监理工程师之合同管理题库精选题库及答案1套_第1页
监理工程师之合同管理题库精选题库及答案1套_第2页
监理工程师之合同管理题库精选题库及答案1套_第3页
监理工程师之合同管理题库精选题库及答案1套_第4页
监理工程师之合同管理题库精选题库及答案1套_第5页
已阅读5页,还剩38页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

监理工程师之合同管理题库精选题库及答案1套第一部分单选题(50题)1、设计施工总承包合同模式下,竣工试验的第三阶段,进行()试验。

A.检查和功能性试验

B.在所有可利用的操作条件下安全运行

C.各种性能测试

D.设备质量检验

【答案】:C

2、关于投标保证金的递交说法错误的是()。

A.不作为其投标文件的组成部分

B.按投标人须知前附表规定的投标保证金格式递交投标保证金

C.境内投标人可以以现金或者支票形式提交投标保证金

D.联合体投标的,其投标保证金可以由牵头人递交

【答案】:A

3、某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请,但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日,承包人在自检合格后提交了竣工验收报告,工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,承包人的施工期应为()。

A.自2月1日始,至12月5日止

B.自2月1日始,至12月20日止

C.自2月5日始,至12月5日止

D.自2月5日始,至12月20日止

【答案】:A

4、某施工合同履行中,发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理,都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款,但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时,甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时,对已支付的工程款()。

A.经乙签字的均无效,全部由甲重新确认

B.经甲确认的有效,甲不予确认的无效

C.经乙签字的全部有效

D.需委托造价管理部门确定

【答案】:B

5、总监理工程师作为监理单位的代理人,应当在授权范围或职权范围内行使代理权,这种代理属于()。

A.指定代理

B.表见代理

C.委托代理

D.法定代理

【答案】:C

6、施工阶段发包人应在监理人收到进度付款申请单后的()d内,将进度应付款支付给承包人。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】:D

7、设计施工总承包合同订立时,承包人文件中最主要的是(),需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时问。

A.承包人建议书

B.设计文件

C.价格清单

D.投标函

【答案】:B

8、根据材料设备采购合同,以下说法不正确的是()。

A.单价计算的结果与总价不一致,以单价为准

B.文字表示的数值与用数字表示的不一致,以文字表示的数值为准

C.对招标设备的技术要求允许投标人有一定的偏差

D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法不考虑寿命期末的残值

【答案】:D

9、某工程施工招标,合同估算价为5000万元,招标人要求提交的投标保证金额度应不超过()万元。

A.60

B.80

C.100

D.300

【答案】:C

10、(2020年真题)大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时,正确的处理方式()。

A.业主根据变更重新与承包商签订合同

B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准

C.业主按照规定程序办理变更审批手续

D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计

【答案】:C

11、卖方在装运港将货物装上买方指定的船只,即完成交货,卖方负责办理包括将货物在指定的装船港装上船之前的一切运输事项及运输费用,费用包含在报价中。是指()

A.FO

B.FCA

C.CIP

D.CIP

【答案】:A

12、某工程项目的监理合同约定,监理人负责该工程自开工建设到竣工验收移交为止的全部监理任务,则下列情况中,损失应由监理人承担赔偿责任的是()

A.监理人在建筑石材进料单上签署了验收合格意见后,供货商又擅自调换了部分材料,导致工程质量不合格返工造成的损失

B.承包人向监理人提交索赔报告,监理人在规定时间内没有做出审核意见,导致承包人的部分不合理索赔成立,造成委托人的经济损失

C.施工现场发生火灾,监理人发出了停工令,该事件造成的停工损失

D.在工程保修阶段,委托人通知监理人到现场监督承包人保修,监理人未到场造成的委托人损失

【答案】:B

13、“变更管理”的程序包括:监理人发出变更意向书、发包人同意实施方案、监理人签发变更指令、承包人提交实施方案。正确的顺序是()。

A.④-①-②-③

B.③-④-②-①

C.①-③-②-④

D.①-④-②-③

【答案】:D

14、关于定金罚则的说法,正确的是()

A.合同中支付的预付款可按定金处理

B.债务人履行债务后定金必须收回

C.给付定金一方不履行约定债务的,仍可要求返还定金

D.收受定金一方不履行约定债务的,应双倍返还定金

【答案】:D

15、某建设工程采购的砂石材料,采用现场交货的到货检验方式,其数量验收可采用的方法是()。(新教材删除该知识点,题目仅供参考)

A.外观检验法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.物理检验法

【答案】:B

16、设计施工总承包合同的(),指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写,并标明价格的报价单。

A.价格清单

B.工程量清单

C.合同协议书

D.承包人建议书

【答案】:A

17、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》,为便于工程设备安全装卸和搬运,卖方应在每包装箱相邻的四面用()做出装运标记。

A.不可擦除的喷墨和明显的英语字样

B.不可擦出的喷墨和明显的法语字样

C.不可擦除的油漆和明显的英语字样

D.不可擦除的油漆和明显的法语字样

【答案】:C

18、根据《建设工程设计合同(示范文本)》,关于违约责任的说法,正确的是()。

A.发包人要求终止合同,设计人未开始工作的,不退还定金

B.合同生效后,设计人要求终止合同的,应全额返还定金

C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建,设计人应减收设计费

D.因设计错误造成工程质量事故的,设计人应免收工程全部设计费

【答案】:A

19、有关保证的表述中,说法不正确的是()。

A.经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷项目的,国家机关可以作为保证人

B.一般保证是指当事人在保证合同中约定,债务人不能履行债务时,由保证人承担责任的保证

C.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人只能要求债务人履行债务

D.一般保证的保证人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起6个月

【答案】:C

20、根据《标准施工招标文件》的规定,以下有关两阶段招标的说法中,正确的是()。

A.第一阶段招标,属于实施方案选择阶段,投标文件的技术标应附带报价,否则视为废标

B.第二阶段,投标人报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”,然后召开第二次开标会,会上宣读修改后的技术标和商务标

C.技术标未通过者,商务标不需要退还给投标人

D.两阶段招标可以采用公开招标方式,也可以采用邀请招标

【答案】:D

21、根据《标准施工合同》,以不影响单位工程的开工为原则,施工场地的移交应()。

A.一次完成

B.有序的多次移交

C.既可一次完成,也可分次移交

D.两次完成

【答案】:C

22、施工合同中的履约担保期限为()。

A.自进入投标有效期之日起,至提交竣工验收报告之日至

B.自发包人和承包人签订合同之日起,至签发缺陷责任期终止证书日止

C.自进入投标有效期之日起,至签发工程移交证书日止

D.自发包人和承包人签订合同之日起,至签发工程移交证书日止

【答案】:D

23、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中,由()负责对工程的所有部分正确定位,并应纠正在工程的位置、标高、尺寸或准线中的任何差错。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.业或承包商

【答案】:B

24、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的,应在提前竣工协议中明确的内容是().

A.承包人修订的进度计划和赶工措施,发包人提供的条件和追加的合同价款

B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款,承包人要求的奖励办法

C.发包人修订的进度计划和奖励办法,承包人提出的赶I措施和追加的费用

D.承包人修订的进度计划和施工条件要求,发包人的工期要求和追加的合同价款

【答案】:A

25、某工程项目施工阶段,发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同,约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺质量的检测试验。以下有关检测试验的说法中,正确的是()

A.试验室只接受发包人指示的试验项目

B.试验室应完成承包人要求的试验项目

C.监理工程师有权指示试验室完成某项试验,但不对检测数据的正确性负责

D.监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任

【答案】:C

26、在NEC合同文本中,目标合同()。

A.适用于签订合同时价格已经确定的合同

B.适用于拟建工程在签订合同时工程范围尚未确定,合同双方先约定合同的目标成本的情况

C.适用于工程范围的界定尚不明确,甚至用目标合同为基础也不够充分,而且又要求尽早动工的情况

D.适用于施工管理承包,管理承包商与雇主签订管理承包合同

【答案】:B

27、根据FIDIC《施工合同条件》,关于指定分包商的说法,正确的是()。【相关知识点新教材已删除】

A.指定分包商直接与业主订立合同

B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分

C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费

D.指定分包商对其违约独立承担责任

【答案】:D

28、(2020年真题)根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款,下列工程勘察合同组成文件中,优先解释顺序排在中标通知书之前的是()。

A.合同协议书

B.专用合同条款

C.勘察费用清单

D.通用合同条款

【答案】:A

29、关于工程设计招标投标特点的说法,正确的是()。

A.设计招标文件无法提出技术经济指标

B.设计投标文件应按工程量清单填报报价

C.设计评标应按投标报价高低排定次序

D.设计评标时主要关注设计方案优劣

【答案】:D

30、维生素D缺乏病主要发生的地区是()。

A.南方地区

B.热带地区

C.北方地区

D.日光照射充足地区

【答案】:C

31、某单位为了解决职工住房问题,与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同,该合同法律关系客体是指()。

A.物

B.行为

C.智力成果

D.货币

【答案】:A

32、(2020年真题)根据《标准施工招标文件》,关于缺陷责任期的说法,正确的是().

A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复

C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担

D.缺陷责任期最长不得超过1年

【答案】:A

33、不属于最低评标价法中初步评审阶段工作内容的是()。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工方案合理性评审

【答案】:D

34、根据FIDIC《施工合同条件》,工程师颁发工程接收证书后,雇主应将()返还承包商。(新教材删除该知识点,题目仅供参考)

A.保留金的50%

B.保留金的70%

C.保留金的90%

D.全部保留金

【答案】:A

35、招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足()天,应相应延长投标截止时间。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】:C

36、竣工验收合格,监理人应在收到竣工验收申请报告后的()天内,向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。

A.7

B.14

C.28

D.56

【答案】:D

37、如果买方发现卖方提供的技术资料有误,卖方应在收到买方通知后()日内免费替换。

A.7

B.14

C.28

D.30

【答案】:A

38、某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。9月中旬发现,因承包人的施工管理不严格,导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划,竣工日期推迟到10月30日。该进度计划得到工程师的确认,则()。

A.如果通过赶工在10月20日竣工,可获提前竣工奖励

B.如果通过赶工在10月20日竣工,不能获提前竣工奖励

C.如果在10月25日竣工,既不获得奖励,也不承担拖期赔偿责任

D.如果在10月30日竣工,不需承担拖期赔偿责任

【答案】:B

39、根据九部委材料采购合同的规定,买方在全部合同材料交付后()内未安排检验和验收的,卖方可签署进度款支付函并提交买方,买方在收到后()内未提出书面异议的,则进度款支付函生效。

A.7日,3日

B.28日,3日

C.3个月,7日

D.6个月,7日

【答案】:C

40、根据《标准施工合同》,工程预付款担保采用的形式是()。

A.第三方保证

B.动产质押

C.既有建筑物抵押

D.银行保函

【答案】:D

41、设备采购合同履行中,卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为()。

A.附加服务

B.额外服务

C.伴随服务

D.增值服务

【答案】:C

42、按照《建设工程设计合同(示范文本)》规定,设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后,如果在1年内项目未开始施工,则设计人()。

A.仍应负责处理有关设计问题,但可不再负责设计变更

B.仍应负责处理有关设计问题,但可适当收取咨询服务费

C.仍应无偿负责处理有关设计问题

D.不再负责处理有关设计问题

【答案】:B

43、在施工招投标中,银行为投标人出具的投标保函属于()。

A.留置担保

B.保证担保

C.抵押担保

D.质押担保

【答案】:B

44、在下列的法人分类中,不属于特别法人的是()。

A.机关法人

B.事业单位

C.农村集体经济组织法人

D.基层群众性自治组织法人

【答案】:B

45、某工程完成竣工验收后,建设单位发现有一处防火门的开启防线不符合设计要求,则整改该问题所产生的费用应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和监理人共同

D.参与验收的各方共同

【答案】:B

46、某施工合同协议书内注明的开工日期为2013年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请,但未获得工程师批准。工程实际在2013年2月5日开始动工。2013年12月5日,承包人在自检合格后提交了竣工验收报告,工程于2013年12月20日通过了竣工验收。按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,承包人的施工期应为()。

A.自2月1日始,至12月5日止

B.自2月1日始,至12月20日止

C.自2月5日始,至12月5日止

D.自2月5日始,至12月20日止

【答案】:A

47、设计合同履行中,关于“开始设计通知”说法正确的是()。

A.提前7天向设计人发出

B.从发出该通知之日起计算设计服务期限

C.应在合同签订之日起60天内发出

D.因发包人原因逾期未能发出,设计人应当解除合同

【答案】:A

48、在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时,则合同成立的时间为()日。

A.要约生效

B.承诺生效

C.附生效条件的合同条件具备

D.附生效期限的合同期限届满

【答案】:B

49、投标人递交的投标保证金形式不可以是()。

A.银行出具的银行保函

B.银行出具的保兑支票

C.银行出具的银行汇票

D.某房地产公司出具的担保书

【答案】:D

50、材料设备采购合同的分类描述中,不正确的是()。

A.凭样品买卖的当事人应当封存样品

B.试用买卖在试用期间届满,买受人对是否购买标的物未作表示的,视为拒绝购买

C.分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的,出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同

D.建设工程材料设备采购合同的标的数量较大,一般都采用非即时买卖合同,

【答案】:B

第二部分多选题(50题)1、根据《标准材料采购招标文件》相关规定,项目概况与招标范围应写明()。

A.建设地点

B.招标条件

C.建设工期

D.本次招标采购材料的名称

E.交货地点

【答案】:ACD

2、(2021年真题)关于抵押权的说法,正确的有()。

A.以动产抵押的,抵押权在主债务履行时生效

B.以建设用地使用权抵押的,该土地上建筑物一并抵押

C.以正在建造的建筑物抵押的,应办理在建工程抵押登记

D.设立抵押权,当事人应采用书面形式订立抵押合同

E.使用权不明的财产不得抵押

【答案】:BCD

3、合同履行中涉及的几个期限为()。

A.合同工期

B.施工期

C.缺陷责任期

D.保修期

E.合同制定期

【答案】:ABCD

4、发包人和承包人在履行合同中发生争议后提请争议评审组评审,下列说法不正确的是()。

A.发包人负责组建争议评审组

B.在争议评审期间,争议双方暂按总监理工程师的决定执行

C.争议评审组作出的评审意见具有强制约束力

D.由争议评审组拟定执行协议,经争议双方签字后作为合同的补充文件

E.争议评审过程中,争议双方可以争取友好协商解决争议

【答案】:ABCD

5、以下有关九部委发布的《标准勘察合同》内容说法正确的是()。

A.适用范围是依法必须招标的与工程建设有关的勘察项目

B.房屋建筑和市政工程等工程勘察项目招标可以使用《建设工程勘察合同(示范文本)》

C.履约保证金采用银行保函的,应当提供无条件地、不可撤销担保。

D.履约保证金有效期从发包人与勘察人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批勘察成果文件止

E.专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触

【答案】:ABC

6、(2020年真题)合同法律关系的客体包括()

A.当事人

B.物

C.行为

D.权力

E.智力成果

【答案】:BC

7、根据FIDIC《施工合同条件》,关于争端避免/裁决委员会(DAAB)的说法正确的是()。

A.DAAB由业主在规定的日期前任命

B.由具有适当资格的与业主、承包商及工程师没有利害关系的一人至三人组成

C.如争端双方均未发出对DAAB决定表示不满的通知,则该决定为最终的对双方有约束力的决定

D.如任一争端方对DAAB决定不满,则该决定对争端双方不具有约束力

E.在着手仲裁前,争端双方应争取以友好协商的方式解决争端

【答案】:C

8、合同订立后,甲公司将与乙公司签订合同中的义务转移给丙公司履行,下列关于该转让的说法中,符合《合同法》对合同转让规定的有()

A.甲公司不须经乙公司同意,但要通知乙公司

B.丙公司直接对乙公司承担合同义务

C.丙公司可对乙公司行使抗辩权

D.丙公司应向乙公司提供合同约定的履约担保

E.甲公司对丙公司不履行合同的行为承担连带责任

【答案】:BCD

9、对设计投标书进行评审时,设计方案评审的内容包括()。

A.总体布置的合理性

B.设备选型的适用性

C.造型是否美观大方

D.“三废”治理方案是否有效

E.投资是否超过限额

【答案】:ABCD

10、能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有()。

A.合同当事人违约

B.地震

C.法院判决

D.仲裁机构裁决

E.物价正常波动

【答案】:ABCD

11、合格制资格审查时,审查委员会可以要求申请人提交()。

A.营业执照副本

B.资质证书正本

C.安全生产许可证

D.施工许可证

E.资质证书副本

【答案】:AC

12、境内供货的中型机电设备分项报价表中,应填报的信息有()。

A.型号和规格

B.原产地和制造商名称

C.FOB价

D.数量

E.CIP总价

【答案】:ABD

13、根据《标准施工合同》,承包人在施工准备阶段的主要义务有()。

A.提出开工申请

B.办理临时道路通行审批手续

C.编制施工组织设计

D.提交工程质量保证措施文件

E.负责管理施工控制网点

【答案】:ACD

14、合同各方的相关部门和谈判人员应对项目管理机构进行合同交底的内容包括()。

A.合同的主要内容

B.合同订立中的特殊问题及待定问题

C.合同管理评估和绩效考核

D.合同实施计划及责任分配

E.合同实施的主要风险

【答案】:ABD

15、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款勘察人应履行的安全职责有()。

A.编制安全措施计划

B.审批安全施工操作规程

C.制定施工安全操作规程

D.制定应对灾害的紧急预案

E.编制专项勘察方案

【答案】:ACD

16、施工合同采用可调价合同时,可以对合同价款进行相应调整的情况包括()

A.国家规定应缴纳的税费发生变化

B.工程造价管理部门公布的价格调整

C.电价发生变化

D.承包人租赁的设备损坏增加了维修费用

E.一周内非承包人原因停水造成停工累计超过8小时

【答案】:ABC

17、关于抵押的效力,下列选项正确的是()。

A.抵押担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现抵押权的费用

B.抵押人通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况后,可以转让抵押物

C.除受让人代为清偿债务外,抵押物的转让应当征得抵押权人的同意

D.抵押人转让抵押物的价款,超过债权的部分归债务人所有,不足部分由抵押人清偿

E.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让

【答案】:AC

18、设计施工总承包合同订立时需要明确的内容有()。

A.承包人文件

B.暂列金额

C.“发包人要求”中出现错误

D.履约担保

E.材料和工程设备

【答案】:ABC

19、在设计施工总承包合同模式下,关于缺陷责任期的说法正确的是()。

A.缺陷责任期内,承包人需要对已接收使用的工程负责日常维护工作

B.在使用过程中,发现接收工程存在新的缺陷,由承包人负责修复

C.缺陷责任期内,工程缺陷的修复和查验费用由承包人承担

D.缺陷责任期最长不超过2年

E.缺陷责任期内,承包人不能在合理时间内修复缺陷,发包人可以委托他人修复

【答案】:BD

20、以下属于资质预审审查报告内容的是()。

A.评标方法

B.资格审查委员会名单

C.澄清、说明、补正事项纪要等

D.评分比较一览表的排序

E.投标文件格式要求

【答案】:BCD

21、关于承包人编制的进度付款支付分解表,说法正确的有()。

A.勘察设计费按照提供提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解

B.材料和工程设备费分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解

C.技术服务培训费按照价格清单中的单价,结合合同进度计划对应的工作量进行分解

D.其他工程价款按照价格清单中的价格,结合合同进度计划对应的工作量进行分解

E.其他工程价款按照已标价工程量清单中的价格,结合合同进度计划对应的工程量或者比例进行分解

【答案】:ABC

22、设计施工总承包合同模式下,承包人应根据()等因素,对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。

A.价格清单的价格构成

B.费用性质

C.计划发生时间

D.计量周期

E.相应工作量

【答案】:ABC

23、依据FIDIC的《施工合同条件》规定,仅给予承包人工期和费用补偿而不补偿利润的事件有()

A.延误移交施工现场

B.不可预见的外界条件

C.施工遇到文物和古迹

D.后续法规的调整

E.不可抗力事件造成的损害

【答案】:BCD

24、工程勘察、设计开标评标的主要环节有()。

A.接收投标文件

B.当众开标

C.组建评标委员会

D.确定中标人

E.编制投标文件

【答案】:ABCD

25、设计合同履行中,关于“开始设计通知”说法不正确的是()。

A.提前7天向设计人发出

B.从收到该通知之日起计算设计服务期限

C.应在合同生效之日起90天内发出

D.因发包人原因逾期未能发出,设计人应当解除合同

E.因发包人原因逾期未能发出,发包人应承担除周期延误以外的设计人损失

【答案】:BCD

26、需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性的专项施工方案有()。

A.高大模板工程

B.深基坑工程

C.大爆破工程

D.脚手架工程

E.地下暗挖工程

【答案】:AB

27、招标准备阶段招标人的主要工作包括()

A.向建设行政主管部门办理申请招标手续

B.选择招标方式

C.发布招标公告

D.编制招标文件

E.资格预审

【答案】:ABD

28、《标准施工合同》通用条款规定的合同组成文件包括()。

A.招标文件

B.投标函及投标函附录

C.中标通知书

D.工程量清单

E.合同协议书

【答案】:BCD

29、除专用合同条款另有约定外,工程的勘察依据包括()

A.施工合同

B.工程基础资料及其他文件

C.本勘察服务合同及补充合同

D.与工程有关的规范、标准、规程

E.合同履行中与勘察服务有关的来往函件

【答案】:BCD

30、能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有()。

A.合同当事人违约

B.气侯条件

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.物价正常波动

【答案】:ACD

31、(2017年真题)建设工程施工招标公告的内容包()。

A.建设资金来源

B.招标人的名称

C.项目概况

D.投标人的资格要求

E.评标办法

【答案】:CD

32、按照不同的标准,建设工程材料设备采购合同的分类方式有()。

A.按照标的不同的分类

B.按照工程大小的分类

C.按照履行时间不同的分类

D.按照合同订立时间不同的分类

E.按照合同订立方式不同的分类

【答案】:AC

33、(2017年真题)建筑工程一切险中,保险人对()原因造成的损失不负责赔偿。

A.设计错误引起的损失和费用

B.因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用

C.外力引起的机械或电气装置的本身损失

D.盘点时发现的短缺

E.除非另有约定,在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失

【答案】:ABD

34、根据《标准设计施工总承包合同》,承包人在编制进度款支付分解表时,对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。

A.工程效率

B.费用性质

C.计划发生时间

D.相应工作量

E.人员安排

【答案】:BCD

35、以下有关材料设备招标与施工招标的说法,不正确的是()。

A.材料设备招标与施工招标均可以采用公开招标或邀请招标的方式

B.材料设备招标与施工招标在招标程序上基本相同

C.材料设备招标中不得分包,但施工招标可以分包

D.材料设备招标与施工招标在评标的评审要素有所不同

E.材料设备招标与施工招标在评标量化比较方法上基本相同

【答案】:C

36、关于抵押的说法,正确的有()

A.抵押不转移抵押物的占有

B.抵押人不再负有保管抵押物的义务

C.抵押人未经抵押权人同意并告知受让人转让物已抵押的情况,转让抵押物的行为无效

D.抵押人转让抵押物只需通知抵押权人即可

E.抵押人转让抵押物应告知受让人转让物已抵押

【答案】:AD

37、(2016年真题)如投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值,工程因保险事件损害时正确做法()。

A.保险公司按投保的保险金额所占百分比赔偿实际损失

B.损失赔偿的不足部分由保险事件的风险责任方负责补偿

C.永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担

D.已完工工程损失由承包人承担

E.施工设备和进场材料损失由保险公司承担

【答案】:ABC

38、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法正确的是()。

A.承包人征得发包人同意后可以将其承包的全部工程转包给第三人

B.除发包人已同意投标文件中说明的分包外,合同履行过程中承包人还需要分包的工作,不用征得发包人同意

C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查

E.发包人同意分包的工作,承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本

【答案】:C

39、如投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值,工程因保险事件损害时正确做法()。

A.保险公司按投保的保险金额所占百分比赔偿实际损失

B.损失赔偿的不足部分由保险事件的投保责任方负责补偿

C.永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担

D.已完工工程损失不足部分由承包人承担

E.临时工程损失由发包人承担

【答案】:AC

40、下列因不可抗力造成损失的分担原则符合通用条款规定的有()。

A.永久工程包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害。以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担

B.承包人设备的损坏由承包人承担

C.发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用

D.停工损失由承包人承担,但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担

E.不能按期竣工的,应合理延长工期,承包人需支付逾期竣工违约金

【答案】:ABCD

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论