监理工程师之合同管理题库内部题库【黄金题型】

监理工程师之合同管理题库内部题库【黄金题型】第一部分单选题(50题)1、某施工项目招标采用最低评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元。某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（）

A.1020万元

B.1000万元

C.980万元

D.960万元

【答案】：C

2、根据《建设工程设计合同（示范文本）》规定，关于设计成果的说法，错误的是()

A.设计概算不得超过合同约定的设计限额

B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料

C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准

D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性标准

【答案】：D

3、约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，但承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，则监理人应当（）。

A.按时发出开工通知，合同工期不予顺延

B.迟延发出开工通知，合同工期不予顺延

C.按时发出开工通知，合同工期予以顺延

D.迟延发出开工通知，合同工期予以顺延

【答案】：A

4、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.项目法人责任制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制

【答案】：A

5、（2012年真题）某施工项目采用最低评标价法评标。评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是（）。

A.甲投标人，合同价为7040万元

B.甲投标人，合同价为7080万元

C.乙投标人，合同价为7050万元

D.乙投标人，合同价为7060万元

【答案】：B

6、根据NEC《工程施工合同》，当项目经理认为承包商未就使其受到损害的事件发生过早期警告，则关于承包商合同价款补偿的说法正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.可以适当减少承包商损失的补偿

B.承包商应依据合同约定获得全额补偿

C.承包商只能通过诉讼方式申请补偿

D.承包商无权提出补偿请求

【答案】：A

7、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于()。

A.合同价格内的暂列金额

B.预留的部分工程预付款

C.业主的履约保证金

D.预留承包商的部分应得工程款

【答案】：D

8、根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿。

A.发包人

B.承包人

C.合同条款确定的该风险责任人

D.造价咨询机构

【答案】：C

9、下列关于评标专家必须满足的条件，说法不正确的是（）。

A.从事相关专业领域工作满8年

B.具有高级职称

C.熟悉有关招标投标的法律法规

D.与投标人没有经济利益关系

【答案】：B

10、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中的定由（）投保为宜。

A.发包人

B.由其中一个承包人

C.由多个承包人分别

D.组成联合体

【答案】：A

11、《标准施工合同》中给出的合同附件格式不包括（）。

A.履约担保

B.预付款担保

C.合同协议书

D.投标保证金

【答案】：D

12、以下（）不是调查的具体方法。

A.观察法

B.实验法

C.访谈法

D.专题小组讨论法

【答案】：B

13、与直接询价方式选择材料相比，采用招标方式选择材料供应商的特点是（）。

A.交易成本低

B.采购工作量小

C.采购工作周期长

D.便于磋商价格

【答案】：C

14、下列关于中标人选定原则的说法中，不正确的是()。

A.设计招标应为设计方案最优者

B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者

C.施工招标为投标报价最低者

D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者

【答案】：C

15、发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过（）共同验收。

A.发包人与监理人

B.监理人与承包人

C.发包人与承包人

D.监理人与供货人

【答案】：B

16、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，监理人对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力（）。

A.是终局的，对发包人具有强制约束力

B.不是终局的，对发包人具有强制约束力

C.是终局的，仅对承包人具有强制约束力

D.不是终局的，对发包人和承包人均没有强制约束力

【答案】：D

17、根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指（）。

A.发包人组织的工程竣工验收合格日

B.工程施工合同中双方约定的完工日

C.工程接收证书中写明的实际竣工日

D.承包人施工任务的实际完工日

【答案】：C

18、履约保证有效期()。

A.从提交履约保证到工程竣工验收合格止

B.从提交履约保证到签发完工程接收证书止

C.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书止

D.从提交履约保证到保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天止

【答案】：D

19、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（）天，向工程师发出申请接收证书的通知。

A.7

B.14

C.28

D.72

【答案】：B

20、合同工期为（）。

A.合同内约定的工期

B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期

C.合同基准日至竣工验收的工期

D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和

【答案】：D

21、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法正确的是（）。

A.买方应承担安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电

B.卖方应承担安装、调试中合同设备运行需要的原材料

C.卖方应负责合同设备的安装、调试工作

D.卖方应对合同设备的安装、调试不成功承担责任

【答案】：A

22、《建设工程设计合同（示范文本）》规定，设计合同的设计期限为()

A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止

B.从订立合同之日起，至完成工程验收之日止

C.从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止

D.从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止

【答案】：D

23、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（）。

A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发

B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作

C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具

D.进度款支付证书--经签发监理人无权修改

【答案】：C

24、根据《标准设备采购合同》的规定，买方在收到卖方提交的买方签署的（）证书或已生效的结清款支付函正本一份，并经审核无误后（）内，向卖方支付结清款。

A.缺陷责任期届满，14天

B.缺陷责任期届满，28天

C.质量保证期届满，14天

D.质量保证期届满，28天

【答案】：D

25、根据《招标投标法》，中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是（）。

A.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保

B.按招标文件的规定向招标人提交履约担保

C.书面同意从工程款中扣留履约保证金

D.按招标文件规定提交工程款支付担保

【答案】：B

26、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，组成合同的文件有：①发包人要求；②价格清单；③通用合同条款。仅就上述合同文件而言，正确的优先解释顺序是（）。

A.①-②-③

B.③-②-①

C.③-①-②

D.②-③-①

【答案】：C

27、依据监理合同示范文本规定，下列监理工作中，属于“额外监理工作”的是()

A.根据委托人的指示，监理人编写采用新技术施工的质量验收标准

B.按照委托人的要求，监理人办理开工许可手续

C.因施工承包人严重违约，委托人解除合同后的善后工作

D.因施工承包人延误工期，延长时间的监理工作

【答案】：C

28、关于建设工程设备采购合同中的安装、调试，说法正确的是（）。

A.安装.调试中合同设备运行需要的用水.用电应由买卖双方共同承担

B.卖方应承担安装.调试中合同设备运行需要的原材料

C.卖方可以按约定负责合同设备的安装.调试工作，也可以只负责提供技术服务

D.如卖方负责对安装.调试提供技术服务，则仍应对安装.调试不成功承担责任

【答案】：C

29、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（）应将被授权监理人员的（）通知承包人。

A.发包人，姓名及其授权范围

B.发包人，职能分工及监理权限

C.总监理工程师，姓名及其授权范围

D.总监理工程师，职能分工及监理权限

【答案】：C

30、可以以不动产作为担保财产的担保方式是（）。

A.定金

B.抵押

C.质押

D.留置

【答案】：B

31、根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，自监理人收到承包人设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限不应超过（）。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】：C

32、按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商()

A.可以拒绝索赔

B.应承担全部责任

C.先行赔偿再向业主追索

D.代替分包商向工程师递交索赔报告

【答案】：D

33、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。

A.设计

B.施工

C.设备采购

D.材料采购

【答案】：A

34、根据《招标投标法实施条例》的规定，招标人接受中标人提交的履约保证金后，招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

A.1个月

B.15日

C.5日

D.3日

【答案】：C

35、经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关()的规定。

A.债权转让

B.债务承担

C.由第三人向债权人履行债务

D.债务人向第三人履行债务

【答案】：C

36、（2021年真题）建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的（）。

A.特别法人

B.企业法人

C.非法人组织

D.非营利法人

【答案】：B

37、FIDIC系列中，《施工合同条件》，工程师在收到承包商申请通知后（）天内，应向承包商颁发接收证书。

A.7

B.14

C.24

D.28

【答案】：D

38、分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（），出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费。

A.三分之一

B.四分之一

C.五分之一

D.六分之一

【答案】：C

39、关于组织资格预审，下列说法正确的是（）。

A.潜在投标人准备资格预审申请文件的时间应不少于10日

B.可能影响资格预审申请文件编制的澄清或者修改应至少在提交资格预审申请文件截止时间3日前通知，否则顺延提交资格预审申请文件的截止时间

C.申请人对资格预审文件的异议应当在递交资格预审申请文件截止时间5日前提出

D.依法必须招标的项目应当组建资格审查委员会

【答案】：B

40、如果当地的食物供应以大米、面粉为主，为了提高食物的蛋白质生物价，应在配餐中注意补充（）。

A.赤小豆

B.大豆

C.芝麻

D.玉米

【答案】：B

41、施工承包人为了避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购因供货方不能供应部分的货物而受到的价差损失应由（）承担。

A.施工承包人

B.建设单位

C.供货方

D.采购方

【答案】：C

42、关于保证责任的表述中，正确的是（）。

A.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起1年

B.保证人对保证期间未经其同意转让的债务，仍需承担保证责任

C.保证期间债权人与债务人协议变更主合同的，保证人继续在原有范围内承担保证责任

D.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任

【答案】：D

43、在设计施工总承包合同中，下列关于承包人文件的说法，错误的是()。

A.专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间

B.专用条款内需要约定监理人对承包人提交文件应批准的合理期限

C.承包人文件中最主要的是设计文件

D.项目实施中，监理人未在约定的期限内对提交文件提出意见，不能进行后续施工

【答案】：D

44、凡年满（）周岁、能够正常工作或劳动、从事建筑管理或作业、并与施工企业建立劳动关系的人员均可作为职工意外伤害险的被保险人。

A.16至60

B.16至65

C.18至60

D.18至65

【答案】：B

45、承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检、互检和工序交叉检验制度，尤其要做好（）的质量检查。

A.工程隐蔽后

B.工程隐蔽中

C.工程隐蔽前

D.竣工验收

【答案】：C

46、对于大型工程为了检验承包人的设计、设备造型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由()组织，应在试验日期提前()通知对方。

A.承包人或发包人，21天

B.发包人，14天

C.承包人或发包人，14天

D.承包人，21天

【答案】：A

47、对于具有通用技术和性能标准、大多数施工单位均能承担的施工项目，宜采用的评标方法是（）。

A.经评审的最低投标价法

B.有限数量评审法

C.最低投标价法

D.综合评估法

【答案】：A

48、承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（）小时内向总监理工程师提出书面异议。

A.12

B.24

C.36

D.48

【答案】：D

49、根据九部委材料采购合同的规定，迟延付款违约金的最高限额为合同价格的（）。

A.10%

B.0.08%

C.60%

D.0.8%

【答案】：A

50、依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是()

A.招标公告

B.投标书

C.寄送的价目表

D.招标说明书

【答案】：B

第二部分多选题(50题)1、某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行过程中出现非承包人原因导致合同进度计划工作的延误，应承担延长工期和增加费用并支付合理利润的有（）。

A.因发包人原因导致的暂停施工

B.未按合同约定及时支付预付款、进度款

C.承包人未按已确认修改的设计文件实施

D.发包人提供的基准资料错误

E.异常不利的气候条件

【答案】：ABD

2、履行合同的担保方式包括（）。

A.保证

B.留置

C.抵押

D.定金

E.违约金

【答案】：ABCD

3、建筑工程设计阶段，初步设计的工作任务包括（）。

A.总体设计

B.方案设计

C.设备设计

D.特殊设备的研制

E.分专业设计并汇总

【答案】：AB

4、某工程投保安装工程一切险，保险人负责赔偿的损失有（）。

A.超负荷原因造成的设备损失

B.地面下陷造成的损失

C.维修保养的费用支出

D.机械装置失灵造成的本体损失

E.水灾造成的设备损失

【答案】：B

5、下列选项中，关于代理的说法，正确的有（）。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.应当在授权范围或者职权范围内行使代理权，超出授权范围或者职权范围的行为则应当由行为人自己承担

C.项目总监理工程师是建设单位的代理人

D.如果授权范围不明确，应由代理人向第三人承担民事责任

E.如果授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的

【答案】：AB

6、下列在施工阶段发生的事件中，可以顺延工期的情况包括（）。

A.不可抗力事件的影响

B.承包人采购的施工材料未按时交货

C.施工许可证没有及时颁发

D.不具备合同约定的开工条件

E.工程师未按合同约定提供所需指令

【答案】：AC

7、根据FIDIC施工合同条件，项目通过了试验或颁发了证书后，工程师可以指示进行的工作包括（）。

A.进行项目日常管理工作

B.进行工程结算

C.对不符合合同规定的任何工作进行返工

D.将不符合合同规定的永久设备或材料从现场移走并进行更换

E.实施任何因事故、不可预见事件等导致的为保护工程安全而急需的工作

【答案】：CD

8、关于工程设计招标方式的说法，正确的有（）。【相关知识点新教材已删除】

A.所有的工程设计都应当通过招标发包

B.所有的工程设计都应当通过邀请招标发包

C.依法必须招标的工程设计，都应当公开招标

D.工程设计邀请招标的，应当邀请三个以上单位参加投标

E.依法应当公开招标的工程设计，对技术复杂只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标

【答案】：D

9、根据《标准资格预审文件》，资格预审的方法有（）。

A.合格制

B.有限数量制

C.综合评分法

D.经评审的最低投标价法

E.最低评标价法

【答案】：AB

10、工程设计招标中，审查投标人资格时，不属于能力审查的内容有（）。

A.企业资质

B.法定代表人的设计资格和能力

C.各类设计人员的专业覆盖面

D.各级职称人员的年龄比例

E.同类工程设计经验

【答案】：ABD

11、工程设计资质的种类中，（）设甲级、乙级。

A.工程设计行业资质

B.工程设计专业资质

C.工程设计综合资质

D.工程设计专项资质

E.工程设计通用资质

【答案】：ABD

12、(2014年真题)关于建设工程勘察合同内容的说法，正确的有（）。

A.发包人应在开始勘察前7日内，向勘察人提供测量基准点、水准点和书面资料

B.对工程的勘察许可应由勘察人提供

C.勘察工作范围地下已有埋藏物的资料应由发包人提供

D.拆除地上障碍物应由发包人完成

E.勘察服务完成之前，由于不可抗力原因解除合同时，定金应当退还

【答案】：ACD

13、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，可以同时给承包人工期、费用和利润补偿的情形有（）。

A.监理人的指示延误

B.发包人提供的材料和工程设备提前交货

C.异常恶劣的气候条件

D.法规变化引起的价格调整

E.隐蔽工程重新检验质量合格

【答案】：A

14、以下（）属于合同交底的内容。

A.合同报价的计算依据

B.合同订立过程中的特殊问题及合同待定问题

C.合同实施计划及责任分配

D.合同实施的主要风险

E.合同的主要内容

【答案】：BCD

15、（2019年真题）以采取邀请招标的情形有（）。

A.工期较长的

B.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的

C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例较大的根据《招标投标法实施条例》，对于属于依法必须公开招标范围内的项目，可

D.需要采用两阶段招标的

E.对实施工程总承包的

【答案】：BC

16、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程如（），必须编制专项施工方案，并应组织专家论证、审查。

A.深基坑工程

B.地下暗挖工程

C.高大模板工程

D.高空作业工程

E.深水作业工程

【答案】：ABC

17、在建设工程设计阶段，关于设计人的违约责任说法正确的有（）。

A.对设计资料中出现的遗漏负责补充

B.由设计人员错误造成工程损失，设计人只需负责采取补救措施

C.合同生效后，设计人要求解除合同要返还定金

D.由于不可抗力因素致使合同无法履行，双方应及时协商解决

E.设计人的赔偿责任应按工程实际损失的百分比计算

【答案】：AD

18、《标准施工合同》中，承包人可以获得利润补偿的情形包括（）。

A.监理人的指示延误或错误指示

B.不利的物质条件

C.异常恶劣的气候条件

D.发包人原因的暂停施工

E.发包人提前占用工程导致承包人费用增加

【答案】：AD

19、根据《标准施工合同》，关于监理人的说法正确的有（）。

A.受发包人委托对施工合同的履行进行管理

B.居于施工合同履行管理的核心地位

C.监理人对承包人的指示，承包人应遵照执行

D.在发包人授权的范围内，负责检查施工质量和进度的工作

E.如果监理人的指示错误给承包人带来损失的，由监理人负责赔偿

【答案】：ABCD

20、建设工程一切险的被保险人可以包括（）。

A.业主

B.总承包商

C.分包商

D.业主聘用的监理工程师

E.设备供应商

【答案】：ABCD

21、建筑工程一切险中的除外责任包括（）

A.地震

B.洪水

C.设计错误引起的损失

D.自然磨损

E.维修保养费用

【答案】：CD

22、在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押权自登记之日起设立的包括（）等抵押合同。

A.正在建造的船舶

B.正在建造的建筑物

C.交通运输工具

D.土地使用权

E.土地所有权

【答案】：BD

23、项目建设需要大量建筑材料和设备，应综合考虑（），合理安排分阶段分批次采购招标工作。

A.工程实际需要的时间

B.市场价格变动趋势

C.市场供应情况

D.建设资金到位和周转计划

E.不利物质条件与不可抗力的影响

【答案】：ABCD

24、在设计施工总承包合同中，关于发包人要求中的错误，以下说法不正确的有()。

A.发包人对错误的修改，按变更对待

B.承包人复核时未发现发包人要求的错误，发包人必须承担实施过程中的损失

C.对工程的工艺安排或要求的错误，发包人不需承担责任

D.承包人复核发包人要求，发现错误的，及时书面通知发包人

E.对工程或其任何部分的功能要求的错误，发包人要承担责任

【答案】：BC

25、下列关于设计施工总承包合同的特点，正确的有()。

A.增加设计变更

B.可以缩短建设周期

C.单一的合同责任

D.一般采用较高的质量标准

E.有利于发包人对承包人的监督和检查

【答案】：BC

26、在施工合同中，发包人的义务通常包括()

A.平整施工场地

B.确保施工所需水、电供应

C.提供工程进度计划

D.负责施工现场的安全保卫

E.办理施工临时用地的批准手续

【答案】：AB

27、（2018年真题）根据《标准施工招标新资格预审文件和标准施工招标文件试行规定》，各行业编制本行业标准施工合同应遵守的原则有（）。

A.结合行业特点，编制本行业中通用合同条款

B.不加修改地引用标准文件中的“通用合同条款”

C.结合施工项目的具体特点，编制“专用合同条款”

D.“专用合同条款”补充和细化的内容不得与“通用合同条款”相抵触

E.“通用合同条款”不能约定“专用合同条款”可以修改“通用合同条款”

【答案】：BCD

28、依据《担保法》，关于保证责任的表述中，正确的是（）。

A.保证合同生效后，保证人就应当在合同规定的保证范围和保证期间承担保证责任

B.保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用

C.保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，无需取得保证人的书面同意

D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月

E.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任

【答案】：ABD

29、投保建筑工程一切险的工程，保险人对（）造成的损失不予赔偿。

A.地面下陷

B.设计错误

C.维修保养

D.正常检修

E.气温变化

【答案】：BCD

30、（2017年真题）同一财产向两个以上的债权人抵押的，正确处理变卖抵押财产价款的方式有（）。

A.抵押权已登记的，按登记的先后顺序清偿

B.抵押权登记的顺序相同的，先主张权利的先清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的清偿

D.抵押权都未登记的，按照债权比例清偿

E.抵押权都未登记的，先保全的先清偿

【答案】：ACD

31、根据《标准施工招标资格预审文件》，不能通过设计施工总承包招标资格预审的单位有（）。

A.本项目的代建人

B.为本项目前期提供设计服务的单位

C.为本项目提供招标代理服务的单位

D.法定代表人与建设单位职工存在亲戚关系的单位

E.在资格预审过程中行贿的单位

【答案】：AC

32、下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有（）工程项目。

A.采购人依法能够自行建设的

B.涉及国家安全、国家秘密而不适宜招标的

C.施工主要技术需要使用某项不可替代的特定专利的

D.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的

E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的

【答案】：D

33、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》承包商在开工后向业主提交的进度计划中所包括的内容有（）。

A.保证进度计划如期实现承诺书

B.工程各主要阶段的预期安排

C.各项重要检验工作的顺序安排

D.各项重要试验的时间安排

E.计划采取的赶工方案及措施

【答案】：BCD

34、建设工程合同中可以约定的民事责任承担方式包括（）。

A.停止侵害

B.恢复原状

C.警告

D.没收财产

E.排除妨碍

【答案】：AB

35、在下列（）情况下，工程师可以暂停施工。

A.地方法规要求在某一时间段内不允许施工

B.同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰

C.施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全

D.发包人订购的设备已运抵施工现场

E.施工遇到了有考古价值的文物或古迹需要进行现场保护

【答案】：ABC

36、能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（）。

A.合同当事人违约

B.气侯条件

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.物价正常波动

【答案】：ACD

37、采购方有权部分或全部拒付货款的情况大致包括（）。

A.交付货物的数量少于合同约定，拒付少交部分的货款

B.交付货物的时间晚于合同约定时间

C.拒付质量不符合合同要求部分货物的货款

D.交付货物的地点不是合同约定的地点

E.供货方交付的货物多于合同规定的数量且采购方不同意接收部分的货物，在承付期内可以拒付

【答案】：AC

38、（2017年真题）同一财产向两个以上的债权人抵押的，正确处理变卖抵押财产价款的方法有（）。

A.抵押权已登记的，按登记的先后顺序清偿

B.抵押权登记的顺序相同的，先主张权利的先清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿

D.抵押权都未登记的，按照债权比例清偿

E.抵押权都未登记的，先保全的先清偿

【答案】：ACD

39、违反《建设工程勘察设计管理条例》规定，设计单位超越本单位资质等级承包工程的，对设计单位的处罚方式包括（）。

A.降低资质等级

B.没收违法所得

C.责令停业整顿

D.吊销营业执照

E.责令停止违法行为

【答案】：ABC

40、发包人是否负责提供工程材料和设备，在通用条款中的规定包括（）。

A.由承包人包工包料承包，发包人不提供工程材料和设备

B.发包人负责提供主材料和工程设备的包工部分包料承包方式

C.由承包人包工包料承包，发包人提供工程材料和设备

D.发包人负责提供主材料和工程设备的包料承包方式

E.承包人负责提供主材料和工程设备的包工部分包料承包方式

【答案】：AB

41、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，监理人的主要职责有（）。

A.独立处理单价的合理调整和索赔批准

B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作

C.依据工程实际情况作出指示，免除或变更承包人的部分义务

D.决定发包人与承包人有关合同争议的处理

E.按照合同约定，公平合理地处理合同履