监理工程师之合同管理题库加答案下载

监理工程师之合同管理题库加答案下载第一部分单选题(50题)1、(2016年真题)根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是（）。

A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用

B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用

C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用

D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用

【答案】：A

2、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是()。

A.合同工期

B.竣工日期

C.施工期

D.合同有效期

【答案】：A

3、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（）。

A.合同协议书

B.专用合同条款

C.勘察费用清单

D.通用合同条款

【答案】：A

4、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人预中标人签订合的同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。

A.4月30日

B.5月5日

C.5月15日

D.6月14日

【答案】：D

5、投标报价有算术错误，下列关于投标报价的修正，说法正确的是（）。

A.如果大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准

B.如果总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准

C.评标委员会对投标报价进行修正后，即对投标人具有约束力

D.投标人不接受修正价格的，可以进一步补正

【答案】：A

6、招标人在填写发售时间时应满足（）工作日的要求。

A.不少于5个

B.不大于5个

C.不少于3个

D.不大于3个

【答案】：A

7、根据《标准材料采购招标文件》，合同材料的所有权和风险自（）时起由卖方转移到买方。

A.交付

B.核验

C.清点

D.签约

【答案】：A

8、一个人日为一个人一日用（）。

A.早餐

B.中餐

C.晚餐

D.三餐

【答案】：D

9、根据《招标投标法实施条例》的规定，招标人接受中标人提交的履约保证金后。双方签订合同协议书。在签订合同的（）内，退还招标人和其他所有投标人的投标保证金及银行同期存款利息，完成本次项目招标的全部工作。

A.1个月

B.15日

C.5日

D.3日

【答案】：C

10、某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是()。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

【答案】：B

11、影响人体健康最重要的因素是（）。

A.医疗条件

B.遗传因素

C.个人生活方式

D.社会条件

【答案】：C

12、关于评标中对投标文件质疑的说法，正确的是（）。

A.投标人可以主动要求进行说明

B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容

C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明

D.投标人的说明应当采用书面形式

【答案】：D

13、根据《标准施工合同》，工程一切险的被保险人应是（）。

A.发包人和监理人

B.承包人和监理人

C.发包人和承包人

D.承包人和分包人

【答案】：C

14、采购机组、车辆等大型设备评标时，较多用（）。

A.最低评标价法

B.综合评估法

C.最高投标价法

D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法

【答案】：A

15、建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的（）进行协商谈判。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.细微偏差

B.投标价格

C.质量要求

D.工期要求

【答案】：A

16、纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在（）人民币以上的，必须进行招标。

A.50万元

B.100万元

C.200万元

D.400万元

【答案】：B

17、关于设计合同履行中设计文件审查的说法正确的是（）。

A.发包人应自收到设计文件之日起14天内完成审查

B.发包人应当组织专家会进行审查

C.审查后认为不符合合同约定，则设计人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件未获同意

【答案】：A

18、设计施工总承包合同履行过程中，承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报（）批准后执行。

A.监理人

B.发包人

C.发包人与监理人

D.发包人与分包人

【答案】：B

19、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时，下列说法不正确的是（）。

A.应立即通知合同另一方当事人和监理人

B.如果没有采取有效措施导致损失扩大，应对全部损失承担责任

C.如果不可抗力的影响持续时间较长，应及时提交中间报告，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告

D.不能按期竣工的，应合理延长工期

【答案】：B

20、依据《物权法》的规定，抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达成协议的，抵押权人（）。

A.只能请求人民检察院拍卖、变卖抵押财产

B.应当请求人民法院和仲裁机构共同拍卖、变卖抵押财产

C.可以请求人民法院拍卖、变卖抵押财产

D.为维护自己的合法权益可以自行拍卖、变卖抵押财产

【答案】：C

21、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同。该抵押权自()之日设立。

A.转移产权证

B.抵押物登记

C.当事人签字

D.转移房屋占有

【答案】：B

22、(2014年真题)根据《标准施工合同》，关于承包人施工安全责任的说法，正确的是（）。

A.承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划

B.合同约定的安全施工措施所需费用由承包人承担，安全作业环境所需费用由发包人承担

C.承包人对施工现场所有人员的工伤事故承担责任

D.因采取合同未约定的安全施工措施增加的费用由承包人自行承担

【答案】：A

23、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。

A.7

B.14

C.28

D.56

【答案】：C

24、根据NEC《工程施工合同》，选项F属于（）。

A.目标合同

B.标价合同

C.管理合同

D.成本补偿合同

【答案】：C

25、关于竣工验收的表述中，不正确的是（）。

A.以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明

B.实际竣工日用以计算施工期限，与合同工期对照判定承包人是提前竣工还是延误竣工

C.发包人在收到承包人竣工验收申请报告56d后未进行验收，视为未通过验收

D.实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的情况除外

【答案】：C

26、要约与要约邀请的共同特征是()

A.内容具体明确

B.具备合同的一般条款

C.明示订立合同的意思表示

D.对行为人具有约束力

【答案】：C

27、如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的（）负责补偿。

A.保险人

B.被保险人

C.受益人

D.风险责任方

【答案】：D

28、根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，自监理人收到承包人设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限不应超过（）。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C

29、对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为，债权人可以()撤销。

A.自行

B.请求主管部门

C.请求人民法院

D.请求工商行政管理部门

【答案】：C

30、某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是()

A.虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格

B.虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性

C.由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效

D.由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间

【答案】：B

31、根据《标准施工合同》，工程一切险的被保险人应是（）。

A.发包人和监理人

B.承包人和监理人

C.发包人和承包人

D.承包人和分包人

【答案】：C

32、采用合格制资格审查方法时，详细审查因素不包括（）。

A.营业执照

B.安全生产许可证

C.业绩

D.法人资格

【答案】：D

33、设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由()组织。

A.发包人

B.承包人

C.设备供应商

D.质量监管部门

【答案】：B

34、投标书中出现下列（）情形的，评标委员会按预定方法换算成相应价格值，在投标报价上进行扣减形成评标价。

A.交货期晚于招标文件规定的交货时间

B.可以减少招标文件说明的预付款金额

C.投标材料性能高于标准

D.交货期早于招标文件规定的交货时间

【答案】：B

35、（2019年真题）施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成（）。

A.表见代理

B.法定代理

C.指定代理

D.委托代理

【答案】：D

36、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，竣工试验分三阶段进行，其中第一阶段进行的是（）。

A.联动试车

B.保证工程满足合同要求的试验

C.功能性试验

D.产能及环保指标测试

【答案】：C

37、按照《建设工程施工合同》规定，（）在施工过程中负责管理施工控制网点,对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.勘察人

【答案】：A

38、承包人根据合同认为有权得到追加付款(或)延长工期时。应按规定程序向()提出索赔。

A.业主

B.发包人

C.承包人

D.监理人

【答案】：B

39、下列关于24h回顾法说法正确的是（）。

A.婴幼儿膳食调查不能用24h回顾法，因婴幼儿无法准确回忆前一天所吃的食物

B.3天24h回顾法不必包括休息日

C.24h回顾法既可用来评价人群的膳食摄入量，也适合描述不同个体的膳食平均

D.24h回顾法不存在人日数计算的问题

【答案】：C

40、6月1日，买卖双方签订建材买卖合同，6月10日双方签订了定金合同。6月15日，买方依约支付定金，6月16日卖方予以签收，则定金自（）起生效。

A.6月1日

B.6月10日

C.6月15日

D.6月16日

【答案】：C

41、《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由()提供。

A.发包人

B.施工承包人

C.监理人

D.设计单位

【答案】：A

42、常用的评价蛋白质利用率的方法有（）。

A.相对蛋白质值

B.蛋白质功效比值

C.蛋白质净利用率

D.蛋白质生物价

E.净蛋白质比值

【答案】：A

43、银皮书规定，业主在收到经双方商定的最终报表和书面结清证明后（）天内，向承包商支付应付的最终款额。

A.7

B.14

C.24

D.42

【答案】：D

44、设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的竣工试验方面分为（）个阶段。

A.两

B.三

C.四

D.五

【答案】：B

45、某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同()

A.不成立

B.成立

C.无效

D.可撤销

【答案】：B

46、FIDIC《施工合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的（）。

A.专业监理工程师

B.建设单位代表

C.监理员

D.施工项目技术负责人

【答案】：A

47、关于设计招标内容的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.设计招标无法提出具体的工作量

B.设计招标无法要求完成的时间

C.设计招标无法限定工作范围

D.设计招标无法提出技术指标

【答案】：A

48、出现（）情况时，勘察合同不可以延长合同工期。

A.发包人提出变更

B.发包人要求工作量变化

C.不可抗力影响

D.勘察人原因造成的停工、窝工

【答案】：D

49、关于建设工程勘察合同履行中发包人指示的说法，正确的是（）。

A.发包人的指示应盖有发包人单位章，或者由发包人代表签字确认

B.发包人代表或其授权人员紧急情况下可以当场签发临时书面指示

C.发包人代表应在临时书面指示发出后48小时内发出书面确认函

D.逾期未发出书面确认函的，则视为临时书面指示未得到发包人的书面确认

【答案】：B

50、履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的（）。

A.2％

B.10％

C.20％

D.30％

【答案】：B

第二部分多选题(50题)1、材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有()

A.双方签订的采购合同

B.施工合同对材料的要求

C.合同约定的质量标准

D.合同未约定的推荐性质量标准

E.双方当事人共同封存的样品

【答案】：AC

2、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人提交的履约担保的期限可以至（）。

A.颁发工程接收证书

B.颁发工程缺陷责任证书

C.颁发结清单

D.竣工后试验通过

E.保修期结束

【答案】：AD

3、建设工程合同相关各方编制的合同实施计划应包括的内容有（）。

A.合同文体比选

B.合同实施总体安排

C.合同分解与管理策划

D.合同实施保证体系的建立

E.合同索赔结果分析

【答案】：BCD

4、根据《标准施工招标文件》，评标委员会对投标报价进行的响应性评审内容有（）。

A.投标文件格式

B.投标有效期

C.投标保证金

D.已标价工程量清单

E.安全生产许可证

【答案】：BCD

5、按照《建设工程施工合同》的规定，下列选项中属于发包人义务的有（）。

A.提供施工场地

B.现场勘查

C.组织设计交底

D.编制施工实施计划

E.约定开工时间

【答案】：AC

6、根据《标准施工招标文件》的规定，存在以下（）情况时，资格预审不得通过。

A.申请人为项目前期准备提供设计或咨询服务（设计施工总承包除外）

B.申请人为招标人不具备独立法人资格的附属机构

C.申请人为本项目的招标代理人

D.申请人为施工总承包三级资质

E.申请人本年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题

【答案】：ABC

7、根据《担保法》的规定，能够留置的财产仅限于动产，且只有因（）发生的债权，债权人才有可能实施留置。

A.买卖合同

B.仓储合同

C.保管合同

D.运输合同

E.承揽合同

【答案】：BCD

8、关于工程设计招标方式的说法，正确的有（）。【相关知识点新教材已删除】

A.所有的工程设计都应当通过招标发包

B.所有的工程设计都应当通过邀请招标发包

C.依法必须招标的工程设计，都应当公开招标

D.工程设计邀请招标的，应当邀请三个以上单位参加投标

E.依法应当公开招标的工程设计，对技术复杂只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标

【答案】：D

9、对发包人而言，设计施工总承包合同的优点有（）。

A.单一的合同责任

B.减少发包人对承包人的检查

C.减少承包人的索赔

D.固定工期

E.减少设计变更

【答案】：ACD

10、工程设计招标与施工招标的主要区别有()。

A.招标文件的内容不同

B.投标保函的保证范围不同

C.对投标书的编制要求不同

D.开标形式不同

E.评标原则不同

【答案】：ACD

11、标准施工招标文件的附表格式是招标过程中用到的标准化格式，包括（）。

A.开标记录表

B.问题澄清通知书格式

C.招标书格式

D.中标通知书格式

E.中标结果通知书格式

【答案】：ABD

12、出具投标保函的银行，应当承担支付保证金责任的有()。

A.投标人提交的投标文件被确认无效

B.投标人在开标前撤回投标文件

C.投标人在投标有效期内撤销投标文件

D.中标后，投标人拒绝订立合同

E.中标后，投标人拒绝订立与投标文件不一致的合同

【答案】：CD

13、根据《标准材料采购招标文件》，材料采购投标文件中应包括的内容有（）。

A.商务和技术偏差表

B.技术支持资料

C.投标材料质量标准

D.合同条款修改建议

E.资格审查资料

【答案】：ABC

14、某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及对设备的换用，并征得工程师同意。承包人的权利和义务包括（）。

A.修改施工组织设计

B.承担更换设备发生的费用

C.自行享有获得的工程收益

D.与发包人协议工程收益的分享

E.要求顺延此项变更导致延误的工期

【答案】：AD

15、合同法律关系的主体是享有相应权利、承担相应义务的合同当事人，包括（）。

A.自然人

B.企业法定代表人

C.企业法人

D.非企业法人

E.其他组织

【答案】：ACD

16、根据《标准施工合同》，暂列金额的主要特点有（）。

A.用于在签订协议书时尚未确定的工程设备款

B.用于在签订协议书时可预见的变更费用

C.不能用于计日工支付

D.属于签约合同价的一部分

E.承包人不一定能全部获得约定的暂列金额

【答案】：AD

17、(2014年真题)根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保的主要区别有（）。

A.担保的方式不同

B.担保的金额不同

C.担保的期限不同

D.担保的作用不同

E.被担保的主体不同

【答案】：BCD

18、根据《标准施工招标文件》，投标人须知包括（）。

A.投标人的资格要求

B.对工程分包的要求或限制

C.投标有效期

D.评标办法

E.合同条款及格式

【答案】：ABC

19、下列关于发包人负责采购的材料和工程设备保管费用的说法中，正确的是（）。

A.承包人同意提前交货，由此增加的保管费用由发包人承担

B.承包人同意提前交货，由此增加的保管费用由承包人承担

C.对提前交货的货物，其保管费用由发包人承担

D.验收合格后，现场保管费用由发包人承担

E.验收合格后，现场保管费用由承包人承担

【答案】：A

20、关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有（）。

A.项目建议书应由承包人完成

B.设计依据的标准应由发包人提出

C.发包人应为设计人提供现场服务

D.设计合同的违约金属于法定而无需约定

E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式

【答案】：BC

21、订立建设工程勘察合同时应约定的内容包括（）。

A.发包人应提供的资料

B.勘察现场交通情况

C.发包人义务

D.勘察依据

E.勘察人义务

【答案】：ACD

22、设计施工阶段承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括（）。

A.设计

B.采购

C.改造

D.施工

E.安装

【答案】：ABD

23、在施工评标中，综合评估法中详细评审的因素包括（）。

A.资质条件

B.施工组织设计

C.项目管理机构

D.投标报价

E.其它评分因素

【答案】：BCD

24、工程设计招标与施工招标的主要区别有（）。

A.招标文件的内容不同

B.投标保函的保证范围不同

C.对投标书的编制要求不同

D.开标形式不同

E.评标原则不同

【答案】：ACD

25、设备采购合同采购的设备包括（）。

A.用于建筑和土木工程领域的各种材料

B.用于建筑设备的材料

C.安装于工程中的设备

D.在施工过程中使用的设备

E.电线、水管

【答案】：CD

26、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于竣工验收及竣工后试验的的说法，正确的有（）。

A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行

B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人

C.工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书

D.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行

E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准

【答案】：ABD

27、设计施工总承包合同订立的有条件补偿条款规定，无论承包人复核时发现与否，由于（）的错误，导致承包人增加费用和(或)延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

A.试验和检验标准

B.对工程的工艺安排或要求

C.对工程或其任何部分的功能要求

D.发包人要求中引用的原始数据和资料

E.承包人可以通过其他途径核实的数据和资料

【答案】：ABCD

28、根据《标准施工招标文件》，招标人需重新招标的情形有（）。

A.招标人在投标截止日前对招标文件内容做出修改

B.至投标截止时间共有2家单位投标

C.开标时发现所有投标人报价均高于标底

D.评标委员会成员中有投标人的近亲

E.所有投标人的投标经评标委员会评审后均被否决

【答案】：B

29、当事人以（）进行抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立。

A.推土机

B.商务写字楼

C.大学教学楼

D.原材料

E.正在建造的幼儿园

【答案】：AD

30、风险型CM承包商对业主委托范围的工作，（）。

A.可以自己承担部分施工任务

B.应当全部由分包商实施

C.不得全部由分包商实施

D.自己施工部分在CM工作范围内

E.自己施工部分不在CM工作范围内

【答案】：A

31、大型工程设备采购招标的特点主要包括（）。

A.采购标的属于加工承揽

B.对生产厂家有较高的资质和能力条件的要求

C.作为制造商代理的设备供货贸易公司不能投标

D.采购标的包括设备和伴随服务

E.中标人的责任不包括安装（或安装指导）、保修、人员培训

【答案】：ABD

32、在施工评标中，综合评估法中详细评审的因素包括（）。

A.资质条件

B.施工组织设计

C.项目管理机构

D.投标报价

E.其它评分因素

【答案】：BCD

33、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对于发包人负责提供的材料和工程设备，承包人应完成的工作内容有（）。

A.提交材料和工程设备的质量证明文件

B.根据合同计划安排向监理人报送要求发包人交货的日期计划

C.会同监理人在约定的时间和交货地点共同进行验收

D.运输、保管材料和工程设备

E.支付材料和工程设备合同价款

【答案】：BC

34、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于施工期间“不利物质条件”的有（）。

A.不可预见的自然物质条件

B.不可预见的非自然物质障碍

C.突发性重大疫情

D.恶劣的气候条件

E.不可预见的污染物

【答案】：AB

35、下列有关招标投标签订合同的说明，正确的是（）。

A.中标人无正当理由拒签合同，应取消其中标资格，并没收投标保证金

B.招标人无正当理由拒签合同，投标保证金应予退还

C.应当在中标通知书发出之日起30日内根据招标公告和投标文件签订

D.联合体中标的，由联合体牵头人与招标人签订

E.合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息

【答案】：AC

36、某施工合同履行过程中，承包人提出的合理化建议使发包人获得了（）等实际利益，应按专用合同条款中的约定给予奖励。

A.降低工程造价

B.延长工期

C.提高工程运行效益

D.增加造价

E.增加投资

【答案】：AC

37、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，承包商应履行的合同义务有（）。

A.向业主提供工程设计标准

B.向业主提交月进度报告

C.向业主提供临时操作与维护手册

D.向工程师报批所有分包商

E.对业主人员进行操作与维修培训

【答案】：BC

38、下列事项中，属于设计合同中设计人应承担义务的有()

A.对设计文件的质量负责

B.办理设计文件审批手续

C.解决施工中出现的设计问题

D.参加工程验收

E.编制施工招标文件

【答案】：ACD

39、设计施工总承包的范围内包括（）的全部工作内容，设计在满足招标人要求的前提下，可以充分体现施工的专利技术、专有技术在施工中的应用，达到设计与施工的紧密衔接。

A.设计

B.采购

C.招标

D.施工

E.试运行

【答案】：ACD

40、（2019年真题）关于设计招标项目评标的说法，正确的有（）。

A.