2022年一级建造师之一建矿业工程实务题库题库及答案（考点梳理）

2022年一级建造师之一建矿业工程实务题库题库及答案（考点梳理）第一部分单选题(50题)1、基坑土方开挖的顺序和方法的正确原则是“开槽支撑、先撑后挖、()、严禁超挖”。

A.一次到底

B.分片开挖

C.分层开挖

D.先浅后深

【答案】：C

2、钻孔密度（孔间距）:允许掘进距离终点横剖面探水钻孔之间的间距。其值一般不超过（）

A.1m

B.2m

C.3m

D.4m

【答案】：C

3、工程项目成本控制的一项重要手段是（）。

A.银行控制

B.定额管理

C.奖罚政策

D.限制流动资金

【答案】：B

4、根据《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB50086—2015的规定，竣工验收时，立井要求不超过()m检测一个检查点。

A.10

B.15

C.20

D.25

【答案】：C

5、采用振动爆破揭开有煤（岩）与瓦斯突出危险的煤层时，采用（）的煤矿许用毫秒电雷管且不应跳段使用。

A.铜脚线

B.铁脚线

C.铝脚线

D.铝合金脚线

【答案】：A

6、属于矿井巷道贯通的几何要素是（）。

A.巷道贯通距离

B.腰线

C.中心线

D.巷道施工长度

【答案】：A

7、属于人工费的有（）。

A.含人工费的施工机械台班单价

B.管理人员工资

C.流动津贴和特殊地区施工津贴

D.劳动保护费

【答案】：C

8、某矿井水仓掘进断面积12m2，岩石普氏系数?=6，采用光面爆破。关于该水仓周边眼施工技术要求的说法，错误的是（）。

A.装药集中度应为70～100g／m

B.炮眼底部应落在同一平面上

C.开孔位置应位于巷道断面轮廓线上

D.应采用不耦合装药结构

【答案】：A

9、根据合同法规定，（）可以变更合同。

A.业主

B.设计单位

C.承包商

D.当事人协商同意后

【答案】：D

10、比较掘进和支护的先后，沉井法是属于()性质的方法。

A.掘进与支护平行施工

B.超前支护

C.掘进与支护交错进行

D.滞后支护

【答案】：B

11、关于井内各施工盘台布置的错误说法是（）。

A.吊盘圈梁一般为闭合圆弧梁，主梁必须为一根究整的钢梁

B.吊盘的悬吊点应尽量避开井内罐道和罐梁的位置

C.中心回转抓岩机的安装底座应设在吊盘中心位置，使吊盘受力均匀

D.吊盘的突出部分与永久井壁或模板之间的间隙必须满足相关要求

【答案】：C

12、混凝土的主要胶结成分是()。

A.矿渣

B.砂子

C.水泥

D.石子

【答案】：C

13、在矿井建设过程中，属于二期工程项目的是()。

A.主要运输大巷

B.箕斗装载硐室

C.采区变电所

D.主副井短路贯通巷道

【答案】：A

14、巷道与硐室的钻眼爆破法施工，其主要施工程序不包括（）。

A.临时支护

B.通风

C.安全检查

D.装渣出渣

【答案】：B

15、岩土注浆工作要选择的工艺参数，不包括()。

A.注浆量

B.注浆孔间距

C.裂隙的浆液饱满度

D.注浆压力

【答案】：C

16、关于装运爆炸材料工作，违法安全规程的做法是（）。

A.电雷管不能与炸药材料同时、同地装运

B.禁止在吊桶内装运炸药

C.交接班时禁止运送爆炸材料

D.禁止将炸药放在口袋里

【答案】：B

17、采用定额计算法确定工序延续时间，计算参数不包括（）n

A.工序的工程量

B.工序的辅助时间

C.参与该工序的人力或机械数量

D.工序的产量定额

【答案】：B

18、厚大体积普通混凝土施工，不宜使用（）水泥

A.矿渣

B.火山灰质

C.粉煤灰

D.硅酸盐

【答案】：D

19、矿井由立井井筒转入车场和巷道施工时，提升容器应由吊桶改为（）

A.罐笼

B.矿车

C.吊笼

D.箕斗来源：

【答案】：A

20、开采侏罗系煤层的矿井，主要充水含水层为（）。

A.松散砂层含水层

B.基岩裂隙带（水）

C.煤层顶板砂岩含水层

D.岩溶含水层

【答案】：B

21、深层搅拌水泥土围护墙的主要特点是()。

A.施工中振动与噪声较大

B.坑内需设支撑，不利于机械化挖土

C.具有挡土、止水的双重功能

D.施工时挤土较为严重

【答案】：C

22、矿山地面严重下沉的主要原因是()。

A.疏干排水

B.地下开挖

C.山体滑坡

D.山体开裂

【答案】：B

23、重铵油炸药的特点是（）。

A.爆炸威力高抗水性好

B.爆炸威力低抗不抗水

C.爆炸威力高不抗水

D.爆炸威力低抗水性好

【答案】：A

24、对矿业工程项目，不可以进行分包的工作内容是（）。

A.主体工程设计

B.非主体工程设计

C.三类工程施工

D.进口设备通关

【答案】：A

25、在巷道掘进循环中占时最多的工序是（）。

A.永久支护

B.钻眼爆破

C.安全检查

D.装渣运渣

【答案】：D

26、衬砌施工要求充填密实，是指（）的充填。

A.砌块与砌块间

B.衬砌与围岩间的充填

C.衬砌与模板间

D.模板柱脚下

【答案】：B

27、当露天矿的采场内有滑坡区时，应当在（）设置截水沟

A.滑坡区内

B.远离滑坡区的地方

C.滑坡区周围

D.滑坡前的山脚下

【答案】：C

28、锚索加固边坡时，应确定两个重要的拉力值，即锚索的轴向受拉承载力和()。

A.锚固力

B.预应力的锁定力

C.托盘预张力

D.锚索固定桩的抗张力

【答案】：B

29、在基坑工程降、排水方法中，宜用于粗粒土层，也用于渗水量小的黏土层，但在细砂和粉砂土层中不宜采用。此排水方法是()。

A.喷射井点

B.集水明排法

C.管井井点

D.轻型井点

【答案】：B

30、关于陀螺经纬仪的功能，说法正确的是()。

A.用陀螺仪测量必须依附已知直线方位

B.陀螺经纬仪可以自行定向

C.陀螺经纬仪是可旋转的经纬仪

D.陀螺经纬仪指陀螺有经纬仪功能

【答案】：B

31、下列工程中属于三级防水的工程是（）。

A.地下铁道车站

B.地道运行区间隧道

C.电缆隧道

D.城市人行地道

【答案】：C

32、在平硐开拓方式中，为排水方便，平硐必须有()的流水坡度。

A.2‰～4‰

B.2‰～5‰

C.3‰～4‰

D.3‰～5‰

【答案】：D

33、在施工单位预验合格的基础上，组织正式竣工验收的是（）

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.质检单位

【答案】：C

34、钢结构具有的特点是（）。

A.耐热、不防火

B.防火、不耐热

C.抗腐蚀、易密封

D.不易密封、耐腐蚀

【答案】：A

35、管井施工中，每钻进（）应测量一次井斜。

A.10m

B.15m

C.20m

D.30m

【答案】：D

36、有关露天矿安全评价相关概念的认识，正确的是()。

A.“超高边坡”属于边坡危害等级划分的一个因素

B.露天矿边坡危害等级的划分应考虑人员伤亡

C.边坡工程的安全等级表述其露天矿边坡的安全程度

D.露天矿边坡危害事故的经济损失由边坡高度反映

【答案】：B

37、冻结工程中，冻结孔的圈数一般根据（）来确定。

A.冻土强度

B.冻结速度

C.冻结深度

D.制冷液种类

【答案】：C

38、在降水深度不超过5m的大渗透系统、大水量的土层中，宜选用（）方法降水。

A.轻型井点

B.喷射井点

C.管井井点

D.深井井点

【答案】：C

39、不属于内因火灾的预防措施的是（）。

A.揭露新煤层时，建设单位必须对煤层的自燃倾向性进行鉴定

B.必须建立自燃发火预测预报制度

C.严禁烟火，控制外来火源

D.冒顶区必须及时进行防火处理，并定期检查

【答案】：C

40、按《非煤露天矿边坡工程技术规范》GB51016--2014的规定，下列坡高不属于低边坡的是（）。

A.20m

B.50m

C.100m

D.120m

【答案】：D

41、矿业工程项目投资中，不属于制约项目规模合理化的因素的是()。

A.政策因素

B.技术因素

C.环境因素

D.矿产资源和资源条件因素

【答案】：A

42、不符合瓦斯检查员工作要求的行为是（）。

A.放炮前后进行一炮三检查

B.检查巷道瓦斯情况以其底板为主

C.巷道贯通前检查贯通点两面的巷道

D.指定在井口等候室交接班

【答案】：B

43、采用矿物密度（比重）分选矿物的方法是（）。

A.重选法

B.浮选法

C.化学分选法

D.磁选法

【答案】：A

44、防水涂料属于（）性质的防水材料。

A.刚性

B.柔性

C.辅助

D.专用

【答案】：B

45、预裂爆破是沿开挖边界布置密集炮孔，采取不耦合装药或装填低威力炸药，在（）起爆，从而在爆区与保留区之间形成预裂缝，以减弱主爆孔爆破对保留岩体的破坏并形成平整轮廓面的爆破作业。

A.主爆区之后

B.主爆区之前

C.保留区之后

D.保留区之前

【答案】：B

46、影响基坑稳定性的说法，不正确的是()。

A.地下水一般是影响基坑稳定的不利因素

B.动荷载会降低土的稳定性质

C.支护程序不同对基坑稳定的影响不同

D.土坡越陡对基坑稳定越有利

【答案】：D

47、预裂爆破的正确做法是()。

A.采用耦合装药

B.在主爆区之前起爆

C.在开挖边界外布置密集炮孔

D.不可用于深孔爆破作业

【答案】：B

48、水泥体积安定性不良的原因一般是由于（）。

A.熟料中存在游离氧化钙和氧化镁或掺人石膏过量

B.熟料中不存在游离氧化钙和氧化镁

C.掺入石膏过少

D.熟料中不存在游离氧化钙和氧化镁或掺入石膏少

【答案】：A

49、通常，混凝土中石子的最大粒径不得超过结构最小断面的()。

A.1／2

B.1／4

C.1／8

D.1／16

【答案】：B

50、当地基软弱土层厚，荷载大而建筑面积在太大时，应采用（）基础。

A.筏形基础

B.柱下条形基础

C.箱形基础

D.扩展基础

【答案】：C

第二部分多选题(50题)1、对立井混凝土井壁的质量要求，说法正确的是（??）。

A.断面的规格偏差要检查直径

B.有提升井筒的断面规格不允许有负偏差

C.井壁厚度检验没有正偏差的限制

D.无提升井筒的断面规格不允许有正偏差

E.井壁厚度的正偏差由其半径控制

【答案】：BC

2、对于斜井表土明槽开挖的原则，说法正确的有()。

A.当边坡稳定性相对较差时，可以采用先墙后拱法施工

B.坡度开挖方式应根据地形和地质条件确定

C.遇到岩石的地方可以采用爆破，但要避免爆破对边坡稳定的影响

D.明槽地面不得开槽，积水由集水池用水泵排出

E.含水软弱地层可以采用抛石砂浆换底的方法

【答案】：BC

3、在导线网控制方法中，厂房控制网的建立方法包括()等。

A.主轴线法

B.中轴线法

C.高程控制法

D.对比法

E.基线法

【答案】：A

4、根据矿山安全标准化要求，企业建立的安全生产方针和目标应做到（）。

A.遵循“安全第一，预防为主，综合治理”的方针

B.遵循“以人为本、风险控制、持续改进”的原则

C.目标应具体，有的内容虽不能测量，但应确保能实现

D.体现安全生产现状，并保持目标的长期稳定性

E.为实现安全方针和目标建立有效的支持保障机制

【答案】：AB

5、井巷维修过程中应做到()。

A.维修巷道时，应从工作面的后方向工作面推进

B.更换支架时应先拆除旧支架，再架设新支架

C.拆除密集支架，一次不得超过两架

D.独头巷道支架拆换时应保证里侧人员全部撤出

E.倾斜巷道维修作业前应停止巷道内车辆运行

【答案】：ACD

6、压风机房的位置应设置要求有（）。

A.远离办公楼

B.远离绞车房

C.远离变电所

D.广场主导风向的上风位置

E.靠近主要负荷地

【答案】：ABD

7、关于井底车场的装载硐室，说法正确的是（）。

A.装载硐室的下方连接主井井筒

B.装载硐室的上方有矿仓

C.装载硐室在井底车场以下增加井筒深度

D.清撤硐室在装载硐室下方

E.装载硐室都设在井底车场水平以下

【答案】：ABCD

8、关于塔式起重机的特点，说法正确的是（）。

A.起升高度高

B.工作面广

C.行走距离近

D.转动困难

E.工业建筑施工中应用广

【答案】：AB

9、矿业工程项目实施阶段的进度控制要点有（）。

A.施工准备阶段要做好供电、供水、通讯、交通等工作

B.施工过程中要做好防水、防瓦斯等工作

C.地面工程施工要优先安排主井井架的安装

D.采区巷道施工与设备安装尽量组织交叉作业

E.竣工验收时要优先保证地面生产系统的试运转

【答案】：ABD

10、选择防水涂料种类的主要依据是（）。

A.施工方法

B.工程的防水等级

C.地下水位情况

D.结构环境

E.防水层厚度

【答案】：BCD

11、井筒混合作业方式的主要特点是（）。

A.加高了模板高度

B.采用灵活、方便的整体金属伸缩式模板

C.部分工序采用平行作业

D.提升能力更强

E.出矸方式更先进

【答案】：ABC

12、为保证混凝土的质量，现场搅拌混凝土时可采取的措施有（）。

A.严格控制水灰比和坍落度

B.在保证最低搅拌时间的情况下尽可能延长搅拌时间

C.改变拌合物的配比需经试验人员同意

D.搅拌好的混凝土要做到基本卸尽

E.根据施工方便确定投料顺序

【答案】：ACD

13、喷锚施工中喷混凝土的工艺方法有（）。

A.干喷

B.湿喷

C.潮喷

D.旋喷

E.水泥裹砂

【答案】：ABC

14、井筒混合作业方式的主要特点是()。

A.加高了模板高度

B.采用灵活、方便的整体金属伸缩式模板

C.部分工序采用平行作业

D.提升能力更强

E.出矸方式更先进

【答案】：ABC

15、关于矿井联系测量，叙述正确的是（）。

A.矿井联系测量的目的是使地面和井下测量控制网采用同一坐标系统

B.矿井定向可分为几何定向和用投向仪定向两大类

C.导入高程的方法与矿井的开拓方式无关，只与所用仪器有关

D.矿井联系测量的主要任务是确定矿井地面测量起始点的坐标、方位角和高程

E.矿井联系测量是将矿井地面的平面坐标系统和高程系统传递到井下的测量

【答案】：A

16、主井系统硐室主要有(??)。

A.卸载硐室

B.水仓

C.装载硐室

D.主排水泵硐室

E.井底矿仓

【答案】：AC

17、矿业工程安全事故预防中，关于巷道顶板事故的控制的说法，正确的是()。

A.掘进工作面严格禁止空顶作业，距掘进工作面20m内的支护在爆破前必须加固

B.爆破作业应采用光面爆破等先进技术方法，以有利于巷道的长期稳定

C.撤换支架和刷大巷道时，也必须由里向外逐架进行

D.及时发现损坏的支架，按照施工安全规程进行巷道修复和支架更换工作

E.认真落实“敲帮问顶”制度，及时发现围岩中的溜帮、活石

【答案】：BD

18、关于探放水的安全规定有（）

A.预计水压较大的地区，探水前，必须先安装好孔口管、三通、阀门、水压表等

B.钻孔内的水压过大时，应采取防止孔口管和岩壁、矿石壁突然鼓出的措施

C.钻孔内的水压过大时，应采取放压、让喷的措施

D.在探放水钻孔施工前，必须考虑临近施工巷道的作业安全，并应预先布置避灾路线Ｅ，探水措施采用"有水必探，有疑不探"的原则

【答案】：ABD

19、斜井施工防跑车的主要安全措施有（）。

A.斜井上口入口前设置阻车器

B.变坡点下方设置挡车栏

C.下部装车点上方设置挡车栏

D.工作面上方设置防坠器

E.斜井中部安设挡车器

【答案】：ABC

20、矿业工程项目主要经济技术指标中，单位工程施工组织设计主要的经济技术指标有()。

A.进度指标

B.质量指标

C.利润指标

D.安全指标

E.降低成本率

【答案】：BD

21、矿业工程地质中的岩石一般按照岩体完整程度可划分为()。

A.极破碎岩体

B.较破碎岩体

C.硬质岩

D.破碎岩体

E.软质岩

【答案】：ABD

22、提高混凝土强度的方法主要包括（）等。

A.提高水泥强度等级

B.尽量降低水胶比

C.增加钢筋用量

D.采用湿热处理

E.添加增强材料

【答案】：ABD

23、属于特种作业人员、应当接受专门技术培训的是（）。

A.矿灯收发工

B.矿内机动车司机

C.尾矿工

D.井口把钩工

E.瓦斯检查工

【答案】：BC

24、平面巷道断面形状的选择，说法正确的有()。

A.作用在巷道上的地压大小和方向是巷道断面形状选择考虑的主要因素

B.当顶压和侧压均不大时，可选用矩形或梯形断面

C.当顶压、侧压均较大时，则须选用圆弧拱或三心拱直墙拱形断面

D.服务年限长的开拓巷道，采用砖石、混凝土的拱形断面较为有利

E.服务年限短的回采巷道，多采用梯形断面。

【答案】：ABD

25、钢丝绳的分类标准主要包括按（ ）分类几种。

A.钢丝强度

B.钢丝断面形状

C.内芯材料

D.钢丝绳断面形状

E.旋捻方向

【答案】：BCD

26、局部控制网的精度选取就应考虑相关建筑物的（）。

A.测量方法

B.建筑材料

C.结构形式

D.施工方法

E.测量仪器要求

【答案】：BCD

27、多层装配式钢筋混凝土结构房屋的施工特点是（），以保证其稳定和刚度。

A.房屋高度较大

B.结构类型少、数量大

C.各类构件接头处理复杂

D.技术要求较高

E.施工现场相对较紧张

【答案】：ACD

28、工业广场设施中，属于生产性辅助设施的有（）。

A.井架与井口房

B.提升机及提升机房

C.变电所

D.通风机房

E.炸药库及油脂库

【答案】：CD

29、矿区地面施工机械中，关于耙斗式装岩机的特点，说法正确的是()。

A.适应于水平巷道装岩，不可用于倾斜巷道和弯道装岩

B.制造容易、安全可靠、岩尘量小

C.耙斗装岩机生产率随耙岩距离增加而增加

D.耙斗式装岩机行走方式为轨轮式

E.耙斗装岩机可远离工作面工作

【答案】：BD

30、在具有硫尘或硫化物粉尘爆炸危险的矿井进行爆破时，应遵守（）规定。

A.装药前，工作面应洒水

B.浅孔爆破时，50m范围内均应洒水

C.浅孔爆破时，10m范围内均应洒水

D.深孔爆破时，20m范围内均应洒水

E.深孔爆破时，30m范围内均应洒水

【答案】：AC

31、混凝土拌和料和易性含义包括()。

A.抗渗性

B.流动性

C.抗冻性

D.黏聚性

E.保水性

【答案】：BD

32、按装药方式和装药空间形状分类，爆破方法分为（）。

A.裸露药包法

B.药室法

C.连续装药法

D.间隔装药法

E.炮孔法

【答案】：AB

33、矿山井巷施工的主要生产系统包括提升系统、运输系统以及（）等。

A.通风系统

B.供排水系统

C.供电系统

D.应急救援系统

E.安全监控系统

【答案】：ABC

34、井巷掘进爆破中的直孔掏槽方式包括（）。

A.单向掏槽

B.缝隙掏槽

C.筒形掏槽

D.螺旋掏槽

E.双螺旋掏槽

【答案】：BCD

35、关于尾矿坝坝基开挖及岸坡处理施工的要求，正确的是（）。

A.开挖清理坝肩岸坡工作可边填筑边开挖

B.天然黏性土坝基可预留保护层

C.坝基易风化的岩石，应留保护层

D.灌浆法处理坝基应在施工现场进行灌浆试验

E.开挖清理坝肩岸坡工作宜自上而下一次完成

【答案】：BCD

36、关于筏形基础和箱形基础的说法，正确的是()。

A.片筏基础可增强基础的整体性和抗弯刚度

B.筏形基础按构造形式可分为平板式、梁板式和承重板式

C.片筏基础是箱形基础的进一步发展

D.箱形基础适用于地基土质软弱且不均匀的地基或上部荷载很大的情况

E.箱形基础可使基础具有更大的刚度，大大减少建筑物的相对弯矩

【答案】：A

37、承包商在合同谈判时明确安全施工相关内容的意义在于（）。

A.矿业工程项目属于高危行业

B.矿业工程的安全事故往往较严重

C.施工发生安全事故与发包方无关

D.项目应随时接受相关部门安全检查

E.安全施工是矿业工程项目考核的重要指标

【答案】：ABD

38、矿业工程测量中，采用三角网作为施工控制网时，常布设成()。

A.局部控制网

B.整体控制网

C.厂区控制网

D.厂房控制网

E.系部控制网

【答案】：CD

39、地下连续墙的优点有（）

A.具有多功能用途

B.墙身具有良好的抗渗能力

C.基坑开挖过程的安全性低

D.开挖基坑无需放坡，土方量小

E.机械化施工，速度快、精度高

【答案】：ABD

40、造成沉管灌注桩出现断桩、颈缩、夹泥等现象的原因有（）。

A.泥浆密度过小

B.桩周围饱和黏土回挤严重

C.重锤击打

D.泥块沾在套管未清洁

E.抽管太急

【答案】：BD

41、注浆法施工中的注浆工艺参数包括()。

A.注浆量

B.注浆泵压力

C.注浆压力

D.注浆孔间距

E.浆液流量

【答案】：ACD

42、关于土层锚杆施工时对土层锚杆技术要求，说法正确的有（）。

A.水平方向间距不宜小于1.5m

B.上覆层厚度不大于2m

C.锚固段长度应在2m以上

D.预应力应和设计受拉荷载一致

E.倾斜锚杆的角度宜在15°～25°的范围，但不应大于45°

【答案】：A

43、井巷贯通的形式有()。

A.一井巷道贯通或两井巷道贯通

B.三井贯通

C.立井贯通

D.斜井贯通

E.井筒向深部延伸贯通

【答案】：AC

44、关于矿井井底车场的水仓结构，说法正确的是（）。

A.井底水仓由两个独立的大水池构成

B.水仓底板应铺设有轨道

C.水仓入口是井底车场巷道最低处

D.两个水仓间设有联络通道

E.水仓末端连接泵房的吸水井

【答案】：BC

45、国家将按照矿产资源规划以及（）要求，形成矿产资源开发利用的合理有序发展。

A.市场运行规划

B.行业发展规划

C.生产开发规划

D.安全生产规划

E.矿区总体规划

【答案】：BCD

46、工程索赔文件内容包括（）。

A.综述部分

B.论证部分

C.索赔款项(或工期)计算部分

D.证据部分

E.索赔成立的条件

【答案】：ABCD

47、骨架承重的单层厂房柱间支撑系统的主要作用有（）。

A.承受吊车自重

B.加强厂房整体刚度

C.传递水平风荷载

D.传递吊车运动冲切作用

E.承受墙体和屋盖自重

【答案】：BCD

48、关于地基处理的方法，说法正确的是()。

A.换土垫层时的施工前都要试验确定夯压遍数

B.强夯法适用于湿陷性黄土地基的处理

C.土桩和灰土桩都只能使用在地下水位以上的地基

D.深层搅拌法的原理是采用固化剂与软土拌合硬化成复合地基

E.砂石桩对淤泥质黏土的短期效果相当明显，后期更高

【答案】：ACD

49、关于钢筋代用的说法，错误的有（）。

A.代用钢筋的强度不一定要相等

B.钢筋代用前后的配筋率是一致的

C.强度相等时普通钢筋可以代替变形钢筋

D.强度高的钢筋就可以代替强度低的钢筋

E.钢筋代换应进行抗裂、裂缝宽度或挠度验算

【答案】：BCD

50、关于土的坚实程度评价，正确的是()。

A.一类土属于特坚硬土

B.松软土主要用锹和锄头挖掘

C.软与中等密实黏土属于坚土

D.砂土挖掘只有少许要用镐翻松

E.四类土以上不具有岩石的坚硬性质

【答案】：BCD

第三部分大题(50题)1、背景某井筒工程直径6m，井深780m。地质报告表示在井深620m以后有三层有含水层，涌水量分别为22m3／h、14m3／h、80m3／h。施工组织设计考虑井深较深，选择了包括5m3吊桶、9臂钻架等大型施工设备。对于井筒涌水，则设计写了“可以采取工作面预注浆处理”和“视情况采取井壁注浆”的措施。由于掘砌设备操作使用不顺利，施工进度严重拖延。施工队根据620m前和第一、二层含水层的实际揭露地层涌水远小于地质报告的情况，认为地质报告可能有误。为赶进度，施工队一直施工到第三含水层仍按正常掘砌施工。结果，在放炮后虽未有突水事故，但井壁岩石裂隙出现四处涌水。施工队只得匆匆处理，并设法加快了井壁砌筑工作。对于井壁可能出现涌水过大的问题，期待井壁注浆来处理。最后，尽管业主与施工单位为处理井壁又投入了大量人力财力，但其质量仍不能满意。问题1.分析施工组织设计的失误。

2.施工队施工中有哪些错误的做法？存在哪些不妥的看法？3.岩壁大量涌水对井壁混凝土施工质量有哪些影响？

【答案】：本案例说明通常影响施工质量的因素。1.施工组织设计的失误主要有两点：1)立井机械化施工设备选择不妥。虽然井筒比较深，但是断面不大。井内布置重型设备有困难。施工过程中工人操作使用不顺利，主要并非操作的问题，而是设备的选型问题；2)对井筒涌水的处理不明确。虽然提出“可以采取工作面预注浆处理”，但没有充分考虑工作面注浆的困难，而仍有工作面注浆效果不好时准备井壁注浆的考虑，同时，也无按程序进行探水，执行“有疑必探”的规定；对于工作面注浆也没有准备，临到第三含水层时仍未有提出具体的注浆方案、措施（如，岩柱、一次或分次注浆、安全措施等）。这也是注浆工作没有落实的一个重要原因。

2.施工对造成此质量事故的根本原因就是没有按照规程施工。1)没有执行“有疑必探、先探后掘”的要求；2)没有按规定实施工作面预注浆等治水措施；3)然后是为抢进度，当出现较大的涌水后仍没有采用专门的堵水措施，冒险强行通过。这就势必给施工和工程质量造成伤害。从本案例可看出，掌握地质条件，并根据地质条件采取合理的施工措施是矿山工程保证施工质量的重要环节。因此，在地质条件有疑问时，更要注意贯彻“有疑必探”的原则。矿山工程质量的好坏和地质因素的影响，以及和掌握地质条件的程度很有关系。从本案例还可看出，这些错误的做法和认识有关。对质量不够重视，为追求进度放弃质量：为赶进度没有遵守“有疑必探”原则、轻信经验而不相信勘探资料、不采取预注浆措施，为赶进度，不认真采取处理井壁涌水“堵、截、导”等措施。特别应注意的是，把存在的质量问题推给后面的工序，势必导致问题“越滚越大”，解决起来也越来越困难。3.岩壁涌水过大，首先使操作人员处在恶劣的施工环境下，就可能破坏正常施工程序和正确的操作要求，影响包括掘进、立模、井下搅拌、浇注等工作；其次是岩壁涌水影响混凝土的搅拌质量，也影响浇注的井壁混凝土质量，降低了强度、密实程度、抗渗性能等重要性能。因此，采用“干打井”技术是一个对进度、质量都有好处的有效方法。

2、背景某施工单位承包一立井井筒与井底环行车场项目。某一夜班，主提升绞车由司机张某一人值班，在下放吊桶时打吨，导致吊桶全速过放。当时李某正穿过吊桶下方去移动水泵，因躲闪不及被当场砸死。事故发生后，井下作业人员由于恐慌争先上井，杨某上半身被挤出吊桶外面，赵某没有保险带，为了安全就挤在吊桶中央。吊盘信号工在把吊桶稳好后就发出提升信号升井。在升井过程中，又突遇断电，赵某被甩出吊桶坠落身亡，而杨某被急剧摆动的吊桶挤成重伤。事故发生后，项目经理立即组织事故调查小组，并上报了施工单位有关领导，同时恢复生产。经调查，李某是从未从事过井下作业的民工，尚未签订劳动合同，仅经过3天简单培训就下井作业。问题1.请说出事故过程中有哪些人违章，违章的内容是什么？

2.项目经理在本次事故中有哪些违章行为，相关规定是什么？3.项目经理组织事故调查小组有何不妥，应该如何做？叙述事故的处理程序。

【答案】：1.违章人员和内容有：绞车司机打吨；李某违章穿越吊桶下方；杨某上半身伸出吊桶外缘；赵某乘吊桶没带保险带；吊盘信号工发现乘吊桶人员违章而继续打点升井。

2.违章安排主提升司机1人操作，要求必须是1人操作1人监护；尚未签订劳动合同就安排下井工作的做法与劳动法不符；且安排未经合格培训的人员下井违章，要求下井作业人员必须经过培训合格并取得下井资格证方可下井作业。3.项目经理无权组织事故调查小组。重大事故发生后，事故发生单位必须以最快方式，1小时内向上级主管部门和事故发生地的市、县级建设行政主管部门极检察、劳动（如有人身伤亡）部门报告；事故发生单位属于国务院部委的，应同时向国务院有关主管部门报告。同时，事故发生单位应当在24小时内写出书面报告，按上述程序和部门逐级上报。事故放生后，首先要迅速抢救伤员，并保护事故现场。事故调查组的组成：发生人员轻伤、重伤事故，由企业负责人或指定的人员组织施工生产、技术、安全、劳资和工会等有关人员组成事故调查组，进行调査。死亡事故由企业主管部门会同事故发生地的市（或区）劳动部门、公安部门、人民检察院、工会组成事故调查组进行调查。重大伤亡事故应按照企业的隶属关系，由省、自治区、直辖市企业主管部门或国务院有关主管部门，公安、监察、检察部门、工会组成事故调查组进行调查。也可邀请有关专家和技术人员参加。特大事故发生后，按照事故发生单位的隶属关系，由省、自治区、直辖市人民政府或者国务院归口管理部门组织特大事故调査组，负责事故的调查工作。特大事故调查组应当根据所发生事故的具体情况，由事故发生单位归口管理部门、公安部门、监察部门、计划综合部门、劳动部门等单位派员组成，并应邀请人民检察机关和工会派员参加。必要时，调查组可以聘请有关方面的专家协助进行技术鉴定、事故分析和财产损失的评估工作。

3、背景西南某一经济相对贫困、交通又不很发达的地区，已完成规定的勘探和部分矿井初步设计工作。其中新建一个1.2Mt矿井，因为井筒地质钻孔资料充分，且岩性条件也比较好，井筒施工工程很快就完成。根据井筒尚未到底前施工所揭示的岩层条件，设计单位选定了开拓水平的位置，并设计了断面偏大的三心拱直墙形状巷道。施工进入巷道阶段后发现，该水平岩层构造多、性质变化很大，且多数岩性差、围岩压力大，巷道几乎难以推进。于是在巷道施工过程中又按地质精查要求补充了勘探钻孔。等巷道进到应进矿层的位置时，发现矿层的储量比较原设计的要小得多。最后项目只能改成为0.45Mt的矿井。问题(1)怎样认识该矿区开发和矿井建

【答案】：1.矿产资源属国家所有，是国家的战物资，也是国家建设的基础条件，同时，矿产资源开发又是国家经济发展的一项重要部署，它可以带动地区经济的发展。因此国家对矿产资源要形成政府宏观调控与市场运作相结合的资源优化配置机制。所以，尽管该地区域经济相对贫困、交通不够发达，从市场条件看对矿产品开发并不有利，但是国家从战角度和国家整体经济发展来看，可能就是必要的。对于资源开发而言，需要开发和如何建设是两个不一样的问题。该项目采用了边施工、边设计、边勘察的方法。矿井开拓水平确定和巷道断面设计在井筒施工过程中才完成;精查勘探工作在巷道施工遇到困难时才不得不去完成。正因为此，使施工发生困难，造成矿产生产规模(设计产量)不能落实。显然该项目的建设没有达到目标。

2.地质勘察资料是矿业工程设计、施工的基础条件。国家矿产资源法和建设工程质量管理条例对资源的勘查性质和质量的要求，以及对设计必须依据勘察成果、作为设计依据的勘探文件必须经过批准等要求，都有明确的规定。所以采取边勘察边设计边施工的做法，实际反而导致投资的浪费，给设计、施工带来极大的困难。虽然目前的勘察技术水平并不能完全保证设计、施工的需要，例如，资料不稳定、设备能力有限、判断方法的误差等，都会使实际情况与资料提供的说明有一定偏差，但是这不能作为施工忽视地质勘探的理由。矿业工程项目施工必须充分依靠勘探成果，参考附近矿区的条件，谨慎施工。3.巷道施工困难，可以根据具体条件选择采用：1)重新进行支护设计改变支护方法、加强支护，包括反拱;2)改变巷道断面形状，包括弯墙(马蹄形);3)减小断面大小;4)另行选择压力小的路径;5)采用卸压技术等。4.说明：l)矿产资源的性质以及矿业工程项目在整个国民经济中的地位;2)项目对资源的依赖性;3)项目对地质条件的依赖性;4)风险性;5)工程项目条件的困难性等。

4、背景某井工矿主井井筒设计深度560m，井筒净直径6m，建设单位经过公开招标同某施工单位签订了施工合同，合同专用条款规定，工程造价和工期的基础井筒涌水量20m3/h。井筒施工到368m位置时，放炮后井筒涌水量达到23m3/h。施工单位在没有采取措施的情况下进行了混凝土浇筑。脱模后发现井壁质量蜂窝麻面严重，井筒一侧半径偏差达到－20mm。建设单位提出返工处理，施工单位为此额外支出3万元，影响工期20天，要求索赔。问题1.建设单位要求返工的主要依据是什么？应该如何应对施工单位的索赔，为什么？

2.案例中，影响井筒净半径误差的原因主要有哪些？3.在该案例中造成蜂窝麻面的主要因素可能有哪些？4.施工过程中常用的处理井壁淋水有哪些措施？

【答案】：1.主要依据是半径偏差不合格。根据规范规定，当井筒采用混凝土支护，且井内有提升装备时井筒内半径的允许偏差为+50。对施工单位的索赔不给予支持，因为涌水量超出20m3/h不会造成井筒半径尺寸的不合格，不是影响工期和费用的原因。

2.通常影响井筒半径尺寸误差的主要原因包括测量误差、模板安装误差、施工失误等。本案例的主要原因应是施工没有专门措施的原因。包括模板变形，造成井筒不同方向半径尺寸有大有小；支模板时没有校核测量造成的偏差，或是支模板人不负责任造成模板偏向一侧；如果混凝土未对称浇筑，在一侧浇注过高时会对模板形成挤压，使模板跑偏，也可造成井筒半径尺寸误差等。3.影响井壁蜂窝麻面的主要原因有：涌水直接进入混凝土冲走水泥浆；混凝土振捣操作不规范；混凝土粘模，没有及时清理，没有刷脱模剂等原因。4.施工中一般处理井壁淋水的措施有：截水和导水。截水就是在吊盘上方设置一圈截水槽，将井壁淋水截住并用软管引到吊盘上的水箱中；导水就是在浇注混凝土井壁时，设置挡水层，在挡水层后面埋设导水软管，将岩帮涌水导出到模板外面，不至进入混凝土中，在混凝土强度达到一定要求后，再注浆将井壁后面充实堵水。

5、某矿井因为生产接替与通风安全问题需新建一风井井筒，该风井井筒设计净直径6．0m，深度635m，井下马头门为东西方向，地面永久通风机房与永久注浆站布置在井口东西两侧，井下二期工程量为3200m，风井施工到底需进行临时改绞方能满足二期工程施工的需要。矿井施工组织设计安排地面永久通风机房在风井与主副井贯通后第三个月底投入使用．永久注浆站在二期工程竣工后第一个月初投入使用。该风井井筒表土段深度395m，采用冻结法施工，基岩段采用普通钻眼爆破法施工。基岩段岩层主要由泥岩、粉砂岩组成，井深510～523m为中粒砂岩含水层，预计涌水量26m3／h。施工单位采用的综合机械化作业线设

【答案】：1．施工单位采用的综合机械化作业线配套方案存在的不妥之处及理由如下：(1)配备两套单钩提升机不妥。理由：需要改绞。(2)配备的模板高度不妥。理由：与循环爆破进尺不匹配。提升机合理布置的情形如下：应选1台双钩，1台单钩。双钩提升机布置在永久地面注浆站位置，单钩提升机布置在永久通风机房位置。2．施工单位针对基岩含水层的防治水方案存在的不妥之处及理由如下：(1)工作面出水后再安装排水系统不妥；理由：应在井筒掘进施工前形成排水系统。(2)基岩含水层未进行探水就掘进施工，不合理；理由：违反“有疑必探、先探后掘”原则。(3)工作面涌水量大于10．0m3／h，不注浆进行施工；理由：违反施工规范，无法保证施工质量和安全。(4)浇筑混凝土时防水措施不到位；

6、某井工矿主井井筒设计深度560m，井筒净直径6m，建设单位经过公开招标同某施工单位签订了施工合同，合同专用条款规定，工程造价和工期的基础井筒涌水量20m3／h。井筒施工到368m位置时，放炮后井筒涌水量达到23ms／h。施工单位在没有采取措施的情况下进行了混凝土浇筑。脱模后发现井壁质量蜂窝麻面严重，井筒一侧半径偏差达到～20ram。建设单位提出返工处理，施工单位为此额外支出3万元，影响工期20d，要求索赔。问题1．建设单位要求返工的主要依据是什么?应该如何应对施工单位的索赔，为什么?2．案例中，影响井筒净半径误差的原因主要有哪些?3．在该案例中造成蜂窝麻面的主要因素可能有哪些?4．施工过程中常用的处理井壁淋水有哪些措施?

【答案】：1．主要依据是半径偏差不合格。根据规范规定，当井筒采用混凝土支护，且井内有提升装备时井筒内半径的允许偏差为+50。对施工单位的索赔不给予支持，因为涌水量超出20m3／h不会造成井筒半径尺寸的不合格，不是影响工期和费用的原因。2．通常影响井筒半径尺寸误差的主要原因包括测量误差、模板安装误差、施工失误等。本案例的主要原因应是施工没有专门措施的原因。包括模板变形，造成井筒不同方向半径尺寸有大有小；支模板时没有校核测量造成的偏差，或是支模板人不负责任造成模板偏向一侧；如果混凝土未对称浇筑，在一侧浇注过高时会对模板形成挤压，使模板跑偏，也可造成井筒半径尺寸误差等。3．影响井壁蜂窝麻面的主要原因有：涌水直接进入混凝土冲走水泥浆；混凝土振捣操作不规范；混凝土粘模，没有及时清理，没有刷脱模剂等原因。4．施工中一般处理井壁淋水的措施有：截水和导水。截水就是在吊盘上方设置一圈截水槽，将井壁淋水截住并用软管引到吊盘上的水箱中；导水就是在浇注混凝土井壁时，设置挡水层，在挡水层后面埋设导水软管，将岩帮涌水导出到模板外面，不至进人混凝土中，在混凝土强度达到一定要求后，再注浆将井壁后面充实堵水。

7、某井工矿主井井筒设计深度560m，井筒净直径6m，建设单位经过公开招标同某施工单位签订了施工合同，合同专用条款规定，工程造价和工期的基础井筒涌水量20m3／h。井筒施工到368m位置时，放炮后井筒涌水量达到23ms／h。施工单位在没有采取措施的情况下进行了混凝土浇筑。脱模后发现井壁质量蜂窝麻面严重，井筒一侧半径偏差达到～20ram。建设单位提出返工处理，施工单位为此额外支出3万元，影响工期20d，要求索赔。问题1．建设单位要求返工的主要依据是什么?应该如何应对施工单位的索赔，为什么?2．案例中，影响井筒净半径误差的原因主要有哪些?3．在该案例中造成蜂窝麻面的主要因素可能有哪些?4．施工过程中常用的处理井壁淋水有哪些措施?

【答案】：1．主要依据是半径偏差不合格。根据规范规定，当井筒采用混凝土支护，且井内有提升装备时井筒内半径的允许偏差为+50。对施工单位的索赔不给予支持，因为涌水量超出20m3／h不会造成井筒半径尺寸的不合格，不是影响工期和费用的原因。2．通常影响井筒半径尺寸误差的主要原因包括测量误差、模板安装误差、施工失误等。本案例的主要原因应是施工没有专门措施的原因。包括模板变形，造成井筒不同方向半径尺寸有大有小；支模板时没有校核测量造成的偏差，或是支模板人不负责任造成模板偏向一侧；如果混凝土未对称浇筑，在一侧浇注过高时会对模板形成挤压，使模板跑偏，也可造成井筒半径尺寸误差等。3．影响井壁蜂窝麻面的主要原因有：涌水直接进入混凝土冲走水泥浆；混凝土振捣操作不规范；混凝土粘模，没有及时清理，没有刷脱模剂等原因。4．施工中一般处理井壁淋水的措施有：截水和导水。截水就是在吊盘上方设置一圈截水槽，将井壁淋水截住并用软管引到吊盘上的水箱中；导水就是在浇注混凝土井壁时，设置挡水层，在挡水层后面埋设导水软管，将岩帮涌水导出到模板外面，不至进人混凝土中，在混凝土强度达到一定要求后，再注浆将井壁后面充实堵水。

8、某煤矿采用一对主副立井方式开拓，该主、副井井筒均在同一工业广场内，某施工单位承担了该主井井筒施工项目。主井井筒净直径5m，深度650m，表土段采用冻结法施工；项目经理计划采用JKZ—2．8专用凿井提升机配3m3吊桶提升和1台JK—2．5提升机配2m3吊桶提升，以加大提升能力，并配2台HZ—6型中心回转抓岩机出渣；该井筒在基岩段共穿过两个含水层，厚度分别为15m和30m，相隔30m，两个含水层最大涌水量均为40m3／h。在施工到第2层含水层发现井筒上段漏水量较大，脱模后蜂窝麻面较为严重。该井筒竣工后井筒涌水量达15m3／h，其中冻结表土段井壁有较为明显的漏水现象，遂决定对表土段进行壁后注浆堵水。

【问题】

1．该项目的施工方案有何不妥?为什么?2．井筒基岩段防治水都有哪些常用的方法?该井筒最适合采用哪种方法?3．简述保证混凝土的浇筑质量的措施。4．采用壁后注浆堵水的注意事项有哪些?

【答案】：1.该项目的施工方案的不妥之处及原因：(1)不妥之处：采用两套单钩提升。原因：该井筒净直径5m，只能布置1个3m3吊桶。(2)不妥之处：采用单滚筒提升机。原因：因为该煤矿采用一对主副立井开拓方式，因此，必须考虑主井临时改绞提升，主井施工应布置一台双滚筒提升机，根据井筒深度，宜选用1台2JK-3．5提升机，以满足二期工程的施工，而不至于在二期施工时更换提升机。(3)不妥之处：配置2台HZ-6型中心回转抓岩机出渣。原因：因井筒较小，只能布置1台。2．井筒基岩段防治水的方法有地面预注浆、工作面预注浆、壁后注浆。该井筒适宜采用工作面预注浆的方法和井筒壁后注浆。3．保证混凝土浇筑的质量措施：合理的混凝土配合比和坍落度；对称分层浇筑；严格按照要求分层振捣密实；对井壁淋水，采用截水槽的方法；对岩壁涌水，采用疏导的方法严格控制淋水、涌水进入混凝土中。4．采用壁后注浆堵水时应注意事项：钻孔时经常检查孔内涌水量和含沙量。涌水较大或含有沙时，必须停止钻进，及时注浆；钻孔中无水时，必须及时严密封孔。井筒在流沙层部位时，注浆孔深度应至少小于井壁厚度200mm。双层井壁支护时，注浆孔应进人外壁100mm。如必须进行破壁注浆时，需制定专门措施，报上级批准。井壁必须有能承受最大注浆压力的强度，否则不得注浆。

9、背景某施工单位承包一立井工程。施工单位提出井筒开工前应完成井筒地质检查钻探工作。建设单位虽然同意，但是不愿承担此部分费用，认为是施工单位为保证自身施工条件所增加的内容。工作面预注浆施工，建设单位要求先打钻埋设连接套管(长8．0～10．0m)，然后再浇筑止浆垫(厚2．5m)。而施工单位所编制的措施是采取埋设注浆管(长4．5m)、浇筑止浆垫3．5m的方法施工。施工中，施工单位采取了自己的方案，在打钻出水后进行注浆时，发现工作面漏浆严重，于是只得对钻孔下止浆塞封水、拆除止浆垫，打钻注浆所花时间12d，费用20万元。工程施工中，当地发生6．0级地震，造成在建工程经济损失52万元，施工单位的施工机械设备损坏45万元，建设单位采购的待安装设备损毁损失33万元，现场清理及恢复施工条件花费18万元，施工人员窝工及设备闲置费用20万元。问题1．建设单位关于井筒地质检查钻探费用的看法是否正确?应如何处理?2．工作面预注浆施工的费用和工期应怎样考虑?3．针对地震灾害，建设单位和施工单位各应承担多少损失?列出明细。

【答案】：1．建设单位关于井筒地质检查钻探的费用的看法不正确。按规定，井筒地质检查钻探费用是列入矿业工程项目的其他费用的内容，费用应由建设单位承担。2．注浆费用20万元由施工单位自己承担，打钻注浆工期12d由施工单位承担，因为这是施工单位自身措施方案不力所造成。3．地震灾害为不可抗力，各自的损失各自承担。建设单位承担损失为在建工程经济损失52万元+待安装设备损毁损失33万元+现场清理及恢复施工条件花费18万元=103万元；施工单位承担损失为施工机械设备损坏45万元+施工人员窝工及设备闲置费用20万元=65万元。

10、背景资料某施工单位接受邀请，按照参加投标预备会→进行现场考察→编制投标文件的程序参加了一净直径7.Om、深650m立井井筒的施工招标活动，并中标。该工程施工中发生了以下事件：（1）工程进行到第2个月时又新进了一批水泥，施工单位首次组织材料员、工程技术人员对该批水泥进行进场联合验收，合格后用于工程施工。（2）在现浇钢筋混凝土井壁施工过程中，施工单位按照绑扎钢筋→施工单位自检→浇注混凝土的程序组织施工。（3）在完成500m井筒工程后，施工单位对其进行全面质量检查，结果如下表所示：指出投标程序中所存在的问题并予以纠正。

【答案】：存在的问题：现场考察与投标预备会的程序不正确(1分)：正确程序：现场考察后参加投标预备会(1分)。

11、某施工单位承建一立井工程，井筒深度500m。应建设单位要求，合同约定建成后的井筒涌水量不超过10m3／h。施工单位施工至井深360m处发现岩壁有较大出水点，且井筒涌水量突然超过原地质资料提供数据的2倍多。施工单位经过紧急抢险处理后才完成混凝土浇筑工作，然后报告了监理工程师。三个月后验收井筒质量时，虽无集中出水，但井筒涌水量达到8m3／h。质量检验部门不予签字。建设单位怀疑井壁质量有问题，强行要求在360m处破壁打4个检查孔，施工单位不仅拒绝，且提出抢险损失的索赔。事后还引起了建设单位以质量检验部门不签字为由的拒付工程款纠纷。问题?1．质量检验单位不予签字认可是否合理?说明理由。?2．施工单位按建成后井筒涌水量不超过10m3／h的合同要求组织施工是否正确?应如何处理??3．井筒岩壁有出水点时可采取哪些保证井壁施工质量的措施?有较大出水点时，应如何处理??4．施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是否合理?说明理由。

【答案】：1．质量检验单位不予签字认可是合理的。根据《煤矿井巷工程质量验收规范》GB50213--2010规定，立井井筒建成后总漏水量≤6m3／h(井筒深度≤600m)，合同的井筒涌水量要求不符合《煤矿井巷工程质量验收规范》GB50213—2010的要求有权拒绝签字。?2．施工单位按建成后井筒涌水量不超过10m3／h的合同要求组织施工不正确。10m3／h不符合规范要求，施工单位应在合同签订前明确向建设单位提出要求：立井井筒建成后总漏水量≤6m3／h(井筒深度≤600m)。并在投标书中提出相应的施工技术措施，工程费用和工期要求。?3．岩壁有出水点时，可采取的方法有“堵、截、导”。当水大时，一般应采用导水管将水导到井内，避免冲淋正在浇筑的井壁，待混凝土凝固后进行注浆。?4．施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是合理的。按规定，破壁检查孔不得超过2个。

12、某井筒工程直径6m，井深780m。地质报告显示在井深620m以后有三层含水层，涌水量分别为22m3／h、14m3／h、80m3／h。施工组织设计考虑井深较深，选择了包括5m3吊桶、9臂钻架等大型施工设备。对于井筒涌水，在施工组织设计中写了“可以采取工作面预注浆处理”和“视情况采取井壁注浆”的措施。由于掘砌设备操作使用不顺利，施工进度严重拖延。施工队根据620m前和第一、二层含水层的实际揭露地层涌水远小于地质报告的情况，认为地质报告可能有误。为赶进度，施工队一直施工到第三含水层仍按正常掘砌施工。结果，在放炮后虽未有突水事故，但井壁岩石裂隙出现四处涌水。施工队只得匆匆处理，并设法加快了井壁砌筑工作。对于井壁可能出现涌水过大的问题，期待井壁注浆来处理。最后，尽管业主与施工单位为处理井壁又投入了大量人力财力，但其质量仍不能满意。问题1．分析施工组织设计的失误。2．施工队施工中有哪些错误的做法?存在哪些不妥的看法?3．岩壁大量涌水对井壁混凝土施工质量有哪些影响?

【答案】：本案例说明通常影响施工质量的因素。1．施工组织设计的失误主要有三点：(1)立井机械化施工设备选择不妥。虽然井筒比较深，但是断面不大。井内布置重型设备有困难。施工过程中工人操作使用不顺利，主要并非操作的问题，而是设备的选型问题。(2)对井筒涌水的处理没有落实具体措施。虽然提出“可以采取工作面预注浆处理”，但没有明确如何具体处理，没有充分考虑工作面注浆的困难，而是错误地准备在工作面注浆，效果不好时“采用井壁注浆”，对于工作面注浆也没有准备，临到第三含水层时仍未有提出具体的探水、注浆方案、措施，特别是掘进到什么位置应该停止掘进，进行探水作业。这也是注浆工作没有落实的一个重要原因。(3)重要一条是没有按规定进行探水，执行“有疑必探”的规定；遇含水层且已经发现水文报告的前两层含水层涌水情况与实际有误，却不采取探水措施，反而主观地认为第三层涌水会减少。这是严重的违章和失误。2．施工队造成此质量事故的根本原因就是没有按照规程施工。(1)没有执行“有疑必探、先探后掘”的要求；(2)没有按规定实施工作面预注浆等治水措施；(3)是为抢进度，当出现较大的涌水后仍没有采用专门的治水措施，冒险强行通过。这就势必给施工和工程质量造成隐患。从本案例可看出，掌握地质条件，并根据地质条件采取合理的施工措施是矿山工程保证施工质量的重要环节。因此，在地质条件有疑问时，更要注意贯彻“有疑必探”的原则。矿山工程质量的好坏和地质因素的影响，以及和掌握地质条件的程度很有关系。从本案例还可看出，这些错误的做法和认识有关。对质量不够重视，为追求进度放弃质量：为赶进度没有遵守“有疑必探”原则、轻信经验而不相信勘探资料、不采取预注浆措施，为赶进度，不认真采取处理井壁涌水“堵、截、导”等措施。特别应注意的是，把存在的质量问题推给后面的工序，势必导致问题“越滚越大”，解决起来也越来越困难。3．岩壁涌水过大，首先使操作人员处在恶劣的施工环境下，就可能破坏正常施工程序和正确的操作要求，影响包括掘进、立模、井下搅拌、浇筑等工作；其次是岩壁涌水影响混凝土的水灰比，也影响浇筑的井壁混凝土质量，降低了强度、密实程度、抗渗性能等重要性能。因此，采用“干打井”技术是一个对进度、质量都有好处的有效方法。

13、1、背景材料某矿山工程项目采用公开招标形式招标，招标文件中载明，投标截止时间为5月19日11：00，开标时间为5月20日14：00，资质等级要求为省外企业有一级以上资质，省内企业为二级以上资质；招标文件还附有最高投标限价和最低投标限价。六家施工企业A、B、C、D、E和F通过资格预审，并购买了招标文件。项目的评标委会员原定6名成员，其中经济、技术专家4名，建设单位人员1名，公证员1名。在由当地招标主管部门领导主持的开标会议中，专家对委员会的组成等问题提出质疑；随后，会议按规定重新组建了评标委员会，并重新开始开标会议。委员会在工作中发现，A企业的标书中另附有一份改进设计方案及其报价；D联合体中一施工企业退出；E在投标截止时间前，递交了降价补充说明。评标委员会认定D的标书为废标。经评标，确定B、C为中标候选人。5月22日，建设单位与B施工企业就价格问题进行协商，要求B施工企业降低投标报价；当日，B施工企业同意在原投标报价的基础上优惠5%后，被确定为中标人，建设单位随即向B施工企业发出中标通知书，同时通知了其他投标企业。5月25日，签订施工合同。2、问题（1）招标文件的内容有何不妥？说明理由。（2）指出原评标委员会及开标过程中存在的问题，并说明理由。（3）A、E企业分别采用了何种投标策略？（4）确定B企业为中标后选人到中标人的过程中，建设单位的做法有何不妥？并说明理由。

【答案】：（1）招标文件的内容有何不妥？说明理由答：招标文件内容不妥之处有：①投标截止时间和开标时间为不同时间，不符合招标投标法法规。按招标投标法规定，应为同一时间。②资质等级要求为省外企业有一级以上资质，省内企业为二级以上资质不符合规定，属限制和排斥潜在投标人或投标人。因为招标投标法实施条例第32条规定招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。③招标文件附有最低投标限价不符合规定，按规定招标人不得规定最低投标限价。（2）指出原评标委员会及开标过程中存在的问题，并说明理由。答：原评标委员会存问题及理由是：①评标委会员会由6名成员组成不符合规定，按规定应为5人以上的单数组成，其中经济和技术方面的专定不少于2/3。②评标委员会不应有公证人员。按规定公证员是见证评标过程是否客观公正。所以不应成为评标委员会的成员。评标过程存在问题及理由是：评标不应由当地招标主管部门的领导主持。按规定应由招标人主持。（3）A、E企业分别采用了何种投标策略？答：A企业采用了提出改进技术方案或改进设计方案的新方案的策略，E采取了突然降价法。（4）确定B企业为中标后选人到中标人的过程中，建设单位的做法有何不妥？并说明理由。答：经评标，确定B、C为中标候选人后，建设单位与B施工企业就价格问题进行协商，要求B施工企业降低投标报价的做法不妥。属于违反了招标投标法关于在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的规定。

14、某单位施工胶带大巷，巷道净断面22m2、长度2500m，采用锚喷支护。地质资料显示胶带大巷在840～860m左右将穿过断层，断层可能导水。设计单位要求巷道穿越断层段增加U29钢支架加强支护，钢支架间距0．5m。在巷道施工到835m时，施工单位发现巷道围岩较稳定；施工到840m时，发现巷道围岩逐渐破碎，岩帮有少量出水。施工技术负责人要求立即进行短掘短喷(支护)，并按设计要求增加U29钢支架支护。在采用U29钢支架支护时，为确保支架稳定，施工人员在柱腿底部用浮矸填平，并用拉杆将相邻钢支架连接牢固；同时，施工人员按现场质检人员的要求，将支架顶部和帮部用背板背实。施工过程中，巷道出水情况一直比较稳定。巷道施工穿越断层后约一个月，当班班长发现833～843m段巷道顶部喷射混凝土局部离层、开裂严重，于是立即安排一名工人留下进行处理，其余人员撤离该巷道，安排到其他巷道工作面施工。在处理过程中，发生冒顶事故，造成该工人死亡的安全事故。

【问题】

1．施工单位在穿越断层前，应做好哪一项工作?简要说明理由及具体的工作内容。2．在穿越断层和处理喷射混凝土施工质量问题中，施工单位的做法存在哪些不妥之处?3．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》该事故为哪一等级事故?说明理由。4．该事故的责任应由施工单位哪些人员承担?

【答案】：1．施工单位在穿越断层前，应停止施工，确定探水线。由于此断层可能导水，需由专业人员和专职队伍使用专用钻机进行探放水，经确认无水害威胁后，方可施工。2．在穿越断层施工中，存在不妥之处：(1)没有严格执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的规定；(2)施工单位技术负责人要求增加U29钢支架支护时，没有明确钢支架间距的要求；(3)施工人员在桩腿底部用浮矸填平不符合有关规定，应该将支架柱窝挖到实底，当不能挖到实底上时，应有专门的措施；(4)没有按穿越含水断层的要求做好防、排水准备工作；在处理喷射混凝土施工质量问题中存在不妥之处：(1)班长发现833～843m段巷道顶部喷射混凝土局部离层、开裂严重，应立即报告调度室或有关主管人员。而不应擅自作处理决定；(2)安排一名工人进行处理，不符合有关安全规定。3．根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该事故属一般事故。因该起事故造成1人死亡，无人重伤．1000万元以下直接经济损失。4．该事故责任应由施工单位技术负责人、现场质检人员、班长、安全管理人员、施工管理人员，受害者本人也应承担一定责任。

15、背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件1：3月5日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出35万元，影响工期10天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件2：在施工下山时，5月9日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失68万元，影响总工期26天。事故处理完成后继续施工，于12月26日竣工后，项目经理提出了索赔。事件3：7月21日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期9天，施工单位额外支出费用23万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1．分别分析几次事件中的索赔。2．试述承包人的索赔程序。

【答案】：1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的不利地质情况造成了施工单位的损失，而且该断层并未在地质报告中标注。2．承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的约定提交仲裁机构仲裁或诉讼。

16、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：1．3月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2．在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30天。事故处理完成后项目经理休假30天，回来后，项目经理提出了索赔。3．8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10天，施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1．分别分析几次事件中的索赔。2．试述承包人的索赔程序。

【答案】：1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28天，正确的做法应该是索赔事件发生后的28天之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可遇见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2．承包人的索赔程序是：1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28天内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。

17、五背景资料某建设单位就一工业厂房工程编制了招标文件，招标文件中规定该工程投标报价执行《建设工程工程量清单计价规范》。经过对5家投标单位评标后，确定甲施工单位中标，建设单位与该中标单位签订了施工总承包合同。合同部分条款约定：本工程采用综合单价计价模式，工程材料预付款为合同金额（扣除措施费和暂列金额）的10%。在工程投标及施工过程中，发生下列事件：事件一：在投标过程中，乙施工单位在投标总价基础上下浮5%进行报价，并给出了书面说明。经评标小组核算后，发现该施工单位报的下浮部分包含有不可作业竞争性费用，最后给予废标处理。事件二：甲施工单位投标报价情况为：土石方工程清单工程量420m3，采用放坡开挖，定额工程量650m3，定额单价人工费为8.40元/m3，材料费为1

2.0元/m3，机械费1.60元/m3。分部分项工程清单费用合计为8200万元，措施费项目清单合计为360万元，其他项目清单合计为120万元（其中：暂列金额为85万元，总包服务费为30万元，计日工费5万元），规费为225.68万元。该工程企业管理费费率为15%，利润为5%，税金为3.48%。事件三：甲施工单位与建设单位签订施工总承包合同后，项目部技术负责人主持并组织编制了详细施工组织设计，经该项目经理审批后报监理审核，组织实施。事件四：在基坑开挖施工过程中，发现地质勘查报告中未显示的大型报废设备基础。经施工单位及时与业主和监理协商，确定以爆破的方式进行拆除，项目部编制了拆除爆破方案。实施后发生费用12万元，考虑管理费及利润等综合费用为14.4万元，工期拖延7天，甲施工单位按照合同约定及时向建设单位递交了索赔报告。问题1、事件一中，评标小组的做法是否合理不可作业为竞争性费用项目分别是什么2、事件二中，甲施工单位所报的土方开挖分项工程综合单价是多少（单位：元/m3），中标造价是多少万元工程预付款金额是多少万元（需列式计算，计算结果保留小数点后两位）3、事件三中，施工单位的做法有哪些不妥之处请给出正确的做法。

【答案】：1、合理，不可作业竞争性费用包括安全文明施工费、规费、税金等。2、土方分项工程综合单价=（人工费+材料费+机械机+管理费+利润）/清单工程量人工费=650m3×8.40元/m3=5460元材料费=650m3×1

2.0元/m3=7800元机械费=650m3×1.60元/m3=1040元管理费=（人工费+材料费+机械费）×15%=（5460+7800+1040）×15%=2145元利润=（人工费+材料费+机械费+管理费）×5%=（5460+7800+1040+2145）×5%=82

2.25得土方分项工程综合单价=（5460+7800+1040+2145+82

2.25）÷420=41.11元/m3中标造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金=（8200万元+360万元+120万元+225.68万元）（1+3.48%）

18、某公司单位承担一矿井项目，其中一条炸药库通风巷由名为“英雄”队承担。通风巷道为岩石巷道，围岩为泥岩，中等稳定，但是断面较小；设计为锚喷支护。施工队采取连掘连喷的施工方法，即掘进并锚杆支护近25m(3d)，然后进行喷混凝土25m，反复推进。承包单位为缩短工期，对各施工队提出了进度竞赛。“英雄”队的年轻工人为缩短喷混凝土的工时，以为自己年轻力壮，放弃了口罩等防护用品；为解决喷混凝土的粉尘问题，班组采取了加大通风风量，并安排更多劳力，用轮流上阵的方法。某段施工巷道月底验收共计82m，除检查质量记录表外，还对喷混凝土进行了实际抽查，抽查发现混凝土喷层有开裂、脱落；且帮脚有较多混凝土残余料。该段巷道的喷混凝土强度试样报告2份，暂无最终试验报告；在监理的要求下，现场人员取100mm立方的混凝土试件的模具3个，平放在岩帮墙角的地面，开机后直接往模具两面敞开的方向喷混凝土料，一直等模具喷满后用抹刀将盛满模具的混凝土压实抹平，留工地养护。监理人员发现后认为制