2022年设备监理师考试题库深度自测300题带解析答案(青海省专用)

《设备监理师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、由于业主原因造成竣工试验的延误，承包商有权获得的补偿是()。

A.竣工时间

B.费用

C.费用和利润

D.竣工时间、费用和利润【答案】CCL8T10W8N8X8A5N8HD7J10T2Q10O3K1V1ZS3A3V6Y2D3S2V62、如果承包商因工程师未能及时签发付款证书而终止合同，则应提前()天通知业主终止合同。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】BCQ10N1D7O6B6Z8E2HV4X9O9Z2H9B5Q10ZJ3I10E5G8H7I7G103、FIDIC新黄皮书规定，如果修补任何缺陷或损害的工作可能影响工程的性能时，工程师可在修补缺陷或损害后()天内要求重新进行合同中提出的任何试验，包括竣工试验和(或)竣工后试验。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】DCK4X8O8M6K7D5M3HH5L8V1Q6U9D8W5ZY6J5P1T3Q8J2Q64、无权代理属于()行为。

A.无效

B.可变更的

C.可撤销的

D.效力待定的【答案】DCI7Q3E10G3Y2S10H3HB1K3N9E4S7D6Z8ZP7O2R9V7Q2R1H65、一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是()。

A.由出卖人负责

B.由买受人承担

C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担

D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担【答案】DCW2A5R2R8Y9B2Q5HU10V10Z6Q7C6B4Y6ZF7N5A1T6G7C2C16、根据我国《招标投标法》，评标委员会应当按照()确定评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。

A.合同法

B.招标人意见

C.招标文件

D.招标内容【答案】CCQ1U4F6G3R8J5I3HF7G2M1J5K1T4J7ZM7X9U1Z3Y10S10R27、设备工程合同谈判的议程，一般由()提出。

A.工程师

B.业主

C.投标人

D.中标人【答案】BCN7K4S8P9D10R1Y10HR2C3H6J3F8K4N3ZR1A5D3C5E10T2J68、设备工程合同管理的根本任务是()。

A.设备工程合同的签订、履行、保修

B.设备工程合同约定的设计、制造、安装

C.设备工程合同质量、进度、投资控制

D.与业主签订委托监理合同【答案】CCM8D5U5U3U9H6D6HB2X7R6R9U8G1R8ZG10Z7W6L5I2O9O89、下列有关合同解除的叙述，错误的是()。

A.合同解除包括约定解除和法定解除

B.合同解除后，不影响合同中结算和清理条款的效力

C.当事人协商一致，可以解除合同

D.当事人单方行使解除权的，合同自通知到达对方时解除，对方有异议的，解除权消灭【答案】DCK9V5X10J7U5J5Y1HZ4D2P4I1V9L2E1ZL9I9U10U6H3E10T610、经济生活中，最为常见的债权债务关系的产生原因是()。

A.侵权

B.合同

C.无因管理

D.不当得利【答案】BCI5Z5X4W6K3H10G1HG6U4M3Y4L5H4I10ZC9O6Q2Q4M5L5T811、甲公司于2006年3月10日收到了一审法院审理其工程承包合同纠纷的判决书，甲公司不服，应在()前提起上诉。

A.2006年3月15日

B.2006年3月25日

C.2006年4月10日

D.2006年9月10日【答案】BCE5S7L2E6T10N8U3HI8A5X3W4J3Y2W2ZL2E1G3S3O4N5O212、具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的企业是()。

A.个人独资企业

B.合伙企业

C.私营企业

D.法人企业【答案】DCU1E9Z1H8G6N3O6HK7M2X1H8X6Y6B7ZU7Y4J3D1O6X4G913、设备采购合同，供货方负责代运设备的，交付设备日期以()的日期为准。

A.发运设备时承运部门签发设备单上的戳记

B.采购方收到设备

C.采购方在承运部门签收设备单上签收

D.供货方将设备交到承运部门【答案】ACJ1H3H10J1W3Z6S8HB10E10V5Z2X2E4S9ZN5I3Y9F10F3K10V214、承包商提交履约保证的期限是()。

A.收到中标函后的28天内

B.签订合同后的28天内

C.收到开工通知后的28天内

D.设备工程合同生效前【答案】ACT4Q2T10B10J7S9E10HF6S1P7L4S10P10K8ZM5Z1S10D6F5O5S315、FIDIC“新黄皮书”规定，开工日期应在()的42天内。

A.承包商提交履约担保后

B.承包商收到中标函后

C.工程师发出开工通知后

D.双方签订合同后【答案】BCW8J9B7Q7I1V3U7HG6L4M7L3S1O2L6ZG8U4H8X9C8M5P616、按照FIDIC新黄皮书对工程接收程序的规定，工程竣工的日期应当是()。

A.承包商完成全部工程的日期

B.工程通过竣工试验的日期

C.工程师签发接收证书的日期

D.接收证书中注明的竣工的日期【答案】DCP10U10M9Z3B4M6M9HC9W3W1M8Q2L5W5ZD6V8P8U8G9S6I517、如果业主不合理地拖延竣工后试验，由此产生的损失，承包商有权索赔()。

A.竣工时间及相关费用

B.相关费用并加合理利润

C.竣工时间、相关费用并加合理利润

D.缺陷通知期及相关费用【答案】BCX8O5D2M6G5U1X7HL8L3D8E2Z10I8S4ZN9C3B8D1U1P9E418、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人对开标有异议的，应当在()提出。

A.开标前

B.提交投标书时

C.开标现场

D.确定招标人前【答案】CCP4O8Z4C3S3A7T8HJ6S4E10M4A5V5C1ZH6B4A10K8G7H9P1019、在FIDIC合同条件关于解决争端的工作流程中，当事人将争端提交争端评判委员会后，争端评判委员会应在()天内作出决定。

A.21

B.28

C.56

D.84【答案】DCB4Q7C7R3A7Z6O8HY10E2V1V6M7G9N1ZT4M4X9M1I7T7C520、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得()。

A.低于当地同行业的标准

B.高于当地同行业的标准

C.低于本国同行业的标准

D.高于本国同行业的标准【答案】ACC4X2P1A3M3P1H3HA9N8V6A1Z3T5B4ZH2L4A7R4B1U9M621、在()后，承包商应清除并运走所有承包商的设备、剩余材料以及残物、垃圾和临时工程，使现场和工程处于清洁、安全的状态。

A.工程竣工

B.业主接收工程

C.签发工程接收证书

D.签发履约证书【答案】CCM7F7Z7V9Z8J9B7HC8U8G8G5K7Q8L3ZA2R9G1J7K9F5S222、发包方与承包方签订设备工程合同后，发包方与承包方形成的法律关系是()。

A.物权关系

B.雇佣关系

C.债权关系

D.产权关系【答案】CCI8H7R4N5D6L1W1HC10Q2R3U3K1G3A4ZX2P4F1U10B4O6B223、《合同法》规定，商业广告的内容()，视为要约。

A.包含价格内容的

B.符合要约规定的

C.详细介绍商品的

D.附加了期限的【答案】BCQ9T5L4P4B3F4L10HF5Y9L7B7L8R3E10ZK10K4V8V8N10P5A924、因产品缺陷导致损害的受害人依法提出赔偿请求时，该产品责任法律关系的外部责任主体是()。

A.产品的生产者和运输者

B.产品的销售者和运输者

C.产品的生产者和销售者

D.产品的仓储者和销售者【答案】CCT7L9M9Q7E6K9V7HE10C7J10A7Z3C5S7ZT2Y6E8V10F10J10B525、根据《合同法》规定，招标公告属于()。

A.要约邀请

B.要约

C.再要约

D.承诺【答案】ACS3F6V10U7U2X9H3HF3X3H5G9Q2G7X8ZA7Z4M9W4C8W4P626、乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定，竣工验收合格后15日内甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工验收合格，3月3日乙向甲提交工程结算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲迟迟未能结算工程款，乙于6月10日向法院起诉，关于延期结算利息的计付日的确定，()是正确的。

A.2012年3月3日

B.2012年3月16日

C.2012年3月20日

D.2012年6月10日【答案】BCB5H7E7X3B5A6S4HJ3N5M5P1D6C2L4ZG7L9W7U6F5E4Q427、如果因供货方原因导致不能全部或部分交货，应依照合同约定的()支付违约金。

A.违约金比例

B.违约金的比例乘以不能交货的部分货款计算

C.违约金加采购方的损失计算

D.供货方实际违约情况【答案】BCS10N8O4O9B5K10D1HK10B9C3K2Q5Y1X4ZB5W1F2Q7H7T2Q228、设备采购合同，供货方负责代运设备的，交付设备日期以()的日期为准。

A.发运设备时承运部门签发设备单上的戳记

B.采购方收到设备

C.采购方在承运部门签收设备单上签收

D.供货方将设备交到承运部门【答案】ACS10O3L2M2D7Y4H9HL2F4J2L2U4L6W7ZM6K5K1E10H9F4S329、设备采购评标结束后，由评标委员会编写评标报告。评标报告的内容不应当包括()。

A.争议的解决方式

B.评标委员会的人员组成

C.主要技术性能数据

D.推荐的中标候选人【答案】ACT8G5N2J1Z1Z6L1HQ3O4F10Z9I7A5C6ZW8H2M4M2R2V4R430、承包商应将准备运往现场的任何生产设备和其他重要物品的名称、日期，至少提前()天，通知工程师。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】CCS8P5B2L9D1Q9K6HE2P5V2R5I3H5X4ZM10J6B4Y1X4K5N1031、下列关于承包商暂停工作权利的说法，错误的是()。

A.如果业主未能按照合同规定的时间支付进度款，承包商即可暂停工作

B.暂停工作不影响承包商对延迟付款获得融资费用和终止合同的权利用

C.如果承包商暂停工作致使工期和费用受到影响，工程师应公正确定对承包商的补偿

D.如果承包商因放慢工作进度致使工期和费用受到影响，可以提出工期延长及补偿费用和利润的要求【答案】ACO9B7L9S2P9Q7X3HP1F10O10U1Y5X8X4ZZ6X8S4R7H1V5T132、工程师收到承包商的签发接收证书申请后，未在()天内作出答复，而工程或单位工程(视情况而定)实质上符合合同要求，应认为在上述期限的最后一天已经签发了接收证书。

A.14

B.28

C.42

D.56【答案】BCA4L10J4D9S9Q2X3HT3A4J10O5G6F5L4ZT6D2R8L2Q7O10Q333、根据《招标投标法实施条例》，招标人可以采用邀请招标方式的情形是()。

A.主要工艺、技术采用特定专有技术

B.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求

C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

D.国有资金投资占控股或者主导地位【答案】CCU2X4A3D7N6P6Q1HC3Z2F10T3X5T5T6ZJ10X3O9J1J1H2T634、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的()天内，向业主发出期中付款证书。

A.14

B.28

C.42

D.56【答案】BCO6L2E3Z9M2O8B5HD7U3R3D7P7C1S6ZT10K2H9K4W2O1E735、某建筑设计院超越资质等级承揽设计任务，且设计中未按照工程建设强制性标准进行设计，建设行政主管部门查证后对其作出吊销资质证书的处罚，设计院欲对该处罚提起行政诉讼。对此，下列说法正确的是()。

A.作出具体行政处罚的工作人员是本案的被告

B.设计院应在知道处罚之日起2个月内提起诉讼

C.人民法院可就此争议在判决前对原告和被告进行调解

D.人民法院对该案件应当公开宣告判决【答案】DCL3E10D5V3N7G4O10HZ8U4S8D9L5I2I7ZX1Z8Z10M4D1O3P936、《合同法》赋予设备工程承包人的工程款享有法定优先权，下列“优先权”表述正确的是()。

A.设备工程承包人工程款债权优先于其他民事主体的权利，但不优先于其他民事主体在设备工程上设定的抵押权

B.具有法定优先权的设备工程价款包括承包人为设备工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失

C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人的法定优先权不得对抗买受人

D.承包人行使优先权的期限为12个月【答案】CCO6O10M7B4G9G9W4HY6O3K6P1C4O1G8ZQ4U9L9F3P1G8F837、如果承包商延误工程竣工试验且在收到工程师通知后21天内未进行竣工试验，业主人员自行进行了相应试验。下列对此试验的风险和费用承担的说法，正确的是()。

A.工程合格，承包商承担风险，业主承担费用

B.工程合格，业主承担风险和费用

C.工程不合格，业主承担风险，承包商承担费用

D.无论试验结果如何，均由承包商承担风险和费用均由承包商承担【答案】DCI3P6K7A10T2B5J8HQ10C8D3C4E5P8Z8ZB7H9Y7D2C7H1G238、对于业主按照合同规定免费提供的材料，承包商在接收时，应进行()，并将结果通知工程师。

A.目视检查

B.化学试验

C.物理实验

D.性能检查【答案】ACX10V9W7D7P1T4R1HN4K1W9Q6S5Q4L7ZQ5M4C10G6I1C5T739、甲公司与乙公司在合同中约定，乙公司向甲公司购买5台设备，货款由乙公司分别支付给丙公司和甲公司。现乙公司未按约定向丙公司支付货款，导致丙公司遭受损失。乙公司应承担的责任是()。

A.向丙公司承担违约责任

B.向甲公司承担违约责任

C.向丙公司承担赔偿责任

D.与甲公司共同向丙公司承担违约责任【答案】BCT6O10D6A10C4C2N3HV8Q3R10Y7K10Z2A2ZU9O8M3E5V2I1N640、根据《民法通则》的规定，出售质量不合格的商品未声明的，应承担产品合同责任的诉讼时效期间为()年。

A.l

B.2

C.4

D.10【答案】ACN5Y4X10M2B6L9N9HA1Q5U7K8H10X6Z5ZT7O4H5A6N8K6E241、甲公司与乙公司在合同中约定，乙公司向甲公司购买5台设备，货款由乙公司分别支付给丙公司和甲公司。现乙公司未按约定向丙公司支付货款，导致丙公司遭受损失。乙公司应承担的责任是()。

A.向丙公司承担违约责任

B.向甲公司承担违约责任

C.向丙公司承担赔偿责任

D.与甲公司共同向丙公司承担违约责任【答案】BCS9K7D6N6D9D8C4HG6D2M1G5N2K8K2ZA8M1T5S8V1M3A142、如果承包商延误工程竣工试验且在收到工程师通知后21天内未进行竣工试验，业主人员自行进行了相应试验。下列对此试验的风险和费用承担的说法，正确的是()。

A.工程合格，承包商承担风险，业主承担费用

B.工程合格，业主承担风险和费用

C.工程不合格，业主承担风险，承包商承担费用

D.无论试验结果如何，均由承包商承担风险和费用均由承包商承担【答案】DCP9I3D8I4B2O10U3HF8A6I2T4O6U2D3ZN3B8K10L1P6M6S243、根据《合同法》规定，下列关于撤销权消灭的表述，正确的是()。

A.撤销事由发生之日起1年内没有行使

B.撤销事由发生之日起2年内没有行使

C.知道撤销事由发生之日起1年内没有行使

D.知道撤销事由发生之日起6个月内没有行使【答案】CCM2Y2Z2B10G6U7I6HD5R6E9Z4U6H7I4ZS1K5Y3B6L1W10O344、招标公告，从合同法律性质上讲属于()。

A.要约邀请

B.要约

C.新要约

D.承诺【答案】ACG7N4Y7P6B7C9J4HS2H4W1C10S10L6F3ZP8I6Y8I5G3K6W745、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在()内，及时提交索赔报告。

A.已经察觉索赔事由后28天

B.理应察觉索赔事由后28天

C.取得现场资料后28天

D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间【答案】DCK8J10M2C7W8X7V1HO5S6B2H10M3W2S8ZE3M4P7W7X1T5M546、根据《民法通则》的规定，出售质量不合格的商品未声明的，应承担产品合同责任的诉讼时效期间为()年。

A.l

B.2

C.4

D.10【答案】ACB1Z3K9B3Y2W1N7HF6F4I1L8E1T5R7ZA9H6J6Z8O3H8H447、甲、乙两公司订立购销合同，双方约定：甲每周向乙供应某种货物一批，但如果在12月21日至31日之间下雪，则合同终止。该合同效力属于()。

A.可撤销合同

B.附期限合同

C.附条件合同

D.无效合同【答案】CCX6S10I4F10A1F4C7HA7S8I2I7R3G9D4ZH7A4Q3E8C3P1O248、由于业主原因造成未经竣工试验而接收工程，应在缺陷通知期内进行竣工试验的，工程师应按提前()天通知承包商进行竣工试验的日期。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】BCK4I9W4J8N9J2S4HD10H9A2X6M10Z3G1ZU2E5A3D3E9G2Y849、甲、乙订立合同后，甲与丙串通以明显不合理低价转让给丙两套重要设备，使得合同难于履行，给乙造成了损害。此时，乙有权请求人民法院()。

A.解除甲乙之间的合同

B.撤销甲乙之间的合同

C.撤销甲转让设备的行为

D.变更甲转让设备的价格【答案】CCK1Q9P5A7O4C10V2HI6J5U5I6G6H3T8ZD8R10Z8A1Q4V2O450、设备工程合同的计价方式不同，双方当事人的风险分担不同，承包商承担风险最多的合同计价方式是()。

A.工程量清单合同

B.固定总价合同

C.成本加固定费用

D.混合合同【答案】BCH4A2A5K2G1T5G1HQ1T2Y2K6W10C9E9ZR7F3F3R3O5N6X751、基于安全施工的保障，在()前，承包商应提供围栏、照明设施、保卫器材等安全保障设施。

A.进入施工现场

B.工程开工

C.工程竣工移交

D.获得履约证书【答案】CCP1X6D9Y2M6G4K5HX10B8L2R1B8L5I2ZB7B9E7V1S9R1O752、根据我国招标投标法律、行政法规的规定，招标方式不包括()。

A.议标

B.公开招标

C.邀请招标

D.分两阶段进行招标【答案】ACP8N8G3R10T3R10Z1HQ2F1Y7D6N10P4M7ZT4C9B4R1I2O8G253、甲、乙两家企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为()。

A.无效

B.有效

C.可变更

D.效力待定【答案】ACX9X8K4D4E5R1K4HP7K9T10V3S6L3Y9ZO3H3Q5O4L8X8I454、我国解决合同争议采取“或裁或审”制度，如果当事人就合同争议的解决方法未订立有效的仲裁协议时，只能通过()方式最终解决合同争议。

A.和解

B.调解

C.行政复议

D.诉讼【答案】DCG9N2G4M8R2J10F2HQ2J10P2X9Q7Q4N9ZK3A5M8Y2J7Z4E1055、业主有权延长缺陷通知期的最长期限不得超过()。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年【答案】CCW9K9L7M2Q7P1Z2HU1A8H9J4N5H2N1ZN7B7B8D9J8T7V1056、设备工程合同谈判的议程，一般由()提出。

A.工程师

B.业主

C.投标人

D.中标人【答案】BCO1H10P10K4J3S4K6HE5W5Y2R7M4H5V3ZV3S9K3Y8Y10O3F457、某厂开发出一种新型炉具，先后制造出10件样品，后有1件被盗。2011年，一居民家炉具因缺陷导致爆炸。经查，爆炸炉具是该厂丢失的炉具样品。居民向该厂提出索赔。该厂拒赔的下列事由中，能得到法院认可的是()。

A.该炉具尚未投入流通

B.该居民获得炉具的途径不清

C.该居民应当向提供炉具的人索赔

D.对该居民的损失，该厂主观上无过错【答案】ACY5R3P5B10F6S3C10HC3Z3X2F6C5N6B8ZS4D4B6Z7O4H7C158、下列关于仲裁审理的说法，正确的是()。

A.仲裁应当开庭审理，当事人也可以协议书面审理

B.仲裁应当书面审理，当事人也可以协议开庭审理

C.仲裁开庭审理的，应当公开审理情况

D.仲裁开庭审理的，一次开庭必须查明全部案件事实【答案】ACW4L1W9E1K4Q4C8HF5W9P7H2Y5T4X1ZW5I1R7A10Z3Z2H759、对基准点、基准线和基准标高等原始数据的错误，应由()承担责任。

A.工程师

B.业主

C.承包商

D.分包商【答案】BCH1I3C10B7N8N10Y9HW8E2B6U9Z10K1N7ZP1Z1R4V10Q2B5V160、由于业主原因造成竣工试验的延误，承包商有权获得的补偿是()。

A.竣工时间

B.费用

C.费用和利润

D.竣工时间、费用和利润【答案】CCG2Z5V2M2W7S9S8HY4M6M7X10T9R4X1ZD8M8A9O6L3B2M861、按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人撤回投标文件的，招标人退还其已收取的投标保证金的期限是()。

A.投标截止时间前

B.收到投标人书面撤回通知时

C.收到投标人书面撤回通知之日起5日内

D.开标之日起15日内【答案】CCV2I10L5F7E7C6R7HM8P2W3U9R10T10B7ZT5N4L1X2E7W5P762、在买卖合同中，当事人约定检验期间的，买方应当在检验期间内将标的物不符合约定的情形通知卖方。买方怠于通知的，()。

A.视为数量和质量符合约定

B.视为数量和质量不符合约定

C.卖方可以行使催告权

D.视为卖方违约，追究违约责任【答案】ACY9S5G5T7T3X6A10HG3N6B6G9R6O1V3ZT9K1F1W4V8U2L263、采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是()。

A.发件人的主营业地

B.发件人的经常居住地

C.收件人的主营业地

D.收件人的经常居住地【答案】CCQ8T8J7F2U5B2D6HJ2P7L9Z1H1F6O2ZL7F10A9V2T1N3C664、每个设备工程合同签订后，合同正本应由()保管。

A.合同管理部门

B.财务管理部门

C.合同执行部门

D.技术管理部门【答案】ACA4C2R6O5G7A7V5HS4W2Z1G5D2U7D1ZY10W4B9X5W7U9M265、承包商应当在()之前，任命承包商代表。

A.基准日期

B.开始现场工作

C.提交履约担保

D.开工日期【答案】DCZ10Y3K5P9N9S8Z8HC1M3X7Q3D2W3L1ZH9Y4B10Y6V6H9D866、某工程施工阶段，安装在电梯井口的护栏被撞落后长时间未予安装，施工人员发现后，应立即报告给的管理人员是()。

A.班组长

B.监理工程师

C.本单位负责人

D.总监理工程师【答案】CCY2S3K1M4Y1E5I7HJ4S7M10N4Z2N5X3ZS5R9J2C2Y5F4X367、劳动争议仲裁时效期间为()。

A.60天

B.6个月

C.1年

D.2年【答案】CCI10F3K7H2B10Z5K1HG7I10U6E1O5V8V1ZV5R4P8G2D4C8E168、承包商未遵守对履约保证的相关要求而导致业主终止合同的，业主应提前()天通知承包商。

A.10

B.14

C.20

D.28【答案】BCZ4D6X5V3D6E1X1HL1E10B2K10M10F7Q3ZY8T3S7Q2C8Y7P1069、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得()。

A.低于当地同行业的标准

B.高于当地同行业的标准

C.低于本国同行业的标准

D.高于本国同行业的标准【答案】ACF3U3Y2R6Y1Z2E4HX2O3I6I1K4P8B1ZQ2C1G8F3T2U8Z670、劳动争议仲裁时效期间为()。

A.60天

B.6个月

C.1年

D.2年【答案】CCL2Z7U9W5J7B5L8HI9K7P6Z6M2B5B6ZH3W10X10G7T3D2D871、《产品质量法》规定产品质量责任包括()。

A.企业赔偿责任、商家赔偿责任

B.民事责任、行政责任、刑事责任

C.一切责任

D.产品责任、缺陷责任【答案】BCQ3Q7C10I9O4H4E10HF3Q10Z4P7I1T3M4ZB2G6Y8R7I9I5U972、根据《合同法》规定，招标公告属于()。

A.要约邀请

B.要约

C.再要约

D.承诺【答案】ACU1K2W1W4V10T6F7HW5J4Y9L8F9Z5S8ZA6V3U9T5Q6X3Y973、缺陷通知期的起始日期是()。

A.工程通过竣工试验的日期

B.工程师颁发接收证书的日期

C.承包商竣工试验申请书中注册的竣工日期

D.接收证书上标明的竣工日期【答案】DCV2D7E5N3B6N6D2HQ5Y8W6F4Q2M4E5ZC5Z3E6K4M6H7E474、甲乙双方于2009年6月1日签订了一份设备租赁合同，约定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。据此，出租方要求支付租金的诉讼时效起算的时间是()。

A.2009年6月1日

B.2009年6月15日

C.2009年6月17日

D.2009年6月30日【答案】CCA6I7B5Q9S7L6G9HP6L2Q1X5M7Z8L2ZV3R3D6Z10D4O8Z1075、对于一项重大的设备工程，设备工程的操作和维修培训是一个重要环节，下列关于培训的说法，正确的是()。

A.工程师应对业主人员进行操作和维修培训

B.是否需要对业主人员进行培训应在承包商建议书中规定

C.完成培训工作是设备工程满足接收要求而竣工的条件之一

D.合同中如果要求对业主人员进行培训，相关方应在缺陷通知期内完成培训工作【答案】CCN3R1H8B6J9I4I1HG10J8X7Z2V2T3E1ZS4V9R2D9I3F2G776、甲厂业务员范某一直负责与乙厂的购销业务，后因故被甲厂开除。此后，范某用盖有甲厂公章的空白合同书与乙厂订立了一份购销合同，乙厂对范某被开除并不知情，按时将货送至甲厂，甲厂拒绝收货而引起纠纷。此案中，范某的行为是()。

A.无权代理

B.表见代理

C.越权代理

D.委托代理【答案】BCW3U3R1N9V3X6B7HD3K3L2T9A2G1M2ZF6N2S3Q6Z4V2Q177、甲与乙订立合同，合同约定：甲向乙购买600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供货500m3，另100m3由丙向甲供货。合同履行期限届满，乙如期供货履行，但丙没能如期供货。在此合同中应由()承担违约责任。

A.丙向甲

B.丙和乙共同向甲

C.乙向甲

D.丙和乙向甲连带【答案】CCI8Q3Y5C6W8E1L1HL10N9A4A3H8F10U6ZB3W7X8C7E7C1E178、某工程因连日降雨基坑积水，总承包施工负责人指示土方分包人将积水处理后，再继续施工，分包人以下雨已经影响工期为由，一边抽水一边施工，随后发生基坑坍塌安全事故，则该事故的主要责任人是()。

A.总承包单位

B.总承包单位施工负责人

C.分包人

D.施工人员【答案】CCS10S5R5F8M8B7X7HP8P6Q5Z10E6J3T8ZU7A2A9Z7J10U1S379、下列文件如果出现矛盾，应当优先适用的是()。

A.合同条件

B.承包商建议书

C.业主要求

D.投标函【答案】DCG10L10W2V2R4N7A6HQ1M9S2L1I9D1S3ZB1G6B4M8P3Z3V380、代理是代理人在代理权限内，以()的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。

A.代理人和被代理人

B.被代理人

C.第三人

D.自己【答案】BCM5U10P1K8M9Q4Q9HZ5P1O5B9J8Z6G8ZI5R7W1J5V4P8U581、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是()。

A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

B.抵押人的宅基地使用权

C.抵押人拥有的股票

D.学校设施【答案】ACO4R7M2S4Z6A1D9HR9U7M4M6T6T7P10ZX10B5O3S2F2N10P682、下列关于设备工程合同沟通相关内容的说法，正确的是()。

A.为合同各方建立相关术语的统一解释有利于提高沟通效率

B.书面沟通方式与口头沟通方式相比，约束力较差

C.统一文件格式的规定不利于合同各方对信息的理解

D.冲突会对履行合同产生破坏作用，工程师应依据经验确定冲突解决方式【答案】ACC7U2A10U9R1T10D2HS10O1L5H9X6F5H3ZE10A6B5B2A2V4H583、根据《合同法》规定，下列表述正确的是()。

A.承揽合同、设备工程合同必须采用书面形式

B.未经定做人同意，承揽人不得把任何工作交由第三人完成

C.承揽合同生效后，对于当事人均有法律约束力，任何一方不得随时解除合同

D.承揽合同中的定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当予以赔偿【答案】DCB3X3Y4J10B3B8Y10HV8J5O8V7M2K9O4ZG2C3C9J7W3R10G884、根据《仲裁法》，仲裁裁决发生法律效力的时间是()。

A.自仲裁裁决作出之日起10日内

B.自仲裁裁决作出之日起15日内

C.仲裁裁决作出之日

D.仲裁裁决送达之日【答案】CCT7S5P8M8H2M10Z2HH5W7L5K1Y5P5C10ZV1I10X10P5C7W2O685、如果业主基于自身利益的考虑而提出终止合同，则承包商获得相应付款的根据是()条款。

A.不可抗力

B.索赔

C.风险与保险

D.竣工结算【答案】ACB3F8S9N1I1T8A10HA2S10K6U1Y3U4C3ZW8A3P3M5I7N9J586、如果工程未能通过竣工试验导致工程价值降低，但合同价格应予减少的扣减金额的方法在合同中没有说明，经双方协商确定后，承包商应在()前将扣减金额支付给业主，或根据业主的索赔约定支付。

A.重新试验

B.承包商提交试验报告

C.工程师认可试验结果

D.签发接收证书【答案】DCJ6F3Y1I9H4N4P4HS7M10K1V7D2F1N9ZY6S2Y4F1F9R6P1087、某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是()。

A.建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任

B.电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任

C.分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任

D.总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任【答案】DCB1S8N6Z4M1M10F2HO5O9M3H3D7W10L9ZW3O4V1B6F7O7Z988、某文艺团体于1970年集体创作了一部作品，该作品于1971年5月4日首次公开发表。1982年对该作品进行了修改，于1984年3月8日再度公开发表。根据我国《著作权法》规定，该作品著作权的财产权保护期限至()。

A.2021年5月4日

B.2034年3月8日

C.2021年12月31日

D.2034年12月31日【答案】CCV5H8W2Z5Z7W8Q9HV4S9H10D3J10W6R2ZC1X5M8Q2P7V3O489、与邀请招标相比，公开招标的特有程序有()。

A.资格预审

B.资格后审

C.特别审查

D.现场踏勘【答案】ACV7O3T6D1O1S1T9HK8O5N7Q5O10A7F4ZG6Z9O10S10X5Z5F590、设备工程合同谈判的议程，一般由()提出。

A.工程师

B.业主

C.投标人

D.中标人【答案】BCD7Z1B9C5G3Y8D9HI1Z6B6N4W1K7B4ZV4S4U10G7L3Y6K691、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，下列关于费用的解释，正确的是()。

A.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费，但不包括利润

B.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，不包括管理费和利润

C.费用是指承包商在现场内或现场外发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润

D.费用是指承包商在现场内发生(或将发生)的所有开支，包括管理费和利润【答案】ACE5C5P5L5P5W5F9HT4E6U3V3D7W7B3ZX8N7L2A3Y4L7I592、如果业主未能按合同约定的时间和方式给予承包商进入和占用现场的权利，承包商有权获得()的补偿。

A.工期延长

B.相应费用

C.合理利润

D.工期延长和相应费用加合理利润【答案】DCW10R1Z3P6F6M3X5HX3X6A8U3U10T2L8ZJ5W2Z3W2L9A8W193、下列关于设备工程合同沟通相关内容的说法，正确的是()。

A.为合同各方建立相关术语的统一解释有利于提高沟通效率

B.书面沟通方式与口头沟通方式相比，约束力较差

C.统一文件格式的规定不利于合同各方对信息的理解

D.冲突会对履行合同产生破坏作用，工程师应依据经验确定冲突解决方式【答案】ACH2J10N10G3N7J6V8HV7G4D4V2D8F5X5ZU8X4M5B9G10V1V394、根据《担保法》，债权人和保证人对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人承担保证责任的方式是()。

A.一般保证

B.保证人要求的方式

C.债权人要求的方式

D.连带责任保证【答案】DCV10M4H1S7R2A8J1HG7I4Z8B6S6V10P10ZQ2L8Q10F1Q9P7L595、根据《产品质量法》对产品责任的诉讼时效的规定，我国的产品责任诉讼时效为()年。

A.1

B.2

C.4

D.10【答案】BCE1Z2A4U3G7S8N5HA8V2T2T6O6H3O1ZP7R9A2R3T2X2L896、承包商出现的下列情况中，业主有权立即终止合同的是()。

A.收到违约通知不改正

B.企业破产

C.放弃工程

D.不按合同规定实施工程【答案】BCK4C9K4Y1W4G2T1HJ9P9X7Z8X2S1Q5ZO10G4F5B1H4J10P497、下列所有权的取得方式中，属于原始取得的是()。

A.受赠

B.收益

C.继承

D.受让【答案】BCV3O1B1G7P4F3G1HP9V3D10F7R5P5X8ZJ7V2O2P5P9I5P298、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起()内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。

A.15日

B.2个月

C.3个月

D.6个月【答案】BCT10E5W7I6P9P3C8HY4U2Q2F8F4L7P8ZP8Q6K8J9H8S7H199、工程师基于非承包商原因指示承包商暂停实施某一部分或全部设备工程后，负责对工程做好保护措施的是()。

A.工程师

B.业主

C.承包商

D.造成工程暂停的责任方【答案】CCN10S3B1G10X2D10N10HY5Q7T9U3U1L6M1ZS5H10B1G6B9G7X9100、业主为了确保设备工程合同有效并顺利实施，在正式签署设备工程合同前，要求中标的承包商提供履约担保，该履约担保一般是()。

A.银行保函

B.汇票

C.土地所有权

D.债券【答案】ACH10M1N1T9M8E9Z8HP10O3M3J8V7E4O10ZL5J9H3Y2D4Q6O1101、如果一方因不可抗力事件将或已经使其履行合同义务受阻，通知另一方其受阻不能履行的具体合同义务的期限是，()。

A.觉察到该不可抗力事件的14天内

B.该不可抗力事件发生的14天内

C.觉察到该不可抗力事件的28天内

D.该不可抗力事件发生的28天内【答案】ACF9K5E8V6Y1E8Q7HY5U9X4P4S4D7K1ZD4N7B7U6T2Y8F7102、在保证合同的一般保证中，保证人依法享有先诉抗辩权的情形是()。

A.债务人住所变更，致使债权人要求其履行债务发生重大困难的

B.人民法院受理债务入破产案件，中止执行程序的

C.主合同争议未经审判的

D.债务人无偿转让财产的【答案】CCG7T7O6Z7D7Z1Y7HV2Q2R7K9X5G6X4ZA1S3M4D9E7P10K3103、某建设项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受委托方支付合同价的20%的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还()万元。

A.100

B.150

C.200

D.400【答案】CCT8Q10R7M9D10U10B6HB2F7B6I1H3A10R7ZV2T6Q3W2P10J2I3104、在设备工程合同的索赔争议提起仲裁或诉讼时，设备监理工程师处于()地位。

A.原告

B.第三人

C.证人

D.被告【答案】CCX8B1D4D10B3R1I9HE7T1T9U7O2M1E2ZY6Y4Z8M4Y6D9Y6105、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，实施工程的费用发生波动，根据合同的价格调整规定，对因市场价格变化不能完全得到补偿时，()。

A.工程师应确定一个费用指数，重新价格调整的数额

B.获得现行费用指数后，重新计算价格调整的数额

C.应被认为在中标合同金额中已经包含了这一部分物价波动的风险费

D.应被认为已经按照合同中规定的调价公式予以了调整【答案】CCE2S1E5I5I2S9Z9HN7Z10L6M8V3T6S6ZS9J8W1T8S1M10Z2106、根据《招标投标法实施条例》，招标人具有编制招标文件和组织评标能力是指()。

A.招标人是具备法人资格的经济实体

B.招标人是具有相应资质的企业法人

C.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员

D.招标人是具有与招标项目规模和复杂程度相适应的专家库【答案】CCV5H9D4I2Z9R8I2HA1E1F10P10H1N5V1ZQ3O10K7Y6M7K3S1107、下列关于设备工程设计合同委托人违约责任的叙述，错误的是()。

A.委托人不履行合同，无权请求返还定金

B.因委托人变更制造要求而造成设计修改，应依照设计人实际消耗的工作量增付费用

C.委托人超过合同约定的日期付费时应向设计人偿付逾期违约金

D.政府主管部门对设计文件不审批，委托人也应支付设计费【答案】DCP2O6B1W4Y9I10D2HD4M6B5Q4K2O3U3ZU8M6E9G9R10D6J4108、下列()财产可以抵押。

A.土地所有权

B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权

C.以公开协商方式取得的土地承包经营权

D.有争议的财产【答案】CCJ8P6S5X3M4R9D2HZ4D6N4E6D1W8U8ZP4E5A1L1S8W4P7109、当事人依法经过协商，可以变更合同，当事人对合同变更的内容约定不明确的()。

A.按变更的内容确定

B.由仲裁机构裁决决定合同内容

C.推定为未变更

D.重新确定合同内容【答案】CCE8W5Y2Z1L8U10W5HQ1X5U8P7J9O7L4ZT8U1A7S4N1W8C4110、按照《建设工程安全生产管理条例》，由施工单位进行安全生产教育培训的人员是()。

A.安装拆卸工

B.钢筋工

C.专职安全生产管理人员

D.项目负责人【答案】BCO7P4A9M10V9G4O5HL5O1K8D5W4N1F6ZC10I5X7M4Y7B1D5111、设备工程合同文件一般包括()。

A.投标保函、合同条件及附件

B.合同条件及投标保函

C.合同协议书及招标文件

D.合同条件、技术文件和附件【答案】DCQ6X3U9M6V4B6R4HI3O8R2K3X3B9G4ZR5B6X2H7T9B9C7112、根据业主要求中的规定，对业主的人员进行工程操作和维修方面培训的当事人是()。

A.工程师

B.工程师的助理

C.承包商

D.分包商【答案】CCN7Y9F4L8E8U5Z5HP9D5R7E6I7B7U8ZQ3E4Q5V8C6A6M9113、在生产安全事故中受到伤害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，还依法有权向()提出赔偿要求。

A.本单位安全生产管理人员

B.政府安全生产监管部门

C.本单位

D.本单位上级主管部门【答案】CCX2X3D2D1I6S8Q1HB2K3L7C1T1L10X1ZH7V10C4V7L5F5V7114、某施工企业依法获得的安全生产许可证有效期即将届满，该企业办理安全生产许可证延期手续的期限是()。

A.期满前3个月内

B.期满前6个月内

C.期满后15日内

D.期满后3个月内【答案】ACX4X4Z9X1N9R3M5HF8X3B2F8A1V9S5ZA9T4J5T9K1C5F8115、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，如果承包商无正当理由延误了竣工试验，工程师可通知承包商要求其在收到通知后()内进行竣工试验。

A.14天

B.21天

C.28天

D.35天【答案】BCP7R3K8X9V3R6H5HY9T5K4X3Y8Z10M7ZF1M8D4P6Q8V2N10116、《产品质量法》规定产品质量责任包括()。

A.企业赔偿责任、商家赔偿责任

B.民事责任、行政责任、刑事责任

C.一切责任

D.产品责任、缺陷责任【答案】BCE7C7T2V1B1I4P10HP1G2W2C8B10D10K4ZR4N2K4O7T3R3J8117、在加工承揽合同中，定作人未按合同约定支付报酬的，承揽人对承揽物享有()。

A.扣押权

B.留置权

C.处置权

D.抵押权【答案】BCL7H10A2P8O8N10M8HV9C1Y2S9C10Q8N3ZH1I7N4M8T4C1R7118、根据《物权法》，物权分为()。

A.所有权、债权和用益物权

B.动产物权、不动产物权和权利质权

C.所有权、用益物权和担保物权

D.抵押权、质权和留置权【答案】CCJ7U7K9I8A2F6C8HZ1E3Y4P3Y9E8X6ZN10A9F6X6D5Q1D7119、根据《保险法》，对保险合同中()的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明。

A.纠纷解决方式

B.免除保险人责任

C.保险费用收取

D.免除投保人责任【答案】BCD5N1W6X8R1Q8B8HT3D4J10Z8M9X10Z6ZR7H1U5U3V4K4R9120、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是()。

A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

B.抵押人的宅基地使用权

C.抵押人拥有的股票

D.学校设施【答案】ACO4I10D4G9H5J6B8HH1G7K2G4Z2Y8Q8ZW1U2T6T10L9X2L7121、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的()天内，向业主发出期中付款证书。

A.14

B.28

C.42

D.56【答案】BCA6F10J10V2F10Z4T4HU5X5R6A8R3D10N6ZI4M3D2A3E10X2I1122、承包商编制的质量管理计划，在得到()的批准后，将此类文件提交给工程师参考。

A.业主

B.承包商项目经理

C.承包商

D.工程师代表【答案】BCA8Z10X8L10J4Y10R10HU6Y4U9U9G10O9M9ZH1M2J1Q8O6Q10F8123、建设单位因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，经延期，建筑工程施工许可证的有效期限最长可达到()。

A.三个月

B.六个月

C.九个月

D.一年【答案】CCP9M7P3I6E8V1O7HQ6J2A10I5Z10O2N6ZX4B2K10N4X1O8D3124、如果规定必须在工程接收之前完成对业主的人员进行工程操作和维修方面的培训，则完成培训是()的构成条件之一。

A.进行工程竣工试验

B.工程接收

C.进行工程竣工后试验

D.签发履约证书【答案】BCS10V7Z8I6M1B4N8HL2M3W7P9Q9M9X6ZE1V8Z9I4A8T7X1125、行为人对行为内容有重大误解而实施的民事行为，违背了民事法律行为生效要件中的()，属于可变更或可撤销的民事行为。

A.意思表示真实

B.行为不得违反法律

C.行为人具有相应的行为能力

D.行为不得违反社会公共利益【答案】ACI10N9S10J3C3F9G9HT7U7V8J1O1Q5R7ZU2P3Q8R5Y6X5E7126、大中型工程从发出中标通知书后的()天内，双方应按照招投标文件订立书面合同。

A.30

B.28

C.20

D.15【答案】ACF7P3W7R1A10R5E2HS4C8K6X10O4Y7C4ZG8T7I2C8E4Y10I3127、承包商应将准备运往现场的任何生产设备和其他重要物品的名称、日期，至少提前()天，通知工程师。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】CCR7G10A10P4B4P6V8HQ3N9X10M4N7R9V5ZG8K4I6N2T7L6T9128、下列关于留置担保的说法中，正确的是()。

A.定做人未向承揽人支付报酬，承揽人可以对工作成果实施留置

B.可以留置的财产包括不动产

C.定做人只是未向承揽人支付材料款，承揽人不可以对工作成果实施留置

D.承揽合同、设备工程合同都属于法定可以采用留置担保形式的合同【答案】ACZ10E2T9A4L9I10H5HW7B1O4L10S9D1O4ZE4R9W9Q7G7Z2M5129、某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是()。

A.建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任

B.电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任

C.分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任

D.总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任【答案】DCF3A8P9I1T8L8V4HE7U6B2P10X1M1U4ZP6O4A7Y7Q6Q8G3130、在生产安全事故中受到伤害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，还依法有权向()提出赔偿要求。

A.本单位安全生产管理人员

B.政府安全生产监管部门

C.本单位

D.本单位上级主管部门【答案】CCP8C3L7G10B6C5Z6HC4H9I4V2P4A8O6ZL5Q6V5V10L8L3G6131、甲乙双方于2009年6月1日签订了一份设备租赁合同，约定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。据此，出租方要求支付租金的诉讼时效起算的时间是()。

A.2009年6月1日

B.2009年6月15日

C.2009年6月17日

D.2009年6月30日【答案】CCT4S1X7W4M6S5Y8HO8B7G10Y5D3I3G8ZO1O2Y3E5Q8E2H6132、根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》的规定，承包商应在()仔细审查雇主要求。

A.基准日期前

B.基准日期后

C.开工日期前

D.开工日期后【答案】ACE7N6V2M7F9T1Y9HH3O5Z1Y8E10F9I10ZS4U4D2X5P1R6N2133、FIDIC新黄皮书规定，工程师应在收到有关报表和证明文件后的()天内，向业主发出期中付款证书。

A.14

B.28

C.42

D.56【答案】BCO9E3G1I6X4U6K8HK5H9C7H8A7W2N5ZS4G6U3G2X2E5T5134、某工程施工合同争议经一审人民法院审理作出判决后，建设单位不服，提起上诉，二审人民法院经审理，认为一审判决认定事实清楚，适用法律错误，应作出的判决为()。

A.驳回上诉，维持原判决

B.撤销原判决，发回重审

C.裁定一审人民法院再审

D.依法改判【答案】ACZ7A2S2L1U10T5B3HI4G8A5Z6S4W3N6ZI1I4R2E7G4I6E10135、依据有关劳动法律的规定，下列选项中，属于用人单位不得解除劳动合同的情形是()。

A.劳动者严重违反用人单位规章制度的

B.劳动者患职业病或者因工负伤并被确认丧失部分劳动能力的

C.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件的

D.劳动者营私舞弊对用人单位利益造成重大损失的【答案】BCM2E6Y1Y8Y3G6P7HM3Q8D8J1O5Y10E7ZR1B5P9G9Q1T3H1136、一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是()。

A.由出卖人负责

B.由买受人承担

C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担

D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担【答案】DCV7V4M9E2U7J5K10HJ3B2G8K8S9Z8K7ZW1C1B6F9N5D2Q2137、设备监理工程师进行索赔审核时，其主要工作之一是()。

A.提出索赔事由

B.核定实际损失

C.提出索赔依据

D.提出赔偿金额【答案】BCA6S2H2G6I5C9Q1HX2S4Q3B7V10A8Z2ZD6K6P7N10T10Q2R4138、甲企业与乙企业相毗邻，双方约定，甲企业穿越乙企业的厂区运输材料，期限为10年，为此，甲企业每年支付给乙企业30万元。在该法律关系中，甲企业享有的权利是()。

A.抵押权

B.土地承包经营权

C.地役权

D.建设用地使用权【答案】CCR2D9Q2A5M4Q3B2HZ5Z10T9T10B5J9K3ZL1B1H6I2B1R4A7139、根据《物权法》的规定，下列关于建设用地使用权的说法，正确的是()。

A.建设用地使用权是建设用地使用权人对土地享有占有、使用和收益的权利

B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立

C.设立建设用地使用权，应当采取招标、拍卖等公开竞价的方式出让

D.建设用地使用权期间届满前，国家不得收回该土地【答案】BCD9Z7P10J2S2E10O8HV5W2N6I2G2E10Z7ZU8P10U6X1G7A5X5140、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是()。

A.中标合同金额的5%

B.中标合同金额的10%

C.合同价格的5%

D.合同价格的10%【答案】ACB5B2G8X10E5P3L2HM6L6W9I4T1C3M10ZE7P6L5Z2B3Y5Z1141、下列有关合同解除的叙述，错误的是()。

A.合同解除包括约定解除和法定解除

B.合同解除后，不影响合同中结算和清理条款的效力

C.当事人协商一致，可以解除合同

D.当事人单方行使解除权的，合同自通知到达对方时解除，对方有异议的，解除权消灭【答案】DCD10D1U7M6B1L1W10HQ3X8J4H9C10M2C1ZN4H5D8O9R7Z7T1142、“当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”该规定属于承担违约责任形式中的()。

A.采取补救措施

B.赔偿损失

C.继续履行

D.违约金规则【答案】CCG4R1E2B7H4P7X1HN9X10P1H5V9Q7I6ZX7B3F7K5D6M2W2143、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商根据价值工程原理，向业主提出变更建议书时，编制建议书的费用由()承担。

A.业主

B.工程师

C.承包商

D.业主和承包商共同【答案】CCD1J7R7N5M9L7C9HY5O6Z7D2T10H1B6ZS3Q4Y2E1A10G1A4144、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过()。

A.合同价格

B.最终付款证书中确认的金额

C.竣工结算总额

D.中标合同金额【答案】DCL9C6F10A8C5G7X1HJ9X5P5O1Q1Q8T5ZT9X9S6V9Z8E9B2145、设备安装合同应约定具体的设备保证期限。保证期从()之日起开始计算。

A.签发初步验收证书

B.启动试车

C.性能验收试验

D.签发最终验收证书【答案】ACN5X4W1R3K6P7H7HX6A8G9L7B8I8F5ZX6O8S1J6Y8Q3W5146、设备工程安装中，如果由采购方负责设备安装调试，则供货方的现场服务内容不应包括()。

A.提供现场的地下管线资料

B.派出必要的现场服务人员

C.重要工序须经供货方现场技术人员签字确定

D.整个安装调试过程应在供货方现场人员指导下进行【答案】ACL6L4J1F7M4P10G5HA1F2V1D3T9Y10F9ZR8H7F9S5O2X1K6147、根据《产品质量法》，下列情形中，属于“产品缺陷”的是()。

A.不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明

B.产品不符合注明采用的推荐性行业标准

C.产品的结构、配方等方面存在不合理的危险

D.产品不符合以实物样品等方式表明的质量状况【答案】CCS9W8V10N3V10U4R10HX4X7A8V2C10B9T1ZO6O9I5M2Z7Z5L9148、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列情形中，可以作为招标人延缓或推迟开标理由的是()。

A.评标委员会未组建

B.发现有足以影响采购公正性的违法或不当行为

C.拟主持招标的招标单位负责人因故不能主持

D.投标人对开标时间有异议【答案】BCX10G8M4Z10H9B2A5HZ8X5A6J4F9B5T4ZU5N6L5N1D6M7U8149、合同履行中行使先履行抗辩权的方式是()。

A.不履行合同

B.终止履行合同

C.中止履行合同

D.要求对方履行合同【答案】CCW2Z6K3H9Y4K3Z7HZ9R5B2B8F8Z5I4ZQ5N5X3V5B1R7C5150、买受人在合同内错填到货地点或接货人，导致出卖人送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果由()承担。

A.出卖人

B.承运人

C.买受人

D.出卖人与买受人【答案】CCI2K4M9U6B1S1H10HJ4I1W3D10B7O7O4ZX8J6W8C6Y4I3Z8151、某建设项目设计合同的价格为500万元，设计单位已接受委托方支付合同价的20%的定金，无正当理由拒不履行合同义务，则委托方有权要求设计单位返还()万元。

A.100

B.150

C.200

D.400【答案】CCS4S6P2H6T2J9A10HJ9S7Q7F2S3J3B5ZC8P7D9S2Z3U7O8152、在设备工程合同中，承包商拟雇佣的设计分包商应获得()的同意。

A.业主

B.项目经理

C.工程师

D.工程师代表【答案】CCC4P3J7F7T1H1H7HO9Z3T5D5W7Q9V1ZZ5G8X1R1D2D7W3153、如果出现缺陷的生产设备不能在现场修复，承包商可征得()同意，将有缺陷的生产设备移出现场修复。

A.业主

B.业主代表

C.工程师代表

D.工程师【答案】ACQ8G5R3T7S8Y9K10HL8C10E3K4Z1T3E4ZF7O5N3Q4D3N10S1154、对基准点、基准线和基准标高等原始数据的错误，应由()承担责任。

A.工程师

B.业主

C.承包商

D.分包商【答案】BCH7Z6K9I2V8S9A8HL3Y1I5D4G9J8V3ZT2I6M8V7K7U1C1155、FIDIC“新黄皮书”规定，开工日期应在()的42天内。

A.承包商提交履约担保后

B.承包商收到中标函后

C.工程师发出开工通知后

D.双方签订合同后【答案】BCV4A5O9Z1W10V4R3HS3H3E1W2E5K9Q5ZT9E10W2I8K8X9C1156、按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，()是工程师可以行使的权力之一。

A.修改施工计划

B.解除承包商根据合同应承担的责任

C.在工程进行中向承包商发布信息和指示

D.解除雇主根据合同应承担的责任【答案】CCU5Y5Y8R4F9A4O1HR3W10W4P6J6H4O1ZL7N6F1Y2T4Q10Y2157、在加工承揽合同中，定作人未按合同约定支付报酬的，承揽人对承揽物享有()。

A.扣押权

B.留置权

C.处置权

D.抵押权【答案】BCS3Z2V9S4X2P4I10HC5E2Z2A7U8Z9B8ZO6X2O6K2H4T6G2158、合同当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，()。

A.未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿

B.违约一方可以选择定金或违约金承担赔偿责任

C.未违约一方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿

D.违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任【答案】ACB1X8H4P9Y9K10O7HP1Y9O4R7E9T9A9ZT3O5V10U4P3A10F4159、如果承包商延误工程竣工试验且在收到工程师通知后21天内未进行竣工试验，业主人员自行进行了相应试验。下列对此试验的风险和费用承担的说法，正确的是()。

A.工程合格，承包商承担风险，业主承担费用

B.工程合格，业主承担风险和费用

C.工程不合格，业主承担风险，承包商承担费用

D.无论试验结果如何，均由承包商承担风险和费用均由承包商承担【答案】DCP7O1H7V8D7Q1V9HU1D4U9M3G9E4H4ZC3O8Z5I7S1L10X7160、给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金，接受定金的一方不履行约定债务的，应当()。

A.返还定金

B.抵作合同价款

C.双倍返还定金

D.继续履行合同【答案】CCZ1A5K4H10U5S8Q3HM2V7I3Z1R6V2K2ZI1J3M5X1F8H10B4161、如果一方因不可抗力事件将或已经使其履行合同义务受阻，通知另一方其受阻不能履行的具体合同义务的期限是，()。

A.觉察到该不可抗力事件的14天内

B.该不可抗力事件发生的14天内

C.觉察到该不可抗力事件的28天内

D.该不可抗力事件发生的28天内【答案】ACR1J1J3B6R5R3E4HV7R6S10R7B8E8U6ZI6I2F2D8D3M7A9162、甲公司按合同向乙公司交付一套标准设备，但合同中未约定设备的质量要求，则甲方应按照()履行。

A.地方标准

B.乙方企业标准

C.国家标准

D.甲方企业标准【答案】CCN3N8Z8X5B10W5K1HF3V1L5C6X8Z6X10ZA8Z1Z2R2B3Z1J7163、设备工程合同履行中，承包商提交的进度计划如与()不相符，工程师可随时通知承包商修改进度计划。

A.实际进度

B.进度计划前锋线

C.承包商经营计划

D.承包商人员培训安排【答案】ACP1H6X1X3A3P4X4HA6W6Z8P6A9Z9L3ZU9A3K5J3T2O9R4164、合同法律关系的内容是()。

A.权利和义务

B.权利和责任

C.法律事实

D.法律行为【答案】ACN4K8G5L2Q8V10V7HY4C6Y5V8A1K4Z9ZS7N2G1R2K3R8S3165、FIDIC合同条件引入的解决争端机制，要求业主和承包商的任何争端首先书面交由()解决。

A.工程师

B.争端评判委员会(DAB)

C.仲裁机构

D.人民法院【答案】BCF1S5O4O3P1Z3I9HK5I1C8C7J6S6B6ZM3Z6M8H5G2A9T2166、具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的企业是()。

A.个人独资企业

B.合伙企业

C.私营企业

D.法人企业【答案】DCO9W1F5N7Z7S4W9HJ8G1M8X2B1D10X1ZT6C6H7H8P8J2M2167、甲、乙订立合同后，甲以重大误解为由向人民法院提出撤销合同请求。人民法院依法撤销了该合同。该合同自()时起无效。

A.合同订立

B.甲提出撤销请求

C.人民法院受理撤销请求

D.人民法院判决撤销【答案】ACK5D2P6M5K1Q4X10HH3C7N2R4Q7W10H2ZZ3N3W1G10B9O6V3168、设备监理工程师的合同管理对象是()。

A.合同内容

B.设备工程

C.监理合同

D.设备合同【答案】DCK7Z4J3T10I1J8M9HQ10L10T10N6G6G1Q5ZQ3Q4S2T7R6K7W1169、因产品缺陷导致损害的受害人依法提出赔偿请求时，该产品责任法律关系的外部责任主体是()。

A.产品的生产者和运输者

B.产品的销售者和运输者

C.产品的生产者和销售者

D.产品的仓储者和销售者【答案】CCM6I3Q10F3I1D4A9HV10I8A9D4G3D10W7ZI9G10I4M1C7G9I2170、采用FIDIC新黄皮书的设备工程合同，付款计划详细规定了合同价格分期支付的金额，如果合同有要求，付款计划应当由()编制。

A.承包商根据中标合同金额

B.承包商根据投标金额

C.工程师根据合同价格

D.业主根据资金落实情况【答案】ACR8N9F10J5T1C3Q7HA7V6B7T3C8X1Y6ZJ8D5G5H5Q2W4P4171、下列有关合同解除的叙述，错误的是()。

A.合同解除包括约定解除和法定解除

B.合同解除后，不影响合同中结算和清理条款的效力

C.当事人协商一致，可以解除合同

D.当事人单方行使解除权的，合同自通知到达对方时解除，对方有异议的，解除权消灭【答案】DCJ5F9T2E2M9F2V2HV3K7U9N5W9H3X8ZP1I8J9V7T2A7W9172、保险合同是()约定保险权利义务关系的协议。

A.投保人与被保险人

B.投保人与受益人

C.投保人与保险人

D.保险人与被保险人【答案】CCF3B3R2R3C4C9O9HD1N5N10T3F3V9B3ZU9P5H8R4R7T9D4173、设备安装合同应约定具体的设备保证期限。保证期从()之日起开始计算。

A.签发初步验收证书

B.启动试车

C.性能验收试验

D.签发最终验收证书【答案】ACP2T8Y7D10M7L3G3HM10N1H5J9J4W3V5ZW8V1X1Z9U6W10B1174、基准点、基准线和基准标高等原始数据使用前，应当采取合理措施验证其准确性的责任方是()。

A.工程师

B.业主

C.承包商

D.分包商【答案】CCR4G6N8J5T5Z7F3HC5K1U10Q4W2I4R9ZT2T4E6I7K7Q4E1175、与邀请招标相比，公开招标的特有程序是()。

A.开标

B.组织现场踏勘

C.发出投标邀请书

D.发布招标公告【答案】DCV2D1C5N9Q9L8Z9HQ10X4A8C10T5R2N4ZH9B7O2K4F10S4G5176、如果业