商品销售合同模板六篇

商品销售合同模板六篇商品销售合同篇1买方：(以下简称甲方)卖方(以下简称乙方)甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，本着平等、自觉、诚实守用的原则，就甲方向乙方购买商品混凝土的相关事宜，双方经友好协商一致，达成以下协议：第一条工程大要建设单位：;施工单位：;工程名称：;工程地点：。第二条混凝土的标号、单价、数量、金额(单位：元/m3)第三条交货的时间、数量、地点、甲方应向乙方供应当月混凝土用量计划单，本周的混凝土用量计划单和三天混凝土用量计划单。2、甲方须提前壹天书面传真或其他有效方式通知乙方所需混凝土的供应时间、标号、正确用量和浇筑部位，如有特别状况要临时改正，应最少提前4小时通知乙方，乙方应当按甲方通知的时间、数量地点达成混凝土的交付任务。第四条混凝土款支付方式：1、甲方需在每个月5日前付清乙方所浇筑混凝土款项的80%，高出付款限时的，依照甲方应付款总数的同期银行贷款利率计算支付乙方违约金。2、最后一次混凝土款在本项目混凝土主体屋面浇筑达成后一个月内一次付清。3、混凝土货款由乙方委派专人持乙方结算单作为收款凭据，其他票据和人员一律无效(如变换人员乙方需书面通知甲方方可付款)。第五条计量查收及结算方式1、该条以下内容的计量查收及结算方式仅针对甲乙双方。2、本工程按车方计重结算，过磅量容重为2300-2450kg/m3，甲乙双方共同督查过磅。3、每次混凝土浇完后，甲方对过磅量如有疑问必定在混凝土浇完24小时内提出，如未提出则视为双方认可。4、结算单上甲方指定签字人：，乙方指定签字人：，经双方代表签字认可的混凝土用量结算单是甲方付款的最后结算依照，今后不再对该依照作任何补充、更正。5、非因乙方原因造成工程连续停工三十天(以甲方最后一次签收混凝土的日期作为停工日)，甲方应于停工日起十五日内与乙方办理结算，并于停工之日起三十天内向乙方支付已供混凝土的所有款项。6、甲方须于每个月终了5日内与乙方办理混凝土的方量结算，甲方不得以任何原因拒绝办理结算，否则乙方有权停止供应混凝土。第六条混凝土质量查收标准1、乙方供应的预拌混凝土我国国家标准《预拌混凝土》(GB/T14902—20__)相关规定进行查收，乙方应当在每次混凝土交付(浇筑)完后，向甲方供应该次混凝土7天和28天乙方出具的试压报告资料。2、甲乙双方应付混凝土进行现场目击取样，甲方作表记乙方负责养护。3、为了保证混凝土质量，甲方不得指定和供应任何原资料。如甲方有特别原因指定使用及购买抗渗、膨胀等外加剂，则该部分的质量和资料由甲方保证，乙方保证供应混凝土的质量和资料。甲方需提前15天将供应的外加剂送乙方作相溶实验和对混凝土有无损害的实验，经乙方赞成后方能使用。甲方派人到乙方搅拌站保留和增加。4、甲方如对混凝土质量有异议，应于主体封顶达成后90日内提出，并申请专业机构判断，高出异议期，即视为对混凝土质量认可。第七条甲方的工作1、甲方应保证乙方在浇筑混凝土时占道，环保等城管手续。由于甲方的相关手续(如夜间施工等原因)不完满而造成乙方的混凝土损失，甲方应担当责任。2、甲方应当在合同签订见效后一周内，向乙方无偿供应建设工程的施工图和混凝土浇筑施工进度计划表。如有改正时，应及时通知乙方并供应改正后的施工图和施工进度计划表。3、在乙方浇筑混凝土前，甲方需达成当次要浇筑混凝土的模板安装、钢筋配臵、施工定位放线及其他必要的先期准备工作。4、甲方保证混凝土在浇筑前，孔桩为无水状态，在每次混凝土浇筑达成后，应当按施工规范对浇筑后混凝土进行正常振捣和施工养护。对特别要求的混凝土，甲方应当依照乙方提出的指导说明进行现场施工养护。5、甲方无偿向乙方供应施工所需水、电及必要的配套设施。6、甲方按合同约定准时和乙方办理结算，不能够以其他任何原因推迟办理结算手续，否则，由此而造成的所有损失由甲方承担。7、因特别原因双方无法再连续合作时，甲方必定付清所有货款双方停止合同乙方散场，否则双方在未结清本工程所有货款从前，甲方不得与其他商混企业再签订本工程混凝土买卖合同。8、甲方每次浇筑完混凝土后必定使用塑料薄模进行覆盖，否则因此产生的质量及裂缝问题由甲方自行担当与乙方没关。第八条乙方的工作、乙方应按甲方供应的技术资料和混凝土的等级要求，制作混凝土分派报告，并依照甲方要求，供应混凝土的检验报告，使用水泥和外加剂的出厂检验报告单和其他资料等。2、乙方人员在甲方施工工地交付(浇筑)混凝土时必定遵从甲方现场施工管理人员的工作安排，自觉保护甲方现场钢筋、模板等，保护甲方施工现场的环境卫生。3、乙方应依照甲方的需要，对工程特别部位进行养护的混凝土，向甲方提出必要的指导建议。4、在正常浇筑时乙方必定保证施工现场有两台混凝土泵，每台混凝土泵每小时泵送混凝土不能够少于20m，保证每次均能按甲方的要求供应混凝土供应量，不能够满足供应由乙方担当甲方相应损失。5、洗管废渣乙方必定保证每次浇筑完后负责清理干净。第九条安全文明生产甲、乙双方严格遵守安全生产规程，以人为本。乙方不违章冒险作业，甲方不得强行安排乙方从业人员在带有明显安全隐患的环境中作业。第十条混凝土耗费1、在混凝土浇筑前，因乙方原因造成的混凝土耗费由乙方自行担当。2、由于甲方的准备工作不充分，致使混凝土无法浇筑或浇筑后影响质量损失，由甲方担当。3、混凝土的爆模损失由甲方负责。第十一条不能抗力地震、下雨、政府禁令等不能够预示、不能够防备其实不能够战胜的客观状况。双方免除责任，但应及时通知对方。第十二条违约责任1、乙方逾期交货，经甲方书面催告后三日内，仍无法按合同约定履行，甲方可清除本合同。2、甲方逾期付款，经乙方催告后十五日内，仍无法按合同约定履行，乙方可清除本合同，要求甲方付清全额货款，并担当每天本合同混凝土总金额的千分之五的违约金。3、乙方供应的混凝土质量达不到合同约准时，应补偿甲方的直接经济损失。第十三条争议的解决方式在合同履行过程中发生争议，甲乙方双方可协商解决，协商不能，可向本合同工程所在地人民法院提起诉讼。第十四条其他1、本合同未尽事宜，经双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同拥有相同效力。2、本合同一式肆份，双方各执贰份，自甲乙双方签章后见效，。(以下无正文)甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：时间：时间：商品销售合同篇2甲方：乙方：合同编号：__________X签准时间：20__年06月26日签订地点：甲乙双方经过友好协商，本着互惠互利的原则，就玉米购销事宜，达成以下协议：一、数量：吨。二、价格：元/吨三、金额：肆佰柒拾万元整。四、交货时间：20__年月日前交货达成。五、质量：吻合GB1353-20__二级品标准。其中，水分≤14%，霉变率≤1%，杂质≤1%，色彩、气味正常。六、交货地点，方式：乙方厂区内交货。七、运输方式及到达站港和花销负担：汽车运输花销由甲方负担。八、合理耗费及计算方法：以乙方厂内过磅、检斤为准。九、包装标准：散粮出库。十、结算方式及限时：货到乙方厂内两个工作日内结清所有货款。十一、违约责任：由违约方担当责任。十二、解决瓜葛方式：双方友好协商，协商不能由乙方所在地人民法院裁决。十二、未尽事宜，另行协商。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方代表签字盖章见效。传真件拥有法律效力。甲方（章）：乙方（章）：法人代表：法人代表：委托代理人：委托代理人：电话：电话：有效限时：20__年06月26日至20__年7月12日商品销售合同篇3第一条项目建设依照出卖人以【出让】【转让】【划拨】方式获取座落于___________地块的国有土地使用权。该地块【国有土地使用证号】【城镇建设用地赞成书号】为：______________________________，土地使用权面积为：___________，买受人购买的商品房（以下简称该商品房）所在土地用途为：___________，土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日止。出卖人经赞成，在上述地块上建设的商品房【地名赞成名称】【暂命名】为：_________，建设工程规划同意证号为：___________，建筑工程施工同意证号为：___________，建设工程施工合同约定的动工日期为：______________，建设工程施工合同约定的竣工日期为：___________________。第二条基本状况该商品房的用途为【一般住处】【经济适用住所】【公寓】【别墅】【办公】【商业】【】：________；【层高】【净高】为：________米，【坡屋顶净高】最低为：________米，最高为：_______米。该商品房朝向为：_______________。有______个阳台，其中________个天台为封闭式，________个天台为非封闭式。第三条抵押状况1、该商品房所分摊的土地使用权及在建工程均未设定抵押；2、该商品房所分摊的土地使用权已经设定抵押，抵押权人为：____________，抵押登记部门为：______________________，抵押登记日期为：_____________。第四条计价方式与价款1、依照套内建筑面积计算，该商品房单价每平方米______元人民币，总金额_____仟_____佰_____拾_____万_____仟_____佰_____拾_____元人民币整（大写）。2、依照建筑面积计算，该商品房单价为每平方米__________元人民币，总金额_____仟_____佰_____拾_____万_____仟_____佰_____拾_____元人民币整（大写）。3、依照套（单元）计算，该商品房总价款为_____仟_____佰_____拾_____万_____仟_____佰____拾______元人民币整（大写）。第五条付款方式及限时1、一次性付款。2、分期付款。3、借贷方式付款。买受人能够首期支付购房总价款的_____%，其他价款能够向___________银行或住所公积金管理机构借款支付。第六条出卖人保证该商品房没有产权瓜葛，因出卖人原因造成该商品房不能够办理产权登记或发生债权债务瓜葛的，由出卖人担当相应责任。第七条：设计改正的约定（一）经规划行政主管部门委托的设计审查单位赞成，建筑工程施工图设计文件的以下设计改正影响到买受人所购商品房质量或使用功能的，出卖人应当在设计审查单位赞成改正之日起日内，书面通知买受人。（二）买受人应当在通知送到之日起15日内做出可否退房的书面答复。买受人逾期未予以书面答复的，视同接受改正。（三）买受人退房的，出卖人应当自退房通知送到之日起____日内退还买受人已付房款，并依照____________利率付给利息。买受人不退房的，应当与出卖人另行签订补充协议。第八条逾期付款责任（1）逾期在_____日之内，自约定的应付款限时届满之次日起至实质支付应付款之日止，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之_____的违约金，并于实质支付应付款之日起_____日内向出卖人支付违约金，合同连续履行。（2）逾期高出_____日（该日期应当与第（1）项中的日期相同）后，出卖人有权清除合同。出卖人清除合同的，买受人应当自清除合同通知送到之日起_____日内依照累计的逾期应付款的_____%向出卖人支付违约金，并由出卖人退还买受人所有已付款。买受人愿意连续履行合同的，经出卖人赞成后，合同连续履行，自约定的应付款限时届满之次日起至实质支付应付款之日止，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之_____（该比率应当不小于第（1）项中的比率）的违约金，并于实质支付应付款之日起_____日内向出卖人支付违约金。第九条：交付条件1、该商品房已获取规划查收赞成文件和建筑工程竣工查收备案表；2、有资质的房产测绘机构出具的该商品房面积实测技术报告书；3、出卖人已获取了该商品房所在楼栋的房屋权属证明；第十条市政基础设施和其他设施的承诺1、市政基础设施：2、其他设施第十一条逾期交房责任（1）逾期在_____日之内（该时限应当不小于第十条第（1）项中的时限），自第十一合约定的交付限时届满之次日起至实质交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付已交付房价款万分之_____的违约金（该违约金比率应当不小于第十条第（1）项中的比率），并于该商品房实质交付之日起_____日内向买受人支付违约金，合同连续履行。（2）逾期高出_____日（该日期应当与第（1）项中的日期相同）后，买受人有权退房。买受人退房的，出卖人应当自退房通知送到之日起_____日内退还所有已付款，并依照买受人所有已付款的_____%向买受人支付违约金。买受人要求连续履行合同的，合同连续履行，自第十一合约定的交付限时届满之次日起至实质交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付所有已付款万分之______（该比率应当不小于第（1）项中的比率）的违约金，并于该商品房实质交付之日起_____日内向买受人支付违约金。第十二条面积差异办理1、依照第五条依照套内建筑面积计价的约定，双方赞成按照以下原则办理：1）套内建筑面积误差比绝对值在3%之内（含3%）的，据实结算房价款；（2）套内建筑面积误差比绝对值高出3%时，买受人有权退房。2、依照第五条依照建筑面积计价的约定，双方赞成依照下列原则办理：（1）建筑面积、套内建筑面积误差比绝对值均在3%之内（含3%）的，依照实测建筑面积结算房价款；（2）建筑面积、套内建筑面积误差比绝对值其中有一项高出3%时，买受人有权退房。?第十三条商品房质量、装修、设施标准的约定1、该商品房地基基础和主体结构质量经检测不合格的，买受人有权退房。买受人退房的，出卖人应当自退房通知送到之日起______日内退还所有已付款，并依照___________利率付给利息，给买受人造成损失的由出卖人担当补偿责任。因此而发生的检测花销由出卖人担当。2、该商品房室内空气质量经检测不吻合国家标准的，自该商品房交付之日起_______日内（该时限应当不低于60日），买受人有权退房。买受人退房的，出卖人应当自退房通知送到之日起______日内退还买受人所有已付款，并依照___________利率付给利息，给买受人造成损失的由出卖人担当补偿责任。因此而发生的检测花销由出卖人担当。第十四条共有权益的约定1、该商品房所在楼栋的屋面使用权归全体产权人共有；2、该商品房所在楼栋的外墙面使用权归全体产权人共有；第十五条先期物业服务（一）出卖人依法选聘的物业管理企业为：__________，资质证号为：__________。（二）先期物业管理时期，物业服务收费价格为__________/月。平方米（建筑面积），由物业管理企业依照【年】【半年】【季】收取。价格构成包括物业地域内保洁费、公共序次保护费、共用部位共用设施设施平常保护费、绿化养护费、综合管理费、__________、__________、__________。第十六条争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决；协商或调解不能的，依照以下第______种方式解决：1、提交____________仲裁委员会仲裁。2、依法向人民法院起诉。第十七条本合同自双方签字（盖章）之日起见效，未尽事项，双方能够另行签订补充协议。对本合同的改正或清除，应当采用书面形式。本合同附件及补充协议与本合同拥有相同法律效力。第十八条本合同及附件共______页，一式______份，拥有相同法律效力，其中出卖人______份，买受人______份，______份，______份。第十九条自本合同见效之日起30日内，由出卖人向__________申请办理该商品房预售合同登记备案手续。出卖人自本合同见效之日起30日内未申请预售登记的，买受人能够申请预售登记。预售的'商品房已抵押的，预售登记应当由出卖人和买受人双方共同申请。商品销售合同篇4甲方：_________乙方：_________就乙方购买商品房屋事宜，经双方洽谈，达成以下协议：一、房屋正县物化街南、步行商业街西、博汇阳光小区东。房屋性质(住处)芙蓉花园小区(电业小区)：号楼室二、建筑面积：(平方米，每平方米单价：￥元;)。注：面积最后以房产部门测绘核实为准。总价(大写)：元整。(小写)：元。三、交付日期：甲方将于日前将该商品房交付乙方使用。四、工程质量：商品房质量吻合黑龙江省建设工程施工质量查收标准(合格)。五、商品房屋付款方式：按甲乙双方采用共同认定的方式履行。六、违约责任：(一)甲方责任1、甲方如未按期将商品房交付给乙方使用，延期一个月以上，六个月之内，应向乙方支付违约金。违约金按购房的3%计算。2、甲方延期交付商品房屋六个月以上，除支付违约金外。且乙方有权提出停止合同，甲方应如数退还乙方购房(二)乙方责任：1、乙方如为按本合同第五条支付购房款，延期一个月以上，三个月之内，应向甲方支付违约金，违约金按购房款总数的3%计算。2、乙方支付应交款和违约金如逾期三个月以上，甲方有权将乙方定购房转手他人，在拘禁定金和违约金后，退还乙方预收房款，停止合同。七、交房标准：(商服为白钢门)，车库(电动卷帘门)进户门：防盗门窗：塑钢窗大怒俺们：电子防盗门室内：毛胚房、楼梯间刮大白楼梯间：大理石地面、白钢扶手。外墙：外贴苯板、外墙刷防水涂料。厨房：毛胚。卫生间：毛胚。天台：塑钢窗、封闭天台、其他：地热采暖、分户控制、电话、有限电视入户。八、办理产权过程中发生的所有花销由乙方担当。九、乙方在实质接收该商品房六个月后，办理其他手续。十、本合同在履行中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商不能是，任何乙方有权向有管辖权额仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。十一、本合同一式两份，甲乙双方各一份。甲、乙双方的合同均拥有相同法律效应。十二、本合同未尽事宜，甲乙双方共同议定，本合同签字盖章后见效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日商品销售合同篇5甲方（采买方）：_________________乙方（供应方）：_________________为了规范产品交易行为，保护供需双方合法权益，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规、明确双方权益义务关系，保证正常交易程序，经甲、乙双方协商，一致赞成签订本合同，以资共同遵守。一、产品供应____________________________________工程施工中，使用供方的砂石料，供方保证分批按需准时按规格向需方供应砂石料。二、交货时间、地点及方式1、交货时间：由需方电话通知，按工程进度需要进场，但必定提前通知所需数量。2、交货地点：恩施市板桥镇云龙河水土治理工程。3、交货方式：供方负责汽车运输到需方指定工地，运费、资料费及卸车费均包括在单价内。三、价格、结算和付款方式1、石子每立方_____元整，沙子每立方__________（单价一次性包死）。1、结算以实质供货数量现场签证票据为准计算。2、付款方式：水土治理工程达成_____%时，付乙方实质供货量的_____%，水土治理工程竣工后付到实质用量_____%，余款_____个月内所有付清。四、技术要求供方应严格依照甲方要求的产品标准供应，不吻合建设单位、监理单位、总包单位及需方要求的，供方必定除去现场，结算时不予计量。五、查收标准：____________________。六、有以下状况之一，能够清除合同1、甲、乙双方经协商一致赞成停止合同的；2、因不能抗力致使不能够实现合同目的；3、甲方查收质量及方量时，供方必定配和，如遇问题双方协商解决。七、违约责任甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款。八、解决合同争议的方式本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决，协商不能的，可向签约地人民法院提起诉讼。九、合同限时资料款结清，合同自动无效。本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。本合同经签字、加盖双方印章后见效，本合同一式_____份，甲方_____份、乙方_____份。甲方（公章）：_________乙方（公章）：__________________年______月____日_________年_