2022年二级建造师考试题库模考300题含答案解析(国家)

《二级建造师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、甲、乙、丙、丁四家施工企业组成的联合体进行投标。联合体协议约定：因联合体的责任造成招标人损失时，甲、乙分别承担损失赔偿额的30%;丙、丁分别承担损失赔偿额的20%。若因该联合体的责任造成招标人损失100万元人民币。下列关于该损失赔偿的说法，正确是（）。

A.招标人可以向甲主张50元人民币的赔偿

B.招标人向丙主张100万元人民币的赔偿，丙仅应赔偿20万元人民币

C.招标人必须按照联合体协议中约定的比例分别向各成员主张赔偿额

D.乙向招标人赔偿100万元人民币后，可以向丁追偿70万元人民币【答案】ACK3I1S7G7R6S3O4HI10G7O3R4Y10B5Z8ZV3V10O9O3K5L8M72、（2021年第1批真题）下列建设工程项目中，属于依法必须进行招标的项目是()。

A.使用预算资金100万元，并且该资金占投资额10%以上的项目

B.使用国有企业资金100万元，并且该资金占投资额10%以上的项目

C.使用预算资金300万元，并且该资金占投资额10%以上的项目

D.使用国有事业单位资金300万元，并且该资金占投资额10%以下的项目【答案】CCC3T7N5Q3G3Y3P9HG5S2I7G8B6F10J4ZP2M7G3O6I8E1Y103、下列文物中，属于国家所有的是（）。

A.祖传文物

B.我国领海毗邻海域中遗存的文物

C.遗存于公海的起源于中国的文物

D.民营企业家捐给国家的文物【答案】DCN8D2D10B5T2F2O2HQ7P5F3T2C1Q7L7ZB4L10X2B6Q10S8X34、下列行为中，构成工程重大安全事故罪的行为应是()。

A.安全员李某发现工人王某违规作业未制止，结果王某从楼上掉下来摔死

B.某工地在建地下隐蔽工程时，未在周围做防护措施，也没有醒目标识，造成经过这里的关某摔成重伤

C.某工程施工单位过度追求施工进度，致使工程质量严重不符合要求，造成建筑物倒塌，砸死砸伤多人的严重后果

D.工程监理单位未按规定监督隐蔽工程施工，造成返工损失50万元人民币【答案】CCC5O4A3H7B3C4Z9HT8T10O8N6H3T5U3ZM2M7Z2U4R1Z6U85、（2016年真题）建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属于（）。

A.法定代理

B.表见代理

C.委托代理

D.指定代理【答案】CCC3B3K6G6Q3C10P8HK8A1L8F6C2Q3W2ZH1Q8U1H10V9C1Z56、（2015年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施安装完毕后，应当由()，并出具合格证明。

A.安装单位自检合格

B.建设单位检查验收

C.建设行政主管部门检查验收

D.监理单位检查验收【答案】ACG9Y4Z8C10R1B5L5HQ4S6B3S7B5H7J4ZQ1M7X4D8C4Y10L107、下列选项中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件是（）。

A.在城市规划区的建筑工程已经取得建设工程规划许可证

B.依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费

C.施工场地已基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求

D.有保证工程质量和安全的具体措施【答案】BCI7E10C4Z1U5B10Q8HT3C3N3F1J5R5B6ZD3P5Z3U7N1L4D48、关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.分包单位应当具有相应的资质条件

B.中标人可以将中标项目肢解后分别向他人分包

C.专业分包工程可以再次分包

D.分包单位就分包工程承担按份责任【答案】ACM8I9I3J1L4X9V8HM5G5N6Z10T6I10F2ZW10N8B2C1X10O10M19、（2021年第2批真题）下列法律责任中，属于刑事责任的是()。

A.罚款

B.没收财产

C.没收违法所得

D.拘留【答案】BCY1P7B8L9K9I7N10HS1N8Y8E10G2O8A10ZV8W10F8V2P3G7T810、（）负责建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理，并接受国务院建设主管部门的指导和监督。

A.县级及以上人民政府建设主管部门

B.省、自治区、直辖市人民政府质量监督机构

C.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

D.省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门【答案】CCC1R4F1U1H1F9W2HM8I4V10J4Z4N5L4ZD3M7U6G5H2K3B611、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，当事人对工程款付款时间没有约定或者约定不明的，视为应付款时间的是（）。

A.建设工程未交付，工程款也未结算的，为提交竣工结算文件之日

B.建设工程未交付的，为提交竣工结算文件之日

C.建设工程已经实际交付的，为工程竣工验收合格之日

D.建设工程已经实际交付的，为当事人起诉之日【答案】BCJ7A5C5Y6Z10S5J5HH9B7R9B3R7I2T6ZH5X3F10N4T5B5V412、关于工程合理使用年限的说法，正确的是（）。

A.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限

B.工程合理使用年限是指从工程完工之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限

C.工程合理使用年限是从工程实际转移占有之日起算

D.建筑物合理寿命年限与工程合理使用年限在概念上是不同的【答案】ACH1Z1G2U4V4M4N2HA10F4M8W1O3H4Z5ZN9Y8Z3Q10J1S6O613、下列关于无权代理，说法错误的是（）。

A.无权代理自始未经授权

B.无权代理的代理权可能已经终止

C.无权代理可能超越代理权

D.无权代理就是表见代理【答案】DCP8W1M5J2D1G9H6HV7X5R6Y1O6X10N10ZZ2L3B7M4V5Z1N514、根据建设工程安全生产管理条例，关于意外伤害保险的说法，正确的是（）。

A.意外伤害保险属于非强制险

B.保险由建设单位办理

C.实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费

D.保险限期自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止【答案】CCB10M10K9I3H4W10L1HN3M2A4E9U8M1E10ZC1N10Q1A6M7Z5Y415、（2021年第2批真题）根据《建筑市场信用管理暂行办法》，不良信用信息公开期限一般为()。

A.3个月至1年

B.1年至3年

C.6个月至3年

D.3年至5年【答案】CCS3L2O2I1Y3R9Q9HL6E3L6A10W10R8F9ZW6G5G4G8F6V7S416、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，关于危大工程专项施工方案的说法，正确的是（）。

A.危大工程实行分包的，专项施工方案应当由相关专业分包单位组织编制

B.分包单位组织编制的专项施工方案应当由分包单位负责人签字并加盖单位公章

C.超过一定规模的危大工程，建设单位应当组织专家会议论证专项施工方案

D.危大工程实行施工总承包的，专项施工方案中应当由施工总承包单位编制【答案】DCV4V2E6I9N9P4J4HO1N4A5P9E3I4T5ZP1G3E8C4B10B1B917、下列债中，属于当事人之间按照约定产生的债是（）。

A.侵权之债

B.不当得利之债

C.无因管理之债

D.合同之债【答案】DCY4P3S9R6T7G3S4HD10U9W1E9N7B6K3ZI7R2J8L1S5J5W618、某贮水池设计水深6m，满水试验时，池内注满水所需最短时间为（）。

A.3.5d

B.4.0d

C.4.5d

D.5.0d【答案】DCO9G1J1W7D9F7N2HE4V2U6I8C6T1P5ZW3W10M8J4X7E9K319、根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》，关于招标投标违法行为记录公告的说法，正确的是（）。

A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限为6个月

B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告

C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告【答案】CCS10W4C3I8X7J8K9HC4X6I6C3R1F10V5ZI2Y8L10P6O9M2J620、关于诉讼证据当事人的陈述，下列表述错误的有（）。

A.当事人陈述的于己不利的事实，无须对方举证

B.当事人对于己不利的事实明确表示承认的，无须对方举证

C.一方当事人对于另一方当事人主张的于己不利的事实既不承认也不否认，视为对该事实的承认

D.当事人在场对诉讼代理人的自认明确否认的，不视为自认【答案】CCG8D7M8K7Y10S10S10HR2N5M5K7P3K2A10ZU4R4C9P8Q1S5J321、场景(八）

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁【答案】CCQ9L6A3B5V9Y4P1HN6M10U2E7U9Q6Q5ZX9D1E10G5C1O3Y822、（2020年12月真题）下列财产中，可以抵押的是()。

A.土地所有权

B.所有权有争议的财产

C.土地附着物

D.拟建造的船舶【答案】CCP8O6O1Y6F2S8T7HP4X3W4O5L9K5Q8ZV3X9V1A3A7A2L523、根据《建设工程安全生产管理条例》，不属于施工总承包单位应承担的法定安全生产责任的是（）。

A.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案

B.负责向有关部门上报施工生产安全事故

C.自行完成建设工程主体结构的施工

D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时，以约定责任为准【答案】DCA10D6U7H10X3F7P10HT9T9U7V8Y7R1U3ZF8T10H6Z9J8M2V1024、以下关于建筑节能验收的说法中正确的是（）。

A.节能工程的检验批验收应由质量检查员主持

B.节能分项工程验收应由项目负责人主持

C.隐蔽工程验收应由监理工程师主持

D.节能分部工程验收应由监理工程师主持【答案】CCY7H7S4H7E3I1M1HF2K4N8R5E6K10X8ZG5U9O5N10C6G10B1025、根据《绿色施工导则》，关于非传统水源利用的说法，正确的是（）。

A.可以采用地下水搅拌、地下水养护，有条件的地区和工程应当收集雨水养护

B.现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水

C.处于基坑降水阶段的工地，地下水不得作为生活用水

D.施工中非传统水源和循环水的再利用量力争大于20%【答案】BCX5L8V8P5O8S7X2HD1X6J3X9A7Z8I1ZS10T7M5A10M5C4M526、《建设工程施工合同（示范文本）》由（）三部分组成。

A.合同总则、合同分则、合同附则

B.合同总则、通用条件、专用条件

C.合同协议书、通用合同协议书、专用合同条款

D.合同协议书、合同协议书、合同附件【答案】CCW6P9P8G7D9Y7U4HV4L6K4N7D2Z7G10ZC3P8C3M3A3L10E827、仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以根据《民事诉讼法》的有关规定，向（）申请执行。

A.政府主管部门

B.人民法院

C.仲裁委员会

D.公安机关【答案】BCB3P1A1X9Q3T7A5HK4L7E4Q2F4S10T10ZS1I9V1A9Z5Q7Z728、关于保险主体的说法，正确的是（）。

A.被保险人负有支付保险费的义务

B.投保人可以与被保险人不一致

C.受益人应当是被保险人

D.被保险人不得为两个以上【答案】BCM8J10K5U8C4Z1G6HA2X5P7Q9B10C7G2ZQ3X10Y4Y10V5D9D129、关于确定中标人，说法正确的是()。

A.中标人应当是能够最大限度满足招标文件规定的各项综合评价标准，并且经评审的投标价格最低的人

B.第一中标候选人违法行为影响中标结果的，招标人应当重新招标

C.第一中标候选人财务状况有较大变化，可能影响履约能力的，招标人可在发出中标通知书后重做审查确认

D.招标人确定中标人后，应当在15日内报告招投标行政监督管理部门【答案】DCL8H4C9U9P8V2N6HT5N2X10Z1Q8Q6K6ZO9Y6R6L5O3R1R430、（2017年真题）关于二级建造师变更注册的说法，正确的是（）。

A.变更注册后，注册有效期重新计算

B.申请变更注册应当提交工作调动证明

C.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任

D.变更注册只能由原聘用企业申请【答案】BCP9T3S10K1I5L4Q3HI5V5O9G3Q10I6P4ZW7I6E7I9S6P4O331、根据《注册建造师执业管理办法》，属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是（）。

A.同一工程相邻分段发包的

B.合同约定的工程验收合格的

C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的

D.合同约定的工程提交竣工验收报告的【答案】DCL8Z10G7W1T1B3Q7HV6A6M8B5P4S9U7ZO10Q10L1B7Z1Y1T132、下列关于见证取样和送检的说法，错误的是（）。

A.见证人员是建设单位或工程监理单位人员

B.见证人员应在试样或包装上作出标识、封志

C.标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量

D.检测机构应当将检测过程中发现涉及结构安全检测结果的不合格情况，及时报告工程所在地建设主管部门【答案】BCL8P2K1T7Q2S3T2HA10O7Z2A8Q10L7D3ZB2Q6C8K2I1S6R733、某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（）。

A.2014年2月10日

B.2014年4月20日

C.2014年5月1日

D.2014年5月10日【答案】BCE8B3G7F1Q5Z9A7HH10P10Z8L3I7Y7W6ZQ3C8Y9J6I5G10W434、根据《劳动合同法》，下列关于用人单位向劳动者支付报酬的说法中，正确的是（）。

A.劳动报酬中的货币工资不包括津贴与补贴

B.用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替支付

C.劳动者在婚丧假期间，用人单位可不支付工资

D.用人单位拖欠劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令，人民法院应当依法发出支付令【答案】DCF6O8D2W8W10R1M6HF1X7Y8R3D3V3B8ZT2W2A10F6Z3I5P435、用人单位与劳动者建立全日制劳动关系，应当订立（）。

A.书面劳动合同

B.固定期限劳动合同

C.无固定期限劳动合同

D.以完成一定任务为期限的劳动合同【答案】ACU3R1N3M3I8K6D8HK3Y8K4H3I9R3G7ZW2I6H8C6S3Q9P636、关于开标，下列说法正确的是（）。

A.开标应当邀请半数以上投标人参加

B.开标由招标代理机构主持

C.开标时，由招标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况

D.投标文件由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件其他主要内容【答案】DCZ1B1I10N7L2R4V3HU5W8R1O3W1W7A5ZQ6P5R6D7R1Y5K137、关于投标保证金说法正确的（）。

A.投标保证金不得超过招标项目估算价的5％

B.投标保证金有效期可以短于投标有效期

C.招标人分两阶段招标的，应当在第一阶段要求投标人提交投标保证金

D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金【答案】DCL8S6I1F2C8S2W6HN1N8Q7W5W4Z9X7ZA6W4I4W9I4W2G338、某总承包单位按合同约定将工程非主体结构施工分包给具有相应资质的分包单位。由于分包单位不服从总承包单位的安全管理，该工程施工过程中，分包工程发生了安全生产事故。关于双方责任的说法，错误的是（）。

A.总承包单位应对该工程施工现场的安全生产负总责

B.总承包与分包单位就该安全事故承担连带责任

C.工程总承包单位应当独立的完成整个工程，不允许分包

D.分包单位对所造成的事故，负主要责任【答案】CCC3X6V5A4Z9K4Q9HG1W8E1K4T10Y10K10ZX2Z10C8Q4A1W9H939、根据《注册建造师执业管理办法》，属于注册建造师可以同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是（）。

A.发包方与注册建造师已解除承包合同

B.合同约定的工程验收合格的

C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的

D.合同约定的工程提交竣工验收报告的【答案】BCF2Y9F2W9E6S6S1HL5C6H6I3H8V7Y9ZT9G1Q9J8E7M5M140、关于仲裁的开庭和审理，以下说法正确的是（）。

A.仲裁应当开庭进行

B.仲裁庭开庭进行的，应当以当事人协议开庭为前提

C.仲裁应当公开进行

D.当事人协议仲裁不公开进行的，仲裁庭有权决定公开进行【答案】ACH7M9F8O5V4Z1D6HJ6E6E2W8L10N2W5ZB5V7R2L10M4B1E941、建设工程合同应当采用的形式是（）。

A.书面形式

B.口头形式

C.口头形式为原则，书面形式为例外

D.书面形式为原则，口头形式为例外【答案】ACH7G10M9L8P7G4U3HJ4F7G6L9Y6C5R10ZX1K7E10I8Y7Q6Y642、关于民事诉讼中移送管辖的说法，正确的是（）。

A.移送管辖是没有管辖权的法院把案件移送给有管辖权的法院管理

B.移送管辖限于上下级法院之间

C.受移送的人民法院认为受移送的案件不属于本院管辖的，可以再自行移送

D.移送管辖与管辖权转移的程序完全相同【答案】ACW2U9D6G5I6N8H2HB10C8U7V8D9M7H3ZK10W2Q6X3L1I4G543、（2017年真题）关于投标保证金的说法，正确的是（）。

A.招标分两阶段进行，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出

B.投标保证金有效期从提交投标文件之日起算

C.招标人终止招标的，应当及时退还已收取的投标保证金，招标文件未规定利息的，可以不返还利息

D.投标保证金有效期应当与投标有效期一致【答案】DCQ8E10B3O6O9V10P6HO2A7T1F8E4Y2U7ZA3M2P1E2P8B5R944、不视为工伤的情形（）。

A.在工作时间和工作岗位、突发疾病死亡或者在48小时内经抢救无效死亡的

B.在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的

C.职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的

D.工作期间因为工作问题跳楼自杀【答案】DCY7E5O9Z8L1I6D2HO6V1G3K2E3D6H1ZB10C7E2W1E8W6W745、下列组织中，具有法人资格的组织是（）。

A.评标委员会

B.项目经理部

C.监理单位

D.投标联合体【答案】CCC10E8E10D10A5P1R1HC1C2A5N7G7W6U5ZS9U6Y10W4D9E5K446、根据《民法典》，无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人。此代理属于（）。

A.委托代理

B.表见代理

C.法定代理

D.特别代理【答案】CCG3D8J8R2M10P10M7HC6Z9Y5F10Q7B5E9ZX10C10N6N9X1A10L547、关于法律责任的说法，正确的有（）。

A.附加刑需要与主刑合并适用

B.没收违法所得是刑事责任的承担方式

C.法律责任的认定和追究，由国家专门机关依法定程序进行

D.罚金是行政责任的承担方式【答案】CCP1L8R4V3A1U7P2HT4C4R4W3O9A4L7ZS2B10T4X3R2H8C448、场景(八）

A.单务合同

B.实践合同

C.双务有偿合同

D.无名合同【答案】CCF9H1C3W2J9Q5G8HH7G9F9P4N8B10R3ZZ6B9Z1Q8L4R1U849、当事人以下列财产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人（）。

A.学校

B.交通运输工具

C.医院

D.幼儿园【答案】BCY10P3T3J9P5V2F3HL3J8T4Q2Y10Y9R10ZS9H6B4U10G3H3A1050、以下情形属于不当得利的是（）。

A.为履行道德义务进行的给付

B.设计单位误领了建设单位支付给施工单位的工程款

C.债务到期之前的清偿

D.明知无给付义务而进行的债务清偿【答案】BCB10R3R6Y10H1S3X6HA5L8J2O9D2V9H1ZB1Z1N10K10P1Z7N251、根据《绿色施工导则》，在土方作业阶段采取洒水、覆盖等措施后，作业区目测扬尘高度应当小于（）。

A.2米

B.1.5米

C.1米

D.0.5米【答案】BCW5Y5Q4M5Q7Z6O7HC2E5E4G10R10K4T4ZX3M10K3S3R4T8Q952、关于确定中标人，说法正确的是()。

A.中标人应当是能够最大限度满足招标文件规定的各项综合评价标准，并且经评审的投标价格最低的人

B.第一中标候选人违法行为影响中标结果的，招标人应当重新招标

C.第一中标候选人财务状况有较大变化，可能影响履约能力的，招标人可在发出中标通知书后重做审查确认

D.招标人确定中标人后，应当在15日内报告招投标行政监督管理部门【答案】DCF8G7U5U2G8M3F3HC3L5P7F10G6I4L5ZF1S4U3H1F10C7O753、下列关于无权代理人订立的合同的说法，正确的是（）。

A.行为人没有代理权，仍然实施代理行为，未经被代理人追认的，对被代理人发生效力

B.相对人可以催告被代理人自收到通知之日起6个月内予以追认

C.行为人实施的行为被追认前，善意相对人有撤销的权利

D.撤销应当请求人民法院或者仲裁机构予以撤销【答案】CCZ8O6E1E8B4F6N5HI1N9D8A3S9S2W5ZO7T3Z7A6J2I3P254、（2021年第1批真题）关于民事诉讼中第三人的说法，正确的是()。

A.第三人属于狭义的民事诉讼当事人

B.人民法院判决承担民事责任的第三人，有当事人的诉讼权利和义务

C.对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，只能参加诉讼，不得提起诉讼

D.对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律上的利害关系的，只能由人民法院通知其参加诉讼【答案】BCG8D4J3A9K4T6F7HO1X7O2M2V1K8J5ZW6N6Z7B9V9S9T655、下列劳动合同条款，属于必备条款的是（）。

A.补充保险

B.劳动条件

C.福利待遇

D.试用期【答案】BCA8W4U7D10C1T6Z2HT6O1O5I7R3N4A6ZR3M6A7V2V4F4F756、根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为（），仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

A.2个月

B.6个月

C.1年

D.2年【答案】CCF7N5S8U7M1F6Z7HX1S4X7W9T5T9H5ZA8L1K8Q6A7Z2F757、根据《绿色施工导则》，在土方作业阶段采取洒水、覆盖等措施后，作业区目测扬尘高度应当小于（）。

A.2米

B.1.5米

C.1米

D.0.5米【答案】BCL6B1O4N1O10I8F7HH2L7K9S5I2M8C9ZY8J8A10S4X3F5T358、（2021年第1批真题）下列行为属于质量不良行为的是()。

A.未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的

B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的

C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料见证取样的

D.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的【答案】CCV3J1E6W1H10F1S4HU1E7D4K1W4D8L6ZQ1F9M9Q2R10U5Q459、关于注册建造师的权利和义务的说法，正确的是（）。

A.修改注册建造师已签字并加盖执业印章的工程施工管理文件，只能由注册建造师本人修改

B.注册建造师享有保管和使用本人注册证书、执业印章的权利

C.注册建造师可以超出聘用单位业务范围从事执业活动

D.高校教师可以以注册建造师的名义执业【答案】BCK8P5L5V8Z3K4X6HE5H10H7T4T10H5I6ZB10O6I9X4F1N1D160、自然人的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生及其死后（）。

A.60年

B.50年

C.40年

D.30年【答案】BCJ8Q9W9P6O10U1H10HQ9R7N2X5B1A7Y10ZC6R4D6G7B9V3A661、下列行为中，构成工程重大安全事故罪的行为应是（）。

A.项目经理李某安排王某违规作业，结果王某从楼上掉下来摔死

B.甲公司为了谋取中标与乙公司串通投标

C.某工地施工过度追求施工进度，致使工程质量严重不符合要求，造成建筑物倒塌，砸死砸伤多人的严重后果

D.工程监理单位未按规定监督隐蔽工程施工，造成返工损失50万元人民币【答案】CCM10V2P5P3F6J5N3HC9B10N10L10C9G3Q4ZT3K8Q8K5C6P1L762、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，（）不属于建设单位安全责任范围。

A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料

B.向施工单位提供准确的地下管线资料

C.对拆除工程进行备案

D.为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障【答案】DCA2V9F6D10Q6E3L10HL7N4G10Z7H3V8R8ZM4I4H3M4C5I3S663、合同权利转让未通知债务人，则（）。

A.转让合同无效

B.推定为未转让

C.抗辩权发生转移

D.对债务人不发生效力【答案】DCB8W3S5G10G5N7S4HX8O3J6A9S5W5D6ZP8Q8Z5K5I5Q8B664、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期()。

A.以合同约定的竣工日期为准

B.相应顺延

C.以承包人提交竣工报告之日为准

D.以实际通过的竣工验收之日为准【答案】CCP6U6W10D8B4W4M5HJ7G10W8Q5I2A7N10ZK6A6P1L1R5I9S1065、下列行为中，属于人民法院行政诉讼受案范围的是()。

A.行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为

B.行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为

C.行政机关作出的暂扣或者吊销许可证和执照、责令停产停业、没收违法所得、没收非法财物、罚款、警告等行政处罚

D.上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为【答案】CCW3T6R10N5G9K1G5HT9X7Q9O2G6M9L6ZX6B2H7B2Y6H6F766、（2021年真题第2批）招标人与投标人串通投标的情形是（）。

A.招标人仅将招标文件的澄清内容通知了提问的投标人

B.招标人接收了未按照招标文件要求密封的投标文件

C.与招标人存在利害关系的法人投标

D.招标人间接向投标人透露评标委员会的成员信息【答案】DCS7P2E5W9U9O10U7HB7R7W4O9R8K6Z7ZI5E6L3O8L10N4L1067、（2021年第1批真题）关于建设工程施工垫资的说法正确的是()。

A.垫资的法律性质为当事人之间的借款

B.政府资金项目不得由施工企业垫资施工

C.当事人之间关于垫资的约定无效

D.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求参照金融机构贷款市场报价利率计算利息的，人民法院应予支持【答案】BCO6H7E2W6C8L3F6HH1H6U4M9Q7I9Z2ZJ7H2W4I8C8H10C368、关于招标文件的说法，正确的是（）。

A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价

B.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出

C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算

D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在投标人【答案】CCZ5D10R8R1T9P2D1HP10L10W3N5B8I8O5ZT7W7A10T6P10F10Z369、（2020年真题）关于货运合同法律特征的说法，正确的是()。

A.货运合同是单务、有偿合同

B.货运合同的收货人和托运人可以是同一人，也可以不是同一人

C.货运合同是实践合同

D.货运合同的标的是货物【答案】BCB5B5D8I10C3V6S6HR7C8U10P7S1I8N10ZU9M3D4H3V7C5Z270、关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是（）。

A.按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多

B.建筑施工企业经营规模较小的，可以不配置专职安全生产管理人员

C.建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员

D.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员A项，建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足资质等级等的相关要求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加。A选项有一个前提条件，是按资质的要求。这个时候不考虑面积和造价的影响，所以A的表述是正确的。B项，建筑施工单位应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。C项，建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于2人的专职安全生产管理人员。D选项，3、采用新技术、新工艺、新材料或致害因素多、施工作业难度大的工程项目，项目专职安全生产管理人员的数量应当根据施工实际情况，在以上规定的配备标准上增加。【答案】ACF9T7I1C10S7G7A1HU5U9K7J6K10E6Q1ZR3I9J5P3R5G5I571、根据《建设工程价款结算暂行办法》，实行总承包的政府投资单项工程项目，其竣工总结算的审查人是（）。

A.同级财政部门

B.发包人

C.总承包人

D.同级审计部门【答案】ACE3O8Y5S5R3L2H8HY8H4Y4X9S7C4L5ZY8Z4T10R7A6V6H472、在可撤销合同中，具有撤销权的当事人没有行使撤销权导致撤销权消灭的时间是自知道或应当知道撤销事由之日起（）。

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.1年【答案】DCA10W5V5X2V1H10R9HI6H2T6R3I2C8O8ZZ5T6E2N5H3O6Y973、关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是（）。

A.不得安排女职工从事国家规定的第四级体力劳动强度的劳动

B.禁止安排女职工从事高处、低温、冷水作业

C.安排女工从事矿井开挖工作

D.女职工怀孕8个月的，可以安排夜班工作【答案】ACY6F5T8X1U5N2J3HH1U3J5W2M7E7L1ZI6Y6U3G4D7N7C674、关于代理的说法，正确的是（）。

A.代理人实施代理行为时有独立进行意思表示的权利

B.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为，其代理行为后果由被代理人承担

C.代理人完全履行职责造成被代理人损害的,代理人对该代理行为承担民事责任

D.代理人可以对被代理人的任何民事法律行为进行代理【答案】ACV3A3V6W7D10Y7A7HD9S2C7F2F7U9F5ZW2D10T10L3H6O3K375、（2021年第1批真题）关于无效施工合同工程款结算说法正确的是()。

A.建设工程经验收合格的，发包人应当按照合同约定进行工程款结算

B.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收仍不合格的，发包人可以在结算中大幅度减少结算金额

C.建设工程验收不合格，修复后的建设工程经验收合格的，维修费用应当由发包人与承包人共同承担

D.建设工程经验收合格的，发包人可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人【答案】DCQ9K7R6A5K7N9X2HP9X4F9I3F4R6M3ZC2Z1D4H8U7A7T476、关于投标文件修改的说法，正确的是（）。

A.投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以修改已提交的投标文件

B.投标人不得修改已提交投标文件的实质性内容

C.投标人对已提交的投标文件，仅能修改一次

D.投标人修改已提交的投标文件，修改的内容应当作为一个独立文件【答案】ACK7W5P3O3N3D5K5HA7Q9D3M8Y2W9X4ZR2P4H4I7P10Q1O577、劳动者的下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的是()。

A.在试用期后被证明不符合录用条件

B.严重违反用人单位的规章制度

C.被起诉有大量欠债

D.经常生病不能从事岗位工作【答案】BCN3E8T5D6D3I10Q2HL1E4W3O8M5M6L6ZN2G2T5D9N3O7J778、甲在街道旁开车逆行，迫使骑车人乙为躲避甲而跌入承包商赵某挖的尚未设置保护措施和警示标志的坑中。对于乙所蒙受的损失（）。

A.只能由甲承担责任

B.只能由赵某承担责任

C.由甲和赵某各自承担责任

D.由甲和赵某承担连带责任【答案】DCE5T1I3H3K3R1S5HU7N1Y5T7G1P5N2ZX3E1I7P2R8F9C479、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。

A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人

B.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人

C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人

D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】CCQ4N6L4L10H5H2U3HT5Y8T10C4B3Z10E8ZC10B9K4C8Z6T9S280、关于执行申请期间的说法，正确的是（）。

A.申请执行的期间为6个月

B.自法律文书规定的履行期间最后一日起算

C.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日起算

D.法律文书未规定的，从法律文书作出之日起计算【答案】BCS6V1K3J2O4F4I3HT8X9V1Z5O5R1F6ZO7I5D4E4F10X4P981、下列关于安全生产许可证申请与管理制度的说法正确的是（）。

A.原颁证机关的审查是办理安全生产许可证延期的必经程序

B.原颁证机关发现施工单位不再具备相应条件的，应暂扣或吊销安全生产许可证

C.施工单位遗失安全生产许可证后，应于补办后立即登报声明原证作废

D.未取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证【答案】BCX10U6H9B8Z9T4X8HV3O2P2K1M6W5A7ZM7M1L9W4E6F3E182、某工程施工承包合同约定由建设单位采购钢材，某批钢材进场后施工单位检验发现其等级不符合设计要求，则施工单位（）。

A.应当将这批钢材使用到工程上，因合同约定由建设单位采购钢材

B.可以将这批钢材使用到工程上，因建设单位承诺对由此引起的质量问题担责

C.可以将这批钢材使用到工程上，因该工程的设计过于保守

D.不得将这批钢材使用到工程上，并应通知建设单位予以退换【答案】DCP2I8A3M9Z6W1J6HU4B5F4M4S8F10A3ZE9E2K8N5H2K8H583、以下属于企业主要负责人安全生产责任的是（）。

A.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况

B.保证本单位安全生产投入的有效实施

C.确保项目安全生产费用有效使用

D.定期考核分包企业安全生产管理情况【答案】BCB2K8A4O2U5C2O3HM2A7J7X4G9M3C7ZD3C4L8I2B10M3K584、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当召开专家论证，实行施工总承包的，由（）组织召开。

A.监理单位

B.施工总承包单位

C.建设单位

D.相关专业承包单位【答案】BCJ1O2C4O3M2N5C4HQ1C7A9D3D10J9T2ZG10R2H7M1F8V5B1085、在建设工程债产生的根据中,既没有法律规定的义务,也没有受他人委托,自觉为他人管理事务或提供服务的行为属于()。

A.不当得利

B.无因管理

C.无权代理

D.侵权行为【答案】BCP9M1N8Z4Q2Y2M8HW10A1A1T10Y3E1A3ZX7U6G6O7J8F7G486、某建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证()。

A.自行废止

B.重新核验

C.继续有效

D.自动延期【答案】ACV10I10F7F10R3R5Z9HY4H5O8Z8N8T1J8ZU8Y7E7E3J4H5P887、建设单位于2018年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2019年2月22日才决定开工。则建设单位（）。

A.向发证机关报告后即可开工

B.应向发证机关申请施工许可证延期

C.应向发证机关重新申请领取施工许可证

D.应当报发证机关重新核验施工许可证【答案】CCH10X5L7F2Y2M8M7HO3G3Z9M8E2I8B9ZU9M10Y4M3G5C10G588、下列建设工程项目中，属于依法必须进行招标的项目是（）

A.使用预算资金100万元，并且该资金占投资额10%以上的项目

B.使用国有企业资金100万元，并且该资金占投资额10%以上的项目

C.使用预算资金300万元，并且该资金占投资额10%以上的项目

D.使用国有事业单位资金300万元，并且该资金占投资额10%以下的项目【答案】CCC5Y3D6A7X10W2J2HM2E1Q1H7N8Q7W10ZO7S7W6A7Y5R10E989、（2021年真题第1批）关于建设工程合同变更，说法正确的是（）。

A.一方当事人可以根据交易习惯直接变更双方已达成的合同约定

B.双方当事人协商变更后的内容取代原合同的内容

C.双方当事人对合同变更的内容约定不明确的，先提出变更的一方有权要求对方按其要求履行

D.合同订立时的市场环境发生变化后，一方当事人可以直接变更原合同约定【答案】BCH7D9W5C3N3X7H3HO2N3C10W4M10A9W4ZM4C10G3D5B6U9L890、关于投标保证金的说法，正确的是（）。

A.投标保证金的有效期应当与投标有效期一致

B.采用两阶段招标要求提交投标保证金的，应当在第一阶段提出

C.开标后投标人撤销投标文件的，招标人应退还其投标保证金及银行同期存款利息

D.招标人最迟应当在中标通知书发出后5日内向未中标的投标人退还其投标保证金【答案】ACK5G5N3P10D9V10B3HH5B3X1D5N6K6Y10ZS6D6T5H1Q1E3T291、根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是（）。

A.经招标人授权的招标代理机构

B.招标投标行政监督部门

C.经招标人授权的评标委员会

D.公共资源交易中心【答案】CCE7L6P5T10S7E1U8HA4J1N8Q6Y10I10G2ZY2U1F9Q6J9P9T992、关于规划、消防、节能、环保等验收的规定，说法正确的是（）。

A.建设单位应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料

B.国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工，建设单位应当向工程所在地县级以上人民政府申请消防验收

C.对于不需要申请消防验收的工程，建设单位在验收后应当报住房和城乡建设主管部门备案，住房和城乡建设主管部门可以进行抽查

D.分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当在所有项目完工后一并验收【答案】ACV7T6L7P1J1S7Y3HF3B2E3Q5H8V9B9ZT8U7L6L6J4W3W793、（2019年真题）关于注册建造师延续注册的说法，正确的是()。

A.延续注册有效期为3年

B.延续注册申请应当在注册有效期满前3个月内提出

C.申请延续注册只需要提供原注册证书

D.延续注册执业期间不能申请变更注册【答案】ACO5Y8K4Y8O10Q9D7HZ6T5R2P2A9Q3E10ZR9T7W10T9W7Z1O494、关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.分包单位应当具有相应的资质条件

B.中标人可以将中标项目肢解后分别向他人分包

C.专业分包工程可以再次分包

D.分包单位就分包工程承担按份责任【答案】ACD6I10V4M5B6W9O2HQ4V3I5J8Q5H1D10ZN6B10F4P6J7E4P695、在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有（）。

A.安全许可证

B.销售许可证

C.产品合格证

D.安装许可证【答案】CCM8N9R5B1M3L1C3HE4Z6Y4L3I5D4J9ZX10V2H9Z5Y9U3Q996、根据《标准化法》，关于团体标准的说法，正确的是（）。

A.仅供本团体成员约定采用

B.由社会团体协调相关市场主体共同制定

C.技术要求不得高于强制性国家标准

D.应当免费向社会公开标准文本【答案】BCD2D10P4H2G3U5Y9HT9Z8P3U6G5G3N3ZU9D6J4B10J10Z4X697、关于招标投标投诉与处理的说法，正确的是（）。

A.行政监督部门应当自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定：需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间计算在内

B.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉

C.投标人对评标结果有异议，可以直接向行政监督部门投诉

D.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由级别高的行政监督部门负责处理【答案】BCJ1V9I9V4R7O2M3HY8Z9N9T10T10V9P2ZG10I2K5O10W5O9S498、在买卖合同中，出卖人对出卖的标的物应当有完全的所有权或（）,否则应承担权利瑕疵担保义务。

A.占有权

B.使用权

C.收益权

D.处分权【答案】DCX10E6N5L3C10D8N6HM10T9I9G4R7H6J5ZE4Y9X5J7W4L4Q699、关于建设工程质量保修书，说法正确的是（）。

A.施工单位应当在竣工验收合格后向建设单位提出质量保修书

B.质量保修书规定的保修期限与法定期限不一致，按照法定期限保修

C.质量保修书中应当明确工程保修范围、保修期限和保修责任

D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期限为50年【答案】CCY6U8V7Y8T7A5J9HC10X3M9P10R2A9P4ZD8J7D6M4R5E8Z2100、场景(四）

A.可行性研究报告

B.招标文件

C.投标文件

D.竣工验收报告【答案】ACO6N1M2O7E9X9P4HL2T5A1Z5D5B10P1ZS7T5N8Y7T6F5K4101、下列不属于物权的是()。

A.抵押物

B.房屋产权

C.商标专用权

D.建设用地使用权【答案】CCQ9O10N6A4T10S4Q10HD4M7X4N3P9G3K1ZI9C4J5A9N2W10B5102、（2021年真题第2批）关于法人在建设工程中的地位的说法，正确的是（）。

A.建设单位应当具备法人资格

B.建设工程中的法人可以不具有民事行为能力

C.非营利法人可以成为建设单位

D.建设单位应当独立承担民事责任【答案】CCA5Q3M5Q10D9F4H8HD5W2E8C6C9L5M9ZV5V10I3Y6L3B8A5103、根据《建设工程价款结算暂行办法》，实行总承包的政府投资单项工程项目，其竣工总结算的审查人是（）

A.发包人

B.总承包人

C.同级审计部门

D.同级财政部门【答案】DCC2O7W1C6X8J4R2HN1J7L1M1Y2G5A10ZM2Y3W9M4F9F8R7104、民事诉讼是解决建设工程合同纠纷的重要方式，其中不属于民事诉讼参加人的有()。

A.当事人代表

B.第三人

C.鉴定人

D.代理律师【答案】ACW6T1J8B4M4Y8I5HF4M9U5J4H10S8R4ZA6C6Z8Q9G3I4N7105、某材料供应商出售给甲施工单位500吨钢材，甲施工单位持提货单去对方仓库提货时仓库发货员误将600吨钢材给其装了车发运，该情形构成了()。

A.合同之债

B.侵权之债

C.无因管理之债

D.不当得利之债【答案】DCW6A7J5D1X4B7A3HG1A1N2K2X10P3T6ZY4C10R6E9S10U6M9106、必须委托监理单位的建设工程不包括下列（）。

A.成片开发建设的住宅小区工程

B.利用国际组织资金援助的工程

C.省级重点建设工程

D.中型公用事业工程【答案】CCB1G6I6X10O10C8R6HO10J4M3D5K8M2U4ZS3Y5X1E6Z9L9D9107、（2021年真题第2批）下列职责中，属于施工生产安全事故调查组职责的是（）。

A.查明事故发生的间接经济损失

B.追究责任人的连带责任

C.提出对受伤人员的赔偿方案

D.提出对事故责任者的处理建议【答案】DCP8F2E8W4L5Y1U9HI6L2Q4D7O4Q9S3ZW3B3I5M1R5J10M7108、租赁合同可以约定租赁期限，租赁期限的上限为（）。

A.10

B.20

C.25

D.30【答案】BCD2T4Q4M7K10E6Q4HR3B10L3Q7F3N6B10ZJ4D7C6M1V6K2D5109、材料供应商甲将质量不合格的材料通过施工企业的材料采购员乙推销给施工企业，并承诺按合同价格的一定比例给予乙回扣，施工企业将该批材料运用到项目上，直接导致该部分质量不合格。该合同属于（）。

A.无民事行为能力人实施的无效合同

B.行为人与相对人以虚假意思表示实施的无效合同

C.违反法律、行政法规的强制性规定的无效合同

D.违背公序良俗的无效合同【答案】CCX10A7D4M1P5I1U1HC10W9D4D8V8I8F8ZA3C9T4U1L5I2I9110、2012年2月1日某建设单位与某施工单位签订了施工合同，约定开工日期为2012年5月1日，竣工日期为2013年12月31日。2012年2月10日施工单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工单位为保证工期，于2012年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为2012年5月10日。该工程保险开始生效日为()。

A.2012年2月10日

B.2012年4月20日

C.2012年5月1日

D.2012年5月10日【答案】BCQ8O9T6Q2Z8H3D4HC4H8B5S2B2E9B8ZG4J10O10N8N7C3X3111、下列选项中，违反施工许可证制度的是（）。

A.张某自建一栋280平方米的住宅，未办理施工许可证就施工

B.某工程办理施工许可证后因故不能按时开工，半年曾两次申请延期

C.某工程因洪水中止施工，一个月内向发证机关作了报告，半年后自行恢复施工

D.某工程因宏观调控停建，一个月内向发证机关作了报告，一年后恢复施工时报发证机关核验施工许可证【答案】CCL2X8H7B1R10G1K10HA4R2D7T1W4K5R5ZL2U3J7F1D8M3Q9112、（2020年真题）根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内可以进行的活动是（）。

A.开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动

B.占用保护规划确定保留的道路

C.在核心保护范围内举办大型群众性活动

D.为响应国家扶贫政策修建生产爆炸性物品的工厂【答案】CCN5Q4I10U1L4Q7M2HE4Y6Z3A5M6C6M9ZK5O3P5S9T10T1M2113、关于建设工程建设单位安全责任的说法，不正确的有（）。

A.需要临时占用规划批准范围以外场地的审批手续由建设单位负责申报

B.工程开工后，建设单位应当向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料

C.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案

D.建设单位应当在拆除工程施工15日前，向政府相关部门进行拆除工程备案，包括施工单位资质等级证明、拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明等内容【答案】BCL3F5O5C8T8T3P10HH7I3G8U1O8T4V4ZC6T2B9A1T1S8M4114、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是丙公司的职工。丙公司的行为视同（）。

A.用其他建筑企业的名义承揽工程

B.允许他人以本企业名义承揽工程

C.与他人联合承揽工程

D.违法分包【答案】ACJ4K1E2U6T3W5U3HI4S1V6W3N10V5V4ZR10Q10P8N8V7I3C6115、根据《循环经济促进法》规定，以下不属于国家鼓励推广使用的工程建筑材料是（）。

A.预拌混凝土

B.袋装水泥

C.预拌砂浆

D.散装水呢【答案】BCE6Q9Q3V4C10A3K1HO10O2J3O8R3M5W6ZA1U10M3P1Z7K3U4116、（2021年第1批真题）关于建设工程招标投标交易场所的说法，正确的是()。

A.县级以上地方人民政府可以建立招标投标交易场所

B.招标投标交易场所不得以营利为目的

C.招标投标交易场所应当隶属于行政监督部门

D.招标投标交易场所应当按照不同行业分别设立【答案】BCR4W6G2X10U2A7S3HE10G4I6O2Q9I8P2ZR2Z8G10L6P2V3Z3117、下列行为中，属于施工企业业务承揽不良行为的是（）。

A.超越本单位资质承揽工程的

B.允许其他单位或者个，人以本单位名义承揽工程的

C.涂改、伤造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的

D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的【答案】DCW6T7Y5H7B3R4P8HM7I9S10Y10A6M2O5ZS3R8N4P9T3K7G5118、人民法院制作的调解书，（）即具有法律效力。

A.一经作出

B.上诉期满后

C.经双方当事人签收后

D.经人民法院盖章后【答案】CCW10I4S7M10S1I9F9HL2C5R6K3K7E1I9ZO5Q5A8C2Q3S5F6119、关于行政行为的特征，正确的是（）。

A.行政行为以有偿为原则，以无偿为例外

B.行政行为不具有裁量性

C.行政机关在实施行政行为时应当与行政相对人协商或者征得其同意

D.行政行为是以国家强制力保障实施的，具有强制性【答案】DCC4J10P3X4M10U6P9HT8U6A8D1V4C4Z1ZO5G5C5Q5T8P2P10120、某建设工程承包人在工程完工后于2月1日提交了竣工验收报告，发包人未组织验收；3月1日工程由发包人接收；4月1日承包人提交了结算文件，发包人迟迟未予结算；6月1日，承包人起诉至人民法院。该工程应付款时间为（）。

A.2月1日

B.4月1日

C.6月1日

D.3月1日【答案】DCD3U8V7X7Q6O1B3HP3P5E1B5T8H5Y5ZW1Y7S1R5P10M6I8121、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，建筑施工场界环境夜间噪声的“夜间”是指（）期间。

A.21点至次日6点

B.22点至次日6点

C.22点至次日8点

D.21点至次日8点【答案】BCP8I7Z9H9Q10X7W4HS7B3J2V8K5Y4M3ZY1O4J8C3Y5Y6S4122、以下关于保险合同的说法中正确的是（）。

A.受益人应当是被保险人

B.保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人

C.保险人对人寿保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付

D.财产保险合同属于依法不得转让的合同【答案】CCP2V8J10I2H8C4N3HB5U7P3V4L3W8E1ZK8O2U9L5D9V10Z7123、在民事诉讼中，“一般授权”可以行使的诉讼权利包括（）。

A.代为承认对方的诉讼请求

B.进行和解

C.放弃诉讼请求

D.法庭辩论【答案】DCP4D1R8O6S8K2N1HD7B4T7Y7V9Y8J8ZK4Q3X7E7Q6I5L10124、以下关于抵押的说法中正确的是（）。

A.抵押权人有义务妥善保管抵押物并保证其价值

B.抵押权与其担保的债权同时存在

C.抵押财产折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有

D.抵押财产折价或者拍卖、变卖后，不足部分由抵押人清偿【答案】BCQ3S9O10I1B9Q3E7HC3C9Y8N4N7D9M2ZD10N9E2P7O1G9T2125、某设计单位在编制设计文件时，结合工程实际情况，考虑了施工安全作业和安全防护的需要，为施工单位的相关工作提供技术保障，该相关工作是制定()。

A.安全防护措施

B.安全操作规程

C.施工方案

D.专项施工方案【答案】ACV6A2L9H6Z9W6Y3HY8F3Z5Q5X9P8W7ZM10F5W1B4W9Z8I1126、在进行沉井准备工作时，地下水位应控制在沉井基坑底（）m以下。

A.1.0

B.1.5

C.0.5

D.2.0【答案】CCZ10I4D1F5V2K3T8HI8W10Y10W10B6L3W5ZI6U3Q5S9Z9G10U5127、关于安全生产许可证的说法，错误的是（）。

A.没有取得施工许可证的不得颁发安全生产许可证

B.未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动

C.建设主管部门在颁发施工许可证时，应当审查安全生产许可证

D.在取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件【答案】ACA9X1R7E1A10D7F4HM7G1J3E8G10T3P9ZJ7F6K10C5K6L9X6128、（2015年真题）关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是()。

A.一审程序包括普通程序和特殊程序

B.必须以书面形式起诉

C.原告必须与案件有直接利害关系

D.提交起诉状的同时提交全部证据【答案】CCQ5X2H8Z1C4V1B9HE3I3F5K2M10R2R4ZE10M6T5O2S9Q4L3129、下列劳动合同条款，属于必备条款的是（）。

A.补充保险

B.劳动条件

C.福利待遇

D.试用期【答案】BCR8U3S4R8U1I3K4HR2R8T5C9S7J5Y4ZB7D3D10T1J4Q1M10130、关于行政强制的说法，正确的是（）。

A.尚未制定法律、行政法规，且属于地方性事务的，地方性法规可以设定冻结存款、汇款的行政强制措施

B.查封场所、设施或者财物属于行政强制执行

C.排除妨碍、恢复原状属于行政强制措施

D.法律、法规以外的其他规范性文件不得设定行政强制措施【答案】DCC10O3V7H10P9A9V5HO7S9M5T8H5D4V6ZI5R6I8H10Q7O2F8131、关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。

A.一审程序包括普通程序和特殊程序

B.必须以书面形式起诉

C.提交起诉状的同时提交全部证据

D.适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起6个月内审结【答案】DCV2P10Z1A8U9P2B6HX10I4F6K8C1E10U8ZD9K7K9N5U4E5X7132、（2021年真题第2批）关于合同形式的说法，正确的是（）。

A.合同可以采用书面形式、口头形式或者其他形式

B.电子邮件不能视为书面形式

C.书面形式仅指合同书形式

D.默示合同是指当事人默认的合同【答案】ACH5H1P3A9I2I1Q10HW7J5H3G1S6L10K6ZI4A6W7M6V4N7Z5133、关于行政复议的说法，正确的是（）。

A.行政复议机关决定撤销具体行政行为的，可以责令被申请人重新作出具体行政行为

B.行政复议一律采取书面审查的办法

C.行政复议决定作出前，申请人不得撤回行政复议申请

D.申请人在申请行政复议时没有提出行政赔偿请求的，行政复议机关在依法决定撤销具体行政行为时，不得同时责令被申请人赔偿【答案】ACI1F9X6I8L7L2X4HC7W8J9M5J7N8H2ZY4D6O1X10P9K2T4134、工程建设标准批准部门可以采取()的方式对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。

A.重点检查、抽查和专项检查

B.旁站、抽查和平行检查

C.平行检查、抽查和专项检查

D.重点检查、平行检查和专项检查【答案】ACG2X9F2M1I2Y3A6HR4N10F3G9B2T7B9ZL5X9Q2U2V4D9G7135、关于劳动合同效力的说法，正确的是（）。

A.存在用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效

B.用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同

C.用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效

D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间【答案】CCE2P9Y4H4X5G3N8HZ3L3X3S5J9B7T9ZZ8M4E8O2Z10X7G10136、根据《物权法》，下列财产不能作为担保物的是（）。

A.生产设备

B.建设用地使用权

C.正在建设的建筑物

D.集体所有的宅基地【答案】DCA7U3F1V7B4F2M8HR8S7R1A1Q9F4U5ZY6I4A4A3F10C4M3137、关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是（）。

A.工程竣工验收备案表一式二份，一份由建设单位保存，一份留备案机关存档

B.竣工验收备案必须提交《住宅使用说明书》

C.工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告

D.施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案【答案】ACV9G5U4J8E9I5H6HV7A7U2L10M2L6D5ZM7W3H5H3U9I3P4138、根据我国《民事诉讼法》的规定，我国地域管辖的一般原则是（）。

A.原告就被告原则

B.被告就原告原则

C.公平合理原则

D.意思自治原则【答案】ACW10Z1I10G6X10Z10L8HX1R7H2J3N5L6W8ZH10Q4M5P1R5N7L8139、根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，在历史文化名城、名镇、名村核心保护范围内，禁止的活动（）。

A.占用道路

B.修建工厂

C.开矿

D.在建筑物上刻划【答案】CCU10H10R5K3H10P3E10HD3U10X8A8R6E2C3ZY1S2P4N7B8U5E3140、（2020年真题）资质许可机关应当注销建筑业企业资质的情形是()。

A.施工企业发生合并、分立、重组以及改制的

B.施工企业资质证书有效期届满，未依法申请延续的

C.施工企业被责令停产整顿的

D.施工企业名称、地址、法定代表人发生变更的【答案】BCE6N6K4U5L9P7U10HQ10K7B9X2N5N8A1ZW4T2X5A1V6U7V1141、关于债的法律关系的说法，错误的是（）。

A.债是特定当事人之间的法律关系

B.债的主体是指特定的当事人

C.债的内容是指债的主体双方之间的权利义务

D.债权是请求特定人为特定行为的权利【答案】DCT1V9U3O6A7Q8G4HI10M4G9A8J10B4U3ZM1I4V8T6N9A9N8142、根据《节约能源法》，违反建筑节能标准的，有建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是（）。

A.建设、施工、监理

B.设计、施工、监理

C.建设、设计、施工

D.建设、设计、监理【答案】BCT7E7B6T4J6S4X3HE9J2F1V4D6J2L9ZO10A4S7O9F6X3B5143、根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是（）。

A.经招标人授权的招标代理机构

B.招标投标行政监督部门

C.经招标人授权的评标委员会

D.公共资源交易中心【答案】CCM2O4F5B1Y4K5B9HY10A9X9W7E8U1S2ZR6P3B9J8D5T8X8144、（2014年真题）涉及结构安全的材料，见证取样和送检的最低比例不低于有关技术标准规定的应取样数量的()。

A.30%

B.50%

C.75%

D.80%【答案】ACK5U10S10B1S6L4R10HQ10U4Q7C8Q7U4Y3ZF6H6Y9M10S2N3H9145、建设用地使用权转让的，使用期限由（），但不得超过建设用地使用权的剩余期限。

A.法律直接规定

B.当事人约定

C.出让人决定

D.受让人决定【答案】BCJ2M8S6F3C4D9W8HQ2R4U2Q8Y7M8B2ZT8M4H5M5C1V6W5146、建设工程施工合同约定承包人垫资至基础工程完工,约定垫资利率为全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍，基础工程完工后，发包人未能按约定支付垫资款项及其利息，双方发生争议，关于该项目垫资及其利息的说法，正确的是（）。

A.承包人主张该项目垫资应当按照工程欠款进行处理的，人民法院不予支持

B.关于垫资的约定无效

C.约定的垫资金额过高,导致建设工程施工合同无效

D.承包人向人民法院请求发包人按照约定支付利息的，人民法院应当全部支持【答案】ACP3U6M7C10S2I4K8HT3D2O5H2U7S3N4ZM5V4V1L6R9P9Q4147、投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当（）。

A.取消其投标资格

B.重新递交投标文件

C.及时书面告知招标人

D.将其投标作废标处理【答案】CCU6H8I9M8V7R3O2HU2N4Q10X4I7G2F5ZI7X7P7P4B8W1V5148、将工程转包或违法分包给不具备用工主体资格的组织和个人而拖欠农民工工资的，下列说法正确的有（）。

A.建设单位或施工总承包企业依法承担清偿责任

B.不具备用工主体资格的组织和个人承担清偿责任，建设单位或施工总承包单位不承担清偿责任

C.建设单位或施工总承包企业只以未结清的工程款为限先行垫付农民工工资

D.因拖欠工资发生大型群体事件，只将不具备用工主体资格的组织和个人列入黑名单【答案】ACC2Q1S9H6L6J2F10HV1Y6V9W7W10J10D3ZK6P10S7A4N10S9F4149、（2020年真题）下列施工管理文件签章及修改的做法中，正确的是（）。

A.分包单位签署质量合格的文件，应当由担任总承包项目负责人的注册建造师签章

B.分包工程的施工管理文件应当由总承包单注册建造师签章

C.注册建造师已经签章的施工管理文件的修改，由其本人直接进行并自行负责

D.修改注册建造师已经签章的施工管理文件，所在施工企业可以指定具有高级职称的技术人员直接修改【答案】ACP7L7J10W3O4Q7M6HI3A8K9U4Z3Q5X1ZF2Q9M6W10D2G10A7150、根据《文物保护法实施条例》，未取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正；逾期不改正应当承担的行政处罚是（）。

A.罚款

B.责令停产停业

C.警告

D.吊销营业执照【答案】ACS9J2C6D10A3G7B2HL4K8K4X9A9A4J5ZY5T10P7B4B7W6I2151、场景(四）

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位【答案】