监理工程师之合同管理题库内部题库附参考答案（培优A卷）

监理工程师之合同管理题库内部题库附参考答案（培优A卷）第一部分单选题(50题)1、根据FIDIC《施工合同条件》，所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（）前不能合理预见的风险。

A.基准日

B.在提交投标书日期

C.开标

D.递交投标保证金

【答案】：B

2、在设计合同履行过程中，发包人对设计范围的某单位工程提出设计变更要求。由于设计人的资源能力所限.不能在要求的时间内完成，发包人经设计人书面同意后将该部分设计任务委托另一设计单位完成，关于该事件的说法，正确的是()

A.设计人应与另一设计单位签订设计分包合同

B.设计人应负责协调另一设计单位的设计进度

C.设计人应负责另一设计单位的设计质量审查

D.设计人不对变更部分的设计质量负责

【答案】：D

3、保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人的（），否则保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的按照约定。

A.书面同意

B.口头同意

C.签字盖章

D.签字

【答案】：A

4、下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）。

A.非银行金融机构

B.国家机关

C.企业

D.公民

【答案】：B

5、关于评标委员会的说法，正确的是（）。

A.评标委员会成员的名单应当保密

B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定

C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3

D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定

【答案】：A

6、依照标准施工合同通用条款的规定，（）属于监理人在施工准备阶段应当完成的工作。

A.负责施工现场的安全保卫

B.做好施工现场地下管线和地下设施的保护工作

C.审查施工实施方案

D.组织设计交底

【答案】：C

7、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（）应将被授权监理人员的（）通知承包人。

A.发包人，姓名及其授权范围

B.发包人，职能分工及监理权限

C.总监理工程师，姓名及其授权范围

D.总监理工程师，职能分工及监理权限

【答案】：C

8、直接订购方式适用于采购（）的设备。

A.贵重

B.进口

C.交货周期短

D.单一来源

【答案】：D

9、材料采购合同履行中，可用来验收现场交货材料数量的方法是（）。

A.衡量法

B.经验鉴别法

C.物理检验法

D.化学分析法

【答案】：A

10、FIDIC系列合同中，《设计一建造与交钥匙工程合同条件》(1995年第1版)，又称"橘皮书"适用于（）

A.适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同

B.适用于投资金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项目施工

C.合于承包商按发包人设计进行施工的房屋建筑和土木工程的施工项目

D.适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目

【答案】：D

11、（2018年真题）根据《招标投标法》，应由（）确定中标人。

A.招标人

B.招标代理机构

C.评标委员会

D.招标投标监督机构

【答案】：A

12、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，为便于工程设备安全装卸和搬运，卖方应在每包装箱相邻的四面用()做出装运标记。

A.不可擦除的喷墨和明显的英语字样

B.不可擦出的喷墨和明显的法语字样

C.不可擦除的油漆和明显的英语字样

D.不可擦除的油漆和明显的法语字样

【答案】：C

13、按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的（）。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%

【答案】：B

14、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，关于争端处理的说法错误的是（）

A.DAAB必须由具有适当资格的三人组成

B.合同争端可按照规定，由争端避免/裁决委员会裁决

C.业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命DAAB

D.DAAB由业主、承包商双方联合任命、分摊酬金

【答案】：A

15、合同法律关系害体的智力成果指的是()。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备

【答案】：C

16、对于进口的设备，将货物在出口国装船港装上船之前的一切费用均已包含在报价是（）。

A.FOB价

B.FCA价

C.CIF价

D.CIP价

【答案】：A

17、根据《标准施工合同》，合同工期为（）。

A.合同内约定的工期

B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期

C.合同基准日至竣工验收的工期

D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和

【答案】：D

18、根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在（）发生的事项。

A.施工期间

B.竣工验收期间

C.缺陷责任期内

D.合同有效期内

【答案】：C

19、《简明标准施工招标文件》适用于（）的项目

A.设计和施工由同一承包人承担的项目

B.技术要求复杂的大型项目

C.工期不超过12个月的项目

D.对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目

【答案】：C

20、依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理，称为（）。

A.直接代理

B.间接代理

C.法定代理

D.指定代理

【答案】：C

21、某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（）承担。

A.公路管理部门

B.承包人

C.发包人

D.承包人与发包人共同

【答案】：C

22、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是（）。

A.执行监理人编制的施工安全措施计划

B.要求发包人提供劳动保护用具

C.制定安全操作规程

D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任

【答案】：C

23、下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是（）。

A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额达不成一致时，有权单方面作出决定

B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力

C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定

D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人

【答案】：A

24、根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（）．

A.设备质量合格证

B.验收款支付函

C.进度款支付函

D.设备验收证书

【答案】：B

25、根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在（）发生的事项。

A.施工期间

B.竣工验收期间

C.缺陷责任期内

D.合同有效期内

【答案】：C

26、建设工程材料采购合同，材料在订立合同之前已为买受人占有，则材料所有权发生转移的时间为（）。相关知识点新教材已删除】

A.买受人占有材料时

B.合同订立时

C.合同生效时

D.买受人支付全部材料价款时

【答案】：A

27、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负责施工现场保护和安全保障的主体是（）。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.监理人和承包人

【答案】：C

28、依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为（）。

A.三人以上单数

B.四人以上

C.五人以上单数

D.七人以上单数

【答案】：C

29、依据《民法典》担保物权分编和合同编的规定，一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。

A.2

B.3

C.6

D.12

【答案】：C

30、建设工程采用设计施工总承包模式的优点有（）。

A.减少设计变更

B.易获得最优设计方案

C.加强发包人对承包人的监督

D.减少承包人的风险

【答案】：A

31、根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，关于定金的说法，正确的是（）。

A.定金应以勘察费为基础计算

B.定金应以工程投资额为基础计算

C.定金的比例由当事人自由约定

D.定金只能抵作勘察费

【答案】：A

32、根据《标准材料采购招标文件》相关规定，招标条件应写明（）。

A.建设地点

B.招标条件

C.建设工期

D.本次招标采购材料的名称

【答案】：D

33、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，（）代表业主方进行项目管理。

A.工程师

B.工程师助理

C.业主代表

D.承包商代表

【答案】：C

34、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是()

A.指定分包商可以与雇主直接订立合同

B.指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作

C.承包商不能收取指定分包商的管理费

D.承包商对指定分包商的违约不承担责任

【答案】：D

35、某污水处理厂项目采用最低评标价法进行评标。评标办法规定，对提前竣工污水处理成本偏差等因素进行价格折算。价格折算的办法如下：污水处理成本比招标文件规定的标准每高一个百分点，投标报价增加2%，每低一个百分点，投标报价减少1%。高于10%投标将被否决。投标人A：投标报价为4850万元，污水处理成本比规定标准高2个百分点。投标人B：投标报价为4900万元，污水处理成本比规定标准高1个百分点。投标人C：投标报价为5000万元，污水处理成本比规定标准低2个百分点。则最终评标价由低到高的顺序为（）。

A.投标人A，投标人B，投标人C

B.投标人C，投标人B，投标人A

C.投标人A，投标人C，投标人B

D.投标人C，投标人A，投标人B

【答案】：B

36、关于工程设计招标，通常采用的评标方法是（）。

A.设计费比选法

B.综合评估法

C.最低评标价法

D.经评审的最低投标价法

【答案】：B

37、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人文件中最主要的文件是（）。

A.设计文件

B.施工组织设计

C.价格清单

D.承包人建议书

【答案】：A

38、在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示。承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在合同约定的时间内未作出任何答复，承包人应()

A.向工程师再次发出请求复工的通知

B.向发包人发出请求复工通知

C.继续等待工程师的复工指示

D.自行复工继续后续工程的施工

【答案】：D

39、标准施工招标资格预审文件的主要内容不包括（）。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.资格审查办法

D.评标办法

【答案】：D

40、根据FIDIC《施工合同条件》，同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业顺序的指令。工程师发布该指令的依据是()的规定。

A.施工合同中关于进度控制条款

B.施工合同中关于变更条款

C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款

D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款

【答案】：B

41、建设工程勘察合同履行期间，应发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中，正确的是()。

A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费

B.完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费；完成的工作量超过50%时，应全额支付勘察费

C.完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成工作量超过50%时，依据工作量支付勘察费

D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费

【答案】：B

42、建设工程招标程序中，投标保证金可以不予退还的情形是（）。

A.投标人在投标函中规定的投标有效期内撤回其投标

B.投标人在投标截止日前撤回其投标

C.投标保证金的有效期短于投标有效期

D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金

【答案】：A

43、甲单位与釆购员某乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回。乙为泄愤，持授权书向供应商丙、丁高价釆购材料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁明知乙离职。关于本案，说法正确的是（）。

A.甲有权拒绝向丙、J承担责任

B.由于甲单位存在过失,两份合同均属于表见代理

C.由于乙行为违法,两份合同均属于无效合同

D.甲对丙应承担付款义务

【答案】：D

44、勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作的是()

A.现场地上障碍物的拆除工作

B.勘察现场设备机具的布置和架设

C.完成通水、通电及道路平整作业

D.提供水上作业用船

【答案】：B

45、不属于数据库基本结构的是（）。

A.原始数据

B.概念数据层

C.数据共享

D.逻辑数据层

【答案】：C

46、关于货样买卖合同的说法，正确的是（）

A.货样买卖适用于即时买卖合同

B.货样买卖应当封存样品

C.样品是交付标的物时的质量参考

D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担

【答案】：B

47、由业主订购的部分设备延误到货，安装工程分包商被迫停工。安装工程分包商受到损失的索赔报告应()

A.提交给业主

B.提交给工程师

C.提交给承包商

D.分别提交给业主和承包商

【答案】：C

48、根据美国AIA标准合同文本，CM合同与雇主订立合同的当事人是（）。

A.建筑师

B.专业咨询机构

C.施工承包商

D.承担分包工作的分包商

【答案】：C

49、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为()。

A.工程竣工验收报告经发包人认可后28天

B.提交工程竣工验收报告后28大

C.移交工程后14天

D.通过工程竣工验收后14天

【答案】：A

50、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（）。

A.只向监理人提交分包合同副本

B.只向发包人提交分包合同副本

C.应向发包人和监理人提交分包合同副本

D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本

【答案】：C

第二部分多选题(50题)1、与邀请招标相比，公开招标的特点是（）。

A.投标人及投标人的数量事先难以预计

B.招标人所期待的投标人可能并未参加投标

C.所有符合条件的有兴趣的单位均可以参加投标

D.招标人不熟悉某些投标人的情况

E.不能实现充分竞争

【答案】：ABCD

2、按照施工合同示范文本的规定，由于（）等原因造成的工期延误，经监理人确认后工期可以顺延。

A.发包人未按约定提供施工场地

B.分包人对承包人的施工干扰

C.设计变更

D.承包人的主要施工机械出现故障

E.发包人未按约定支付进度款

【答案】：AC

3、施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是（）。

A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书

B.承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书

C.监理人应在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人

D.监理人应争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见

E.承包人接受索赔处理结果，发包人应在监理人收到索赔通知书后28天内完成赔付

【答案】：ABD

4、下列FIDIC标准合同条件，采用总价合同的有（）。

A.《施工合同条件》

B.《生产设备和设计—施工合同条件》

C.《土木工程施工合同条件》

D.《设计-建造与交钥匙工程合同条件》

E.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》

【答案】：BD

5、建设工程材料设备采购合同中，属于材料采购范围的有()。

A.发电机

B.发动机

C.水管

D.电线

E.塔吊

【答案】：CD

6、建筑工程设计阶段，初步设计的工作任务包括（）。

A.总体设计

B.方案设计

C.设备设计

D.特殊设备的研制

E.分专业设计并汇总

【答案】：AB

7、某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()

A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构

B.通过有关调解仍未解决合同纠纷

C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议

D.和解无效

E.人民法院没有管辖权

【答案】：AC

8、关于合同中格式条款的说法，正确的有()

A.提供格式条款一方应提请对方注意免除其责任的条款

B.提供格式条款一方无说明免除其责任条款的义务

C.对格式条款的理解发生争议时，应按照通常的理解予以解释

D.对格式条款有两种以上解释时，应采纳提供格式条款一方的解释

E.在格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款

【答案】：AC

9、建筑工程一切险的保险人对（）造成的损失和费用负责赔偿。

A.地震、海啸、雷电

B.飓风、台风、龙卷风

C.风暴、暴雨、洪水

D.火灾和爆炸

E.可预料的以及被保险人可以控制的物质损失或人身死亡

【答案】：ABCD

10、电子招标与传统招标相比优点有（）。

A.高效便捷

B.成本低

C.节约资源

D.提高工作的透明度

E.成本增加

【答案】：ABCD

11、建设工程材料采购中，交货质量检验的方法有()

A.物理试验法

B.理论换算法

C.衡量法

D.化学分析法

E.查点法

【答案】：AD

12、根据《标准设计招标文件》，下列选项中，属于工程设计的依据的有（）

A.工程基础资料及其他文件

B.本工程勘察文件和施工需求

C.招标文件

D.合同履行中与设计服务有关的来往函件

E.工程预算

【答案】：ABD

13、材料采购招标项目评标中，某投标人提供国内货物，对该投标人计算评标总价的做法不正确的有（）。

A.以货物到达招标人指定的到货地点为依据

B.包括出厂价，但不含增值税

C.应当计入技术商务偏离加价

D.不包括运输、保险费

E.缺漏项加价不应计入

【答案】：BD

14、监理合同中除正常的监理工作外，还包括附加监理工作和额外监理工作。下列工作中属于额外监理工作的有()

A.由于工程设计变更而需要延长的监理工作

B.由于承包人延误竣工而延长的监理工作

C.发包人因承包人严重违约解除合同后，监理人的善后工作

D.不可抗力影响消失后，恢复监理业务前的准备工作

E.由于第三方的原因导致竣工时间延长而增加的监理工作

【答案】：CD

15、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，发包人要求监理人担保的险种有()。

A.第三者责任险

B.监理职业责任险

C.现场人员工伤保险

D.现场人员人身意外伤害保险

E.建筑工程一切险

【答案】：CD

16、下列财产不可以作为抵押物的有（）。

A.以招标方式取得的荒地等土地承包经营权

B.以公开协商方式取得的荒地等土地承包经营权

C.耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权

D.学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位

E.依法被查封、扣押、监管的财产

【答案】：CD

17、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人受发包人委托管理施工合同履行的权力有（）。

A.在发包人授权范围内发出监理人指示

B.根据合同约定向承包人发出变更指示

C.根据工程实际情况免除合同约定的承包人部分义务

D.与施工合同当事人商定变更工程价款

E.检查工程实体、材料和设备质量

【答案】：AB

18、以下有关施工企业职业意外伤害保险的说法中，不正确的是（）。

A.施工企业应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险

B.按建筑面积计收保险费的项目，意外伤害保险的期间，从工程开工或材料设备动至工地时开始

C.意外伤害保险的责任包括身故责任和伤残责任

D.被保险人因遭受意外伤害事故下落不明的，意外伤害保险不承担保险责任

E.按照被保险人人数计收保险费的，保险期间至施工合同规定的工程竣工之日止

【答案】：ABD

19、在工程勘察设计的评标中，详细评审阶段，评标委员会按招标文件中规定的量化因素和分值进行打分，分值构成包括（）。

A.资信业绩

B.投标人资产

C.勘察纲要或设计方案

D.投标报价

E.其他因素

【答案】：ACD

20、设计施工承包的范围内包括（）的全部工作内容，设计在满足招标人要求的前提下，可以充分体现施工的专利技术、专有技术在施工中的应用，达到设计与施工的紧密衔接。

A.设计

B.采购

C.招标

D.施工

E.试运行

【答案】：ACD

21、勘察设计招标投标中，具体提供的资格审查资料包括有（）。

A.投标人基本情况表

B.近年财务状况表

C.近年完成的类似勘察设计项目情况表

D.近年发生的诉讼及仲裁情况

E.财务要求

【答案】：ABCD

22、建筑工程一切险的保险人对（）造成的损失和费用负责赔偿。

A.地震、海啸、雷电

B.飓风、台风、龙卷风

C.风暴、暴雨、洪水

D.火灾和爆炸

E.可预料的以及被保险人可以控制的物质损失或人身死亡

【答案】：ABCD

23、《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》中，属于业主的主要责任和义务的有（）

A.发出变更通知

B.审核承包商文件

C.建立质量保证体系

D.为承包商提供协助和配合

E.准备并负责业主设备

【答案】：ABD

24、合同履行发生的下列费用中，可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包括（）。

A.截至提交日已实施工程的价款

B.变更金额

C.本次应支付的预付款和扣减的返还预付款

D.本期扣减的质量保证金

E.承包人的索赔款

【答案】：BCD

25、在施工合同履行中，有权凭履约保证索取赔偿的情形包括（）。

A.发包人中途毁约

B.承包人中途毁约

C.承包人任意中断工程，或不按规定施工

D.发包人破产、倒闭

E.承包人破产、倒闭

【答案】：BC

26、施工合同示范文本规定，因()等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。

A.不可抗力

B.承包商基础施工超挖

C.工程师延误提供所需指令

D.工程量增加

E.设计变更

【答案】：ACD

27、根据《标准施工合同》，下列不属于承包人的施工安全责任有（）。

A.编制施工安全措施计划

B.严格按国家安全标准制定施工安全操作规程

C.配备必要的安全生产和劳动保护措施

D.赔偿施工现场所有人员工伤事故损失

E.赔偿工程对土地占有所造成的第三者财产损失

【答案】：D

28、工程设计合同约定发包人承担违约责任的情形有（）。

A.设计审批工作延误

B.设计工作内容变更

C.经设计人同意，委托其他人变更设计

D.延误支付设计费

E.非设计人原因要求解除合同

【答案】：AD

29、以下（）属于合同评审的内容。

A.合同是否合法、合规

B.合同是否严密、完整

C.合同的价格是否公平合理

D.合同的风险评估

E.合同是否经批准

【答案】：ABD

30、某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，()应当由发包方承担。

A.承包方人员伤亡损失

B.发包方人员伤亡损失

C.承包方施工设备损坏的损失

D.运至施工场地待安装工程设备的损害

E.工程修复费用

【答案】：BD

31、下列合同法律关系的客体属于物的是（）。

A.建筑材料采购合同

B.工程承包合同

C.项目贷款合同

D.工程设计合同

E.委托监理合同

【答案】：AC

32、施工企业的分公司未经授权，为建设单位购买材料付款事宜，向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理，正确的有()。

A.保证合同无效

B.材料供应商应当要求分公司承担保证责任

C.材料供应商可以要求施工企业赔偿损失

D.材料供应商可以要求建设单位付款

E.材料供应商应当要求施工企业承担担保责任

【答案】：D

33、根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）的说法正确的是（）。

A.DAAB由业主和承包商双方在规定的日期前联合任命

B.由具有适当资格的与业主、承包商及工程师没有利害关系的一人至三人组成

C.如争端双方均未发出对DAAB决定表示不满的通知，则该决定为最终的对双方有约束力的决定

D.如任一争端方对DAAB决定不满，则该决定对争端双方仍具有约束力，直至该决定在双方友好解决或仲裁后做出修改

E.在着手仲裁前，争端双方不必争取以友好协商的方式解决争端

【答案】：ACD

34、甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》规定，下列关于转让的表述中正确的有()。

A.合同主体不变，仍为甲乙公司

B.转让必须征得乙公司同意

C.丙公司只能对甲公司行使抗辩权

D.甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任

E.丙公司应承担与主债务有关的从债务

【答案】：B

35、（2020年真题）根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，材料采购支付的合同价款有（）。

A.预付款

B.交货款

C.进度款

D.验收款

E.结清款

【答案】：AC

36、根据《标准材料采购合同》的规定，若合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，视为合同材料符合质量标准，买方应验收合同材料，则（）。

A.按正常价格支付合同价款

B.减价支付合同价款

C.向买方支付补偿金

D.向买方支付利息

E.解除合同

【答案】：BC

37、设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的其他要求包括（）。

A.对承包人的主要人员资格要求

B.承包、设备供应商

C.相关审批、核准和备案手续的办理

D.对项目业主人员的操作培训

E.缺陷责任期的服务要求

【答案】：ACD

38、发包人要求提前提交材料和工程设备，则下列说法不正确的是（）。

A.承包人自行决定拒绝或接收

B.承包人应当拒绝

C.承包人不得拒绝

D.由发包人承担保管费用

E.由承包人承担增加的保管费用

【答案】：ABD

39、投标报价有算术错误的，评标委员会按（）原则对投标报价进行修正。

A.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以小写金额为准

B.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准

C.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准

D.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价

E.评标委员会对投标报价进行修正后，即对投标人具有约束力

【答案】：BD

40、以下关于投标人提出异议及踏勘现场的说法中正确的是（）。

A.投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前，以书面形式提出

B.招标人将在收到异议之日起5日内作出答复

C.投标人应自理准备和参加投标活动、踏勘现场发生的费用

D.招标人对异议作出答复前，继续招标投标活动

E.招标人不对投标人据招标人对踏勘现场中对周边情况的介绍作出的判断和决策负责

【答案】：C

41、根据《民法典》的规定，下列财产中可以作为抵押权客体的是（）。

A.正在建造的建筑物

B.违章建筑

C.海域使用权

D.建设用地使用权

E.耕地集体土地使用权

【答案】：ACD

42、根据《标准施工招标文件》