监理工程师之合同管理题库精选题库精品（完整版）

监理工程师之合同管理题库精选题库精品（完整版）第一部分单选题(50题)1、投标书中出现下列（）情形的，评标委员会按预定方法换算成相应价格值，在投标报价上进行扣减形成评标价。

A.交货期晚于招标文件规定的交货时间

B.可以减少招标文件说明的预付款金额

C.投标材料性能高于标准

D.交货期早于招标文件规定的交货时间

【答案】：B

2、设计施工总承包合同模式下，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为（）。

A.从签订合同日起，至缺陷通知期结束

B.从签订合同日起，至完成施工义务

C.从工程开工日起，至完成保修义务

D.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止

【答案】：D

3、勘察人在与发包人签订合同时提交了履约保函，关于该保函的说法正确的是（）。

A.属于无条件的、不可撤销担保

B.有效期自合同生效之日起至签收最后一批勘察成果文件之日后失效

C.担保人在收到发包人的赔偿要求后14日内支付

D.发包人和勘察人变更合同，应当取得担保人的同意，否则担保人不再承担担保义务

【答案】：A

4、监理人审查承包人提交的竣工验收申请报告后，认为已具备竣工验收条件的，应在收到申请报告的()天内提请发包人进行工程验收。

A.7

B.15

C.28

D.14

【答案】：C

5、关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是()

A.委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任

B.监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任

C.委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出

D.监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出

【答案】：B

6、菌落总数是（）的指标。

A.食品腐败变质

B.食品清洁状态

C.肠道致病菌污染

D.食品被粪便污染

【答案】：B

7、关于定金的表述，正确的是（）。

A.债务人履行债务后，定金应当收回

B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金

C.定金合同从合同成立之日起生效

D.定金数额为主合同标的额的20%

【答案】：B

8、关于施工企业职工意外伤害保险的说法不正确的是（）

A.建筑施工企业必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

B.意外伤害保险费是强制性保险

C.实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费

D.意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止

【答案】：B

9、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（）。

A.只向发包人提交分包合同副本

B.应向发包人和监理人提交分包合同副本

C.应向监理人提交分包合同副本

D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本

【答案】：B

10、维生素C负荷实验是在受试者口服维生素C后收集（）h内的尿做测定。

A.5

B.4

C.3

D.2

【答案】：B

11、根据FIDIC《施工合同条件》，如任一争端方对争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定不满，下列说法正确的是（）。

A.决定对争端双方不具有约束力

B.可以申请仲裁

C.仲裁前不必争取友好协商解决争端

D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行

【答案】：B

12、依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是()

A.招标公告

B.投标书

C.寄送的价目表

D.招标说明书

【答案】：B

13、应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料的是（）。

A.监理工程师

B.发包人

C.设计单位

D.勘察单位

【答案】：B

14、三级营养师培训时间不得少于__________学时。

A.200

B.250

C.300

D.350

【答案】：B

15、工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。

A.要求重新评标

B.回头说明其不同意见和理由

C.书面说明其不同意见和理由

D.要求其他成员说明同意的意见和理由

【答案】：C

16、建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的（）进行协商谈判。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.细微偏差

B.投标价格

C.质量要求

D.工期要求

【答案】：A

17、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于保险责任的说法，正确的是（）。

A.建设工程设计责任险应当由发包人投保

B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意

C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保

D.发包人应当为承包人的施工设备投保

【答案】：B

18、同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款不符合清偿规定的是（）。

A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿

B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的受偿

D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿

【答案】：D

19、(2018年真题)《标准施工合同》中的“合同工期”是指（）。

A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限

B.合同协议书中写明的施工总日历天数

C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限

D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和

【答案】：D

20、根据《标准施工招标文件》，可以作为评标委员会专家的人员有（）。

A.招标人代表

B.招标工程项目主管部门代表

C.行政监督部门代表

D.投标人参股公司

【答案】：A

21、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以（）为准。

A.描述更为严格的内容

B.规范标准描述的内容

C.发包人要求所描述的内容

D.行业惯例遵循的内容

【答案】：A

22、材料采购招标中，投标报价与分项报价的合价不一致，应以（）为准。

A.投标报价

B.分项报价的合价

C.评标委员会的意见

D.应否决投标

【答案】：B

23、在设计文件中要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为()

A.固定价格

B.可调价格

C.综合单价

D.成本加酬金

【答案】：D

24、根据《标准施工招标文件》，施工评标办法应在（）中明确规定。

A.招标文件

B.招标公告

C.资格预审文件

D.资格预审公告

【答案】：A

25、发包人应及时完成施工场地的征用、移民、拆迁工作并按时移交，关于施工场地的移交说法正确的是（）。

A.可以一次移交完成，也可以分次移交

B.只能一次移交完成，不可以分次移交

C.只能分次移交完成，不可以一次移交

D.以不影响单位工程的施工为原则

【答案】：A

26、（2019年真题）下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是（）。

A.协议书、投标保函、履约保函

B.投标保函、履约保函、预付款保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单

【答案】：C

27、银皮书规定，业主在收到经双方商定的最终报表和书面结清证明后（）天内，向承包商支付应付的最终款额。

A.7

B.14

C.24

D.42

【答案】：D

28、对投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有（）。

A.以书面形式予以解答，并发送给提出质疑的投标人

B.召开投标预备会，对投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人

C.澄清时说明问题的来源

D.如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足20天，须相应延长投标截止日期

【答案】：B

29、关于施工阶段施工部位检查的表述中，不正确的是（）。

A.承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后即无需通知监理人检查

B.经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖

C.监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整或返工后，由监理人重新检查

D.承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度

【答案】：A

30、某建设项目进行材料采购招标，项目估算费用为5000万元，投标人须知前附表规定的投标保证金金额为160万元，某投标人只提交投标保证金140万元，该投标人的投标保证金数额应当为（）万元。

A.160

B.140

C.100

D.80

【答案】：D

31、合同的（）尽管在招标投标阶段已作为招标文件的组成部分，但在合同订立过程中有些问题还需要明确或细化，以保证合同的权利和义务界定清晰。

A.专用条款和普通条款

B.专用条款和基本条款

C.通用条款和基本条款

D.通用条款和专用条款

【答案】：D

32、组织资格审查的第一步是（）。

A.编制资格预审文件

B.发售资格预审文件

C.发布资格预审公告

D.组建资格审查委员会

【答案】：A

33、某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答（）。

A.只对甲投标人有效

B.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人

C.应发送给全体投标人，并说明问题来源

D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源

【答案】：D

34、关于抵押的说法，正确的是（）。

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有

【答案】：B

35、建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记，则()。

A.项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效

B.项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效

C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效

D.项目不转移占有，抵押权自登记时设立

【答案】：D

36、关于监理人在施工合同履行管理中的地位，说法不正确的是（）。

A.监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任

B.总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致

C.监理人的一切行为均遵照发包人的指示

D.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行

【答案】：C

37、FIDIC标准合同文本中的（），适用于由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同。

A.《施工合同条件》

B.《生产设备和设计一施工合同条件》

C.《设计采购施工（EPC）／交钥匙工程合同条件》

D.《简明合同格式》

【答案】：B

38、下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是（）。

A.协议书、投标保函、履约保函

B.投标保函、履约保函、预付款保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单

【答案】：C

39、根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，自监理人收到承包人设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限不应超过（）。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C

40、某工程项目施工过程中，承包人按照工程师的暂停施工指示修复缺陷，经工程师验收认可后，书面提出复工要求，工程师收到复工要求后超过48小时未予答复。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，此时承包人应()

A.继续等待工程师的进一步指示

B.再次书面提出复工申请

C.视为工程师已同意复工

D.向发包人书面申请复工

【答案】：C

41、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()

A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人

B.投票文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意

C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成

【答案】：C

42、关于要约撤销的说法，正确的是()

A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人

B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力

C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销

D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人

【答案】：B

43、根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。

A.设计人

B.监理人

C.发包人

D.总承包人

【答案】：C

44、设计施工总承包合同中，关于保险责任的说法，正确的是（）。

A.如果承包人未按合同约定办理保险，发包人可代为办理，费用由发包人承担

B.承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保

C.承包人只需为其现场劳务施工人员投保

D.发包人只需为其现场管理人员投保

【答案】：B

45、根据NEC《工程施工合同》，选项F属于（）。

A.目标合同

B.标价合同

C.管理合同

D.成本补偿合同

【答案】：C

46、履约保证有效期（）。

A.从提交履约保证到工程竣工验收合格止

B.从提交履约保证到签发完工程接收证书止

C.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书止

D.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止

【答案】：D

47、下列关于合同法律关系的说法，正确的是（）。

A.合同法律关系可以没有客体

B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C.法律事实只包括行为

D.行为和事件能够引起合同法律关系的消灭

【答案】：D

48、下列代理行为中，不属于委托代理的是（）。

A.招标代理

B.采购代理

C.诉讼代理

D.法定代理

【答案】：D

49、材料采购招标中，投标保证金的上限是（）。

A.10万元

B.80万元

C.材料招标项目估算价的2%

D.材料招标项目估算价的10%

【答案】：B

50、（2017年真题）建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由（）承担。

A.招标代理机构

B.建设单位

C.政府监管机构

D.项目评标委员会

【答案】：B

第二部分多选题(50题)1、施工中由（）引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期费用、利率。

A.发包人负责提供的设备未按时到位

B.发包人委托的设计人提供的设计文件错误

C.发生不可抗力

D.承包人原因进行施工方案调整

E.承包人施工机械故障

【答案】：AB

2、依据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列表述不正确的是（）。

A.业主应提供永久设备、材料和工程的试验所需的仪器、电力、燃料、工具等

B.工程师签署试验证书后承包商不再承担此后的质量保证责任

C.承包商向业主方人员提供一切机会配合检查，不解除承包商的任何义务和责任

D.工程师拒收永久设备、材料或工艺后可以要求适当降低标准和条件后再度试验

E.拒收产生的附加费用由业主承担，再度试验产生的附加费用由承包商承担

【答案】：ABD

3、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，监理人的主要职责有（）。

A.独立处理单价的合同调整的索赔批准

B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作

C.依据工程实际情况作出指示，免除或变更承包人的部分义务

D.决定发包人与承包人有关合同争议的处理

E.按照合同约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项

【答案】：AB

4、按照不同的标准，建设工程材料设备采购合同的分类方式有（）。

A.按照标的不同的分类

B.按照工程大小的分类

C.按照履行时间不同的分类

D.按照合同订立时间不同的分类

E.按照合同订立方式不同的分类

【答案】：AC

5、ECC合同的内容组成中，下列属于核心条款内容的有（）。

A.补偿事件

B.所有权

C.风险和保险

D.法律的变化

E.争端和合同终止

【答案】：ABC

6、依据《合同法》，下列合同属于建设工程合同的有()。

A.勘察合同

B.设计合同

C.监理合同

D.施工合同

E.设备采购合同

【答案】：ABD

7、根据《标准施工招标文件》的规定，施工招标的评标办法包括（）。

A.打分法

B.有限数量法

C.经评审的最低评标价法

D.经评审的最低投标价法

E.综合评估法

【答案】：D

8、关于工程款支付管理说法错误的有()。

A.合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整

B.设计施工总承包合同对预付款的规定与标准施工合同不同

C.除专用条款另有约定外，工程进度付款按季支付

D.合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金

E.价格清单列出的任何数量仅为估算的工程量

【答案】：BC

9、(2014年真题)根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保的主要区别有（）。

A.担保的方式不同

B.担保的金额不同

C.担保的期限不同

D.担保的作用不同

E.被担保的主体不同

【答案】：BCD

10、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人指示的说法，正确的有（）。

A.监理人指示错误给承包人造成的损失应由发包人承担赔偿责任

B.监理人根据工程情况变化可以指示免除承包人的部分合同责任

C.监理人未按合同约定发出的指示延误导致承包人增加的施工成本应由发包人承担

D.监理人根据工程设计变更指示可以改变承包人的有关合同义务

E.监理人对承包人施工进度计划变更的批准应视为免除承包人工期延误的责任

【答案】：AC

11、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，质量保证金的计算基数应包括（）。

A.付款周期末已实施工程的价款金额

B.工程预付款的支付金额

C.工程预付款的扣回金额

D.按合同约定价格调整的金额

E.按合同约定经监理人核实的计日工金额

【答案】：A

12、在AIAC191合同中，附件内容包括（）。

A.专用条款

B.通用条款

C.项目法律描述

D.业主标准

E.目标标准修正案

【答案】：BCD

13、评标委员会成员应当回避的情形有（）

A.投标人或其主要负责人的近亲属

B.与投标人有经济利益关系，影响其评审公正性的人员

C.项目主管部门的人员

D.曾因违法行为而受过刑事处罚的人员

E.在招标投标活动中受过行政处罚的人员

【答案】：ABC

14、某工程投保安装工程一切险，保险人负责赔偿的损失有（）。

A.超负荷原因造成的设备损失

B.地面下陷造成的损失

C.维修保养的费用支出

D.机械装置失灵造成的本体损失

E.水灾造成的设备损失

【答案】：B

15、除材料采购合同中专用合同条款另有约定外，买方应通过（）方式向卖方支付合同价款。

A.预付款

B.交货款

C.进度款

D.结清款

E.验收款

【答案】：ACD

16、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程如（），必须编制专项施工方案，并应组织专家论证、审查。

A.深基坑工程

B.地下暗挖工程

C.高大模板工程

D.高空作业工程

E.深水作业工程

【答案】：ABC

17、工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()

A.施工投标保证

B.施工合同履约保证

C.施工合同支付保证

D.工程预付款保证

E.施工合同工程款垫资保证

【答案】：ABD

18、在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括()。

A.选定施工合同的承包人

B.批准施工合同承包人选定的分包人

C.确定工程规模

D.主持工程建设有关协作单位的组织协调

E.审核承包人的索赔

【答案】：D

19、合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括（）。

A.截至提交日已实施工程的价款

B.变更金额

C.本次应支付的预付款和扣减的返还预付款

D.本期扣减的质量保证金

E.承包人的索赔款

【答案】：BCD

20、根据《标准施工招标文件》的通用合同条款，可以同时给承包人工期和费用补偿的情形有（）。

A.监理人的指示延误

B.施工场地发现文物、化石

C.不可抗力不能按期竣工

D.不利的物质条件

E.附加浮动引起的价格调整

【答案】：BD

21、根据《担保法》，保证合同对担保范围设有约定时，保证担保的范围包括（）。

A.主债权及利息

B.违约金

C.行政罚款

D.损害赔偿金

E.实现债权的费用

【答案】：ABD

22、施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有（）。

A.汇票

B.股票

C.土地

D.支票

E.可以转让的注册商标专用权

【答案】：AD

23、根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同履行过程中发生（）情形的，承包人仅可获得工期、费用补偿，而不能获得利润补偿。

A.争议评审组对监理人确定的修改

B.异常恶劣的气候条件

C.基准资料有误

D.发包人原因造成质量不合格

E.行政审批延误

【答案】：AB

24、根据《建筑工程设计招标投标管理办法》，评标委员会应当否决投标的情景（）。

A.投标联合体没有提交共同投标协议

B.投标人串通投标

C.投标人投标价高于标底

D.投标人以低于成本报价竞标

E.投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应

【答案】：ABD

25、承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工进度计划，并对所有施工作业和施工方法的()负责。

A.完备性

B.安全性

C.可靠性

D.准确性

E.及时性

【答案】：ABC

26、根据英国NEC《工程施工合同》，以下（）属于核心条款。

A.履约保证

B.保留金

C.所有权

D.风险和保险

E.补偿事件

【答案】：CD

27、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，为安全装卸和搬运，对于单件包装箱的重量在2吨及以上的，卖方应在包装箱两侧标注（）。

A.重心

B.提单号

C.装货口岸

D.起吊点

E.货物数量

【答案】：AD

28、（2017年真题）投保人购买了建筑工程一切险，则保险人对（）等原因造成的工程财产损失承担赔偿责任。

A.台风

B.洪水

C.设备自然磨损

D.意外事故

E.材料自燃

【答案】：ABD

29、关于支付工程预付款的说法，正确的有()

A.发包人应在发出开工通知前支付工程预付款

B.发包人应在发出开工通知后支付工程预付款

C.承包人提交预付款保函后，发包人才支付工程预付款

D.在整个施工阶段预付款保函金额应维持不变

E.发包人不按时支付工程预付款，承包人有暂停施工的权利

【答案】：A

30、设计施工总承包模式下，材料和工程设备费，一般按（）阶段按比例进行分解支付。

A.订立采购合同

B.设备制造完成

C.进场验收合格

D.安装就位

E.工程竣工

【答案】：ACD

31、施工合同采用可调价合同时，可以对合同价款进行相应调整的情况包括()

A.国家规定应缴纳的税费发生变化

B.工程造价管理部门公布的价格调整

C.电价发生变化

D.承包人租赁的设备损坏增加了维修费用

E.一周内非承包人原因停水造成停工累计超过8小时

【答案】：ABC

32、根据《标准施工招标文件》通用条款，下列安全事故和损失中应当由承包人承担责任的有（）。

A.发包人施工现场人员的工伤事故

B.分包人人员的工伤事故

C.承包人造成的发包人施工现场人员的工伤事故

D.发包人造成的承包人施工人员的工伤事故

E.工程对土地的占用所造成的第三者财产损失

【答案】：BC

33、在标准总承包合同的通用条款中规定，履行合同过程中，构成对发包人和承包人有约束力合同的组成文件包括（）。

A.合同协议书

B.中标通知书

C.投标函及投标函附录

D.专用条款

E.招标公告

【答案】：ABCD

34、勘察设计招标投标中，具体提供的资格审查资料包括有（）。

A.投标人基本情况表

B.近年财务状况表

C.近年完成的类似勘察设计项目情况表

D.近年发生的诉讼及仲裁情况

E.财务要求

【答案】：ABCD

35、采用最低评标价法对施工项目投标文件进行初步评审时的内容包括（）。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工组织设计

E.付款条件

【答案】：ABCD

36、能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有()。

A.合同当事人违约

B.地震

C.法院判决

D.仲裁机构裁决

E.物价正常波动

【答案】：ABCD

37、设计单位违反《建设工程勘察设计管理条例》规定，超越本单位资质等级承包工程的，对设计单位的处罚方式包括（）。

A.责令停止违法行为

B.没收违法所得

C.处合同约定设计费1倍以上3倍以下的罚款

D.责令停业整顿，降低资质等级

E.情节严重的，吊销营业执照

【答案】：ABD

38、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，监理人的主要职责有（）。

A.独立处理单价的合理调整和索赔批准

B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作

C.依据工程实际情况作出指示，免除或变更承包人的部分义务

D.决定发包人与承包人有关合同争议的处理

E.按照合同约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项

【答案】：B

39、材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有()

A.双方签订的采购合同

B.施工合同对材料的要求

C.合同约定的质量标准

D.合同未约定的推荐性质量标准

E.双方当事人共同封存的样品

【答案】：AC

40、合同各方的相关部门和谈判人员应当对项目管理机构进行合同交底，合同交底的主要内容包括（）

A.合同实施的主要风险

B.合同的主要内容

C.合同订立的见证方式

D.合同实施计划

E.合同责任分配

【答案】：ABD

41、标准施工合同通用条款中对监理人的定义是，“受发包人委托对合同履行实施管理的（）”，即属于受发包人聘请的管理人