2022年吉林省监理工程师之水利工程目标控制高分预测题型题库精品含答案

《监理工程师之水利工程目标控制》题库

一,单选题(每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、属于发包人在施工阶段质量控制的是（）。

A.选择最佳建设方案

B.选择好勘察设计单位

C.择优选择服务质量好的监理单位

D.选择好设计单位【答案】C2、由于工程项目质量具有（）特点，工程质量控制应以预防为主，防患于未然。

A.形成过程的复杂性

B.波动性大

C.质量隐蔽性

D.终检的局限性【答案】D3、发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过（）年。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】B4、参与工程项目建设的各方，为了保证建设工程质量所做的组织管理工作和生产全过程各项工作的水平和完善程度，是指的（）。

A.工作进度

B.工作安全

C.工作造价

D.工作质量【答案】D5、以下选项中，属于项目法人完成工程建设任务凭据的是（）。

A.竣工证书

B.工程验收鉴定书

C.工程完工证书

D.保修责任终止证书【答案】B6、（）建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一的监督管理。

A.国务院

B.省级

C.市级

D.县级【答案】A7、大型水利工程应建立质量监督项目站，中、小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站（组），或进行（）。

A.巡回监督

B.抽查

C.旁站

D.平行检验【答案】A8、下列选项中，用来描述数据变异程度的特征值是（）

A.极差

B.方差

C.均值

D.离散系数【答案】C9、关于工程项目中出现检验不合格项目时的处理办法，正确的是（）

A.中间产品一次抽样检验不合格时，则判定该产品不合格，不得使用

B.单元工程质量不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位进行检验

C.工程完工后质量抽检不合格时，应组织专家论证会议对工程的使用性能进行评议

D.混凝土试件抽样检验不合格时，应委托具有相应资质等级的质量检测单位对相应工程部位进行检验【答案】D10、单位工程质量，在施工单位自评合格后，由监理单位复核，（）认定。

A.工承包人

B.监理人

C.质量监督机构

D.项目法人【答案】D11、在质量管理体系的审核与评审阶段，质量管理体系审核的重点，主要是验证和确认体系文件的（）。

A.适用性和有效性

B.适用性和标准性

C.实践性和有效性

D.实践性和标准性【答案】A12、水利工程中进行日常考核和质量评定的基本单位是（）。

A.单项工程

B.单位工程

C.单元（工序）工程

D.分部工程【答案】C13、某投资方案建设期为2年，建设期内每年年初投资400万元，运营期每年年未净收益为150万元，运营期为18年，则该投资方案的静态投资回收期为（）。

A.7.33年

B.6.33年

C.5.33年

D.4.33年【答案】A14、在施工合同约定的期限内，（）向承包人发出开工通知。

A.质量监督机构

B.发包人

C.监理机构

D.水行政主管部门【答案】C15、项目法人应当自工程开工之日起（）个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。

A.30

B.45

C.60

D.90【答案】C16、全面质量管理的精髓是（）。

A.质量第一

B.用户至上

C.预防为主

D.全面管理【答案】B17、在工程网络计划中，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作（）。

A.最早开始时间的最大值

B.最早开始时间的最小值

C.最早完成时间的最大值

D.最早完成时间的最小值【答案】C18、金属结构设备埋件的二期混凝土强度，达到（）以后方可拆模，拆模后应对埋件进行复测，并做好记录。

A.70%

B.80%

C.90%

D.100%【答案】A19、根据《水利水电工程标准施工招标文件》，建设工程的工期应当从（）开始计算。

A.实际开工日期

B.合同中约定的开工日期

C.监理人发出开工通知中载明的开工日期

D.施工材料和设备抵达场地时的日期【答案】C20、对工程施工投标文件进行评审的核心是（）。

A.初步评审

B.详细评审

C.资格评审

D.响应性评审【答案】B21、喷射混凝土抗压强度保证率在（）及以上。

A.30%

B.50%

C.60%

D.85%【答案】D22、在国民经济评价中，不列入费用项目的有（）。

A.基本预备费

B.流动资金

C.税金

D.国外贷款的利息【答案】C23、未经（）签字，发包人不拨付工程款，不进行竣工验收。

A.建设单位

B.质量监督机构

C.监理工程师

D.总监理工程师【答案】D24、网络计划工期优化的目的是为了缩短（）。

A.要求工期

B.合同工期

C.计算工期

D.计划工期【答案】C25、地下洞室支护工程要求喷射混凝土抗压强度保证率应在（）

A.75%

B.80%

C.85%

D.100%【答案】C26、下列关于堆石体填筑说法不正确的是（）。

A.每一层填筑应在前一层填筑层验收合格后使用

B.填料厚度可以超量10%

C.要求填料大粒径无较大面积集中情况

D.材料的纵向和横向结合部位应符合要求【答案】B27、较大质量事故应由（）组织调查。

A.项目法人组织调查

B.项目主管部门

C.省级水行政主管部门

D.水利部【答案】B28、水利工程施工中由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，监理人应在接到书面请求后的（）小时内予以答复。

A.8

B.14

C.24

D.48【答案】C29、下列关于质量管理说法正确的是（）。

A.质量管理包括制定质量方针和质量目标

B.实施质量管理依靠质量控制体系

C.质量控制和质量保证是没有联系的

D.质量管理是质量保证的一部分【答案】A30、影响工程质量的因素有五大方面，即“人、材料、机械、方法、环境”。（）有效控制这五方面因素的质量是确保工程施工阶段质量的关键。

A.事后

B.事中

C.事前

D.验收时【答案】C31、承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由（）承担由此增加的费用和（或）工期延误。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.三方共同【答案】B32、投标人在（）前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“工程量清单”中的相应报价。

A.出售招标文件截止时间

B.施工准备时间

C.投标截止时间

D.工程决算时间【答案】C33、大型水利工程应建立质量监督项目站，中、小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站（组），或进行（）。

A.巡回监督

B.抽查

C.旁站

D.平行检验【答案】A34、河床部位开挖深度较大时，应采用（）。

A.自上而下开挖

B.分层开挖

C.分梯段开挖

D.分块开挖【答案】B35、（）是我国专门针对市场经济条件下建立新的建设工程质量监督管理制度第一部行政法规。

A.《水利工程建设标准强制性条文》

B.《工程建设标准强制性条文》

C.《中华人民共和国建筑法》

D.《建设工程质量管理条例》【答案】D36、混凝土工程中每一仓号为一个（）。

A.单元工程

B.分部工程

C.单位工程

D.工程项目【答案】A37、当所有工序都采用最短时间时，对应的工期费用说法正确的是（）。

A.工期最短

B.工期最优

C.工程直接费用最低

D.工程直接费用最优【答案】A38、水轮发电机组，设备安装时应在基础混凝土强度达到设计值的（）%后进行。

A.70

B.75

C.80

D.85【答案】A39、关于质量管理、质量控制、质量保证与其他术语（主要有质量方针、质量管理体系）之间的关系，说法错误的是（）。

A.实施质量管理依靠质量管理体系

B.质量管理包括质量方针的制定与实施仅包括质量方针和质量目标

C.质量控制和质量保证的某些活动是相互联系的

D.质量保证是质量管理体系的一部分【答案】B40、在危险源评价的方法中，预先危险性分析法适用于（）。

A.决策期评价

B.预评价

C.施工期评价

D.各阶段评价【答案】B41、监理单位对在每仓混凝土开仓前的检验为（）。

A.全数检验

B.抽样检验

C.免检

D.破坏检验【答案】A42、建设项目投资回收期常以年表示，一般从（）算起。

A.建设开始年

B.招标开始年

C.从建成投产年

D.竣工结算开始年【答案】A43、工程施工投标文件由商务标投标文件和技术标投标文件两部分组成。下列属于商务标投标文件内容的是（）。

A.已标价工程量清单

B.投标保证金

C.项目管理机构

D.资格审查资料【答案】A44、未经（）签字，发包人不拨付工程款，不进行竣工验收。

A.建设单位

B.质量监督机构

C.监理工程师

D.总监理工程师【答案】D45、必须经监理人检查才能继续施工的部位为（）。

A.见证点

B.紧急放行点

C.待检点

D.例行检查点【答案】C46、质量事故处理时应有一定依据，下列依据中具有权威性的是（）。

A.质量事故的实况资料

B.工程承包合同

C.有关的技术文件

D.相关的建设法规【答案】D47、按照《水利水电工程标准文件》通用合同条款规定：监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的（）天内完成核查，发包人应在收到监理人通知后（）天内审核完毕。

A.7，7

B.14，7

C.7，14

D.14，14【答案】D48、承包人不得将其承接的水利建设项目的（）进行转包。

A.临时工程

B.永久工程

C.主体工程

D.附属工程【答案】C49、单代号网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔应等于（）。

A.其紧后工作的最迟开始时间与该工作的最迟完成时间之差

B.其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早完成时间之差

C.其紧后工作的最早完成时间与该工作的最早完成时间之差

D.其紧后工作的最早开始时间与该工作的最早开始时间之差【答案】B50、单位工程质量等级由（）核定。

A.施工承包人

B.监理人

C.质量监督机构

D.项目法人【答案】C51、作业分类码相关描述正确的是（）。

A.只能是某一EPS节点

B.可以是特定项目的数据

C.只能是全局的数据

D.只能是某个项目的数据【答案】B52、承包人应向监理机构提交其负责提供的材料和工程设备的（），并满足合同约定的质量标准。

A.投标报价

B.出厂报告

C.质量证明文件

D.验收记录【答案】C53、质量见证点施工前，施工单位应该提前通知监理人员到场监督，若监理人员在24小时内未到场监督，则（）。

A.施工单位和监理工程师重新约定见证点监督时间

B.施工单位暂停施工，等待监理工程师到场后再施工

C.施工单位认为监理工程师已默许，则有权按原计划进行施工

D.施工单位按原计划施工后，再让监理工程师检查认可【答案】A54、监理人应在收到承包人进度款支付申请后的（）天内，根据计量结果和合同约定对申请内容予以核实，确认后向承包人出具进度款支付证书。

A.7

B.14

C.28

D.30【答案】B55、（）搭接关系是指紧前工作开始一段时间后紧后工作才能开始。

A.结束—开始（FTS）

B.开始—开始（STS）

C.结束—结束（FTF）

D.开始—结束（STF）【答案】B56、在工程网络计划中，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作（）。

A.最早开始时间的最大值

B.最早开始时间的最小值

C.最早完成时间的最大值

D.最早完成时间的最小值【答案】C57、要求参与项目实施与管理人员树立质量第一，用户第一的观点的保证体系为（）。

A.思想保证子体系

B.组织保证子体系

C.辅助工作过程保证子体系

D.使用过程保证子体系【答案】A58、某投资方案建设期为2年，建设期内每年年初投资400万元，运营期每年年未净收益为150万元，运营期为18年，则该投资方案的静态投资回收期为（）。

A.7.33年

B.6.33年

C.5.33年

D.4.33年【答案】A59、某施工企业一次性从银行借入一笔资金，按复利计息，在随后的若干年内采用等额本息偿还方式还款，则根据借款总额计算各期应还款数额时，采用的复利系数是（）。

A.(P/A，i，n)

B.(A/P,i,n)

C.(F/A,i,n)

D.(A/F,i,n)【答案】B60、下列费用中，只属于建设工程动态投资的是（）

A.基本预备费

B.建筑安装工程费

C.建设期贷款利息

D.设备及工器具购置费【答案】C61、材料检验在用于工程之前，对于新材料、新构件，要经过（）后，才能在工程中正式使用。

A.权威单位进行技术鉴定合格

B.监理人同意

C.设计单位同意

D.发包人同意【答案】A62、重要隐蔽单元和关键部位的单元工程质量经承包人自评后，监理机构应当（），然后按规定组成联合小组，共同检查核定工程质量等级。

A.进行抽检

B.组织验收

C.进行全部检查

D.核查承包人施工记录【答案】A63、水利工程质量监督机构是代表政府实行强制性监督的机构，分（）级设置。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】B64、工程在规定的时间内和规定的条件下，完成规定功能的能力大小和程度是指（）。

A.安全性

B.性能

C.可靠性

D.时间性【答案】C65、水利工程质量监督机构是代表政府实行强制性监督的机构，分（）级设置。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】B66、最常见的工程质量事故处理方案是（）。

A.大修处理

B.不作处理

C.返工处理

D.修补处理【答案】D67、某建设项目静态投资为6000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为3年，各年投资计划额为：第一年完成投资20%，第二年60%，第三年20%。年均投资价格上涨率为6%，建设项目建设期间价差预备费为（）万元。

A.752.72

B.850.25

C.746.18

D.229.22【答案】C68、单代号网络计划，非终点节点的工作的总时差等于（）。

A.本工作与紧前工作时间间隔加该紧前工作的总时差之和的最大值

B.本工作与紧后工作时间间隔加该紧后工作的总时差之和的最大值

C.本工作与紧前工作时间间隔加该紧前工作的总时差之和的最小值

D.本工作与紧后工作时间间隔加该紧后工作的总时差之和的最小值【答案】D69、参与工程项目建设的各方，为了保证建设工程质量所做的组织管理工作和生产全过程各项工作的水平和完善程度，是指的（）。

A.工作进度

B.工作安全

C.工作造价

D.工作质量【答案】D70、缺陷责任期满后（）个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量缺陷责任终止证书，并退还剩余的质量保证金。

A.10

B.20

C.30

D.60【答案】C71、跟踪检测是监理机构对承包人在质量检测中的取样和送样进行监督，其中跟踪检测费用由（）承担。

A.承包人

B.分包人

C.发包人

D.监理人【答案】A72、工程产品质量由咨询单位、设计单位、承包人、材料供应商等来完成，故质量形成具有（）。

A.影响因素多

B.波动性大

C.隐蔽性

D.复杂性【答案】D73、监理机构按照合同约定，在施工现场对工程项目的重要部位和关键工序的施工，实施连续性的全过程检查、监督与管理，称之为（）。

A.跟踪检验

B.旁站检查

C.巡视检验

D.见证检验【答案】B74、控制施工进程的重要关键节点，在（）中应予明确。

A.监理合同

B.施工进度设计文件

C.施工初步设计文件

D.监理大纲【答案】B75、造成25人死亡，经济损失在5000万元以上1亿元以下的事故属于（）。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故【答案】B76、盈亏平衡分析是建设项目不确定性分析的方法之一，它只用于（）。

A.财务评价

B.B国民经济评价

C.环境评价

D.社会评价【答案】A77、按工程项目划分组成编制资金使用计划时，为了在施工过程中便于进行项目的计划投资和实际投资比较，故要求资金使用计划中的项目划分与（）中的项目划分一致。

A.进度计划

B.质量计划

C.投标文件

D.招标文件【答案】D78、在网络计划中，工作的最迟完成时间是指在不影响（）的条件下，一项工作必须完成的最迟时间。

A.紧前工作

B.紧后工作最早开始时间

C.紧后工作最早完成时间

D.整个任务按期完成【答案】D79、监理机构在对承包人的施工组织设计和技术措施进行仔细审查后提出意见和建议，并用（）答复承包人是否批准施工组织设计和技术措施。

A.口头形式

B.口头或者书面形式

C.书面形式

D.口头之后，追加书面形式【答案】C80、关于招标工程量清单缺项、漏项的处理，下列说法中正确的是（）。

A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担

B.分部分项工程量清单漏项造成新增工作量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款

C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整

D.招标工程量清单中措施项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加【答案】B81、在投资控制中，把投资的实际值与计划值的差值叫做（）。

A.进度偏差

B.局部偏差

C.投资偏差

D.绝对偏差【答案】C82、对承包人提供的材料和工程设备，承包人应按合同约定和监理单位指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，所需费用由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.供货人【答案】B83、根据《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)，监理机构开展平行检测时，土方试样不应少于承包人检测数量的（）

A.3%

B.5%

C.7%

D.10%【答案】B84、一期、二期埋件的埋设位置、临时支撑、加固措施、埋设公差经（）自检合格后，在混凝土浇筑之前应通知监理工程师检查签证。

A.安装单位

B.设计单位

C.建设单位

D.施工单位【答案】A85、以下不是按统计抽样检验的目的划分的是（）。

A.预防性抽样检验

B.计数抽样检验

C.验收性抽样检验

D.监督抽样检验【答案】B86、盈亏平衡点越低，说明项目（）。

A.适应市场变化能力越大，抗风险能力越强

B.适应市场变化能力越大，抗风险能力越弱

C.适应市场变化能力越小，抗风险能力越强

D.适应市场变化能力越小，抗风险能力越弱【答案】A87、以下不属于工程施工投标文件中技术标投标文件内容的是（）。

A.联合体协议书

B.施工组织设计

C.已标价工程量清单

D.资格审查资料【答案】C88、一期、二期埋件的埋设位置、临时支撑、加固措施、埋设公差经（）自检合格后，在混凝土浇筑之前应通知监理工程师检查签证。

A.安装单位

B.设计单位

C.建设单位

D.施工单位【答案】A89、全面质量管理是指一个组织以质量为中心，以（）为基础，目的在于通过用户满意和本组织所有成员及社会受益而达到长期成功的管理途径。

A.共同设计

B.全员参与

C.共同决策

D.全员投资【答案】B90、工程建设不同阶段对工程项目质量起着不同的影响。工程（）阶段是影响工程项目质量的决定性环节。

A.勘察

B.设计

C.施工

D.竣工验收【答案】B91、控制性进度计划由（）编制。

A.施工单位

B.监理单位

C.项目法人

D.设计单位【答案】B92、当混凝土的立方体抗压强度试验中，当三个试件测算的值的最大值与最小值的差值均超过中间值的（），则该组试件的试验结果无效。

A.10%

B.15%

C.20%

D.30%【答案】B93、按照计划的形成与完善过程，自上而下编制的进度计划是（）。

A.详细进度计划

B.滚动进度计划

C.控制进度计划

D.概念性进度计划【答案】D94、下列不属于工程质量检验活动内容的是（）。

A.测试

B.评价

C.比较

D.备案【答案】D95、水利竣工验收时，监理单位以（）身份在竣工验收鉴定书上签字。

A.验收单位

B.被验收单位

C.监督单位

D.委派单位【答案】B96、下列质量数据特征值中，用来反映的是数据分散状况的是（）。

A.极差

B.标准偏差

C.均值

D.变异系数【答案】A97、（）是事故隐患排查治理的责任主体。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.各参建单位【答案】D98、根据《水利水电工程标准施工招标文件》，缺陷责任期（工程质量保修期）满后（）个工作日内，发包人应向承包人颁发工程质量保修责任终止证书。

A.10

B.20

C.30

D.40【答案】C99、水利工程项目划分中具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物一般称为（）。

A.单项工程

B.单位工程

C.单元（工序）工程

D.分部工程【答案】B100、全面质量管理的基本方法概括为四个阶段八个步骤，其中包括八个步骤中的前四个步骤的阶段是（）。

A.实施阶段

B.检查阶段

C.计划阶段

D.处理阶段【答案】C二,多选题(共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)

101、甲国与乙国合并为一个新国家丙国。原甲国中央政府、甲国南方省，分别从丁国政府借债。同时，乙国元首以个人名义从丁国的商业银行借款，用于乙国合并前一次救灾。上述债务均未偿还。甲乙丙丁四国没有关于甲乙两国合并之后所涉债务事项的任何双边或多边协议。根据国际法中有关原则和规则，下列哪些选项是正确的？（）

A.上述债务因新的国际法主体丙国的出现而自然消除

B.乙国元首所借债务转属丙国政府承担

C.甲国南方省对丁国政府的债务不在国债之列

D.甲国中央政府所借债务转属丙国政府承担【答案】CD102、从运用法律的推理方法来看，大陆法系的法官通常不采用的是、（)

A.在进行归纳时，往往需要对法律原理、概念等进行法律解释

B.将蕴涵于法典中的高度概括的法律原理进行演绎和具体化

C.在进行演绎时,往往需要对法律原理、概念等进行法律解释

D.在进行演绎时,往往需要对法律概念、术语等进行法律解释【答案】A103、全面质量管理，是一种现代化的质量管理，它（）的质量管理。

A.重视人的因素

B.强调全员参加

C.全过程控制

D.重点管理

E.全企业实施【答案】ABC104、以下属于工程质量检验作用的有（）。

A.保证工程质量的重要工作内容

B.只有通过质量检验，才能得到工程产品的质量特征值

C.保证建设单位的利润最大化

D.质量检验为工程质量控制提供了数据

E.保证器材和原质量【答案】ABD105、法律解释可以分为立法解释、司法解释和学理解释，不同的法律解释其效力也不相同。根据我国《立法法》的规定,下列哪一或哪些情况属于全国人大常委会法律解释的权限范围？（）

A.法律的规定需要进一步明确具体含义的

B.法律规定业已修正需要重新定义其相关内容的

C.法律制定后出现新的情况，需要明确适用法律依据的

D.法律之间发生冲突，需要裁决其效力优先性的【答案】AC106、关于多边投资担保机构担保承保的风险，下列哪项是正确的？（）

A.负责业务的政府机构长期拖延协助投资人兑换或汇出货币不属于担保机构承保的范围

B.承保东道国为了管辖境内的经济活动而采取的普遍适用的措施

C.战争和内乱险的发生以东道国是否为一方或是否发生在东道国领土内为前提

D.政府违约险指东道国对投保人的违约【答案】D107、工程设备安装完毕后，要参与和组织的调试有（）。

A.单体调试

B.双体调试

C.联体无负荷调试

D.联体有负荷调试

E.全系统调试【答案】ACD108、根据《反倾销条例》，下列有关临时反倾销措施的陈述正确的有哪几项？（）

A.对于经初步裁定确定倾销成立并由此对国内产业造成损害的，可以采取临时反倾销措施

B.临时反倾销措施包括征收临时反倾销税，提供保证金、保函等担保形式

C.临时反倾销税的数额不得超过初步裁定确定的倾销幅度

D.终裁确定的反倾销税额高于临时反倾销税的数额的,差额部分应当由纳税义务人补足【答案】ABC109、质量检验按照实施者分类，可以分为（）。

A.发包法人/监理单位的质量检验

B.免检

C.第三方的检验

D.施工单位的质量检验

E.全数检验【答案】ACD110、工程发生质量事故，承包人必须按照有关规定向（）报告，并保护好现场，接受工程质量事故调查，认真进行事故处理。

A.设计单位

B.监理单位

C.勘察单位

D.建设单位

E.有关部门【答案】BD111、安全生产目标主要内容包括（）。

A.安全生产教育培训目标

B.重大危险源监控目标

C.应急管理目标

D.生产安全事故控制目标

E.安全生产支出目标【答案】ABCD112、根据现行宪法的规定，下列关于国务院的说法中，正确的是哪些？（）

A.国务院由总理、副总理若干人、国务委员若干人、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长组成

B.国务院总理由国家主席提名，全国人大决定；其余人选由总理提名，全国人大或常委会决定,通过后均由国家主席任命

C.国务院总理、副总理、国务委员和秘书长连续任职不得超过两届

D.国务院工作中的重大问题，必须经国务院常务会议或者国务院全体会议讨论决定【答案】ABD113、工程经济评价应遵循的原则包括（）。

A.效益与费用计算口径对应一致的原则

B.动态分析与静态分析相结合，以静态分析为主的原则

C.动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主的原则

D.定量分析与定性分析相结合，以定性分析为主

E.定量分析与定性分析相结合，以定量分析为主【答案】AC114、内地法院受理的一涉港民事案件需要向在内地没有住所的香港当事人送达文书,依相关规定，下列哪一选项是正确的？（）

A.当该香港人赴深圳出差时，法院应通过髙院向该人送达

B.2009年最髙人民法院《关于涉港澳民商事案件司法文书送达问题若干规定》颁布后，最髙人民法院《关于内地与香港特别行政区法院相互委托送达民商事司法文书的安排》被废除

C.受送达人在香港下落不明的，可以采取公告送达,三个月没有音信的视为不能以此种方式送达

D.采用公告送达和其他多种方式送达的，应当根据最先实现送达的方式确定送达日期【答案】D115、下列关于中央对特)iij行政区行使权力的说法中，错误的是哪一项？（）

A.中央人民政府负责管理与特别行政区有关的外交事务

B.中央包括全国人民代表大会及其常委会、国务院和中央军委

C.全国人大常委会无权修改特别行政区基本法

D.中央人民政府依法任命特别行政区行政长官和主要官员【答案】B116、张某经营一家小饭馆，经常用地沟油炒菜，被法院以生产、销售有毒有害食品罪判处5年有期徒刑，法院可以根据张某的犯罪情况和预防再犯罪的需要，同时决定张某在刑罚执行完毕一定期限内禁止从事食品生产、销售的行业。据此，下列说法错误的一项是：

A.职业禁止是一项非刑罚措施

B.如果张某被法院裁定假释，则职业禁止的期限从假释之日起计算

C.如果法院决定张某在4年内不得从事该行业，则张某实际上9年内均不得从事该行业

D.违反法院关于职业禁止的决定，情节严重的，以妨害公务罪定罪处罚【答案】D117、全面质量管理的基本观点中，用户至上的观点，包括（）。

A.使用工程的单位和个人

B.监理人是用户

C.质量监督机构是用户

D.设计单位也是用户

E.下道工序是上道工序的用户【答案】A118、各参建单位应建立健全以主要负责人为核心的安全生产责任制，项目法人主要负责人应履行的安全管理职责有（）。

A.组织季度安全考核评比奖惩

B.组织健全项目安全生产责任制，并组织检查、落实

C.主持召开安全生产领导小组会议，协调解决安全生产重大问题

D.负责落实安全生产费用，监督施工单位按规定使用

E.组织开展项目安全检查，及时消除事故隐患【答案】BCD119、清末修律中，正式颁布的法律有、（)

A.《大清民律（草案）》

B.《银行则例》

C.《法院编制法》

D.《公司律》【答案】BCD120、根据《律师法》的规定，下列哪一或哪些选项是正确的？（）

A.律师担任法律顾问，只能就有关法律问题提供意见,草拟、审查法律文书，不得参加诉讼、调解或者仲裁活动

B.律师接受委托后，任何情况下都不得拒绝辩护或代理

C.犯罪嫌疑人被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，受委托的律师凭律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函，有权会见犯罪嫌疑人、被告人并了解有关案件情况

D.受委托的律师自案件审查起诉之日起，有权查阅、摘抄和复制与案件有关的诉讼文书及案卷材料【答案】CD121、根据我国《民事诉讼法》的有关规定,我国法院在接受委托协助执行外国法院判决时,下列做法正确的是哪几项？（）

A.先要承认其效力，然后才交付执行

B.对外国法院判决只进行形式性审査

C.采取判决的方式承认效力，执行令的方式交付执行

D.依照我国《民事诉讼法》规定的程序执行【答案】ABD122、缩短关键路线的途径有（）。

A.将关键工作进行分解，组织平行作业

B.将关键工作进行分解，组织平行交叉作业

C.将关键工作进行分解，组织串联作业

D.压缩非关键工作的持续时间

E.压缩关键工作的持续时间【答案】AB123、根据最高人民法院《关于内地与澳门特别行政区法院民商事案件相互委托送达司法文书和调査取证的安排》(以下简称《内地与澳门特别行政区安排》），下列说法正确的是、（)

A.北京市髙级人民法院与澳门终审法院之间可以相互委托送达与取证

B.受托法院应优先处理受托事项,完成受托事项的期限,送达文书最迟不超过三个月

C.送达费用一般由委托方支付

D.受托方可根据其本辖区法律不承认对该请求事项提起诉讼的权利为由,拒绝接受委托【答案】A124、监理单位进行质量检验的主要任务包括（）。

A.对工程质量进行检验，并记录检验数据

B.参与工程中所使用的新材料、新结构、新设备和新技术的检验和技术审定

C.对工程中所使用的重要材料进行检验和技术审定

D.核实质量检测人员的资质

E.参与质量事故的分析处理【答案】ABC125、某县环保局根据举报，对某造纸公司进行突击检查，发现该公司违法排放有毒废水到长江中，责令停止生产，并查封了排放设施，后又作出了罚款20万的决定。该公司逾期未申请行政复议，也未提起行政诉讼，且多次拒绝履行罚款决定。对于该公司拒绝履行罚款决定的行为，某县环保局可以采取下列哪项措施：

A.申请人民法院强制执行

B.每日按罚款数额的5％加处罚款

C.通知银行将造纸公司的存款划拨抵缴罚款

D.将被查封的排放设施变卖抵缴罚款【答案】A126、下列破坏家庭秩序的犯罪中属于秦律规定的是、（)

A.擅杀子

B.子女控告父母

C.子不孝

D.卑幼殴尊长【答案】ABCD127、工程建设进展到（）阶段，监理机构应核查承包人的阶段验收准备工作，具备验收条件的，提请发包人安排阶段验收工作。

A.水库下闸蓄水

B.水电站（泵站）首（末）台机组启动

C.引（调）排水工程通水

D.加固工程通水

E.枢纽工程导（截）流【答案】ABC128、关于我国司法制度，下列哪一选项是错误的？（）

A.检察官独立原则与法官独立原则相类似,都体现了一种“除了法律没有上司”的独立性特征

B.检察机关是国家的法律监督机关，通过履行公诉、职务犯罪侦查和诉讼监督等职能,维护国家法制的统—

C.基层法院除审判案件外,还处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件,对人民调解委员会调解民间纠纷进行业务指导

D.我国宪法、人民法院组织法和三大诉讼法均明确规定，人民法院依照法律规定独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人干涉【答案】A129、GB-T19000族核心标准的构成有（）。

A.GB-T19000质量管理体系——基础和术语

B.GB-T19001质量管理体系——要求

C.GB-T19004质量管理体系——追求组织的持续成功质量管理方法

D.GB-T19011—质量管理体系审核指南

E.GB-T19011—质量环境和审核指南【答案】ABCD130、根据《水利水电标准招标文件》以下工程按照m3计量的是（）

A.预应力混凝土

B.劈裂灌浆

C.钢筋混凝土防渗墙

D.浆砌石

E.一般土方开挖【答案】AD131、建设工程进度控制计划体系中，施工单位的进度计划主要包括（）

A.施工准备工作计划

B.施工总进度计划

C.单位工程施工进度计划

D.分部分项工程进度计划

E.资金流动计划【答案】ABCD132、工程经济评价应遵循的原则有（）。

A.效益与费用计算口径对应一致的原则

B.动态分析和静态分析相结合，以动态分析为主的原则

C.动态分析和静态分析相结合，以静态分析为主的原则

D.定量分析与定性分析相结合，以定量分析为主

E.定量分析与定性分析相结合，以定性分析为主【答案】ABD133、建立质量管理体系的主要目的有（）。

A.管理好企业内部的质量工作

B.持续稳定地提供符合用户要求的产品

C.使企业的领导对本企业的质量管理水平和质量保证能力建立信心

D.使影响产品质量的各种因素都处于受控状态

E.以最经济的方式实现产品的质量要求【答案】ACD134、水利水电工程建设项目应设立由项目法人牵头组建的安全生产领导小组，领导小组应履行的主要职责有（）。

A.贯彻落实国家有关安全生产的法律、法规、规章、制度和标准

B.制定项目安全生产个体目标及季度目标安全生产目标管理计划

C.组织制定项目安全生产管理制度，并落实

D.组织编制保证安全生产措施方案和蓄水安全鉴定等工作

E.协调解决项目安全生产工作中的重大问题【答案】ACD135、由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担相应责任，可得到的补偿有（）。

A.工期

B.材料

C.费用

D.利润

E.工程设备【答案】ACD136、在侦查一起重大故意毁坏财物案件中，公安机关组织了辨认，下列哪一说法符合刑事诉讼法的规定：

A.辨认人既可以是证人、被害人，也可以是犯罪嫌疑人

B.对犯罪场所照片的辨认不得少于5张

C.对辨认对象的辨认，应当录音录像，辨认人不愿公开进行的，应当为其保守秘密

D.公安机关组织辨认要经公安机关负责人审查决定【答案】A137、全面质量管理的基本观点有（）。

A.质量第一

B.重视统计量工作

C.用户至上

D.预防为主

E.用数据说话【答案】ACD138、建设工程进度控制计划体系中，施工单位的进度计划主要包括（）

A.施工准备工作计划

B.施工总进度计划

C.单位工程施工进度计划

D.分部分项工程进度计划

E.资金流动计划【答案】ABCD139、实施以顾客为关注焦点的原则，可开展的活动包括（）。

A.全面了解顾客的需求和期望

B.有计划地、系统地测量顾客满意程度

C.在重点关注顾客的前提下，确保兼顾其他相关方的利益

D.确定组织的质量方针，做好发展规划

E.提倡公开和诚恳的交流和沟通【答案】ABC140、发包人进度计划编制注意事项中，（）里程碑节点确定时，应考虑分标方案。

A.施工准备

B.主体工程施工

C.建设工期

D.基础工程施工

E.结构工程施工【答案】AB141、根据我国相关法律的规定，国务院组成人员中包括下列哪些？（）

A.总理、副总理

B.国务委员、各部长

C.各委员会主任、审计长

D.秘书长、各部副部长【答案】ABC142、关于工程网络计划工期优化的说法，正确的有（）

A.应压缩非关键线路上自由时差大的工作

B.应有步骤地将关键工作压缩成非关键工作

C.应考虑压缩关键线路上有充足备用资源的工作

D.应考虑质量、安全和资源等因素选择压缩对象

E.应改变各项工作的逻辑关系【答案】CD143、属于发包人质量责任的有（）。

A.发包人应根据国家和水利部有关规定依法设立，主动接受水利工程质量监督机构对其质量管理体系的监督检查

B.发包人应根据工程规模和工程特点，按照水利部有关规定，通过资格审查招标选择勘察设计、施工、监理及第三方检测单位，并实行合同管理

C.设计交底会议必须由发包人主持

D.发包人必须向有关的勘察、设计、施工、监理及第三方检测等单位提供与建设工程有关的原始资料

E.实行监理的建设工程，发包人应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理【答案】ABD144、下列哪些表述是不正确的？（）

A.无论现代法律还是古代法律，都不直接调整人的思想，不直接对人的意识、观念发生影响

B.德国法学家拉德布鲁赫认为法律的安定性是法律的第一项使命

C.法律是人们在社会生活中形成的一种共识

D.强制性是法律固有的特征，其他社会规范不具有强制性【答案】AD145、承包人质量责任包括（）。

A.应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程

B.不得将其承接的水利建设项目的主体工程进行转包

C.必须依据国家、水利行业有关工程建设法规、技术规程、技术标准的规定以及设计文件和施工合同的要求进行施工

D.按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责

E.应主持或与监理机构联合主持设计交底会议【答案】ABC146、质量是指“客体的一组固有特性满足要求的程度”，其中“要求”包括（）。

A.明示的

B.通常隐含的

C.必须履行的

D.一般

E.特殊【答案】ABCD147、以下关于缺陷责任期承包人质量责任的说法，正确的有（）。

A.承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任

B.发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止

C.承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因

D.经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用

E.承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复【答案】ABD148、甲国与乙国合并为一个新国家丙国。原甲国中央政府、甲国南方省，分别从丁国政府借债。同时，乙国元首以个人名义从丁国的商业银行借款，用于乙国合并前一次救灾。上述债务均未偿还。甲乙丙丁四国没有关于甲乙两国合并之后所涉债务事项的任何双边或多边协议。根据国际法中有关原则和规则，下列哪些选项是正确的？（）

A.上述债务因新的国际法主体丙国的出现而自然消除

B.乙国元首所借债务转属丙国政府承担

C.甲国南方省对丁国政府的债务不在国债之列

D.甲国中央政府所借债务转属丙国政府承担【答案】CD149、建立质量管理体系的主要目的有（）。

A.管理好企业内部的质量工作

B.持续稳定地提供符合用户要求的产品

C.使企业的领导对本企业的质量管理水平和质量保证能力建立信心

D.使影响产品质量的各种因素都处于受控状态

E.以最经济的方式实现产品的质量要求【答案】ACD150、下列哪些选项属于质量控制的内容？（）

A.规定控制标准

B.制定具体的控制方法

C.开发新技术、新工艺

D.明确所采用的检验方法

E.实际进行检验【答案】ABD151、下列关于发包人提供材料和工程设备说法正确的有（）。

A.发包人应在材料和工程设备到货7d前通知承包人

B.承包人会同监理机构在约定地点赶赴现场验收

C.发包人提供的材料设备全程由发包人运输保管

D.发包人要求提前交货，承包人可以拒绝

E.承包人要求更改交货地点所增加的费用和工期由承包人负责【答案】AB152、关于市民法和万民法，下列说法不正确的有、（)

A.市民法是罗马国家固有的法律，它早期是仅适用于罗马居民的法律

B.市民法调整的内容为国家行政管理、诉讼程序及公民的人身和财产关系等方面

C.万民法主要调整罗马公民与外来人以及外来人之间的财产关系

D.万民法是通过民众大会和元老院的决议形成的法律【答案】AD153、下列各项中，属于功能评价方法的有（）。

A.价值标准评价方法

B.功能重要性系数评价方法

C.强制确定法

D.“最合适区域”法

E.ABC分析法【答案】ABD154、下列哪一个选项的表述不能成立？（）

A.《立法法》第48条规定，提出法律案应当同时提出法律草案文本及其说明

B.依照法律规定，全国人大代表30人以上或1个代表团可以提出法律议案

C.法律草案要经过全国人大的全体代表或全国人大常委会全体组成人员的过半数通过

D.《立法法》规定列人常务委员会会议议程的法律案，一般应当经两次常务委员会会议审议后再交付表决【答案】D155、实施以顾客为关注焦点的原则，可开展的活动包括（）。

A.全面了解顾客的需求和期望

B.有计划地、系统地测量顾客满意程度

C.在重点关注顾客的前提下，确保兼顾其他相关方的利益

D.确定组织的质量方针，做好发展规划

E.提倡公开和诚恳的交流和沟通【答案】ABC156、可行性研究阶段编制投资估算与编制设计概算是相同的有（）等。

A.组成内容

B.项目划分

C.费用构成

D.编制方法

E.计算标准【答案】ABC157、依据《水利水电工程施工质量评定规程》，水利水电工程项目划分为（）。

A.单项工程

B.单位工程

C.分项工程

D.分部工程

E.单元工程【答案】BD158、将应判为不合格的交验批被错判为合格批，这种错误判断为（）。

A.第一类错误判断

B.第二类错误判断

C.承包人风险

D.用户的风险

E.第三方风险【答案】BD159、《建设工程质量管理条例》的出台对整个工程建设强制性标准工作具有重要意义，包括（）。

A.落实了工程建设强制性标准工作的三大任务

B.规划了标准体制改革的方向

C.最大限度地保护人民生命财产安全、人身健康、环境保护和公众利益

D.对违反强制性标准的处罚有了明确的、具体的规定

E.进一步提高了水利工程建设质量与安全管理水平【答案】ABD160、一般可以采用全数检验的情况有（）。

A.批量大

B.破坏性检验

C.检查费用低

D.稍有一点缺陷就会带来巨大损失的场合

E.质量标准高【答案】CD161、水利工程质量监督的依据包括（）。

A.质量保修书

B.国家有关的法律、法规

C.水利水电行业有关技术规程、规范，质量标准

D.相关合同文件

E.经批准的设计文件等【答案】BC162、《建设工程质量管理条例》的出台对整个工程建设强制性标准工作具有重要意义：落实了工程建设强制性标准工作的三大任务，即（）。

A.制定标准

B.实施标准

C.对标准实施的监督

D.相关处罚有了明确的、具体的规定

E.明确责任人【答案】ABC163、检察院在对甲绑架案审查起诉时，发现该案还有同案犯乙，但乙目前在逃，另外还发现，甲2年前实施过抢劫，抢劫事实清楚，证据确实、充分。对此，检察院的正确做法是：

A.应当将案件退回侦查机关补充侦查

B.应当要求侦查机关补充移送审查起诉

C.应当要求侦查机关补充移送审查起诉，在乙到案后，再将甲和乙共同实施的绑架案与乙抢劫案并案移送审查起诉

D.对于乙，应当要求侦查机关在其到案后再移送审查起诉，对于甲另案实施的抢劫，可以直接提起公诉【答案】D164、下列投资方案经济效果评价指标中，不属于盈利能力分析指标的有（）

A.财务净现值

B.投资收益率

C.流动比率

D.资产负债率

E.借款偿还期【答案】CD165、某市民政局以某慈善基金会擅自改变捐赠财产用途为由给予该基金会负责人刘某15万元罚款。刘某向市政府申请复议。市政府将罚款额改为5万元。刘某仍不服向法院起诉。该法院安排助理审判员丁某一人审理。下列说法不成立的是：

A.本案可以调解

B.本案由丁某一人审理，应经本案当事人同意

C.本案一审对象是5万元罚款

D.本案可由市民政局所在地基层法院管辖【答案】D166、下列关于缺陷责任期监理机构工作任务的说法中，正确的有（）。

A.监理机构应监督承包人按计划完成尾工项目，协助发包人验收尾工项目

B.监理机构应监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复

C.监理机构可以指定其他单位进行施工质量缺陷的修复工作

D.监理机构在缺陷责任期应保持项目施工阶段的人员和设施规模

E.监理机构在缺陷责任期应按合同约定办理付款签证【答案】AB167、一般可以采用全数检验的情况有（）。

A.批量大

B.破坏性检验

C.检查费用低

D.稍有一点缺陷就会带来巨大损失的场合

E.质量标准高【答案】CD168、下列适用于抽样检验的有（）。

A.破坏性检验

B.质量检验对象数量多

C.检验的对象是连续体

D.检验样品数量少

E.对工序进行质量检验【答案】ABC169、以下属于施工单位主要负责人应履行的安全管理职责的有（）。

A.保证安全生产费用的足额投入和有效使用

B.组织安全教育和培训

C.协助项目负责人开展安全教育培训、考核

D.及时、如实报告生产安全事故，组织生产安全事故现场保护与抢救工作

E.负责安全生产日常检查，建立安全生产管理台账【答案】ABD170、玛丽为甲国派驻乙国领馆的领事官员，依《维也纳领事关系公约》，其在乙国不受逮捕、拘押和监禁，但也有一些例外的情况，下列哪些属于例外的情况？（）

A.因玛丽在乙国有严重犯罪情形，依法定程序应予以逮捕和拘押的

B.玛丽在乙国有违反交通法规情形，应予拘留的

C.玛丽在乙国有违反治安法规情形，应予拘押的

D.为执行已经发生法律效力的判决而依法定程序应予以逮捕和拘押的【答案】AD171、《国际贸易术语解释通则》从性质上讲属于下列哪项？（）

A.国际商业惯例

B.国际公约

C.联大的规范性决议

D.国内立法【答案】A172、下列内容中，按重量计量的有（）。

A.钢结构

B.帷幕灌浆

C.回填灌浆

D.启闭机安装工程

E.钢筋【答案】AB173、资金使用计划的编制方法包括（）。

A.按工程投资构成编制资金使用计划

B.按工程造价控制目标编制资金使用计划

C.按工程项目规模编制资金使用计划

D.按工程项目划分组成编制资金使用计划

E.按工程进度编制资金使用计划【答案】AD174、全面质量管理的基本观点有（）。

A.质量第一

B.重视统计量工作

C.用户至上

D.预防为主

E.用数据说话【答案】ACD175、一般可以采用全数检验的情况有（）。

A.批量大

B.破坏性检验

C.检查费用低

D.稍有一点缺陷就会带来巨大损失的场合

E.质量标准高【答案】CD176、根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程事故分为（）。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

E.轻微事故【答案】ABCD177、依据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017），当事人因现场签证费用发生争议，鉴定人应做到（）。

A.现场签证只有总价款而无明细表述的，按照工作技术要求比照鉴定项目相应工程总价适当上浮动计算

B.现场签证只有总价款而无明细表述的，按总价款计算

C.现场签证明确了人、机、材数量及其价袼的，按签证的数量和价格计算

D.现杨签证只有用工数量没有人工单价的，其人工单价按照工作技术要求比照鉴定项目相应工程人工单价适当上下浮动计算

E.现场签证只有材料和机械台班用量没有价格的，其材料和台班价格按照市场平均价格计算【答案】BC178、某省会市的《学校安全条例》规定，学校不得组织未成年学生参加抢险、救灾等危险性活动。这一条款意味着,在该市组织未成年学生参加抢险救灾活动被视为违法。关于这一规定，下列哪一或哪些选项是正确的？（）

A.这为保护未成年学生的生命健康权提供了明确的法律根据

B.这一规定，是为了保证一方的绝对利益，而不允许牺牲较小利益，即使这种牺牲能带来较大的利益

C.保护更大利益是道德和法律的共同追求

D.这一规定表达的是“未成年学生的利益高于一切”的思路，这不仅不符合传统美德，也不符合现代法治精神【答案】ABC179、施工阶段监理单位进行质量控制的依据主要包括（）等。

A.工程合同文件

B.设计文件

C.设备供应单位提供的设备安装说明书

D.工程材料试验的技术标准

E.有关质量方面的法律、法规【答案】ABC180、水利工程基本建设项目竣工决算审计的目的是监督和评价其竣工决算的（）。

A.安全性

B.可靠性

C.真实性

D.合规性

E.完整性【答案】CD181、对某水工建筑单位工程外观质量进行评定，下列项目中，评为三级的有（）。

A.A项目合格率82%

B.B项目合格率77%

C.C项目合格率92%

D.D项目合格率69%

E.E项目合格率88%【答案】AB182、工程质量监督机构依法对工程质量进行强制性监督的主要任务有（）。

A.参加工序质量抽检工作

B.检查施工现场工程建设各方主体质量行为

C.检查工程实体质量

D.监督质量标准的执行情况

E.监督工程质量验收【答案】BCD183、工程项目的可行性研究的目的是通过对拟建项目进行全面分析及多方面比较，论证该项目（）。

A.是否符合可持续发展

B.是否满足地区规划

C.是否必须（适合）建设

D.技术上是否可靠

E.经济上是否合理【答案】CD184、对于工程产品的质量特性除安全