安全事故现场处置方案，按规定应()至少组织一次演练。

A.每年

B.每半年

C.每季度

D.每月【答案】BCH8B6Q3Z5V7E3R8HN4Y3U6Q2Z5Y1B8ZV2N3W9X6N6Y2U357、2010年底，某发包人与某施工承包人签订施工承包合同，约定施工到月底结付当月工程进度款，承包人计划2011年5月完成的当月工程量，约为1200万元。此时承包人获悉法院在另一诉案中对发包人实施查封其办公场所，发包人已严重资不抵债，2011年5月3日，承包人向发包人发出书面通知：“鉴于贵公司工程款支付能力严重不足，本公司决定暂时停工本工程施工，并愿意与贵公司协商解决后续事宜。”承包人的行为属于行使（）。

A.同时履行抗辩权

B.先履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.撤销权【答案】CCF1I3J5Q7F2E7S10HQ2W6U8P4A4W7I9ZR10Q1D9O4X5S1D158、某建设工程施工合同约定工程开工竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日,2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款,承包人与行使工程价款优先受偿权,其最迟必须在（）前行使

A.2013年9月1

B.2015年4月1日

C.2015年4月20日

D.2015年10月20日【答案】CCQ6I3G9L8Z2W10T9HA2P7Q7B5D4Y10L5ZV5Q4A9F1P9S2D1059、下列选项中，当事人应承担侵权责任的是()。

A.工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌

B.某施工单位未按照合同约定工期竣工

C.因台风导致工程损害

D.某工程存在质量问题【答案】ACQ9U8Y3Q8H1V2K4HV1Y5Y4C3E8M2F7ZF6Y3N5T6C7O5Z860、当事人提出证据证明存在下列情形的，人民法院应当准许重新鉴定的是（）。

A.经质证认定不能作为证据使用的

B.鉴定人员工作有瑕疵的

C.鉴定程序违法的

D.鉴定结论依据不足的【答案】ACP3I8G6T6O10V4Y9HN1I3C7T7V8N10R6ZB8O2O5L3S2W5F461、下列有关第三人向债权人履行债务的说法错误的是（）。

A.必须征得债权人同意

B.第三人并不因此成为合同当事人

C.不得损害债权人的利益

D.第三人应向债权人承担违约责任【答案】DCO3R8K4G4N7N1U4HV8D7M5W2X9C2Z9ZZ10F1J5D2E3J10L562、在保险合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人（）。

A.不能增加保险费

B.不可以解除合同

C.不能转让保险合同

D.可依法增加保险费或解除合同【答案】DCX1W7K10S6Z5W2C9HO4A5S1I8N2Y1A3ZT1E7F2H10J5V9L263、根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（）内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

A.15天

B.1个月

C.2个月

D.3个月【答案】BCN6A2E10E8Q8S1M6HZ10F6Q3N7B4A9G2ZM8M8F9W1I6U6J264、建设单位申请领取施工许可证应具备多项法定条件。下列选题中，属于该法定条件的是()。

A.已经办理了建设用地申请

B.依法确定了建筑施工企业

C.已经领取了房屋拆迁许可证

D.建设资金全部到位【答案】BCO1U7I4T8O9C8E10HZ9E7N4U3S3I9X2ZV4E10I3K8H10J3I365、根据《标准化法》，关于团体标准的说法，正确的是（）。

A.仅供本团体成员约定采用

B.由社会团体协调相关市场主体共同制定

C.技术要求不得髙于强制性国家标准

D.应当免费向社会公开标准文本【答案】BCS10X3M3T5X7K7F4HL4X4O2P9T9Y7N5ZH2N2M4D3N6X4G866、关于建设用地使用权的说法，正确的是（）。

A.建设用地使用权只可以在地上设立

B.建设用地使用权因出让合同生效而立

C.住宅建设用地使用权期满自动续期

D.建设用地使用权只能存在于国家所有的土地

E.设立建设用地使用权可以采取出让或划拨的方式【答案】CCQ4V4H7T7V6K3W6HQ7W1E7Y5Y9G6D1ZU5O8F8H8Q2F5T1067、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，安全事故发生后，下列说法正确的是（）。

A.单位负责人接到报告后，应当于1个小时内向单位所在地的县级以上安全监督部门和其他负有安全监督职责的部门报告

B.情况紧急时，事故现场有关人员应当直接向事故发生地的有关部门报告

C.在施工现场无论发生何种事故，自发生之日起30日内如果伤亡人数发生变化的，应该及时补报

D.不仅要报告发生的具体地点，还要报告所波及的区域【答案】DCE6L5W3L4A7W5Y4HE7Q4K7O5T9N5B5ZC4A1H5Q2C8P4C568、暂时不能开工的建设用地，超过（）的，应当进行绿化，铺装或者遮盖。

A.3个月

B.1个月

C.2个月

D.6个月【答案】ACX9I1H9V1N2C10F10HJ3Y5H6V4Y10R6N2ZL6A4K4X3W2I10O769、某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同的约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程款支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应（）。

A.对该诉讼请求全部予以支持

B.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持

C.对该诉讼请求全部不予支持

D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持【答案】BCA5B7T5B2A6E10V8HM4Y9N6V6X9I1K9ZY8I9U2H4I6L7V270、《民法典》规定，当事人一方依照《民法典》第93条第2款、第94条的规定主张解除合同的，应当通知对方，合同自（）时解除。

A.通知发出

B.通知到达对方

C.对方知晓

D.对方同意【答案】BCG2U1P3X5O1G8W7HT1U10I6T3Q6N1X5ZZ10Z7G4I2P8I10G771、工程师肖某取得建造师资格证书后，因故未能在3年内申请注册，3年后申请初始注册时必须()。

A.重新取得资格证书

B.提供达到继续教育要求的证明材料

C.提供新的业绩证明

D.符合延续注册的条件【答案】BCA10H2H5H10P5G10F8HC3N4I3R7Z8O5K3ZI10S3I3V5Z1W3O772、关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是（）

A.不良行为记录信息公布时限一般为6个月至3年

B.良好行为记录信息公布时限一般为6个月

C.招标投标违法行为记录公告期限为1年

D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月【答案】ACU6Q2N8N9O10H6R8HA6Q7Y9X1M3T6J10ZO7S9N9M4P6Y1J773、下列哪些财产应当办理抵押登记，抵押权自登记时成立（）。

A.土地所有权

B.建设用地使用权

C.交通运输工具

D.生产设备【答案】BCK2P10S5V8K2J9X6HH6F4R6T10N7C8Y4ZN5L10B7P1M10Z8Z774、由于监理工程师指令有误而导致施工现场停止施工，产生的费用由（）承担。

A.监理工程师

B.施工单位

C.建设单位

D.监理单位【答案】CCK3I7D6K3L3T3Y5HF7H2C8C6H1D7T8ZM8H1W4G10A4I2O975、某建设工程合同约定，建设单位应于工程验收合格交付后两个月内支付工程款。2005年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。若施工单位通过诉讼解决此纠纷，则下列情形中，会导致诉讼时效中止的是（）。

A.2006年8月，施工单位所在地突发洪灾，一个月后恢复生产

B.2007年6月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产

C.2007年7月，施工单位注定代表人生病住院，一个月后痊愈出院

D.2007年9月，施工单位向人民法院提起诉讼，但随后撤诉【答案】BCU7H8S3I8U6E9W7HM3M5N6G8I6L4N3ZX9G3E2B1R9C3B376、5月10日，甲以自有房屋一套为债权人乙设定抵押并办理抵押登记。6月10日，甲又以该房屋为债权人丙设定抵押，但一直拒绝办理抵押登记。9月10日，甲擅自将该房屋转让给丁并办理了过户登记。下列哪种说法是错误的（）。

A.乙可对该房屋行使抵押权

B.甲与丙之间的抵押合同已生效

C.甲与丁之间转让房屋的合同有效

D.丙可以要求甲赔偿自己所遭受的损失【答案】CCE9K5H8P3B1S9U10HU1H5V1R6G10D7A9ZP1C9V7A7H5Z5W177、招标人于2006年4月1曰发布招标公告，2006年4月.20日发布资格预审公告，2006年5月10日发售招标文件，投标人于投标截止日2006年6月10日及讨递交了投标文件，2006年7月20日招标人发出中标通知书，则要约生效的时间是（）。

A.2006年4月1日

B.2006年5月10日

C.2006年6月10日

D.2006年7月20日【答案】CCB1M10Y5W5J1A10O5HR1S7V10W2E9U8D7ZP8R2O3U9W7U1Z878、关于仲裁协议效力的说法，正确的是（）。

A.当事人对仲裁协议有异议的，可以在仲裁进行中随时提出

B.如果合同终止，则合同中仲裁条款的效力也终止

C.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁机构作出决定

D.未约定仲裁机构的仲裁协议无效【答案】DCD2I1B7S4D1X9T2HW6K5X4K9C6X8Q5ZB4B10G2U1Y10C3T479、某承包单位以建设单位不及时支付工程款为由请求将所建造的房屋拍卖并就所得款项优先受偿。但是，某银行也以建设单位已经用此房屋作为抵押物对贷款作了抵押而请求就拍卖所得款项优先受偿，则()。

A.如果承包单位提出此请求的日期距离工程竣工之日不超过六个月，则优先支付给承包单位

B.应该优先支付给承包单位

C.应该优先支付给银行

D.如果承包单位提出此请求的日期距离工程竣工之日不超过六个月，则优先支付给银行【答案】ACA5U5Y5T1S6A9S9HS7S2E7K6D6R6X6ZA4L7E1G10V8M4N180、甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定：将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是（）。

A.甲可向法院申请恢复原判决的执行

B.甲应向乙住所地法院提起民事诉讼

C.由法院执行和解协议

D.由法院依职权恢复原判决的执行【答案】ACT9K1F5U8O8H8O4HW3I7I3O7A8W6S6ZZ10L1V5K2A8G3O281、关于劳动合同履行的说法，正确的是（）。

A.用人单位可以根据单位实际情况，不执行劳动定额标准

B.用人单位不得强迫或者变相强迫劳动者加班

C.因为单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以向当地劳动仲裁机构申请支付令

D.因为单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同自行终止【答案】BCP3H9M3Y3D10V5M1HB8A4D3O5J1O7K3ZH8V5I6D5H9H8P1082、甲施工企业向乙建材公司购买一批水泥，关于该买卖合同中水泥毁损灭失风险承担的说法，正确的是（）。

A.若由于甲自身过错，导致水泥交付期限推迟一周，灭失的风险由甲承担的时间相应推迟

B.若甲拒绝接受水泥或解除合同，则水泥毁损灭失的风险由乙承担

C.水泥毁损、灭失的风险，交付之前由甲承担，交付之后由乙承担

D.若乙出卖的水泥为在途标的物时，则其毁损灭失的风险自合同成立时，由甲承担【答案】DCK7O10G10V10C8D2S8HJ5P7V6I7O1G6E9ZE5H4E6M2N5C10P183、下列关于建造师注册的表述中，正确的是（）。

A.取得建造师资格证书的人员，如果没能在两年内申请注册，其资格证书将失效

B.申请初始注册的人员，应受聘于一个相关单位

C.注册建造师增加执业专业的，需办理变更注册

D.因工作需要，取得建造师资格证书的人员可申请在两个单位注册【答案】BCI4B4C8G2S3O8V4HF2D2U7N3S10M10K4ZR7C3G10M9P1B1S684、施工单位将一笔本应支付给A材料商的材料款误支付给B材料商，A材料商无权直接要求B材料商返还货款。这体现了债的()。

A.绝对性

B.相对性

C.专有性

D.不可转让性【答案】BCT5M2H1W8S3Z4U1HO10X2M1E8P9T2E9ZE6H3D4I2N6L10B785、关于程建设标准的说法,错误的是（）。

A.《标准化法》规定,我国的标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准、团体标准

B.工程建设标准批准部门应当将强制性标准监督检查结果在一定范围内公告

C.在公布国家标准或者行业标准之后,该项地方标准即行废止

D.被强制性标准引用的团体标准可以与该强制性标准同步实施【答案】DCP1I7R7X7N2U9X10HZ7N5Q4E4I7K3K10ZY1R10L4W10S10L2Q786、下列关于安全许可证的表述不符合法律规定的是（）。

A.省级政府建设主管部门颁发安全许可证

B.安全生产许可证的有效期为5年

C.企业应当于期满前3个月向原机关办理延期手续

D.企业在有效期内，严格遵守法律法规，未发生死亡事故的，许可证有效期届满时，经原机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。【答案】BCC8B2I7R2E1K1G1HZ2Y7K4I4W7S10C2ZC1J3A9S10V4D6F187、关于财产保险合同的说法，正确的是（）。

A.保险合同不可以转让

B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费

C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性

D.被保险人应当与投保人一致【答案】CCF9E2Y2K6M1C9N8HR2Y7K6U4Q1Y9K7ZJ2Z4H3Z8O8V3K688、债权债务的概括转移的关键是()。

A.转让人与承受人达成合同转让协议

B.原合同必须有效

C.原合同为双务合同

D.符合法定的程序【答案】ACK4G6M8K4O1V5J7HT5D9L9I9T3Z3R4ZP10D3W3U1Z6E6H489、下列情形中，视为投标人相互串通投标的有（）。

A.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标

B.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容

C.投标人之间约定中标人

D.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异【答案】DCQ6D4W10W8Z7I9R8HK9R4W2U1Y7C9B5ZZ9O10M2M8R3U6V790、某施工企业员工王某在脚手架上作业时,发现部分扣件松动可能倒塌,便停止了作业,此情形属于从业人员行使()。

A.知情权

B.拒绝权

C.紧急避险权

D.控告权【答案】CCH8R6J7L2M6A10N1HS6N1Q4X3P2A2W7ZA3K9B9A8M1Z3C191、人民法院审理行政案件，不适用（）。(2015真题)

A.调解

B.开庭审理

C.公开审理

D.两审终审制【答案】ACT2X2G7I8W3M9Z10HH9A2B1S7I9T10K2ZR5T4I9M7X9L5M192、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有（）。

A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币250万元

B.材料采购的单项合同估算值为人民币80万元

C.施工单项合同估算价为人民币300万元

D.勘察服务采购的单项合同估算价为人民币108万元

E.监理服务采购的单项合同估算价为人民币120万元【答案】ACK8G4Y9D6U7T5M8HR7D10T7T8A8W6N1ZB2N4I7S1T5Q7I893、根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，造成50人以上100人以下重伤的事故是()。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.一般事故

D.较大事故【答案】BCR7H6U8F5W3W6K4HC5E3J9F9S3D4D1ZF8D5U4U7F8M2P394、下列法律责任的承担方式中，属于行政处罚的是（）。

A.剥夺政治权利

B.没收违法所得

C.驱逐出境

D.查封扣押【答案】BCT8N2B10I3S3N1I4HO5Y1N5E1Y2V5W8ZX3H5K5E6J2M3X795、人民法院审理行政案件，不适用()。（2015）

A.调解

B.幵庭审理

C.公幵亩理

D.两审终审制【答案】ACI9R5M4X1J8L8M5HM5N6O4S4X3O3R7ZL5Q3E7Z7H3E2V196、下列不属于仲裁特点的是（）。

A.自愿性

B.强制性

C.公开性

D.快捷性【答案】CCI6A7V6Z6P9H4V7HW5S7R1G6R3Y5K4ZE5Q3V5W4Y8G7G897、下列关于地役权的表述中，正确的是()。

A.地役权可以单独转让

B.地役权自合同签订时设立

C.地役权是按照当事人的约定设立的用益物权

D.当事人可以采用口头形式订立地役权合同【答案】CCF4G3Y8T4J10U6Z5HA4V10J3M4O5H10E5ZR1X3O8L3F8H2B998、某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000t钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则（）。

A.施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任

B.供应商应向施工单位承担违约责任

C.供应商应向贸易公司承担违约责任

D.施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任【答案】CCS3Q7O2R1U8O4Z1HY7O6U1E10Z8F2H4ZF7I4K5K6G3R7I1099、按照《绿色施工导则》规定，除制定建筑垃圾减量化计划外，还应加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于()。

A.30%

B.40%

C.45%

D.50%【答案】BCR6T2D4E5T8R1P5HJ2A4A1B6W2F4S8ZB9Y7V9E4J6J8T10100、一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年【答案】BCD4V3B3S1G4K5J6HT4D8S10G1K4R6W10ZK4L2M10Q3V1E5X9101、某商品房开发工程因故停建，承包人及时起诉要求结算工程款并胜诉。法院在对该项目进行拍卖执行中，有许多债权人主张权利。各债权人的清偿顺序依法应为()。（2014）

A.承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人

B.抵押债权人、普通债权人、全款购房人、承包人

C.普通债权人、全款购房人、承包人、抵押债权人

D.全款购房人、承包人、抵押债权人、普通债权人【答案】DCV5Y4V2B7T10I1X7HS4Q3K7R4V4Y3L10ZD7Z3U7H8X10Y1F8102、关于夜间施工,以下说法正确的是()。

A.禁止夜间进行建筑施工作业

B.因特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明

C.因特殊需要必须连续作业的,必须事先告知附近居民并获得其同意

D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但因特殊需要必须连续作业的除外【答案】DCE5T6C8Y1K9D4S6HL9X7V9B1H1W7J10ZH4M6X7Q5E6U2B10103、同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的说法，正确的是（）。

A.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权

B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求承担保证责任

C.债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任

D.提供物的提保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追债【答案】CCA7Z8K10H4X5P9G9HC7S3N10L5D5Q4H2ZE7M4T10A1L10W4S6104、建设单位在施工合同履行中未能按约定付款，由此可能承担的法律责任是()。

A.警告

B.支付违约金

C.罚款

D.赔礼道歉【答案】BCZ7G10T8Y9X5R9R1HC4Y3T8P2J9H9Q6ZH6Y9B10I2W5O6F2105、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实行工程总承包的,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由（）组织召开专家论证会。

A.建设单位

B.总承包单位

C.设计单位

D.分包单位【答案】BCV1G3V9I7C1I1D3HR2D1A7M6K7X1Z9ZQ9H6T4B4F3Y4C9106、民事诉讼活动中，诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求的，必须有委托人的授权，该授权属于（）

A.一般授权

B.特别授权

C.无条件授权

D.全面授权【答案】BCX3Y5O6C4C9N9B4HB10O5R3J4L4F7E10ZU9S6O3U10X3U3U10107、下列关于建设工程招标方式的说法中，正确的是()。

A.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请特定法人、其他组织投标

B.全部用国有资金投资的项目必须公开招标

C.招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上不特定的法人发出投标邀请书

D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标【答案】DCH2M10P3I7V6F10S4HO8G5E3Z2A8W7M9ZD8W6C2R7E4N10T4108、根据我国法律体系，其法律效力从高到低的排列正确地是()。

A.宪法、建筑法、建设工程安全管理条例、天津市建设工程房屋拆迁管理办法

B.天津市建设工程房屋拆迁管理办法、建设工程安全管理条例、建筑法、宪法

C.宪法、建设工程安全管理条例、建筑法、天津市建设工程房屋拆迁管理办法

D.建筑法、宪法、建设工程安全管理条例、天津市建设工程房屋拆迁管理办法【答案】ACV4T7B10Y1Q6N8Z4HD5S4H3I6P3F4F1ZY1K2C5I3R8H4I3109、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是（）。

A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算

B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持

C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算

D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息【答案】DCW1K4L10J4E2X3E8HE4Z7N4B7P1A7D10ZL1W4U3Q9G4I7A5110、关于注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准,造成重大安全事故的处理,下列说法正确的是()。

A.吊销执业资格证书,终身不予注册

B.吊销执业资格证书,5年内不予注册

C.责令停止执业3个月以上1年以下

D.处1万元以上10万元以下的罚款【答案】ACA7J3C4W6B7D8V1HU3H1M3A4T2T1F7ZY7U5Q5R6T6G4H10111、国家投资的某工程项目2005年3月1日开始试运行。建设单位申请该工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收的最后时限为（）

A.2005年4月1日

B.2005年6月1日

C.2005年9月1日

D.2005年12月1日【答案】BCM7S5D9A8I5A9R5HI6C1W6C7I3F1R3ZX9E10R10T5M3I9Q2112、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是（）。2016

A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的

B.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的【答案】BCI7Z4O1X2Y1Z6X3HF9Y9N1I7W8S6Y8ZE1G9E2P8H7G9E8113、在城市的下列区域，禁止夜间进行产生噪声施工作业的是()。

A.市中心区

B.中央商务区

C.风景名胜区

D.噪声敏感区【答案】DCI9C1O7H7B2S9O5HL2W3L4D1Y4A2S1ZG7D9Q2H9S6J10Z3114、按照《城市维护建设税暂行条例》，施工单位在缴纳（）的同时，还应缴纳城市维护建设税。

A.利息税

B.企业所得税

C.个人所得税

D.营业税【答案】DCY2C5E5A2H10E1K10HU7T10L7R10F3G3F2ZM5Q6Q7X6V2S9W6115、甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份600万元的钢材购销合同，合同约定甲施工企业分期付款，最后一笔尾款于2009年8月31日前付清，丙企业在合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款，乙钢材生产企业于2009年9月20日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述，正确的是（）。

A.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2009年8月31日起6个月

B.丙企业承担一般保证责任，保证期间为自2009年9月20日起6个月

C.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2009年8月31日起6个月

D.丙企业承担连带保证责任，保证期间为自2009年9月20日起6个月【答案】CCW2I7D10Q4Q4Z2W4HG9W7W9D1S10C2O5ZA4Z8T6Z3W6J7Z8116、按照《建设工程质量管理条例》规定，在工程竣工验收后，向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的主体是()。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位【答案】ACP6U6G1H6E9O8A10HT9Q4R4I8R3J4W7ZX9C3J4H9A1M10V2117、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应（）资质的单位进行监测。

A.设计

B.监理

C.勘察

D.地基检测【答案】CCI3U5S1M6X7A9L4HA9O1X8B4D7H10B1ZO7S10J8E6E9Z10V10118、当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，不能作为申请重新鉴定理由的是（）。

A.鉴定机构或者鉴定人员不具备相应鉴定资格的

B.鉴定程序严重违法的

C.鉴定结论经过质证认定的

D.鉴定结论明显依据不足的【答案】CCK3Y4B8D2H2J9S4HF7Z4X5N10M9V5A6ZB9A9Z5P10B4W3M5119、国家—级建造师执业资格的注册管理机构是（）。

A.省级建设行政主管部门

B.人事部或其授权机构

C.建设行业协会

D.建设部或其授权机构【答案】DCD1K10R5H8N5J9Y3HX2R9O4Y7N9L2L3ZU2V2D6B10R4H7S10120、以下事项中，不属于行政强制执行决定书中必须载明的事项是()。

A.强制执行的理由和依据

B.当事人的姓名或者名称地址

C.当事人依法享有的陈述权和申辩权

D.行政机关的名称印章和日期【答案】CCZ8W7N10N8Y6J9Z6HJ8Y8B10P10Q5T3A2ZX8E10C1T7P8J10C6121、施工单位因违反施工合同而支付违约金后，建设单位仍要求其继续履行合同，则施工单位应（）。

A.拒绝履行

B.继续履行

C.缓滅履行

D.要求对方支付一定费用后履行【答案】BCR3V8G1X2K8T1S6HB9P3U5R9U3M5A10ZK3P5I6C4Y3K9A1122、下列合同条款中，属于劳动合同必备条款的是()。（2012）

A.劳动报酬

B.试用期

C.保守商业秘密

D.福利待遇【答案】ACL1H9J2F4C4C9F2HZ4B4G10D1E5K6M4ZC8R7S8D7F8E8N3123、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，管理人员和作业人员每年至少进行()次安全生产教育培训，其教育培训情况记人个人工作档案。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】ACG6V1O1P3R1F3R6HT2F5O3O9Z10Z5S4ZC6P10R10I4T10L1J5124、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业申请安全生产许可证时，应当向住房城乡建设主管部门提供的材料是（）。

A.企业资质证书

B.营业执照

C.审计报告

D.安全生产承诺书【答案】BCW6W6Y5I4K3M9E5HU7V9E1L4Q9S9U4ZK5B8X8C5R6E7P4125、李某研发了一种混凝土添加剂，向国家专利局提出实用新型专利申请，2010年5月12日国家专利局收到李某的专利申请文件，经过审查，2013年8月16日国家专利局授予李某专利权。该专利权届满的期限是（）。

A.2033年8月16日

B.2030年5月12日

C.2023年8月16日

D.2020年5月12日【答案】DCZ9T2R7A8A1M2Q4HH10F7W7Z7B4B7K6ZA1D1E4R9Z2M5X7126、某施工总承包单位与分包单位在分包合同中约定：分包施工中自现任何安全事故，均由分包单位承担，该约定()（2013）

A.因显失公平而无效

B.由于分包单位自愿签署而有效

C.仅对总承包单位和分包单位有效

D.因违反法律、法规强制性规定而无效【答案】DCW4H9O10R10Z3W10T1HI1B3U5B10K2S1H6ZX1J7Y8E1R2P3O7127、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是（）。2018真题

A.撤销安全生产许可证

B.吊销安全生产许可证

C.暂扣安全生产许可证并限期整改

D.责令停止生产并处罚款【答案】CCP9N9Z2H3J2F1Y6HJ1L3X8H7L3Z6X1ZC3H6D8U2U10Z3E3128、某建筑公司与某工程项目部签订了承包协议书，约定项目部对项目独立经营，自负盈亏。但项目部不能独立承担民事责任，根本原因是()。

A.没有自己独立的名称

B.没有固定的经营场所

C.不是独立法人

D.没有自己的组织机构【答案】CCF10M4T5Z3F5M6N6HL7Z8M10X10I6U1W10ZH5V1I4O10B10L4R5129、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。2017真题

A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任

B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废

C.只有经过再次审查，安全生产许可证有效期才可能延期

D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发【答案】BCD8S8O1T1P6T8T3HV9Z4S3U10S9H1U6ZJ2T8D6Q5F5U1Q8130、关于联合体共同承包的说法,正确的是（）。2017

A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任

B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程

C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同【答案】ACH6Z2C7S7F6C2W5HH5P8L10O8J4Y4F9ZS2J3Z2M4Q5B8J3131、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，对于下列（）分部分项工程不需要编制专项施工方案。

A.基坑支护与降水工程

B.土方开挖工程

C.模板工程

D.消防工程【答案】DCQ3D10X6Q8L10J8N1HN1L1Q6A3X8L6G10ZD2Y2J6G9L10N4U3132、关于质量保证金预留的说法，正确的是（）。

A.缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金必须预留在财政部门

B.缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按照国库集中支付的有关规定执行

C.缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理

D.社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管【答案】BCK2B4O2Q9F10U5P8HT7H10Z5L3D2U10T1ZY9I2E9C4G5Y9P4133、关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（）。

A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据

B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形

C.即使合同通用条款中由此约定，也不能作为结算依据

D.此约定即使写入合同中，也属无效条款【答案】BCD5B8Q9A1N1P9C5HC10L8F1B3X8Y7C5ZV6C4S10L6O6Y6M3134、劳动争议申请仲裁的时效期间为()。

A.1年

B.2年

C.6个月

D.4年【答案】ACJ3X5Y8T3J2Z3Q7HT4O5U4C8M4P2Y3ZV8H10I10F5H7F9R7135、下列有关承担违约责任的说法，正确的是（）。

A.违反合同的当事人在承担了赔偿金后，就免除了履约责任

B.当事人既约定了违约金又约定定金的，一方违约，对方可以选择适用违约金条款或定金条款，但两种违约责任不能合并使用

C.当事人一方履行合同不符合约定，在采取补救措施后，对方还有其他损失的，此时就不应再承担赔偿责任

D.合同约定违约金的，因当事人一方违约使对方产生损失，此时不论损失多大，均只应向损失方支付合同约定的违约金【答案】BCX9L3C4C1Z7C4L4HF1V4I7Q10B3D7R5ZZ10V4F6Q5E5C7Q6136、工程施工中，承包人、发包人围绕工程质量发生争议，后经质量鉴定为合格，则受鉴定影响的工期期间（）。

A.承包人承担责任，工期不予顺延

B.发包人承担责任，工期顺延

C.发包人、承包人各承担一半

D.都不承担责任【答案】BCQ3F9S3Z2U8S4U10HL4U10T7O6P1H4V8ZY5W1M7V3W9U7X3137、下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是（）。（2015）

A.在公司连续工作满8年的张某

B.到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某

C.在公司累计工作了10年，但期间曾经离开过的赵某

D.与公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作的李某【答案】DCO7X8N6S2L2P8M2HV8T7R2E2I8Y7K5ZI10E6Z4T3X4L6U6138、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，下列关于工程垫资的处理，错误的是()。

A.当事人对垫资和垫资利息有约定的，按照约定返还垫资及其利息

B.约定的利息计算标准不得高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率

C.当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理

D.当事人对垫资利息没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付【答案】DCY3O1B1F8G1A2V5HM9V2I10I2M5D1X8ZA4F2O2P1S3M6S6139、根据《劳动法》，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，错误的是（）。

A.企业应当为未成年工定期进行健康检查

B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人

C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动

D.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动【答案】BCA5F3S8Y9E8N9K10HZ9N10L8B3J7M5D2ZT1H6D8Z5L6C9I10140、《仲裁法》的调整范围仅限于（）。

A.行政争议仲裁

B.农业承包合同纠纷仲裁

C.民商事仲裁

D.劳动争议仲裁【答案】CCK6Y3P6X9F4W2S8HU1H7C9H8Z6T8R7ZF5M6Z4R8Z9S6R1141、下列合同中，属于实践合同的是（）。2016

A.保管合同

B.运输合同

C.租赁合同

D.建设工程合同【答案】ACW10C6T8B3F6D5Z10HC6F5F4E10P7J10G7ZO8N5B1N3Z8K8R7/