2022年一级建造师考试题库高分通关300题（全优）(甘肃省专用)

《一级建造师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、（2020年真题）施工总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担的责任是（）。

A.独立责任

B.按份责任

C.补充责任

D.连带责任【答案】DCW7D6P5U9N6I1V4HL8P4K6H2Y10P7H5ZP1P5L5H7E7B9W22、根据《仲裁法》，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当()。（2015）

A.按照首席仲裁员的意见作出

B.按照多数仲裁员的意见作出

C.按照仲裁委员会主任的意见作出

D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出【答案】BCM7T3H2O8D3F1E1HS1Q9I3W1Q9H4K8ZZ1M2P9J1C1X3G53、关于建设工程分包的说法，正确的是（）（2014）

A.分包单位没有资质要求

B.分包单位不得再次分包

C.分包单位由总包单位自由确定

D.分包的工作内容没有限制【答案】BCG3W8N7F10J7D4B2HS6O4M3M9F7X2B4ZQ9S10X2Z10O7A4A54、王某自2008年1月至2012年10月一直在某安装工程公司工作，2012年10月公司提出解除劳动合同并与王某协商一致后解除劳动合同，王某离职前月工资8000元，所在城市上年度职工月平均工资2000元，该公司应向王某支付（）元的经济补偿。

A.12万

B.9万

C.4万

D.3万【答案】DCD2M9L5S4Q2C5Z6HM4J2R5T7G9D2D10ZQ6T7Y1Z5L10W9G15、关于仲裁协议效力的说法，正确的是（）。

A.仲裁协议独立存在，不受合同变更、撤销、终止、无效等的影响

B.口头的仲裁协议对当事人同样有法律约束力

C.仲裁协议并不排除法院的司法管辖权

D.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当请求仲裁委员会作出决定【答案】ACT5D1H7P10Q9T1I10HA5Q10J6Y4B2S6V2ZG2X5Y10E5H8W1A56、某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人“把活儿做得更细些，到时不会少了你们的”。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理工程师

D.承包人与发包人共同【答案】BCW7J8R10K8Z8W6J1HD5G10E10I8A6L9S1ZL5C3C4V3E3G1N37、根据《企业所得税法》下列纳税人中，属于企业所得税纳税人的是（）。

A.私营企业

B.个体工商户

C.个人独资企业

D.合伙企业【答案】ACS7G4V10Y1H10G6R5HU4Z10A5X7Q1R8G7ZO3X7J7O9A2N4R58、建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除()中约定的分包外,必须经建设单位认可

A.分包合同

B.总承包合同

C.发包合同

D.转包合同【答案】BCJ6Y4A9J3W1A7T1HG5H2T8D3I10V1F6ZY2A6B2E5P6I10V69、关于工程款支付结算制度，下列说法正确的是（）。

A.建设单位应按合同约定的计量周期或工程进度结算并支付工程款

B.工程竣工验收后，对建设单位未完成竣工结算或未按合同支付工程款，必须将剩余工程款支付计划做出并公示

C.对长期拖欠工程款结算或拖欠工程款的建设单位，有关部门应鼓励其新项目开工建设，以抵偿拖欠款项

D.对于款项拖欠的建设单位，不应鼓励使用项目进行抵押偿付【答案】ACF4P6S3Y8T6U10G9HO8L2S7F7E4K8K10ZR10W9T3G7Y7A1B810、仲裁委员会在审理双方争议时，对争议事项进行仲裁，其权限范围由()决定。

A.仲裁规则确定

B.法律直接规定

C.仲裁庭决定

D.仲裁协议约定【答案】DCZ3U1Y4A8D8U2B2HK4Q2I10M6P6P5V9ZN9U5O1A9E7W8O1011、关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。

A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人

B.招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确定

C.确定中标人的权利属于招标人

D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，按照招标文件与投标人订立书面合同【答案】CCO9C1J6G8Q8C4A5HE4V7X8L1J7U4M5ZT4T9R1H8B8U7W712、建筑物倒塌造成他人损害的,由（）承担连带责任

A.所有人和建设单位

B.使用人和建设单位

C.建设单位和施工企业

D.管理人和施工企业【答案】CCL8D7H3T2C4S10J5HI6H3J5V6B7Y1B10ZY6F4E9Z6X1Q2C313、某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导致5名作业人员被埋，施工单位负责人接到项目经理事故报告后，应当在（）向事故发生地政府安全监管部门报告事故。

A.1小时内

B.24小时内

C.作业人员救出后1小时内

D.作业人员救出后24小时内【答案】ACH3K2D8B7M2L10L6HS1M10K8G5T7K9X4ZI4Z5J1B9L9H10M1014、因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（）承担。

A.建设单位

B.施工企业

C.监理单位

D.建设行政主管部门【答案】BCS3B1J5H4Y9J7J9HY9K9U6Q5B10Z6K10ZP4M9Z8L2T5N5V915、某建筑工程公司委托其业务员甲某外出采购水泥，甲某以建筑工程公司的名义与乙公司签订一份钢材购销合同，根据我同《民法典》的规定，该钢材购销合同是（）。

A.有效合同

B.无效合同

C.可撤销合同

D.效力待定合同【答案】DCX1N6O8H3K8F5Y6HS8H7W6C6W7I9S5ZG7L5E6S10D3E7V916、关于安全生产监督管理部门执行监督检查任务的说法,正确的是（）

A.发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的,应当及时移送

B.对被检查单位的技术秘密经审批后可以公开

C.负有安全生产监管理职责的部门应当分别进行检查

D.负有安全生产监督管理职的部门查处的信息应当彼此保密【答案】ACK8D9E10C7H4N7E1HH2G9N8D9I5L1G6ZA3P8C5I4K7F4O517、法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。

A.国务院

B.全国人民代表大会

C.最高人民法院

D.全国人民代表大会常务委员会【答案】DCH7E7B4Y2H5J10W7HF8B8F4A7K10S1O2ZI1Q7N5S9C10J9F618、关于企业法人对其法定代表人行为承担民事责任，下列表述正确的是（）。

A.仅对其合法的民事行为承担民事责任

B.仅对其符合法人章程的民事行为承担民事责任

C.仅对其以法人名义从事的民事行为或者执行职务行为承担民事责任

D.仅以注册资本承担相应民事责任【答案】CCW8N10V3C9L7H3P1HS8H3G3X5L8X3N3ZG1K8S10R1Z9U5W1019、根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质证书有效期满未申请延续的，其资质证书将被（）。

A.撤回

B.撤销

C.注销

D.吊销【答案】CCY1Z10D3H8M2C5O5HX10M3A9S2W7O10C1ZL8J6Y2U8D7M5T420、劳动争议仲裁委员会主任由()担任。

A.职工代表

B.用人代表

C.企业工会代表

D.劳动行政部门代表【答案】DCI7N2E8Q7E9F2L3HZ1X5O2A7J6R2F9ZE1U9K4Y1L8O5P821、甲承包商在乙厂商定制了一台非标准设备。设备制作完成后，乙将其交由丙公司送货。运送过程中，甲承包商因故解除了这个合同。乙厂商便通知丙公司中途将设备运回，由此增加了运费。对此，下列说法中错误的是（）

A.甲有任意解除合同权

B.乙应与丙协商后方可变更运输

C.乙有任意变更运输权

D.乙应支付丙由于变更增加的运费【答案】BCJ2U5E1L10A8T5D9HX4G4S10N5U4J2C1ZK3L6N6S1Y2M3C522、关于保证责任的说法，正确的是（）。

A.当事人在保证合同中约定债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的为连带责任保证

B.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带保证承担保证责任

C.当事人对保证的范围没有约定，保证人应当对全部债务承担责任

D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满前六个月【答案】CCM1L9K9K9A7O2D3HU7C1R6U3N9P8N7ZI10K7Z6E6Z5D1H823、甲建设单位与乙设计单位签订设计合同,约定设计费为200万元,甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同,应该返还给甲()。

A.50万元

B.80万元

C.90万元

D.100万元【答案】CCD3W6U1Z9D5M3B4HF3D7O10J4H10Q10M4ZY9M2A9R6E9U7V424、劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立()年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬；被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬。

A.1

B.2

C.3

D.5【答案】BCQ4H5O10I1M9R10P10HP8F3G6J5S1C7H7ZX4Y8K10G3H7V1T725、2009年2月1日，某建设单位领取了施工许可证。由于某种原因，工程不能按期开工。根据我国《建筑法》的规定，申请延期应在（）前进行。

A.2009年3月1日

B.2009年4月1日

C.2009年5月1日

D.2009年8月1日【答案】CCW3L4Q1O4M4H3T8HN9Q2D8F7U10Z10G9ZF5D3K5M1Y7Y8I926、合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关（）方法的条款的效力。

A.解决争议

B.权利

C.撤销合同

D.义务行驶【答案】ACB9G1P5R2Z8C3K6HM5T3K2Z8C1C9S1ZU5J8S2N6H9R3V627、甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一栋房屋卖给乙，并约定任何一方违约须向对方支付购房款20%的违约金。但在交房前，甲又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续，则下列说法错误的是（）。

A.两个房屋买卖合同均有效

B.甲必须收回房屋并向乙方交付

C.丙取得该房屋的所有权

D.乙不能要求甲实际交付该房屋，但可以要求甲承担违约【答案】BCR8D7X3L3Z4Y4B5HA3W3C2D6O4R4T4ZE10E2R3N2O5D1Z128、关于融资租赁合同的说法，正确的是（）。

A.承租人破产的，租赁物属于破产财产

B.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利

C.出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利

D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务【答案】BCP6Z7Z6J10S3E10C7HC2N3S6E4C6L7G9ZG2C2H3P10Q5R6Z329、下列说法正确的是()。

A.行政规章是由国家最高行政机关制定的法律规范性文件

B.部门规章是由地方人民政府各行政部门制定的法律规范性文件

C.地方政府规章的效力低于法律、行政法规，高于同级地方性法规

D.地方性法规只在本辖区内有效，其效力低于法律和行政法规【答案】DCQ5U7V8X6X5Y9M7HN4Y9S1N4I8X1V4ZW9Q2I3V8D10W7A230、下列关于地役权的表述中，正确的是（）。

A.从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权

B.设立地役权，当事人应当采取书面形式订立地役权合同

C.地役权自登记时设立

D.土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权

E.需役地以及需役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权【答案】ACK5B8G6D2V7L7S2HC5E1K6C1V2V10K1ZO6Q4A3R4K2H3J631、根据《标准化法》关于团体标准、企业标准的说法，正确的是()。

A.企业标准的制定应当经过行业主管部门批准

B.国家要求团体标准、企业标准通过标准信息公共平台向社会公开

C.国家实行团体标准、企业标准自我声明公开和监督制度

D.在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准【答案】CCB3C6E5A5B9K2G7HV5B5Q6Z3P6X7S6ZO6P2X3Z10W10L2L632、下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是（）。

A.《全国人民代表大会组织法》

B.《中华人民共和国国际法》

C.《中华人民共和国反垄断法》

D.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法》【答案】CCZ7Z2L7E9R5I7W8HS2L10K8M6X7I7L1ZQ4T10F10O6O1A8Z933、下列情形中，不会导致劳动合同无效或者部分无效的有（）。

A.以胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立

B.乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立

C.用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的

D.重大误解，在违背真实意思的情况下订立【答案】DCN6X10M7X10X9U4T3HF2A6L10Y2D10F7B7ZZ7T8D6E3N7O9C834、债权债务的概括转移的关键是()。

A.转让人与承受人达成合同转让协议

B.原合同必须有效

C.原合同为双务合同

D.符合法定的程序【答案】ACS6I7G7P4R9N2W5HL1P5K10U3C7L8T6ZV7F9J8X2P4U1S935、按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额()左右的比例预留保证金。

A.5%

B.3%

C.8%

D.10%【答案】BCQ1S5X5B3W5Q3P8HM10M9B2F1W4N3Z7ZF1W6U5D10H5N9T736、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，强制性标准监督检查的内容不包括()。

A.工程项目是否达到优良标准

B.技术人员是否熟悉、掌握强制性标准

C.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定

D.工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定【答案】ACP8N6U5Q5Y8P10X4HV9C7D4P3T1Q8F10ZR7K8V2P2F1B7M337、在正常使用条件下，()以及房屋建筑的地基基础和主体结构工程的法定最低保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

A.供热、供冷系统

B.基础设施工程

C.屋面防水工程

D.节能保温工程【答案】BCS9D8T2F2M9Y5C7HQ6D6O6R1O2T6C4ZS5H2Z10O3L1U8J1038、某施工企业与职工小张因为劳动报酬拖欠的问题产生了争议，小张准备去当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。依据《劳动法》的规定，下列说法正确的有（）。

A.劳动争议仲裁委员会由用人单位代表、工会代表、职工代表组成

B.发生劳动争议，小张也可以直接去法院起诉

C.小张在劳动关系存续期间发生的该争议，不受仲裁时效期间的限制

D.小张要去仲裁必须经单位劳动争议调解委员会调解，调解不成，才能向劳动仲裁委员会申请仲裁【答案】CCI1T4N1E8Z10I5W1HF1S5V5G7D3C10G8ZA7B9W4B8S10G4N939、根据《土地管理法》的有关规定，国家征收土地必须按法定程序进行，并根据被征收土地的（），,按照法定标准给予征地补偿。

A.原用途

B.生产能力

C.经济价值

D.区位【答案】ACQ10M2R9E8F5J5N2HT6B9J8P10H2E5T8ZN1H6D7I9B7G1O340、以下情形中，不属于行政调解的是()。

A.乡人民政府对所属行政村村民宅基地使用权纠纷进行的调解

B.建设行政主管部门对拖欠工程款纠纷进行的调解

C.劳动行政主管部门对公司拖欠员工工资纠纷进行的调解

D.行政机关对所属公务员之间的借款纠纷进行的调解【答案】DCO6H9Z8P10Q2U2N1HX10A5M2G2A7T5B1ZJ8L8J1Z7Z3Q3H141、下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供担保的是（）。

A.抵押

B.保证

C.质押

D.留置【答案】DCP2B1Y3M5C3X2U7HY3R7X4I8I4Q6B9ZV6N10Z9N3D3V8K742、关于在文物保护单位控制地带内进行建设的说法，错误的是（）。

A.进行爆破作业，需经国务院文物行政部门批准

B.不得建设污染文物保护单位及其环境的设施

C.不得破坏文物保护单位的历史风貌

D.全国重点文物保护单位不得拆除【答案】ACI5S4A1M10W7T5O1HO5U7K1U7U1N5I5ZT2P10G3L7M4M8N843、关于联合体共同承包的说法,正确的是（）。

A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任

B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程

C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同【答案】ACL1B2M5P1U4X6J9HT8J3E1E5K4A8Q5ZR8K7O3F4T4Y9T144、建筑施工场界环境噪声排放限值,昼间7OdB(A),夜间55dB(A)。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于()。

A.15db(A)

B.20db(A)

C.25db(A)

D.30db(A)【答案】ACN1U7C2J7I6R2P1HC7U9R2X1X7R8I2ZP8V6X7I3C7K7N345、关于房产税的说法,正确的是()。

A.房产税在城市、县城征收,但不在建制镇和工矿区征收

B.房产税依照房产原值一次减除20%~50%后的余值计算缴纳

C.房产出租的,以房产租金收入为房产税的计税依据

D.房产税的税率,依照房产余值计算缴纳的,税率为1.6%【答案】CCX6U4H9C8R8V4W2HC2N10Z7T8P5H7R1ZB5J8Y8M8R9S8E446、某建筑公司致函钢材经销商甲公司：“我司欲以3000元/t的价格购买Φ25的螺纹钢50t，有意者请于3日内回复。”乙公司获悉此事，赶在甲公司回复之前致电建筑公司：“同意报价，准备接货事宜。”乙公司发出的这份通知属于（）。

A.要约

B.承诺

C.反要约

D.要约邀请【答案】ACK10U6Q10J5H2L7U5HH2Z4J8A5V6N8G1ZG10E9Q9X10A7W9H547、下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是()（2013）

A.电工

B.架子工

C.钢筋工

D.起重信号工【答案】CCG8A3M2I1X8X8O10HW7Q8O6L8T4S10Q10ZP3J9R10G1V4A7N548、关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。

A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人

B.招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确定

C.确定中标人的权利属于招标人

D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，按照招标文件与投标人订立书面合同【答案】CCA2D10C8I3T9W9Z8HD3I2O10I4I2T10E4ZP2G8Q1U10Z1E8Y449、除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，成为（）。2014

A.要式合同

B.实践合同

C.有偿合同

D.双务合同【答案】BCY3X5A3V9H6W8Q6HL5W4H1U9K4E2L1ZN4M5W8C7N7G10I250、《注册建造师管理规定》中规定，隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册，相关部门（）。

A.责令改正

B.处以罚款

C.申请人1年内不得再次申请注册

D.申请人3年内不得再次申请注册【答案】CCZ9J2V3B6C8G4K5HR6T6H3Q5C8Z10F5ZH7Z7D3H2Z5T2V651、省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于（）个月。

A.1

B.3

C.6

D.12【答案】BCS6N5Z5I4G5X9F10HA3I6H4H10V3V7N6ZX2H4O7P4Z6Y1W352、某工程是被列入城建档案馆(室)接收范围的工程，该工程的档案应当（）向城建档案馆(室)移交一套符合规定的工程档案。

A.监理单位

B.总承包单位

C.建设单位

D.各参与单位【答案】CCM10G2Z5I10T2S3M3HX1C10B10B9A2G10B2ZL6L5L1G8N4P6D453、当事人不服地方人民法院一审裁定的，应当()。

A.自判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉

B.自裁定书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉

C.自裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉

D.自判决书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉【答案】CCL5R8R8S3D10V10D1HR6W2E6M6C10C8V3ZN1D7O10Q2F4E6Q1054、施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下面说法正确的是（）。

A.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任

B.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任

C.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否己经足额支付工程款

D.由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任【答案】BCC1W3Z1J10R7K4E10HR7E6S9X3M10D6E2ZB10T3E3E10X2L8K755、某施工企业于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2012年3月20日提请有关部门进行质量鉴定，鉴定部门于2012年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为（）。

A.2012年3月5日

B.2012年3月12目

C.2012年3月20日

D.2012年4月10日【答案】ACL3O6A6M2P10J5B6HC7P4I8C1Q2D4H6ZQ6T5U9V2N10P8N756、《建筑法》规定按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当（）向批准机关报告情况。

A.中止施工起1个月内

B.15日内

C.6个月内

D.及时【答案】DCT3S4B10I5I5V1T1HP10O6R5I3W7J4B9ZR4T6R4K2P2M5J657、甲单位负有向乙单位支付50万元工程款的义务，乙单位负有向甲单位交付50万元建材的义务，则下列关于双方债务抵销的说法，正确的是（）。

A.双方的债务法定抵销

B.双方债务基于一方主张而抵销

C.双方债务性质不同不得抵销

D.双方债务只有约定方可抵销【答案】DCX8L3C9R7P8U6E10HX2C9F1E10E3O10F7ZG3B2C10A5X3M2G958、人民法院审理第一审民事案件通常适用的程序是（）。

A.普通程序

B.简易程序

C.基本程序

D.审判程序【答案】ACM2H8M7Z6M10P2W3HL3O10Z3V8W9T9Y8ZK6C3P5L8B10T1K259、国有建设用地使用者依法对土地享有的权利不包括()。（2012）

A.占有权

B.使用权

C.收益权

D.所有权【答案】DCY5S6S10F2F3U7Y3HI7B4E8H6Q4R2U4ZA6A10E7R8L1J1G660、关于建筑施工企业应急救援说法正确的是（）。

A.所有建筑施工单位应当建立应急救援队伍

B.建筑施工单位应当建立应急值班制度，配备应急值班人员

C.建筑施工单位至少每1年组织1次事故应急救援预案演练

D.分包单位不需要建立应急组织【答案】BCF7H2N3L5G2F5P1HG4W10O1R10Z1S9I3ZI7L3A9Z4T1N8I1061、甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中，甲施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让给丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由（）。

A.甲施工企业承担

B.乙公司承担

C.丙公司承担

D.甲施工企业与丙公司分担【答案】CCE10T6N3H9W5V9D3HH9R7U9H6Q3H8S2ZA9I3Z5F10M2A3Y862、组织工程项目的竣工验收是()法定权利和义务。

A.建设行政主管部门

B.建设单位

C.监理单位

D.总承包单位【答案】BCR10W2R6N6M8J4I9HE4V2Y2Q7T2S10T2ZX2Z8P9O3G6J2Q163、某旧城改造项目范围内有部分建筑需要拆除，建设单位向市政府房屋拆迁管理部门申请领取房屋拆迁许可证，则其应提交的资料中不包括（）。

A.旧城改造项目批准文件

B.建设用地规划许可证

C.建设工程规划许可证

D.国有土地使用权批准文件【答案】CCL4G4D2O5X6G7E3HF2C3K2A4Z8L3E9ZO7R5F9M2S8Q5K864、从不同类型法律的关系来看，下列关于工程建设审计结论的说法中，错误的是()。

A.当事人可以约定以审计结论作为合同的结算依据

B.审计结论与合同价款不一致并不一定能影响合同效力

C.审计结论任何时候都不能作为合同案件的判决依据

D.合同约定不明或约定无效时，审计结论可以作为判决依据【答案】DCO9T4U6D3J10Z8A9HH10L10F1A3U2K8J6ZI10M7S1R1U8I8W165、根据《文物保护法》，关于保护文物的说法，正确的是（）。2014

A.拆除文物所需的费用应当列入建设工程预算

B.建设工程选址应当尽可能避开一切文物

C.建设单位对于实施原址保护的文物应当到行政部门备案

D.在文物保护单位的保护范围内不得进行建筑活动【答案】ACF4V6E6R7E3A1B3HI1N3C10J9E2S6W7ZA3Q2G2N7I3B8L866、以下情形中，不属于行政调解的是()。

A.乡人民政府对所属行政村村民宅基地使用权纠纷进行的调解

B.建设行政主管部门对拖欠工程款纠纷进行的调解

C.劳动行政主管部门对公司拖欠员工工资纠纷进行的调解

D.行政机关对所属公务员之间的借款纠纷进行的调解【答案】DCO10U3Z4D8F1B8Q8HX2U6V7W4E8T5U7ZB4U2Z6O8E10T10F267、下列关于赔偿损失特征的表述中，错误的是（）。

A.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式

B.赔偿损失具有补偿性，是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿

C.赔偿损失具有一定的任意性

D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的部分损害为原则【答案】DCK2G8J5I1Z4L8O3HD1B5C4U4X5F5S8ZJ5B4F3L4H4U7Q868、某施工企业的安全生产许可证于2009年6月1日获得批准，根据《安全生产许可证条例》的规定，该企业应当于()开始办理延期手续。

A.2011年3月1日

B.2011年6月1日

C.2012年3月1日

D.2012年6月1日【答案】CCP2Y8J9T8P2X9M6HH1L6X4G7S5N9K5ZS3A1M6N1M2O7Y569、甲市的玉先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由了市的某建筑企业施工建设。玉先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由（）人民法院管辖。

A.甲市

B.乙市

C.丙市

D.丁市【答案】BCX9J9H1R9J5A7X4HO4Z8R2U3I6Z6P7ZG6U7I5H8O4M10E370、甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《合同法》，此协议为（）。（2016）

A.财产租赁合同

B.融资租赁合同

C.买卖合同

D.租买合同【答案】BCX3P1G10K10Q8O10W2HU5H6S1Z10Z5X7H4ZC2T1J3M2S1E9U1071、甲乙进行房屋买卖交易，甲购买乙名下的一套房产，1月1号签订了购房合同，2月10号进行房屋变更登记，下列说法正确的是（）。

A.1月1号物权发生变动

B.2月10号之前合同不成立

C.2月10号进行房屋登记，合同发生效力

D.2月10号房屋物权发生变更【答案】DCF10A1K4Z2J10X3K8HC7E3C5C3R2X6L7ZH8J5F4H1N2X1N172、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场的布置中，符合安全和文明施工要求的有（）。

A.由于现场场地缺乏条件，将生活区暂时设置在办公区

B.经征得建设单位同意，在结构封顶的建筑物内设置员工集体宿舍

C.施工现场的办公区宜靠近作业区，方便管理人员对工程过程的监管

D.施工现场使用的装配式活动房，不需要具备产品合格证【答案】ACM10Y5F3O1K1D4N3HT10D7F7U10H8B10B8ZV9P5L8E6Y5G1N773、根据《专利法》，对产品的形状、架构或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案称为（）。

A.发明

B.实用新型

C.外观设计

D.设计方案【答案】BCG2E10Q3I8L3O7Z1HF6Q8I9W7F5Y3X8ZQ7C3G7Q4E6O9H474、下列关于劳动仲裁时效的说法中，错误的是（）。

A.劳动争议申请仲裁的时效期间为1年

B.因对方当事人同意履行义务而中断的，从中断时起，仲裁时效期间重新计算

C.仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算

D.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁时效期间为知道或应当知道其权利被侵害之日起1年【答案】DCB2D3P7L1Y3P8T8HL10R5S2B4V10S8R9ZZ5E8D10F8I5V1C475、按照《建筑法》及相关法规的规定，对全部或部分使用国有资金的项目，建设单位将工程肢解发包的，除责令改正、处以罚款外，可以()。

A.收回国有资金

B.重新审批该项目

C.暂停项目执行或资金拨付

D.撤销承包单位的资质证书【答案】CCG4V8E6Q6Y5M9J10HB9F9M10Z6M2Z2Q10ZN4M4K4Q5F4O5K976、下列已经颁布的规范性法律文件中，不属于宪法部门法范畴的是（）。

A.《全国人民代表大会组织法》

B.《中华人民共和国国际法》

C.《中华人民共和国反垄断法》

D.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选取法》【答案】CCP5A8B10I6B1L7O6HS8K1X3X7L3X5X4ZJ8G5M4H5Z7D1T977、发包人对工程质量有异议，拒绝办理竣工决算，但该工程已实际投入使用，该质量争议的解决方法是（）。

A.按工程保修合同执行

B.就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定方案

C.按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算

D.采取诉讼的方式解决【答案】ACI10F1A5E5H7R6F1HN1A8W7F8P7V4B9ZY9Y5H8B8Y7Q9W478、根据《民法典》的规定，动产物权转让时，双方又约定由出让人继续占有该动产的，物权自()时发生效力。

A.动产交付

B.该约定生效

C.登记备案

D.动产转让合同生效【答案】BCK2F2F2R4C8H10S10HR8O5Z1Z4N9D2E1ZP10T5Z3K7D9R4Z679、关于建设工程质量保修违法行为应承担的法律责任的说法，错误的是（）。

A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款

B.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人负责维修并承担相应费用后，可免除对工程的损失赔偿责任

C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用

D.建筑业企业申请资质升级、资质增项，在申请之日起前一年至资质许可决定作出前，未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的，资质许可机关不予批准其申请【答案】BCC8N9N8E9X8W6I9HR6C7B9Q4E10B5J7ZR8M7X4R6F3B9F480、下列选项中，用人单位经济性裁员时，应当优先留用的是()。

A.订立短期固定期限劳动合同的劳动者

B.订立无固定期限劳动合同的劳动者

C.女职工

D.年老体弱的职工【答案】BCA3Q8Q5C3Z4O8V6HL4E4T10R9D10O7G8ZT8M2K9V1P6G7R981、甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《民法典》，此协议为（）。2016

A.财产租赁合同

B.融资租赁合同

C.买卖合同

D.租买合同【答案】BCA2D10Z5N7V9L7A6HA10Q4U6V2K2N9B7ZU6V3X7Q1A6E1G382、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由（）组织召开专家论证会。（2015）

A.安全监督管理机构

B.建设单位

C.监理单位

D.施工单位【答案】DCO2C7M10G3O2J1G3HQ10Z10Q10V8Q3F9R6ZG8Z7X3F4L4P8Q283、关于民事诉讼证据的说法，正确的是（）。

A.在民事诉讼中，书证可以只提交复印件

B.凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证

C.未经对方当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用

D.对有缺陷的鉴定结论，应予重新鉴定【答案】BCA1W8J8R7H7T9Y1HH4R1W6S5Q3P3E7ZR6W10R6R9A3N3L484、根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，属于不同投标人之间相互串通投标情形的是（）。

A.约定部分投标人放弃投标或者中标

B.投标文件相互混装

C.投标文件载明的项目经理为同一人

D.委托同一单位或个人办理投标事宜【答案】ACR10P7J5J4D3F5P6HI4V9X4Y4R7U10H6ZG4J6R7X3D3D5R485、根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（）。

A.用于承重结构的混凝土试块

B.用于墙体混凝土使用的掺加剂

C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件

D.用于防水工程的水泥制品【答案】ACF1C3C10K1E4D6Z3HL1W6C2G8H1E10Z4ZB3W9I8C9E9V4P1086、在保险有效期内因在施工工地上发生意外事故造成在施工工地及邻近地区的第三者人身伤亡或财产损失，保险人应按()进行赔付。

A.第三者责任险

B.意外伤害险

C.建筑工程一切险

D.工伤保险【答案】ACD6G2N10D7Y1Z10G5HJ8X7V6G9J10C10I4ZW10R1T9T1O8K7K887、甲建筑公司与乙水泥厂约定，如果此次施工项目中标了，就购买乙水泥厂的水泥1000吨，并为此交付了1万元定金。但是，甲建筑公司没有中标，也就没有去购买乙水泥厂的水泥，则（）。

A.这1万元定金归乙水泥厂所有

B.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司2万元

C.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司1万元

D.乙水泥厂应该返回给甲建筑公司5000元【答案】CCU5H6J10K8J3J1B8HS4F5R10L8A3Z5V10ZM2M10T4N6F1M9A388、对项目经理部的相关叙述中，有误的是（）。

A.项目经理部具有法人资格

B.项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织

C.项目经理部是一次性的具有弹性的现场生产组织机构

D.项目经理部是由一个项目经理与技术、生产、材料、成本等管理人员组成的项目管理班子【答案】ACQ4L8L7Y9Q1G2Z5HZ8X5R8U4U9O2Q6ZX6H4F7Y5N6T9X989、企业收入总额中，不征收企业所得税的收入是（）。2018真题

A.利息收入

B.接收捐款收入

C.财政拨款

D.租金收入【答案】CCK1A1W6N4D10J7G8HW8R9D1E6W4A2U3ZF2O9D4S6A10U5N590、某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是（）。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.串通投标罪

D.工程重大安全事故罪【答案】DCJ6R5R1V2E9P3Z5HK10H8I1J9I1P10T3ZB5U9W4F10J10C9S491、施工合同履行过程中，合同一方当事人提出变更去同要求。在双方就变更内容协商期内合同应（）履行。

A.中止

B.终止

C.继续

D.对要求变更的部分中止【答案】CCB6T7Y8I10T10Y6K10HX1X2Y7T7V10H8H9ZZ6P1F1E2M3V3N692、行政复议机关应当自受理申请之日起()内作出行政复议决定；但是法律另有规定的除外。

A.30日

B.45日

C.60日

D.3个月【答案】CCB5T4E2K1L8U6P1HN3U9X6I3P5P9O9ZV2T5N5H1P4L10X893、关于有效的仲裁协议的效力，以下表述错误的是()。

A.对双方当事人均有约束力

B.可以排除法院的司法管辖权

C.对法院不具有约束力

D.对仲裁机构具有约束力【答案】CCO9F8E7O4J1W3A9HP3Y7P7A2P1S6D6ZE7G7C7T4M9O6U194、根据《工伤保险条例》的规定，下列职工的伤害不应当作为工伤的有（）。

A.赵某被诊断为患职业病

B.钱某工作岗位上突发心脏病死亡

C.孙某复员后到用人单位旧伤复发

D.李某上班期间与他人打架斗殴导致重伤【答案】DCG7Y2M3J9N5Z3Q4HN10B2U6W10A1E3V8ZV1L5Q5Y3F7Q7A395、用人单位安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的（）的工资报酬。

A.150%

B.200%

C.250%

D.300%【答案】ACN6F8X1S10B1G3U5HR6R8P4R1E4T9V3ZY6B9K5S2Y2P8Q296、关于投标和评标，说法正确的是（）。

A.投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明

B.投标文件未密封的，招标人应当拒收

C.投标文件中有两个报价，评标委员会可以书面通知投标人澄清说明

D.投标文件中有明显的文字或计算错误，评标委员会应当否决投标【答案】BCZ8Y8B10R4A7M7Q10HQ3D9Z6K2Q4N7R2ZC5P4U4N5J1K6F597、根据我国《民法典》的规定，对于无效合同或者被撤销的合同，有关()的条款仍具有法律效力。

A.缔约过失责任

B.违约责任

C.解决争议方式

D.质量保修范围【答案】CCH4F3O6A10M3S9L1HY6J4Z7L10A5Q9L3ZK3D1P8Z6T6I1W198、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工后，组织建设工程竣工验收的主体是（）。

A.建设单位

B.建设行政主管部门

C.工程质量监督站

D.施工企业【答案】ACE7N8C6O1S7V9O10HD1G4X6S5F8P5G6ZX1K7Q9G2N8N8J1099、下列当事人提出的证据中，不能作为认定案件事实依据的是（）。

A.未成年人所做的与其年龄和智力状况不相当的证言

B.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言

C.无正当理由未出庭作证的证人证言

D.以严重侵害他人合法权益或者违反法律禁止性规定的方法取得的证据【答案】DCS10G10H4D8F4S6W9HG9M6X7F6Z6R2Z2ZA1F8T4L9U1S2C7100、当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是（）。

A.代理人超越代理权订立的合同

B.因重大误解而订立的合同

C.造成对方人身伤害，财产损失可以免责的合同

D.以合法形式掩盖非法目的合同【答案】BCX5D6R7M3I4V9D7HJ4E4Y10Q2P10Z8E6ZQ5D10Y1D7V6F7H8101、某建筑企业员工在工程施工中受伤，员工近亲属认为应属于工伤，建筑企业不认为是工伤，则应由（）对是否属于工伤承担举证责任。

A.员工

B.建筑企业工会组织

C.建筑企业

D.社会保险行政部门【答案】CCI9A1X6E1J2N10W1HF9M5I5Q6V5M7C3ZH7X3C4D2S3K10U3102、某市地税局计划在市区某地兴建一座办公大楼。在招标过程中，甲建筑工程公司通过伪造资质证明文件的手段中标，并与该地税局签订工程承包合同。之后不久，此事被当地市政府建设行政主管部门查处并强令停工。对于本案表述不正确的是（）。

A.地税局与甲公司签订的承包合同无效

B.甲公司应承担违约责任

C.甲公司应承担缔约过失责任

D.甲公司的行为违反了我国《招标投标法》的规定【答案】BCB10D4H9T7W7V10N3HA6W5Y6T3Q6Z9S8ZQ8B4H9O10L1H10B8103、根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执业（）。(2015真题)

A.1个月以上3个月以下

B.3个月以上1年以下

C.3个月以上2年以下

D.6个月以上1年以下【答案】BCN10H9G1M3M5Y3O5HA5U10T5Q2B2A1O3ZO2N5I5F2I6K1I3104、建设工程因故中止施工一年者，恢复施工时，该建设单位应当（）。

A.报发证机关核验施工许可证

B.重新领取施工许可证

C.向发证机关报告

D.向发证机关备案【答案】ACJ5O5L9J1B2C1I5HK8W1W8N9I2L9E1ZB10E1X10C3U8O6L2105、关于竣工工程质量问题处理的说法，正确的是（）。（2016）

A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任

B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款

C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位责任还是施工企业责任，施工企业都有义务进行修复或返修

D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担【答案】CCA6L2E7F2X6I2L4HJ1Y5J10S9I5V7J7ZG2E1E1B5S4P6Y7106、关于招标文件澄清或者修改的说法，正确的是（）。

A.招标文件的效力高于其澄清或修改文件

B.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应在投标截止时间至少15日前澄清或者修改

C.澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人

D.澄清或者修改通知至投标截止时间不足15日的，在征得全部投标人同意后，可按原投标截止时间开标【答案】BCO2Y10M4V2J9D2Q5HL3X2Q2V1B3E10F10ZO8F7F10M1N3V9W6107、当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时，其所提出的证据证明（），人民法院就应予准许重新鉴定。(2015真题)

A.当事人对鉴定人员不满意的

B.鉴定程序有轻微瑕疵的

C.鉴定结论有缺陷的

D.鉴定结论明显依据不足的【答案】DCE2I5V1K5O10B1K8HU7E2E6Y7U8C1C1ZX10K10U4R4E3U4U9108、某建设工程施工合同无效，但该工程竣工验收合格，以下说法正确的是（）。

A.合同无效是从订立时起承包人的权益就不受法律保护，所以承包人无法获取工程价款

B.因为合同无效，承包人应提出要求对方赔偿损失

C.因合同无效，承包人可以请求参照市场价格支付工程价款

D.虽然合同无效，但承包人可以请求参照合同约定支付工程价款【答案】DCX7G7T1M1Z1L7Q6HS4Y5Q1Q6U3B6L7ZV3W4Y3R8A4N2W3109、王某的日工资为80元，政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计（）元。

A.560

B.1360

C.800

D.1120【答案】BCR8A5W10L9O5F4A4HS2F3M7E3O7E6F3ZD1L10L1Q6G7I1W4110、甲将自有的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，但乙的抵押没有办理登记。由于甲不能按时偿还债务，其房产被拍卖后所得价款的正确清偿顺序为()。

A.乙、丙、丁平均受偿

B.乙无权分配，由丙和丁平均受偿

C.乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序受偿

D.丙和丁按照登记先后顺序受偿后，剩余款项乙有权受偿【答案】DCV3I8Z9R9Q1L7P5HG7E4F6L9O8K1D9ZB1V8K7I4F10T3X2111、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当（）。

A.要求施工单位改正

B.要求设计单位改正

C.报告建设单位要求设计单位改正

D.报告住房城乡建设主管部门要求设计单位改正【答案】CCF9C9U3I9Z4E7V7HD9S7P9G8D2J6R3ZQ6U6U2W8K3I10Q10112、甲公司将其塔式起重机租给乙公司使用，乙公司却将该塔式起重机卖给丙公司。依据我国《民法典》的规定，乙公司与丙公司的塔式起重械买卖合同属于（）合同。

A.无效

B.可撤销

C.效力待定

D.可变更【答案】CCS7Q8D5Z7F2U9Y9HU6Q5U3F3F7M2G7ZN3V10D3C8X9T3B2113、仲裁机构受理仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结构制作裁决书。关于调解书和裁决书的说法，正确的是（）。（2016）

A.调解书不具有强制执行效力

B.调解书自作出之曰起发生法律效力

C.调解书与裁决书具有同等法律效力

D.裁决书不可以申请撤销【答案】CCF2A5S4A3E3X9Z10HS6H8H6Q10W3W9J7ZZ3L3K5P2D2Q8U10114、（2019年真题）关于建设工程刑事责任的说法,正确的是()。

A.刑事责任是法律责任中最严重的一种,不包括没收财产

B.造成直接经济失50万元,应当追究刑事责任

C.强令他人违章冒险作业,造成重大伤亡事故的,应当承担刑事责任

D.投标人相互串通投标报价,损害招标人利益的,应当单处罚金【答案】CCJ7O1D5I5Q8N3K7HT9Z4W8C1Z7R8X4ZQ2Y5G3P7P5R9H9115、下列选项中，关于企业法人与项目经理部法律关系的表述，正确的是()。

A.项目经理部具有法人资格

B.项目经理经企业法人授权，其职务行为可以代表企业法人

C.项目经理部行为的法律后果应由企业法人承担

D.项目经理部行为的法律后果应由项目经理承担【答案】CCE10A4X4S6Y5J6F7HM5Z1H1O9J1O2L3ZM5N1H2W10Y8F2Y10116、甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业作为保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。其中保证责任承担的说法，正确的是()。

A.丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认

B.丙不再承担保证责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意

C.丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效

D.丙对100万元应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任【答案】DCU5Z9A9J1H5L5I4HI7M4H1I10X9Y2I7ZY7N4Q1E2L1M1C10117、《民法典》规定，当事人一方依照《民法典》第93条第2款、第94条的规定主张解除合同的，应当通知对方，合同自（）时解除。

A.通知发出

B.通知到达对方

C.对方知晓

D.对方同意【答案】BCF5S2Y2Y4A10T2U8HC1H1N9B9A4M2C1ZY9P7J6E2O6J4B7118、王某在某建筑工程公司工作2年，缴纳失业保险满2年，失业4个月中领取了失业保险金，随后找到新的工作重新上岗，工作2年并继续缴纳失业保险满2年后再次失业，则其二次失业后领取失业保险金的期限最长为()个月。

A.12

B.8

C.6

D.20【答案】DCF4S4Z1V8W10E2W4HY4N8P9M5H2Q9D6ZG6D5Q3D4X2T4Z9119、甲诉乙施工合同纠纷，案经某市一区法院一审终结，判决乙支付工程款及利息。乙不服I向该市中级法院提出上诉，二审法院驳回乙的诉讼请求。乙的住所地在该市二区但在该区没有财产可供执行，而在该市三区存有50万元的钢材。则甲应当向该市（）法院申请强制执行。

A.—区

B.中级

C.二区

D.三区【答案】ACZ9N6H8V1D9V3M8HS5D7A3K1N5S9B8ZR2R8I3N8W1P9K4120、下列有关施工许可证的说法中正确的是（）。

A.发证机关应当自收到申请之日起10日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。

B.对于证明文件不齐全或者失效的，应当当场或者3日内一次告知建设单位需要补正的全部内容

C.审批时间可以自证明文件补正齐全后作相应顺延

D.对于不符合条件的，应当自申请之日起20日内书面通知建设单位【答案】CCN2S9X7S3B9U9J8HJ2C8X5A10O5Q7E3ZN9F10J4Q10L3P9K10121、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在提交工程竣工验收报告时，应当向（）出具质量保修书。

A.设计单位

B.建设单位

C.本级人民政府

D.监理单位【答案】BCE10H8L6G2M1J10V10HC2J8D9E6T8R3A5ZZ9D5X8V5E8Q9N9122、根据《固体废物污染环境防治法》规定，以下说法错误的是（）。

A.运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定

B.收集、贮存、运输、处置危险废物的场所转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用

C.处置危险废物的单位，应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案

D.因发生事故或者其他突发性事件，造成危险废物严重污染环境的单位，必须立即向所在地县级以上地方【答案】DCO7M6O5Q7T2P9Z3HM8X1M9U10D2U1J4ZT3K1T3K5Z1F1J9123、根据《建设工程质量管理条例》,关于施工单位的质量责任和义务的说法,错误的是()。

A.施工单位不得转包工程

B.施工单位不得分包工程

C.施工单位不得肢解工程

D.施工单位不得指定检测单位【答案】BCA4K5C3X6L4L7P2HF5L3T9C3C4G3C7ZN10L9C9V9T3K3T8124、招标人不得以任何理由排斥或者歧视任何投标人，应给予所有投标人平等的机会，使享有同等的权利、履行同等的义务，这是遵循（）原则。

A.诚实信用

B.公平

C.公开

D.公正【答案】BCE4L10L1N5V10J5C2HN2E5I3W5Q4I4V10ZQ5Z2Q3W4R3P7V10125、在城市规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向（）申请办理建设工程规划许可证。

A.省级人民政府环境保护主管部门

B.城市人民政府环境保护主管部门

C.省级人民政府城乡规划主管部门

D.城市人民政府城乡规划主管部门【答案】DCX1Q10I8E7U2P9K6HI5F6V9Q3O1E8I6ZD1U4J2L8E3U7P3126、某项目重要分项工程发生重大设计变更，监理单位签发工程暂停令，则施工现场停工期间防护所需费用应由()承担。

A.建设单位

B.设计单位

C.监理单位

D.施工单位【答案】ACW3F2C10M7L3Z2F9HR1D3B2C3P8L6H3ZC6Y4S4X10R3W1Q9127、承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨，由于施工内容的调整变化，承包人通知材料供应商可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将500吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是（）。

A.供应商应承担由此给承包人造成的损失

B.承包人可根据实际情况部分接受货物

C.由于双方已变更合同，供应商应暂停送货

D.承包人拒绝接受，应承担违约责任【答案】DCP1A8O7G7O5P1O3HG9N8O4X8O10R9B4ZA6V7J8E8B3D9X2128、某市一建经过招投标中标后与开发商签订了一份施工总承包合同并备案，后建设单位又要求施工单位出具了降价10%的让利承诺。该承诺未再办理备案手续。对于此补充协议，下列说法正确的是()。

A.该补充协议对工程价款的改变不属于合同实质性内容的变更

B.该协议变更是双方真实意思表示，属于合同约定变更，不需要再次备案

C.由于该协议未办理备案，工程结算时只能以原备案合同作为结算依据

D.该补充协议应当作为工程款结算的依据【答案】CCI9M3T1K3X10I2G9HW5G6L9U3Z6E7N4ZJ10C10N3X1F5T6K9129、根据不同的标准，保险合同可分为财产保险合同和（）。

A.非财产保险合同

B.人身保险合同

C.强制保险合同

D.自愿保险合同【答案】BCS3M6F9D5L4E9O1HJ1Z9W7J9S1X10B8ZL5T2Q5K6I7R6E4130、项目建设完工后，施工企业已经提交竣工验收报告，但建设单位未按预期组织竣工验收，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，该项目的竣工日期（）。

A.相应顺延

B.以施工企业提交竣工验收报告知之日为准

C.以合同约定计划竣工日期为准

D.以实际通过竣工验收之日为准【答案】BCF1S10I7Q7P4N6D1HZ2D9H1W5X1R10F5ZH4P2T1V6Q6F9H4131、甲乙双方签订的买卖合同总价款为100万元，约定由甲公司支付定金15万元。由于担心乙违约，甲公司交付了28万元的定金，乙公司予以签收。后来由于乙公司未能履行合同，则甲公司最多可以要求乙公司返还（）万元。

A.30

B.43

C.48

D.56【答案】CCN5L6I6Y3Q4W4U10HE3A7U6F6V1U5J1ZB5P2U8G5S4C7W1132、关于人身保险合同的说法，正确的是（）。

A.只能由被保险人与保险人订立

B.可以以诉讼的方式要求投保人支付保费

C.受益人可以由被保险人指定

D.人身保险包括人寿保险和健康保险两种【答案】CCE2B1L7J2P7M8P7HZ6Y4F9Q1C1G7B1ZZ6C1D9L1P2P4F3133、关于施工合同单方解除的说法，正确的是（）。

A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以单方解除

B.承包人将承包的工程转包，发包人可以单方解除

C.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以单方解除

D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以单方解除【答案】BCV8J2I2A9L3M10V9HN6L7A1M2E7G9V3ZT8Z9R3C1T2Y3D2134、施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限与钢材经销商乙订立了价值800万元的钢材采购合同，钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定，因而并不知甲超出公司章程的规定权限。则该买卖合同()。

A.有效

B.无效

C.可撤销

D.效力待定【答案】ACD6I1S6X3U9L4S1HL6C9G2J6K6D6C2ZG4P3M1W2R2F2W9135、保证合同的当事人为（）。2018真题

A.债权人与保证人

B.债权人与债务人

C.债务人与保证人

D.保证人与被保证人【答案】ACH10L6Z10B5I1X8M3HR10Y10R8A3P1Y6D1ZB4Z1V5N1M2A4S1136、实行施工总承包的工程项目，应由（）统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。

A.施工总承包单位

B.建设单位

C.监理单位

D.各分包单位【答案】ACS2F9U9A7V10V6Y7HQ9H1N1S3S6H7Z7ZZ5C3T7T2A7V7J3137、某建设项目递交投标文件的截止时间为2008年3月1日上午9点，某投标人由于交通拥堵于2008年3月1日上午9点5分将投标文件送达，开标当时的正确做法是（）。

A.招标人不予受理，该投标文件作为无效标书处理

B.经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序

C.经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序

D.由评标委员会按废标处理【答案】ACP5S2Z1L4Y3C3K4HF5L3Q1K8O6U9W10ZI1W7Z8K7K3Z1S7138、关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是（）。

A.环境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部门责令停止使用

B.需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收

C.分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收

D.建设项目投入试生产超过3个月，建设单位未申请环境保护设施竣工验收的，应当处10万元以下的罚款【答案】ACK10B7C1A9W5A10V3HR5Y6B9X5Q6K10H5ZY2L8S2Y9K7I4K4139、两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的,应当按照()的单位的业务许可范围承揽工程。

A.资质等级低

B.资质等级高

C.任一资质等级

D.中间等级【答案】ACQ8L5F2J9V2K7B1HR4G8T10K5U10A8V4ZT1M8R8J9F1B9V10140、仲裁裁决书的生效时间是()

A.合议之日

B.公示之日

C.作出之日

D.收到之日【答案】CCV6M4Q3D3T2N10Z8HG10Y4W7R1E3Y2F6ZO4P2M1K9G3Y6D7141、根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，属于建筑施工企业负责人的是（）。

A.实际控制人

B.副总工程师

C.主管经营的副总经理

D.项目经理【答案】BCM8K4V5V4U6Q6T4HY1S3J9U10S6W9M8ZI2E4E9A8Q6A4V4142、根据《民法典》，允许单方解除合同的情形是（）。

A.由于不可抗力致使合同不能履行

B.法定代表人变更

C.当事人一方发生合并、分立

D.当事人一方违约【答案】ACE10X5N1I4M1A8I7HQ3G6V10X9P1T5Q7ZN4V3H3Z5Q6O8H7143、关于施工单位安全生产责任的说法，正确的是（）。

A.应当自行提供地下管线资料

B.不得压缩合同约定的工期

C.应当进行安全施工技术交底

D.应当对拆除工程进行备案【答案】CCJ9B4X5U1T7N9T6HG4J1B8P6G10N10H8ZO6H9F10U7H5P9P3144、关于团体标准的说法，正确的是（）。

A.在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准

B.团体标准的技术要求不得高于强制性标准的相关技术要求

C.团体标准由依法成立的社会团体协调相关市场主体共同制定

D.团体标准对本团体成员强制通用【答案】CCY4M1G3G10F10T4U1HH1U1C7H1K2E3M4ZB9I2U5W2C6H2S5145、因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按（）。

A.原企业的资质等级确定

B.降低一级原企业的资质等级确定

C.最低资质等级核定

D.实际达到的资质条件核定【答案】DCB4C7Q2C10S2D8O2HX6W3T7R7A5B6B2ZN1P1P1S10B1T2V6146、某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为2018年5月10日，并于5月15日与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日。该建筑工程一切险保险责任的起始日期为（）。

A.2018年5月10日

B.2018年5月15日

C.2018年7月20日

D.2018年8月10日【答案】CCN6E5F4D3K5L3M1HC1C10V10M1A7D3O7ZV6M3Y5R9U2F1C4147、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》所属法的形式是()。（2013）

A.法律

B.行政法规

C.部门规章

D.地方性法规【答案】CCB3O7H7J4P2O2X1HP7O8M2P3B10K6A6ZC2A2G1B8Z8A6Y8148、关于施工合同单方解除的说法，正确的是（）。

A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以单方解除

B.承包人将承包的工程转包，发包人可以单方解除

C.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以单方解除

D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以单方解除【答案】BCT10F7F6N9I8D3W1HW5M9J1L4A7M8W5ZS9J8G2A6O5L6A4149、不属于施工企业承揽业务不良行为的认定标准有（）。

A.将承包的工程转包或违法分包的

B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的

C.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的

D.以向评标委员会成员行贿的手段谋取中标的【答案】BCA6W1L1V8A6B3W6HX6A7K7O6L8I10A6ZH8P9F2Q8L4W9J1150、合同关于履行费用的负担约定不明确的，由（）负责合同履行费用。

A.履行义务一方

B.接受履行的一方

C.双方平均分摊

D.双方按法定比例【答案】ACY10S8M1S2S6B6W4HG5P2R5T3E4S8X1ZQ3R9J5J5F3W9B1151、单位工程竣工结算由()。

A.发包人编制，承包人审查

B.承包人编制并审查

C.发包人编制并审查

D.承包人编制，发包人审查【答案】DCG10H6B5C9G5Q4U2HU6Q3N7E4F6Y9T2ZM2N1E3U8N10J9B6152、下列国家标准中，属于强制性国家标准的是（）。2014

A.工程建设重要的通用的信息技术标准

B.工程建设行业专用的试验方法

C.工程建设行业专用的术语、符号

D.工程建设勘察行业专用的质量要求【答案】ACV6F5Y2O6A4E2U10HV1G1D10J3V2W5B4ZO2P5G1K8S1N5F9153、某工程的总承包商甲在例行安全生产检查中，发现某分包工程的施工存在严重的安全隐患，于是要求分包商乙限期整改。但乙拒不执行，最后该隐患酿成大祸，给建设单位丙造成了50万元的经济损失。根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，则下列说法错误的是()。

A.丙有权要求甲承担50万元的损失

B.丙有权要求乙承担50万元的损失

C.丙有权要求甲承担30万元的损失，乙承担20万元的损失

D.丙只能要求乙承担主要责任，赔偿40万元的损失，剩余部分由甲承担【答案】DCM9G10H3B7Z9W2Z1HO7E4G3D4Z8Q8X8ZC9E9Q3O2V8E3C10154、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，最迟应在安全检验合格有效届满前（）内向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。

A.1个月

B.10天

C.15天

D.2个月【答案】ACQ8O9P3I1I6F6R2HV3Q1D3A8D7L3B1ZC7Y7K2A10W1U7F1