监理工程师之合同管理题库精品（达标题）

监理工程师之合同管理题库精品（达标题）第一部分单选题(50题)1、FIDIC《施工合同条件》对某项工作规定的费率或价格可以加以调整的条件包括（）。

A.合同中规定此项工作为固定费率

B.该项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量变动超过1%

C.工程量的变动与费率的乘积超过中标合同额的0.1%

D.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%

【答案】：D

2、根据《标准设备采购合同》，对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注（）。

A.此端朝上，请勿倒置

B.重心、起吊点

C.尺寸，重量

D.危险标识

【答案】：B

3、根据FIDIC施工合同条件，在接收证书颁发前业主使用了工程的任何部分，该部分视为自（）起已被业主接收。

A.开始使用之日前28天

B.开始使用之日

C.计划颁发接收证书之日

D.实际颁发接收证书之日

【答案】：B

4、依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是()。

A.材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点

B.到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换

C.供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失

D.到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地

【答案】：C

5、如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件（），提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

A.发生后的28天内

B.全部消除后

C.影响结束后的14天内

D.影响结束后的28天内

【答案】：D

6、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，因不可抗力导致工期延长，监理人按发包人要求指令承包人采取赶工措施发生的合理赶工费用应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和监理人共同

D.参与验收的各方共同

【答案】：A

7、关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。

A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判

B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定

C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担

D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担

【答案】：B

8、下列属于响应性评审内容的是（）。

A.投标人的资质

B.财务状况

C.类似项目业绩

D.投标保证金

【答案】：D

9、承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为()。

A.承包人可自行调运到其他工地

B.至竣工结束，不得运出工地

C.经过监理人根据合同进度计划审核同意后，可以提前撤出工地

D.经过业主书面同意后，可以提前撤出工地

【答案】：C

10、关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。

A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判

B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定

C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担

D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担

【答案】：B

11、为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。

A.投标截止日前第14天

B.投标截止日后第14天

C.投标截止日前第28天

D.投标截止日后第28天

【答案】：C

12、某工程项目施工过程中，承包人按照工程师的暂停施工指示修复缺陷，经工程师验收认可后，书面提出复工要求，工程师收到复工要求后超过48小时未予答复。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，此时承包人应()

A.继续等待工程师的进一步指示

B.再次书面提出复工申请

C.视为工程师已同意复工

D.向发包人书面申请复工

【答案】：C

13、适用于大宗货物、重要建筑材料的采购方式是（）。

A.招标采购

B.直接采购

C.询价采购

D.指定采购

【答案】：A

14、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（）。

A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织

B.监理.人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验

C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑间，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意

D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担

【答案】：D

15、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。

A.设计

B.施工

C.设备采购

D.材料采购

【答案】：A

16、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按监理人认可的施工进度计划施工，但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()。

A.自行负责

B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延

C.不予补偿，但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

【答案】：D

17、根据九部委发布的《标准勘察合同》，以下有关合同文件效力由大到小的排序正确的是（）。

A.投标函及附录-中标通知书-专用条款-通用条款

B.中标通知书-通用条款-发包人要求-勘察费用清单

C.合同协议书-通用条款-专用条款-发包人要求

D.通用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单

【答案】：B

18、根据NEC《工程施工合同》，关于“补偿事件”的说法，正确的是（）。

A.只能由承包商向项目经理通知补偿事件

B.补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测的，应待影响明确后再行计价补偿

C.为消除歧义和矛盾而变更工程信息所发的指令属补偿事件

D.若变更由承包商提供的工程信息，则按对承包商最有利的解释进行计价

【答案】：C

19、影响人体健康最重要的因素是（）。

A.医疗条件

B.遗传因素

C.个人生活方式

D.社会条件

【答案】：C

20、FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是()

A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定

B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担

C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式

D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为

【答案】：D

21、设计施工阶段总承包合同的承包人应提前（）d将申请竣工试验的通知送达监理人。并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。

A.14

B.21

C.35

D.42

【答案】：B

22、《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由()提供。

A.发包人

B.施工承包人

C.监理人

D.设计单位

【答案】：A

23、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是()。

A.立即执行

B.拒绝执行

C.请承包商代表确认后再执行

D.请业主代表确认后再执行

【答案】：C

24、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.指定分包商直接与业主订立合同

B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分

C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费

D.指定分包商对其违约独立承担责任

【答案】：D

25、根据《标准施工合同》，发包人应在监理人收到进度付款申请单后的（）天内，将进度应付款支付给承包人。

A.7

B.14

C.28

D.56

【答案】：C

26、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。

A.监理单位

B.分公司

C.建设单位

D.施工企业

【答案】：D

27、根据《标准施工合同》，工程实际竣工日期，为（）。

A.承包人提交竣工验收申请报告之日

B.监理人审查合格竣工验收申报报告之日

C.发包人组织进行验收之日

D.工程接收证书颁发日

【答案】：A

28、某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答()

A.只对甲投标人有效

B.对全体投标人有效，但无需发送给其他投标人

C.应发送给全体投标人，并说明问题来源

D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源

【答案】：D

29、下列关于“缔约过失责任”的说法中，正确的是()

A.当事人按照合同约定履行义务时，给第三人造成损失的，应承担赔偿责任

B.当事人履行义务不符合合同约定.给对方当事人造成损失的，应承担赔偿责任

C.订立合同时，当事人因判断失误对-自身受到的损失应自负

D.订立合同时，一方当事人的不诚信行为给对方造成损失的，应承担赔偿责任

【答案】：D

30、根据九部委材料采购合同文本，买方在收到卖方提交的单据并经审核无误后（）内，应向卖方支付进度款。

A.7天

B.14天

C.28天

D.30天

【答案】：C

31、除了专用条款约定由发包人负责试运行的情况外，（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

A.发包人

B.设备供应商

C.承包人

D.监理人

【答案】：C

32、关于安装工程一切险责任范围的说法，正确的是（）。

A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失

B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失

C.因超负荷造成的电气设备损失

D.因自然磨损造成的设备损失

【答案】：A

33、实行设计总包的，按照合同约定或经招标人同意，设计单位（），将建筑工程非主体部分的设计进行分包。

A.必须通过公开招标方式

B.必须通知邀请招标方式

C.可以不通过招标方式

D.只能通过协议方式

【答案】：C

34、在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，（）应承担责任。

A.卖方

B.买方

C.第三方

D.买卖双方平均分担

【答案】：A

35、按照施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在()中。

A.协议书

B.通用条款

C.专用条款

D.技术文件

【答案】：C

36、某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。

A.60

B.80

C.350

D.300

【答案】：A

37、甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。乙公司按时交货后未收到货款，双方发生了纠纷，则下列表述错误的是()。

A.乙公司可以要求甲公司支付电视机货款

B.要求该采购员支付电视机货款

C.乙公司可以中止合同并要求甲公司退货

D.甲公司应当支付电视机货款

【答案】：B

38、根据《施工合同示范文本》，建筑工程项目一般应由（）投保建筑工程一切险。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.分包人

【答案】：A

39、（2021年真题）建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的（）。

A.特别法人

B.企业法人

C.非法人组织

D.非营利法人

【答案】：B

40、关于投标限价的说法，正确的是（）。

A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额

B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度

C.投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格

D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法

【答案】：D

41、在NEC合同文本中，目标合同()。

A.适用于签订合同时价格已经确定的合同

B.适用于拟建工程范围在订立合同时还没有完全界定

C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况

D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同

【答案】：B

42、（2017年真题）根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：A

43、关于要约的说法，正确的是()

A.要约必须以缔结合同为目的

B.要约内容可以是不确定的

C.要约的相对人必须是特定的人

D.商业广告是要约

【答案】：A

44、某施工合同履行中，发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理，都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款，但乙并未获得发包人法定代表人书面授权，工程竣工结算时，甲对乙确认的其中几项进度款提出异议，此时，对已支付的工程款（）。

A.经乙签字的均无效，全部由甲方重新确认

B.经甲确认的有效，甲不予确认的无效

C.经乙签字的全部有效

D.需委托造价管理部门确定

【答案】：B

45、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，()表明合同终止。

A.竣工验收合格

B.工程移交

C.竣工结算

D.结清单生效

【答案】：D

46、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是（）。

A.评标的工作量大

B.选择中标人的范围广

C.评标时间长

D.招标费用高

【答案】：B

47、如果承包商因不可预见的物质条件遭受了工期延误或费用增加，承包商有权提出（）索赔。

A.工期+费用+利润

B.工期+费用

C.工期+利润

D.费用+利润

【答案】：B

48、设计施工阶段总承包合同履行过程中，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，（）。

A.承包人可以自行修正

B.承包人无权提出修正申请

C.监理人与承包人均有权进行修正

D.监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请

【答案】：D

49、根据《设计施工总承包合同》，总承包项目的竣工试验，承包人应提前（）将申请竣工试验的通知送达监理人。监理人应在（）内，确定竣工试验的具体时间。

A.28天，28天

B.14天，7天

C.21天，14天

D.28天，21天

【答案】：C

50、与招标方式选择材料供应商相比，采用直接询价方式选择材料供应商的特点是（）。

A.一般适用于采购大宗及重要建筑材料和设备

B.有利于规范买卖双方的交易行为、实现公开公平竞争

C.程序复杂、工作量大、周期长

D.存在较大的主观性和随意性

【答案】：D

第二部分多选题(50题)1、以下（）属于招标资格审查中不能通过审查的情形。

A.申请人不具备相应的资质

B.申请人未按审查委员会的要求提供澄清说明

C.申请人为项目的设计单位

D.申请人为本项目的招标代理机构

E.申请人本年内有骗取中标的违规行为

【答案】：ABD

2、根据《标准施工招标资格预审文件》，资格预审文件的组成包括（）。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.评标办法

D.资格审查办法

E.工程量清单

【答案】：ABD

3、以下（）属于招标资格审查中不能通过审查的情形。

A.申请人不具备相应的资质

B.申请人未按审查委员会的要求提供澄清说明

C.申请人为项目的设计单位

D.申请人为本项目的招标代理机构

E.申请人本年内有骗取中标的违规行为

【答案】：ABD

4、下列选项中，可能作为设备采购合同的设备有（）。

A.发电机

B.发动机

C.塔吊

D.电线

E.水管

【答案】：ABC

5、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列工作中，属于监理人附加工作的有()。

A.两个承包人出现施工干扰后的协调工作

B.因设计变更导致原定的监理期限到期后，需继续完成的监理工作

C.委托人因承包人严重违约解除施工合同后，对承包人已完工程的工程量和应支付款项的确认

D.应委托人要求，编制采用新工艺部分的质量标准和检验方法

E.施工需要穿越公路时，应委托人的要求到交通管理部门办理中断道路交通的许可手续

【答案】：BD

6、建设工程合同中的法律责任只能是民事责任，包括（）。

A.违约责任

B.行政责任

C.侵权责任

D.缔约过失责任

E.刑事责任

【答案】：ACD

7、下列项目勘察设计文件经有关部门批准后，可以直接发包的是（）。

A.房地产开发项目

B.高速公路项目

C.采用特定专利或专有技术的项目

D.市政给水排水项目

E.建筑造型有特殊要求的项目

【答案】：C

8、监理人应与承包人共同进行材料、设备的试验和工程隐蔽前的检验，监理人收到承包人的通知后，既未按时参加，又未发出变更时间的通知。下列行为中，正确的有（）

A.承包人应停止施工，停工责任由发包人承担

B.承包人可自行完成覆盖工作、

C.此次检查或试验视为监理人不在场情况下进行

D.承包人将检查和试验记录送交监理人，监理人应签字确认

E.为了不延误施工承包人可以单独进行检查和试验，视为监理人在场

【答案】：BD

9、评标委员会成员不能包括（）。

A.招标人代表

B.招标人上级主管代表

C.技术专家

D.行政监督部门代表

E.投标人的近亲属

【答案】：BD

10、下列选项中可以作为保证人的（）。

A.施工企业的董事长

B.公立医院

C.中外合资企业

D.企业职能部门

E.房地产开发公司的子公司

【答案】：AC

11、工程总承包合同履行过程中的变更，可能涉及（）三种情况。

A.发包人要求变更

B.监理人发给承包人文件中的内容构成变更

C.发包人接受承包人提出的合理化建议

D.分包单位要求变更

E.分包单位发给发包人文件中的内容构成变更

【答案】：ABC

12、材料设备采购从合同性质上可以分为（）。

A.买卖合同

B.租赁合同

C.劳务合同

D.加工承揽合同

E.融资租赁合同

【答案】：AD

13、根据《标准材料采购合同》的规定，若合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，视为合同材料符合质量标准，买方应验收合同材料，则（）。

A.按正常价格支付合同价款

B.减价支付合同价款

C.向买方支付补偿金

D.向买方支付利息

E.解除合同

【答案】：BC

14、根据《标准施工招标文件》，施工评标中，对施工组织设计和项目管理机构的评审内容包括（）。

A.施工方案的技术措施

B.质量、安全、环境保护管理体系与措施

C.工程进度计划、资源配置计划

D.技术负责人及主要管理人员配置

E.工程投资绩效评审方案

【答案】：ABC

15、根据《标准施工合同》，关于监理人地位的说法，正确的有（）。

A.监理人是施工合同的当事人

B.监理人是受发包人委托的发包人代表

C.监理人是发包人聘请的管理人

D.监理人属于发包人一方人员

E.监理人一切行为均遵照发包人的指示

【答案】：CD

16、根据《标准施工合同》，下列关于缺陷责任期说法正确的有（）。

A.缺陷责任期自提交竣工验收报告日期起计算

B.缺陷责任期终止证书签发后，发包人与承包人进行合同付款的最终结清

C.在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前

D.对于工程主要部位承包人责任的缺陷工作修复后，缺陷责任期相应延长

E.颁发缺陷责任期终止证书，意味着承包人已按合同约定完成了施工的义务

【答案】：BCD

17、对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括()。

A.工程所需清理费

B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失

C.工程本身的损害

D.工程损害导致第三方人员伤亡

E.承包人施工机械的停工损失

【答案】：ABCD

18、工程勘察设计投标文件应包括的内容有（）。

A.投标函

B.投标函附录

C.勘察设计费用清单

D.投标文件格式

E.发包人要求

【答案】：ABC

19、关于违约赔偿损失的说法，正确的有()

A.当事人可以在违约金之外约定赔偿金额

B.损失赔偿额应相当于违约所造成的损失

C.损失赔偿额不包括合同履行后可以获得的利益

D.损失赔偿额不得超过违约一方订立合同时预见的违约可能造成的损失

E.损失赔偿额不包括未违约一方为防止损失扩大而支出的费用

【答案】：BD

20、根据《标准施工合同》，保险的处理方式错误的是（）。

A.发承包双方应分别为自己在现场所有人员投保人身意外伤害险

B.发包人应以自己的名义投保工程设备险

C.承包人应以自己的名义投保施工设备险

D.发包人应为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费

E.承包人应以自己的名义投保进场材料险

【答案】：B

21、根据NEC《工程施工合同》，关于合同风险预警机制“早期警告”的说法，正确的有（）。

A.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告

B.承包商可以提出召开早期警告会议

C.承包商负责记录早期警告会议建议或决定

D.雇主主持早期警告会议

E.地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议【相关知识点新教材已删除】

【答案】：AB

22、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程如（），必须编制专项施工方案，并应组织专家论证、审查。

A.深基坑工程

B.地下暗挖工程

C.高大模板工程

D.高空作业工程

E.深水作业工程

【答案】：ABC

23、以下有关施工企业职业意外伤害保险的说法中，不正确的是（）。

A.施工企业应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险

B.按建筑面积计收保险费的项目，意外伤害保险的期间，从工程开工或材料设备动至工地时开始

C.意外伤害保险的责任包括身故责任和伤残责任

D.被保险人因遭受意外伤害事故下落不明的，意外伤害保险不承担保险责任

E.按照被保险人人数计收保险费的，保险期间至施工合同规定的工程竣工之日止

【答案】：ABD

24、下列关于资格预审和资格后审去别的说法中，正确的是（）。

A.不能同时使用

B.审査的时间是不同

C.审査的内容不一致

D.资格预审适合于技术难度较大的项目

E.资格后审多用于邀请招标

【答案】：ABD

25、根据《标准施工招标文件》，投标人须知包括（）。

A.投标人的资格要求

B.对工程分包的要求或限制

C.投标有效期

D.评标办法

E.合同条款及格式

【答案】：ABC

26、（2017年真题）同一财产向两个以上的债权人抵押的，正确处理变卖抵押财产价款的方法有（）。

A.抵押权已登记的，按登记的先后顺序清偿

B.抵押权登记的顺序相同的，先主张权利的先清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿

D.抵押权都未登记的，按照债权比例清偿

E.抵押权都未登记的，先保全的先清偿

【答案】：ACD

27、根据《招标投标法》，关于中标通知书的说法，正确的是（）

A.由招标人发出中标通知书

B.只有招标人才能确定中标人

C.中标通知书对中标人具有法律效力

D.中标通知书对招标人不具有法律效力

E.中标通知书发出30日内签订合同

【答案】：AC

28、仅给予承包人工期和费用补偿而不补偿利润的事件有（）。

A.延误移交施工现场

B.不可预见的外界条件

C.施工遇到文物和古迹

D.后续法规的调整

E.不可抗力事件造成的损害

【答案】：BC

29、(2010年真题)根据建设工程勘察合同示范文本的规定，发包人配合勘察人开展勘察工作的义务包括（）。

A.办理施工许可证

B.拆除地下障碍物

C.平整施工现场

D.挖好排水沟渠

E.接通水源电源

【答案】：BCD

30、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人指示的说法，正确的有（）。

A.监理人指示错误给承包人造成的损失应由发包人承担赔偿责任

B.监理人根据工程情况变化可以指示免除承包人的部分合同责任

C.监理人未按合同约定发出的指示延误导致承包人增加的施工成本应由发包人承担

D.监理人根据工程设计变更指示可以改变承包人的有关合同义务

E.监理人对承包人施工进度计划变更的批准应视为免除承包人工期延误的责任

【答案】：AC

31、下列关于招标公告或投标邀请书的说法中，错误的是（）。

A.招标公告或投标邀请书分别适用于不同的施工招标方式

B.招标公告适用于进行资格预审的公开招标

C.招标公告适用于进行资格后审的邀请招标

D.投标邀请书适用于进行资格预审的公开招标

E.投标邀请书适用于进行资格后审的邀请招标

【答案】：CD

32、合同变更的条件应符合（）。

A.变更或变更异议的提出，应符合合同约定或者法律法规规定的程序和期限

B.变更超过原设计标准或者批准规模时，应办理变更审批手续

C.变更应经当事方或其授权人员签字且盖章后实施

D.变更对合同价格及工期有影响时，相应调整合同价格和工期

E.变更的内容应符合实际变动的情况

【答案】：ABD

33、施工阶段发包人应在解除合同后28d内向承包人支付的金额有（）。

A.合同解除日以前所完成工作的价款

B.由于解除合同应赔偿的承包人损失

C.承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额，发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品仍归承包人所有

D.承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额

E.承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的赔偿金额

【答案】：ABD

34、设计施工总承包合同模式下，承包人应根据（）等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。

A.价格清单的价格构成

B.费用性质

C.计划发生时间

D.计量周期

E.相应工作量

【答案】：ABC

35、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于预付款担保金额的说法，正确的有（）。

A.承包人提交的担保金额应与收到的合同约定的预付款金额保持一致

B.发包人从工程进度款中已扣除部分预付款后，担保金额可相应递减

C.担保金额在发包人未扣除全部预付款前应高于合同约定的预付款金额

D.担保金额不应低于预付款金额减去已向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额

E.担保金额必须保持与剩余预付款额相同

【答案】：AB

36、关于代理型CM管理模式的说法，正确的有（）。

A.CM承包商不承担项目实施风险

B.CM承包商只为雇主提供咨询服务

C.CM合同属于设计施工总承包合同

D.CM承包商在施工阶段相当于总承包商

E.CM承包商按保证工程最大费用值（GMP）的限制组织施工

【答案】：AB

37、（2020年真题）组成施工招标文件有（）。

A.投标人须知

B.发包人要求

C.工程量清单

D.合同条款及格式

E.技术标准和要求

【答案】：ACD

38、（2014年真题）根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保的主要区别有（）。

A.担保的方式不同

B.担保的金额不同

C.担保的期限不同

D.担保的作用不同

E.被担保的主体不同

【答案】：BCD

39、在施工组织设计中需要经5人以上专家论证的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案有()。

A.深基坑工程

B.地下暗挖工程

C.高大模板工程

D.高空作业工程

E.深水作业工程

【答案】：ABC

40、在资格审查中，（）属于详细审查的因素。

A.申请文件的格式

B.联合体是否具有共同投标协议

C.申请函的签字盖章

D.投标人的安全生产许可证是否有效

E.投标人的资质等级是否满足资格审查公告的要求

【答案】：D

41、因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人可能承担的责任包括（）。