-粗石江中心小学幼儿园教学楼工程

湖南天和招标代理有限公司邮箱：1350453854@附件一：工程项目一览表工程项目一览表序号单位工程名称单位数量投资额（元）主要结构型式发包人（公章）监理人（公章）承包人（公章）法定代表人（签字）总监理工程师（签字）法定代表人（签字）委托代理人（签字）或委托代理人（签字）委托代理人（签字）年月日年月日年月日附件二：承包人供应主要材料、工程设备一览表承包人供应主要材料、工程设备一览表工程名称：工程编号：序号材料设备名称规格生产厂家（或供货人）单位数量质量标准提供地点提供时间备注发包人（公章）监理人（公章）承包人（公章）法定代表人（签字）总监理工程师（签字）法定代表人（签字）委托代理人（签字）或委托代理人（签字）委托代理人（签字）年月日年月日年月日附件三：发包人供应材料、工程设备一览表发包人供应材料、工程设备一览表工程名称：工程编号：序号材料设备名称规格生产厂家单位数量单价（元）总价（元）质量标准交货地点交货时间备注发包人（公章）监理人（公章）承包人（公章）法定代表人（签字）总监理工程师（签字）法定代表人（签字）委托代理人（签字）或委托代理人（签字）委托代理人（签字）年月日年月日年月日附件四：发包人支付保函发包人支付保函（试行）编号：（工字）第号（承包人）：鉴于贵方与（以下简称“发包人”）就项目于年月日签订编号为的《建设工程施工合同》（以下简称主合同），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向贵方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方的保证范围是主合同约定的工程款。本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保修金以外的合同价款。我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后日内。贵方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期按照变更后的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向贵方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。四、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。在出现贵方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向贵方支付工程款的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。五、保证责任的解除1、在本保函承诺的保证期间内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期届满次日起，我方保证责任解除。2、发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期届满次日起，我方保证责任解除。3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款1、因贵方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。2、依照法律法规的规定或贵方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3、贵方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，须征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。4、因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议的解决因本保函发生的纠纷，由贵方与我方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。本条所称交付是指： 保证人：（公章） 法定代表人：（签字） 或委托代理人：（签字） 通讯地址： 邮政编码： 电话： 传真： 电子邮箱：年月日

附件五：承包人履约保函承包人履约保函（试行）编号：（发包人）：鉴于贵方与（以下简称“承包人”）就项目于年月日签订编号为的《建设工程施工合同》（以下简称主合同），应承包人申请，我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方的保证范围是承包人未按照主合同的约定履行义务，给贵方造成的实际损失。我方保证的金额是主合同约定的合同总价款%，数额最高不超过人民币元（大写：）。二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日内。贵方与承包人协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期按照变更后的竣工日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任：（1）由我方提供资金及技术援助，使承包人继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。四、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。五、保证责任的解除1、在本保函承诺的保证期内，贵方未书面向我方主张保证责任的，自保证期届满次日起，我方保证责任解除。2、承包人按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期届满次日起，我方保证责任解除。3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款1、因贵方违约致使承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。2、依照法律法规的规定或贵方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3、贵方与承包人协议变更主合同的，如加重承包人责任致使我方保证责任加重的，须征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议的解决因本保函发生的纠纷，由贵方与我方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。本条所称交付是指： 保证人：（公章） 法定代表人：（签字） 或委托代理人：（签字） 通讯地址： 邮政编码： 电话： 传真： 电子邮箱：年月日

附件六：预付款保函预付款保函（发包人）鉴于贵方与（以下简称“承包人”）就项目于年月日签订的编号为的《建设工程施工合同》（以下简称主合同），应承包人申请，我方愿就承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。1、担保金额人民币（大写）元（￥）。2、担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证明书说明已完全扣清止。3、在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付金额减去发包人按合同约定向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。4、发包人和承包人按《合同通用条款》第15变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。 保证人：（公章） 法定代表人：（签字） 或委托代理人：（签字） 通讯地址： 邮政编码： 电话： 传真： 电子邮箱：年月日附件七：工程质量保修书工程质量保修书发包人：（全称）承包人：（全称）为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。1质量保修范围质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：（1）（2）（3）2质量保修期2.1质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。2.2双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：（1）地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为：年；（3）电气管线工程、给排水管道、设备安装工程为：年；（4）供热、供冷系统工程为：个采暖期、供冷期；（5）装饰装修工程为年；（6）其他项目年。3质量保修责任3.1属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修，承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修。3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。3.3在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。4质量保修费用质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。5质量保证金质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金赋予的约定一致。6其他6.1双方约定的其它工程质量保修事项：6.2本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。发包人：承包人：（公章）（公章）法定代表人：法定代表人：（签字）（签字）年月日年月日

附件八：承包人缺陷责任期保修履约保函承包人缺陷责任期保修履约保函（试行）编号：（发包人）鉴于贵方与（以下简称“承包人”）就项目于年月日签订编号为的《建设工程施工合同》（以下简称主合同）和于年月日签订的《工程质量保修书》（以下简称保修书），应承包人申请，我方愿就主合同和保修书约定的缺陷责任期内的保修义务以保证的方式向贵方提供如下担保：一、保证的范围和保证金额我方的保证范围是承包人未按主合同和保修书的约定履行缺陷责任期修复义务，给贵方造成的实际损失。我方保证的金额是主合同约定的合同总价款%（一般为5%），数额最高不超过人民币元（大写：）。二、保证的方式和保证期限我方保证的方式：连带责任保证我方的保证期限为：自本合同生效之日起至缺陷责任期满后日内。贵方与承包人协议延长缺陷责任期，经我方书面同意后，保证期限按照延长后的缺陷责任期做相应的调整。三、承担保证责任的形式我方按贵方的要求以下列方式之一承担保证责任（1）由我方提供资金，设备或者技术援助，使承包人继续履行缺陷责任期的保修义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。四、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同和保修书约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。五、保证责任的解除1、在本保函承诺的保证期内贵方书面向我方主张保证责任的，自保证期届满次日起，我方保证责任解除。2、承包人按主合同和保修书约定，履行了义务的，自本保函承诺的保证期届满次日起，我方保证责任免除。3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时，自我方向贵方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任解除。4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情况的，我方在保函项下的保证责任解除。我方解除保证责任后，贵方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函返还我方。六、免责条款1、因贵方违约致使承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。2、依照法律法规的规定或贵方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3、贵方与承包人协议变更主合同和保修书的，如加重承包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。4、因不可抗力造成的承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议的解决因本保函发生的纠纷，由贵方与我方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。本条所称交付是指： 保证人：（公章） 法定代表人：（签字） 或委托代理人：（签字） 通讯地址： 邮政编码： 电话： 传真： 电子邮箱：年月日

第五章工程量清单工程量清单说明详见招标人提供的财政局审核的预算评审报告。2.合理价编制说明及公布内容2.1合理价编制依据2.1按江永县财政局财政评审中心评审价格确定。2.2本合理价由具有编制能力的机构编制，并已备案。2.3措施项目清单中的安全文明施工费按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价。2.4规费和税金按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算。2.5投标人应当按照招标文件规定的招标项目范围、合理价及其组成内容以及详细清单、工程量增减的计价原则等予以书面确认，投标人不提出书面确认的不得进入公开随机抽取程序，按废标处理。2.6合理价公布内容2.6.1本项目合理价为财政局审核价格：具体合理价见投标人须知前附表中的合理价。2.6.2投标人在投标截止时间十天前，可对合理价及其组成内容向招标人或招标代理机构书面提出异议；招标人对合理价及其组成内容若有调整，则在投标截止时间七天前通知各投标人。3．已标价的工程量清单（另册、在永州市建设工程招标投标网上自行下载）招标人补充说明第六章图纸（另册）江永县粗石江镇中心幼儿园教学楼工程招标文件PAGE88湖南天和招标代理有限公司邮箱：1350453854@第七章技术标准和要求第一节一般要求1.工程说明1.1工程概况l.1.1本工程基本情况如下：项目名称：见招标人须知前附表建设地点：见招标人须知前附表建设规模及内容：见招标人须知前附表投资金额：见招标人须知前附表工期：见招标人须知前附表招标范围：见招标人须知前附表质量标准：见招标人须知前附表保修要求：见招标人须知前附表其他要求2.1质量标准2.1.1本工程质量要求符合《工程施工质量验收规范》标准。2.1.2施工期间，应接受发包方及监理工程师的监督管理，遵守有关规定。2.1.3质量保修：按国务院第279号令要求保修执行。保修期间进场维修，保证无偿修理完好，否则，由发包人安排维修，维修费在保修预留金中扣除。2.2工程验收及维护2.2.1承包人必须严格按施工图纸及技术说明进行施工，未经发包方和设计单位同意不得修改；如确因图纸设计有误或施工原因需修改时，需经过发包方和设计单位、监理单位同意，由设计单位发变更通知单方可施工。2.2.2隐蔽工程必须经发包方、监理单位和设计单位共同验收合格后方可进行下一步工序的施工。2.3中标人竣工后应提供的技术资料承包人在工程竣工交付使用后15天内按国家有关规定向发包人提交肆套竣工资料和完整的结算资料，费用均包括在投标报价之内。

第八章投标文件格式（项目名称）施工招标投标文件（招标编号：）投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）年月日

目录一、投标函及投标函附录二、法定代表人身份证明和授权委托书投标保证金及响应金四、项目管理机构五、拟分包计划表六、资格审查资料七、其他八、承诺书九、建筑工地“创卫”、文明施工承诺书十、合理价

一、投标函及投标函附录（一）投标函致：（招标人名称）在考察现场并充分研究（项目名称）（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：人民币（大写）：元RMB￥：元的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。在我方的上述投标报价中，包括：分部分项工程费：RMB￥：元措施项目费：RMB￥：元其中：安全文明施工费RMB￥：元其他项目费：RMB￥：元其中：暂列金额（不包括计日工部分）RMB￥：元专业工程暂估价RMB￥：元规费：RMB￥：元税金：RMB￥：元如果我方中标，我方保证在年月日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：元（￥：元）。在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。投标人（盖章）：法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：日期：年月日（二）投标函附录工程名称：（项目名称）序号条款内容合同条款号约定内容备注1项目负责人姓名：资质等级2工期天数：日历天3质量标准4保修要求5缺陷责任期6承包人履约担保金额7逾期竣工违约金元/天8逾期竣工违约金最高限额9质量保证金额度备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。投标人（盖章）：法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：日期：年月日（三）开标一览表投标人名称：招标文件编号：金额单位：人民币元序号工程项目名称1投标总报价（元）（大写）:（小写）:￥2工期3质量标准4保修承诺5投标保证金6项目负责人注册证书编号7施工员岗位证书编号8备注投标人:(盖章)法定代表人或其委托代理人:(签字或盖章)注册造价工程师：(签字并盖执业章)日期：年月日注：1、本表中的投标总报价应与投标函中的总报价一致。2、无注册造价工程师签字并盖执业章的，投标报价无效。二、法定代表人身份证明和授权委托书法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。投标人：（盖单位章）年月日

授权委托书本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）施工招标投标文件，其法律后果由我方承担。委托期限：。代理人无转委托权。附：法定代表人及委托代理人身份证明法定代表人二代身份证复印件委托代理人二代身份证复印件投标人：（盖单位章）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）年月日三、投标保证金及响应金附投标人基本账户开户许可证和本项目投标保证金和响应金银行进账单存单复印件四、项目管理机构（一）项目管理机构组成表姓名性别执业或岗位资格证明拟在本项目担任的工作岗位证书名称级别证号专业身份证号码

（二）主要人员简历表附1：项目负责人简历表项目负责人应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、养老保险证明复印件及无在建工程项目的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目负责人身份参与的项目。姓名职称职务年龄拟在本工程任职项目负责人注册建造师执业资格等级级建造师专业安全生产考核合格证书证号主要工作经历时间参加过的类似项目名称工程概况说明发包人及联系电话注：项目负责人在建项目情况：省内企业项目负责人在建工程情况和省外企业项目负责人在湖南省内在建工程情况以湖南省建筑工程监管信息平台查询为准；省外企业由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门提供的拟任项目负责人无在建工程证明。

附2：主要项目管理人员简历表主要项目管理人员指技术负责人、施工员、质量员、安全员岗位人员。应附岗位资格证书、身份证、养老保险证明复印件，安全员还应附安全生产考核合格证书C证复印件，技术负责人需附毕业证书。岗位名称姓名年龄性别毕业学校拥有的岗位资格专业职称岗位资格证书编号工作年限主要工作业绩及担任的主要工作注：1.施工项目部关键岗位人员（除项目负责人）在建项目情况：省内企业关键岗位人员在建工程情况和省外企业关键岗位人员在湖南省内在建工程情况以湖南省建筑工程监管信息平台查询为准；省外企业由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门提供的拟任施工项目部关键岗位人员（除项目负责人）无在建工程证明复印件。2.省外企业关键岗位人如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书，须提供证书真伪查询官方网站网址或提供省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明复印件。五、拟分包计划表序号拟分包项目名称、范围及理由拟选分包人备注拟选分包人名称注册地点企业资质有关业绩123123123123备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。六、资格审查资料（6.1）投标人基本情况表投标人名称注册地址邮政编码联系方式联系人电话传真网址组织结构法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：企业资质等级其中项目负责人人员营业执照号高级职称人员注册资金中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注（6.2）证件复印件包含：企业营业执照、资质证书、安全生产许可证书、湖南省外企业入湘施工登记证（仅省外企业提供）的复印件。（6.3）拟投入本工程的主要施工设备表序号设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率（KW）生产能力用于施工部位备注七、其他

八、承诺书（招标人名称）：我方在此声明：1、我方拟派往（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目负责人施工员、专职安全生产员现阶段没有担任任何在建工程项目的职务。2、我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务、不是本项目监理人或者与本项目监理人不存在隶属关系或者为同一法定代表人或者相互控股或者参股关系、不是本项目代建人或者与本项目代建人的法定代表人不是同一人或者不存在相互控股或者参股关系、不是本项目招标代理机构或者与本项目招标代理机构的法定代表人不是同一人或者不存在相互控股或者参股关系。3、我方目前生产经营状态正常，没有被责令停业、没有被暂停或者取消投标资格、近三年没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。4、我方保证投标文件提供信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。特此承诺投标人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日PAGE92湖南天和招标代理有限公司邮箱：1350453854@九、建筑工地“创卫”、文明施工承诺书为加强卫生文明建筑工地的创建工作，促进全市建筑工地文明施工，营造清洁、优美的施工环境，树立建筑企业的良好形象，根据市委、市政府创建省级卫生城市的要求，如我单位有幸承建本工程施工，对该工程文明施工作如下承诺：1、工程实行全封闭施工管理，四周按要求连续设置砖砌围墙，高度不得低于1.8米，围墙内外两侧墙面用水泥砂浆抹光，涂料刷面，正立面及沿街主立面墙体均用规范字体书写宣传标语。2、工程施工主要出入口