2022年监理工程师(合同管理)考试题库点睛提升300题(精品带答案)(陕西省专用)

《监理工程师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、缺陷责任期说法不正确的是（）。

A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期一般是24个月

C.分部移交的单位工程，按提前验收的该单位工程接收证书中确定的竣工日为准，起算时间相应提前

D.影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期【答案】BCS3C9I4M3Y4V9N7HM9Z8F4R2E5K7L7ZL4B8U4K4N3N3J82、根据《标准施工合同》工程一切险的被保险人应是（）。

A.发包人和监理人

B.承包人和监理人

C.承包人和分包人

D.发包人和承包人【答案】DCL6L1N10O6M1P10Q7HO10S4V10O3Q5G7U1ZV4B7Q1E7V4A6C73、某工程项目招标采用经评审的最低投标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为（）。

A.4850万元和5000万元

B.4850万元和4850万元

C.5150万元和5000万元

D.5150万元和4850万元【答案】ACJ8E6L6P7U10I7M3HH4D9I3G8G1B7C7ZA8S8P5V10I5T7U24、根据《标准施工招标文件》规定，以下（）属于违规行为。

A.投标人在通过资格预审后放弃投标

B.投标人在投标截止日期前修改投标文件

C.投标人在投标截止日期前撤回已递交的投标文件退出竞争

D.开标后，投标人发现投标文件存在细微错误，主动向评标委员会提出要求修改【答案】DCD10I2L7K9D4Q2L4HP6A8D4Y2G7Z4G9ZI5O10L7Y5T7T3Y65、（2018年真题）关于抵押的说法，正确的是（）。

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有【答案】BCV5D7L8P5K4L5P3HS2H8F8D4L5Q4Z8ZZ10X4F5K3L9F8I26、某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的指示进行剥露检验。经与监理人共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（）。

A.给承包人顺延工期并追加合同价款

B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款

C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期

D.工期延误和费用损失均由承包人承担【答案】DCX4Y10G6O3G1U1D5HE5O4E4K8R8X3R8ZZ5C4N1F10P7A4B57、勘察人的试验室应当通过行业管理部门认可的（），具有相应的资格证书、试验人员和试验条件，否则应当委托第三方试验室进行室内试验

A.CMA计量认证

B.MAC计量认证

C.ACM计量认证

D.CAM计量认证【答案】ACE10F9Z4R1I8K10U4HR10H10I9P10Q4T2Q7ZP4N8N9E5B3O7Z68、在铺设屋面油毡防水层之前，在基层上涂刷冷底子油。关于冷底子油的作用，下列正确的是()。

A.封闭基层的气孔

B.加强油毡防水层和基层的粘结力

C.防止水分进入基层

D.防止水分进入防水层【答案】BCK6P6N10I3B2O10N10HA1D10V1G2H1T1L2ZV10J9T3N7D5X9D59、维生素B1的主要来源有（）。

A.挂面

B.动物的肝脏

C.豆类

D.肉类

E.全麦面包【答案】BCE6N9N10X2U3T8Z7HJ7S8F2H2F6D10F7ZY1N8H2Y7X7W3W910、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担（）。

A.按份责任

B.共同责任

C.连带责任

D.均等责任【答案】CCG9G5I2T5O4G10C8HR4I9A10V1G7B6C2ZK2D3S4O7K9N7B911、经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关()的规定。

A.债权转让

B.债务承担

C.由第三人向债权人履行债务

D.债务人向第三人履行债务【答案】CCZ9F2B7J8I3I3J5HR2K2F3X1O3I3W7ZK5Z10O3A4X8B10V612、ECC合同的典型特点是（）

A.在核心条款的基础上，加上选定的主要选项条款和次要选项条款

B.项目经理和承包商都可要求对方出席早期警告会议

C.鼓励当事人采取合作，而不是采取对抗行为

D.适用于在签订合同时价格已经确定的合同【答案】CCW7H4N1N9E5R10E6HI10X8M4G6O8N4E1ZQ3Z1H8L5U8P8I613、（2021年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，发包人对设计文件的审查期限，自设计文件接收之日起不应超过（）日。

A.14

B.21

C.28

D.30【答案】ACY4N5C7Y9U5Z2R7HX5D7N5K9M10P8I9ZW10O2C8N10R3B6W514、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中约定由（）投保为宜。

A.发包人

B.其中一个承包人

C.多个承包人分别

D.组成联合体【答案】ACL8V1H6F7O6A2N4HG3Z3O10Z8O3T10Q6ZL2N3F10I4Y6C7U515、FIDIC系列中，《施工合同条件》，工程师在收到承包商申请通知后（）天内，应向承包商颁发接收证书。

A.7

B.14

C.24

D.28【答案】DCM4L2B10E1A7K10X9HY1K9W3K4T6J4S7ZH6B8X5H4G5G5G216、下列可以独立实施民事法律行为的是（）。

A.不能辨认自己行为的成年人

B.不满八周岁的未成年人

C.八周岁以上的未成年人

D.十六周岁以上以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人【答案】DCL8R2N6L2O6C3E5HB10K9B9Z3W5E7H2ZR4P3S5M9U2M9X317、菌落总数的食品卫生学意义为（）。

A.食品清洁状态和耐贮藏程度的指标

B.食品被粪便污染的指标

C.肠道致病菌污染的指标

D.食品腐败变质的指标【答案】ACZ1S3U2K10V2G6J7HG1B2U7G7S10T6F5ZI6N7C9Y3V10Y7P418、根据担保的相关规定，甲是债权人，乙是债务人，丙为乙的债务提供保证，同时乙也用自己的房屋进行了抵押，且就优先适用哪一种担保方式没有约定。则当乙无法履行债务时，应先（）。

A.由丙承担保证责任

B.处分乙抵押的房产清偿债务

C.由甲选择适用处分乙抵押的房产，或由丙承担保证责任

D.哪一种担保方式先签订合同，则采用哪一种担保方式【答案】BCS6X8L8A7I1V2L3HV9X9N10V1D2J1Q6ZZ9Z2Q5P6L3B2E219、设备采购招标评标中，对零配件及其售后服务的评审，应以设备运行（）年内各类易损备件的获取途径和价格作为评审要素。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】BCG1L3B9P2L10F3T5HO1A6F8V4B4M7Q6ZM10K4L6S3T6D6S820、工程勘察、设计评标由评标委员会负责，评标委员会人数是（）。

A.5人

B.3人

C.5人以上单数

D.3人以上单数【答案】CCV9L9X7B9L9C9H10HS2Z2E6Z6F7O10Y1ZT3M8Q4P10Y2Q5F621、某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。

A.60

B.80

C.350

D.300【答案】ACF6D3S2M3Z9W2L3HW8E3P2W9U8H3D8ZZ4A8X7A9H2P8G322、缺陷责任期内承包人不能在合理时间内修复的缺陷，（）。

A.发包人只能自行修复，修复费用由承包方承担

B.发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润由承包方承担

C.发包人只能自行修复.所需费用和利润按缺陷原因的责任方承担

D.发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润按缺陷原因的责任方承担【答案】DCJ7W8G3U8L8L10B10HR3Z5L8F8I2N4O7ZW2A1Z3R9O3F1N1023、材料采购运输条款的要求，卖方预通知和正式通知买方的时间为（）。

A.7天和48小时

B.14天和48小时

C.7天和24小时

D.14天和24小时【答案】CCS1R7N5R3O3Q5Q10HL5G8B7I2X4Y6N9ZJ7R2Y8R6I4B2L724、下列合同文件中，列入《标准勘察招标文件》合同附件格式的是()。

A.协议书、投标保函、履约保函

B.协议书、履约保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.协议书、投标保函、预付款保函【答案】BCE3C3O4L3J5M1N8HF9V3B9M3W7S10X7ZL5X2T10H1P9S8H625、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是()

A.行使权利的时间要求相同

B.行使权利的条件要求相同

C.通知到达对方的时间要求相同

D.行为生效的条件不同【答案】DCD9B9E1A6G1N7Q1HM4S5D10T3W7F7C9ZK1F10N6B6I10F9O126、某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更，由于原设计人不具备相应的设计资质，发包人征得原设计人同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则()

A.原设计人对变更的设计不承担责任

B.该部分设计成果需经原设计人审查批准

C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任

D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任【答案】ACX2Q6C10N4S1H6P2HI7H1L4J2P2Y5T3ZX6J5S7T3F5Q2L127、依据《民法通则》的规定，委托代理中，如果授权范围不明确，则应当由（）。

A.被代理人自行承担全部责任

B.代理人自行承担全部责任

C.被代理人(单位)向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的

D.被代理人与代理人共同向第三人承担按份责任【答案】CCT4A1J3B6T3U9N1HG8D1Z6A9Q10I9D2ZY4W7G9V4J5E10K828、根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内，（）共同进行验收。

A.会同监理人在交货地点

B.会同发包人代表.监理人在交货地点

C.会同监理人在施工现场

D.会同发包人代表.监理人在施工现场【答案】ACK3W4H9A1Z6O2Z7HY6L7O5O1Q5M7A1ZX2K8R4T1U5P9T729、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（）应将被授权监理人员的（）通知承包人。

A.发包人，姓名及其授权范围

B.发包人，职能分工及监理权限

C.总监理工程师，姓名及其授权范围

D.总监理工程师，职能分工及监理权限【答案】CCA7N10N2M5W2Z4G4HF6W8G5B1X1Q4A10ZF1I7C7W3O8Q6U230、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，业主不能凭履约保函索赔的是()。

A.因承包商的严重违约行为，业主解除合同

B.竣工验收的启动试车部分参数指标未达到规定的合格标准

C.对业主与承包商的合同纠纷，仲裁机构裁定承包商应支付赔偿款，承包商拒绝支付

D.承包商收到因施工质量原因的保修通知后，超过42天未派人修补缺陷工程，业主请其他承包商修复【答案】BCV6U3X6Z1Y2G8S3HW9B3K9E2L3W8T3ZV3I4W3P8B4R7N431、承包人施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的时间称为（）。

A.施工期

B.合同工期

C.缺陷责任期

D.保修期【答案】ACJ7G1Q9I1R5T4X2HV5M6B7M8O3B2Q7ZA5X7G4D4V2G7O432、某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为()。

A.4850万元和5000万元

B.4850万元和4850万元

C.5150万元和5000万元

D.5150万元和4850万元【答案】ACK10D5T4J4J5B5N5HD6Z3T10R1U10D3E8ZR8I4R3G2R4S5I633、关于评标委员会的说法，正确的是（）。

A.评标委员会成员的名单应当保密

B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定

C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3

D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定【答案】ACM4Y8A1T8I7P9H7HF4M4I7N2J10H5I1ZW10Z5O2T10U10Z9R834、根据《标准设计施工总承包招标文件》，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整或解除合同。

A.30

B.60

C.90

D.120【答案】CCF8X3O6B3M6S4E7HX10T7S3S9K2N10F4ZS2J7K2M3F10F2A735、FIDIC系列合同条件中最具代表性的文本是（）。

A.《施工合同条件》

B.《生产设备和设计—施工合同条件》

C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》

D.《客户/咨询工程师（单位）服务协议书》【答案】ACF6C10D3K9O4S9U2HC10S9T5W10J7W5C1ZM3S7Z8G3A10B1B736、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，监理人未在约定的期限内对承包人提交文件提出否定意见，则（）。

A.视为已获批准，监理人此后无权拒绝该项工作

B.视为已获批准，监理人此后仍有权拒绝该项工作

C.视为未获批准，但监理人此后无权拒绝该项工作

D.视为未获批准，监理人此后有权拒绝该项工作【答案】BCL4E4M9E7G10C4X4HI5I10W10V5R10X9B8ZS5T2A3X10N7C7L637、（）是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。

A.抵押

B.抵押权

C.质押

D.质权【答案】DCB8H6S4V10U10U4N1HS8V6B9Z3N9P6W2ZE2K4U1D7A2Z1M238、除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（）天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。

A.7

B.10

C.14

D.28【答案】CCT7B8O9Y2C1B10K2HT10I10I4W4I2T7Y8ZR10M4Z3W6G5M1J539、在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是（）。

A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息

B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定

C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明

D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金【答案】DCU8C1Z3W6Q7Q3V7HG4U10M4U5Y8E4V3ZC1W2B3P4N3Y1H840、同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款不符合清偿规定的是（）。

A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿

B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的受偿

D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿【答案】DCQ2V6P9H6A1C3I5HW2H8V9P4M10U4V6ZM1B8O4N8K7R8W641、（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于责任保险的说法，正确的是（）。

A.建设工程设计责任险应当由发包人投保

B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意

C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保

D.发包人应当为承包人的施工设备投保【答案】BCM2W9Q10E4F2S3J2HL10E1X10N2Q9D8S10ZC8H8U8T9V7D5A142、某施工项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经验收检验后确认达到竣工验收标准。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人的竣工日应确认为()

A.承包人自检合格日

B.承包人递交竣工验收报告日

C.竣工验收开始日

D.竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日【答案】BCN2G2D4R9A1E5V7HW3C2B10U7I9N2R2ZK9K7Z9S4V7X4S343、建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是（）。

A.监理人对工程实施的监督力度降低

B.承包人的工程索赔增多

C.工程投资控制难度增加

D.发包人的工程风险加大【答案】ACQ2E7J7L7Z8V8G2HP2F1W9P8F5O7V6ZJ8M6Z1U5L10T10I244、根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的（）日内向政府有关部门报送审查。

A.7

B.15

C.21

D.30【答案】ACP9C2E1Z4C4S6R6HZ4M4U10I6K5F4Y4ZA2U3O8W5X10X9B445、根据《标准设计施工总承包合同》，“变更管理”正确程序是（）。

A.发包人发出变更指示→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令

B.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令

C.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令

D.发包人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令【答案】CCC3B6F5R10R2A2A1HQ4V2Z5I2B7M3U2ZN1F3O5Y6C9G6X446、关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法,正确的是()

A.合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效

B.合同需要重新登记备案后继续有效

C.合同需要双方重新签字盖章后继续有效

D.合同的效力不受影响【答案】DCT4W5M2R6L7E3T9HK6E4F5E8S7F8R6ZM9Y8S2Q9D7K5I347、缺陷责任期说法不正确的是（）。

A.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期一般是24个月

C.分部移交的单位工程，按提前验收的该单位工程接收证书中确定的竣工日为准，起算时间相应提前

D.影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期【答案】BCF4E6E8E9L8Q3K3HD1O7F7S6N6W3T6ZR3D10P8B9X8L5N248、根据FIDIC《施工合同条件》，承包商应从开工之日起，承担工程照管责任，直到（）之日止。

A.承包商提交工程竣工验收申请

B.业主颁发工程接收证书

C.承包商提交工程竣工结算申请

D.业主颁发工程缺陷责任证书【答案】BCU7C10N4N3A2J7F5HN10A10P5V1B4P4N1ZM10K7U2E9Y8H9Y449、勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作的是()

A.现场地上障碍物的拆除工作

B.勘察现场设备机具的布置和架设

C.完成通水、通电及道路平整作业

D.提供水上作业用船【答案】BCV10H3O7B2D5X7J6HN4X3P5F1Q3M5W7ZA8Q1Q4G1R5H2S750、建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是()。

A.监理能力

B.监理收费

C.检测设备

D.企业信誉【答案】ACB2F1F3S9M9N5R10HV5O5T2O8A9Z6O5ZR7E5S1O1I2Y6T1051、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时，对已支付的工程款（）。

A.经乙签字的均无效，全部由甲重新确认

B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

C.经乙签字的全部有效

D.需委托造价管理部门确定【答案】BCF4A5D2X2Z3W2V2HH4C8D8P8O7A8I5ZK10A8N10L1Q1I9W952、关于抵押的说法，正确的是（）。

A.抵押的财产不转移占有

B.抵押的财产应当为抵押人所有

C.土地所有权可以作为抵押物

D.抵押合同应自登记之日起生效【答案】ACP6X7L3P9Y6G3F4HU1R6M6G6T5V2E5ZL3T10A7I1X2K9W753、（2020年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（）制度。

A.发包人签证

B.勘察人签证

C.监理人签证

D.监理人核查【答案】ACX2T6K9B1Y1R10C5HC5I6I4Z2T1B8Q5ZY2F6B5K2Z10I8V1054、《合同法》规定，要约生效条件为()

A.要约人向受要约人发出要约

B.要约人与受要约人共同在要约文件上签字

C.受要约人作出有效承诺

D.要约以任何形式到达受要约人【答案】DCR3I4W5E10U7P4O7HH5T5Y1R7M3F8B9ZI8B3V1Z7B2G9G155、根据FIDIC《施工合同条件》，所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（）前不能合理预见的风险。

A.基准日

B.在提交投标书日期

C.开标

D.递交投标保证金【答案】BCX7C9H5S3Q6V5O8HL2W4E10V8K5L9S8ZP7H5R10E5F2D6F856、（2012年真题）某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是（）。

A.中标通知书发出日

B.施工合同协议书签字日

C.保险合同签字日

D.工程材料运抵施工现场日【答案】DCX6C3E4X2I2L1Y2HS6L2H1V6A7Y5M8ZT8U9Z10E10K1Q1V957、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。

A.1

B.14

C.28

D.56【答案】CCD5E3P6D2R7S2W5HQ3U3M2W7Q8O9G7ZJ2Z6M1P7C9M5D958、某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人已到现场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为()

A.无须补偿经济损失，合同工期不予顺延

B.无须补偿经济损失，合同工期相应顺延

C.补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延

D.补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延【答案】CCZ7P4A5W8E8C10B5HS5K1D6K1J6R8O7ZH3G1T5A7F1H7E559、为充分发挥投标人设备制造和安装的综合实力，采用合并招标方式采购设备和安装工程时，可按照（）来确定招标类型。

A.设备生产周期

B.安装工程实施周期

C.设备安装条件

D.各部分所占费用比例【答案】DCJ5Q5M5X9I8V10K10HI5K7Z3S9N9C7Y1ZL2O4L2R1Z4Q5X860、根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容的是（）。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工方案合理性评审【答案】DCK10X1C10G6H8M1O6HT4V7W10W1T9L6M5ZY10O8C4E7T7O8O161、下列关于施工进度计划的说法中，错误的是()。

A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划

B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见

C.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任

D.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程师施工进度控制的依据【答案】BCL10E6C4X5I6B5U4HV8D5F1N2P5T4C8ZL2X2R7F2K4R6Q1062、施工合同履行过程中，承包人按工程师的指示完成了变更工作，但未在合同约定的时间内提出追加合同价款的报告。关于承包人完成该项变更事项发生费用的说法，正确的是()

A.视为不需要补偿

B.工程师应主动确定变更价款予以补偿

C.工程师应与承包人协商补偿的变更价款

D.工程师应与发包人协商后确定应予补偿的价款【答案】ACH3L9E7N3W4S4N6HD10A9Z9Y5E2B3G10ZA7T3F9Q1J7W10C463、在下列的法人分类中，不属于特别法人的是()。

A.机关法人

B.事业单位

C.农村集体经济组织法人

D.基层群众性自治组织法人【答案】BCU3X6Z3Z5P7G1H1HL6G7C9U3M8P10D6ZH3O4G1A4Q1I6Z264、（2019年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正确的是（）。

A.设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划

B.发包人无权对设计文件进行审查

C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案

D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本【答案】DCU8Q7H1M1T2L5E2HQ8N9C2K4W8R3Y6ZG1B10G2U5H2B7Q465、勘察服务完成之前，由于不可抗力造成合同解除，则定金（）

A.不予退还

B.全部退还

C.双倍退还

D.减半退还【答案】ACK5D2Q9O6C4H3H10HP7L2W7X3H9B6M6ZZ3L2P9T8E1M5W666、某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的指示进行剥露检验。经与监理人共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（）。

A.给承包人顺延工期并追加合同价款

B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款

C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期

D.工期延误和费用损失均由承包人承担【答案】DCK10J6Q8P5X7A7A6HA8S4N1N3Q2X1X9ZJ10R5E1J1Q5I2Q267、以下有关设备招标的说法中，不正确的有（）。

A.技术性能指标不得要求或标明某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等

B.招标文件中规定的工艺、材料和设备的标准不得有限制性，应尽可能地采用国家标准。

C.成套设备供应的投标人只能是生产厂家，而不能是工程公司或贸易公司

D.设备报价分析不仅要考虑设备本体和辅助设备的费用，也要考虑大件运输、安装、调试、专用工具等的费用【答案】CCC9C10H1Z5S6I8R9HT8U8Z3P9E4I10N10ZA4I5N8A2V2T1L268、以下说法不符合安全运动条件的是（）。

A.一开始不要做剧烈的运动

B.炎热或酷暑气候坚持运动能有效消耗能量

C.水分的补给要充足

D.身体不适时要休息【答案】BCC3W4O3I2B9J6I4HG9O6P3U2L4L4U2ZL5V8W4D6W5T10E869、设计施工总承包合同通用条款规定，除非专用条款约定合同工程采用固定总价承包的情况外，应以（）作为支付的依据。

A.实际完成的工作量

B.固定单价

C.可调单价

D.可调总价【答案】ACS10S5L7M1T7R7N5HS1H10N2T4D5Y10F10ZI8K6O3Q1A4Y4B870、下列不属于建设工程勘察合同当事人必须具备的条件是()。

A.法人资格

B.持有正规营业执照

C.联合体组织

D.持有正规的资质证书【答案】CCU10E8Z3H5U4D3F10HI10K10O1Y4B9Q8S3ZY4U2E6W10W6R4P871、根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将（）作为支付计算的价格指数。

A.两个价格指数中的较高者

B.两个价格指数中的均值

C.两个价格指数中的较低者

D.两个价格指数按约定权重的均值【答案】CCD8J1F10A1R10Y1S4HL8F4K3N1R5W4U7ZT9W1L5A7C5V3I1072、某勘察合同，委托方向勘察单位支付了合同约定的定金。合同履行过程中，委托方进行阶段支付时，()。

A.每次按已完成工作量占总工作量比例相应的定金冲抵部分勘察费

B.每次按已完成工作价值占合同总价比例扣回定金

C.每次阶段支付时均不允许扣减定金

D.勘察单位完成合同总价20％工作后的后续支付中分次平均扣回定金【答案】CCH8C5Y9A10J1J7H1HU7G7C6U7A1A6S8ZH4G10G1Y1L9F8K773、下列关于卖方迟延交货违约金的说法中，正确的是（）

A.支付迟延交货违约金，可以免除卖方继续交货合同材料的义务

B.延迟交付违约金=延迟付款金额X0.8%X延迟付款天数

C.总额不得超过合同价格的10%

D.总额不得超过签约合同价的10%【答案】CCK3H2W3W9Q3M9T2HM4B7N9V8X8M10L10ZK7B5D10D10U10P4T574、关于建设工程设计发包与承包，以下做法不正确的是（）。

A.经主管部门批准，发包方将采用不可替代的专利或专有技术的建设工程设计直接发包

B.经发包方书面同意，承包方将建设工程设计主体部分分包给其他设计单位

C.根据合同约定，承包方不通过招标将建设工程设计非主体部分分包给其他设计单位

D.承包方与分包方就分包项目向发包方承担连带责任【答案】BCX8Q1R7N10V1L3N4HB6J9H9X2F3X1J10ZH1T4B8E8W7P6D475、在保证合同中，当事人双方未约定保证方式的（）。

A.保证合同无效

B.视为连带保证

C.视为一般保证

D.当事人可以自由选择采用一般保证或连带保证【答案】CCB1T1R10G1A9F6P9HU8U1A3O3W1L4S4ZT3P7H9R1G8Y9L1076、建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失。

A.台风

B.暴雨引起的地面下陷

C.雷电引起火灾

D.自然磨损【答案】DCY10O3I4B8E2L10Y5HE2S2N2A6G4Z5F2ZT2F5P6G10H7O1G477、(2017年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建议时，正确的处理程序是（）。

A.承包人向监理人提出——监理人与发包人协商——监理人向承包人发出变更指示

B.承包人向监理人提出——监理人向发包人报告——发包人与承包人协商合同变更

C.承包人向发包人提出——发包人与监理人协商——监理人向承包人发出变更指示

D.承包人向发包人提出——发包人通知监理人——监理人向承包人发出变更指示【答案】ACA8Z8R4Y1K6L1P8HF9Y3U5L6F9S3C2ZJ6Q6H9F6D2H7C578、下列文件中，属于订立合同要约文件的是()

A.招标公告

B.资格预审合格通知书，

C.投标书

D.中标通知书【答案】CCX2Y3Y7J10D6N10H10HX1W1W2A4H2V1O10ZZ3G2K10S6Q10C4S979、建筑工程设计方案评标时，建筑专业专家不得少于技术和经济方面专家总数的（）

A.1/2

B.2/3

C.1/4

D.2/5【答案】BCO5E8K7P2I7A8N7HQ3H9X6I7U8O6D9ZZ2A2D9Y3E2T1F780、依据《合同法》，下列有关处理合同纠纷的表述中，错误的是()

A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决

B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决

C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁

D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管辖【答案】BCD5O8Z1V7Z3N9Q9HV2N6U2R6K8Z2R9ZH4E1T7A10A4E1Q981、下列关于施工进度计划的说法中，错误的是()。

A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划

B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见

C.工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任

D.经工程师认可的施工进度计划，将作为工程师施工进度控制的依据【答案】BCY7A6S3A2Y10N5I7HA1A10E4B7Z7A10E7ZL5N8M5R3B3J2D182、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于工程量计量的说法中，正确的是()。

A.按照承包人完成的实际工程进行计量

B.只对承包人完成的合格工程进行计量

C.对超挖的工程量不予计量，但对超挖部分的回填工程量予以计量

D.承包人施工原因造成返工的工程量也应予以计量【答案】BCL4E1U5G9M8X1M7HS8V3E5V10S2R6F8ZJ3Q1Y1C1G1K1F983、投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）前，以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起（）内作出答复；作出答复前将暂停招标投标活动。

A.14日，7日

B.10日，5日

C.10日，3日

D.14日，5日【答案】CCM9Q9C5Z6I10E9R1HZ10H4V2C5P2H2H2ZF7L2W1N9L7N1T884、根据《标准施工合同》通用条款，建筑工程一切险应由（）负责投保，并承担保险费用。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人

D.监理人【答案】BCK8T8Y10I8L3V6Q8HD9Z1L5W2M9K4T8ZG8S9I6J7T7L5A285、下列关于投标前现场踏勘的说法中，错误的是（）。

A.有利于投标人全面了解招标项目情况

B.有利于减少可能的争议

C.主要踏勘项目经济、地理、地质、气候等客观条件和环境

D.投标人可在方便时自行前往现场踏勘【答案】DCK1W6Z4N9B10C2N7HN2Y1V7G2W9R8J7ZE9R4A4B4R8Q8Z186、一份施工合同采用了英国NEC合同文本，其中的主要选项条款为选项E，则下列（）论述正确。

A.该合同是固定总价合同

B.承包商的投标价作为目标成本

C.工程成本部分实报实销，再根据合同确定承包商酬金的取值比例或计算方法

D.该合同的乙方，可与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同履行费用由雇主支付【答案】CCP1O5Z9L8E3H5J6HH9G9J9C7E3T10T8ZS7D10Z8W5Y7S4B187、在NEC合同文本中，目标合同（）。

A.适用于签订合同时价格已经确定的合同

B.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定或预测风险较大的情况

C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况

D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同【答案】BCY1V6S2K8A1X10U4HD6U8E9P2B7D5K4ZZ6P6Y5L1N5G10D688、关于施工投标人资格预审和资格后审的说法，正确的是（）。

A.资格预审适用于邀请招标方式

B.资格后审适用于投标人数量较多的情形

C.鼓励同时采用资格预审和资格后审

D.资格预审与资格后审的审查内容一致【答案】DCN10H5J9S1H10G3Z3HE3F4T9T1T7Y9J2ZY10L3Z10F5Z7G2K289、下列担保物权中，以登记作为设立要件的是（）。

A.不动产抵押权

B.动产抵押权

C.动产质权

D.定金【答案】ACY1B9J7N5J9B10A7HD10P7T5B8M10S5C6ZY4A6X1Z7Q2J8L990、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是()。

A.由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装，发包人承担相应费用

B.发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用

C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用

D.由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用【答案】DCZ10C8X2P1X5M7S9HI3E9A5O1R6R6J7ZA3N1G2A9M3K9D891、某工程项目的监理合同约定，监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务，则下列情况中，损失应由监理人承担赔偿责任的是()

A.监理人在建筑石材进料单上签署了验收合格意见后，供货商又擅自调换了部分材料，导致工程质量不合格返工造成的损失

B.承包人向监理人提交索赔报告，监理人在规定时间内没有做出审核意见，导致承包人的部分不合理索赔成立，造成委托人的经济损失

C.施工现场发生火灾，监理人发出了停工令，该事件造成的停工损失

D.在工程保修阶段，委托人通知监理人到现场监督承包人保修，监理人未到场造成的委托人损失【答案】BCJ6I9L1J7W10G4E1HC6O6H9D7G8R1X2ZF3I4X3Q9B6M3Y692、以下标准不属于综合评估法的初步评审标准的是（）。

A.形式评审标准

B.资格评审标准

C.响应性评审标准

D.施工组织设计和项目管理机构评审标准【答案】DCA5J1U7O9K4Q3V9HZ5P10I7Q9T9C7F8ZI7J7W1G9Y7Y4T293、美国AIA合同文本中的B系列是指（）。

A.业主与施工承包商、CM承包商、供应商，以及总承包商与分包商之间的标准合同文件

B.业主与建筑师之间的标准合同文件

C.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件

D.建筑师行业内部使用的文件【答案】BCS10G9D8B1Q10Y9R3HT2K4B7C10N6J7A10ZP2D3B3H8D3V3O494、《标准施工招标文件》中关于最终结清证书说法不正确的有（）。

A.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人

B.发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书

C.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支付承包人的价款视为已经发包人同意

D.结清单生效即表明合同终止，承包人不再拥有索赔的权利，同时也不再承担保修的义务【答案】DCW1I3G9S1X1S9Q5HD2A2V4B7F9L8X9ZY3Z1L8F9S2E7F795、项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成（）

A.表见代理

B.法定代理

C.指定代理

D.委托代理【答案】DCQ10D8J9Q6V8V3N4HC1G3K6T3D10A10C4ZF8Y3F1V6K1M5F896、根据九部委设备采购合同，合同设备的所有风险自（）起由卖方转移至买方。合同设备交付给买方之前的运输过程中所有的风险均由（）承担。

A.签订合同买方

B.签订合同卖方

C.交付买方

D.交付卖方【答案】DCK10S1Y7T9X8T5N7HI1G2K3R3K5W5C8ZO8N5Q1S2G2P9V297、FIDIC《施工合同条件》对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括（）。

A.合同中规定此项工作为固定费率

B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过1%

C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0.1%

D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%【答案】DCZ9K1Y3X1H6B3C4HV5X4I3L7N4Y6A7ZC1U4S6W1G4K1I998、下列关于建设工程勘察合同当事人说法不正确的是()。

A.建设工程勘察合同发包人只能是工程建设项目的建设单位

B.作为承包人的勘察单位必须具备法人资格，任何其他组织和个人均不能成为承包人

C.建设工程勘察合同的承包方须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照

D.建设工程勘察合同的承包方必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书【答案】ACG1S6N6G7Q4U7P7HJ3U4M6Z5G8R6I8ZI3U1O9A10U6C10N799、（2018年真题）关于施工招标项目标底的说法，正确的是（）。

A.施工招标项目必须有标底

B.标底应当在开标时公布

C.标底应当作为评标的依据

D.一个项目可以有几个不同的标底【答案】BCO5E9S6U9U9F9Q2HX5N2E1P7N3V4V1ZZ2P2C2V8V5W1H8100、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按监理人认可的施工进度计划施工，但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是（）。

A.自行负责

B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延

C.不予补偿，但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延【答案】DCX10L9I7C10J3A8J3HU6I10A2C10U6B3S1ZM3E7N2A6G3M7D10101、根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。

A.分别由发包人和承包人负责投保

B.均由发包人负责投保

C.分别由承包人和发包人负责投保

D.均由承包人负责投保【答案】DCA7F5A9F5D7D10S2HD9A6F8T5J6X3Q3ZE8O1L2X6Q2X3O9102、预付款担保的主要形式为（）。

A.银行保函

B.保兑支票

C.银行汇票

D.现金支票【答案】ACV4X2F3C6K6M4H1HD2Z1O7G9D3H2N6ZQ2K4I2T1F4W2W10103、材料在采购合同订立前已为买受人所占有时，材料采购合同的生效时间是()。

A.材料交付日

B.材料价款支付日

C.采购合同备案日

D.合同当事人签字日【答案】ACP9E8Y8Z7H10B2Z4HM3K3I3H5R2O6L9ZM9S7Z8K6O3A3Z6104、某固态食品中，其糖含量满足（）g/100g，则可声称该食品“低糖”。

A.≤10

B.≤5

C.≤3

D.≤1【答案】BCV10T8G9K1I5L8N7HW2V1A7F7X6S3N2ZN2V10G6H6M8X8S1105、FIDIC系列合同中，由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同，采用总价合同，业主委托工程师管理合同，由工程师监管承包商设备的现场安装以及签证支付的是（）

A.《施工合同条件》

B.《简明合同格式》

C.《土木工程施工合同条件》

D.《生产设备和设计——施工合同条件》【答案】DCG7W10L8L6J6E8X4HQ7T5E10E7B3A4O2ZN10X7U1E1F5E5Z5106、设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的竣工试验方面分为（）个阶段。

A.两

B.三

C.四

D.五【答案】BCC4J10E2A6T5T8D10HT7D5W7V7B6E3D1ZY10C4J9A6S7Z3Z2107、根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人须知中对投标人有关设计工作的要求是（）。

A.质量标准和设计文件审批程序

B.质量标准、设计业绩和人员资格

C.设计文件审批和设计变更程序

D.设计业绩、人员资格和设计变更程序【答案】BCL9R10R8E7G9B1K2HQ10U7C10I6Q4Y1L5ZM7H8P6J5L7N7M1108、设备采购合同的专用合同条款约定买方参与交货前检验的，合同设备交货前，卖方无须（）。

A.会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验

B.出具交货前检验记录

C.承担交货前检验的相关费用

D.承担买方的往返交通费【答案】DCL9V3V7B9K8J6B5HU8K6U8Z9G10T6G1ZT3H4I2C6O7U3O7109、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（）。

A.合同协议书

B.专用合同条款

C.勘察费用清单

D.通用合同条款【答案】ACF8O10O3T9Q10N8D3HT9S1O6K6T5E8Z8ZR1Q5K6T5U7N7P2110、按照设计合同示范文本规定，下列有关设计错误后果责任的说法中，不正确的是()

A.由于设计人错误造成损失应免收直接受损部分的设计费

B.损失严重的应向发包人支付赔偿金

C.累计赔偿总额不应超过设计费用总额

D.赔偿责任按工程实际损失的百分比计算【答案】CCI4M6H1F9F6J6F5HE4W10V2Z5W1R5F2ZM10K10D1O9G10C10S4111、成本加酬金合同还可分为的形式不包括（）

A.成本加固定酬金合同

B.成本加固定百分比酬金合同

C.成本加可变酬金合同

D.固定总价合同【答案】DCD5S4A9G4V2G3B7HM1X8I3L1I9R3Q2ZH1N1A6V10U5F4Y9112、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，最终解决合同争议的方式应是()。

A.提交工程师决定

B.提交争端裁决委员会决定

C.诉讼

D.仲裁【答案】DCK7B6S2S4R9A10J4HY1H9S2B1G9N8J1ZQ3M5I3T6Y8P10D1113、关于延长投标有效期的说法，错误的是（）。

A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人

B.投标人同意延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长

C.投标人可以拒绝延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格

D.投标人拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金【答案】DCO7G7E1S8J4A2K7HL5U5U1H6E1R9M8ZZ10O1Y7L8W7L2O3114、（2018年真题）根据《招标投标法》，应由（）确定中标人。

A.招标人

B.招标代理机构

C.评标委员会

D.招标投标监督机构【答案】ACT4R3T10C3K4D4H2HM4J1B9E6F10X8E4ZV5F7Y4Q1X7V6V8115、采用FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，承包商应编制并向业主提交月进度报告，第一次报告应（）。

A.自开工日期起至当月的月底止

B.自材料设备进场起至当月的月底止

C.自合同签订之日起至当月的月底止

D.自投标有效期截止之日起至当月的月底止【答案】ACT1H1G4F4V6M9O7HU4L5B2Q4I10L4W5ZO8K5J9P9U3I10U10116、建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的（）。

A.1/2

B.1/3

C.2/3

D.3/4【答案】CCZ8L7D10T9O3A6I10HB6K2D9N1G1H3Q5ZR7F8U6R10P7D1T6117、下列选项中，可以用于质押的是()。

A.动产和智力成果

B.动产和权利

C.智力成果和权利

D.人身利益和权利【答案】BCE1S7G7M4C8G2I2HS10J7C4T6D8G1M8ZN5A1D5Y4T10T4P10118、土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人应承担的是()。

A.其中6天的不利气候条件风险

B.其余9天的不利气候条件风险

C.停工15天的工期延误

D.停工15天造成的费用损失【答案】BCU5O4L10J1G3E2L4HX3R2O2K5V2B2L2ZO7I9A1E1X7R9Y3119、下列各项中，关于担保的表述中，不正确的是（）。

A.担保合同是被担保合同的从合同

B.从合同无效，主合同也无效

C.担保通常由当事人双方订立担保合同

D.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则【答案】BCF9H9L2H9W9N1N10HN7M10O5J7G9Z6C5ZC8G9T5G8Q8I8U1120、根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是（）。

A.7

B.14

C.28

D.30【答案】CCO6R2P10N3V4D6Y8HH1F5C3M7X3Y3U3ZD10C9F2U8W3P3R2121、（2021年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以（）为准。

A.描述更为严格的内容

B.规范标准描述的内容

C.发包人要求所描述的内容

D.行业惯例遵循的内容【答案】ACT1P8C9B7F1F3L5HF6H9Y8Q3O6O4B4ZB3Y9N5V6Y10E9Y1122、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。

A.容易获得最优设计方案

B.发包人便于控制实施过程

C.合同责任明确

D.承包人承担的风险小【答案】CCH3H7Z2C9D3Q10H7HV7B3Z1P8F7G4O5ZZ1N9E8B3P4T3P1123、对资格预审申请文件进行初步审查时，出现（）项因素不符合审查标准的，就不能通过资格预审。

A.二

B.一

C.四

D.三【答案】BCZ7P3L4D4G7L7A1HG5R10Q7Y10O7G1I1ZP9K3S1T5A5G1V3124、设计合同中，定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金，则该定金自（）之日起生效。

A.合同签字盖章

B.实际交付

C.发包人完成实际任务书审批

D.设计人收到发包人设计基础资料【答案】BCR6E1I10D7Z5R5W4HP10K6V8R5G3A9O8ZC1Y10P1M6Q8C1F1125、采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.项目经理的任职资格

B.主要技术负责人的施工管理业绩

C.各专业人员数量的合理性

D.资源配置计划的合理性【答案】DCJ8W6O9X3H4Q1W1HB10I3R9T8D9J3D1ZY9F5H2Q6E4Z1F5126、保证法律关系应当参加的主体至少有（）。

A.保证人、被保证人

B.保证人、被保证人、债权人

C.被保证人、债权人

D.保证人、债权人【答案】BCH6W9I6S8R9X8H2HG1L3N7C8E8N10J2ZV7V4I9X8Z6F3K1127、《标准施工招标文件》中施工合同组成文件中需要发包人和承包人同时签字盖章的文件是（）。

A.投标函

B.中标通知书

C.工程量清单

D.合同协议书【答案】DCZ10L10P9U1F1K8C2HP9D2R6Q6G8S2A1ZB2P5R10L9G10I4J6128、因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（）违约金。

A.0.08%

B.0.5%

C.0.8%

D.1.0%【答案】ACL3O1Q6P10I9L2Y5HC10Q8Z7N4X7Q2G3ZT7Z9X8P7T5S4U4129、（2017年真题）根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（）。

A.分别由发包人和承包人负责投保

B.均由发包人负责投保

C.分别由承包人和发包人负责投保

D.均由承包人负责投保【答案】DCJ1G10L4A6R10C3J7HK8X5W10R5J8Z6V8ZM5I8K3I2K7V6P3130、保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人的（），否则保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的按照约定。

A.书面同意

B.口头同意

C.签字盖章

D.签字【答案】ACK10T5A4D9Q10C5M8HP6I3H6P2X2H2F10ZI7Z7T6N10P10G2C10131、下列属于招标采购阶段的管理任务和方法的是（）。

A.根据标准文本编制招标文件和合同条件

B.组织做好合同评审工作

C.制定完善的合同管理制度和实施计划

D.及时进行合同跟踪、诊断和纠偏【答案】ACW7K7L6F2W5H1S5HT9D5Z4Q9Z2E3P8ZG6T3S3Y2D1I3H3132、关于透水地面的做法，错误的是()

A.采用透水性地面砖

B.采用透水性混凝土块状面层

C.采用灰土夯实垫层

D.采用砂石级配垫层【答案】CCK6E10B10F8R3F6W9HZ4C4N3O6K2R2Y1ZS4S3R8W9R4C10K5133、某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由()补偿。

A.保险公司

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人共同【答案】CCW4R10Y2P6M9G7P9HQ10J1X8T2U3O3P1ZJ8I10H9E1N8C6G8134、除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（）天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。

A.7

B.10

C.14

D.28【答案】CCI10R1M1Z2V4A8P7HC5T1T8K7W3U6T7ZO7O2E2P10J6L2N2135、履约保证的有效期限从提交履约保证起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后（）止。

A.15天或14天

B.15天或10天

C.25天

D.10天【答案】ACZ1I2G2I6B10W3T1HY8M4M6I10E1T5C9ZY8P1T8E8Q2M2N2136、（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（）。

A.同意卖方启运，改为设备安装前检验

B.停止启运，按合同约定进行交货前检验

C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运

D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价1.5%的违约金【答案】BCR2V3M4H7B2M3X2HO6G4O9O4L3T2K4ZY6Y9A1P2N10Q4T1137、(2014年真题)根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（）。

A.招标文件

B.投标函及投标函附录

C.委托监理协议书

D.投标企业定额标准【答案】BCX6F1R8R3Z5L1Z9HH7P3S5F10R4A5S2ZR4Z2Q1T6J2D1H5138、建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是()。

A.监理人对工程实施的监督力度降低

B.承包人的工程索赔增多

C.工程投资控制难度增加

D.发包人的工程风险加大【答案】ACE5V4A1Y9Y4E5C2HC5C6A1K4I6V7R6ZK5A10E5S4J5W4C7139、分包工程施工过程中，分包商因执行了监理人的错误指令而返工并造成损失。对此损失（）。

A.分包商可直接向监理人递交索赔报告

B.分包商可直接向业主递交索赔报告

C.在承包商接到分包商的索赔报告后，向监理人转交分包商的索赔报告

D.在承包商接到分包商的索赔报告后，以自己的名义向监理人递交索赔报告【答案】DCY2B2J5E6A9T9F7HQ8L8Q1J6L7T2X7ZX5G8M7J8R1T3E10140、根据FIDIC《施工合同条件》，所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（）前不能合理预见的风险。

A.基准日

B.在提交投标书日期

C.开标

D.递交投标保证金【答案】BCN6V4U7W6A9O10E6HG7Y1D9P10I5M10Z10ZO7Y7V6D10M1T4S8141、抵押与质押的区别主要在于（）。

A.担保财产是否为第三人的财产

B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人

C.担保财产是否转移占有

D.债权人是否有优先受偿权【答案】CCG5S6O4Z2J7U10R6HN10M10J8Z10Q9F4P10ZX6K9X1F2H5P6Y8142、招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。

A.招标代理机构

B.招标监管部门

C.投标人

D.招标人【答案】DCJ4R1U1G1X3L4X4HU7P6P4U2D9H1G3ZF2U3D4X4D2T7Y1143、定金不得超过主合同标的额的（）

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%【答案】ACM3V7J10Y9K6D2R8HW3A3S10K3F2F1J4ZN10R9S3A4H3E6I2144、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于隐蔽工程检验的说法中，不正确的是()。

A.工程师与承包人共同检验

B.工程师无故不参加验收，视为该隐蔽工程通过检验

C.工程师未在检验记录上签字，承包人7日内不得进行工程隐蔽

D.验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验【答案】CCR4U8J6V9E9Y9T1HB3Y6A9S4F7H5V10ZG5W9V9Q5X10R10R5145、适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物的评标方法是（）。

A.最低投标价法

B.综合评标法

C.以设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.综合评估法【答案】CCF3C4D1Q1C4A7F8HN6U3P9R1U9D5G5ZK2A5K8J7T3N10F5146、对工程的期中付款，银皮书规定，业主在收到承包商的报表和证明文件后的（）天内支付每期报表的应付款额。

A.7

B.24

C.28

D.56【答案】DCI5Z7J1H3S8Z10J10HP2J4V9W1O4N2D8ZJ3L2B4D8I2C9R3147、下列关于签约合同价和合同价格的说法正确的是（）。

A.签约合同价指承包人完成全部承包工作后发包人应付给承包人的金额

B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的合同总金额

C.签约合同价的数额在签订合同时不能确定

D.合同价格的数额只有在最终结算时才能确定【答案】DCR8D1C3I7G8B9V6HX10N4P10U5A7H4A6ZF7T5C2S5A6H9L3148、施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标，中标后形成的合同义务应由（）承担。

A.施工企业法定代表人

B.拟派项目经理

C.施工项目部

D.施工企业【答案】DCC10J6L7Y5Y3Q1R7HL7U2T5K8A2H4Z8ZB8L2B9C8O1U4U3149、某材料采购合同中约定了交货数量与订购数量之间允许的合理磅差。合同履行过程中，供货方实际交货数量多于订购数量，且超过了合理磅差界限。当采购方同意接收全部交货时，下列关于货款的说法中，正确的是()。

A.按订购单价计算全部数量的货款

B.按订购价格支付货款，多交货部分不再追加货款

C.按交货数量减去合理磅差后的数量计算货款

D.按交货数量加上合理磅差后的数量计算货款【答案】ACO9L4Q5I10Y6Y1Q1HN4V8B5M10I1M5B4ZZ6M7T4U3L7D9Y7150、发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。承包人可以向发包人发出通知，要求其支付工程款。发包人收到承包人通知后的（）天内仍不履行的，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

A.1

B.14

C.28

D.56【答案】CCU6O9X6L5W3Q5F6HL3J2H5J8X10P5I5ZD6I5G6M5Q8S6Y4151、《标准施工招标文件》规定，评标办法分为（）。

A.经评审的最高投标价法和综合评估法

B.经评审的最高投标价法和科学评估法

C.经评审的最低投标价法和综合评估法

D.经评审的最低投标价法和科学评估法【答案】CCC3D9S6U2C9T7H6HZ9Y9S5O5B9K4W4ZH5I2N10D4J6S8K7152、经蛋白质消化率校正后的的氨基酸评分（PDCAAS）与氨基酸评分（AAS）的关系正确的是（）。

A.PDCAAS=AAS×n%

B.PDCAAS=AAS×真消化率

C.PDCAAS=AAS×表观消化率

D.PDCAAS=AAS×氮吸收量【答案】BCV7U6W10Y7T8F10S7HW7Q1W1Y1D10A8Z5ZL10C1A6T5A1R6Y3153、根据《标准施工合同》，关于“暂列金额”的说法，正确的是（）。

A.暂列金额未包括在签约合同价内

B.暂列金额不可以计日工方式支付

C.暂列金额可能全部使用或部分使用

D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人【答案】CCS4W9R3W5X2B4G7HM2C2M1H4G10X9D1ZD9Y5O5P5Y4O4H7154、按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人()。

A.不再负责处理有关设计问题

B.仍应无偿负责处理有关设计问题

C.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费

D.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更【答案】CCD2O4K4I6N10Q9X5HC8T9F8L2E6O10X9ZU3V6X9Q4K7I6L4155、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，做法正确的是（）。

A.在该指示发出的24小时内提出书面异议

B.在收到该指示的48小时内提出书面异议

C.向授权的监理人员提出书面异议

D.总监理工程师应在48小时内回复【答案】DCC4T10O8K3O2U4M2HZ9L4W3E5M9C7M2ZY1F3P3J9M5O2T3156、参加合同法律关系，依法享有权利，承担义务的当事人指的是（）。

A.合同法律关系主体

B.合同法律关系客体

C.法人

D.自然人和公民【答案】ACN6F2Y6S4R2M1L6HV10T9X4L8N9V3M6ZX2Z6B8T8Q4E6K3157、建筑工程一切险的被保险人则范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方（即具有可保利益的各方），均可作为被保险人。以下属于被保险人的是（）。

A.审批人

B.建设行政主管部门

C.技术顾问

D.材料商【答案】CCE6M5C7J2F8P10I2HF3O3W5O5T6F3R4ZO8G6O5J9Z2X1R6158、勘察人在与发包人签订合同时提交了履约保函，关于该保函的说法正确的是（）。

A.属于无条件的、不可撤销担保

B.有效期自合同生效之日起至签收最后一批勘察成果文件之日后失效

C.担保人在收到发包人的赔偿要求后14日内支付

D.发包人和勘察人变更合同，应当取得担保人的同意，否则担保人不再承担担保义务【答案】ACE9S6J7I2E6D7F8HE2U6H3A3E8D5J1ZG6T1R8A10X6S9Q6159、关于吊顶变形缝的结构要求，错误的是()

A.在建筑物变形缝处吊顶也应该设变形缝

B.吊顶变形缝的宽度可根据装修需要变化

C.吊顶变形缝处主次龙骨和面板都需断开

D.吊顶变形缝应考虑防火防水隔声等要求【答案】BCG6K4I10W4I4C6D7HP7A3I2K3T7L5J6ZY1P4K2I4F4U6X2160、关于招标人解答投标人疑问的说法，正确的是（）。

A.招标人给予口头答复即可

B.招标人答复只给予提问者

C.招标人答复作为招标文件的组成部分

D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准【答案】CCU2F4T4X6S5T10W1HN2P10Z9O7Z8N3D5ZZ8F2H2T3X7S2D1161、CM合同属于（）。

A.管理合同

B.管理承包合同

C.成本补偿合同

D.标价合同【答案】BCF6L9A6A2J9P6X9HT6T8K1T4E8H1Q9ZF5I1H7B8O2W8G10162、发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置。下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是()。

A.发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延

B.发包人负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期

C.承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款

D.承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期【答案】DCR10S9B1Y5K6I6L3HX9Z2X4A4G4