2022年吉林省监理工程师之水利工程目标控制模考提分题库免费答案

《监理工程师之水利工程目标控制》题库

一,单选题(每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、下列工作内容不属于安全生产事故隐患排查治理的是（）。

A.建立健全排查治理制度

B.落实主体责任

C.事故隐患排查

D.上报事故报告【答案】D2、水利工程施工进度计划WBS分解中编制初步施工进度计划时当确定工作持续时间后应该进行的工作是（）。

A.确定逻辑关系

B.绘制初步工程网络计划

C.确定工程量

D.计算时间参数【答案】B3、经济净现值是指将项目在整个计算期内各年（）用社会折现率折算到建设期初的现值之和。

A.现金流量

B.效益流量

C.净现金流量

D.经济净效益流量【答案】D4、时标网络计划宜按（）时间编制。

A.最早

B.平均

C.最晚

D.固定【答案】A5、工程计量的结果必须得到（）确认。

A.承包人

B.发包人

C.监理人和发包人

D.监理人和承包人【答案】D6、混凝土预制吊装时混凝土强度应符合设计要求。当设计无规定时，混凝土强度不应低于设计强度标准值的（）%。

A.70

B.75

C.80

D.100【答案】A7、工程开工前，发包人的准备工作中，监理机构应协助发包人做好施工现场的（）工作。

A.“三通一平”

B.“四通一平”

C.“五通一平”

D.“七通一平”【答案】B8、监理机构按照监理合同约定和监理工作需要，在施工现场对工程重要部位和关键工序的施工作业实施连续性的全过程监督、检查和记录，是指的（）。

A.旁站

B.巡视

C.平行检验

D.见证取样【答案】A9、监理机构可签发暂停施工指示，并抄送发包人的情形有（）。

A.工程继续施工将会对第三者或社会公共利益造成损害

B.为了保证工程质量、安全所必要

C.监理机构认为发生了应暂停施工的紧急事件

D.承包人未经许可即进行主体工程施工时，改正这一行为所需要的局部停工【答案】D10、细骨料的质量要求中，其细度模数，应在（）范围内。

A.1.4～2.0

B.1.4～3.0

C.2.4～4.0

D.2.4～3.0【答案】D11、下列关于项目经济效益和费用的识别说法错误的是（）。

A.遵循有无対比的原则

B.正确识别和调整转移支付，统一对待

C.正确识别正面和负面外部效果

D.合理确定效益和费用的空间范围和时间跨度【答案】B12、某施工企业每年年末存入银行100万元，用于3年后的技术改造，已知银行存款年利率为5%，按年复利计息，则到第3年末可用于技术改造的资金总额为（）。

A.331.01

B.330.75

C.315.25

D.315.00【答案】C13、根据《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501--2007），工程量清单的组成不包括（）

A.分类分项工程量清单

B.措施项目清单

C.零星工作项目清单

D.单位工程工程量清单【答案】D14、全面质量管理的思想基础为（）。

A.用户至上

B.质量第一

C.质量是检验出来的

D.一切用数据说话【答案】B15、做好项目经济评价其目的在于（）。

A.确定项目立项的必要性

B.确定项目立项的可行性

C.推荐最佳投资方案

D.最大限度地避免风险，提高投资效益【答案】D16、对于因异常恶劣的气候造成施工单位的施工机械损坏和人员窝工及相应的费用索赔，监理工程师应当（）

A.不予批准

B.批准相应的措施项目费

C.批准相应的直接工程费

D.批准相应的施工机械损失和人员窝工费用【答案】A17、在国际建设工程项目中，暂列金额是（）的备用金。

A.咨询方

B.施工方

C.业主方

D.供货方【答案】C18、对于数量大或检验费用高，特别是需进行破坏性和损伤性检验的材料质量鉴定一般选用的方法是（）。

A.不检验

B.抽样检验

C.全数检验

D.放松检验【答案】B19、在质量管理体系的审核与评审阶段，质量管理体系审核的重点，主要是验证和确认体系文件的（）。

A.适用性和有效性

B.适用性和标准性

C.实践性和有效性

D.实践性和标准性【答案】A20、承包人的质量保证体系组成包括思想控制子体系、组织控制子体系和（）控制子体系。

A.工作

B.过程

C.技术

D.……【答案】A21、财务评价中对投入物和产出物采用以（）体系为基础的预测价格。

A.不变价格

B.市场价格

C.可变价格

D.影子价格【答案】B22、工程项目划分表由（）组织编制并报质量监督机构确定。

A.项目法人

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位【答案】A23、初步设计编制的概算静态总投资超过可行性研究报告估算静态投资（）时，必须重编可行性研究报告，重新按原程序报批。

A.10%以上（含10%）

B.10%以上（不含10%）

C.15%以上（含15%）

D.15%以上（不含15%）【答案】C24、某质量事故发生后，造成较大经济损失，经过处理后不影响正常使用但对寿命有一定影响的事故属于（）。

A.一般质量事故

B.较大质量事故

C.重大质量事故

D.特大质量事故【答案】B25、下列各项中，属于水土保持工程概算内容的是（）。

A.施工临时工程

B.防护工程

C.环境保护措施

D.建筑工程【答案】A26、在对某进度计划进行检查时，发现工作A尚需作业天数为6天；已知工作A距计划最迟完成时间尚有5天，工作A的总时差为0，则工作A（）

A.可提前1天完成

B.进度正常

C.会影响总工期1天

D.不确定会不会影响总工期【答案】C27、要保证技术方案生产运营期有足够资金支付到期利息，方案的利息备付率最低不要低于（）。

A.0.5

B.1

C.3

D.5【答案】B28、监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的（）天内作出变更指示。

A.3

B.7

C.14

D.21【答案】C29、由于（）的原因，导致工期拖延，从而增大了工程成本时，承包人有权申请工期延误事件引起的派生费用损失。

A.不可抗力

B.法律条文改变

C.发包人方面

D.季节性大雨【答案】C30、GB/T28000/OHSAS系列标准采用统一要求，它的普遍实施在一定程度上消除了（），将是未来国际市场竞争的必备条件之一。

A.通货膨胀

B.贸易壁垒

C.人口增长

D.资源浪费【答案】B31、下列质量数据特征值中，用来反映的是数据分散状况的是（）。

A.极差

B.标准偏差

C.均值

D.变异系数【答案】A32、工程在规定的时间内和规定的条件下，完成规定功能的能力大小和程度是指（）。

A.安全性

B.性能

C.可靠性

D.时间性【答案】C33、工程质量不是朝夕之间形成的，这体现了工程项目具有（）特点。

A.时效性

B.不可复制

C.周期长

D.与环境协调【答案】C34、衡量资金时间价值的绝对尺度是（）。

A.利率

B.使用成本

C.占用成本

D.利息【答案】D35、重大风险由（）监督检查。

A.主管部门

B.项目法人

C.监理单位

D.施工单位【答案】A36、建设项目按费用设计的主要目的是要设计出既具有合格的性能，又经济、实用的系统。它强调的是（）应作为与性能、进度同样重要的设计参数。

A.成本

B.费用

C.质量

D.功能【答案】B37、总监理工程师应在工程开工日期（）天前向承包人发出工程开工通知。

A.5

B.7

C.10

D.14【答案】B38、水利竣工验收时，监理单位以（）身份在竣工验收鉴定书上签字。

A.验收单位

B.被验收单位

C.监督单位

D.委派单位【答案】B39、某建设工程向银行贷款500万元，年利率为6％，贷款3年，按复利每半年计息一次，则到期后应付贷款利息为（）万元。

A.90.00

B.95.51

C.97.03

D.109.26【答案】C40、下列不属于承包人在按照合同要求编制的进度计划时应当满则的要求是（）。

A.合同工期

B.进度里程碑目标要求

C.施工场地

D.合同其他要求【答案】C41、根据《水利水电建设工程验收规程》（S1223-2008），项目法人应在收到合同工程完工验收申请报告之日起（）个工作日内，决定是否同意验收。

A.10

B.15

C.20

D.30【答案】C42、质量控制的对象是（）。

A.过程

B.建筑主体

C.材料构件

D.节点【答案】A43、在危险源评价的方法中，作业条件—管理因子危险性评价法适用于（）评价。

A.决策期

B.设计期

C.施工期

D.各阶段【答案】D44、水利工程竣工验收质量抽检时，承担竣工验收质量抽检的检测单位由（）择定。

A.监理单位

B.施工单位

C.竣工验收单位

D.项目法人【答案】C45、下列关于混凝土浇筑振捣说法正确的是（）。

A.混凝土浇筑可以用振捣代替平仓

B.振捣时间以混凝土粗骨料不再显著下沉，开始泛浆为准，避免欠振、过振或漏振动

C.振捣棒只能垂直插入混凝土中

D.浇筑过程中如果混凝土和易性差可在仓面加水【答案】B46、参与工程项目建设的各方，为了保证建设工程质量所做的组织管理工作和生产全过程各项工作的水平和完善程度，是指的（）。

A.工作进度

B.工作安全

C.工作造价

D.工作质量【答案】D47、自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A.7

B.15

C.28

D.30【答案】D48、水利工程质量评定的基础单位是（）。

A.水利工程项目

B.分部工程

C.单位工程

D.单元工程【答案】D49、对承包人提供的材料和工程设备，承包人应按合同约定和监理单位指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，所需费用由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.供货人【答案】B50、监理机构可签发暂停施工指示，并抄送发包人的情形有（）。

A.工程继续施工将会对第三者或社会公共利益造成损害

B.为了保证工程质量、安全所必要

C.监理机构认为发生了应暂停施工的紧急事件

D.承包人未经许可即进行主体工程施工时，改正这一行为所需要的局部停工【答案】D51、水利工程施工中，后续单元工程凭（）方可开工。

A.分部工程开工申请获批

B.监理机构签发的上一单元施工质量合格证明

C.上一单元工程自检合格证明

D.质量监督部门签发的上一单元施工质量合格证明【答案】B52、成品骨料出厂品质检测时，细骨料应按同料源每（）为一批。

A.400t

B.600t

C.800t

D.1000t【答案】B53、（）指具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物。

A.单位工程

B.分部工程

C.分项工程

D.单元工程【答案】A54、监理人收到承包人书面变更建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的()天内作出变更指示。

A.7

B.14

C.20

D.28【答案】B55、推土机的推土距离和铲运机的铲运距离是指取土中心至卸土中心的平均距离。推土机推土定额是按自然方拟定的，如推松土时，定额乘（）调整系数。

A.0.80

B.0.85

C.0.90

D.1.09【答案】A56、关于水利工程质量缺陷的说法，不正确的是（）。

A.质量缺陷是指小于一般质量事故的质量问题

B.质量缺陷实行备案制度

C.工程质量有缺陷，不可评定合格

D.质量缺陷备案表由监理单位组织编写【答案】C57、由于承包人的原因造成工程拖期时，在超出计划工期的拖期时段内的监理人服务费用，由（）承担。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.承包人和发包人共同【答案】A58、碾压混凝土施工中，各种运输机具在转运或卸料时，出口处混凝土自由落差均不宜大于（）m。

A.5m

B.1.5m

C.3m

D.10m【答案】B59、根据《水利工程施工监理规范》（SL288--2014），跟踪检测费用由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.第三方【答案】B60、当进行工期压缩时，对直接费和间接费的影响正确的是（）。

A.直接费减少，间接费增加

B.直接费增加，间接费减少

C.直接费和间接费均增加

D.直接费和间接费均减少【答案】B61、见证取样资料由（）进行制备。

A.施工单位

B.建设单位

C.设计单位

D.监理机构【答案】A62、下列选项中，不属于工程形成各阶段对质量的影响的是（）。

A.项目评价阶段

B.项目可行性研究

C.设计阶段

D.施工阶段【答案】A63、根据《水利工程设计概（估）算编制规定》，枢纽工程的人工预算单价标准设置（）个档次。

A.二

B.三

C.四

D.五【答案】C64、由多个相互关联的不同深度的进度计划组成的计划系统，不包括（）。

A.施工总进度计划

B.建设工程总施工进度计划

C.建设工程子系统施工进度计划

D.子系统的单项工程施工进度计划【答案】A65、根据《水利工程质量监督管理规定》，水利工程建设项目质量监督方式以（）为主。

A.跟踪

B.巡视

C.抽查

D.旁站【答案】C66、关于进度偏差和投资偏差，下列说法中正确的是（）。

A.进度偏差为正值时，表示进度提前

B.进度偏差为负值时，表示进度拖延

C.投资偏差为正值时，表示投资超支

D.投资偏差为正值时，表示投资节约【答案】C67、工程量清单中列明的所有需要填报的单价和合价，（）均应填报。

A.投标人

B.招标人

C.设计人

D.上级主管部门【答案】A68、定义项目日期中，必须完成（）。

A.在用关键路线算法进行进度计算时，影响采用自由浮时参数确定的关键路线

B.只在无任何作业项时，才能够显示

C.系统给出，不能手动定义

D.在用关键路线算法进行进度计算时，影响后推法计算最晚时间【答案】D69、下列合同形式中，主要由发包人承担风险的是（）。

A.总价合同

B.单价合同

C.纯单价合同

D.成本加酬金合同【答案】D70、下列各项不属于固定成本的是（）。

A.工资及福利费

B.计件工资

C.修理费

D.运营期利息【答案】B71、双代号时标网络计划中，以波形线表示工作的（）

A.时距

B.总时差

C.虚工作

D.自由时差【答案】D72、工程项目施工质量评为优良的标准之一是单位工程质量全部合格，其中（）以上单位工程质量达到优良等级，且主要单位工程质量（）优良。

A.60%，100%

B.60%，90%

C.70%，100%

D.70%，90%【答案】C73、由于（）的原因，导致工期拖延，从而增大了工程成本时，承包人有权申请工期延误事件引起的派生费用损失。

A.不可抗力

B.法律条文改变

C.发包人方面

D.季节性大雨【答案】C74、土方明挖开始前，承包人应根据监理人指示，测量开挖区的地形和（），经监理人检查确认后，作为计量支付的原始资料。

A.计量剖面

B.计量平面

C.计量体积

D.计量立面【答案】A75、一期、二期埋件的埋设位置、临时支撑、加固措施、埋设公差经（）自检合格后，在混凝土浇筑之前应通知监理工程师检查签证。

A.安装单位

B.设计单位

C.建设单位

D.施工单位【答案】A76、招标控制价编制中，不得作为竞争性费用的是（）。

A.分部分项工程费

B.安全文明施工费

C.总承包服务费

D.暂列金额【答案】B77、在质量管理体系的审核与评审阶段，质量管理体系审核的重点，主要是验证和确认体系文件的（）。

A.适用性和有效性

B.适用性和标准性

C.实践性和有效性

D.实践性和标准性【答案】A78、控制性进度计划由（）编制。

A.施工单位

B.监理单位

C.项目法人

D.设计单位【答案】B79、大型工程的单位工程外观质量评定中，参加工程外观质量评定的人员不宜少于（）人。

A.3

B.5

C.7

D.10【答案】C80、水利工程施工分析进度状况，对存在的问题提出建议与意见，编写进度报告的单位是（）。

A.施工单位

B.监理单位

C.项目法人

D.设计单位【答案】B81、施工单位在工程建设施工中应认真执行“三检制”，下述不属于三检制内容的是（）。

A.初检

B.复检

C.交检

D.终检【答案】C82、质量检验的目的不含（）。

A.判断工程产品、建筑原材料质量是否符合规定要求或设计标准

B.判定工序是否正常

C.评定质量检验人员（包括操作者自我检查）的工作准确性程度

D.保证施工进度的正常进行【答案】D83、水利工程质量事故处理原则中，事故调查处理由（）按相关规定履行手续。

A.监理单位

B.项目法人

C.施工单位

D.调查单位【答案】B84、工程计量的结果必须得到（）确认。

A.承包人

B.发包人

C.监理人和发包人

D.监理人和承包人【答案】D85、计量型抽样检验方案的设计时，根据上、下质量统计是否符合接收判定值，对于分立双侧规格限，同时计算上、下质量规格限。下列结论正确的是（）。

A.QL≥kL且QU≥kU，则接收该批

B.QL≥kL或QU≥kU，则接收该批

C.QL＜kL且QU＜kU，则接收该批

D.QL＜kL且QU＜kU，则拒收该批【答案】A86、某项目建设期2年，各年初投资额分别为300万元、400万元，年利率为10%，则该项目建成后的总投资是（）。

A.700万元

B.803万元

C.800万元

D.806万元【答案】B87、在工程开工前，对利用的原始基准点、基准线等测量控制点，应由（）复核。

A.发包人

B.监理人

C.施工单位

D.设计单位【答案】B88、控制性进度计划由（）编制。

A.施工单位

B.监理单位

C.项目法人

D.设计单位【答案】B89、水利工程缺陷责任期从（）起，一般不少于1年。

A.单位工程完工

B.合同工程完工

C.合同工程完工验收之日

D.工程竣工【答案】C90、当工程网络计划的计算工期超过要求工期时，可采用的工期优化的方法是（）

A.缩短关键工作的总时差

B.减少相邻工作之间的时距

C.缩短关键工作的持续时间

D.减少相邻工作之间的时间间隔【答案】C91、在施工过程中，对承包人已完成的工程量的测量和计算，称为（）。

A.工程计量

B.工程统计

C.工程算量

D.工程量【答案】A92、金属结构设备埋件的二期混凝土强度，达到（）以后方可拆模，拆模后应对埋件进行复测，并做好记录。

A.70%

B.80%

C.90%

D.100%【答案】A93、单位工程质量等级由（）核定。

A.施工承包人

B.监理人

C.质量监督机构

D.项目法人【答案】C94、单位工程质量，在施工单位自评合格后，由监理单位复核，（）认定。

A.工承包人

B.监理人

C.质量监督机构

D.项目法人【答案】D95、河床部位开挖深度较大时，应采用（）。

A.自上而下开挖

B.分层开挖

C.分梯段开挖

D.分块开挖【答案】B96、质量检验时，将总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定的范围内随机抽取一个或一组初始单元，然后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法称为（）。

A.完全随机抽样

B.分层随机抽样

C.系统随机抽样

D.多阶段抽样【答案】C97、全面质量管理的基本方法概括为四个阶段八个步骤，其中包括八个步骤中的前四个步骤的阶段是（）。

A.实施阶段

B.检查阶段

C.计划阶段

D.处理阶段【答案】C98、有关质量检验的规定，不正确的是（）。

A.承担工程检验业务的检测机构应具有水行政主管部门颁发的资质证书

B.国家规定需强制检定的计量器具应经市级以上计量行政部门认定的计量检定机构或其授权设置的计量检定机构进行检定

C.参与中间产品及混凝土（砂浆）试件质量资料复核的人员应具有工程师以上工程系列技术职称，并从事过相关试验工作

D.对涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料，应实行见证取样【答案】B99、下列关于质量管理说法正确的是（）。

A.质量管理包括制定质量方针和质量目标

B.实施质量管理依靠质量控制体系

C.质量控制和质量保证是没有联系的

D.质量管理是质量保证的一部分【答案】A100、特殊部位开挖保护层厚度不宜小于（）。

A.1.5m

B.2m

C.2.5m

D.3m【答案】B二,多选题(共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)

101、钢结构制作时，有效重量不扣减（）的重量。

A.螺栓

B.切肢

C.电焊条

D.切边

E.孔眼损失【答案】BD102、下列各项属于对罗马法正确分类的有、（)

A.公法与私法

B.成文法与习惯法

C.普通法与制定法

D.市民法、万民法和自然法【答案】AD103、以下属于施工单位主要负责人应履行的安全管理职责的有（）。

A.保证安全生产费用的足额投入和有效使用

B.组织安全教育和培训

C.协助项目负责人开展安全教育培训、考核

D.及时、如实报告生产安全事故，组织生产安全事故现场保护与抢救工作

E.负责安全生产日常检查，建立安全生产管理台账【答案】ABD104、GB-T19000族核心标准的构成有（）。

A.GB-T19000质量管理体系——基础和术语

B.GB-T19001质量管理体系——要求

C.GB-T19004质量管理体系——追求组织的持续成功质量管理方法

D.GB-T19011—质量管理体系审核指南

E.GB-T19011—质量环境和审核指南【答案】ABCD105、清廷1908年8月27日公布的《钦定逐年筹备事宜清单》，确定“预备立宪”的期限为、（)

A.10年

B.9年

C.7年

D.8年【答案】B106、下列关于抢劫罪的理解，说法错误的一项是：

A.甲抢劫他人财物后，考虑到被害人有可能告发自己，于是将被害人杀死，甲成立抢劫罪与故意杀人罪，数罪并罚

B.乙为了取得被害人李某的财物，将李某骗出门外予以杀害，然后到李某家里将其财物洗劫一空，乙的行为成立“入户抢劫”

C.警察丙显示自己的真实身份实施抢劫的，不属于“冒充军警人员抢劫”

D.误以为是普通财物而实施抢劫，但实际上军用物资，仅适用普通抢劫的法定刑【答案】B107、水利工程所使用的粉煤灰检验项目包括（）。

A.相对密度

B.需水量

C.细度模数

D.烧失比

E.超逊径【答案】ABD108、工程验收的意义包括（）。

A.检查已完工程在设计.施工.设备制造安装等方面的质量

B.检查工程投资控制和资金落实情况

C.检查工程是否具备运行或进行下一阶段建设的条件

D.总結工程建设中的经验教训，并对工程做出评价

E.及时移交工程，尽早发挥投资效益【答案】ACD109、—个合理的抽样方案，应该保证（）。

A.所接收的产品100%是合格品

B.对于不合格率达到规定标准的批以高概率接收

C.对于合格率比规定标准差的批以高概率拒收

D.对于不合格率达到规定标准的批以低概率接收

E.对于合格率比规定标准差的批以低概率拒收【答案】BC110、质量是指“客体的一组固有特性满足要求的程度”，其中“要求”包括（）。

A.明示的

B.通常隐含的

C.必须履行的

D.一般

E.特殊【答案】ABCD111、根据《水利水电工程标准文件》，承包人只能索赔工期和费用的有（）。

A.施工过程发现文物

B.异常恶劣的气候条件

C.发包人的原因造成工期延误

D.承包人遇到不利物质条件

E.不可抗力【答案】AD112、下列关于妨害社会管理秩序罪的论述，说法正确的一项是：

A.冒充国家机关工作人员诈骗他人财物数额较大的，也应以招摇撞骗罪论处

B.大二生甲因担心考试挂科，于是在期末考试时让其学长乙替自己参加考试，甲乙成立代替考试罪

C.网络服务提供者对该网站上的违法犯罪信息放任自流，致使大量违法犯罪信息传播，成立拒不履行信息网络安全管理义务罪

D.乙对医生的工作不满，而将死者的遗体抬到医院，在医院设灵堂，严重扰乱医疗秩序的，以聚众扰乱社会秩序罪论处【答案】D113、根据宪法和法律的有关规定，下列选项中表述错误的有哪些？（）

A.山东省高级人民法院领导泰安屯中级人民法院的工作

B.湖南省人大常委会领导湘潭市人大常委会的工作

C.内蒙古自治区人民检察院领导赤峰市人民检察院的工作

D.河南省人民政府领导洛阳市人民政府的工作【答案】AB114、下列适用于抽样检验的有（）。

A.破坏性检验

B.质量检验对象数量多

C.检验的对象是连续体

D.检验样品数量少

E.对工序进行质量检验【答案】ABC115、在质量数据收集中，常见的抽样方法包括（）。

A.简单的随机抽样

B.分层随机取样

C.两级随机取样

D.系统随机取样

E.重复取样【答案】ABCD116、在学习“法的起源、法的发展”这部分内容时，法学院的同学小费与小罗进行了讨论。小费认为、①按照马克思主义法学的观点,特殊公共权力系统即国家的产生、权利和义务观念的形成、法律诉讼和司法的出现都是法律产生的主要标志；②美国当代社会学家塞尔尼茨克认为，一个群体的法律秩序，是基于合理性管理的需要而发展起来的；③欧盟法这样的区域性法律统一运动是法律发展的方向。小罗认为、①中世纪神学政治的鼻祖奥古斯丁是法的起源神创说的代表;②美国的庞德把历史上存在的法分为形式不合理的法、实质不合理的法、实质合理的法、形式合理的法；③资本主义法的发展过程表明资本主义法具有比较强的自我完善能力。下列哪一个选项是不正确的？（）

A.小费的观点①和②

B.小罗的观点②

C.小费的观点①、③和小罗的观点①

D.小费的观点②和小罗的观点③【答案】B117、工作保证子体系的重要组成部分包括（）。

A.勘察过程的质量保证子体系

B.设计过程的质量保证子体系

C.监理过程的质量保证子体系

D.施工过程的质量保证子体系

E.分包过程的质量保证子体系【答案】BD118、承包人在工程施工前应根据（），列出质量控制点明细表，提交监理机构审查批准后，实施质量预控。

A.施工过程质量控制的要求

B.工程性质

C.工程特点

D.自身特点

E.自身性质【答案】ABCD119、—个合理的抽样方案，应该保证（）。

A.所接收的产品100%是合格品

B.对于不合格率达到规定标准的批以高概率接收

C.对于合格率比规定标准差的批以高概率拒收

D.对于不合格率达到规定标准的批以低概率接收

E.对于合格率比规定标准差的批以低概率拒收【答案】BC120、下列关于犯罪记录封存，说法错误的选项是：

A.检察院对未成年犯罪嫌疑人作出附条件不起诉后，不得对相关记录予以封存

B.犯罪记录被封存的，不得向任何单位和个人提供，司法机关为办案需要或者有关单位根据国家规定进行查询的除外。对查询申请，由检察院或者法院作出是否同意的决定

C.犯罪记录被封存后，未成年犯罪嫌疑人犯新罪，且新罪与封存记录之罪数罪并罚后被决定执行5年有期徒刑以上刑罚的，应当解除对犯罪记录解除封存

D.对于审判的时候不满18周岁的人，被判处5年有期徒刑以下刑罚及免除刑事处罚的，应当适用犯罪记录封存制度【答案】D121、关于碾压施工质量及压实度的检验，以下说法正确的有（）。

A.碾压机械行走方向应垂直子填筑面轴线

B.分段、分片碾压，相邻作业面的搭接碾压宽度，平行填筑面轴线方向不应小于1m

C.拖拉机带碾磙或振动碾压实作业，宜采用进退错距法

D.机械碾压时应控制行车速度，以不超过下列规定为宜，平碾为2km/h

E.机械碾压不到的部位，应辅以夯具夯实【答案】CD122、根据《律师法》的规定，下列哪一或哪些选项是正确的？（）

A.律师担任法律顾问，只能就有关法律问题提供意见,草拟、审查法律文书，不得参加诉讼、调解或者仲裁活动

B.律师接受委托后，任何情况下都不得拒绝辩护或代理

C.犯罪嫌疑人被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，受委托的律师凭律师执业证书、律师事务所证明和委托书或者法律援助公函，有权会见犯罪嫌疑人、被告人并了解有关案件情况

D.受委托的律师自案件审查起诉之日起，有权查阅、摘抄和复制与案件有关的诉讼文书及案卷材料【答案】CD123、下列关于发包人提供材料和工程设备说法正确的有（）。

A.发包人应在材料和工程设备到货7d前通知承包人

B.承包人会同监理机构在约定地点赶赴现场验收

C.发包人提供的材料设备全程由发包人运输保管

D.发包人要求提前交货，承包人可以拒绝

E.承包人要求更改交货地点所增加的费用和工期由承包人负责【答案】AB124、下列关于妨害社会管理秩序罪的论述，说法正确的一项是：

A.冒充国家机关工作人员诈骗他人财物数额较大的，也应以招摇撞骗罪论处

B.大二生甲因担心考试挂科，于是在期末考试时让其学长乙替自己参加考试，甲乙成立代替考试罪

C.网络服务提供者对该网站上的违法犯罪信息放任自流，致使大量违法犯罪信息传播，成立拒不履行信息网络安全管理义务罪

D.乙对医生的工作不满，而将死者的遗体抬到医院，在医院设灵堂，严重扰乱医疗秩序的，以聚众扰乱社会秩序罪论处【答案】D125、清末负责第一部独立商法典制定的是、（)

A.商部

B.北洋大臣

C.法部和户部

D.法律编察馆【答案】A126、工程单价中基本直接费包括（）。

A.人工费

B.材料费

C.机械使用费

D.管理费

E.现场经费【答案】ABC127、根据现行宪法的规定，下列关于国务院的说法中，正确的是哪些？（）

A.国务院由总理、副总理若干人、国务委员若干人、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长组成

B.国务院总理由国家主席提名，全国人大决定；其余人选由总理提名，全国人大或常委会决定,通过后均由国家主席任命

C.国务院总理、副总理、国务委员和秘书长连续任职不得超过两届

D.国务院工作中的重大问题，必须经国务院常务会议或者国务院全体会议讨论决定【答案】ABD128、全面质量管理的基本观点中，用户至上的观点，包括（）。

A.使用工程的单位和个人

B.监理人是用户

C.质量监督机构是用户

D.设计单位也是用户

E.下道工序是上道工序的用户【答案】A129、清廷1908年8月27日公布的《钦定逐年筹备事宜清单》，确定“预备立宪”的期限为、（)

A.10年

B.9年

C.7年

D.8年【答案】B130、—个合理的抽样方案，应该保证（）。

A.所接收的产品100%是合格品

B.对于不合格率达到规定标准的批以高概率接收

C.对于合格率比规定标准差的批以高概率拒收

D.对于不合格率达到规定标准的批以低概率接收

E.对于合格率比规定标准差的批以低概率拒收【答案】BC131、在质量数据收集中，常见的抽样方法包括（）。

A.简单的随机抽样

B.分层随机取样

C.两级随机取样

D.系统随机取样

E.重复取样【答案】ABCD132、按照《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》的规定，合同工期按照如下合同条款确定，下列表述正确的有（）。

A.合同工期不包括按照合同约定给予的工期变更

B.开工通知是指监理人通知承包人开工的函件

C.监理人可以直接发出开工通知

D.完工日期是合同工程完工日

E.实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准【答案】BD133、水利工程概算项目划分为四个部分，下列费用属于建设征地移民补偿的有（）。

A.防护工程

B.施工临时工程

C.农村部分补偿

D.水土保持工程

E.工业企业补偿【答案】AC134、清末修律中，正式颁布的法律有、（)

A.《大清民律（草案）》

B.《银行则例》

C.《法院编制法》

D.《公司律》【答案】BCD135、按照统计抽样检验的目的分为（）。

A.预防性抽样检验

B.验收性抽样检验

C.监督抽样检验

D.全数检验

E.抽样检验【答案】ABC136、下列何种情况需要全数检验（）。

A.质量十分不稳的工序

B.质量性能对工程项目的安全性、可靠性起决定性作用项目

C.质量水平要求高，对下道工序有较大影响项目

D.检测对象数量多的项目

E.工序检验【答案】ABC137、《建设工程质量管理条例》的出台对整个工程建设强制性标准工作具有重要意义：落实了工程建设强制性标准工作的三大任务，即（）。

A.制定标准

B.实施标准

C.对标准实施的监督

D.相关处罚有了明确的、具体的规定

E.明确责任人【答案】ABC138、根据《水利工程质量管理规定》，关于项目各参与方的责任的说法，错误的有（）

A.监理单位要加强工程质量管理，建立健全施工质量检查体系，根据工程特点建立质量管理机构和质量管理制度

B.建设单位应组织设计和施工单位进行设计交底

C.监理单位应根据监理合同组织招标工作

D.设计单位应按水利部有关规定在阶段验收、单位工程验收和竣工验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评价意见

E.施工单位必须接受水利工程质量监督机构对其资质和质量保证体系的监督检查【答案】AC139、一个好的抽样检验方案，应该具备（）。

A.当质量较好时，应该以高概率接受

B.当质量较好时，以高概率拒收

C.当质量较差时，以高概率拒收

D.当质量较差时，以高概率接受

E.尽量以高概率接受【答案】AC140、由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担相应责任，可得到的补偿有（）。

A.工期

B.材料

C.费用

D.利润

E.工程设备【答案】ACD141、下列哪些选项属于质量保证体系的主要内容？（）

A.有明确的质量方针、质量目标和质量计划

B.建立严格的质量责任制

C.设立专职质量管理机构和质量管理人员

D.开展群众性的质量管理活动

E.程序文件与质量记录【答案】ABCD142、根据《水利工程质量管理规定》，关于项目各参与方的责任的说法，错误的有（）

A.监理单位要加强工程质量管理，建立健全施工质量检查体系，根据工程特点建立质量管理机构和质量管理制度

B.建设单位应组织设计和施工单位进行设计交底

C.监理单位应根据监理合同组织招标工作

D.设计单位应按水利部有关规定在阶段验收、单位工程验收和竣工验收中，对施工质量是否满足设计要求提出评价意见

E.施工单位必须接受水利工程质量监督机构对其资质和质量保证体系的监督检查【答案】AC143、一个好的抽样检验方案，应该具备（）。

A.当质量较好时，应该以高概率接受

B.当质量较好时，以高概率拒收

C.当质量较差时，以高概率拒收

D.当质量较差时，以高概率接受

E.尽量以高概率接受【答案】AC144、按控制主体的不同，属于建设工程质量控制的有（）。

A.项目负责人的质量控制

B.政府的工程质量控制

C.发包人的质量控制

D.监理单位的质量控制

E.勘测设计单位的质量控制【答案】BCD145、下列各项中，属于功能评价方法的有（）。

A.价值标准评价方法

B.功能重要性系数评价方法

C.强制确定法

D.“最合适区域”法

E.ABC分析法【答案】ABD146、单元工程质量检验项目分为（）。

A.保证项目

B.基本项目

C.允许偏差项目

D.主控项目

E.一般项目【答案】D147、宪法解释是解决宪法冲突的重要途径之一，但各国宪法解释的机关有不同，主要包括下列哪些？（）

A.由国家元首解释

B.由立法机关解释，如我国和英国

C.由司法机关解释，如美国

D.由特设机关解释，如法国、德国和日本【答案】ABC148、下列各项中，属于功能评价方法的有（）。

A.价值标准评价方法

B.功能重要性系数评价方法

C.强制确定法

D.“最合适区域”法

E.ABC分析法【答案】ABD149、关于企业债券融资的特点，下列说法中正确的有（）。

A.发债条件严格

B.利率高于银行贷款利率

C.发行费用较高

D.手续复杂

E.筹资对象广、市场大【答案】ACD150、当存在工程未完全完工但部分工程投产的情况时，应注意施工和运行部分工程的交叉问题，避免互相干扰，影响（）。

A.工期

B.工程施工

C.费用控制

D.管理难度

E.运行安全【答案】AB151、单元工程质量检验项目分为（）。

A.保证项目

B.基本项目

C.允许偏差项目

D.主控项目

E.一般项目【答案】D152、下列关于接受上界和拒收下界的说法中，正确的有（）。

A.设交验批的不合格率为p，当p≤p0时，交验批为合格批，可接受

B.设交验批的不合格率为p，当p≤p0时，交验批为不合格批，应拒受

C.设交验批的不合格率为p，当p≥p1时，交验批为不合格批，应拒受

D.设交验批的不合格率为p，当p≥p1时，交验批为合格批，可接受

E.设交验批的不合格率为p，当p＜p1时，交验批为不合格批，应拒受【答案】AC153、荀子提出、“礼者，法之大分，类之纲纪也。”关于这句话，下列说法不正确的是哪一选项？（）

A.这句话反映出中国古代道德与法律界限的模糊

B.这句话反映出中国封建社会礼的地位要高于法

C.荀子认为法律必须以道德为基础

D.这句话反映出以法为主、以德为辅的思想【答案】D154、成功的组织需持续关注改进，改进的途径可以有（）。

A.阶段式改进

B.转折式改进

C.日常渐进

D.突破性改进

E.多渠道渐进【答案】CD155、依《国际商会托收统一规则》，下列选项中，哪些属于托收行对委托人、代收行对托收行负有的具体代理行为的义务?（）

A.及时提示的义务

B.保证汇票和装运单据与托收指示书的表面一致，如发现任何单据有遗漏,应立即通知发出指示书的一方

C.收到的款项在扣除必要的手续费和其他费用后必须按照指示书无迟延地解交本人

D.无延误地通知托收结果,包括付款、承兑、拒绝承兑或拒绝付款等【答案】ABCD156、建立、完善质量管理体系一般要经历的阶段包括（）。

A.质量管理体系的策划与设计

B.质量管理体系文件的编制

C.质量管理体系的试运行

D.质量管理体系的验收

E.质量管理体系的审核与评审【答案】ABC157、水利水电工程施工危险源辨识，按辨识区域划分为（）。

A.生产.施工作业区

B.办公区

C.物资仓储区

D.生活区

E.娱乐区【答案】ABCD158、项目可行性研究主要对（）等多方面进行进一步的调查研究。

A.技术

B.经济

C.社会

D.征地

E.环境【答案】ABC159、工程建设质量保证体系由（）组成。

A.思想保证体系

B.组织保证体系

C.工作保证体系

D.质量检验

E.责任制【答案】ABC160、质量是指“客体的一组固有特性满足要求的程度”，其中“要求”包括（）。

A.明示的

B.通常隐含的

C.必须履行的

D.一般

E.特殊【答案】ABCD161、建立质量管理体系的主要目的有（）。

A.管理好企业内部的质量工作

B.持续稳定地提供符合用户要求的产品

C.使企业的领导对本企业的质量管理水平和质量保证能力建立信心

D.使影响产品质量的各种因素都处于受控状态

E.以最经济的方式实现产品的质量要求【答案】ACD162、对于工程产品的质量特性除安全性和经济性以外，还表现为（）。

A.时间性

B.可靠性

C.可信性

D.与环境的协调性

E.有效性【答案】ABD163、水利工程常见的工艺试验有（）。

A.钢筋连接工艺试验

B.锚杆施工工艺试验

C.钻孔灌注桩工艺试验

D.混凝土搅拌工艺试验

E.土工膜焊接工艺试验【答案】ABC164、下列分析指标属于偿债能力分析指标的有（）。

A.偿债备付率

B.总投资收益率

C.投资回收期

D.利息备付率

E.净年值【答案】AD165、施工单位技术负责人主要负责项目施工安全技术管理工作，其应履行的安全管理职责有（）。

A.组织项目施工安全重大危险源的识别控制和管理

B.组织事故隐患排查治理

C.组织制定安全生产管理规章制度和安全生产目标管理计划

D.组织工程安全技术交底

E.组织施工组织设计.专项工程施工方案.重大事故隐患治理方案的编制和审查【答案】ABD166、政府作为工程质量控制的主体，应该履行的质量控制责任包括（）。

A.复核承包人的资质

B.工程质量不定期检查

C.施工阶段全过程质量检查认证

D.检査质量标准执行情况

E.工程质量验收【答案】ABD167、关于爆破施工安全的规定，正确的有（）。

A.地下相向开挖的两端在相距15m以内时，放炮前必须通知另一端暂停工作，退到安全地点

B.装药时，严禁将爆破器材放在危险点或机械设备和电源火源附近

C.爆破工作开始前，必须明确规定安全警戒线，制定统一的爆破时间和信号

D.爆破材料在使用前必须检验，凡不符合技术标准的爆破材料一律禁止使用

E.地下井挖洞室内空气含沼气或二氧化碳浓度超过1%时，禁止进行爆破作业【答案】BCD168、下列关于盗窃罪的认定，说法正确的一项是：

A.甲唆使一10岁的小男孩到金店盗窃，小男孩将一串金项链（价值3万）带出店外，尚未交到甲的手上时，被店员发现并抓获。由于甲尚未取得项链，因此应成立盗窃罪的未遂

B.乙见张某拿一新款的苹果7S，便起占有之念。于是向张某借打电话，边打边借口“信号不好”而向门外移动，趁张某不注意溜走。乙成立诈骗罪。

C.丙在火车上趁身边的乘客熟睡，在下车之际将该乘客放置在行李架上的皮箱一并拿走，丙的行为属于“扒窃”

D.丁潜入他人家中盗窃，但分文未得。虽然刑法规定了“入户盗窃”这一行为类型，丁依然只成立盗窃罪的未遂【答案】D169、下列属于RSM法的主要步骤的有（）。

A.绘制时标网络的每单位时间的资源需要量动态曲线

B.最终检查网络计划，确定是否存在资源冲突

C.修正调整后的网络计划及资源需要量动态曲线

D.根据式△Tij=EFi-LSj，逐步调整引起冲突的工作，直到冲突得到解决

E.调整过程中如果有工期延长，按照调整资源冲突且延长工期的方案【答案】ACD170、全面质量管理的基本观点中，用户至上的观点，包括（）。

A.使用工程的单位和个人

B.监理人是用户

C.质量监督机构是用户

D.设计单位也是用户

E.下道工序是上道工序的用户【答案】A171、工程建设进展到（）阶段，监理机构应核查承包人的阶段验收准备工作，具备验收条件的，提请发包人安排阶段验收工作。

A.水库下闸蓄水

B.水电站（泵站）首（末）台机组启动

C.引（调）排水工程通水

D.加固工程通水

E.枢纽工程导（截）流【答案】ABC172、GB-T19000族核心标准的构成有（）。

A.GB-T19000质量管理体系——基础和术语

B.GB-T19001质量管理体系——要求

C.GB-T19004质量管理体系——追求组织的持续成功质量管理方法

D.GB-T19011—质量管理体系审核指南

E.GB-T19011—质量环境和审核指南【答案】ABCD173、施工单位的质量检验是施工单位内部进行的质量检验，包括从原材料进货直至交工的全过程中的全部质量检验工作，它是（）质量控制、监督检验的基础，是质量把关的关键。

A.设计单位

B.项目法人

C.承包人

D.监理单位

E.政府第三方【答案】BD174、项目法人编制的保证安全生产的措施方案应包括（）。

A.安全生产管理人员培训

B.安全生产管理机构及相关负责人

C.安全管理考核制度

D.安全生产的有关规章制度制定情况

E.工程度汛方案、措施【答案】BD175、工程验收的意义包括（）。

A.检查已完工程在设计.施工.设备制造安装等方面的质量

B.检查工程投资控制和资金落实情况

C.检查工程是否具备运行或进行下一阶段建设的条件

D.总結工程建设中的经验教训，并对工程做出评价

E.及时移交工程，尽早发挥投资效益【答案】ACD176、下列工程索赔事项中，属于发包人向承包人索赔的有（）。

A.地质条件变化引起的索赔

B.施工中人为障碍引起的索赔

C.加速施工费用的索赔

D.工期延误的索赔

E.对指定分包商的付款索赔【答案】D177、以下单位工程施工质量可评为合格的有（）。

A.工程施工期及试运行期，单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求

B.所含分部工程质量全部合格

C.质量事故已按要求进行处理

D.工程外观质量得分率达到50%以上

E.单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全【答案】ABC178、关于自由，下列说法中正确的是、（）

A.古罗马法学家西塞罗说、“为了得到自由，我们才是法律的臣仆”，这句话意在说明法对自由具有保障作用

B.法应以自由为目的，马克思曾说，“法律在人的生活即自由的生活面前是退缩的”

C.法律确定自由的范围，孟德斯鸠认为，自由是在他所受约束的法律许可范围内，随心所欲地处置或者安排他的人身、行动、财富和他的全部财产的那种自由

D.法律上的禁止和义务是为了限制自由而不是确保自由而设立【答案】B179、施工阶段监理单位进行质量控制的依据主要包括（）等。

A.工程合同文件

B.设计文件

C.设备供应单位提供的设备安装说明书

D.工程材料试验的技术标准

E.有关质量方面的法律、法规【答案】ABC180、双次抽样检验时，在检验批量为N的一批产品中，随机抽取n1件产品进行检验，C1为第一次抽取样本时的不合格判定数，C2为第二次抽取样本时不合格的判定数。发现n1中的不合格数为d1，则（）

A.d1≤C1，判定该批产品合格

B.d1≤C1，判定该批产品不合格

C.d1>C2，判定该批产品不合格

D.d1>C2，判定该批产品合格

E.C1＜d1＜C2，无法判断【答案】AC181、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—堤防工程》（SL634—2012）适用于（）堤防工程的单元工程施工质量验收评定。

A.1级

B.2级

C.3级

D.4级

E.5级【答案】ABC182、按工程质量检验工作深度分，可将质量检验分为（）。

A.全数检验

B.半数检验

C.抽样检验

D.免检

E.比例检验【答案】ACD183、下列需要报全国人大常委会批准后才能生效的是哪一项？（）

A.香港特别行政区立法会制定的法律

B.内蒙古自治区人民代表大会制定的自治条例

C.湖北省恩施土家族苗族自治州人民代表大会制定的单行条例

D.河南省人民代表大会制定的地方性法规【答案】B184、堤防工程按（）划分分部工程。

A.长度

B.招标标段

C.功能

D.工程结构

E.部位【答案】AC185、中国甲公司与外国乙公司签订了出口一批水果的合同,双方约定货到验收以后付款。货到买方验收时发现水果总重少10%,且抽样检査每个水果的重量也低于合同规定,乙公司于是拒绝付款也拒绝收货。后来水果全部腐烂，并且乙公司所属国海关还要求支付仓储费和处理水果的费用5万元。请问依1980年《联合国国际货物销售合同公约》的规定,本案中水果腐烂的损失以及仓储费和处理水果的费用应由谁承担？（）

A.乙公司，因为乙公司有义务减轻由于违约引起的损失

B.甲公司，因为甲公司所交的货物与合同不符

C.承运人,因为承运人没有适当地保管货物

D.甲公司和乙公司各承担一半【答案】