监理工程师之合同管理题库精选题库（真题汇编）

监理工程师之合同管理题库精选题库（真题汇编）第一部分单选题(50题)1、根据合同约定的估价原则，监理人收到承包人变更报价书后的（）天内，根据合同约定的估价原则，进行变更价格的商定或确定。

A.7

B.14

C.28

D.56

【答案】：B

2、设计施工总承包合同中，监理人获得发包人同意后应提前（）向承包人发出开始工作通知。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求。

A.7天，90天

B.7天，30天

C.14天，90天

D.14天，30天

【答案】：A

3、根据建设工程勘察合同履行管理，关于勘察要求的说法中错误的是（）。

A.发包人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求勘察人违反法律和工程质量、安全标准进行勘察服务，降低工程质量

B.各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以发包人要求的内容为准

C.基准日之后，有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，勘察人应向发包人提出遵守新规定的建议

D.发包人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示

【答案】：B

4、（2018年真题）根据《招标投标法》，应由（）确定中标人。

A.招标人

B.招标代理机构

C.评标委员会

D.招标投标监督机构

【答案】：A

5、施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，在依法拍卖该房产时尚欠银行500万元本金、20万元利息、50万元违约金，拍卖房产得款400万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务()

A.全部消灭

B.还有100万元

C.还有150万元

D.还有180万元

【答案】：D

6、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力()

A.是终局性的，对发包人具有强制约束力

B.不是终局性的，但对发包人具有强制约束力

C.是终局性的，仅对承包人具有强制约束力

D.不是终局性的，对发包人和承包人均没有强制约束力

【答案】：D

7、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（）日向承包人发出开工通知。

A.7

B.10

C.14

D.15

【答案】：A

8、（2019年真题）施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理，其授权行为构成（）。

A.表见代理

B.法定代理

C.指定代理

D.委托代理

【答案】：D

9、甲乙双方签订的施工合同，经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷，人民法院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同()

A.在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据

B.直接具有强制执行的效力

C.一定是不可撤销的合同

D.若有相反证据足以推翻时，不能作为认定事实的依据

【答案】：D

10、某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日。承包人在9月1日向工程师递交了请求延至9月17日开工的书面申请，理由是主要施工机械因运输问题尚未运抵现场。工程师收到该书面申请后，迟迟未答复是否同意延期开工。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，该工程的开工日期应为()。

A.9月10日

B.9月17日

C.9月25日

D.9月30日

【答案】：B

11、按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的（）。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%

【答案】：B

12、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，下列情形中，监理人可获得经济奖励的是()。

A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求

B.监理的工程施工中末发生安全事故

C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资

D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔

【答案】：C

13、根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令。工程师发布该指令的依据是()的规定。

A.施工合同中关于进度控制条款

B.施工合同中关于变更条款

C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款

D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款

【答案】：B

14、根据NEC《工程施工合同》，对于签订合同时价格已经确定的合同属于（）。

A.目标合同

B.标价合同

C.管理合同

D.成本补偿合同

【答案】：B

15、根据《标准施工合同》，发包人应在监理人收到进度付款申请单后的（）天内，将进度应付款支付给承包人。

A.7

B.14

C.28

D.56

【答案】：C

16、《合同法》规定，要约生效条件为()

A.要约人向受要约人发出要约

B.要约人与受要约人共同在要约文件上签字

C.受要约人作出有效承诺

D.要约以任何形式到达受要约人

【答案】：D

17、在建设工程中，建设工程材料设备采购合同属于（）。

A.买卖合同

B.无偿合同

C.实践性合同

D.单务合同

【答案】：A

18、根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商合同约定履行义务的期限为()

A.从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止

B.从签订合同日起，至颁发履约证书日止

C.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止

D.从工程开工日起，至颁发履约证书日止

【答案】：D

19、根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是（）。

A.组织施工单位测设施工控制网

B.组织监理单位编制施工组织设计

C.组织设计单位进行设计交底

D.组织勘察单位进行现场勘查

【答案】：C

20、某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（）为准。

A.原总价

B.原单价与工程量乘积之和

C.新总价

D.新单价与工程量乘积之和

【答案】：B

21、FIDIC《施工合同条件》是以（）来划分风险责任的归属。

A.承包商投标时能否合理预见

B.承包商投标时能合理预见

C.投标人投标时能否合理预见

D.投标人投标时能合理预见

【答案】：A

22、标准施工招标资格预审文件的主要内容不包括（）。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.资格审查办法

D.评标办法

【答案】：D

23、NEC系列合同条件，（）用于业主与项目管理人、监理人、设计人、测量师、律师、社区关系咨询师等之间的合同。

A.工程施工合同

B.裁决人合同

C.工程施工分包合同

D.专业服务合同

【答案】：D

24、《标准施工合同》中的通用条款规定了基准日期，关于基准日期描述正确的是（）。

A.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价

B.通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天

C.承包人以基准日的市场价格编制工程报价

D.基准日期后，因法律法规变化发生合同约定以外的增减时，不调整合同价款

【答案】：B

25、勘察服务完成之前，由于不可抗力造成合同解除，则定金（）

A.不予退还

B.全部退还

C.双倍退还

D.减半退还

【答案】：A

26、对于具有通用技术和性能标准、大多数施工单位均能承担的施工项目，宜采用的评标方法是（）。

A.经评审的最低投标价法

B.有限数量评审法

C.最低投标价法

D.综合评估法

【答案】：A

27、连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人（）。

A.只能要求债务人履行债务

B.只能要求保证人履行债务

C.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

D.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

【答案】：D

28、（2018年真题）根据《设计施工总承包合同》，对于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是（）。

A.将无条件补偿条款写入合同协议书

B.将有条件补偿条款写入合同附录

C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担

D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款

【答案】：D

29、根据FIDIC《施工合同条件》，业主与承包商划分合同风险的“基准日”为()。

A.发布招标公告之日

B.承包商提交投标文件之日

C.投标截止日前第28天

D.签订施工合同后第28天

【答案】：C

30、关于定金的表述，正确的是（）。

A.债务人履行债务后，定金应当收回

B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金

C.定金合同从合同成立之日起生效

D.定金数额为主合同标的额的20%

【答案】：B

31、采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为()。

A.分包人

B.发包人

C.施工项目部

D.承包人

【答案】：B

32、设备采购招标评标中，对零配件及其售后服务的评审，应以设备运行（）年内各类易损备件的获取途径和价格作为评审要素。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B

33、同一机器设备向多家银行设定了多重抵押权，如多重抵押权均未进行登记，则（）。

A.按抵押合同签订的顺序清偿

B.按债权比例进行清偿

C.未进行登记抵押权无效，不能进行清偿

D.以银行申请清偿的先后顺序清偿

【答案】：B

34、设计评标时，设计进度计划评审的主要标准为该进度计划（）。

A.满足边设计边施工的要求

B.有利于加快施工进度

C.与工程勘察实施进度同步

D.满足招标人指定的项目建设进度计划要求

【答案】：D

35、关于签发最终结清证书的表述中，不正确的是（）。

A.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意

B.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支付给承包人的价款视为未经发包人同意

C.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14d内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人

D.发包人应在收到后14d内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书

【答案】：B

36、按照FIDIC《施工合同条件》规定，下列有关风险责任划分的说法中，错误的是()

A.以投标截止日期作为风险划分时间点

B.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主给予补偿

C.基准日后由于政策变化引起承包商施工成本增加由业主补偿，成本减少由业主获得好处

D.若合同内规定按支付日汇率为标准结算，则业主应承担汇率变动带来的损失

【答案】：A

37、不可用于抵押的财产是（）。

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.土地所有权

D.正在使用的交通工具

【答案】：C

38、FIDIC系列合同，《施工合同条件》中承包商的试验，工程师应提前至少（）小时将其参加试验的意向通知承包商。

A.12

B.24

C.48

D.72

【答案】：D

39、以下有关勘察设计招标中对设计方案补偿的规定，说法不正确的是（）。

A.只有中标人的方案才能得到补偿

B.招标人将于中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费

C.具体补偿标准按招标文件中投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿

D.投标人可以在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费

【答案】：A

40、（2019年真题）下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是（）。

A.协议书、投标保函、履约保函

B.投标保函、履约保函、预付款保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单

【答案】：C

41、下列关于合同公证的说法中，正确的是()。

A.合同公证只能确认合同的真实性

B.合同公证由工商行政管理机关作出

C.合同公证的效力只能限于国内

D.经公证的合同，法律效力高于经过鉴证的合同

【答案】：D

42、设计招标文件是指导投标人正确编制投标文件的依据，招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。下列不属于设计招标文件的是（）

A.投标文件格式及主要合同条款

B.投标报价要求

C.评标标准和方法

D.技术经济指标要求

【答案】：D

43、（2021年真题）根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，优先解释顺序仅次于合同协议书和合同条件的合同文件是（）。

A.投标书

B.工程量清单

C.业主要求

D.设计标准

【答案】：C

44、根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。

A.装在设备制造厂的运输工具上

B.施工场地设备安装部位

C.运至施工场地运输工具的车面上

D.施工场地的安装作业面

【答案】：C

45、下列关于合同公证的说法中，正确的是()。

A.合同公证只能确认合同的真实性

B.合同公证由工商行政管理机关作出

C.合同公证的效力只能限于国内

D.经公证的合同，法律效力高于经过鉴证的合同

【答案】：D

46、某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人的施工期应为()。

A.自2月1日始，至12月5日止

B.自2月1日始，至12月20日止

C.自2月5日始，至12月5日止

D.自2月5日始，至12月20日止

【答案】：A

47、下列法人中，属于特别法人的是（）。

A.基金会法人

B.事业单位法人

C.社会团体法人

D.农村集体经济组织法人

【答案】：D

48、作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。

A.完全民事行为

B.限制民事行为

C.与合同履行相适应的民事行为

D.一般民事行为

【答案】：C

49、根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发生过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.可以适当减少承包商损失的补偿

B.承包商应依据合同约定获得全额补偿

C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿

D.承包商无权提出补偿请求

【答案】：A

50、建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的（）。

A.特别法人

B.企业法人

C.非法人组织

D.非营利法人

【答案】：B

第二部分多选题(50题)1、采用FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，专用合同条件中对分包商有要求的，承包商需在不少于28天前向业主通知关于分包商的相关事项有（）。

A.拟雇用的分包商，并附包括其相关经验的详细资料

B.质量保证措施

C.分包商承担工作的拟定开工日期

D.分包商承担现场工作的拟定开工日期

E.分包工程单价所包含的内容

【答案】：ACD

2、除专用合同条款另有约定外，工程的勘察依据包括（）

A.施工合同

B.工程基础资料及其他文件

C.本勘察服务合同及补充合同

D.与工程有关的规范、标准、规程

E.合同履行中与勘察服务有关的来往函件

【答案】：BCD

3、标准施工合同通用条款规定用公式法调价，下列应用正确的是（）。

A.如果得不到现行价格指数，可暂用上一次价格指数计算

B.变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整

C.因非承包人原因导致工期顺延，后续支付时调价公式继续有效

D.因承包人原因导致工期顺延，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中较高的一个作为支付计算的价格指数

E.适用于工程量清单中总价支付部分的工程款

【答案】：ABC

4、工程设计投标的评比一般分为（），评标委员会必须严格按照招标文件确定的评标标准和评标办法进行评审。

A.技术标

B.经济标

C.管理标

D.合同标

E.商务标

【答案】：A

5、根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，并获得合理利润的情形有（）。

A.发现文物.化石等的处理

B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求

C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工

D.隐蔽工程重新检验质量合格

E.不可抗力事件发生后的清理工作

【答案】：BCD

6、项目建设需要大量建筑材料和设备，应综合考虑（），合理安排分阶段分批次采购招标工作。

A.工程实际需要的时间

B.市场价格变动趋势

C.市场供应情况

D.建设资金到位和周转计划

E.不利物质条件与不可抗力的影响

【答案】：ABCD

7、甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》规定，下列关于转让的表述中正确的有()。

A.合同主体不变，仍为甲乙公司

B.转让必须征得乙公司同意

C.丙公司只能对甲公司行使抗辩权

D.甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任

E.丙公司应承担与主债务有关的从债务

【答案】：B

8、根据《标准施工合同》，关于监理人地位的说法，正确的有（）。

A.监理人是施工合同的当事人

B.监理人是受发包人委托的发包人代表

C.监理人是发包人聘请的管理人

D.监理人属于发包人一方人员

E.监理人一切行为均遵照发包人的指示

【答案】：CD

9、施工合同履行中发生（）事件时，承包人只能要求发包人增加费用，不能要求延长工期以及支付合理利润。

A.发包人提前占用工程导致承包人费用增加

B.法规变化引起的价格调整

C.不利的物质条件

D.不可抗力

E.发包人要求提前交货由其提供的材料和工程设备

【答案】：B

10、世界银行贷款项目采购招标采用的评标价法，除投标价外的评审要素还应有（）。

A.运输费用

B.技术性能，维修运行费

C.售后服务

D.标准备件

E.企业财务状况及银行信用

【答案】：ABCD

11、（2020年真题）买方在支付进度款前需收到卖方提交的单据有（）。

A.卖方出具的交货清单正本一份

B.买方出具的收货清单正本一份

C.制造商出具的出厂质量合格证正本一份

D.合格价格100%金额的增值税发票正本一份

E.保险公司出具的履约保函正本一份

【答案】：ACD

12、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”文件包含的内容有（）。

A.工程项目管理规定

B.设计完成时间

C.缺陷责任期服务要求

D.合同价格清单

E.设计标准和规范

【答案】：ABC

13、工程移交发包人运行后，缺陷责任期内出现的工程质量缺陷可能是承包人的施工质量原因，也可能属于非承包人应负责的原因导致。应由（）共同查明原因，分清责任。

A.设计人

B.监理人

C.发包人

D.勘察人

E.承包人

【答案】：BC

14、关于CM合同类型的表述中，正确的有（）。

A.CM合同属于管理承包合同，有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理

B.与雇主签汀合同的CM承包商，属于建筑师或专业咨询机构

C.依据雇主委托项目实施阶段管理的范围和管理责任不同，分为代理型CM合同和风险型CM合同两类

D.代理型CM合同，CM承包商只为雇主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不承担项目的实施风险

E.风险型CM合同，要求在设计阶段为雇主提供咨询服务并参与合同履行的管理

【答案】：ACD

15、工程设计招标中，审查投标人资格时，不属于能力审查的内容有（）。

A.企业资质

B.法定代表人的设计资格和能力

C.各类设计人员的专业覆盖面

D.各级职称人员的年龄比例

E.同类工程设计经验

【答案】：ABD

16、合同法律关系的主体是参加合同法律关系，享有相应权利，承担相应义务的当事人。下列主体中，可以作为合同法律关系主体的有()。

A.事业单位

B.个人独资企业

C.大学所属二级学院

D.合伙企业

E.社会团体

【答案】：ABD

17、甲欠乙设备货款2万元，迟迟未付。甲又向乙购买一批价值5万元的原材料，付清了货款。后乙向甲要求支付拖欠的设备货款，遭甲拒绝。下列关于乙行使留置权的说法正确的是（）。

A.甲乙并未订立留置合同，所以乙不能行使留置权

B.甲未能履行到期债务，所以乙可以留置价值2万元的原材料

C.以对债务人动产合法占有为前提，所以乙可以留置价值2万元的原材料

D.因不属于同一法律关系，所以乙不得留置价值2万元的原材料

E.如甲乙均为企业，则乙可以留置价值2万元的原材料

【答案】：D

18、施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有（）。

A.应收账款

B.土地

C.土地所有权

D.支票

E.可以转让的商标专用权

【答案】：AD

19、《客户/咨询工程师(单位)服务协议书》(1998年第3版、2006年第4版、2017年第5版)，又称"白皮书"适用于业主委托工程咨询单位进行项目的（）等咨询服务合同。

A.前期投资研究

B.可行性研究

C.工程设计

D.招标评标

E.运营服务

【答案】：ABCD

20、下列项目勘察设计文件经有关部门批准后，可以直接发包的是（）。

A.房地产开发项目

B.高速公路项目

C.采用特定专利或专有技术的项目

D.市政给水排水项目

E.建筑造型有特殊要求的项目

【答案】：C

21、事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起()的客观现象。

A.合同法律关系产生

B.合同法律关系变更

C.合同法律关系消灭

D.合同法律关系转移

E.合同法律关系冻结

【答案】：ABC

22、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，采取不足额投保方式的，当发生保

A.不足的部分按合同相应条款约定，由该事件的风险责任方负责赔偿

B.保险公司按实际损失的相应比例予以赔偿

C.不足的部分由发包人全部承担

D.永久工程损失的差额由发包人补偿

E.临时工程和施工设备等损失由承包人补偿

【答案】：ABD

23、机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括（）

A.负责所供货的设备监造

B.提供货物组装和维修所需的专用工具

C.提供详细的操作和维护手册

D.监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责

E.对买方的维修、运行和管理人员进行培训

【答案】：BC

24、根据《担保法》，关于质押的说法，正确的有()

A.出质人只能是债务人

B.存款单可以用于质押

C.质押必须转移财产占有

D.质押必须通过约定建立

E.建筑物可以用于质押

【答案】：BCD

25、《标准施工招标文件》中给出的合同附件格式有（）。

A.合同协议书

B.预付款保函

C.业主支付保函

D.履约保函

E.投标保函

【答案】：ABD

26、在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括（）等抵押合同。

A.土地使用权

B.城市房地产

C.在建工程

D.机器

E.土地所有权

【答案】：ABC

27、按照《建设工程施工合同（示范文本）》规定，对发包人和承包人都有约束力的合同文件有()

A.中标意向书

B.合同专用条款

C.有关技术文件

D.投标书附件

E.施工过程中双方洽商达成的书面协议

【答案】：BCD

28、对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括（）。

A.工程所需清理费

B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失

C.工程本身的损害

D.承包方造成的人员伤亡损失

E.承包人施工机械的停工损失

【答案】：ABC

29、买方在支付进度款前需收到卖方提交的单据有（）。

A.卖方出具的交货清单正本一份

B.买方出具的收货清单正本一份

C.制造商出具的出厂质量合格证正本一份

D.合格价格100%金额的增值税发票正本一份

E.保险公司出具的履约保函正本一份

【答案】：ACD

30、根据《标准施工招标文件》的规定，施工招标的评标办法包括（）。

A.打分法

B.有限数量法

C.经评审的最低评标价法

D.经评审的最低投标价法

E.综合评估法

【答案】：D

31、“建筑工程一切险”规定保险公司承担保险责任的范围包括（）的损失。

A.外力引起的电气装备

B.地震导致施工建筑物

C.台风摧毁施工现场内的临时工程

D.水灾损坏被保险人在工地上原有建筑物

E.气温变化损坏精密仪表

【答案】：ABC

32、以下有关组织踏勘现场的说法，正确的是（）。

A.招标人应当组织现场踏勘

B.部分投标人未按时参加踏勘现场的，须重新组织踏勘

C.踏勘现场的费用由投标人自行承担

D.招标人应当组织召开投标预备会

E.投标预备会后，招标人将投标人所提问题的答复通知所有购买招标文件的投标人

【答案】：C

33、标准施工合同中，可以给承包人顺延合同工期的情形有（）。

A.改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性

B.未按合同约定及时支付预付款、进度款

C.施工中遇到不利的气候条件

D.同时在现场的两个承包人发生施工干扰，监理人指示承包人暂停施工

E.为了环境保护的需要，按照政府文件要求暂停施工

【答案】：ABD

34、标准施工招标文件的附表格式是招标过程中用到的标准化格式，包括（）。

A.开标记录表

B.问题澄清通知书格式

C.招标书格式

D.中标通知书格式

E.中标结果通知书格式

【答案】：ABD

35、设计施工总承包合同文件是由（）组成。

A.前附表

B.协议书

C.正文

D.通用条款

E.专用条款

【答案】：BD

36、材料采购合同履行过程中，采购方应承担违约责任的情况有()。

A.不按合同约定的时间支付货款

B.拒付质量合格但与订购规格不符的材料货款

C.不按合同约定接受运抵的货物

D.拒绝接收因包装不合格致使运输过程受到损坏的货物

E.变更到货地点的通知迟于供货方的发货时间而拒绝承担该货物转运费用

【答案】：AC

37、在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（）。

A.被代理人的法人终止

B.被代理人取得民事行为能力

C.被代理人取消委托

D.代理事项完成

E.代理期限届满

【答案】：ACD

38、下列关于工程总承包合同争议解决的说法中，正确的是（）。

A.发包人和承包人在履行合同中发生争议的，应当提请争议评审组评审

B.不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定向约定的仲裁委员会申请仲裁

C.采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内，协商成立争议评审组

D.争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会

E.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行

【答案】：BD

39、招标公告或投标邀请书的内容包括（）。

A.项目概况与招标范围

B.投标人资格要求

C.招标文件的获取方式

D.评标办法

E.投标文件的组成

【答案】：ABC

40、材料采购招标项目评标中，某投标人提供国内货物，对该投标人计算评标总价的做法正确的有（）。

A.以货物交给招标人指定的承运人为依据

B.包括出厂价，但不含增值税

C.应当计入技术商务偏离加价

D.包括运输费，但不包括保险费

E.应当计入缺漏项加价

【答案】：C

41、以代理权产生的依据不同，可将代理分为（）。

A.委托代理

B.转代理

C.法定代理

D.职务代理

E.指定代理

【答案】：AC

42、根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，勘察合同的内容有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.发包人应提供的资