2022年监理工程师(土木建筑目标控制)考试题库评估300题a4版可打印(河北省专用)

《监理工程师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、关于钢筋混凝土梁的箍筋末端弯钩的加工要求，下列说法正确的是：()

A.对一般结构箍筋弯后平直部分长度不宜小于8d

B.对结构有抗震要求的箍筋弯折后平直部分长度不应小于10d

C.对一般结构箍筋弯钩的弯折角度不宜大于90°

D.对结构有抗震要求箍筋的弯折角度不应小于90°【答案】BCW4J2I5E3P2Q5J7HS10A9M1L4D7J2T10ZM9J2V6X4T10L6Z102、监理企业质量管理体系文件构成中，反映内部质量管理的纲领性文件是（）。

A.监理大纲

B.程序文件

C.作业文件

D.质量手册【答案】DCX5C1M10R7H8A6M3HN2E7T6U6K1U9T6ZJ7E10W9B7A5F9P93、为确保涉及结构使用安全质量事故的处理效果，需由项目监理机构组织进行的工作是（）。

A.检验鉴定

B.定期观测

C.专家论证

D.定期评估【答案】ACI1J10O4Q4J4Z9O6HR3F4B2J8J10P6N4ZP10J2E8I8Z1U2Z54、对同一厂家，同一类型且未超过30t的一批成型钢筋，检验外观质量与尺寸偏差时所采取的抽样方法和抽取数量是（）。

A.随机抽取3个成型钢筋试体

B.随机抽取2个成型钢筋试体

C.随机抽取1个成型钢筋试体

D.全数检查所有成型钢筋【答案】ACL1Q5J7W10R10W5I1HM2U6F1E2Z5L10O9ZX1F7R4X5S7A1S65、（2022年真题）某项目分部分项工程费3000万元，措施项目费90万元，其中安全文明施工费60万元，其他项目费80万元，规费40.5万元，以上费用均不含增值税进项税额。则该项目的增值税销项税额为（）万元。

A.96.315

B.283.545

C.288.945

D.321.050【答案】CCK8U9L3U6Y1S3E7HD9Y6D8Z2R9N9Q4ZB8Q10O7S6E5Y9U26、与相关方的关系影响着组织的绩效，为达到持续的成功，组织应管理与其有关各相关方的关系。这体现了质量管理中的（）原则。

A.以顾客为关注焦点

B.关系管理

C.领导作用

D.全员参与【答案】BCY3F10R6R8V1F10U2HN10D10X1C6R3B3J9ZA4E9N9U9A4I5G87、在工程开工前，施工单位向监理机构报送《施工组织设计/（专项）施工方案报审表》，由（）审核签认。

A.监理机构技术负责人

B.总监理工程师

C.监理机构项目负责人

D.专业监理工程师【答案】BCR5O2K7X6G10I9L7HF10N2O3T2Q9G1A8ZT4G10H3O6M7Z10Y48、原材料、（半）成品、构配件进场时，（）应检查其尺寸、规格、型号、产品标志、包装等外观质量，并判定其是否符合相关要求。

A.施工单位项目负责人

B.专业监理工程师

C.总监理工程师

D.安装单位项目负责人【答案】BCD3S1Q10P2W10D7T1HO10N1V2Y7E4K8L9ZT9C8V9D1S2N5S79、（2021年真题）下列可行性研究内容中，属于建设方案研究与比选的是（）。

A.产品价格现状及预测

B.筹资方案与资金使用计划

C.产品竞争力优劣势分析

D.产品方案与建设规模【答案】DCV6U6Q1H7S3T2P1HA7C10E9Q8M9C8X3ZU1Y8Z9H5H10H1Y610、对总体中的全部个体进行编号，然后抽签、摇号确定中选号码，相应的个体即为样品。这种抽样方法称为（）。

A.完全随机抽样

B.分层抽样

C.机械随机抽样

D.多阶段抽样【答案】ACY5X6X2C5N7N4K7HH8C1O3Z6T1Q8W2ZB10C8Y6J3T8Y10Q111、在建设工程施工阶段，承包单位需要将施工进度计划提交给监理工程师审查，其

A.听取监理工程师的建设性意见

B.解除其对施工进度计划的责任和义务

C.请求监理工程师优化施工进度计划

D.表明其履行施工合同的能力【答案】ACC2M3B3D3I6D10D8HN9S8G1V7W10W6G1ZJ10E3U10Q7M10U1N812、监造的设备从制造厂运往安装现场前，项目监理机构应检查()，并审查设备运输方案。

A.运输安全措施

B.设备包装质量

C.海关及保险手续

D.起重工和加固方案【答案】BCQ5Q10F9I6W9G10V1HV5E7Z4S7X10J8C6ZJ3Y10O9T9L4D8E613、工程保修阶段监理单位应完成的工作不包括下列（）。

A.定期回访

B.协调联系

C.界定责任

D.实施维修【答案】DCW4A5F6U5J3B5I7HF1T9X8M10L6L4S7ZL9C2N2Z2W1C2I214、在现场配制的材料，（）应进行级配设计与配合比试验，经试验合格后才能使用。

A.施工单位

B.项目监理机构

C.供货单位

D.建设单位【答案】ACP10F4C2N8W9I1W9HP8C2Z2F7Y5F5U6ZV6Z4W7V9M8Q8W115、工程建设过程中，下列造成工程质量缺陷的成因属于违背基本建设程序的是（）。

A.无证设计

B.转包.挂靠

C.边设计.边施工

D.擅自修改设计【答案】CCO8J4R1V3P10F6O1HC4G4B1Q10Z4D5P2ZK9U9Q4N9N1I8R516、某土方工程，招标文件中估计工程量为150万m3，合同中规定：土方工程单价为8元／m3，当实际工程量超过估计工程量15％时，调整单价，单价调为6元／m3。工程结束时实际完成土方工程量为180万m3，则土方工程款为（）万元。

A.1080

B.1335

C.1380

D.1425【答案】DCU4M7L8U4L6M4P5HS10Q10M5Q4Q4W1A3ZU7J6F2S7X7I3F217、工程质量特征值的正常波动是由（）引起的。

A.单一性原因

B.必然性原因

C.系统性原因

D.偶然性原因【答案】DCV3L10Z5X5G1P7T3HJ9N6Q1N10Z2A3X2ZA9A10D10A5X7W7E618、下列施工进度控制工作中，属于监理工程师工作的是()

A.编制单位工程施工进度计划

B.按年、季、月审核施工总进度计划

C.组织现场协调会

D.审批工期延误事宜【答案】CCR2P4J10L8L7G4H6HH1D2G3U2M9Z8U10ZT2W9V9T5E10I10H419、下列产生投资偏差的原因中，属于业主原因的是（）。

A.投资规划不当

B.材料代用

C.工期拖延

D.施工质量有问题【答案】ACV9B2W7U2M2J8A10HG5Y10U3I1C1B7D3ZM10S5C4W1I10S9C220、建设单位管理费是指建设工程从立项、筹建、建设、联合试运转、竣工验收交付使用及后评价等全过程管理所需的费用，其内容不包括()。

A.工程监理费

B.差旅交通费

C.工具用具使用费

D.工程招标费【答案】ACM8Z3I2D5N9Y2F9HA6Z7R9N9O2W6X2ZJ8I6R4T10U6F6Q821、何单位在竣工验收后几个月内，应当向城市规划行政主管部门报送竣工资料？()

A.建设单位，3个月

B.建设单位，6个月

C.施工单位，3个月

D.施工单位，6个月【答案】BCM9N2H4N6P1X5F8HJ4G9U3O7U2R2H4ZZ5L4O1Y7D2A1J422、某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6天、8天和10天。则该分部工程的流水施工工期是（）天。

A.24

B.30

C.34

D.42【答案】BCX6T4I7C6K3R1V8HE1W1Q10F7X10L10K2ZR4M5Y1J3T8K10N523、下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（）。

A.设计准备工作进度计划

B.设计总进度计划

C.工程项目总进度计划

D.施工准备工作计划【答案】CCM7X7N10B9O8U7U5HN1O9T7J6F9B1R8ZJ3H8C7X6R8Q3E724、可行性研究中，下列不属于资金筹措中融资成本分析的是（）。

A.债务资金成本

B.权益资金成本

C.加权平均资金成本

D.融资风险成本【答案】DCG4E4C1M7P9G6X1HY4U1H6R4C4J4G7ZG8X7N10R9N9A8P825、（2018年真题）按工程量清单计价，单位工程造价的计算公式是（）。

A.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金

B.分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费

C.分部分项工程费+措施项目费+管理费+税金

D.分部分项工程费+措施项目费+管理费+规费+税金【答案】ACS2W6V4E2A2O2H9HG10H2Y3B9X6V5G10ZT10R7K3V1S10G4Y226、工程验收时，检验批的质量验收记录中的验收结论应由（）签字。

A.专业质检员

B.施工单位技术负责人

C.专业监理工程师

D.建设单位项目负责人【答案】CCW1G4G2I2W8F10G6HU6U5C6E4Y5R7Z4ZV8O8E10K8Z8U5X527、选择一个合格的供货厂商，是（）设备质量控制工作的首要环节。

A.市场采购

B.向生产厂家订购

C.招标采购

D.订货采购【答案】BCQ6C5B5P2D5B5K2HN10D7A8Z8H5O2G5ZA6U2A5R4J5W2K228、编制某设备安装工程概算过程中，发现初步设计的设备清单不完备，或安装预算单价及扩大综合单价不全时，宜采用的概算编制方法是（）

A.预算单价法

B.扩大单价法

C.按设备费百分比形式的概算指标法

D.按每吨设备安装费形式的概算指标法【答案】DCE7D8V8H10R7S10T9HO1G5O9I3J1J5V10ZF2R8D5Z2M10F10J429、根据世界银行和国际咨询工程师联合会的规定，下列选项中，属于项目直接建设成本的是（）。

A.建矿费用

B.勘测费用

C.场地费用

D.海洋保险费【答案】CCQ6V10Z9S9T10P7M8HA6H10V8H8T6J5V4ZN7K9Y7E6E3C1J330、设备监造是指监理单位依据监理合同和设备订货合同对设备制造过程进行的监督活动，监造人员一般不会由（）派出。

A.设计单位

B.总承包单位

C.设备安装单位

D.项目监理机构【答案】ACT2T8Q10N7J5T5Q4HO6R8U7I10Y9D5A7ZI5S9G10P7Y8L4C831、下列不属于确定建设工程施工进度控制目标的依据的是（）。

A.监理合同中有关工期的要求

B.类似工程项目的实际进度

C.工程难易程度

D.工程条件的落实情况【答案】ACZ7K8N7L3J2O2D1HC6J3Z9B3V2O6S7ZN3L2Y1A7U10S2L732、监理工程师应在每月召开的（）上通报工程项目建设的重大变更事项，协商其后果处理，解决各个承包单位之间以及业主与承包单位之间的重大协调配合问题。

A.高级协调会

B.普通协调会

C.管理层协调会

D.操作层协调会【答案】ACP7N9T4R7H2U9R2HI2D8M7A2R2C8I8ZZ4H9R5E5N9Y3Y333、在工程项目开工前，项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由总监理工程师审核后报（）。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.勘察单位【答案】ACE8P4N8U1Q2M10E5HS2R2N7U2X8F9G10ZV4I2M4P10R7G5H934、质量合格的材料、构配件进场后，到其使用或安装时通常要经过一定的时间间隔。在此时间里，（）应对施工单位在材料、半成品、构配件的存放、保管及使用期限实行监控。

A.建设单位现场代表

B.总监理工程师

C.监理员

D.专业监理工程师【答案】DCX4E1J7W4W7P5F7HT7P6N3L10M8G10T9ZI7M10B10O1U5M1R335、下列关于工程量清单的适用范围，说法正确的是（）。

A.工程量清单适用于招标控制价的编制、投标报价的编制、工程合同价款的约定等活动，但不包括工程造价鉴定

B.使用国有资金投资的工程建设工程发承包项目，必须采用工程量清单计价

C.对于非国有资金投资的工程建设项目，是否采用工程量清单方式计价由国家确定

D.对于不采用工程量清单计价的建设工程，仍应执行现行计价规范规定的工程价款调整、工程计量和价款支付、索赔与现场签证等条文。【答案】BCU2F2Y4B6G4Z9J6HH10P8P2F6G1H5B3ZY3L3B2B8P8W2W236、工程勘察工作一般分为三个阶段，不包括下列（）。

A.可行性研究勘察

B.初步勘察

C.详细勘察

D.收尾勘察【答案】DCT8X10C8P9A3V8L3HI4M10G5E3U5U9E5ZW9F1G8L10C9F7G437、下列情形中，无需冲突规范指引，直接适用强制性规定的有：

A.公共卫生安全

B.反垄断

C.外汇管制

D.劳动者权益保护【答案】ACZ7X1O9X9W5G1B8HC8T9M8U3H7D1Y8ZO3T6G2R2A9C9X638、下列属于安全防护的监理现场控制内容的是（）。

A.模板支撑体系的搭设应符合规范要求

B.大模板作业防护应符合规范要求

C.施工现场临时用电管理应符合相关要求

D.移动式操作平台的设置应符合规范要求【答案】BCN1S9E4W8R10Z3W4HH1Z3H6P7F9H2R4ZU10I9S7P8J1Q1R739、2016年12月实际完成的工程按基准日的价格计算工程进度款为200万元，调值公式中的固定系数为0.2，相关成本要素除钢材价格指数下降了20%外，都未发生变化，钢材费占合同调值部分的%。按调值公式计算2016年12月实际工程结算款应为（）万元。

A.180

B.184

C.216

D.220【答案】BCG8N8T10E6Z2A3D7HY8H2F3Q1Q4K9H1ZS8O7M1V9V5A6M740、某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程造价为3400万，增值税可抵扣的进项税率均按13%计算。当采用一般计税方法时，增值税率为9%，该住宅楼建筑安装工程造价内的增值税销项税额为（）万元。

A.87.2

B.102.0

C.270.8

D.280.7【答案】DCB1F2S4T4S8W4J2HI2T5Y2M6J2U7X1ZS6A8I7H8C7X7V741、对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构现场检验。结构现场检验应在下列哪方面见证下进行？()

A.结构工程师(设计单位)

B.项目工程师(施工单位)

C.监理工程师

D.质量监督站相关人员【答案】CCB8K7J7C3S3Q7Q1HQ3H1I3F9Q6P2C10ZA6V10S3K10P10D1I342、关于工程量清单招标方式下，投标人报价的说法，正确的是（）。

A.专业工程暂估价中的专业工程应由投标人自主确定价格并计入报价

B.暂估价中的材料应按暂估单价计入综合单价

C.措施项目中的总价项目应包括规费和税金

D.投标人报价时可以给予一定幅度的总价优惠【答案】BCQ7Z4N4I9W10N4B2HS6N2X7J1N5D3W9ZM4A3T4P6S9U1N343、下列关于内部审核的说法，错误的是（）。

A.由监理单位最高管理者关于质量管理体系现状及其对质量方针和目标的适宜性、充分性和有效性所作的正式评价

B.认证前，一般需进行2~3次

C.可验证质量管理体系是否持续满足规定目标的要求且保持有效运行

D.其目的之一是在外部审核前做好准备【答案】ACE8K1I6D2U8L5B5HQ4B9I6S9M1X5P4ZA8P10E1B1G3Z2Z544、某分部工程由A、B工作组成，其中A工作结束4天后，B工作才能开始，则A、B工作之间的搭接关系是（）。

A.从开始到结束

B.从结束到结束

C.从结束到开始

D.从开始到开始【答案】CCQ2T8O9O3V1O10V8HC9C9Q9D8H5K1Z1ZT8L6G7C9Q3A2S945、业主在编制资金使用计划时，若将所有工作都按照最早时间安排，则（）。

A.不利于节约建设资金，降低按期竣工保证率

B.不利于节约建设资金，但提高按期竣工保证率

C.有利于节约建设资金，但降低按期竣工保证率

D.有利于节约建设资金，提高按期竣工保证率【答案】BCJ5L4T1U5M1E5C4HG5B8C7O1J9C8B9ZK8H5R4H6C6B10W946、（2018年真题）某工程施工至2018年3月底，经统计分析：已完工作预算投资580万元，已完工作实际投资570万元，计划工作预算投资600万元，该工程此时的进度偏差为（）万元。

A.-30

B.-20

C.-10

D.10【答案】BCG3W1Y2U6R5Y3O5HC6T7U8T6K2N3T2ZW10Q10D9D9X5L2Z447、建设工程采用流水施工方式的特点是（）。

A.施工现场的组织管理比较简单

B.各工作队实现了专业化施工

C.单位时间内投入的资源量较少

D.能够以最短工期完成施工任务【答案】BCN8L6U1C5O5M9U10HT3G2Z10E2X3D9P5ZM7N9M7T2X5D4T748、组织几个劳动组织相同的工作队，在同一时间、不同的空间，按施工工艺要求完成各施工对象，这种方式是（）。

A.流水施工

B.平行施工

C.依次

D.分别施工【答案】BCC8V4P2V9B8L9D10HX3G8Z9V8G7D9N8ZC4F1K3X4L10D2P649、（2019年真题）承包人在施工中遇到了一个有经验的承包人也难以预测的不利物质条件，导致承包人成本增加和工期延误，则承包人可索赔（）。

A.增加的成本、延误的工期和相应利润

B.延误的工期、不能索赔增加的成本和相应利润

C.增加的成本，不能索赔延误的工期和相应利润

D.增加的成本和延误的工期，不能索赔相应利润【答案】DCV5Q7J8F10J7S5Q10HG7G3U4L10E5E2U10ZM10R7Y1C1Z5Y6A750、卓越绩效模式中，组织质量管理的首要原则是（）。

A.强调大质量观

B.以顾客和市场为中心

C.强调系统思考和系统整合

D.强调可持续发展和社会责任【答案】BCJ3L6F9U2E8X3E6HZ10B7W7I2B2V10G6ZZ6R8A10M2P1T5K651、下列关于我国民族区域自治制度的说法中，正确的是：

A.我国民族自治地方只包括自治区、自治州和自治县或者自治旗，民族乡不是民族自治地方

B.民族自治地方的自治机关包括权力机关、行政机关和司法机关

C.在民族自治地方的人大常委会中，应当由实行民族区域自治的民族的公民担任主任

D.民族自治地方的人民政府的正职领导必须由实行民族区域自治的民族的公民担任，民族乡虽然不是自治地方，但是乡长也由实行自治的民族的公民担任【答案】ACB9N2E4J4X8B4E10HF7F10L8Q4Z8V1M10ZU5P1F3E1K1F8B752、土的含水率试验以（）为室内试验的标准。

A.烘干法

B.轻型或重型击实法

C.环刀法

D.灌砂法【答案】ACX1Z10B4U5Q9F2R10HW10E5D10N6P4Y10W8ZM6R2F2O3J9F3U153、当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而需要采取进度调整措施时，应当首先()。

A.确定需要采取的调整措施

B.确定后续工作和总工期的限制条件

C.确定进度偏差的原因

D.确定可调整进度的范围【答案】DCX7S1X9W10P1Z9Y4HR6Q9S10U1O9B6Y8ZU5I8Y4B4K2F3D154、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程自竣工验收合格之日起15日内，（）应将竣工验收报告和相关文件报有关行政主管部门备案。

A.施工单位

B.检测单位

C.监理单位

D.建设单位【答案】DCE5N4L2M6S9G3P4HL8N6W7N4O9E9J2ZN4E4Z1N7O6V1D155、下列关于预制构件尺寸偏差的检查数量的要求，正确的是？()

A.同一类型的构件，不超过50件为一批

B.同一类型的构件，不超过100件为一批

C.每批应检查构件数量的6%，且不应少于3件

D.每批应检查构件数量的10%，且不应少于3件【答案】BCO2U3I3A10Z3F4O3HO1F8C3P9X9Z8Q6ZA4C7C10B2B8B4O1056、工程施工过程中为缩短工期而采取的措施中，属于组织措施的是（）。

A.改进施工工艺和施工技术

B.实行包干奖励，提高奖金数额

C.采用更先进的施工机械

D.增加劳动力和施工机械的数量【答案】DCV1K5D1D10B6R10J2HO7O1Q4K4N6N8Q4ZI5T3B4T3O1C4T1057、下列属于我国项目监理机构在施工阶段投资控制的主要工作的是（）。

A.分析可能发生索赔的原因，制定防范对策

B.对拟建项目进行财务评价

C.对已完工程量进行偏差分析

D.审查设计单位提交的设计成果【答案】CCP9Z8S7V6S7J4C2HV2Z1M2Q7I5E1H2ZP6C9L1O8U7N3T1058、民用建筑工程设计方案适用性评价时，建筑基地内人流、车流和物流是否合理分流，属于（）评价的内容。

A.场地设计

B.建筑物设计

C.规划控制指标

D.绿色设计【答案】ACD9V4B3M1P5L6C3HD1O9L6K8D9Z1V6ZR1E2I3Z7T10V2C659、对产源固定、产量质量稳定的供砂单位，在正常情况下生产供应的天然砂，每批总量不得超过（）。

A.200m3

B.400m3

C.300t

D.500t【答案】BCQ8G4T1V9F9J4Y1HC2L6I10D6J1A6A1ZQ4X3H2R1O3R1A260、项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应重点审查工程材料、构配件、设备的（）。

A.质量证明文件

B.采购合同

C.设计要求文件

D.检查报告【答案】ACN7X7A4N10F6Q9M2HA3J2W2P1X4O9Z3ZX6E9V8T10Q6X4X1061、进厂（场）的粉煤灰必须附有供灰单位的（）。

A.出厂合格证

B.质量证明书

C.生产许可证

D.使用说明书【答案】ACI8L2H5D1D10V7I8HM9R2N1L2Y2I7P10ZM4T6L9L7I3M10R1062、根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》，钢筋运到施工现场后，应进行的主要力学性能试验是（）。

A.抗拉强度和抗剪强度试验

B.冷弯试验和耐高温试验

C.屈服强度和疲劳强度试验

D.拉力试验和弯曲性能试验【答案】DCG7V7S7F8U8Q8J1HD10M2M9Z2K2D4D3ZZ7P4D9W1K6H9P663、某混凝土工程招标清单工程量为200m3，综合单价为300元/m3。在施工过程中，由于工程变更导致实际完成工程量为160m3。合同约定当实际工程量减少超过15%时可调整单价，调价系数为1.1。该混凝土工程的实际工程费用为（）万元。

A.4.80

B.4.89

C.5.28

D.6.00【答案】CCO8P9Q4X1P6I8T4HL5F5U9E3D4L9T6ZF6U3I10N9Q8M4X1064、对于某精密机床加工制造企业的办公楼而言，在其建设工程总投资中，不应包括（）。

A.涨价预备费

B.基本预备费

C.建设期利息

D.铺底流动资金【答案】DCK10O9L3P6T2W7R9HM10G4P1X4O2P5M1ZF9F4G8B2M10O3Q165、（2017年真题）某工程有3个施工过程，依次为：钢筋→模板→混凝土，划分为Ⅰ和Ⅱ施工段编制工程网络进度计划。下列工作逻辑关系中，属于正确工艺关系的是（）。

A.模板Ⅰ→混凝土Ⅰ

B.模板Ⅰ→钢筋Ⅰ

C.钢筋Ⅰ→钢筋Ⅱ

D.模板Ⅰ→模板Ⅱ【答案】ACW7N5D5S1N1U8E7HA6P2T10J7M4C10O5ZQ8Q1T10F5V3T3F666、对于施工现场喷涂、油漆之类的工序质量检查，宜采用的检验方法是()

A.分析法

B.量测法

C.试验法

D.目测法【答案】DCJ9F4N5G7Q7X1D6HL9M3F6M8Y8R2C4ZZ2Z1K6Z7E9K2R567、在编制招标控制价时，对于招标人自行供应材料的，总承包服务费一般可按招标人供应材料价值的（）考虑。

A.1%

B.1.5%

C.3%～5%

D.10%～15%【答案】ACG1M3X6C7Q7V6R1HK5F9H7X5R2L8I5ZH6V3G3J7Q1I9U468、能够将缺乏流动性但能产生可预见的、稳定的现金流量的资产归集起来，通过一定的安排，对资产中的风险与收益要素进行分离与重组，进而转换为在金融市场上可以出售和流通的证券过程，这种融资方式是（）。

A.ABS融资方式

B.BOT融资方式

C.TOT融资方式

D.PPP融资方式【答案】ACZ4X4F9M10I5D8V1HQ8V5F3Q7U10G7U2ZG2P2S2L6K2T8C569、基础设施领域项目通过发行权益型，股权类金融工具筹措的资本金，不得超过项目资本金总额的（）。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%【答案】DCD6V8M5X2M8N10T2HF4X5G2L4O5P3D9ZJ2Y6C3V8K9B10Q470、根据《建设工程监理规范》。项目监理机构应将已审核签认的施工组织设计报送（）。

A.工程质量监督机构

B.建设单位

C.监理单位

D.施工单位【答案】BCJ6D7C9X3X3J7L5HC8F1K3T7C10W1Z4ZM7L8O1K8Y8X1C771、按施工层次划分工程质量控制的系统过程时，最基本的控制对象是()

A.原材料和构配件

B.施工机械和设备

C.施工作业过程

D.分部工程【答案】CCV1A9P10F10T1F4B5HH2D9U6L4V9X5Z10ZP6D9G7B2Y4G2C272、关于《卓越绩效评价准则》与ISO9000的比较，下列说法不正确的是（）。

A.ISO9000是标准化导向，“卓越绩效”模式是战略导向

B.ISO9000来自市场准入的驱动，“卓越绩效”模式来自市场竞争的驱动

C.ISO9000主要注结果，“卓越绩效”模式更加关注过程

D.ISO9000是有限的目标，“卓越绩效”模式是多元化的目标【答案】CCY7F8M10R10M4S5M1HR2I3X6F10U10E2V1ZB2V3H1E10L7P6K173、对于大型建设工程，由于其单位工程较多且相互间的制约比较小，可调整的幅度比较大，所以容易采用（）的方法来调整施工进度计划。

A.平行作业

B.搭接作业

C.流水作业

D.顺序作业【答案】ACS10E6C9X9Q5N6A3HX7F10Q1O2G10M2J10ZY2D9E5K8L3Q7Z374、墙板构件的存效采用（）存放在存放架内。

A.竖向方式

B.水平方式

C.横向放置

D.组合放置【答案】ACU7S9P4V7S5B7Q8HX4S6L9I5R8M8L3ZS5W8H3F10T9J6W275、时标网络计划的坐标体系中，可以明示整个工程的开工日期和完工日期以及各项工作的开始日期和完成日期的是（）。

A.计算坐标体系

B.工作日坐标体系

C.日历坐标体系

D.时间坐标体系【答案】CCI4W10X5O9T9T2N4HD5E7C9F1H6J10E4ZH1G10P7J3Q6G5U276、在施工进度控制目标体系中，用来明确各单位工程的开工和交工动用日期，以确保施工总进度目标实现的子目标是按（）分解的。

A.项目组成

B.计划期

C.承包单位

D.施工阶段【答案】ACM6B8T1N8I9K9T2HE1T5H8S7I3X6X2ZJ5Q3O5N2Q3L5X577、在某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第15天，其持续时间为7天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第27天和第30天，最迟开始时间分别为第28天和第33天，则工作M的总时差和自由时差（）天。

A.均为5

B.分别为6和5

C.均为6

D.分别为11和6【答案】BCD3O1B4G2J1P8X9HK7G4M3T9T10Y2X5ZZ10X3O5W2E5O9N178、某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程税前造价为8000万元，其中包含材料费进项税额600万，当采用一般计税方法时，该住宅楼建筑安装工程造价内的增值税额为（）万元。

A.222.00

B.240.00

C.666.00

D.720.00【答案】CCQ3X10E7V10E10R9O3HZ4E7D4E5N9O4I9ZE5K6L9X10O5S4O979、下列费用项目中，应由投标人确定额度，并计入其他项目清单与计价汇总表中的是（）。

A.暂列金额

B.材料暂估价

C.专业工程暂估价

D.总承包服务费【答案】DCJ5T10L10W2A10R2F1HC5P4C7H10L9G8D3ZY2L4L2S1F4O8M380、工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是（）。

A.积极配合，客观提供相应证据

B.积极配合，参与质量事故调查

C.积极配合，会同施工单位提供有利证据

D.回避质量事故调查【答案】ACQ6F10D6B5H8J6K5HG8E9B10A1Z10R5D3ZG3O5L5Q3S8D10A181、清末修律标志着延续几千年的中华法系开始解体，下列关于清末修律的表述，错误的是？

A.清末修律始终贯穿着“仿效外国资本主义法律形式，固守中国法制传统”的方针

B.《大清民律草案》分为总则、债权、物权、亲属、继承五编，由日本法学家松冈正义等人仿照德日民法典体例编纂

C.《大清新刑律》是我国第一部近代意义的专门刑法典，仍保持着旧律维护专制制度和封建伦理的传统

D.清末修律，将刑部改为法部，掌管全国司法行政事务，改大理寺为大理院，为全国最高审判机关【答案】BCE5V7N10O1X4B8R7HH6T4W7N7N1S4C8ZJ8P9J3T10X6J1E182、骨架隔墙工程施工中，龙骨安装时应首先（）。

A.固定竖向边框龙骨

B.安装洞口边竖向龙骨

C.固定沿顶棚、沿地面龙骨

D.安装加强龙骨【答案】CCK2D10U1E3S1D9I1HB8K1H6O8F4Z3M3ZV4B10G2G7R3I4T583、（）是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的招标工程的最高投标限价。

A.概算

B.中标价

C.招标控制价

D.工程标底价格【答案】CCH2O9F5Z7G3P6W10HP1G10W4R4E7Y3Z7ZL1B9X3H2D2J7X884、下列关于工程网络计划关键工作的表述中，正确的是（）。

A.双代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点

B.工程网络计划中关键工作的自由时差与总时差全部为零

C.单代号网络计划中关键工作与其紧后工作之间的时间间隔为零

D.单代号搭接网络计划中关键工作与其紧后工作之间的搭接时距最长【答案】ACX3N7Q4S8U2M8K8HT2H1I8R7K1Z7L3ZV2U9F3H4V1X1W985、（2017年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，验收规范对工程验收项目未作出相应规定的，应由（）组织相关单位制定专项验收要求。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位【答案】ACQ9W7C5M9Z3A2H2HA8W3N2Z10C5T9V1ZA2N4E3W2Z1V8H586、监理工程师受业主委托控制建设工程设计进度时，应在设计工作开始之前完成的工作是（）。

A.建立健全的设计技术经济定额

B.审查设计进度计划的合理性和可行性

C.编制设计总进度计划

D.建立设计工作技术经济责任制【答案】BCC9V9I3J2K10O1H10HZ3Z9M10A7D3M8K6ZQ3F5E6T1C2K3Z787、建设工程采用依次施工组织方式的特点是（）。

A.能够均匀使用施工资源

B.有利于资源供应的组织

C.专业工作队能够连续施工

D.能够充分利用工作面进行施工【答案】BCC1L4L1A6X6B1I7HZ6H10Q8W8G2Y4U6ZZ6S3Z5V6T10D5I888、监理单位接受建设单位委托进行工程设计监理时，为了有效地控制设计工作进度，应当（）。

A.编制工程设计作业进度计划

B.审查设计进度计划的合理性和可行性

C.检查工程设计人员的专业构成情况

D.编制工程设计阶段进度计划【答案】BCZ9R1Y8U7Y5P5Y9HW2D5V5G2S8A6N4ZB9N3I4J5J7N3Y1089、根据《工程质量安全手册（试行）》，关于混凝土分项工程施工的说法，正确的是（）。

A.泵送混凝土的坍落度小于14cm时，可以少量加水

B.楼板后浇带的模板支撑体系应按规定单独设置

C.混凝土应在终凝时间内浇筑完毕

D.混凝土振捣棒每次插入振动的时间不少于15s【答案】BCQ8D6O6X2R2T4F1HI4C10O1A8A4A4B2ZI8L3E1D8V9R2H790、（2020年真题）工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。

A.自由时差为零

B.持续时间最长

C.总时差最小

D.与后续工作的时间间隔为零【答案】CCC8I2M2R3R3D5T7HM9R9V10P4W5O3M8ZR4R8B6P4L6N4Y791、（2018年真题）双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，以关键节点为完成节点的工作的特点是（）。

A.自由时差必然为零

B.总时差必然大于自由时差

C.总时差必然为零

D.总时差和自由时差必然相等【答案】DCD9R1D10X6Y10B7O8HN8E10M10W8W6C1I4ZL9P3Z5X4H9N6R892、在双代号网络计划中，下列说法正确的是（）。

A.两端为关键节点的工作一定是关键工作

B.关键节点的最早时间与最迟时间有可能相等

C.关键工作两端的节点不一定是关键节点

D.由关键节点组成的线路一定是关键线路【答案】BCM4M8S6I7N9X1S2HI5C8R10E9G3J4C10ZF10O2U1X10W3I5Z993、发生工程质量缺陷后，要分析引起的原因，分析的基本步骤包括：①找出可能产生质量缺陷的所有因素；②进行细致的现场调查研究，了解引发缺陷的现象和特征；③收集调查与质量缺陷有关的全部设计和施工资料，分析所处各种条件和情况；④分析、比较和判断，找出最可能造成质量缺陷的原因；⑤进行必要的计算分析或模拟试验予以论证确认。正确的排序为（）。

A.②③①④⑤

B.①②③④⑤

C.②①③④⑤

D.③②①⑤④【答案】ACV6C8W3Y4I7J5E10HU3V7O3T3O7A8A3ZF9X2O1W8D8U7R994、大风公司和小雨公司一同申请某市建设规划局颁发建设工程规划许可证，市建设规划局经过省建委的批准，作出了向小雨公司颁发建设工程规划许可证的决定。大风公司不服，遂提起诉讼，下列哪些表述是正确的？

A.由于市建设规划局是在对外生效的法律文书上署名盖章的机关，所以大风公司只能告市建设规划局

B.在诉讼中，市建设规划局无正当理由怠于举证，此时小雨公司可以提供证据证明行政许可行为合法

C.如果小雨公司提供证据证明了市建设规划局的行政许可决定是合法的，此时法院可以作出维持行政许可判决

D.如果小雨公司提供证据证明了市建设规划局的行政许可决定是合法的，此时法院要作出驳回原告大风公司诉讼请求的判决【答案】BCC4W7J2B3Q7L1N8HZ2D10R6L4X8I8T8ZL10C1Y9C6Q3Q10S395、工程施工过程中，同一项目重复利用同一抽样对象已有检验成果的实施方案时，应事先报（）认可。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.项目监理机构【答案】DCP4D1T6T2K7U4Q8HQ8Z3J8U7O9A5M7ZO7Y1T4J6E4I8Z996、工程监理单位ISO质量管理体系的文件不包括（）。

A.程序文件

B.管理制度

C.质量手册

D.作业文件【答案】BCK10V7P6U5B1D3J3HB9P1A9S10T9I2V9ZQ1H4W8L3B3S6R697、某桥梁工程桩基施工过程中，由于操作平台整体倒塌导致2人死亡，8人重伤，直接经济损失500万元，根据事故造成的后果，该事故属于（）。

A.一般事故

B.重大事故

C.较大事故

D.特别重大事故【答案】ACD3M9N2R10I1R2C9HC8W4R8W10B10G5L8ZP5Z8V5R6O5S4Q698、下列关于列表比较法的说法中，正确的是（）。

A.如果工作尚有总时差与原有总时差相等，说明该工作实际进度与计划进度一致

B.如果工作尚有总时差大于原有总时差，说明该工作实际进度拖后

C.如果工作尚有总时差小于原有总时差，且仍为非负值，说明该工作实际进度超前

D.如果工作尚有总时差小于原有总时差，且为负值，说明该工作实际进度拖后，但不影响总工期【答案】ACW7Q5J1D5H9H8S4HP5C5M5O5P3J6B1ZA2X3C10I5U6S8Z699、物资需求计划编制中，确定建设工程各计划期需求量的主要依据是（）。

A.年度施工进度计划

B.分部分项工程作业计划

C.物资储备计划

D.施工总进度计划【答案】ACO5X1F5C1F5L6T9HB8S5E7N6H8A3X9ZJ3M10R9K6Q1J5K9100、施工过程中见证取样的试验室应是（）。

A.施工单位的试验室

B.建设单位指定的试验室

C.监理单位指定的试验室

D.与承包单位没有行政隶属关系的第三方试验室【答案】DCO9G8X2W9Y7L10D9HK10T4W7T10Y10Q5I1ZT5P8D1E9M7V8M1101、既有法人筹措新建项目资金时，属于其内部资金来源的有（）。

A.企业现金

B.企业增资扩股

C.优先股

D.国家预算内投资【答案】ACJ2J10V7T1T1S3P9HK9W7A1L7U6A5E2ZJ3E8R9X1E5S9S4102、为了确保工程质量事故的处理效果，对涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理，必须要委托有资质的()进行必要的检测鉴定。

A.法定检测单位

B.工程咨询单位

C.质量监督单位

D.勘察设计单位【答案】ACL3R1N1V9W8C5T8HQ2C6X4Q2Q1R5B9ZC10B1N9S2J3H6K9103、屋面防水工程、有防水要求的卫生间的最低保修期限是（）。

A.2

B.3

C.5

D.15【答案】CCZ5X8Z4R8S9P1E7HY6V9H2Z4A10N6K1ZG8Q4L2W9L8Z4M4104、根据《建设工程监理规范》GB/T50319—2013，下列工程资料中，需要建设单位签署审批意见的是()。

A.监理规划

B.施工组织设计

C.工程暂停令

D.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案【答案】DCV9X10Q8S8U7F2O7HI10S1F3E10Z8L6F2ZI1S1O8Z6D2X2N1105、何单位在竣工验收后几个月内，应当向城市规划行政主管部门报送竣工资料？()

A.建设单位，3个月

B.建设单位，6个月

C.施工单位，3个月

D.施工单位，6个月【答案】BCS1A9N7O1C6Z3H10HC10T3G7B1Z9A4G4ZO4S7Y2L7F3U6U9106、项目监理机构在工程质量控制过程中，自始至终把（）作为对工程质量控制的基本原则。

A.质量第一

B.以人为核心

C.以预防为主

D.质量标准【答案】ACQ8P3O5B4V7E8R10HC2N5P1I2E3K4R1ZG3W10V10M7V2S8D6107、以下关于行政诉讼二审程序的说法，正确的是：

A.人民法院对上诉案件，必须组成合议庭，开庭审理

B.人民法院对上诉案件，经过阅卷、调查和询问当事人，对没有提出新的事实、证据或者理由，合议庭认为不需要开庭审理的，也可以不开庭审理

C.人民法院审理上诉案件，只对原审人民法院的判决、裁定进行审查

D.人民法院对审理上诉案件，应当对原审人民法院的判决、裁定和被诉行政行为进行全面审查【答案】BCP3U5C7M1N1D2P6HP7R10P4P10C5U9K7ZC9O7L2M7H4R6P4108、在抽样检验方案中，将合格批判定为不合格批而错误地拒收，属于()错误。

A.第一类

B.第二类

C.第三类

D.第四类【答案】ACX2Y2P4Z9G3C4P4HB3D5Z10O1L3U1N4ZL9D2T9J4Q4Z9F8109、关于项目监理机构处理工程质量事故的说法，正确的是（）。

A.签发监理通知单，要求施工单位及时处理

B.签发工程暂停令，暂停与其关联部位的施工

C.签发监理报告，向政府主管部门报告

D.签发工作联系单，要求施工单位及时处理【答案】BCQ10L6W8X10G5L2A5HE2L9F9G8O5I10H8ZY9O7H3E4I2W6L7110、（2020年真题）某工程施工至2020年6月底，经统计分析：已完工作预算投资2500万元，已完工作实际投资2800万元，计划工作预算投资2600万元。该工程此时的投资绩效指数为（）。

A.0.89

B.0.96

C.1.04

D.1.12【答案】ACI3Z5T8A10Q5S6W7HP1Z4V10M6D5R7W2ZO7R3T9T9N9E5Z4111、下列工程质量控制主体中，属于监控主体的是（）。

A.勘察设计单位

B.施工单位

C.材料供应单位

D.监理单位【答案】DCL1E4R10F3U7N9U9HG9R4V10A10H3L8C5ZI2N10T6C1N3H5M4112、根据《清单计价规范》，对于投标报价审核时，投标企业可以根据拟建工程的具体施工方案进行列项的清单是（）。

A.分部分项工程量清单

B.措施项目清单

C.其他项目清单

D.规费项目清单【答案】BCB8L3J5W1J7Q2Q3HX5O3L7N8D2B5W4ZS10A3K1Y2B8K8N4113、当前在BIM工具软件之间进行BIM数据交换可使用的标准数据格式是()。

A.GDL

B.IF

C.DXF

D.RFA【答案】BCD7F1C8T4I7R1K3HE8I2M2N6D2Q2R1ZW2R6Z6D8M2Q2D2114、建筑安装工程费用中的社会保险费应以（）为计算基础。

A.人工计时工资

B.定额人工费

C.人工计件工资

D.企业管理费【答案】BCF1E4B2K10P4O5I7HG10G4Y5N5A5G9Q7ZE3E3H6C3J7K4V8115、为确保设备质量，需做好设备检查验收的质量控制，对于重要的关键性大型设备，应由鉴定小组进行检验，鉴定小组的组织者为()。

A.监理单位

B.建设单位

C.安装单位

D.供货厂商【答案】BCL7U10C10N1Z4M3J6HZ6C6J4S6R8Y1Z6ZG9A5G1L10M2X9L10116、项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应重点审查工程材料、构配件、设备的（）。

A.质量证明文件

B.采购合同

C.设计要求文件

D.检查报告【答案】ACB8H3Q6L4L10J8G10HP10Y3N2J6I2U10L8ZS5Y9G3V1N3O10I2117、国际上，通常将BIM的模型深度称之为()。

A.LOD

B.LCD

C.L

D.LED【答案】ACY4O9Y1A7F6C9U10HU4Q1Q8P3P8I3A2ZC4W1X2P8V9A2U7118、建设单位应当自建筑工程竣工验收后合格起()日内，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门备案

A.15

B.20

C.25

D.30【答案】ACJ3H4Y8B3L7M9K2HK5M1Z8S3X2A7P3ZQ6G9L8H5V1M1P3119、下列选项中对关键线路法网络计划的描述错误的是（）。

A.通路上所有工作持续时间总和最小的线路

B.关键线路上各项工作持续时间总和即为网络计划的工期

C.关键线路上的工作就是关键工作

D.关键工作的进度将直接影响到网络计划的工期【答案】ACV9P6U7W5K10N10H1HW10H10M2Q5S7J10R10ZG3W3K2K9J9N4N6120、下列关于设计单位的质量责任和义务的说法，正确的是（）。

A.组织设计人员参加建筑工程竣工验收，验收后在相关验收合格文件上签字

B.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限

C.在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备均不得指定生产厂、供应商

D.对因勘察造成的质量事故，提出相应的技术处理方案【答案】BCZ9L7Y7L4K7E4J5HX5I3T2F10D3C9N3ZQ4N2Y2A9G6B3X8121、造成直接经济损失1200万元的工程质量事故属于（）事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般【答案】CCF4H9G8Z2U8G4E1HU1Z10W2H8M5V10M9ZJ4M9E10O1Y3K1X3122、在市场采购设备质量控制中，根据设计文件，对需要采购的设备应编制（），以及相应的备品配件表。

A.采购设备表

B.拟采购设备表

C.采购计划

D.设备供求调查【答案】BCC9Q3Q7G4X5B10O6HR4L3I4I4X2C6V3ZP7S6Z10S8K9D5B6123、关于工程实体质量控制，下列说法不正确的是（）。

A.预留钢筋的位置应符合设计要求，预留钢筋的中心线位置允许偏差为5mm内

B.现浇结构模板安装的表面平整度偏差为5mm，预制构件模板安装的表面平整度偏差为3mm

C.严禁将洒落的混凝土浇筑到混凝土结构中

D.可以把模板、预制构件等集中堆放在楼层上【答案】DCW6N4W8Q8R4S7T10HY5I2U3H2D7V3P3ZR7T1K10X7I10C8Y3124、分部工程质量验收应由()组织相关人员进行。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.建设单位代表

D.施工项目经理【答案】ACQ5Q6F10U9D10T10K1HE3D2X1Y10G3X9A7ZN3H4W10Z1I7E9H10125、对于某些工程质量缺陷，可能涉及的技术领域比较广泛，或问题很复杂，有时仅根据合同规定难以决策，这时最适用的工程质量事故处理方案的辅助方法是()。

A.定期观测

B.试验验证

C.方案比较

D.专家论证【答案】DCF2Q8J8H4Z7P10D7HM2T6B4U10H8I8H7ZI6D10W10F8R6L4V5126、纵向钢筋加工不包括（）。

A.钢筋绑扎

B.钢筋调直

C.钢筋除锈

D.钢筋剪切与弯曲【答案】ACX3N7M10X1A6L7R8HF10H3F9M1H2W3X3ZV3U5B5X8Z1P3M4127、某基础工程包含土方和混凝土两个子项工程，工程量清单中的土方工程量为4500m3，混凝土工程量为2000m3，合同约定：土石方工程综合单价为80元／m3，混凝土工程综合单价为400元／m3；工程预付款额度为合同价的15％，主要材料和构配件所占比重为60％。则该工程预付款的额度及起扣点分别为（）万元。

A.17.50，87.75

B.17.10，89.45

C.17.40，87.00

D.17.50，89.45【答案】CCC9D9P4C8H2T7Y8HA10U3H8Q9T9Z3D7ZX2P4A10W7F1X1S5128、工程监理单位承担设计阶段相关服务的，应做好的工作有（）。

A.审查设计单位提出的新材料、新工艺、新技术、新设备（简称"四新"）在相关部门的备案情况

B.组织对新技术的专家评审

C.建立设计过程的联席会议制度

D.协助建设单位开展深化设计管理【答案】DCK5J7U8G9S8Y1R8HI3Q9A8Q2R4D9U9ZF2D6E3K6P5Q1U5129、施工企业进行投标报价时，暂列金额（）确定。

A.由施工企业自主确定

B.由政府监督机构

C.根据相关法律法规

D.按招标文件提供的金额计列【答案】DCP10W8A9A8D6V1T1HC4R6C9P4J3Z6G3ZS3Z5I7V4H1Y1T4130、下列有关可调总价合同的描述，错误的是（）。

A.可调总价合同分摊了承包商通货膨胀的风险

B.可调总价合同较适于1年以上的工程

C.承包方不再承担实物工程量、成本和工期因素的其他风险

D.选择可调总价合同，需要工程内容和技术经济指标很明确【答案】CCZ9J4W1B1A10I1K10HO2M1U7S6T10L1P2ZI3S7E2M2G3F5N10131、单位工程质量验收记录表中，验收记录和验收结论分别由（）填写。

A.监理单位、施工单位

B.施工单位、监理单位

C.设计单位、质监站

D.施工单位、建设单位【答案】BCY5G2Z6D6A3V2H6HT9N7L8J5Q10J1U7ZJ7B8T9G1M2M3O9132、在某工程网络计划中，已知工作M没有自由时差，但总时差为5天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了4天，说明此时工作M的实际进度（）。

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

B.不影响总工期，但将其后续工作的最早开始时间推迟4天

C.将使总工期延长4天，但不影响其后续工作的正常进行

D.将其后续工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长1天【答案】BCO1J10H4K3A5U8I1HC9Y9K6Q10B3E1F9ZX3Y10R1Y7G10E6P5133、某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程造价为2000万，假设增值税可抵扣的进项税率均按15%计算，则按一般计税方法计算增值税，增值税是（）万元。

A.60

B.165

C.188

D.340【答案】BCP10I10V7N3U4O8G1HY3M6I10M4A8V7F1ZV9X3T10Q8W3E1E2134、某公司希望所投资项目3年末有500万元资金，年复利率为7.5％，则现在需要一次投入()万元。

A.621.15

B.634.61

C.402.48

D.432.67【答案】CCL3Z8B10H9R3T8U6HQ8U3I2E8X2L5L6ZU1P4N2R7O1I5Z4135、下列建设工程进度影响因素中，属于业主因素的是（）。

A.地下埋藏文物的保护、处理

B.合同签订时遗漏条款、表达失当

C.施工场地条件不能及时提供

D.特殊材料及新材料的不合理使用【答案】CCL5M10P6G6U5J7O3HW6T2N5N5K4R1J4ZL10E8U9J5E4V6J4136、与相关方的关系影响着组织的绩效，为达到持续的成功，组织应管理与其有关各相关方的关系。这体现了质量管理中的（）原则。

A.以顾客为关注焦点

B.关系管理

C.领导作用

D.全员参与【答案】BCG9X3D10L4S4Y8S6HR1D6Q6M6W9B5Y7ZN6N2Q10S2Y10X9N5137、（）是计划执行信息的主要来源，是进度分析和调整的依据，也是进度控制的关键步骤。

A.进度计划执行中的跟踪检查

B.定期召开现场会议

C.实际进度数据的加工处理

D.实际进度与计划进度的对比分析【答案】ACH1F5A8S8J8W4R10HW3F7N7M7P6Y10J7ZQ6N10A10G2A7T5G10138、可直接用于施工作业技术活动质量控制的专门技术性法规是()

A.监理规范

B.施工管理规程

C.混凝土验收规范

D.电焊操作规程【答案】DCD10S3O4C6D8R10W2HO9K9V5R7O1E10G5ZZ7A9R2X6O4I4H8139、在工程网络计划中，工作M的持续时间为4天，工作M的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第21天、第18天和第15天，则工作M的最迟开始时间是第（）天。

A.11

B.14

C.15

D.17【答案】ACT1D2B9A10M3B4Y4HQ1G4W1X10P6O10J1ZC9B3A8C10D2J10O2140、（2020年真题）根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》，钢筋运到施工现场后，应进行的主要力学性能试验是（）。

A.抗拉强度和抗剪强度试验

B.冷弯试验和耐高温试验

C.屈服强度和疲劳强度试验

D.拉力试验和弯曲性能试验【答案】DCY9F7L7P1L10C4E6HS1H5R3Y3V4A5M9ZI4N3N7W2U7V1Q10141、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录中的结论，应由()共同签认。

A.项目经理、质监站监督员

B.项目经理、总监理工程师

C.建设、设计、监理、施工单位

D.建设单位项目负责人、总监理工程师【答案】BCG1E10W6I7Z4X1J8HW6Z1B8A8M9H2Z5ZO8O3G4B9A8Q6Z2142、与“卓越绩效”模式相比，ISO9000质量管理体系的导向是（）。

A.成熟度评价

B.标准化管理

C.全过程控制

D.战略管理【答案】BCN6E9S1Z8A2M8Q2HD7V4U8B5X10W4J6ZR6V10W3K7I5L1E3143、下列参数中属于流水施工时间参数的是（）。

A.工作面

B.流水强度

C.流水步距

D.施工过程【答案】CCV4V7Y7A9O10M9O4HV4M8P8X4X2G9J8ZK4M7B1M1L2U7E6144、工程施工质量验收包括工程施工（）和竣工验收两个部分。

A.事前检验

B.过程质量验收

C.工序验收

D.单位工程验收【答案】BCX1N2D8F9B4P2K4HB8A4Z9S6L4O6E6ZE10J7F7Y4J1J10D4145、在建设工程监理规划的指导下，由项目监理班子中进度控制部门的监理工程师负责编制的更具有实施性和操作性的监理业务文件是()。

A.工程进度报告

B.单位工程施工进度计划

C.施工总进度计划

D.施工进度控制工作细则【答案】DCX9G2B7P10U10B9G3HI6N3U5E7R2J5P5ZW7A5C4Q2D10I7Z9146、监理单位受业主委托实施设计进度监控的工作内容是（）。

A.建立健全设计技术经济定额

B.编制切实可行的设计进度计划

C.推行限额设计管理模式

D.落实专门负责设计进度控制的人员【答案】DCI3N9W9E6L6D5X6HE7M7U9W1S8S3I6ZT4R1K6X9N3S4S4147、施工单位填写的《工程开工报审表》，最终获（）批准后，由总监理工程师签发工程开工令。

A.项目经理

B.总监理工程师

C.建设单位

D.质量监督机构【答案】CCQ1B9Z7F1M6H3K7HW1B9R5S1H7F3Y5ZT4V2I5Y9R7S3E5148、某工程划分为3个施工过程，4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为6天、8天和8天，则需要派出（）个专业工作队。

A.10

B.11

C.12

D.13【答案】BCT7D8E9C1J7E10V9HX10R6E2X5K9Q4S6ZG6G7L9O9L5W7O3149、建筑安装工程费用中的社会保险费应以（）为计算基础。

A.人工计时工资

B.定额人工费

C.人工计件工资

D.企业管理费【答案】BCL1O5Z6D10S2P6R1HC10K8J9T5V4X3K10ZE7D1G6V8I3E2X5150、实木地板面层铺设时必须符合设计要求的项目是：()

A.木材的强度

B.木材的含水率

C.木材的防火性能

D.木材的防蛀性能【答案】BCO5S1X10V3N5C5K4HE9Q2K1X7A7Y3L10ZJ6E3N4I1B4U4V7151、工程建设标准批准部门对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查时，下列哪一种不属于监督检查的范围？()

A.工程中采用的计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定

B.工程项目的设计是否符合强制性标准的规定

C.工程项目的管理是否符合强制性标准的规定

D.有关工程技术人员是否熟悉掌握强制性标准【答案】CCD6J4U4B8U5R4J9HC2G7G4I1A3Z2Y10ZH2B9N4W3U7E1V7152、将总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定的范围内随机抽取一组初始单元，按规则确定其他样本单元的抽样方法是（）。

A.系统随机抽样

B.简单随机抽样

C.分层随机抽样

D.多阶段抽样【答案】ACS2E8X10Q3X5I6R10HC2A3V1D1I3W3N9ZK5H7N6Z6R2L5T8153、在施工试验室检查中，（）应审查施工单位定期提交的影响工程质量的计量设备的检查和检定报告。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.监理员

D.建设单位现场负责人【答案】BCD5E4S2B2J10E9Z1HI3J1T6E7F1V5C3ZN7O5Q4C2F3J8L8154、在某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第15天，其持续时间为7天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第27天和第30天，最迟开始时间分别为第28天和第33天，则工作M的总时差和自由时差（）天。

A.均为5

B.分别为6和5

C.均为6

D.分别为11和6【答案】BCC9O3R5Z2S2G2M2HN2P10J4Q1G3J8Y9ZE4X6W5E6G2Z3K8155、项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应审查施工单位报送的用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件，下列不属于质量证明文件的是（）。

A.出厂合格证

B.质量检验报告

C.性能检测报告

D.检定证书【答案】DCX9K9Z1N6K1Z9S3HY3A4V5A8Q9J9D9ZO2T7H2G5T3H6V6156、某方案设计的生产能力，正常年份下营业收入为800万元，经营成本为400万元，年息税前平均利润为250万元，无贷款利息，项目投资均采用资本金（3000万元），所得税率为25%。若行业净利润率参考值为6%，则有关该项目的财务评价，表述正确的是（）。

A.该项目总投资收益率为13.33%

B.该项目资本金净利润率为6.25%

C.该项目盈利能力不满足要求

D.该项目正常年份的净利润为112.50万元【答案】BCV10J2N2G9B6M9H3HZ3X8D5C9W10T1S7ZM3N6X3B4W7N7V6157、工程网络计划中，某工作持续时间为8天，总时差为5天，自由时差为1天。如果该工作延迟开始7天，则将导致总工期延长（）天。

A.1

B.2

C.5

D.6【答案】BCF9W10B3Z1C10D2Z10HL5I9U2U7W9F3M7ZA6M7A1Z2H1V8J8158、（2020年真题）民用建筑工程设计方案适用性评价时，建筑基地内人流、车流和物流是否合理分流，属于（）评价的内容。

A.场地设计

B.建筑物设计

C.规划控制指标

D.绿色设计【答案】ACN10F9Q7G2O6C9U6HK6V8I2C3Y1H7O2ZZ1N8J6M5A1Z7K10159、当初步设计的设备清单不完备，或仅有成套设备的重量时，应优先采用（）编制设备安装工程概算。

A.扩大单价法

B.概算指标法

C.修正概算指标法

D.预算单价法【答案】ACH3Z9T7J1T9M6X2HI10K8D10A8J9A8F9ZO6Q2M10Z5R9J3V4160、商业银行的中期贷款是指贷款期限（）的贷款。

A.1~2年

B.1~3年

C.2~4年

D.3~5年【答案】BCN6N10T10B2M5W4R3HL9K3O1H4V8K9O6ZB1K5I8T7S7V3G4161、门窗工程中，下列铝合金门综合单价(元/㎡)，最贵的是哪种？()

A.推拉门

B.平开门

C.自由门(带地弹簧)

D.推拉栅栏【答案】CCW3J4X5Y6O1P10J9HW1U9N4V8C7H2L6ZZ6J7W9E6X6P10U4162、（2018年真题）在组织建设工程流水施工时，某个专业工作队在一个施工段上的施工时间称为（）。

A.流水节拍

B.流水工期

C.流水步距

D.流水强度【答案】ACJ3Y2L5L1R8A3T2HY9I4W9L6T4Z10F4ZH10V4G9T10H8T3D8163、（2019年真题）某建设项目，静态投资3460万元，建设期贷款利息60万元，涨价预备费80万元，流动资金800万元。则该项目的建设投资为（）万元。

A.3520

B.3540

C.3600

D.4400【答案】BCC9S8A10V9D3M10I1HB8W1Z3T7O2D10S6ZY9W1Y4L4J5I4O9164、下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是（）。

A.审查承包商提交的进度计划

B.建立进度协调会议制度

C.加强索赔管理

D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络【答案】CCU5Y1A5M4V3B8J2HK3P1M4O5C7G9U1ZQ3L9I6P7F7L2F2165、项目监理机构收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应重点审查工程材料、构配件、设备的（）。

A.质量证明文件

B.采购合同

C.设计要求文件

D.检查报告【答案】ACW4O4Q10L5Q9B2W9HD7W4J9L4A8R6Q8ZP5V3C6G6Y6Q2Q5166、当调整建设工程进度计划时，可以通过（）改变某些工作之间的逻辑关系。

A.组织依次作业

B.增加资源投入

C.分段组织流水作业

D.提高劳动效率【答案】CCK7Y10J8G10U3I6T10HL4D9C8O4E4T5A10ZZ6R4B9N3E1B1T1167、关于建设工程施工质量的描述错误的是（）。

A.建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人

B.实行总承包的，总承包单位应当对自己承揽的建设工程质量负责

C.建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备质量负责

D.确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人【答案】BCH9B9L4P3H1E3W6HK8K9P8Z4S5A2S3ZD6B9C3R2D3C4X3168、前锋线明显地反映出检查日有关工作实际进度与计划进度的关系，当工作实际进度点位置在检查日时问坐标右侧表示（）。

A.该工作实际进度与计划进度一致

B.该工作实际进度超前

C.该工作实际进度落后

D.无明显意义【答案】BCQ1O2A3U10G6T4A4HO6D9S8D8P5F1N2ZW10P2Z4N2I10B3W1169、对产源固定、产量质量稳定的供砂单位，在正常情况下生产供应的天然砂，每批总量不得超过（）。

A.200m3

B.400m3

C.300t

D.500t【答案】BCE8H1Z8O5B6W8F2HK1U4O4B7F3O8X3ZJ10V2E9W3X2G2X5170、甲国公民杰克欲与中国公民张某结婚，关于相关法律适用，正确的说法是：

A.若双方长期共同居住在中国，结婚的条件应当适用中国法

B.若双方长期分居两地，则结婚条件可适用于双方缔结婚姻地中国的相关法律

C.双方的人身关系，适用共同经常居所地法律

D.双方可协议选择适用中国法处理双方财产关系【答案】ACQ3N6D1B1U3W9I7HK6S2G2B5R3X10B1ZW4S4E3V3F6W8R4171、（2021年真题）除国家对采用高新技术成果有特别规定外，固定资产投资项目资本金中以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过该项目资本金总额的（）。

A.10%

B.15%

C.20%

D.50%【答案】CCS2O3F1Z2O1G10L10HE1J5K8N2W7C6U10ZD10G7L5P2K3W6P1172、关于侦查行为，下列哪一选项是正确的？

A.检察院对犯罪嫌疑人进行讯问时，应当全程录音录像

B.讯问犯罪嫌疑人、询问被害人，均可在侦查人员指定的地点讯问或者询问，否则，所获得的笔录不得作为定案根据

C.检察院在自侦案件的侦查中，辨认犯罪嫌疑人，被辨认的人数不得少于7人

D.公安机关应当在自己管辖的地区内发布通缉令【答案】DCX8O4Q6J10M2I6Q7HX