建设工程合同集合15篇

第建设工程合同集合15篇建设工程合同1

(一)分包与转包

1.转包合同。①概念。转包合同，指承包人以营利为目的，将承包的工程"全部"交由第三人完成的行为。②法律效果。(a)转包合同一律无效;(b)承包人非法转包的，发包人有权解除建设工程施工合同(《建设工程施工合同解释》第8条);(c)收缴当事人已经取得的非法所得。

2.分包合同。

(1)合法分包合同。合法分包合同，指建设工程的承包方(勘察人、设计人、施工人)经发包方同意后，依法将其承包的"局部"工程交给第三人完成的行为。合法分包应具备三个条件：①经发包人同意;②被分包的工程只能是承包人承包的"局部"工作;③被分包的工程不能是承包人承包的主体工程;④分包人具有相应的资质;⑤只能分包一次，分包人不得再分包。

(2)违法分包合同。违法分包合同，指承包人违反法律的强制性规定而与第三人订立的分包合同。以下违法分包合同均属无效合同：①承包人将其承包的全部建设工程肢解后以分包的名义分别承包给第三人;②分包人不具有相应的资质;③承包人将自己承包工程的主体结构分包给第三人;④分包人将其分包的工程再分包。

(3)分包人的连带责任。无论是合法分包合同还是违法分包合同，工程质量不合格的，分包人与承包人对发包人承当连带责任。具体而言：①分包合同有效的，分包人与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承当连带责任(《合同法》第272条第二款)。②违法分包或者非法转包的，因建设工程质量发生争议，发包人可以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼(《建设工程施工合同解释》第25条)。

(二)建设工程施工合同无效的情形

以下建设工程施工合同无效：①非法转包合同。②违法分包合同。③承包人未取得或超越相应资质的。但是，承包人在建设工程"竣工前"取得相应资质的，不按无效处理。④没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的。⑤建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

(三)建设工程施工合同无效时实际施工人的权利

1.实际施工人的工程价款请求权

(1)建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格的，实际施工人有权请求参照合同约定支付工程价款。

(2)建设工程施工合同无效，建设工程经竣工验收不合格，经修复后验收合格的，实际施工人有权请求参照合同约定支付工程价款。修复后经竣工验收不合格的，实际施工人无权请求支付工程价款。

2.转包、分包合同无效时的诉讼当事人。

(1)实际施工人可以仅以转包人或者违法分包人为被告起诉。

(2)实际施工人也可以直接以发包人起诉。此时，人民法院"可以"追加转包人或者违法分包人为"本案当事人"。需要注意两点：①法院是"可以"追加，而不是"应当"追加。②法院可以追加发包人为"当事人"，即追加为无独立请求权的第三人或者追加为共同被告(《建设工程合同解释》第26条)。

(20某某-3-62)甲大学与乙公司签订建设工程施工合同，由乙为甲承建新教学楼。经甲同意，乙将主体结构的施工分包给丙公司。后整个教学楼工程验收合格，甲向乙支付了局部工程款，乙未向丙支付工程款。以下哪些表述是错误的?

A.乙、丙之间分包合同有效

B.甲可以撤销与乙之间的建设工程施工合同

C.丙可以乙为被告诉请支付工程款

D.丙可以甲为被告诉请支付工程款，但法院应当追加乙为第三人

ABD

(20某某-3-59)甲公司将一工程发包给乙建筑公司，经甲公司同意，乙公司将局部非主体工程分包给丙建筑公司，丙公司又将其中一局部分包给丁建筑公司。后丁公司因工作失误致使工程不合格，甲公司欲索赔。对此，以下哪些说法是正确的?

A.上述工程承包合同均无效

B.丙公司在向乙公司赔偿损失后，有权向丁公司追偿

C.甲公司有权要求丁公司承当民事责任

D.法院可收缴丙公司由于分包已经取得的非法所得

BCD

(四)承包人的优先受偿权

1.承包人优先受偿权的构成要件

构成要件有四：①建设工程合同有效;如果合同无效，承包人不享有优先受偿权;②发包人不支付到期价款;③经承包人催告后，发包人在合理期限内仍未支付;④建设工程在性质上适宜折价或拍卖。

2.承包人优先受偿权的行使

根据《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》(20某某年6月)，承包人行使优先受偿权具有以下效力与限制：①承包人有权以建设工程折价或者以拍卖建设工程的价款优先清偿发包人欠付的工程价款。②承包人的优先受偿权优先于普通债权;也优先于在建设工程上设定的抵押权。③消费者交付购置商品房的全部或者大局部款项后，承包人的优先受偿权不得对抗买受人。④建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。

建设工程合同2

甲方：

乙方：

丙方：

甲方与乙方于年月日签订的既有合同正在履行中，现甲、乙、丙三方经协商一致，就合同主体变更及保证条款相关事宜达成以下协议：

一、合同主体变更条款

1、本协议各方同意丙方取代乙方成为“既有合同〞的一方。

2、乙丙双方保证丙方具有履行本协议所需相关资质和条件，如因其不具备相关资质和条件给甲方造成损失的，由乙丙双方承当连带赔偿责任。

3、乙方在本协议生效前基于履行“既有合同〞对甲方所享有的权利和承当的义务分别由丙方享有和承当。

4、本协议生效后，丙方按照“既有合同〞的约定享受权利和承当义务。

5、乙、丙双方必须做好资料、手续等的交接工作，因合同主体变更所产生的一切费用由乙方承当。

二、保证条款

为了保证丙方按照约定履行义务，本协议生效后，乙方对丙方基于本协议及“既有合同〞对甲方所负的一切债务向甲方提供连带责任保证。

三、除本协议约定情形外，“既有合同〞其他内容不变。

四、因本协议及“既有合同〞而引起的纠纷，适用中华人民共和国法律，如果协商解决不成，任何一方均有权提交甲方所在地人民法院法院解决。本协议自甲、乙、丙三方盖章之日起生效，一式六份，甲、乙、丙各执二份。

甲方：乙方：丙方：

地址：地址：地址：

法定代表人：法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：委托代理人：

年月日年月日年月日

建设工程合同3

合同编号：

工程名称：

工程地点：

备案号：委托单位：

开发单位：

检测方：

签订时间：20某某年月日

建设工程检测合同

甲方〔委托单位〕：

乙方〔检测机构〕：

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保辖区内市政根底设施综合性验证检测工程的检测质量，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

工程概况

工程名称：

工程建设地点：

检测机构联系人：联系电话：

质量监督部门：

一、检测范围

对检测，对施工资料的完整性、符合性进行检查。

二、检测依据：

1﹑委托协议；

2、设计图纸及相关资料；

3、《城镇道路工程施工与质量验收标准》CJJ1-20某某；

4、《沥青路面施工及验收标准》GB50092-1996；

5、《城市道路养护技术标准》CJJ36-20某某；

6、《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-20某某；

7、《公路路基路面现场测试规程》JTGE60-20某某；

8、《园林绿化工程施工及验收标准》CJJ/T82-20某某；

9、《工程测量标准》GB50026-20某某；

10、《透水路面砖和透水路面板》GB/T25993-20某某；

11、《给排水管道工程施工及验收标准》GB50268-20某某；

12、工程施工、监理及检验报告；

13、其他相关标准标准。

三、检测工程：

根据需要，道检测包括以下内容：

类型或部位

检测工程

市政道路工程

质量检测

1、沥青路面压实度及厚度

2、沥青路面宽度、横坡、井框与路面高差、纵断高程

3、路面使用性能：平整度、

4、沥青路面抗滑性能、沥青路面构造深度、沥青路面渗水系数

5、路面承载性能：沥青路面回弹弯沉值

6、对路面破损状况采用路面状况指数〔PCI〕进行评价

7、人行道预制砌块强度、铺砌平整度、纵横缝直顺度

市政管网工程

1、雨水口、检查井井底高程、管轴线偏位，行车道井盖承载力、检查井混凝土回弹强度、保护层厚度，进行严密性试验

2、查现场隐蔽验收及试验资料，对雨、污水、给水工程进行复核。

四、合同价款及支付方式

1、检测效劳费：包含景观道路、管网检测，总设计面积6981㎡，合计费用包干价人民币小写：12023.00元〔大写：壹万贰仟元整〕

3、出具正式纸质检测报告后付清全款。

4、检测费用支付方式：转账或现金支付。

五、检测报告的交付

1、检测工作自接到委托人委托之日起，在10个工作日内出具检测鉴定报告。

2、检测工作自工程抽检之日起始，对委托人委托的试样、试件在标准、标准规定的试验时间内完成检测后，在10个工作日内出具检测报告。

3、检测工作如遇特殊情况〔设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工等〕时，检测报告的发放日期可顺延。

4、乙方每次检测过程完成后负责向甲方提供检测报告5份。

5、乙方应及时向甲方出具检测报告，并对检测数据的真实性负责。

6、检测报告应明确做出所检测道路或桥梁是否结构平安，是否符合设计和施工标准要求，并能满足设计使用要求的综合性验证检测结论，是否满足合同约定的质量要求。

七、甲方的权利义务

1、在本协议确定的协议期限内，甲方有权结合具体工程工程类别、规模、复杂程度等实际情况，根据入围供给商资质等级所能承揽的业务范围，坚持公正与公平相统一、工作量与专业技术力量相匹配及质量与信誉优先的原那么确定工程具体实施单位。

2、根据本工程效劳合同规定，按时支付合同款项。

3、按工程实际需要，提供资料存档所必需的资料。

4、法律、法规规定的其他权利义务。

八、乙方的权利义务

1、乙方根据本协议，与甲方签订具体工程效劳合同，在甲方规定的时间内完成检测〔第三方验收〕报告的编制工作，并通过相关部门审核。

2、乙方应具备健全的组织机构、完善的管理制度、严格的业务质量内控机制和承当相应风险责任的能力；除甲方原因外，乙方自行负责在工作中所发生的人员伤亡及财产损失等。

3、乙方须遵守宪法和法律、法规，恪守职业道德和执业纪律，遵守行业标准和准那么，品行良好。

4、保守国家秘密和工作秘密，遵守保密纪律，未经同意，不得披露在提供效劳过程中接触到的招标单位不对外公开的信息，效劳关系结束后仍应履行保密义务。

5、接受并积极配合甲方的考核工作。

6、乙方应保证甲方所使用的效劳成果免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

7、法律、法规规定的其他权利义务。

8、不得分包履行合同，否那么将依法承当法律责任。

9、乙方应对其出具检测报告的合法性、真实性负责，其出具的报告应符合相关法律、法规、标准、标准等，假设因乙方的检测报告或鉴定、检测结论给甲方造成损失的，乙方应向甲方承当一切赔偿责任。

九、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行该协议的，应及时通知另一方，双方互不承当责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。协议未履行局部是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十、争议的解决方式

协议发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用以下第2种方式解决：

1、提交合同履约地仲裁委员会仲裁；

2、向商丘市睢阳区人民法院诉讼。

十一、协议保存

本协议一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

十二、本协议自双方签字盖章之日起生效，

〔以下无正文〕

甲方：乙方：

单位名称(公章)：单位名称(公章)：

法定代表人或其授权代表法定代表人或其授权代表

〔签字或盖章〕：〔签字或盖章〕：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

联系电话：联系电话：

签订日期：20某某年月日签订日期：20某某年月日

建设工程合同4

合伙人：〔以下简称甲方〕

性别

年龄

身份证号码

合伙人：

身份证号码

甲乙双方经平等协商，就合伙承包一致意见，共各方信守。

一、合伙宗旨。在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化，共享收益，共担风险。

二、合伙经营工程和范围。合伙工程以公司中标合同确认的道路建设工程内容和范围为准。

三、合伙期限。合伙期限至合伙施工的工程完工，各方结算完毕为止。

四、出资方式及比例：甲乙双方现金出资，前期投标投资由甲方出资贰佰壹拾伍万元，该款中标退还后归甲方；以后施工时甲乙双方各出资50%，在双方商定出资____日内到账，否那么按日千分之三承当违约责任。甲方派现金会计一名负责保管现金及现金账目，乙方派主管会计一名负责记账；会计的工资费用由甲乙双方共同承当。

五、盈余分配及债务承当：

1、盈余分配：盈余以甲乙双方出资为依据，按比例分配。

2、合伙如产生债务，先由合伙财产归还，合伙财产缺乏清偿时，以各合伙人的约定的出资为依据，按比例承当。

六、退伙：合伙期间原那么上不得退伙；如遇到特殊原因确需退伙的.，应经两方协商同意；

七、工程日常管理

1、甲方作为工程部负责人，负责工程的全面管理工作；乙方负责工程公关、催收工程款及当地社会关系协调并参与工程日常管理。甲乙双方聘请总工程师，负责工程的技术工作；

2、每月____日、____日为双方商定的结账日，由双方和会计共同下账，所有的支出均需两方签字前方能下账。当月支出需当月下账，超过两个月不下账的支出个人自负。

3、重大支出和重大合伙事项应由甲乙双方事先共同决定，双方电话决定的应在最近的下账日补签书面决议。

八、合伙期满。合伙期满，甲乙双方按合伙协议进行结算，盈、亏均按比例进行分配、承当；一方分配的应收款另一方有协助收回的义务。

九、违约责任。

1、未经合伙人同意而擅自退伙，给合伙造成损失的应进行赔偿造成的损失无法计算的，按承接工程总价的15%计算损失。

2、合伙人一方违反本协议其它约定，给另一方造成损失的，应承当赔偿责任。

十、其他。合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业开展的原那么予以解决。如协商不成可向郑州仲裁委员会提请仲裁。

合伙人〔甲方〕：

________年____月____日

合伙人〔乙方〕：

________年____月____日

建设工程合同5

甲方(发包方)：

乙方(承包方)：

甲方将原仙苑宾馆3号楼北边场地土方平整工程，承包给乙方进行土方平整施工。为确保工程施工质量、施工进度、按时完成任务，明确双方责任和权益，依据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及有关法律、法规的规定，遵循公平、公正、诚信的原那么，经双方友好协商，对该工程达成如下协议，供双方共同遵守执行。

一、工程概况

该工程位于原仙苑宾馆北面，电排河西面，总面积亩，折计16650平方米。

二、工程价格

1、填土方按元/立方米，总价约10万元

三、双方权利和义务

1、甲方应协调好工程周边的施工环境，确保乙方正常施工，帮助乙方维护好施工秩序，保护乙方的合法权益;

2、乙方必须按时开工，并严格按照甲方提供的土方平整图纸进行施工。

四、工程工期

乙方应确保在有效天气天内完工，拖延一天罚款3000元。因甲方原因造成误工的除外。

五、付款方式

1、合同签字时，乙方交纳工程保证金万元;

2、乙方工程完工后，经验收合格，工程量合对准确后保证金全部返还，工程款付清。(注付款时要出具建安发票)

六、违约责任

因乙方工作不力，造成工程延期10天以上，赔偿甲方损失甲方不于退还保证金。

七、未尽事宜，双方共同协商解决。协商后达成的补充协议具有本合同同等的法律效力。

八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方签章：

乙方签字：

代表人：

时间：

建设工程合同6

考试目的

本科目考试主要检验考试掌握建设工程合同管理知识的程度，以及解决合同管理实际问题的能力。

考试内容

一、建设工程合同管理的任务和根本方法

1、建设工程合同管理的任务

2、建设工程合同管理的根本方法

二、建设工程合同管理法律根底

1、合同法律关系

2、合同担保

3、工程保险

三、建设工程施工招标

1、施工招标程序

2、投标人资格审查

3、施工评标方法

四、建设工程设计招标和材料设备采购招标

1、工程设计招标

2、材料设备采购招标

3、大型工程设备采购招标

五、建设工程勘察设计合同管理

1、工程勘察、设计合同示范文本

2、工程勘察、设计合同设计

3、工程勘察、设计合同履行管理

六、建设工程施工合同管理

1、施工合同标准文本

2、施工合同管理有关各方的职责

3、施工合同的订立

4、施工合同履行管理

5、施工分包合同履行挂蓝

七、建设工程设计施工总承包合同管理

1、设计施工总承包合同的特点

2、设计施工总承包合同管理有关各方的职责

3、设计施工总承包合同订立

4、设计施工总承包合同履行管理

八、建设工程材料设备采购合同管理材料设备采购合同的分类

1、材料设备采购合同的特点

2、材料设备采购合同的分类

3、材料采购合同履行管理

4、设备采购合同履行管理

九、国际工程常用全责文本

1、FIDC施工合同条件局部条款

2、NE施工合同中的条件局部条款

3、AIA施工合同中的CM管理

建设工程合同7

甲方：

乙方：

甲、乙双方经协商，就甲方施工事宜，达成如下一致：

一、乙方为甲方的建筑工程进行施工，仅含----------------.

二、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程施工范围：----------和---------------。

三、工程价格：----元/平方米，-------局部--------元/平方米---------面积按实际测量为主等等，自乙方进入施工现场、具备开工条件后开工并连续施工至工某某月某某日。

五、工程款的支付时间、方式：

工程完成前付清工程款的-----%，尾款------年---月----日内结清。

六、乙方按照国家现行施工及验收标准进行施工，负责保证工程质量，并按合同约定时间开工，按正常工期完成施工。

七、甲方负责办理或提供些。如因甲方原因造成乙方不能按时开工，由此产生的损失由甲方承当。

八、工程施工期间，甲方所有提供给乙方使用，但因乙方操作不当导致的损坏由乙方自行负责并。

九、未尽事宜，双方经协商后以书面形式确定。

十、本合同自双方签字或盖章之日起生效。

十一、本合同一式两份，双方各执一份。

发包方，甲方：

承包方，乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》等国家相关的法律法规;双方本着老实信用，公平合理，互惠互利的原那么，签订泥浆碾压、碎石路面和毛石混泥土路面建筑的施工协议。(注：1.所有工程管理费用和税收一并在内;2.所有路基清理照实计算，挖掘机150元/小时，费用由甲方负责)。甲方经公开招标同现场中标单位乙方共同达成如下协议：

第一条工程概况

1.碎石路面：用不大于2-5公分的碎泥浆碾压，共4处，长约3.2公里，宽2.6-3米，厚一律为碾压合格的8公分，每平方米12.5元。

2.毛石混泥土路面：约350米，宽3-3.5米，厚18-20公分(按附件要求施工)，毛石直径不大于16公分(必须有2公分以上的护层)，混泥土标号c25，水泥要求大厂325。路面按标准切割灌沥青，前期的养护由乙方铺草、洒水;后期的养护由甲方负责;毛石混泥土每立方282元，以上均以双方验收合格后的实际收方清单结算。

第二条承包方式及双方工作职责

1.采用固定单价法双包，即包工、包料;

2.甲方派代表对工程所使用的材料、质量、进度进行全程监督，并协助乙方对施工现场的水、电使用所涉及的农户进行协调工作。如发生的费用由乙方自行承当。

3.乙方严格按照合同的规定，采用甲方认可的合格材料进场施工，接受甲方代表的监督，并做好平安包围和垃圾清运工作，否那么造成的原材料返工及人工工资等费用均由乙方自行承当。

第三条平安施工及工程日期

1.乙方在施工期间严格按照建筑安装工程平安技术和工人平安操作规程及其他平安方面的施工操作规程等，以及相关法律、法规进行文明平安施工。并在施工现场及两头设立平安警示标志，对车辆及行人的平安负责。

2.由于乙方违反以上条款，违反平安施工和操作规程及相关法律法规而造成的一切平安事故，由乙方承当一切经济赔偿和法律责任。

3.按照村级公共效劳和社会管理相关规定，自签订合同之日起至某某年12月31日完工。如因不可抗拒的自然因素和社会因素而造成工期延误，其完工期限顺延。

第四条验收及付款方式

甲、乙双方派代表按合同约定工程质量验收合格后按照村级公共效劳文件知道精神付款，即：开工一星期后付工程总款的10%，工完验收合格后付总款的80%，余10%在一年后全部付清，保证金1万元，工程完工后退还乙方。

第五条违约责任

如单方违约，罚工程总款的20%的违约金。

本合同一式三份，经甲、乙双方代表签字之日起生效，同具法律效力。如有未尽事宜，双方协商解决。

发包方：承包方：

法定代表：法定代表人：

电话：电话：

建设工程合同8

工程承包人：(简称甲方)

劳务分包人：(简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，鉴于大浏公司(以下简称为“发包人〞)与甲方已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同〞)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

甲乙双方均同意在本合同签订过程中，双方将本着老实信用的原那么如实告知对方与合同直接相关的根本情况，甲方将在本合同中如实告知乙方相关情况。乙方保证在签署本合同后，已了解相关情况并无其他想要了解的情况。同时，乙方保证向甲方提供的所有信息及资料均为真实有效。

1、劳务分包人情况

营业执照注册号：法定代表人：

发证机关：经营范围：

复审时间及有效期：

2、劳务分包工作对象及提供劳务内容

工程名称：施工工程

工程地点：

分包范围：提供分包劳务内容：箱梁桥施工的准备工作、场地的硬化(包括支架的基座砼)、支架、模板、钢筋加工制作就位、砼工程、预应力张拉以及与该桥箱梁施工有关的本协议中一切明示或暗示的工作。

3、分包工作期限及进度控制

分包工作期限：开始工作日期：2023年7月30日，结束工作日期：20某某年11月30日。总工期为4个月，甲方根据工期要求，两桥箱梁同步进行施工，支架、模板一次性搭设、安装。如不能满足进度要求，甲方有权要求乙方增加人员等投入以补滞后工期，确保总工期内完成所需工程。

4、质量标准

工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《公路工程工程施工及验收标准》和《公路工程工程质量评定标准》，本工作必须到达质量评定优良等级。

5、图纸

5.1工程承包人应在劳务分包工作开工前，向劳务分包人提供与劳务分包人的劳务分包任务相关的图纸1套。

6、工程经理

6.1工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的工程经理为。

6.2劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的工程负责人为唐贵军。

7、工程承包人义务

7.1、组建与工程相适应的工程管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责;

7.2、可以协助乙方解决在施工过程中的住房、用水、用电问题及其他方面的协调工作，费用由乙方自理。其中工程部已把低压电送至桥的附近。

7.3、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工方案、物资需用量方案表，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收;

7.4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;

7.5、负责提供钢筋、钢绞线、砼与大型设备(吊车、泵车);

7.6、按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬。

8、劳务分包人义务

8.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度。

8.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度方案的要求，按工程承包人的阶段、月、旬、周施工方案，完成上述阶段、时段施工方案相应的劳动力安排方案，保证按时完成任务。

8.3、劳务分包人全权委托本工程负责人负责工程实施结算等一切与本工程相关的活动。

8.4、按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

8.5、劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。

8.6、劳务分包人所施工工程，如因质量不合格而产生的返工费，由劳务分包人自负。

8.7、在施工期内，如劳务分包人不能按质按量完成方案工程，经工程承包人劝告后仍无明显改良，工程承包人有权调整其承当的工程任务，如仍然不能完成方案工程，工程承包人有权终止本合同的继续履行。由此造成的费用增加由劳务分包人承当。

8.8、劳务分包人在履行本合同过程中，不得转包他人，否那么，工程承包人有权无条件终止本合同，已完工程验收合格后按本合同单价结算，并应按工程承包人规定的期限退场。

8.9、劳务分包人在施工过程中必须服从甲方施工人员的安排，不得向工程承包人施工人员行贿同时不得有欺诈行为，一经发现将清退出场。

8.10、劳务分包人不得拖欠劳务分包人自己及施工关联方的人工工资，机械台班费用，材料费等。

8.11、劳务分包人不得与当地发生任何经济纠纷和任何劳务往来。

9、平安施工与检查

9.1、按照国家、地方的相关法律法规执行，并遵守甲方对平安施工提出的各项要求。

9.2、乙方应按甲方平安管理作业，遵守国家平安法律、法规和甲方的平安管理方法，如有违反，甲方有权对乙方进行罚款，假设引发平安生产事故，乙方承当全部责任及所有费用。

9.3、鉴于该施工的箱梁桥与正在施工的长浏高速相交，分包人必须采取有效的防护措施(如设密闭的平安通道)确保桥下行车平安，假设引发事故和矛盾由乙方承当全部责任以及所有费用。

10、平安防护

按照国家、地方的相关法律法规执行，并按甲方对乙方平安施工技术交底和相关要求进行各种平安防护。

11、事故处理

按照国家、地方的相关法律法规执行。

12、保险

按照国家、地方的相关法律法规执行。

13、承包工作内容

按照本协议工程业主技术标准和图纸要求完本钱桥梁箱梁施工工程的所有工作，包括：

13.1、箱梁桥施工的准备工作、用水、用电、施工工棚、钢筋加工棚、场地的硬化(包括支架的基座砼为20cm其他区域为10cm)的所需人工以及机具。

13.2、支架工程：提供支架所需材料，并架设撤除，按要求预压，确保满足支架的承重要求

13.3、模板工程：乙方提供模板，箱梁外露面必须用经大浏公司、监理处确认的优质的模板，且有足够的刚度确保不会形变。模板安拆、涂脱模剂等。

13.4、钢筋工程：钢筋加工制作，安装就位、包括绑扎，焊接，所需的机具和耗材，电焊机不少于8台。钢筋不考虑损耗。

13.5、砼工程：浇注砼;振捣砼;砼养生。

13.6、预应力工程：预应力钢绞线的安装、张拉、压浆等所有工作。

13.7、以及与该桥箱梁施工有关的一切明示或暗示的工作(如保卫等)。

14、劳务报酬

14.1本工程的劳务报酬采用：不同工作成果的计件单价(含管理费)，按确认的工程量计算。

14.2采用上述方式计价的，不同工作成果的计件单价分别为：

14.3.1甲方仅进行质检、试验、测量及施工过程控制等工程管理，单价中包括乙方设备、人员的进退场、施工场地清理、工程施工的人工费、设备费、耗材、施工人员的保险费以及意外事故风险金、平安保卫以及协助甲方测量、质检和试验等一切与此相关的作业的费用;甲方仅供所需设计钢筋、钢绞线、砼的材料。同时甲方负责吊车事宜。假设乙方不能按期完工，甲方有权局部或全部扣除工期质量奖。

14.3.2除非本协议另有约定，否那么与本协议工程范围内钢筋安装、砼浇注(前台)有关的任何分项工程细目如果未列入上述结算细目中，那么是乙方为完本钱协议工程内容所必须完成的附属工程义务，其费用已包含在上述有关承包细目单价中，不再另行结算和支付。

14.3.3本合同单价已包含因天气、环境等方面的影响而造成的误工费用。

15、工时及工程量确实认

15.1、采用按确定的工时计算劳务报酬的，由甲方施工员每日将提供劳务人数报甲方负责人，由甲方现场负责人复核并由甲方工程副经理确认。

15.2、采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由甲方施工员和乙方按月或约定时间将实际完成但不超过设计数量的工程量报甲方工程科审核，经甲方主管副经理认可，工程经理批准方可给予结算。对乙方未经甲方主管副经理认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

16、劳务报酬的支付

16.1乙方与甲方双方约定支付方法按以下方案进行。

16.1.1、在结算时，应扣除甲方为乙方完成的实际工程数量和协助乙方完成工程量的费用。

16.1.2、工程完工后，乙方施工的工程经过监理验收合格，携相关资料到工程科结算。结算后须出具工程款项已结清的书面证明。

16.1.3、本工程甲方不预付款，乙方开工后，甲方按乙方每月工程进度付款，付至约总价款的50%~70%(含价拨款)，每月付款一次，剩余工程款待工程中间交工验收后90日内付至95%，总价款的5%作为保证金，待总体工程(指整个14标)竣工验收后退还乙方。

16.1.4、如乙方对其所做工程的质量问题不维修或乙方未作答复，甲方可直接维修，其费用从乙方工程款中直接扣除。甲方接到因乙方原因造成的监理、业主书面批评指令，甲方将酌情扣除局部或全部保证金。

16.1.5、甲方以转帐支票形式或双方认可的方式支付乙方款项。

17、施工变更

17.1施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方(工程经理)发出的变更通知及有关要求，按照变更进行施工：

17.2因变更导致劳务报酬的增加，由工程承包人承当;因变更减少工程量，乙方劳务报酬应相应减少。

17.3施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承当。

17.4因劳务分包人自身原因导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务报酬。

17.5变更的计价：本合同中有规定的相同或相似的合同单价，直接套用;合同中无规定的，可以套用甲方与其他乙方签订的相同或相似的合同单价;均无套用的，双方协商确定。

18、施工验收

乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后14天内对乙方施工成果进行验收。

19、争议

19.1工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解。

(1)双方达成仲裁协议，向长沙市仲裁委员会申请仲裁;

(2)向甲方所在地的人民法院起诉。

20、禁止转包或再分包

20.1劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否那么，甲方有权进行处置，劳务分包人将依法承当责任。

21、不可抗力

本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。按照国家、地方的相关法律法规执行。

22、文物和地下障碍物

23、违约

23.1、甲、乙双方在履行本合同过程中，如出现合同条款以外的问题，由双方协商解决，并签订补充协议，甲、乙双方所签补充协议与本协议具有同等的法律效力。

23.2、本合同签订后，双方应共同遵守，假设单方面违约，违约方应赔偿另一方违约金，违约金数量不超过本合同金额的10%。

24、合同终止

24.1双方履行完合同全部义务，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人及发包人验收合格后，本合同即告终止。

25、合同份数

25.1本合同壹式两份，具有同等效力，由甲方和乙方各执一份。

26、补充条款

26.1双方约定：遵守甲方的劳务结算管理的规定。

26.3双方约定：遵守甲方的与劳务分包相关的其他规定。

27、合同生效

合同订立时间：月日

合同订立地点：

本合同双方约定后生效。

工程承包人：(公章)劳务分包人：(公章)

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

建设工程合同9

甲方：云峰镇韩家坪村村民委员会(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)为加快村道建设步伐，针对本村公路所处的困境，根据群众的强烈愿望，争取通村工程工程。为确保工程顺利进行，保证工程质量、进度、平安。经甲、乙双方共同协商，结合工程的实际情况，特达成以下协议。

一、工程名称

韩家坪村通村公路，起至韩家坪村八组至韩家坪村九组约为1.8公里。

二、工程开工时间

20某某年10月15日至20某某年12月30日。

三、工程内容

1、按合同的约定承建公路约1.7公里混凝土路。(注：公路里程按实际工程量收方结算)

2、水泥路面要求标准，公路总宽为4.5米，路基缺乏4.5米的特殊地段，按实际情况操作，其中：混凝土路面宽3.5米，弯道地段4米宽，厚度为20公分(砼路面强度等级为C25)。路基先对软基开挖、换填，路基连沙石铺设、碾压、找平，平均厚度15厘米，两边路带分别为0.5米、压实厚度18cm(其中底部用连沙石铺设，面层碎石和洒泥拌和铺筑，到达标准的泥结石路面)。水沟规格为40cm某40cm，每200米设置一个错车道，长15—20米，总宽到达6.5米。

3、保坎、函洞由甲乙双方现场确定价格及工程量，作本合同附件一并进入决算。

四、工程承包方式

该工程实行包工包料工程总承包，工程材料及人工价款涨降不作调整。

五、合同价款

本工程总投资66万元，按每公里33万元包干计算。〔不含保坎、函洞〕

六、工程款支付方式

1、国家工程补助局部：此工程国家工程补助资金，暂有35万元，工程量完成50%后，工程资金直接拨付给乙方，由甲方协助直接拨付乙方。

2、群众自筹局部共计11万元：(1)工程在软基开挖和连沙石找平、碾压验收合格后支付启动资金11万元。(2)混凝土路面浇筑到工程总长的50％时，支付35万元。(3)在工程完工，村建设领导小组验收合格后，其余资金待国家有工程资金争取在一年内结清。如不能按期付款，按国家贷款利率计息直到付清为止。

七、工程质量

本工程质量砼路面按通公路施工要求施工，路带按通村公路泥结碎石路施工要求施工。

八、平安

现场文明施工，必须遵守当地的环保和平安、生产、管理规定。施工中由承建方负责〔乙方出现的平安事故由乙方负责，甲方出现的平安事故由甲方负责〕。

九、甲乙双方责任

1、甲方负责环境协调工作。

2、甲方向乙方按照合同规定的期限和方式支付工程款和其它款项。

3、甲方提供乙方的施工场地，做到三通一平。负责乙方施工用水、用电等协调工作，但所需费用由乙方负责。同时甲方负责协调错车道建设占地和青苗补偿费用。

4、乙方应服从交通主管部门、业务技术负责人的技术指导及甲方质量监督和管理。

十、违约责任

任何一方违约，违约方赔付守约方按合同总价百分之五的违约金。

十一、本合同的建设方和承建方法定代表人，按权代理人签字盖章之日起生法律效力，本合同未尽事宜，双方协商解决，本合同正本壹份，副本x份，甲、乙双方各持壹份，送镇政府备查一份；正副本具有同等法律效力。

甲方：〔签字盖章〕

乙方：

年月日

建设工程合同10

发包人：

承揽人：

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》及国家建筑施工合同文本的规定，结合本工程具体情况，双方达成以下合同条款内容：

一、承包工程：甲方有工程，地址承包给乙方施工，工程工程，工程价格，其中单价内容有一切辅助用工及图纸范围内一切相应工作内容()等。

二、工程质量：乙方必须严格遵守建筑工程施工质量验收标准，按甲方提供的图纸施工，确保质量，到达优质工程，所有施工程序必须按有关规定标准要求执行，如乙方出现质量问题而造成返工的，工料损失均由乙方自身承当，在各项施工内容的间接或隐蔽施工之前，必须经甲方验收合格前方可进行下道工序施工。

三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采购，甲方要求检测的材料需现场取样检测合格前方可使用。如因设计方案或甲方方案变更，乙方必须无条件服从甲方及业主安排。乙方必须按照甲方规定的施工进度方案如期完成，不准找任何借口拖延工期或因短时间的下雨而拖延工期。

四、施工期限：总工期天，要求乙方在所限施工期间合理安排穿插作业，从年月日至年月日竣工，乙方必须在规定期限内完成图纸上的所有工作量，如在规定期限内没有完成，造成工期拖延的，将以合同总价的5‰每天进行罚款，罚款在合同总价中直接扣除。

五、平安责任：乙方在施工期间要严格遵守《建筑安装工人程平安生产根本规定》，尽心尽责做好平安工作，不准做对各工种有危害的存在隐患的事情或现象。不准无理取闹、打架斗殴及抛物等现象，出现一次均处500元罚款，并要求肇事者从事发日至工程结束不准进入工地，罚金在合同总价中直接扣除。由于乙方所造成的一切平安事故均由乙方承当后果，甲方概不负责。施工现场乙方不准带小孩、闲杂人员进入。

六、文明施工：乙方必须到达市级文明施工工地要求。

七、施工材料、机械及用具事项：所有材料、施工机械、用具及施工辅料均由乙方自理。甲方不负责机械的运输及保管工作，只负责图纸和技术效劳。

八、付款方式：根据所做工作量按期付款50%，按要求将图纸范围内合同内的所有工作量全部做完并验收合格后付至总价的90%，留10%作为工程质保金在交付后一年内付清。

九、备注：本合同一式二份，甲乙双方各执一份，字双方签字之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建设工程合同11

建设工程合同按照工程不同的性质、阶段、内容通常可作如下分类：

一、按承包方式分类：

工程总承包合同、承包合同、专业分包合同、劳务分包合同。

工程总承包合同，又称为“交钥匙承包合同〞，亦即发包人将建设工程的勘察、设计、施工等工程建设的全部任务一并发包给一个具备相应的总承包资质条件的承包人。

承包合同，是指总承包人就工程的勘察、设计、建筑安装任务分别于勘察人、设计人、施工人订立的勘察、设计、施工承包合同。

专业分包合同，是指施工总承包企业将其所承包工程中的专业工程发包给具有相应资质的其他建筑企业完成的合同.如单位工程中的地基、装饰、幕墙工程。

劳务分包合同，是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业完成的合同。

二、按工程实施的不同阶段和职能分类：

勘察合同、设计合同、施工合同、招投标代理合同、监理合同、工程咨询合同、物资采购合同、工程保险合同、工程担保合同等

三、按工程计价方式分类：

固定价合同、可调价合同、本钱加酬金合同。

其中固定价合同可分为固定总价合同和固定单价合同；可调价合同可分为可调总价合同和可调单价合同。

四、按施工内容〔单位工程、分局部项工程〕分类：

主体结构合同、地基与根底合同、设备安装合同、水电合同、装修合同、电梯合同、幕墙合同、弱电工程合同、锅炉合同、垃圾处理合同、室外道路合同、园林绿化合同等。

五、按行业的不同分类：

建筑工程合同、市政工程合同、水利工程合同、公路工程合同、铁路工程合同、通讯工程合同、航空工程合同、港口工程合同等

建设工程合同12

甲方：___________

乙方：___________

由甲方承建的合水县广场路〔林馨苑〕20某某年限价房，生活适用房1楼工程经甲乙双方协商，由乙方负责建筑物内配套工程的施工。为进一步明确双方的责任，权利和义务，保障甲乙双方的利益，保证工程顺利进行，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，签订水暖预留、消防工程施工合同〔以下简称本合同〕。

第一条承包范围：

包含施工图及设计变更范围内的以下工作内容：

〔1〕排水系统预留；

〔2〕暖气预留；

〔3〕消防水系统预留及安装；

〔4〕自动报警及安装；

〔5〕自动喷淋及安装。

承包方式：按合同承包范围包人工、包工期、包质量、包平安和文明施工、包验收。

第二条结款方式：

〔1〕人工费总额11。5万元，按工程进度的65%付款，按月付，整体工程验收完毕后，以10%的人工费总额为后期保修金，保修期为一年，保修期满后假设无质量问题，一月内付清保修金，如果有质量问题，乙方无条件修复，费用自付，假设乙方未修复，那么甲方另派人予以维修，产生的费用从质量保证金中扣除，缺乏局部乙方补充。

〔2〕剩余款项25%在工程交工验收完毕后一次付清。

第三条

〔1〕提供一套施工图纸；

〔2〕按照本合同规定组织各阶段的工程验收与竣工验收；

〔3〕乙方在开工前七天提供材料单，因甲方不能及时提供材料，由甲方负责。

第四条

〔1〕遵守有关法律和规定，履行本合同中的规定的乙方有关权利和责任，按照图纸设计、变更单图纸会审，现行施工及验收标准进行施工，按合同规定的质量标准和工期要求完本钱工程的施工。

〔2〕进场后，乙方要对施工人员的人身平安做好防范，给施工人员购置相应的个人意外保险。

第五条工期管理：

〔1〕因乙方原因造成停工的，由乙方承当发生的费用，工期不予顺延

〔2〕因乙方的原因导致实际进度与进度方案不符，乙方承当由此造成的一切损失与费用。

〔3〕乙方不得以工程付款或其他方面的任何理由，擅自停工或成心拖延日期，否那么将视为违约。

第六条工程质量与检验

〔1〕本合同规定由乙方承包及结算范围内的各分局部项工程，均须按施工图纸、设计变更、相应的国家标准规程及验收标准和国家相关规定及甲方要求进行施工和验收，工程质量必须到达合同规定的质量标准。

〔2〕工程质量到不到合同约定及相关的规定和要求的局部，乙方应按甲方的要求撤除和重新施工，直到符合规定要求及标准，因乙方原因达不到合同要求及标准，由乙方承当撤除和重新施工的费用、工期不予顺延。

第七条平安生产与文明施工平安施工与检查

〔1〕乙方必须遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按照《建筑施工平安检查标准》及有关法律法规的规定执行并组织施工，并随时接受行业平安检查，采取必要的平安防护措施，消除事故隐患，由乙方原因造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承当。

〔2〕乙方应对全体施工人员进行平安教育，设立专职平安检查员，检查、发现、消除各种平安隐患，必须确保人身平安和财产不受损失，对特殊工种进行培训，做到持证上岗。

第八条其它

〔1〕本合同一式四份，由甲乙双方各执两份，本合同经双方签字盖章后生效。

〔2〕本合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。

甲方：___________乙方：___________

日期：___________日期：___________

建设工程合同13

甲方：

乙方：

经甲、乙双方共同协商，将龙泉1号商住楼及洛门福顺佳园1号住宅楼、3号住宅楼的铝合金门、窗加工制作安装承包给乙方张应红，商定条款如下，以资共同遵守。

一、承包范围：本工程图纸设计范围内的所有铝合金门、窗及阳台整体承包。

二、承包方式：采用包工包料带安装的方式。

三、结算价格：铝合金窗及阳台综合价175元╱m2，龙泉1号商住楼门面地弹门220元╱m2.要求型材为宏达牌，1mm厚，电泳香槟色。

四、付款方式：签订协议后，龙泉1号商住楼加工前甲方付乙方材料款3万元整(大写：叁万元整)；洛门福顺佳园1号楼加工前甲方付乙方材料款7万元整〔大写：柒万元整〕；3号楼加工前甲方付乙方材料款10万元整〔大写：拾万元整〕。其余金额待所有工程完工结算。

五、双方的权利和义务

1、甲方须按照双方约定支付乙方价款，如甲方未能按协议付款，影响到工程进度，一切责任由甲方负责承当。

2、乙方在施工过程中要服从管理，管好自身作业人员，如在材料款支付到位的前提下，未能赶上工程进度，一切责任由乙方负责承当。

六、特别约定：在签订此协议时，甲方将洛门福顺佳园3号住宅楼的二单元四层西户〔401号〕住宅房一套以每平方米2300.00元的价格出售给乙方使用，房款结算定为到该承包协议整个工程完工后，根据乙方门、窗工程款长退短补一次性结清。

七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字之日起生效，工完账清自行失效。

甲方:〔签字〕

年月日

乙方：(签字)

年月日

建设工程合同14

委托方〔甲方〕：

合同编号：

承揽方〔乙方〕：

签订地点：

根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经甲、乙双方协商一致签订本合同。

第一条测绘范围〔包括测区地点、面积，测区地理位置等〕

第二条测绘内容〔包括测绘工程和工作量等〕

第三条执行技术标准：

序号标准名称标准代号标准等级

其它技术要求：

第四条测绘工程费：

1.取费依据：

2.取费工程及工程总价款：

序号工程名称工作量单价〔元〕合计〔元〕

工程总价款：

第五条甲方的义务

1.自本合同签订之日起__日内向乙方提交有关资料和提出技术要求。

2.自接到乙方编制的技术设计书之日起__日内完成技术设计书的审定工作。

3.应当负责保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。

第六条乙方的义务

1.自收到甲方的有关资料和技术要求之日起，根据甲方的有关资料和技术要求于__日内完成技术设计书的编制，并交甲方审定。

2.自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起__日内组织测绘队伍进场作业。

3.乙方应当根据技术设计书要求按合同工期确保测绘工程完成。

第七条测绘工程完成工期

第八条甲方违约责任

1.合同签订后，乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时，甲方无权请求返还定金；乙方已进入