大学《工程建设监理》考试题库及答案

施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是2.0万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是2.2万元，施工企业应要求供应商支付()O收藏A.2.0万元B.2.2万元C.0.2万元D.4.2万元回答错误!正确答案：B执行政府定价的合同，如果当事人一方逾期交付货物，遇政府价格上调时，则应按()执行。收藏原价与新价的平均价格原价格市场价新价格《建设工程监理规范》规定，监理资料的管理应由（）。收藏专业监理工程师负责资料员负责总监理工程师负责，并指定专人具体实施专业监理工程师指定的专人负责实施回答错误!正确答案：C下列属于建设工程目标控制经济措施的是（）。收藏明确目标控制人员的任务和职能分工投资偏差分析提出多个不同的技术方案分析不同合同之间的相互联系某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是《合同法》中规定的（）。收藏先履行方享有的不安抗辩权后履行方享有的不安抗辩权后履行方享有的抗辩权双方享有的同时履行抗辩权回答错误!正确答案：C职能型组织结构的主要优点是（）。收藏隶属关系明确管理效率高不易产生矛盾指令有较大机动性施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由()。收藏承包人承担发生的费用，相应顺延工期承包人承担发生的费用，工期不予顺延发包人追加合同价款，工期不予顺延发包人追加合同价款，相应顺延工期回答错误!正确答案：D下列工作中，属于施工阶段进度控制任务的是()。收藏A.审查确认施工分包单位B.做好工程计量工作c.做好对人力、材料、机械、设备等的投入控制工作D.审查施工组织设计回答错误!正确答案：C某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由（）承担。收藏A.工程师B.乙承包人C.发包人D.甲承包人回答错误!正确答案：C监理工程师在项目招投标阶段进行投资控制的主要工作如下，其合理的工作程序是（）o1.审查投标单位标书2.编制标底3.通过评标提出决标意见，推荐承包商4.编制与发送招标文件5.协助业主与承包商签订工程承包合同收藏41235421354231543215回答错误!正确答案：B材料预算价格是指材料由其来源地运到（）后的价格。收臧A.施工工地B.施工工地仓库出库C.施工操作地点D.施工工地仓库回答错误!正确答案：A《建设工程监理规范》规定，监理单位派驻施工现场项目监理机构的总监理工程师应由具有()以上同类工程监理工作经验的人员担任。收藏A.B.C.2年D.3年回答错误!正确答案：D实施建设工程监理的基本目的是()。收藏保证在计划的目标内将建设工程建成投入使用对建设工程的实施进行规划、控制、协调控制建设工程的投资、进度和质量D.协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用回答错误!正确答案：D建设工程风险分解的途径之一是按结构维分解，其含义是按建设工程（）进行分解。收藏风险管理的工作结构组成内容风险管理的组织结构结构体系回答错误!正确答案：B检查网络计划时，发现某工作尚续作业a天，到该工作计划最迟完成时刻尚剩b天，元有总时差c天，则该工作尚有总时差（）天。收藏A.c-aB.c-bC.a-bD.b-a回答错误!正确答案：D《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和（）实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。收藏A.施工合同B.项目管理规范C.工程建设强制性标准D.监理大纲回答错误!正确答案：C某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100万立，合同中规定：土方工程单价为5元/立，当实际工程量超过估计15%时，调整单价，单价调为4元/立，工程结束实际完成130万立，则工程款为（）万元。收臧A.520B.650C.635D.620回答错误!正确答案：C《建设工程监理规范》规定，总监理工程师或专业监理工程师应()专题会议，解决施工过程中的各种专项问题。收藏A.按建设单位要求组织B.定期主持召开C.根据需要及时组织D.每月组织召开一次在工程项目施工招标阶段，监理工程师应根据（）来确定参与招标企业的专业类型及资质等级。收藏工程的类型工程的类型、规模和特点工程的规模及隶属关系工程的规模回答错误!正确答案：B风险识别的特点之一是不确定性，这是风险识别（）的结果。收藏A.复杂性和相关性8.主观性和复杂性C.个别性和主观性D.个别性和复杂性回答错误!正确答案：B建设工程监理规划的审核应侧重于（）是否与合同要求和业主建设意图一致。收藏投资、进度、质量目标控制方法和措施项目监理机构结构c.监理工作制度D.监理范围、工作内容及监理目标回答错误!正确答案：D建设工程风险识别的结果是()。收藏识别建设工程风险因素、风险事件及后果建设工程风险分解建立建设工程初始风险清单建立建设工程风险清单工程质量监督检测费应在（）中计取。收藏工程监理费建设单位管理费施工单位现场经费施工单位间接费回答错误!正确答案：B在下列实际进度与计划进度比较方法中，可判定某项工作进度偏差并能预测该偏差对工程总工期影响程度的方法是（）。收藏前锋线比较法双比例单侧横道图比较法双比例双侧横道图比较法D.S型曲线比较法回答错误!正确答案：A非代理型CM模式的合同价（）。收藏是由CM单位直接向业主报出具体数额的价格不是一个确定的具体数据，主要是确定计价原则和方式就是CM费就是GMP回答错误!正确答案：B监理工程师在施工阶段对工程质量控制的重点是对（）进行控制。收藏质量体系人事前质量控制点监理工程师编制的期中付款证书中不应包括（）。收藏价格调整己实施的永久工程的价值不合格材料的运输费用计日工回答错误!正确答案：C对施工单位的工程文件的形成、积累、立卷归档工作进行监督、检查是（）的职责。收藏设计单位和监理单位建设单位和监理单位建设单位和地方城建档案管理部门监理单位和地方城建档案管理部门在建设工程监理实施中，总监理工程师代表监理单位全面履行建设工程委托监理合同，承担合同中监理单位与业主方约定的监理责任与义务，因此，监理单位应给总监理工程师充分授权，这体现了（）的监理实施原则。收藏公正、独立、自主总监理工程师是权力主体总监理工程师是责任主体权责一致回答错误!正确答案：D施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由（）承担。收藏承包人工程师和承包人工程师D.发包人回答错误!正确答案：A木结构房屋比钢筋混凝土结构房屋失火的概率大，这是根据（）得出的结论收藏客观概率的演绎法客观概率的归纳法主观概率的归纳法主观概率的演绎法回答错误!正确答案：B在工程网络计划中,如果某工作的自由时差刚好被全部利用时，则会影响（）。收藏本工作最早完成时间其平行工作的最早完成时间其紧后工作的最早完成时间D.其后续工作的最早完成时间回答错误!正确答案：A按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时,应按（）顺序解释。收藏中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议施工合同协议书、工程量清单、中标通知书合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书回答错误!正确答案：C题型描述：单选题设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由（）。收藏发包人承担双方各自承担设计人承担D.设计审批部门承担回答错误!正确答案：A已知工程网络计划中某工作的自由时差为3天，总时差为6天。监理工程师在检查进度时发现只有该工作实际进度拖延，且影响工期2天，则该工作实际进度比计划进度拖延（）天。收藏8653回答错误!正确答案：A《建设工程监理范围和规模标准规定》中要求建筑面积在（）平方米以上的住宅建设工程必须实行监理。收藏2万D.1万回答错误!正确答案：C施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，（）。收藏工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人回答错误!正确答案：C价值工程定义中的成本是指（）。收藏使用过程中的运营费用一次性投资费用一次性投资费用与使用过程中的运营费用D.使用过程中的维修费用回答错误!正确答案：C预算定额是编制施工图预算的主要依据，预算定额编制的基础是（）。收藏概算指标施工定额概算定额收费定额回答错误!正确答案：B施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是（）收藏协议书标准条款质量保修书D.专用条款回答错误!正确答案：D施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照（）处理。收藏A.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延B.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延回答错误!正确答案：C按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由（）的人民法院管辖。收藏被告住所地合同签字地工程所在地D.原告住所地回答错误!正确答案：C某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（）。收藏A.施工合同成立，但不生效B.施工合同不成立，但有效施工合同不成立，不生效施工合同成立，且已生效回答错误!正确答案：D《建设工程监理规范》规定，监理资料的管理应由（）。收藏总监理工程师负责，并指定专人具体实施专业监理工程师指定的专人负责实施资料员负责D.专业监理工程师负责回答错误!正确答案：A组建一个完善的监理组织机构的步骤是（）。收藏确定监理机构目标、选择组织结构形式、制定工作流程和信息流程、确定监理工作内容确定监理机构目标、确定监理工作内容、监理机构的组织结构设计、制定监理工作流程和信息流程选择组织结构形式、确定管理层次和管理跨度、划分监理机构部门、制定岗位职责和考核标准、选派监理人员选择组织结构形式、分解监理机构目标、配备监理人员、制定工作制度、编制工作计划回答错误!正确答案：B在建设工程风险对策决策过程中，最后才考虑的风险对策是（）。收藏损失控制风险回避风险转移D.风险自留回答错误!正确答案：D监理工程师进行施工质量监控时,应及时发现事故的苗头和潜在的质量隐患，以便及时采取有力的控制措施.对于隐蔽工程一类的施工，采用（）的质量监控手段更为重要.收藏A..规定质量监控工作程序B.旁站监督指令文件巡查回答错误!正确答案：B在质量管理和质量保证标准中，质量保证的目的在于（）。收藏质量控制提供证据保证质量D.提供信任回答错误!正确答案：D在建设工程实施过程中进行严格的质量控制，不仅可减少实施过程中的返工费用，而且可减少投入使用后的维修费用。这体现了建设工程质量目标和投资目标之间的（）。收藏A.对立统一关系B.统一关系既不对立又不统一的关系对立关系回答错误!正确答案：B实施建设工程监理（）。收藏有利于避免发生承建单位的不当建设行为，但不能避免发生建设单位的不当建设行为既有利于避免发生承建单位的不当建设行为，又有利于避免发生建设单位的不当建设行为有利于避免发生建设单位的不当建设行为，但不能避免发生承建单位的不当建设行为D.既不能避免发生承建单位的不当建设行为，又不能避免发生建设单位的不当建设行为回答错误!正确答案：B如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（）。收藏A.仲裁条款有效，由人民法院解决争议B.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议仲裁条款无效，由人民法院解决争议回答错误!正确答案：C监理单位对建设工程文件档案资料的管理职责是（）。收藏A.对施工单位的工程文件的形成、积累、立卷归档进行监管、检查B.负责组织竣工图的绘制工作提请当地城建档案管理部门对工程档案进行预验收D.收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，立卷归档回答错误!正确答案：A建设工程监理组织协调中，主要用于外部协调的方法是（）。收藏会议协调法访问协调法书面协调法交谈协调法回答错误!正确答案：B施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将425号的水泥当作525号水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应（）。收藏向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效向人民法院起诉，要求撤销该合同向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同D.向人民法院起诉，要求确认该合同无效回答错误!正确答案：B工程交工验收的依据，是（）对单位工程质量等级的核定。收藏A.建设单位主管部门B.质量监督站业主监理工程师回答错误!正确答案：B由于组织机构内部各要素之间既相互联系、相互依存，又相互排斥、相互制约，所以组织机构活动的整体效应不等于其各局部效应的简单相加，这反映了组织机构活动的（）基本原理。收藏动态相关性规律效应性要素有用性D.主观能动性回答错误!正确答案：A质量控制点应抓住影响（）施工质量的主要因素设置。收藏分项工程分部工程工序单位工程回答错误!正确答案：C保证设计质量的基础是工程设计必须遵守有关的（）。收藏A.技术标准和质量保证标准B.技术规程和质量管理标准支持性技术标准D.技术标准和技术规程回答错误!正确答案：D下列关于质量风险导致损失的表述中，正确的是（）。收藏质量风险只会增加返工费用，不会造成第三者责任损失质量风险只会造成工期延误损失，不会造成第三者责任损失质量风险只会增加返工费用，不会造成工期延误损失质量风险既会造成工期延误损失，也会造成第三者责任损失回答错误!正确答案：D某住宅项目，设计标准落后，用户入住后，对原设计的功能不满意，提出要增加某项新功能，由此造成的局部处理费应由（）承担。收藏房地产开发商设计单位施工单位D.用户回答错误!正确答案：D监理合同的有效期是指（）。收藏合同签订日至合同约定的完成日合同约定的开始日至完成日合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日合同约定的开始日至工程验收合格日回答错误!正确答案：C监理工程师对施工工艺过程质量控制的主要方式是（）.收藏隐蔽工程检查现场检查工序交接检查工程质量事故处理回答错误!正确答案：B抵押与质押的区别主要在于（）。收藏债权人是否有优先受偿权担保财产是否为第三人的财产担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人担保财产是否转移占有回答错误!正确答案：D在工程监理行业，能承担全过程、全方位监理任务的综合性监理企业与能承担某一专业监理任务的监理企业应当协调发展，这体现的是建设工程监理（）的发展趋势。收藏以市场需求为导向，向全方位、全过程监理转化与国际惯例接轨加强培训工作，不断提高从业人员素质适应市场需求，优化工程监理企业结构回答错误!正确答案：D当用香蕉图进行工程实际进度检查时，若描述实际进度的点落在香蕉图右侧,则表示此刻实际进度（）。收藏比按最迟开始时间安排的进度拖后和按最迟开始时间安排的进度一致比按最早开始时间安排的进度超前正常回答错误!正确答案：D详细可行性研究的目的是（）。收藏确定投资最高限额筛选项目方案多方案优化，提出结论性意见鉴别或选择投资机会回答错误!正确答案：C对于监理例会上意见不一致的重大问题，应（）。收藏将各方主要观点记入会议纪要中的"其他事项”不形成会议纪要不记入会议纪要将各方主要观点记入会议纪要中的“会议主要内容”回答错误!正确答案：A由项目监理机构的专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准实施的监理文件是（）。收藏监理实施细则监理合同监理大纲监理规划回答错误!正确答案：A质量管理是一个组织全部管理职能的组成部分，质量管理工作的内容包括（）o收藏质量改进过程程序组织机构回答错误!正确答案：A工程项目年度计划的内容包括（）。收藏工程项目进度平衡表工程项目一览表年度计划项目表投资计划年度分配表在工程网络计划的工期优化过程中，选择优先压缩对象时应考虑的因素之一是关键工作的（）收藏直接费用率最小直接费最小直接费与间接费总和最小持续时间最长回答错误!正确答案：A某投标人在招标工程开标后发现自己由于报价失误，比正常报价少报20%,虽然被确定为中标人，但拒绝与业主签订施工合同，该风险对策为（）。收藏风险转移损失控制风险回避风险自留回答错误!正确答案：C下列关于建设工程监理规划的说法，不正确的是（）。收藏监理规划由总监理工程师批准实施监理大纲、监理规划和监理实施细则之间存在依据性关系监理规划的内容比监理大纲更翔实、更全面监理规划在监理单位接受业主委托并签订委托监理合同后编制回答错误!正确答案：A监理工程师对承包单位施工进度计划的审查或批准，（）承包单位对施工进度计划的责任和义务。收藏减轻了解除了不解除不减轻回答错误!正确答案：D按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于工程师的原因使承包商的实际进度滞后于计划进度，承包商遵照工程师的指示对进度计划进行修改，所发生的费用由（）。收藏业主额外支付工程师承担承包商自行承担业主与承包商协商补偿回答错误!正确答案：C从监理大纲、监理规划和监理实施细则内容的关联性来看，监理规划的作用是（）。收藏作为业主确认监理单位履行合同的依据指导项目监理机构全面开展监理工作作为监理单位内部考核的依据指导监理企业全面开展监理工作回答错误!正确答案：B材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该（）O收藏提取全部材料，按订购数量付款拒绝提前提货，拒付货款按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款提取全部材料，按实际交付数量付款回答错误!正确答案：C目标控制的效果直接取决于（）。收藏目标控制效果的评价是否科学目标控制措施是否得力目标计划的质量目标规划的质量回答错误!正确答案：B监理规划中，属质量目标控制方法与措施的内容为（）。收藏质量目标状况的动态分析质量目标审核质量信息及时归档保存质量目标规划回答错误!正确答案：A建设工程监理的基本程序宜按（）实施。收藏编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作编制建设工程监理大纲、监理规划、监理细则，开展监理工作成立项目监理机构，编制监理规划，开展监理工作，向业主提交工程监理档案资料编制监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收对于业主来说，建设工程实施阶段的风险主要是（）。收藏纯风险社会风险投机风险基本风险回答错误!正确答案：A某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由（）违约责任。收藏建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商追究建设单位直接向材料供应商追究建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究由监理人员现场监理某工序过程完成情况的活动称为（）。收藏见证施工监理巡视旁站回答错误!正确答案：DFIDIC《施工合同条件》为了合理地分担风险责任，定义投标截止日期前第28天为“基准日”.从此日期起至（）止的期间内，有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险归业主承担。收藏开标日工程师颁发履约证书日工程师颁发工程接收证书口工程师发布开工令日回答错误!正确答案：B财务净现值大于零，这说明财务内部收益率（）行业基准收益率。收藏大于小于等于小于大于等于回答错误!正确答案：A监理组织机构中，拥有职能部门的监理组织形式有（）。收藏直线制和直线职能制职能制和矩阵制直线制和职能制矩阵制和直线制反映项目实施阶段的原材料实际消耗量、机械台班数和人工工日数的信息为（）。收藏管理型信息项目外部信息流动信息固定信息回答错误!正确答案：C《建设工程监理规范》规定，监理单位派驻施工现场项目监理机构的总监理工程师应由具有（）以上同类工程监理工作经验的人员担任。收藏3年2年1年某高层建筑物采用钢筋混凝土框架结构，施工中按规定留置一定数量的混凝土试块，混凝土试块的试验费应计入（）中。收藏工程建设其他投资中的研究试验费建安工程其他直接费建设单位管理费建安工程间接费回答错误!正确答案：B工业项目的单体无负荷试车费应计入（）中。收藏联合试运转费设备运杂费设备安装工程费设备购置费在采用传统的建设工程组织管理模式时，建筑师或工程师的工作内容是（）。收藏提供设计文件、组织施工招标、监督施工、组织工程竣工验收提供设计文件、监督施工提供设计文件、组织施工招标提供设计文件、组织施工招标、监督施工、审核和签署工程结算报告回答错误!正确答案：D在采用EPC模式时，合同价格（）。收藏较高但不固定较高且接近于固定较低且接近于固定较低但不固定同时适用于平行承发包、设计或施工总分包、项目总承包模式的委托监理模式是业主（）。收藏委托一家监理单位委托多家监理单位按不同建设阶段委托监理单位按不同合同标段委托多家监理单位回答错误!正确答案：A当利用S型曲线进行实际进度与计划进度比较时，如果实际进展点落在S型曲线的右侧，则通过比较可以获得的信息是（）。收藏工作实际进度超前的时间和超额完成的任务量工作实际进度托后的时间和托欠的任务量工程项目实际进度超前的时间和超额完成的任务量工程项目实际进度托后的时间和托欠的任务量回答错误!正确答案：D当利用S型曲线进行实际进度与计划进度比较时，如果实际进展点落在S型曲线的右侧，则通过比较可以获得的信息是（）。收藏工作实际进度超前的时间和超额完成的任务量工作实际进度托后的时间和托欠的任务量工程项目实际进度超前的时间和超额完成的任务量工程项目实际进度托后的时间和托欠的任务量回答错误!正确答案：D可行性研究的主要作用是为建设项目（）提供依据。收藏效益评价项目评估项目设计投资决策回答错误!正确答案：D钢门窗按装过程，五月份拟完成工程计划投资10万元，已完成工程计划投资8万元，已完成工程实际投资12万元，则进度的局部偏差为（）万元。收藏4-2-42回答错误!正确答案：D当监理工程师接受业主委托对某建设项目实施全过程监理时，应在（）阶段协助业主确定工期总目标。收藏施工准备项目决策设计设计前准备回答错误!正确答案：D监理实施与监理组织设计都应遵循（）原则。收藏分工与协作统一公正、独立、自主综合效益权责一致回答错误!正确答案：D项目总承包模式具有的优点之一是（）。收藏合同价格低招标发包难度小有利于质量控制合同关系简单下列关于建设程序与建设工程监理关系的表述中，正确的是（）。收藏建设程序规定了监理工作的程序建设工程监理可以保证建设程序的科学性建设工程监理为建设程序的规范化创造了条件建设程序为建设工程监理提出了监理的任务和内容回答错误!正确答案：D在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张（），然后要求对方赔偿损失。收藏撤销合同，无须通知对方撤销合同，但应当通知对方解除合同，无须通知对方解除合同，但应当通知对方回答错误!正确答案：D公开招标在开标时，应当由（）。收藏招标人主持，投标人自愿参加招标监督机构主持，所有投标人均应参加招标人主持，所有投标人均应参加招标监督机构主持，投标人自愿参加回答错误!正确答案：C在施工招标阶段，监理工程师要对承包企业的质量保证体系进行核查，重点了解的内容包括（）。收藏开展全面质量管理情况人员素质管理水平施工安全回答错误!正确答案：A将风险分为财产风险、人身风险和责任风险是按风险（）进行的分类。收藏潜在损失形态后果产生原因分析依据回答错误!正确答案：A工程建设强度是影响监理机构人员数量的主要因素之一，其数值（）。收藏与投资成正比，与工期成反比与工期成正比，与投资成反比与投资和工期成反比与投资和工期成正比是否采用计划性风险自留对策，应从费用、期望损失、（）等方面与工程保险比较后能得出结论。收藏风险概率、机会成本、税收机会成本、服务质量、税收服务质量、税收、风险概率风险概率、机会成本、服务质量回答错误!正确答案：B题型描述：单选题在建设工程实施过程中，如果仅仅采取被动控制措施，出现偏差是不可避免的，而且（），从而难以实现工程预定的目标。收藏采取纠偏措施是不经济的不能降低偏差的严重程度偏差可能有累积效应采取纠偏措施是不可能的回答错误!正确答案：C按照现行《建设工程文件归档整理规范》，属于建设单位短期保存的文件是（）。收藏月付款报审与支付凭证不合格项目通知监理实施细则供货单位资质材料回答错误!正确答案：A下列属于甲级工程监理企业资质等级标准之一的是（）。收藏取得监理工程师注册证书的人员不少于15人近3年内监理过5个以上二等房屋建筑工程项目或者3个以上二等专业工程项目监理过2个以上房屋建筑工程项目或者1个以上专业工程项目企业负责人和技术负责人应当具有8年以上从事工程建设工作的经历在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（）。收藏保管员负责赔偿损失承包人负责赔偿损失发包人承担损失责任发包人与承包人共同承担损失责任回答错误!正确答案：C《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得（）的范围内从事建筑活动。收藏相应的资质等级证书，并在资质等级许可相应的专业技术职务，并在其专业许可相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可相应的职称证书，并在相应职称等级许可回答错误!正确答案：C在监理合同履行过程中，发生不可抗力导致施工被迫中断，不可抗力影响消失后恢复施工前必要的监理准备工作属于（）。收藏额外工作委托人工作正常工作附加工作回答错误!正确答案：A监理机构的组织活动效应并不等于机构内单个监理人员工作效应的简单相加，这体现了组织机构活动的（）原理。收藏要素有用性动态相关性规律效应性主观能动性回答错误!正确答案：B在采用传统的建设工程组织管理模式时，建筑师或工程师的工作内容是（）。收藏提供设计文件、组织施工招标、监督施工、审核和签署工程结算报告提供设计文件、监督施工提供设计文件、组织施工招标、监督施工、组织工程竣工验收提供设计文件、组织施工招标回答错误!正确答案：A某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应按（收藏考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿延误1个月竣工赔偿不追究延误竣工责任，也不给予奖励D.提前1个月竣工奖励回答错误!正确答案：B网络计划的工期优化是指（）。收藏A.寻求网络计划的最短工期B.当计算工期大于要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间，寻求满足工期要求的网络计划寻求网络计划最短工期的资源均衡寻求网络计划最短工期下的费用最低回答错误!正确答案：B某公司1995年初向银行贷款100万,96年初又贷款100万元，年利率为12%,到97年末一次偿还，其本利和为（）万元。（复利计算）收藏237.44252.49260D.265.93回答错误!正确答案：A题型描述：单选题建设工程监理规划要随着建设工程的展开不断补充、修改和完善，这反映了监理规划（）的编写要求。收藏一般宜分阶段编写应当遵循建设工程运行规律应由总监理工程师主持编写具体内容应具有针对性回答错误!正确答案：B《建筑法》规定，从事建筑活动的（），应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。收藏建筑施工人员B.监理工程师C.建设管理人员D.专业技术人员回答错误!正确答案：D建设工程文件档案资料（）。收藏A.由建设工程文件、建设工程档案和建设工程资料组成由建设工程文件和建设工程档案组成是指工程活动中直接形成的具有归档保存价值的各种形式的信息记录是指工程建设过程中形成的各种形式的信息记录回答错误!正确答案：B监理工程师进行投资控制，纠偏的主要对象为（）的偏差。收藏物价上涨的原因业主原因c.客观原因D.施工原因回答错误!正确答案：D专业监理工程师的职责由（）确定。收藏承包单位负责人监理单位负责人建设单位负责人总监理工程师回答错误!正确答案：D根据材料信息和保证资料的具体情况，（）应采用全检进行材料的检验。收藏对重要部位的材料对材料质量保证资料有怀疑时C.当材料的性能不清楚时D.对成批生产的回答错误!正确答案：A如果监理工程师与建设单位或施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量，从而引发安全事故，贝IJ()。收藏A.监理工程师应当与质量、安全事故责任主体承担连带责任B.监理工程师不承担责任，质量、安全事故责任主体承担责任监理工程师应当与质量、安全事故责任主体平均分担责任监理工程师承担责任，质量、安全事故责任主体不承担责任回答错误!正确答案：A工程网络计划的计划工期应()。收藏不超过要求工期等于计算工期C.不超过计算工期D.等于要求工期回答错误!正确答案：A在工程网络计划执行过程中，如果只发现工作P出现进度拖延，且拖延的时间超过其总时差，则（）.收藏A.将使工程总工期延长B.不会影响其紧后工作的总时差不会影响其后续工作的元计划安排工作P不会变为关键工作回答错误!正确答案：A依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以（）。收藏A.在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工：B.立即发出解除合同通知c.立即停工并发出通知要求支付预付款D.在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工回答错误!正确答案：A监理工程师邀请建设行政主管部门的负责人员到施工现场对工程进行指导性巡视，属于组织协调方法中的（）。收藏情况介绍法访问协调法书面协调法专家会议法回答错误!正确答案：B在初步设计阶段投资控制的目标是（）。收藏设计概算B.投资估算C.修正概算D.设计预算回答错误!正确答案：B施工合同示范文本通用条款规定，承包人对（）的保修期限应为5年。收藏A.设备安装工程地基基础工程屋面防水工程排水管道工程回答错误!正确答案：C在质量等级检验评定中，为达到合格标准的分项工程，在返工重做后，该分项工程的质量（）。收藏可重新评定其等级B.经设计单位鉴定认可才能重新评定等级C.只能评为合格D.不在评定其等级回答错误!正确答案：A第一次工地会议上，建设单位应根据（）宣布对总监理工程师的授权。收藏A.监理规划监理机构职责分工监理单位的书面通知委托监理合同回答错误!正确答案：D某混凝土预制厂生产的预制构件中存在着蜂窝麻面、局部露筋、表面裂缝和强度不足等质量问题，为了提高产品的合格率，需进行质量分析。经分析计算，上述质量问题的累计频率分别为41.5%、73.5%、90.5%、和100%,则该预制构件的主要质量问题是（）。收藏A.表面裂缝B.蜂窝麻面和局部露筋C.强度不足D.强度不足和表面裂缝回答错误!正确答案：B在工程网络计划执行过程中，监理工程师检查实际进度时发现只有某工作进度拖延X,且X已超过该工作的自由时差，则（）。收藏影响其后续工作和工程总工期不影响其后续工作和工程总工期不影响其后续工作但影响工程总工期影响其后续工作，可能影响工程总工期回答错误!正确答案：D某建设工程物资采购合同，采购方向供货方交付定金4万元。由于供货方违约，按合同约定计算的违约金为10万元，则采购方有权要求供货方支付（）承担违约责任。收藏A.4万元14万元10万元8万元回答错误!正确答案：C监理工程师对施工方案审查的主要内容包括（）.收藏施工现场总体布置施工质量管理体系施工程序的安排工程地质特征及场区环境状况回答错误!正确答案：C开展建设工程监理的依据包括行政法规，以下属于建设行政法规的是（）。收藏中华人民共和国建筑法B.建设工程监理范围和规模标准规定C.建设工程监理企业资质管理规定D.建设工程质量管理条例回答错误!正确答案：D在建设工程监理实施中，总监理工程师代表监理单位全面履行建设工程委托监理合同，承担合同中监理单位与业主方约定的监理责任与义务，因此，监理单位应给总监理工程师充分授权，这体现了（）的监理实施原则。收藏总监理工程师是权力主体总监理工程师是责任主体公正、独立、自主权责一致回答错误!正确答案：D某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由（）进行审查认可。收藏A.承包总体工程设计的设计单位发包人监理工程师设备安装承包商回答错误!正确答案：A在分项工程的质量检验评定中，对工程安全和使用性能有较大影响，并对其质量由基本要求的检验项目是（）。收藏一般项目基本项目保证项目主要项目回答错误!正确答案：B对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（）。收藏人民法院的判决经过鉴证的还款协议经过公证的还款协议仲裁机构的裁决回答错误!正确答案：B为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验；对于此项检验应由（）。收藏发包人负责检验工作，并承担检验费用发包人负责检验工作，承包人承担检验费用承包人负责检验工作，发包人承担检验费用承包人负责检验工作，并承担检验费用回答错误!正确答案：C在某工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第30天，其持续时间为7天，工作M有三项紧前工作，他们的最早完成时间分别为第13天，第15天和第17天、则工作M的总时差为（）天。A.6101713回答错误!正确答案：A若某一案卷内建设工程档案的保管期限有短期和长期两种，密级有机密和秘密两种，则该案卷()。收藏保管期限为长期，密级为机密保管期限为短期，密级为秘密保管期限为短期，密级为机密保管期限为长期，密级为秘密回答错误!正确答案：A我国的建设工程监理是指具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托并代表建设单位对承建单位的()。收藏工程质量进行严格的检验与验收施工过程进行监督与管理建设行为进行监控的专业化服务活动建设活动进行全过程、全方位的系统控制回答错误!正确答案：C第一次工地会议上，建设单位应根据（）宣布对总监理工程师的授权。收藏监理单位的书面通知监理机构职责分工委托监理合同监理规划回答错误!正确答案：C国际上，工程咨询公司最基本、最广泛的业务是（）。收藏A.为贷款方服务为承包商服务联合承包工程为业主服务回答错误!正确答案：D监理工程师邀请建设行政主管部门的负责人员到施工现场对工程进行指导性巡视，属于组织协调方法中的（）。收藏书面协调法专家会议法访问协调法情况介绍法回答错误!正确答案：C《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须建立、健全（）制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。收藏A.施工技术交底质量的检验质量的预控合同管理回答错误!正确答案：B工程咨询公司参与联合承包工程的形式有（）。收藏承包商作为总承包商，工程咨询公司作为分包商财团作为BOT项目发起人，工程咨询公司参与BOT项目工程咨询公司作为BOT项目的发起人工程咨询公司与土木工程承包商和设备制造商组成联合体工程咨询公司作为总承包商，承包商作为分包商建设工程档案移交应符合的要求包括（）。收藏A.建设单位在组织工程竣工验收前，应向城建档案管理部门移交工程档案，办理移交手续对改建、扩建和维修工程，由建设单位修改和完善工程档案停建、缓建工程的工程档案，暂由建设单位保管工程档案的质量由建设单位进行检查验收列入城建档案管理部门接收范围的工程，建设单位在工程竣工验收后3个月内向城建档案管理部门移交一套符合规定的工程档案回答错误!正确答案：CE建设工程项目监理过程中，涉及大量的信息，这些信息按照建设工程的目标划分为收藏进度控制信息质量控制信息投资控制信息D.合同管理信息回答错误!正确答案：ABCD建设工程风险大表现在（）。收藏风险因素和风险事件的发生概率大风险因素和风险事件多同一风险事件，对建设工程不同参与方的后果是相同的实施阶段的投机风险大风险因素和风险事件的损失后果较为严重回答错误!正确答案：ABE总监理工程师应对项目监理机构内的每一个岗位都订立明确的工作目标和岗位责任，使（）。收藏人员性格互补人人有专责C.管理职能不重不漏D.人员能力互补E.事事有人管回答错误!正确答案：BCE工程承包单位的资质代表了承包企业承包工程项目的能力和水平，所以监理工程师对承包企业的资质应进行综合考核，综合考核的内容包括（）方面。收藏企业技术装备和资金状况企业业绩企业性质企业经营状况企业人员素质和管理水平回答错误!正确答案：ABE总监理工程师应对项目监理机构内的每一个岗位都订立明确的工作目标和岗位责任，使（）。收藏A.人员性格互补事事有人管管理职能不重不漏人员能力互补人人有专责回答错误!正确答案：BCE建设工程实施阶段监理所依据的有关建设工程合同包括（）。收藏施工合同咨询合同设备采购合同设计合同E,勘察合同采用FIDIC《施工合同条件》的工程，进度计划的内容一般包括（）等。收藏A.重要检查检验的次序和时间分包商在施工阶段的安排保证计划实施的说明文件施工工程的计划进度滞后于进度计划的责任回答错误!正确答案：ACD风险自留和保险都是从财务角度应对风险，因此，计划性风险自留应从（）等方面与工程保险比较后才能得出结论。收藏费用机会成本期望损失风险发生概率E.税收回答错误!正确答案：ABCE总监理工程师在项目监理工作中的职责包括（）。收藏负责隐蔽工程验收主持整理工程项目的监理资料当人员需要调整时，向监理公司提出建议审批项目监理实施细则审查和处理工程变更回答错误!正确答案：BDE工程上所用的材料，凡（）均应进行抽样检验。收藏进口材料与合同不符的一般材料C.对质量保证资料有怀疑者D.重要工程所用材料E.标志不清者回答错误!正确答案：CE进度风险导致的损失包括（）。收藏A.延期投入使用的收入损失B.第三者责任的损失货币的时间价值为赶上计划进度所需的额外费用财产损失回答错误!正确答案：ACD依照施工合同示范文本通用条款的规定，（）属于发包人应当完成的工作。收藏A.提供工程进度计划办理施工许可证协调处理施工现场周围地下管线的保护工作做好施工现场地下管线的保护工作确定坐标控制点回答错误!正确答案：BCE工程监理企业从事建设工程监理活动，应当遵循“守法、诚信、公正、科学”的准则，其中““守法”的具体要求为（）。收藏离开原住所地承接监理业务，要主动向监理工程所在地省级建设行政主管部门备案登记，接受其指导和监督在核定的业务范围内开展经营活动不伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖《资质等级证书》按照合同的约定认真履行其义务建立健全内部管理规章制度回答错误!正确答案：ABCD在竣工决算中，属于新增固定资产价值的有（）。收藏生产准备费土地使用权出让金工程监理费建设单位管理费研究试验费回答错误!正确答案：CDE在风险对策中，工程保险的缺点表现在（）。收藏保险合同谈判常常耗费较多的时间和精力难以确定投保人和被保险人投保人可能产生心理麻痹而导致增加实际损失和未投保损失D.保险人的风险增大E.机会成本增加回答错误!正确答案：ACE下列关于控制流程“转换”环节的表述中，正确的是（）。收藏通常表现为劳动力运用劳动资料将劳动对象转变为预定的产出品在转换过程中，计划的运行往往受到许多因素干扰转换环节是对比与纠偏之间的环节所谓转换，是指由投入到产出的转换过程转换完成才进行信息反馈回答错误!正确答案：ABD依据FIDIC《施工合同条件》规定，对于承包商提出的索赔，可能同时给予补偿工期、费用和利润的情况有（）。收藏A.业主提前占用工程B.延误移交施工现场C.不可抗力造成的损失D.非承包商原因检验导致施工延误E.对竣工检验的干扰回答错误!正确答案：BDE建设工程投资中的动态投资部分包括（）。收藏建筑安装工程费涨价预备费建设期利息工程建设其他费设备工器具购置费回答错误!正确答案：BC在进行工程质量事故处理时，通常应征求（）对事故处理的意见和要求。收藏A.施工单位设计单位使用单位建设单位监理单位回答错误!正确答案：ABC缔约过失责任的构成必须具备的条件包括（）。收藏合同尚未成立缔约当事人有过错缔约一方受有损失缔约一方有违约行为E,合同已经成立回答错误!正确答案：ABC下列内容中，属于施工阶段质量控制任务的是()。收藏协助业主做好现场准备工作审查施工组织设计做好工程变更方案比选组织质量协调会做好工程计量工作回答错误!正确答案：ABCD按照现行《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001),送城建档案管理部门保存的监理文件有收藏监理通知监理实施细则监理会议纪要中的有关质量问题D.E.监理规划回答错误!正确答案：BCDE在（）等项目施工中，均应设置质量控制点。收藏质量不稳定的工序关键工序和环节加快施工进度的部位重要昂贵材料的施工部位施工难度大或施工条件困难的工序或环节回答错误!正确答案：ABE组织构成一般是上小下大的形式，由（）等密切相关、相互制约的因素组成。收藏管理制度B.管理跨度C.管理层次D.管理部门E.指挥协调回答错误!正确答案：BCD按照《合同法》规定，与合同转让中的“债权转让“比较，”由第三人向债权人履行债务”的主要特点表现为（）。收藏A.第三人履行债务前，债务人需首先征得债权人同意合同当事人没有改变第三人履行债务后，由债务人与债权人办理结算手续第三人可以向债权人行使抗辩权第三人可以与债权人重新协商合同条款回答错误!正确答案：BD实施建设项目法人责任制的情况下，项目总经理的职权包括（）。收藏A.负责组织项目试生产和单项工程预验收编制并组织实施归还贷款和其他债务计划负责提出项目竣工验收申请报告组织工程建设实施负责筹措建设资金回答错误!正确答案：ABD下列关于监理规划的说法中，正确的有（）。收藏监理规划在编写完成后需进行审核并经批准后方可实施监理规划的表述方式不应该格式化、标准化监理规划要随着建设工程的展开不断地补充、修改和完善监理规划具有针对性才能真正起到指导具体监理工作的作用E.监理规划编写阶段不能按工程实施的各阶段来划分回答错误!正确答案：ACD工程项目开工前，总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的（），对确能保证工程项目施工质量的应予以确认。收藏质量管理体系信息管理体系目标控制体系组织管理体系技术管理体系回答错误!正确答案：AE对设计工作进行监理时，在设计准备阶段，监理工程师的工作内容应包括（）。收藏组织对设计的咨询协助建设单位签订设计合同编制设计大纲D.组织设计招标或设计方案竞赛E.编制设计准备阶段投资进度计划回答错误!正确答案：BCDE依据委托监理合同示范文本规定，委托人的义务包括（）。收藏A.免费提供监理工作需要的资料B.外部关系协调。更换委托人代表需要经监理人同意负责合同的协调管理工作将监理人、监理机构主要成员分工、权限及时书面通知被监理人回答错误!正确答案：ABE建设工程文件指：在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，包括收藏竣工验收文件B.工程准备阶段文件C.监理文件D.施工文件E.竣工图回答错误!正确答案：ABCDE进度风险导致的损失包括（）。收藏为赶上计划进度所需的额外费用财产损失货币的时间价值延期投入使用的收入损失第三者责任的损失FIDIC《施工合同条件》规定，解决合同争议的方法包括（）。收臧通过诉讼解决由工程师确定提交争端裁决委员会决定提交仲裁机构裁决双方协商回答错误!正确答案：BCDE工程项目施工阶段监理工程师进行质量管理与控制的共同依据有（）。收藏工程设计文件工程承包合同文件有关质量管理方面的法律、法规工程监理合同文件E.施工规范和规程回答错误!正确答案：ABC可行性研究报告的内容包括（）。收藏设计概算节水措施节能措施市场调查与市场预测建设规模与产品方案回答错误!正确答案：BCDE设备制造阶段的监理工作包括（）。收藏施工现场的到货开箱检验原材料和元器件的进厂检验C.部件的加工检验和试验D.包装检验E.出厂前的预组装检验回答错误!正确答案：BCDE依据FIDIC《施工合同条件》规定，工程师的职权范围包括（）。收藏修改进度计划批准工程分包并审查分包商资质审查承包商索赔要求控制使用暂列金额发布变更指令回答错误!正确答案：CDE建设单位管理费包括（）。收藏工程招标费B.C.工程质量监督检测费D.合同契约公证费E.竣工验收费回答错误!正确答案：ACDE根据《合同法》的规定，由于一方严重违约对方解除合同后，合同中约定的（）条款仍然有效。收藏担保质量结算仲裁标的横道图和网络图是建设工程进度计划的常用表示方法，将双代号时标网络计划与横道计划相比较，它们的特点是（）。收藏横道计划不能像时标网络计划一样，直观地表达工程进度的重点控制对象横道计划与时标网络计划一样，能够直观地表达各项工作的机动时间时标网络计划和横道计划均能明确地反映工程费用与工期之间的关系时标网络计划和横道计划均能直观地反映各项工作的进度安排及工程总工期横道计划不能像时标网络计划一样，明确地表达各项工作之间的逻辑关系回答错误!正确答案：ADE下列内容中，属于非保险转移缺点的有（）。收藏可能因合同条款有歧义而导致转移失败可能因转移者心理麻痹而导致实际损失增加机会成本大有时转移代价可能超过实际损失E.可能因被转移者无力承担实际损失而仍然由转移者承担损失回答错误!正确答案：ADE下列关于建设工程质量目标全过程控制的表述中，正确的是（）。收藏要避免不断提高质量目标的倾向对建设工程所有内容的质量进行控制对建设工程质量目标的所有内容进行控制建设工程各阶段关于质量控制的侧重点不同重点是设计阶段和施工阶段的质量控制回答错误!正确答案：DE《招投标法》规定，投标文件（）的投标人应确定为中标人。收藏A.满足招标文件各项要求，并且经评审价格最高B.满足招标文件各项要求，并且报价最低C.满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低D.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求E.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准回答错误!正确答案：CE工程项目建设总进度计划是对工程项目从开始建设至竣工投产全过程的统一部署，其主要内容有（）o收藏工程项目一览表年度建设资金平衡表设计总进度计划表工程项目进度平衡表投资计划年度分配表回答错误!正确答案：ADE监理工程师受业主委托实施全过程监理时，在建设工程设计准备阶段进度控制的任务有（）。收藏A.收集有关工期的信息，协助业主确定工期总目标编制工程项目前期工作计划及总进度计划编制工程项目总进度计划及年、季、月实施计划编制设计阶段工作计划及详细的出图计划进行环境及施工现场条件的调查和分析回答错误!正确答案：AE对于返工、返修就可以弥补的质量问题，监理工程师的处理程序中包括（）。收藏发出监理通知进行原因分析发出《工程暂停令》组织检查、鉴定、验收按规定上报回答错误!正确答案：ABD工业项目竣工后要进行竣工验收，竣工验收的要求包括（）等。收藏A.达到场清地平，按绿化设计要求全部建成环保设施、卫生设施、消防设施虽未按设计要求内容建成，但不影响正常的生产必要的生活设施已按设计要求建成生产性建设项目及其辅助生产设施，已按设计内容要求建成，能满足生产需要主要工艺设施及配套设施已安装完成，联动负荷试车合格，并达到或基本达到设计生产能力回答错误!正确答案：CDE工程项目施工中，对普通钢材的外观检验主要包括（）.收藏外形尺寸标志品种规格E.颜色回答错误!正确答案：ABCD由于业主原因，工程暂停一个月，则承包商可索赔（）。收藏施工机械窝工费材料超期储存费用合理的利润工人窝工费增加的利息支出回答错误!正确答案：ABDE下列关于建设工程个性质量目标的表述中，正确的有（）。收藏是通过合同加以约定的有统一和固定的标准C.是国家强制性质量标准的规定D.无统一和固定的标准E.不得低于国家强制性质量标准的要求回答错误!正确答案：ADE按照《合同法》的规定，属于要约邀请的包括（）。收藏发出中标通知书递送投标书价目表的寄送无价格的商业广告招标公告回答错误!正确答案：CDE在工程项目施工阶段，监理工程师进行质量控制的手段包括（）。收藏规定质量控制工作程序B.利用支付手段控制C.审核承包和分包单位资质D.下达指令文件E.目测、量侧和试验回答错误!正确答案：ABDE在工程质量事故处理后，对处理结果应作出结论，处理结论可能有（）等几种。收藏关于可靠性要求的结论事故己排除，可继续施工工程限制使用结构基本安全经修补处理后，能满足使用要求《建设工程监理规范》规定，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位各方共同使用的通用表有（）。收藏监理工程师通知回复单监理工程师通知单会议通知单监理工作联系单工程变更单回答错误!正确答案：DE监理工程师的良好品德主要体现在以下几个方面：收藏热爱本职工作勤奋好学具有廉洁奉公、为人正直、办事公道的高尚情操能够听取不同方面的意见、冷静分析问题。E.具有科学的工作态度回答错误!正确答案：ACDE建设工程组织非节奏流水施工时的特点包括（）。收藏各专业工作队不能在施工段上连续作业专业工作队数小于施工过程数相邻专业工作队的流水步距不尽相等有些施工段之间可能有空闲时间各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等回答错误!正确答案：CDE工程上所用的新材料必须通过（），符合要求后才能正式使用。收藏A.试用B.试验C.鉴定D.论证E.计算回答错误!正确答案：BC采用FIDIC《施工合同条件》的工程，工程师发布变更指令的范围应限于（）等方面。收藏工程任何部分标高的改变删减部分约定的承包工作交给其他人完成改变违约责任的承担方式对合同中任何工程量的改变改变已认可的承包商施工时间和顺序安排回答错误!正确答案：ADE在《担保法》规定的担保方式中，不能作为抵押的财产包括（）。收藏A.土地所有权抵押人所有的交通工具依法被监管的财产土地使用权社会团体的教育设施回答错误!正确答案：ACE监理大纲应该包括如下主要内容：收藏监理细则拟派往项目监理机构的监理人员情况介绍。监理费用将提供给业主的监理阶段性文件。拟采用的监理方案。建设工程的静态投资部分包括（）。收藏A.基本预备费铺底流动资金工程建设其他费建筑安装工程费涨价预备费回答错误!正确答案：ACD在损失控制计划系统中，应急计划是在损失基本确定后的处理计划，其应包括的内容有（）。收藏准备保险索赔依据，确定保险索赔的额度，起草保险索赔报告采用多种货币组合的方式付款控制事故的进一步发展，最大限度地减少资产和环境损害调整材料、设备采购计划E.调整整个建设工程的施工进度计划回答错误!正确答案：ADE施工合同双方当事人对合同是否可撤销发生争议，可向（）请求撤销合同。收藏工程师仲裁机构人民法院设计单位建设行政主管部门回答错误!正确答案：BC法人应当具备（）等条件。收藏有必要的财产或者经费有自己的名称、组织机构和场所C.依法成立D.经上级行政主管机关批准E.能够独立承担民事责任回答错误!正确答案：ABCE按照委托监理合同示范文本的规定，委托人招标选择监理人签订合同后，对双方有约束力的合同文件包括（）。收藏投标保函监理委托函标准、规范监理合同标准条件中标函回答错误!正确答案：DE按照建设程序的要求，投资建设一项工程应当（）。收藏A.突出优化决策、竞争择优、委托监理的原则严格投资、进度、质量目标控制经过投资决策、建设实施和交付使用三个发展时期坚持“先勘察，后设计，再施工”的原则实行项目法人责任制度回答错误!正确答案：ACD项目监理机构中，总监理工程师代表应（）。收藏代表总监理工程师行使其部分职责和权力由总监理工程师书面授权取得监理工程师执业资格证书并经注册征得建设单位同意经监理单位法定代表人同意按照FIDIC《施工合同条件》的约定，具备（）条件下，宜对有关工作内容采用新的费率或价格。收藏A.由此工程量的变化直接造成该项工作单位成本的变动超过1%这项工作不是合同中规定的“固定费率项目”工程量的变化与该项工作规定的费率的乘积超过了中标的合同金额的0.01%如果此项工作实际测量的工程量比工程量表中规定的工程量变动大于15%如果此项工作实际测量的工程量比工程量表中规定的工程量变动大于10%回答错误!正确答案：ABCE在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括（）等抵押合同。收藏土地使用权城市房地产机器D.车辆E.土地所有权回答错误!正确答案：ABD服务性是建设工程监理的一项重要性质，其管理服务的内涵表现为（）。收藏与承建单位没有利害关系为原则监理工程师具有丰富的管理经验和应变能力建设工程投资、进度和质量控制为主要任务主要方法是规划、控制、协调基本目的是协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用回答错误!正确答案：CDE项目监理机构中，总监理工程师代表应（）。收藏A.征得建设单位同意B.代表总监理工程师行使其部分职责和权力C.取得监理工程师执业资格证书并经注册D.经监理单位法定代表人同意E.由总监理工程师书面授权回答错误!正确答案：BCDE在损失控制计划系统中，应急计划是在损失基本确定后的处理计划，其应包括的内容有（）。收藏准备保险索赔依据，确定保险索赔的额度，起草保险索赔报告调整材料、设备采购计划采用多种货币组合的方式付款调整整个建设工程的施工进度计划控制事故的进一步发展，最大限度地减少资产和环境损害回答错误!正确答案：ABD依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（）。收藏与承包人协商并签订提前竣工协议负责修改施工进度计划为承包人提供赶工的便利条件减少对工程质量的检测试验向承包人直接发出提前竣工的指令回答错误!正确答案：AC依据《合同法》的规定，当合同履行地点约定不明确，且又不能达成补充协议时（）履行。收藏材料采购，在供货方所在地交付不动产的，在不动产所在地给付货币的，在给付货币一方所在地D.设备采购，在采购方所在地E.交付动产的，在接受动产一方所在地回答错误!正确答案：AB建筑安装工程直接工程费中的人工费包括（）。收藏失业保险费交通补贴防暑降温费职工福利费住房补贴回答错误!正确答案：BCDE建设工程措施项目清单的通用项目包括（）。收藏施工排水、降水施工机械修理c.临时设施D.已完工程及设备保护E.工地材料保管回答错误!正确答案：ACD损失控制预防计划中，管理措施有（）等。收藏风险分隔风险回避风险分散风险转移风险分担回答错误!正确答案：AC在建设工程监理规划指导下编制的施工进度控制工作细则，其主要内容有（）。收藏A.进度控制的方法和具体措施进度控制工作流程业主提供施工条件的进度协调程序工程进度款的支付时间与方式材料进场及检验安排回答错误!正确答案：AB建设工程监理应遵守严格管理、热情服务的原则，其基本内涵是（）。收藏对工程建设参与各方严格监理、热情服务严格执行国家法律法规及规范，为工程建设参与方提供智力服务严格按合同控制建设工程目标按委托监理合同为业主提供良好的服务，维护业主的正当权益按既定的程序和制度，对承建单位进行严格监理回答错误!正确答案：CDE实行监理工程师执业资格考试制度的意义收藏A.有利于公正地确定监理人员是否具备监理工程师的资格合理建立工程监理人才库促进监理人员努力钻研监理业务，提高业务水平便于同国际接轨，开拓国际工程监理市场统一监理工程师的业务能力标准回答错误!正确答案：ABCDE监理工程师应具备以下素质收藏丰富的工程建设实践经验健康的体魄和充沛的精力较高的专业学历和复合型的知识结构良好的品德回答错误!正确答案：ABCD监理单位在设计阶段的信息收集要从以下几处进行：收藏拟建工程所在地相关信息建设单位前期准备和项目审批完成的情况设计中的进度和投资、质量计划和控制情况，设计合同执行情况，偏差产生的原因，纠偏措施同类工程相关信息勘察、测量、设计单位相关信息回答错误!正确答案：ABCDE依据施工合同示范文本通用条款规定；进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括（）。收藏发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用发包人在检验后14天内给予认可或提出修改意见,D.需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担E.检验后14天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可回答错误!正确答案：BCDE监理工程师的权利主要包括：收藏依法自主执行业务法律、法规赋予的其他权利使用监理工程师名称依法签署工程监理及相关文件并加盖执业印章回答错误!正确答案：ABCD工程监理股份有限公司的特征包括（）。收藏A.公司一定要公开向社会发行股票B.公司账目必须公开C.股票要优先转让给公司原有股东D.有5个以上的发起人公司管理实行两权分离回答错误!正确答案：BDE在FIDIC《施工合同条件》中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括()等。收藏业主或其他承包人的干扰异常不利的气候条件施工中遇到文物和古迹后续法规的调整不可预见的外界条件回答错误!正确答案：CDE下列工作中，属于施工阶段进度控制任务的是()。收藏A.审查施工组织设计审核月进度计划审查确认施工分包单位做好对人力、材料、机械、设备等的投入控制工作做好工程计量工作回答错误!正确答案：BD服务性是建设工程监理的一项重要性质，其管理服务的内涵表现为（）。收藏基本目的是协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用主要方法是规划、控制、协调与承建单位没有利害关系为原则建设工程投资、进度和质量控制为主要任务监理工程师具有丰富的管理经验和应变能力回答错误!正确答案：ABD《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部令第107号）规定，建设工程招标投标的计价可采用（）。收藏实物单价法定额指标法工程量清单法综合单价法工料单价法回答错误!正确答案：DE《建筑法》规定，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的（），书面通知被监理的建筑施工企业。收藏监理范围监理单位监理权限D.监理内容E.监理目标回答错误!正确答案：BCD招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有（）等。收藏竞争的激烈程度相对较差评标工作量较大选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人招标费用高招标时间长回答错误!正确答案：AC依照施工合同示范文本通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为（）。收藏发包人的人员伤亡损失，由承包人承担B.承包人的人员伤亡损失，由发包人承担C.工程所需清理、修复费用，由发包人承担D.延误的工期相应顺延。E.工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担回答错误!正确答案：CDE下列关于建设工程监理规划的说法，正确的是（）。收藏A.监理规划由总监理工程师批准实施监理规划的内容比监理大纲更翔实、更全面监理规划在监理单位接受业主委托并签订委托监理合同后编制监理大纲、监理规划和监理实施细则之间存在依据性关系回答错误!正确答案：BCD信息具有的特点：收藏时效性B.系统性C.不完全性D.层次性真实性回答错误!正确答案：ABCDE下列关于控制流程“反馈”环节的表述中，正确的是（）。收藏控制部门需要什么信息，取决于监理工作的需要以及工程的具体情况反馈信息仅限于工程的投资、进度、质量信息非正式信息反馈应当适时转化为正式信息反馈反馈环节是投入与转换之间的环节为了使整个控制过程流畅地进行，需要设计信息反馈系统回答错误!正确答案：ACE我国按照（）等原则，在涉及国家、人民生命财产安全的专业技术工作领域,实行专业技术人员执业资格制度。收藏有利于国家经济发展具有国际先进性得到社会公认具有国际可比性事关社会公共利益回答错误!正确答案：ACDE项目监理机构在施工阶段投资控制的主要任务包括（）。收藏为处理费用索赔提供证据审查设计概算协助业主与承包单位签订承包合同对工程项目造价目标进行风险分析E.协商确定工程变更价款回答错误!正确答案：ADE工程监理人员认为施工不符合（）的，有权要求建筑施工企业改正。收藏施工质量施工技术标准施工进度工程设计要求合同约定回答错误!正确答案：BDE工程监理企业从事建设工程监理活动，应当遵循“守法、诚信、公正、科学”的准则，其中““守法”的具体要求为（）。收藏建立健全内部管理规章制度不伪造、涂改、出租、出借、转让、出卖《资质等级证书》c.离开原住所地承接监理业务，要主动向监理工程所在地省级建设行政主管部门备案登记，接受其指导和监督D.按照合同的约定认真履行其义务E.在核定的业务范围内开展经营活动回答错误!正确答案：BCDE工程监理单位转让监理业务的，责令改正，没收违法所得，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，应（）。收藏追究法律责任吊销资质证书追究刑事责任在媒体曝光罚款回答错误!正确答案：B当承包人向工程师递交索赔报告后，工程师应认真审核索赔的证据。承包人可以提供的证据包括（）。收藏A.经工程师认可的施工进度计划合同履行中的来往信函招标文件施工会议记录汇率变化表回答错误!正确答案：ABDE合同履行中，承担违约责任的方式包括（）等。收藏采取补救措施继续履行赔偿损失返还财产E.追缴财产，收归国有回答错误!正确答案：ABC有下列情形之一的，工程监理企业的资质年检为不合格（）。收藏资质条件中经营规模未达到相应资质等级标准资质条件中监理工程师注册人员数量未达到相应资质等级标准资质条件中经营规模未达到相应资质等级标准的80%转让工程监理业务资质条件中监理工程师注册人员数量未达到相应资质等级标准的80%回答错误!正确答案：CDE下列仅属于施工阶段监理工作制度的有（）。收藏合同条件拟定及审批制度工程竣工验收制度施工组织设计审核制度D.设计交底制度E.对外行文审批制度回答错误!正确答案：BCD由于工程项目的特点形成了工程质量本身的特点，工程项目的质量特点通常有()o收藏高投入性和风险性施工复杂性隐蔽性和终检局限性影响因素多波动大，容易产生质量变异回答错误!正确答案：CDE我国现阶段强制推行建设工程监理制度的手段包括()。收藏技术手段B.金融手段C.行政手段D.法律手段E.经济手段回答错误!正确答案：CD影响项目监理机构人员数量的主要因素有（）。收藏A.监理机构组织结构和任务职能分工监理单位业务范围监理人员专业结构监理人员技术职称结构工程复杂程度监理工作的规范化体现在（）。收藏职责分工的严密性监理实施细则的针对性工作的时序性工作目标的确定性组织机构的稳定性回答错误!正确答案：ACD总监理工程师不得将（）等工作委托给总监理工程师代表。收藏审批项目监理实施细则审核和处理工程变更审核签认竣工结算调换不称职的监理人员E.审定承包单位的施工组织设计回答错误!正确答案：ACD下列关于建设工程进度控制的表述中，正确的是（）。收藏在工程建设早期由于资料详细程度不够而无法编制进度计划组织协调对进度控制的作用最为突出且最为直接局部工期延误的严重程度与其对进度目标的影响程度之间不存在某种等值关系合理确定具体的搭接工作内容和搭接时间，是进度计划优化的重要内容进度控制的重点对象是关键线路上的各项工作回答错误!正确答案：BCDE在建设工程施工阶段，属于监理工程师投资控制的任务是（）。收藏制定本阶段资金使用计划严格控制工程变更C.确认施工单位资质D.严格进行付款控制E.及时处理费用索赔回答错误!正确答案：ABDE服务性是建设工程监理的一项重要性质，其管理服务的内涵表现为（）。收藏A.与承建单位没有利害关系为原则B.建设工程投资、进度和质量控制为主要任务监理工程师具有丰富的管理经验和应变能力基本目的是协助建设单位在计划的目标内将建设工程建成投入使用主要方法是规划、控制、协调回答错误!正确答案：ABE甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据《合同法》的规定（）。收藏合同主体不变仍为甲乙两公司B.丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任C.甲公司无需征得乙公司同意，但应通知对方D.丙公司直接对乙公司承担合同义务E.丙公司可以对乙公司行使抗辩权回答错误!正确答案：BDE下列内容中，属于监理股份有限公司特点的是（）。收藏公司账目可以不公开公司的管理者通常是公司的所有者公司管理实行两权分离应当有5个以上发起人公司账目必须公开回答错误!正确答案：CDE建设工程实施阶段监理所依据的有关建设工程合同包括（）。收藏设计合同设备采购合同勘察合同咨询合同施工合同回答错误!正确答案：ABCE建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向（